2021年一级造价工程师《建设工程计价》考试题库（真题版）

2021年一级造价工程师《建设工程计价》考试题库（真题版）单选题某エ业项目进ロー批生产设备,CIF价为200美元,银行财务费费率为5%。,外贸手续费费率为15%,进ロ关税税率为20%,增值税税率为17%,美元兑人民币汇率为1:6.3,则这批设备应纳的增值税为0万元人民币。A、257.04B、214.20C、294.84D、338.64答案:A解析:本题考查的是进ロ设备原价的构成和计算。进ロ关税=到岸价X人民币外汇牌价X进ロ关税税率=200X6.3X20%=252万元;组成计税价格;到岸价X人民币外汇牌价+进ロ关税+消费税=200X6.3+252=1512万元;进ロ产品增值税额=组成计税价格X增值税税率=1512X17%=257.04万元。（2017年考题）根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）,下列费用项目中需纳入分部分项工程项目综合单价中的是〇。A、工程设备暂估价B、专业工程暂估价C、暂列金额D、计日エ费答案：A解析：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价,其他项目清单与计价汇总表不汇总。（2016年考题）关于工程量清单计价方式下竣工结算的编制原则,下列说法中正确的是（）。A、措施项目费按双方确认的工程量乘以已标价工程量清单的综合单价计算B、总承包服务费按已标价工程量清单的金额计算,不应调整C、暂列金额应减去工程价款调整的金额,余额归承包人D、工程实施过程中发承包双方已经确认的工程计量结果和合同价款,应直接进入结算答案:D解析:本题考查的是竣工结算。选项A属措施项目中的单价项目;选项B,总承包服务费应依据合同约定金额计算,如发生调整的,以发承包双方确认调整的金额计算;选项C,有余额归发包人。已知人工砌筑1m3标准砖墙的基本工作时间为4.5小时，辅助工作时间占工序作业时间的2%。准备与结束工作时间、不可避免的中断时间、休息时间分别占工作日的3%、2%、15%。则该人工砌筑1m3标准砖墙的时间定额是〇エ日/m3oA'0.704B'0.718Cv0.751D'0.807答案：B解析：本题考查的是确定人工定额消耗量的基本方法。基本工作时间=4.5h=0.563（エ日/m3）5エ序作业时间=0.563/（1-2%）=0.574（エ日/m3）;时间定额=0.574/（1-3%-2%-15%）=0.718（エ日/0）3）。2020教材P61-63（2015年）某工地商品混凝土从甲、乙两地采购,甲地采购量及材料单价分别为400m3'350元/m3,乙地采购量及有关费用如下表所示,则该工地商品混凝土的材料单价应为()元/m3。采购量(m>)原价(元/m>)运杂费(元/m>)运输损耗率(％)采购及保管费费率(%)6003002014A、341.00B、341.68C、342.50D、343.06答案:B解析:本题考查的是材料单价的组成和确定方法。乙地采购材料单价ズ(供应价格+运杂费)X(1+运输损耗率(%))]X(1+采购及保管费率(盼)=(300+20)X(1+1%)X(1+4%)=336.128元/m3。加权平均原价-%[二与‘[二含ら <2.4.3)式中K).Kハ…，K, 各不同供应地点的供应址或各不同使用地点的需要hhG，G，•••.C. 各不同供应烛点的原价.该工地商品混凝土的材料单价:(400X350+600X336.128)/(400+600)=341.68〇根据我国现行合同条件,关于工程索赔的说法中,正确的是〇。A、发包人未能及时发出指令不能视为发包人违约B、因政策法令的变化不能提出索赔c、机械停工按照机械台班单价计算索赔D、发包人指令承包商加速施工有时也会产生索赔答案：D解析：2020版教材P246由于发包人指令承包人加快施工速度,缩短工期，引起承包人的人力、物力、财カ的额外开支，承包人可以提出索赔。夏季防暑降温费属于0。A、人工费B、措施费C、规费D、企业管理费答案:D解析:2020版教材P12夏季防暑降温费属于企业管理费中的劳动保险和职エ福利费。夏季防暑降温费属于劳动保护费,而劳动保护费属于企业管理费。（2019年考题）关于工程索赔的相关论述,下列说法正确的是〇。A、工程索赔是指承包人向发包人提出工期和（或）费用补偿要求的行为B、由于发包人原因导致分包人承受经济损失,分包人可直接向发包人提出索赔C、承包人提出的工期补偿索赔经发包人批准后,可免除承包人非自身原因拖期违约责任D、由于不可抗力事件造成合同非正常终止,承包人不能向发包人提出索赔答案:C解析：A错误,工程索赔是指在工程合同履行过程中，当事人一方因非己方的原因而遭受经济损失或工期延误,按照合同约定或法律规定,应由对方承担责任,而向对方提出工期和（或）费用补偿要求的行为。B错误,在建设工程分包合同履行过程中,索赔事件发生后,无论是发包人的原因还是总承包人的原因所致，分包人都只能向总承包人提出索赔要求，而不能直接向发包人提出。D错误,エ程施工期间,因不可抗力事件的发生而遭受损失的一方,可以根据合同中对不可抗力风险分担的约定，向对方当事人提出索赔。（2016年）由发包人提供的工程材料、工程设备的金额,应在合同价款的期中支付和结算中予以扣出。具体的扣出标准是（）。A、按签约单价和签约数量B、按实际采购单价和实际数量C、按签约单价和实际数量D、按实际采购单价和签约数量答案:A解析:由发包人提供的材料、工程设备金额,应按照发包人签约提供的单价和数量从进度款支付中扣出,列入本周期应扣减的金额中。〇是以实物数量和货币标准为计量单位,综合反映竣工项目从筹建开始到项目竣工交付使用为止的全部建设费用、建设成果和财务情况的总结性文件，是正确核定新增固定资产价值的依据。A、竣工图B、竣工结算C、竣工决算D、竣工验收签证书答案：C解析：2020版教材P290项目竣工决算是指所有项目竣工后，项目单位按照国家有关规定在项目竣工验收阶段编制的竣工决算报告。竣工决算是以实物数量和货币指标为计量单位，综合反映竣工建设项目全部建设费用、建设成果和财务状况的总结性文件，是竣工验收报告的重要组成部分，竣工决算是正确核定新增固定资产价值，考核分析投资效果，建立健全经济责任制的侬据，是反映建设项目实际造价和投资效果的文件。竣工决算是建设工程经济效益的全面反映，是项目法人核定各类新增资产价值、办理其交付使用的依据。竣工决算是工程造价管理的重要组成部分，做好竣工决算是全面完成工程造价管理目标的关键性因素之一。按照生产能力指数法(n=0.6,f=1),若将设计中的化工生产系统的生产能カ提高三倍，投资额大约增加〇。A、200%300%230%130%答案:D解析:2020版教材P132生产能力指数法是根据已建成的类似项目生产能力和投资额来粗略估算同类但生产能力不同的拟建项目静态投资额的方法。其计算公式信），/计算过程如下:\:倍）"./=什）7=2.3为: 9_旦（ 所以投资额增加了130%。此题是对于生产能力指数法的ー种变形考题,应注意以下三个问题;（1）在本题中所求的不是C2的值,而是C2与C1之间的增长关系;（2）所求值为C2相对C1增长的比例,因此值为2.37=1.3=130%;（3）生产能力增长三倍,因此Q2/Q1=4。根据我国现行建筑安装工程费用项目组成的规定,下列关于措施项目费用的说法中正确的是（）。A、冬雨季施工费是冬、雨季施工增加的临时设施，防滑处理,雨雪排除等费用B、施工排水、降水费由排水和降水两个独立的费用项目组成C、当单层建筑物檐口高度超过15m时,可计算超高施工增加费D、已完工程及设备保护费是指分部工程或结构部位验收前,对已完工程及设备采取必要保护措施所发生的费用答案:A解析:冬雨季施工增加费指在冬季或雨季施工需增加的临时设施、防滑、排除雨雪,人工及施工机械效率降低等费用;施工排水、降水费由成井和排水、降水两个独立的费用项目组成;当单层建筑物檐口高度超过20m时,可计算超高施工增加费;已完工程及设备保护费是指竣工验收前,对已完工程及设备采取必要保护措施所发生的费用。关于我国项目前期各阶段投资估算的精度要求,下列说法中正确的是〇。A、项目建议书阶段,允许误差大于土30%B、投资设想阶段,要求误差控制在土30%以内C、预可行性研究阶段，要求误差控制在±20%以内D、可行性研究阶段,要求误差控制在±15宜以内答案:C解析:2020版教材P129投资估算是进行建设项目技术经济评价和投资决策的基础。在项目建议书、预可行性研究、可行性研究、方案设计阶段（包括概念方案设计和报批方案设计）以及项目申请报.告中应编制投资估算。G）项目建议书阶段的投资估算。此阶段项目投资估算是审批项目建议书的依据,・是判断项目是否需要进行入下一阶段工作的依据，其对投资估算精度的要求为误差控制在±30%以内。（2）预可行性研究阶段的投资估算。是初步明确项目方案，为项目进行技术经济论证提供依据，同时是判断是否进行可行性研究的依据，其对投资估算精度的要求为误差控制在±20%以内。（3）可行性研究阶段的投资估算。较为重要。是对项目进行较详细的技术经济分析，决定项目是否可行,并比选出最佳投资方案的依据，此阶段的投资估算经审查批准后，即是工程设计任务书中规定的项目投资限额，对工程设计概算起控制作用。其对投资估算精度的要求为误差控制在±10%以内。（2015年考题）关于建筑安装工程结算的编制，下列说法中正确的是〇。A、采用固定总价合同的，暂列金额不得调整B、采用固定总价合同的，税率可不按政府部门新公布的税率调整C、规费应按县级建设主管部门规定的费率计算D、现场签证费用应依据发承包双方签证资料确认的金额计算答案:D解析:在工程竣工结算时,其他项目应按下列规定计价:1）计日工应按发包人实际签证确认的事项计算;2）暂估价应按发承包双方按照《建设工程工程量清单计价规范》的相关规定计算;3）总承包服务费应依据合同约定金额计算,如发生调整的，以发承包双方确认调整的金额计算;4）施工索赔费用应依据发承包双方确认的索赔事项和金额计算;5）现场签证费用应依据发承包双方签证资料确认的金额计算;6）暂列金额应减去工程价款调整（包括索赔、现场签证）金额计算，如有余额归发包人。（2017年考题）根据《建设项目工程总成本合同示范文本（试行）》（GF-2011-0216）,下列变更事项，属于采购变更的是〇。A、对设备规格和数量的调整B、改变检查ゝ检验、检测ゝ试验地点C、重新进行竣工试验D、对配套工程系统的工艺调整答案：B解析：采购变更。采购变更的范围包括:①承包人已按合同约定的程序,与相关供货商签订采购合同或已开始加工制造、供货ゝ运输等,发包人通知承包人选择另一家供货商;②因执行基准日期之后新颁布的法律、标准、规范引起的变更;③发包人要求改变检查、检验、检测、试验的地点和增加的附加试验;④发包人要求增减合同中约定的备品备件、专用工具、竣工后试验物资的采购数量;⑤上述变更所需的附加工作。（2019年真题）某进ロ设备人民币货币400万元,国际运费折合人民币30万元,运输保险费率为3%。,则该设备应计的运输保险费折合人民币〇万元。A、1.200B、1.204C、1.290D、1.294答案:D解析:P4-9运输保险费=（原币货价（FOB）+国际运费）/（1ー保险费率）・保险费率=（400+30）/（1-3%〇）*3%。=1.294万元.根据《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013,允许投标人根据具体情况对招标工程量清单进行补充或增加的内容是〇。A、分部分项工程量清单B、措施项目清单C、暂列金额D、计日エ答案：B解析:2020版教材P204投标人对措施项目中的总价项目投标报价应遵循以下原则:（1）措施项目应依据招标人提供的措施项目清单和投标人投标时拟定的施エ组织设计或施工方确定;（2）措施项目费由投标人自主确定,但其中安全文明施工费必须按照国家或省级、行业建设主管部门的规定计价,不得作为竞争性费用。招标人不得要求投标人对该项费用进行优惠，投标人也不得将该项费用参与市场竞争。考前.（2016年考题）施工合同价款纠纷处理中,一方当事人拒不履行,另一方当事人可以请求人民法院执行的文书是〇。A、和解协议书B、造价认定书C、行政调解书D、仲裁调解书答案:D解析:本题考查的是合同价款纠纷的处理。当事人应当履行发生法律效力的法院判决或裁定、仲裁裁决、法院或仲裁调解书;微信公众号：,新题,押题!拒不履行的,对方当事人可以请求人民法院执行。.国际工程投标报价时,人工エ日单价通常以工程用工量和国内（当地）工人完成工日所占比例进而加权得到的平均エ资单价计算，通常权重可表示为〇。A、不同工人工日占总エ日数百分比B、不同工人工效占总エ效百分比c、不同工人工日占总エ日数百分比/工效比D、不同工人工效比/エ日占总エ日数百分比答案：C解析:2020版教材P232（1）人エエ日单价的计算。人工エ日单价需根据工人来源情况确定。在国外承包工程，人工エ日单价就是指国内派出工人和当地雇用エ人的平均エ资单价。这是以工程用工量和两种工人完成工日所占比例进而加权得到的平均エ资单价。考虑エ效的综合人工工日单价，其计算公式为：综合人工エ日单价=国内派出工人人工エ日单价x国内工人工日占总エ日数百分比/工效比+雇用当地工人人工エ日单价x当地工人工日占总エ日百分比/工效比.（2019年真题）某项目根据《建设项目投资估算编审规程》（CECA/GC1-2015）,采用概算法编制的估算中，工程费用为8000万元,基本预备费用为880万元,价差预备费为120万元，工程建设其他费800万，建设期利息为200万元,流动资金为100万元，则该项目的建设投资为（）万元。96809800C、10000D、10100答案:B解析:P1-2建设投资ニ工程费用+工程建设其他费+（基本预备费+价差预备费）=8000+800+880+120=9800万元.某企业全年的销售收入是3000万元,经营成本占全部销售收入的40%,年其他营业费用为600万元,应收账款年周转次数是6次,则应收账款估算额为0万元。Av100Bv200Cv400Dv500答案：B解析：2020版教材P139应收账款二年经营成本/应收账款周转次数=3000X40%/6=200（万元）〇.某大型施工机械需配机上司机、机上操作人员各一名,若年制度工作日为25〇天,年工作台班为200台班,人工日工资单价均为100元/エ日，则该施工机械的台班人工费为〇元/台班。A、100B、125C、200D、250答案：D解析：台班人工费;2X[1+(250-200)/200]X100=250元/台班.（2016年考题）对于不能计量工程量的措施项目,当按施工方案计算措施费时,若无“计算基础”和“费率”数值,则（）。A、以定额基价为计算基础,以国家、行业、地区定额中相应的费率计算金额B、以“定额人工费+定额机械费”为计算基础，以国家、行业、地区定额中相应费率计算金额C、只填写“金额”数值，在备注中说明施工方案出处或计算方法D、以备注中说明的计算方法,补充填写“计算基础”和“费率”答案:C解析:本题考查的是措施项目清单，按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额“数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。.（2017年考题）调解是解决工程合同价款纠纷的ー种途径,下列关于调解的说法中正确的是（）。A、承包人对调解书有异议的,可以停止施工B、发承包双方签字认可的调解书不能作为合同的补充文件C、发承包双方可在合同履行期间协议调换或终止合同约定的调解人D、调解人的任期在竣工结算经发承包双方确认时终止答案：C解析：合同履行期间,发承包双方可以协议调换或终止任何调解人,但发包人或承包人都不能单独采取行动。除非双方另有协议,在最终结清支付证书生效后，调解人的任期即终止。.下列在施工合同履行期间由不可抗力造成的损失中,应由承包人承担的是。。A、因工程损害导致的第三方人员伤亡B、因工程损害导致的承包人人员伤亡C、工程设备的损害D、应监理人要求承包人照管工程的费用答案:B解析:2020版教材P245因不可抗力事件导致的人员伤亡、财产损失及其费用增加,发承包双方应按以下原则分别承担并调整合同价款和工期:G）合同工程本身的损害、因工程损害导致第三方人员伤亡和财产损失以及运至施工场地用于施工的材料和待安装的设备的损害,由发包人承担;（2）发包人、承包人人员伤亡由其所在单位负责，并承担相应费用;（3）承包人的施工机械设备损坏及停工损失，由承包人承担;（4）停工期间,承包人应发包人要求留在施工场地的必要的管理人员及保卫人员的费用由发包人承担;（5）工程所需清理、修复费用，由发包人承担。.某施工合同在履行过程中,先后在不同时间发生了如下事件：因业主对隐蔽工程复检而导致某关键工作停エ2天，隐蔽工程复检合格；因异常恶劣天气导致工程全面停エ3天;因季节大雨导致工程全面停エ4天。则承包人可索赔的工期为（）天。A、2B、3C、5D、9答案：C解析:2020版教材P248季节性大雨属于承包人可预料的事件,因此不能获得エ期补偿。.（2016年考题）下列工程造价指数，既属于总指数又可用综合指数形式表示的是（）。A、设备、エ器具价格指数B、建筑安装工程造价指数C、单项工程造价指数D、建设项目造价指数答案:A解析:本题考查的是工程造价指数的编制和动态管理。设备、エ器具的种类ゝ品种和规格很多。设备、エ器具费用的变动通常是由两个因素引起的,即设备,エ器具单件采购价格的变化和采购数量的变化,并且工程所采购的设备ゝエ器具是由不同规格、不同品种组成的,因此设备、エ器具价格指数属于总指数。由于采购价格与采购数量的数据无论是基期还是报告期都比较容易获得,因此设备、エ器具价格指数可以用综合指数的形式来表示。.(2015年)关于总承包服务费的支付，下列说法中正确的是()。A、建设单位向总承包单位支付B、分包单位向总承包单位支付C、专业承包单位向总承包单位支付D、专业承包单位向建设单位支付答案：A解析：该题主要考察的是：总承包服务费的内容，“招标人应预计该项费用并按投标人的投标报价向投标人支付该项费用。”.下列有关新增固定资产价值的确定,描述错误的是〇。A、医务所、托儿所等单项工程建成并交付使用后,也要计算新增固定资产价值B、凡购置达到固定资产标准不需要安装的设备、エ器具，应在交付使用后计人新增固定资产价值C、一次交付生产或使用、分期分批交付生产或使用的单项工程，均应最终一次性计算新增固定资产价值D、一般情况下,建设单位管理费按建安工程、需安装设备价值总额等按比例分摊答案:C解析:2020版教材P307一次交付生产或使用的工程一次计算新增固定资产价值,分期分批交付生产或使用的工程,应分期分批计算新增固定资产价值。.（2018年）采用概算定额法编制设计概算的主要工作有:①列出分部分项工程项目名称并计算工程量;②搜集基础资料;③编写概算编制说明;④计算措施项目费;⑤确定各分部分项工程费；⑥汇总单位工程概算造价。下列工作排序正确的是〇。A、②①⑤④⑥③B、②③①⑤④⑥C、③②①④⑤⑥D、②①③⑤④⑥答案:A解析:概算定额法编制设计概算的步骤如下:G）搜集基础资料、熟悉设计图纸和了解有关施工条件和施工方法。（2）按照概算定额子目，列出单位工程中分部分项工程项目名称并计算工程量。（3）确定各分部分项工程费。（4）计算措施项目费。（5）计算汇总单位工程概算造价:（6）编写概算编制说明。.根据《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013,关于招标控制价的表述符合规定的是〇。A、招标控制价不能超过批准的概算B、投标报价与招标控制价的误差超过±3%时，应予拒绝C、招标控制价不应在招标文件中公布,应予保密D、工程造价咨询人不得同时编制同ー工程的招标控制价和投标报价答案:D解析:招标控制价超过批准的概算时,招标人应将其报原概算审批部门审核,A选项错。国有资金投资的工程,投标人的投标不能高于招标控制价,否则,其投标将被拒绝，B选项错。招标控制价的作用决定了招标控制价不同于标底，无须保密。如按照规定应编制招标控制价的项目，其招标控制价应在发布招标文件时ー并公布。C选项错。工程造价咨询人不得同时接受招标人和投标人对同ー工程的招标控制价和投标报价的编制。D选项正确。2020教材P190795.通过计时观察,完成某工程的基本工时为6h/m，，辅助工作时间为工序作业时间的8%。规范时间占工作时间的15%,则完成该工程的时间定额是〇エ日/A、0.93B、0.94C、0.95D、0.96答案：D解析:2020版教材P63本题考查的是时间定额的计算。エ序作业时间:基本工作时间+辅助工作时间:基本工作时间/。ー辅助时间％)(2.3.5);定额时间ニエ序作业时间/(1ー规范时间%)(2.3.6):因此基本工作时间=6h=0.75エ日/m:ェ序作业时间=0.75/(1-8%)=0.82エ日/m'时间定额=0.82/(1-15%)=0.96工日/nV.在编制分部分项工程量清单时，通常无须描述的是〇。A、工程结构B、使用材质C、工作内容D、安装位置答案:c解析:2020版教材P45分部分项工程量清单的项目特征应按各专业工程计量规范附录中规定的项目特征,结合技术规范、标准图集、施工图纸、按照工程结构、使用材质及规格或安装位置等,予以详细而准确的表述和说明。在各专业工程计量规范附录中的“工程内容”,在编制分部分项工程量清单时,通常无须描述。.2006年已建成年产20万吨的某化工厂,2010年拟建年产100万吨相同产品的新项目，并采用增加相同规格设备数量的技术方案。若应用生产能力指数法估算拟建项目投资额，则生产能力指数取值的适宜范围是〇。A、0.4〜〇,5B、0.6〜0.7C、0.8~0.9D、0.9~1答案:C解析:2020版教材P133生产能力指数x的确定一般要结合行业特点确定，正常情况下,0Wx《1。不同生产率水平的国家和不同性质的项目中,x的取值不同。若已建类似项目规模和拟建项目规模的比值在〇.5〜2之间时,x的取值近似为1；若已建类似项目规模和拟建项目规模的比值为2-50«且拟建项目生产规模的扩大仅靠增大设备规模来达到时，则x的取值约为0.6〜0.7;若是靠增加相同规格设备的数量达到时，x的取值约在0.8〜0.9之间。.下列费用项目中，应计入进口材料运杂费中的是〇。A、国际运费B、国际运输保险费C、到岸后外埠中转运输费D、进ロ环节税费答案:C解析:2020版教材P68本题考查的是材料运杂费的内容。材料运杂费是指国内采购材料自来源地、国外采购材料自到岸港运至工地仓库或指定堆放地点发生的费用。含外埠中转运输过程中所发生的一切费用和过境过桥费用,包括调车和驳船费、装卸费、运输费及附加工作费等。.某建设项目建筑安装工程费为6000万元,设备购置费为1000万元,工程建设其他费用为2000万元,建设期利息为500万元。若基本预备费费率为5%,则该建设项目的基本预备费为0万元。A、350B、400C、450D、475答案:C解析:基本预备费;（6000+1000+2000）X5%=450万元.（2017年考题）关于建筑安装工程费用中建筑业增值税的计算,下列说法中正确的是（）。A、当事人可以自主选择一般计税法或简易计税法计税B、一般计税法,简易计税法中的建筑业增值税税率均为11%C、采用简易计税法时,税前造价不包含增值税的进项税额D、采用一般计税法时,税前造价不包含增值税的进项税额答案:D解析：A选项简易计税方法有适用范围;B选项简易计税法中建筑业增值税税率为3%；C选项采用简易计税法时,税前造价包含增值税的进项税额。.（2015年）世界银行贷款项目的投资估算常采用朗格系数法推算建设项目的静态投资,该方法的计算基数是（）。A、主体工程费B、设备购置费C、其他工程费D、安装工程费答案:B解析:该题主要考察的是:投资估算的编制方法,“朗格系数法。这种方法是以设备购置费为基数,乘以适当系数来推算项目的静态投资。这种方法在国内不常见，是世行项目投资估算常采用的方法。”.在国外建筑安装工程费用中，工作人员劳动保护费应列入〇。A、人工费B、材料费C、管理费D、暂定金额答案：C解析:2020版教材P21国外建筑安装工程费用中，管理费除了包括与我国施工管理费构成相似的工作人员エ资、工作人员辅助エ资ゝ办公费、差旅交通费、固定资产使用费ゝ生活设施使用费ゝ工具用具使用费、劳动保护费、检验试验费以外，还含有业务经费。.由于发包人原因导致工程无法按规定期限进行竣（交）エ验收的,关于其缺陷责任期的起点，说法正确的是〇。A、自工程实际竣（交）エ之日算起B、自承包人提交竣（交）エ验收报告之日算起c、自承包人提交竣（交）エ验收申请之日算起D、自承包人提交竣（交）エ验收报告90天后，自动进入缺陷责任期答案:D解析:2020版教材P262缺陷责任期的期限。缺陷责任期从工程通过竣工验收之日起计。由于承包人原因导致工程无法按规定期限进行竣工验收的,缺陷责任期从实际通过竣工验收之日起计。由于发包人原因导致工程无法按规定期限进行竣工验收的,在承包人提交竣工验收报告90天后,工程自动进入缺陷责任期。.关于分部分项工程量清单编制的说法,正确的是〇。A、分部分项工程项目清单的项目编码不得有重号B、在清单项目“工程内容”中包含的工作内容必须进行项目特征的描述C、计价规范中就某一清单项目给出两个及以上计量单位时应选择最方便计算的单位D、项目编码的第三级表示的是分项工程顺序码答案:A解析：B错误，在清单项目“工程内容”中包含的工作内容通常无须进行描述;C错误，计价规范中就某一清单项目给出两个及两个以上计量单位时，应选择最适宜表现该项目特征并方便计量的单位;D错误，项目编码的第三级表示的是分部工程顺序码。.(2016年考题)从甲、乙两地采购某工程材料,采购量及有关费用如下表所示,该工程材料的材料单价为()元/1。未源采购攣(t)隙彷♦运东费く元八)运新投林君(x)采旳及保首巻率(%)甲60026013乙400240A、262.08B、262.16C、262.42D、262.50答案:B解析:本题考查的是材料单价的组成和确定方法。材料单价=[(供应价格+运杂费)*G+运输损耗率(%))*G+采购及保管费率(%)],该工程材料的材料费单价=(600*260+400*240)*(1+1%)*(1+3%)/(600+400)=262.16〇.某砂输送泵每小时纯工作状态可输送碎25m,泵的试卷利用系数为0.75,则该已输送泵的产量定额为0。A、150m3/台班B、0.67台班/100m3G200m3/台班D、0.50台班/100m3答案：A解析：台班产量定额=25X8X0.75=150m3/台班.(2018年考题)某施工合同中的工程内容由主体工程与附属工程两部分组成,两部分工程的合同额分别为800万元知200万元。合同中对误期赔偿费的约定是:每延误ー个日历天应赔偿2万元,且总赔费不超过合同总价款的5%,该工程主体工程按期通过竣工验收,附属工程延误30日历天后通过竣工验收,则该工程的误期赔偿费为〇万元。A、10B、12C、50D、6答案：A解析：本题考查的是工程索赔类合同价款调整事项。附属工程延误30日历天应赔偿30XX2=60(万元)，总赔费最高=(800+200)X5%=50(万元)。而主体工程按期通过竣工验收,误期补偿费应按比例扣减,则该工程的误期赔偿费=50-800/1000X50=10（万元）.根据FIDIC施工合同条件,如果没有可供参考的相关费率或价格,则新的费率或价格应根据实施该项工作的合理费用，以及合同专用条款中规定的利润率计取，如果没有规定的利润率,则按（）计取A、5%B、3%C、10%D、1%答案:A解析:2020版教材P282如果没有可供参考的相关费率或价格，则新的费率或价格应根据实施该项工作的合理费用，以及合同专用条款中规定的利润率计取，如果没有规定的利润率，则按5%计取.根据《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013,关于暂估价的说法中，正确的是（）。A、材料、工程设备暂估价表中只填写原材料、燃料、构配件的暂估价B、材料暂估价应纳入分部分项工程量清单项目综合单价C、专业工程暂估价指完成专业工程的建筑安装工程费D、专业工程暂估价由专业工程承包人填写答案:B解析：2020版教材P49暂估价是指招标人在工程量清单中提供的用于支付必然发生但暂时不能确定价格的材料、工程设备的单价以及专业工程的金额，包括材料暂估单价、工程设备暂估单价和专业工程暂估价，暂估价由招标人确定，投标人应根据招标人列出的金额计入投标总价中。为方便合同管理，需要纳入分部分项工程量清单项目综合单价中的暂估价应只是材料'工程设备暂估单价，以方便投标人组价。根据《建筑安装工程费用项目组成》（建标[2003]206）中规定的材料、工程设备费包括原材料、燃料、构配件以及按规定应计入建筑安装工程造价的设备。专业工程的暂估价一般应是综合暂估价,应当包括除规费和税金以外的管理费、利润等取费。.（2016年考题）根据《标准施工招标文件》（2007年版）通用合同条款,承包人最有可能同时获得工期、费用和利润补偿的索赔事件是（）。A、基准日后法律的变化B、发包人更换其提供的不合格材料C、发包人提前向承包人提供工程设备D、发包人在工程竣工前占用工程答案:D解析:本题考查的是工程索赔类合同价款调整事项。选项A错误,基准日后法律的变化,只能索赔工期;选项B错误,发包人更换其提供的不合格材料、工程设备，只能索赔工期和费用;选项C错误,发包人提前向承包人提供材料、工程设备，只能索赔费用;选项D正确，发包人在工程竣工前提前占用工程,可以索赔工期、费用和利润。.（2016年）根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500—2013）,当实际增加的工程量超过清单工程量15%以上，且造成按总价方式计价的措施项目发生变化的，应将0。A、综合单价调高,措施项目调增B、综合单价调高,措施项目调减C、综合单价调低,措施项目调增D、综合单价调低,措施项目调减答案：C解析:（1）综合单价的调整原则。当应予计算的实际工程量与招标工程量清单出现偏差（包括因工程变更等原因导致的工程量偏差）超过15%时,对综合单价的调整原则为:当工程量增加15%以上时,其增加部分的工程量的综合单价应予调低;当工程量减少15%以上时,减少后剩余部分的工程量的综合单价应予调髙。⑵总价措施项目费的调整。当应予计算的实际工程量与招标工程量清单出现偏差（包括因工程变更等原因导致的工程量偏差）超过15%,且该变化引起措施项目相应发生变化,如该措施项目是按系数或单ー总价方式计价的,对措施项目费的调整原则为:工程量增加的,措施项目费调增;工程量减少的,措施项目费调减。.（2019年考题）关于合同价款的期中支付,下列说法正确的是〇。A.进度款支付周期应与发包人实际的工程计量周期一致B.已标价工程量清单中单价项目结算价款应按承包人确认的工程量计算C承包人现场签证金额不应列入期中支付进度款,在竣工结算时ー并处理D.进度款的支付按期中结算价款总额和约定比例计算,一般不低于60%,不高于90%A、AB、BC、CD、D答案:D解析：A错误,进度款支付周期,应与合同约定的工程计量周期一致。B错误,已标价工程量清单中的单价项目,承包人应按工程计量确认的工程量与综合单价计算,如综合单价发生调整的,以发承包双方确认调整的综合单价计算进度款。C错误，承包人现场签证和得到发包人确认的索赔金额列入本周期应增加的金额中，列入期中支付进度款。.（2015年）关于依法必须招标工程中标候选人的公示，下列说法中正确的是（）。A、评标结果只能在交易场所公示B、公示对象是全部中标候选人C、公示对象是所有投标人D、公示的内容包括各评分要素的得分答案:B解析:该题主要考察的是:中标的内容“招标人需对中标候选人全部名单及排名进行公示,而不是只公示排名第一的中标候选人。同时,对有业绩信誉条的项目,在投标报名或开标时提供的作为资格条件或业绩信誉情况,应ー并进行公示,但不含投标人的各评分要素的得分情况。招标人在确定中标人之前,应当将中标候选人在交易场所和指定媒体上公示”.(2019年考题)某地市政道路工程,已知与其关似已完工程造价指标为600元/m2,人、材、机占工程造价10%,50%,20%,拟建工程与类似工程人、材、机差异系数为1.1,1.05,1.05,假定以人、材、机为基数取，综合率为25%,则该工程综合单价为〇。A、507B、608.4C、633.75D、657答案：C解析：エ料单价二600X0.8=480元/m)人、材、机占エ料单价的比重分别为:12.5%,62.5%,25%〇该工程的エ料单价为:480X(12.5%X1.1+62.5%X1.05+25%X1.05)=507元/m、题中已知,以人、材、机为基数取费，综合费率为25%,则该工程综合单价为507X(1+25%)=633.75元/m%.下列各项中不属于其他项目费的是〇。A、暂列金额B、计日エC、总承包服务费D、分包工程管理费答案:D解析:2020版教材P19其他项目费包括暂列金额ゝ暂估价、计日エ、总承包服务费。.单位工程概算按其工作性质可分为单位建设工程概算和单位设备及安装工程概算两类,下列属于单位设备及安装工程概算的是〇。A、通风、空调工程概算B、エ器具及生产家具购置费概算C、电气、照明工程概算D、弱电工程概算答案:B解析：ACD三项属于单位建筑工程概算的内容。.（2018年）关于材料消耗的性质及确定材料消耗量的基本方法,下列说法正的是（）。A、理论计算法适用于确定材料净用量B、必须消耗的材料量指材料的净用量C、土石方爆破工程所需的炸药、雷管、引信属于非实体材料D、现场统计法主要适用于确定材料损耗量答案：A解析:必须消耗的材料属于施工正常消耗,B错误;土石方爆破工程所需的炸药、雷管、引信属于实体材料,C错误;现场统计法不能用于确定材料损耗量的依据,D错误。.（2016年考题）关于建设工程竣工图的绘制和形成,下列说法中正确的是。。A、凡按图竣工没有变动的,由发包人在原施工图上加盖“竣工图”标志B、凡在施工过程中发生设计变更的,一律重新绘制竣工图C、平面布置发生重大改变的，一律由设计单位负责重新绘制竣工图D、重新绘制的新图，应加盖“竣工图”标志答案:D解析：本题考查的是竣工决算的内容和编制。选项A,凡按图竣工没有变动的,由承包人在原施工图上加盖“竣工图”标志。选项B,凡在施工过程中,虽有一般性设计变更，但能将原施工图加以修改补充作为竣工图的，可不重新绘制;选项C,有原设计原因造成的，由设计单位负责重新绘制;有施工原因造成的，有承包人负责重新绘图;有其他和原因造成的，由建设单位自行绘制或委托设计单位绘制。.某市属建筑公司收到某县城工程一笔税前1000万元（不包含增值税可抵扣的进项税额）的进度款,当采用一般计税方法时,该工程造价为〇万元。A、30B、11010301090答案：D解析：本题考查的是按费用构成要素划分建筑安装工程费用项目构成和计算。采用一般计税方法，增值税=税前造价X9%=1000X9%=90（万元）,工程造价二1000+90=1090（万元）。2020教材P1074.关于进ロ设备到岸价的构成及计算,下列公式中正确的是〇。A、到岸价:离岸价+运输保险费B、到岸价:离岸价+进ロ从属费C、到岸价=运费在内价+运输保险费D、到岸价;运费在内费+进口从属费答案:C解析:2020版教材P6进ロ设备到岸价=离岸价格+国际运费+运输保险费=运费在内价运输保险费.某新建项目建设期为3年,第一年贷款600万元,第二年贷款400万元,第三年贷款200万元,贷款在年内均衡发放，年利率10%o建设期内利息当年支付,则建设期第三年贷款利息为〇万元。A、110.0B、120.0C、121.3D、234.3答案:C解析:2020版教材P31.某项目施工合同约定,承包人承租的水泥价格风险幅度为±5%,超出部分采用造价信息法调差,已知投标人投标价格、基准期发布价格为440元/1、450元/t,2018年3月的造价信息发布价为430元/1,则该月水泥的实际结算价格为〇元/1。A、418B、427.5C、430D、440答案:D解析:此题中,投M出价为440兀ハ,3月份的价格下降,应以餃低的投标报价为精准价購础计算合同月的风险福度•440X（1-报价5%的风陰幅度范用図此不作调整...（2020年真题）关于建设工程招标工程量清单的编制,下列说法正确的是。Aゝ总承包服务费应计列在暂列金额项下Bゝ分部分项工程项目清单中所列工程量应按专业工程量计算规范规定的工程计算规则计算C、措施项目清单的编制不用考虑施工技术方案D、在专业工程量计算规范中没有列项的分部分项工程,不得编制补充项目答案：B解析:P184-190A选项错误;总承包服务费应计列在其他项目清单中B选项正确:分部分项工程项目清单中所列工程量应按专业工程量计算规范规定的工程量计算规则计算。C选项错误:措施项目清单的设置要考虑拟建工程的施工组织设计,施工技术方案,相关的施工规范与施工验收规范,招标文件中提出的某些必须通过一定的技术措施才能实现的要求,设计文件中一些不足以写进技术方案的但是要通过一定的技术措施才能实现的内容。D选项错误：当在拟建工程的施工图纸中有体现,但在专业工程量计算规范附录中没有相对应的项目,并且在附录项目的“项目特征"或"工程内容”中也没有提示时，则必须编制针对这些分项工程的补充项目,在清单中单独列项并在清单的编制说明中注明..下列概算编制方法中，用于设备及安装工程概算编制的方法为〇。A、概算定额法B、类似工程预算法C、扩大单价法D、概算指标法答案:C解析:2020版教材P156本题考查的是设计概算的编制。选项ABD均属于建筑エ程单位概算的编制方法。设备及安装工程概算的编制方法有预算单价法、扩大单价法、设备价值百分比法和综合吨位指标法等.在可行性研究阶段编制投资估算,当编制建筑工程费用估算时,适合采用100m2断面为单位,套用技术标准、结构形式、施工方法相适应的投资估算指标或类似工程造价资料进行估算的是0。A、桥梁B、铁路C、隧道D、围墙大门答案:C解析：公路、铁路、桥梁、隧道、涵洞设施等,分别以公里（铁路、公路）、100平方米桥面（桥梁）、100平方米断面（隧道）、道（涵洞）为单位,套用技术标准、结构形式、施工方法相适应的投资估算指标或类似工程造价资料进行估算。202〇教材P131-147.（2015年）按照世界银行有关规定进行的国际竞争性招标,在中标人确定后还应进行合同谈判。下列主题中属于合同谈判内容的是〇。A、合同价格的优惠B、合同双方的权利和义务C、合同标的物数量增减引起的价格变化D、投标人承担技术规格书中设有规定的额外任务答案:C解析:该题主要考察的是:国际工程招标投标及合同价款的约定"（1）原招标文件中规定采购的设备、货物或工程的数量可能有所增减,合同总价也随之可按单价计算而有增减;（2）投标人的投标,对原招标文件中提出的各种标准及要求,总会有一些非重大性的差异。如技术规格上某些重大的差别,交货或完工时间提前或推迟，工程预付款的多少及支付条件，损失赔偿的具体规定,价格调整条款及所依据的指数的确定等，都应在谈判中进ー步明确。”.根据《标准施工招标文件》（2007版），下列有关施工招标的说法中正确的是0〇A、当进行资格预审时，招标文件中应包括投标邀请书B、投标人对招标文件有疑问时，应在规定时间内以电话'电报等方式要求招标人澄清C、按照规定应编制招标控制价的项目，其控制价应在开标时ー并公布D、初步评审应选择最低投标价法答案：A解析：本题考查的是招标文件的组成内容及其编制要求。最新题库,考前选项B错误，投标人应在规定的时间前以书面形式（包括信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式）,要求招标人对招标文件予以澄清;选项C错误,按照规定应编制招标控制价的项目，其招标控制价应在发布招标文件时ー并公布;选项D错误，初步评审可以选择经评审的最低投标价法和综合评估法。2020教材P213-217.在招标投标过程中,载明招标文件获取方式的应是（）。A、招标公告B、资格预审公告C、招标文件D、投标文件答案:A解析:2020版教材P183招标公告或投标邀请书。当未进行资格预审时,招标文件中应包括招标公告。当进行资格预审时,招标文件中应包括投标邀请书,该邀请书可代替资格预审通过通知书,以明确投标人已具备了在某具体项目某具体标段的投标资格，其他内容包括招标文件的获取、投标文件的递交等。.（2013年）在国外建筑安装工程费用构成中，承包商投标报价时不计入和分摊进单价，而需单独列项的是（）。A、临时设施费B、总部管理费G利润D、税金答案:A解析:在许多国家,开办费一般是在各分部分项工程造价的前面按单项工程分别单独列出。开办费包括的内容因国家和工程的不同而异,大致包括以下内容：（4）临时设施费。.（2013年）下列费用项目中,计入工程建设其他费中专利及专有技术使用费的是（）。A、专利及专有技术在项目全寿命期的使用费B、/r