(装饰大白)工程施工劳务分包合同

精品文档精心整理精品文档可编辑的精品文档(装饰大白)工程施工劳务分包合同目录：1、(装饰大白)工程施工劳务分包合同2、公路工程施工劳务承包合同 建设工程施工（大白分项）劳务分包合同合同编号：签订时间：2014年月日签订地点：承包人：×××(以下称甲方)分包人：×××(以下称乙方)根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》等相关法律法规及甲方的有关规定，结合本工程的具体情况和特点，为明确甲乙双方在施工中的权利、责任和义务，经双方友好协商，达成如下协议：一、工程概况1.1.工程名称：1.2.工程地点:1.3.建筑面积:1.4.结构形式:1.5.合同工期：二、责任承包范围和承包方式2.责任承包范围：工程设计施工图范围内的所有大白工程，具体工作内容包括但不限于以下几点：3.大白工程：3.1按施工图及技术交底要求刮大白；3.2自带搅拌大白的机械、工具；3.3负责搭建搅拌大白的工作间、库房；3.4按施工进度提供准确的材料计划；3.5工程上所有的刮聚合物砂浆找平、刮（刷）大白工程；3.6负责室内、外顶棚的砼表面打磨、找平、刮大白等工作；3.7负责室内、外棚角的找直维修工作；3.8刮大白要做样板层；3.9在现场的大白等材料要堆放整齐；3.10大白搅拌场地要及时清理干净；3.11工完场清并于下一道工序交接；3.12验收前负责对楼内门窗框、玻璃、地面、踏步、扶手、搅拌大白工作间、库房等做最后的清理工作；3.13负责项目部安排的刮（刷）大白施工任务；3.14负责工程质量自检工作；3.15因变更返工的工程量，增减不超过5﹪的，增减不予签证；3.16负责本工种所用的材料进出场装车、卸车、转移；3.17拌和好的大白超过两天不准使用（最终根据项目部相关要求及技术交底要求）；3.18临时配合项目外部检查的文明施工的各项工作；其它补充内容（项目部填写）：4.承包方式：人工费清包。4.1乙方包质量、包安全、包进度、包文明施工、包扬尘治理、包工完场清。4.2乙方提供高标准、成建制的施工队伍，即由管理人员、普通工种及特殊工种人员组成，在保证现场施工管理正常运行条件下，乙方可根据工程需要配备施工员，技术人员、专职质检员、专职安全员、材料员、测量员、放线员（其中质检员和安全员必须配备专职或兼职）。其中专职人员和特殊工种人员必须持有有效资格证或上岗证，相关证件必须报甲方项目部审核备案。4.3凡属于合同内约定由乙方完成的工作，乙方均需保质、保量、保安全按时完成。对乙方不能按合同约定完成或不能按甲方书面要求完成的工作，甲方有权另行安排第三方进行施工，因此所发生的费用，乙方必须按照甲方与第三方另行约定的费用从其工程款中扣除，并承担因此对甲方造成的一切损失及预期收益，且承担按违约条款计算的违约金以及相关处罚的连带责任。三、工期5.按甲方确定的进度计划的工期要求，即从年月日至年月日完工（以下详细列出各栋号或节点起止施工日期）。6.施工过程中，乙方必须严格按甲方制订的施工进度计划，确保各节点计划的完成。7.由于甲方及不可抗力的原因造成工程延误，工期可以顺延，甲乙双方另行商定进度计划，但乙方应当采取积极措施进行抢工以减少损失，相应的措施费用不需乙方承担。8.由于乙方的原因造成工程停工，除按违约条款计算违约金外，为避免造成更大损失，乙方应主动采取积极措施追回损失的工期。四、工程质量标准和安全目标9.本工程质量标准为：。各分部分项工程施工质量必须符合国家颁发的现行标准及规范、工程所在地颁发的工程质量的规定。10.乙方的专职或兼职质量检查员应配合并服从项目部质量管理工作，并做好相应的自检记录。11.本工程的安全管理目标为：重伤、死亡率为0，其它要求详见《建筑施工安全生产协议书》。五、双方职责12.甲方的职责12.5首先甲方向乙方提供具备施工的作业条件。12.5根据施工图及施工说明以及开发单位所发的图纸变更联系单，在施工前向乙方进行施工技术及安全的交底工作。12.1在乙方承包的每个分项工程施工前，向乙方提供该部分工作的施工进度计划1份。12.2每周在工地会议室由甲方组织生产例会，对一周的生产、质量、安全、文明施工等进行总结，并对下周的工作进行安排。12.3委派为现场负责人，派驻现场的技术负责人：、质检员：、安全员：。12.4负责该工程全过程管理和协调，协调解决属于甲方职责范围的问题。12.6负责施工过程中质量、安全、施工进度、标准化管理等方面的指导、监督、检查和考核。发现问题及时向乙方提出整改意见，如乙方不能及时整改或明显不能履行合同，甲方有权单方面终止合同。12.7在施工过程中，如乙方人员发生工伤事故或疾病，甲方将积极配合乙方进行抢救，如代付抢救款的，则从乙方工程结算款中扣除。12.8对乙方人员不服从甲方管理、打架斗殴、寻衅滋事、偷盗等行为，以及严重影响甲方声誉者，甲方有权辞退，并处以2000~5000元/次的处罚，造成的损失由乙方承担。12.9向乙方提供大型施工机械设备（施工电梯及塔吊）及操作人员，周转工具和工具库房等资源。12.10负责将施工现场内的临时用电接至相应配电箱。12.11提供标高控制线、轴线控制线，乙方予以配合。12.12对乙方工程款使用及分配情况监督与检查。12.13按本合同约定，向乙方支付劳动报酬。12.14甲方有权对乙方承包的工作范围和内容进行调整。13.乙方职责13.1合同签定后，根据任务情况自行组织经验丰富、责任心强、素质高、能满足施工需要的施工人员参加本工程建设。在所承包工程开工前2天进场，向甲方报送管理人员联系电话，参加施工前教育及交底（如安全、技术交底、操作规程）并办理有关手续。13.2乙方进入施工现场后，必须绝对服从甲方的施工指挥与管理，并遵守甲方现场管理的有关规定，配备相应的岗位管理人员。负责人：、质检员：、安全员：。13.3参加每周在工地会议室由甲方组织的生产例会，若无故缺席，甲方有权从乙方工程款中扣除200~500元/次的处罚金。13.4向甲方提供进场人员名单并填写务工人员登记表，协助甲方办理进场手续及出入证，严禁未办理手续的人员进入施工现场；若当地派出所需要外来人员办理暂住证的，乙方应配合甲方办理并自行承担相关费用。13.5乙方必须按合同要求对承包工程的施工质量负责，达到约定标准，若经现场监理或甲方管理人员检查本工种工作不符合要求，乙方必须无条件进行返工处理，并且承担由此造成的一切费用与损失以及合同约定的处罚金。13.6工程用材料计划，乙方在需使用前3天向甲方报送需用计划，否则造成的工期延误由乙方负责。13.7乙方人员在施工中应爱护甲方财物，并做好所有成品保护。对因施工不当或施工质量未达到国家工程质量验收标准造成的设备、材料、工具及其他损失，应负责赔偿。13.8乙方施工人员施工应严格按安全技术交底及安全操作规程作业，如因乙方违反安全操作规程等原因造成伤亡事故，事故责任由乙方负责。13.9为确保工程施工的连续性和施工进度的要求，凡遇农忙和节假日，乙方事先必须制定详细的劳动力安排计划，组织好劳动力，保证工程施工进度。乙方不得因农忙、节假日等原因影响工程施工，若因人员问题影响工程进度，乙方同意按本合同相关条款执行。13.10每月25日前上报当月完成工程量报表，经审核后作为支付工程劳务款的依据；同时申报内部资金分配计划，并提供由劳务人员本人签字的工资单。乙方应按时发放工人应得工资，不得挪用、拖欠、拒发工人工资，否则乙方应承担违约责任，且甲方有权停止支付工程进度劳务款。13.11施工现场甲方供应的原材料和半成品，需要取样送检的，乙方应按甲方资料员或技术员的要求配合完成取样工作。13.12乙方负责施工用各级配电箱以下的电闸箱、电线、电缆、灯具等的保管并按时返还仓库；乙方使用人员必须遵守操作规程。13.13乙方应积极承担由于设计变更、委托或甲方原因造成的返工和拆除工作，不得因上述事宜未达成一致意见，而造成施工的中断，或拒绝施工。13.14不得将本工程再分包或转包。乙方应无条件接受甲方的所有指令（如工作联系单、处罚通知单等），如乙方无原因拒绝则每次罚款元/次。六、材料考核14.工程用主要材料按预算定额分析的用量作为考核用量，使用量超过考核用量的部分全额扣款，节约部分给予乙方50%比例的奖励。15.工程用主要材料进场验收时，若接到甲方通知，乙方必须参加并共同签收。16.周转材料的使用和管理严格执行甲方的有关规定。七、安全和文明施工管理要求17.乙方进场时需提供全体现场施工人员花名册一式三份（含身份证复印件，且过程中根据新增人员及时更新），按甲方要求办理劳务人员个人工资卡，进入现场人员必须按要求佩戴胸卡即出入证（视工地情况而定）。(乙方劳务人员进场前必须有经过甲方要求的体检或提供近期的体检报告，对于有严重的高血压、心脏病、高度近视等存在问题的劳务人员严禁进场施工。)18.特殊工种(架子工、电工、电焊工等)必须持有有效的特殊工种上岗操作证。19.施工现场要求达到文明工地。20.乙方人员的交通、饮食由乙方自行解决，并符合相关要求。临时设施用房及水电由甲方提供。乙方生活区的安全保卫等责任由乙方承担。21.施工现场内乙方人员不得以任何理由发生打架、斗殴等事件。如发生一次，扣罚人民币2000~5000元，所有医药费由责任方承担，情节严重的送交当地公安机关处理。22.乙方承诺遵守甲方制定的各项规章制度，不得以任何理由拒绝执行。八、工程结算价款的确定23.结算依据：。24.包清工单价：24.1根据施工图纸，按照国标《建筑工程建筑面积计算规范》（GB/T50353-2005）计算建筑面积，按完成施工图纸、及本合同约定事项内容计算劳务费用。甲方按月或按节点对乙方进行考核。25.上述单价除包含预算定额所规定的全部工作内容外，包括但不限于：25.1乙方的管理费，利润，应由乙方缴纳的税金等一切费用。25.2赶工措施费，农忙、夜间和一年中所有节假日的人员加班费等。25.3按施工组织设计现场不设置垂直运输机械或现场设置的垂直运输机械有可能覆盖不到的区域和甲方按总体进度安排拆除垂直运输机械后，乙方又需垂直运输时的人工增加费以及施工机械连续出现故障时的人员窝工费用。25.4甲方库存旧品(如旧模板、旧木方等)的利用有可能增加的人工费用。25.5停水、停电、设计图纸和变更、施工用材料和周转材料连续影响的人员窝工费用。25.6不在施工图中但在施工方案中明确必须施工的工作内容产生的人工费。25.7建筑物超高费、人工降效费。25.8乙方施工区域内专人清洁卫生等人工费用；25.9工程施工所用机械的就位、调试、维修保养、拆除、装卸等费用。26.如部分项目在乙方承包范围内而乙方宣称自己没有能力完成或故意甩项的，甲方可另行安排他人完成，该部分费用及增加的费用甲方有权直接从乙方工程款中扣除。27.结算程序27.1乙方在全部施工项目达到国家现行验收规范和合同要求，经甲方验收合格后，正常进入结算程序；27.2乙方结算书经甲方项目部内部审核、项目负责人审批签字后，必须经项目部上级有关部门审查批准后方可作为工程最终结算价款。27.3所有签证单必须有甲方项目负责人签字后方才有效。九、付款方式28.双方约定甲方向乙方支付工程款的时间和方式：29.未经甲方审查的结算书不能作为最终支付工程款的依据。十、争议30.甲乙双方在履行合同时发生争议，双方可进行友好协商，协商不成或不愿协商时，双方约定向工程所在地人民法院提起诉讼。31.发生争议后，无论争议是否已解决，双方都应继续履行合同，保持工作连续，保护已完工作成果，除非双方已同意解除合同或《合同法》要求解除合同。十一、合同解除32.当出现以下情况之一者，甲方有权单方解除合同并追究乙方的责任：32.1乙方施工期间不遵守现行法律法规或国家强制性标准，如质量、安全、文明施工达不到甲方标准要求(出现严重质量事故或存在严重隐患且整改不及时)。32.2非甲方原因乙方善自停工三天及以上者。32.3施工进度严重滞后，虽经努力仍无法改变现状时。32.4不服从甲方现场管理，经甲方二次书面通知整改仍无改进时。32.5内部组织管理混乱，已无能力组织正常施工时。32.6未严格遵守合同或协商约定，不履行或恶意拖欠、拒发工人工资，或挪用工程款造成不良后果。32.7工人蓄意闹事、围攻甲方场所或群体上访、媒体曝光的。32.8乙方人员在现场发生群殴，且不管是什么原因。十二、违约责任33.当有以下几种情况出现时，乙方应承担违约责任：33.1乙方未按甲方指定的施工计划完成工作，乙方应向甲方支付元/节点的进度违约金，且不得影响下一节点的完工时间，如在总工期上赶回则结算时返还。33.2因乙方原因，造成的工期延误，乙方应向甲方支付元/天的违约金并承担建设单位对甲方的违约罚金。33.3由乙方负责的分部分项质量不合格者除无条件返工外，同时应向甲方支付元的违约金。33.4若乙方不服从甲方管理，或违反甲方的有关规章制度，甲方有权按照自定的相关文件从乙方工程款中扣除相应的违约金。十三、其他34劳务管理费为合同总额的0.4%，其中甲方（投资人）和乙方（劳务承包人）各自承担合同总额0.2%，此费用在支付第一次进度款时直接转入劳务公司专门账户，以作为劳务部门管理费用。35.未尽事宜双方协商解决。36.双方约定本项目施工完毕且双方工程劳务款结清后本合同自动解除。十四、本合同一式四份，甲方执三份，乙方执一份，经双方签字或盖章后生效。甲方(盖章)：乙方(盖章)：法定代表人：法定代表人：投资人（签字）：劳务承包人（签字）：合同签订日期：年月日合同签订日期：年月日精品文档精心整理PAGE精品文档可编辑的精品文档公路工程施工劳务承包合同工程名称：合同编号：公路工程施工劳务承包合同合同编号ZHDC(2015)甲方：乙方：根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规，且在乙方完全了解项目实际情况下，经甲乙双方公平、公正、友好协商，达成如下协议：第一条、工程概况一、工程名称：l、工程地点：2、工程范围、技术要求及材料管理：(1)、XXXXXXX工程涉及20CM厚C30混凝土路面和错车道等。(2)、技术要求：要求乙方施工时必须振捣均匀，成品混凝土道路路面平整、拆模后道路断面不能有凹凸气泡及坑洞。当天打好的路面必须遮盖养护薄膜。压痕明显；道路断面必须达到20cm。道路线路弯曲合理，道路路肩由甲方负责施工。（3）材料管理：乙方必须按公司管理规定，遮盖当天剩余的材料，保证材料能够正常使用，若没对材料进行遮盖导致材料不能正常使用则乙方承担材料损失费。3、工程承包范围：混凝土道路工程施工范围内所有施工内容；工作内容大致如下：(1)、原路基加宽(开挖、回填)；路基挡土墙；(2)、原泥土路基人工(或机械)捡平、模板支拆；混凝土后台搅拌、运输(采用农用车或其他工具)、浇筑、振捣、收面、养护、成品保护；施工临时用水用电等：(3)、机械设备、机具用具：混凝土搅拌机、振捣器、振动棒、农用车、水泵、路面切割机(分隔缝使用)、木工机械、铁铲、锄头等；(4)、材料：电线电缆：二级、三级配电箱(严格按国家及地方相关规定配置，如空开器、漏电保护、开关、插座等)，手把线、照明灯具、水管、模板、彩条布、养护薄膜、警示带等。注：即甲方只向乙方提供水泥、砂、石子、砖，其余均属于乙方承包范围(均已包含在综合单价内)。二、质量等级：达到国家现行施工及验收规范合格标准。三、合同价款：1、本工程按实际浇筑成型的混凝土方量，采用综合单价包干计价；综合包干单价为：XX.00元(人民币)／㎥。(大写：每平方米混凝土壹拾柒元伍角整)；2、以上综合单价已包括人工费、材料费(含辅材)、机械费、进出场费、安全文明施工费、临时设施费、管理费、利润等全部费用。第二条、工期要求一、开工日期：本合同签定起算竣工日期：2016年2月1日前(质保期：指本项工程全部竣工，业主初验收后一年质保的起、讫日期)二、在施工过程中，如遇下列情况可顺延工期。顺延期限应由甲乙双方及时协商，签定书面协议，甲乙双方各执一份，并报有关部门备案。只有书面顺延期限协议的形成，才能作为具体延长工期的依据。l、由于人力不可抗拒的灾害，而被迫停工的。2、因建设业主变更计划而不能继续施工的。第三条、施工与变更一、本工程施工技术标准、规范执行交通部现行颁布的公路工程施工规程、规范和省交通厅、公路局、业主项目合同规定及公司制定的有关施工文件、管理办法、规定。二、质量检查：评定标准和验收办法执行下列文件：国家现行颁发的《公路工程质量检验评定标准》。三、变更施工过程中乙方如发现严重影响技术标准和施工质量的地方，乙方应以书面形式通知甲方，由甲方与业主单位商定，提出修改或变更意见，批准后甲方以书面形式通知乙方，方准变更。工程数量以批准变更后乙方实际完成的工程数量为准，变更后的单价由甲乙双方协定，并作出书面协议备案作为本合同的补充部分。否则，一切损失责任由乙方自负。第四条施工现场管理一、甲方责任：l、甲方负责整个工程的全面管理、监督、指令。2、在开工前向乙方进行技术交底，工程量澄清，同时下达施工任务，并派技术员、管理人员负责施工整体布署安排、技术指导，质量监督，进度(工期)控制。3、甲方在开工前向乙方进行安全文明生产和遵纪守法教育。4、甲方负责对乙方已完成工程的计量计价、质检。5、测量：甲方负责对乙方承包工程的施工复测工作，对其重点部位进行测设定位。6、试验检测：甲方负责对乙方承包工程的的有关试验检测工作。7、工程完工后，及时组织验收和结算工作。8、监督乙方对于农民工工资发放的情况及其保障措施。为响应国务院关于农民工工资问题的号召，甲方将在每周支付给乙方的工程款中预留农民工工资，与乙方共同组织发放，以保障此项资金的发放。二、乙方责任：1、乙方应具有足够的施工能力，其人员、设备、技术力量应满足所承包工程质量、进度的要求。乙方签订合同接受任务后，必须垫付前期施工费用、承担质保金扣留和竣工结算后付款不及时的经济风险责任，全面履行本合同责任并接受甲方管理、监督，乙方对甲方提出的一切有关工程施工的措施、规定应严格执行。2、乙方所承包工程质量达不到合格标准的甲方不予验收，返工损失由乙方自负，工期不予顺延。3、乙方应加强甲供材料的现场管理，杜绝人为浪费。甲供材料合理损耗：水泥：2％；砂：5％；碎石：3％：砖：3％。超出以上合理损耗部分，甲方按进场价的1．2倍在乙方工程款中直接扣除。4、乙方要按周向甲方提出工程进度计划及相应进度统计报表。5、已竣工工程未交付甲方之前，乙方负责已完工程的成品保护工作；经检验合格并履行业主规定质保期内缺限的责任，在质保维修期开始执行日起，在二周内乙方不与甲方联系，查核缺陷时，甲方视为乙方委托甲方代办，甲方统一组织修复，其修复费用从乙方质保金内扣除，且由乙方全部负担(数量及费用以业主通知认定为准)，并在双方结算时或最终付款时按实际修复价予以扣除。6、乙方必须按甲方批准的进度计划组织施工，接受甲方现场管理人员的检查、监督。工程实际进展与进度计划不符时，乙方应按甲方代表的要求提出书面改进措施，报甲方代表批准后执行。否则，造成后果由乙方自负。7、乙方违章操作增加的工程量和因自身原因造成返工的工程量不予计量。8、由甲方书面通知的变更按甲方批复的相应数量结算。9、在施工中，要处理好当地关系。凡与当地发生冲突或经济纠纷，造成一切后果，责任自负。由于乙方原因与当地发生冲突、纠纷直接影响甲方正常工作，甲方有权对乙方采取经济处罚，严重者可清退出场。10、乙方所需住宿、粮食、蔬菜、照明、生活用水、用煤、炊具、交通、医疗等均自理。乙方人员的工资、福利等由乙方负责承担，由此产生的纠纷与甲方无关。11、乙方生活设施需要的三通一平(水通、电通、路通、场地平)均由乙方自行解决，甲方可根据自己的情况协调处理，协助解决地方占地、拆迁有关工作，甲方不承担由此延误乙方工期的经济责任，乙方应调整组织计划自行弥补挽回进度工期。12、乙方进入施工现场，5天作为试用期，如在试用期间因技术力量、劳力、设备、组织、安全生产、遵纪守法等因素达不到甲方要求，甲方有权终止合同并辞退。如乙方因其它因素未经甲方同意自动撤离施工现场，甲方不予结算。若造成严重损失应扣罚乙方合同价50％的费用，作为甲方另选工程队而延误工期的经济损失。13、如因测量、试验检测等延误乙方施工，甲方尽力协调解决问题，乙方不得以任何理由采取不正当手段刁难甲方、延误所造成的经济损失由乙方负责。14、乙方应对甲方己完工程的合同验收、计量、计价、结算单，负有当时签字齐全、检查完善的责任。如不履行当时签字手续齐全或故意留有空缺以及拖延超过5天的时间，因此造成的纠纷或遗留事项，甲方不承担任何经济及法律责任，损失自负。15、隐蔽工程在隐蔽以前，乙方应当书面通知甲方检查。未检查不得进行下一道工序，否则后果由乙方承担。16、乙方所完成的砌体工程、砼工程要按照规定如实制做试件(试模由乙方自行购买)，并按规范要求及时送甲方试验室养护，如因试件短缺或质量达不到设计要求部分，甲方不予计量。17、乙方和甲方共同对建设方承担连带责任。乙方完成的工作成果与甲方的建设项目承担连带责任。18、合同签订代表必须长驻工地，离开工地需向甲方负责人请假，在合同履约过程中甲方只认同乙方代表，甲方不对乙方其它人员进行结算、付款等事项。第五条、竣工验收、结算及支付方式一、工程验收：乙方所包工程完工时，应首先向甲方提交工程竣工验收申请书，甲方接到乙方的书面竣工申请验收书后，应及时组织验收组对乙方所包工程