雨水管道施工合同协议书_第1页
雨水管道施工合同协议书_第2页
雨水管道施工合同协议书_第3页
雨水管道施工合同协议书_第4页
雨水管道施工合同协议书_第5页
已阅读5页，还剩5页未读， 继续免费阅读

下载本文档

版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领

文档简介

雨水管道施工合同协议书雨水管道施工合同协议书雨水管道施工合同协议书雨水管道施工合同协议书编制仅供参考审核批准生效日期地址：电话：传真:邮编:编号： 雨水管道施工合同甲方： 乙方： 签订日期： 年 月 日第2页共5页建设单位（简称甲方）：施工单位（简称乙方）：经甲、乙双方共同友好协商达成一致，甲方将 雨水排水管道工程确定由乙方承建。为明确双方责任、义务，根据《中华人民共和国经济合同法》、《中华人民共和国建筑法》的有关规定，结合南京市建筑工程施工合同等有关规定，特签订本合同。一、 工程名称、内容、范围及承包、结算形式1、 工程名称：2、 工程地点：3、 工程范围：见附表4、 承包形式：施工实行即图纸范围内包工、包料、包工期、包质量、包安全的承包形式。二、 工期1、施工工期： 个日历天，根据甲方要求达到的施工进度和通水时间。2、 到下列情况经甲方代表确认后工期顺延：（1）不可抗力的；（2）重大设计变更或地质勘察资料不全面、不准确等原因引起的工程量变化；（3）非乙方原因的一周内停水停电达 8小时以上；三、 质量标准：按照国家及南京市现行施工技术规范进行验收。四、 合同价款工程造价：合同价为Y 元整（人民币） 元整。（该价格包括破绿化、道路费用，不包括给总包的配合费，配合费由甲方与总包协调解决）。五、甲方责任1、提供施工场地的设计施工图纸、临时材料堆放场地及施工用的临时水、电接驳点，具体施工用的水电管线及其水电费由乙方负责。2、 按南京市对合法施工、安全文明施工、环境保护、消防等有关规定办理有关手续。如因甲方手续不全造成工程被停工、罚款等后果，甲方承担责任。3、 对工程质量、进度、安全文明施工进行监督、检查。4、 按合同及时支付工程款。5、 及时组织竣工验收工作。六、 乙方责任1、 合同签订后三天内提交施工组织设计。2、 按施工有关图纸、技术安全交底情况及有关规范的要求，组织人员机械保质、保量、保工期、保安全地完成施工。3、 按甲方的要求编制好施工进度计划。4、 作好质量自检工作，保证按照有关规定进行施工。6、 工程完成后清理现场。7、 服从甲方单位关于现场施工的管理。七、 工程款支付1、室外雨水管道材料进场后付清合同总价款 50%工程完工后付合同总价的 95%合同款。2、 剩余5%乍为质保金，待本工程保修期（二年）满后并经甲方及物业公司确定已完成质保任务后十日内支付完毕。八、 工程质量标准按国家和南京市现行有关施工验收规范，约定工程质量达到合格标准。九、 争议履行合同过程中发生争议，经协商后仍不能解决，可向南京市人民法院起诉。十、违约1、任何一方不全面履行合同条款均属违约，造成对方的经济、名誉等损失，由违约方承担责任和赔偿对方的经济损失。十^一、合同的生效与终止1、本合同经双方法人代表或委托代理人签字盖章后即生效， 至工程竣工验收并结清工程余款后,自行终止。2、 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，均具有

人人文库> 全部分类> 应用文书 > 项目管理

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论