工程名称铜梁区水口镇汪祠村葛粉种植基地基础设施建设工程

工程名称：铜梁区水口镇汪祠村葛粉种植基地基础设施建设工程比选编号：JZZB-2016020竞争性比选文件比选人：重庆市铜梁区水口镇汪祠村村民委员会比选代理机构：北京市建壮咨询有限公司二○一六年四月1.招标条件本比选项目铜梁区水口镇汪祠村葛粉种植基地基础设施建设工程，已由铜农委（2015）186号文件批准建设，项目业主为铜梁区水口镇汪祠村村民委员会，建设资金来源为上级补助+自筹，比选人为铜梁区水口镇汪祠村村民委员会。项目已具备招标条件，现对该项目进行竞争性比选。2.项目概况与比选范围2.1工程规模：本工程位于铜梁区水口镇汪祠村，项目投资约24.00万元。2.2比选范围及具体做法如下:(1)新建排水沟(宽0.40米，沟深0.60米)1500米，沟宽0.40米、沟深0.60米。排水沟用砖砌12CM厚墙体，墙体水泥砂浆为M7.50，沟面抹灰找平，沟底用C20混凝土平铺，厚度为5CM。（2）修建沉沙池（150M3）1口，大于150M3/口（圆形，半径4m，池深3.50米。池底基础采用25*25CM条石与M7.5水泥砂浆安砌铺底，条石上现浇C20混凝土，厚度为10CM；四周墙体用M7.5水泥砂浆砌砖，墙厚为：池底至1M高段为37CM、以上至路面24CM，路面以上段为12CM，路面以上段为12CM，基层用1：2水泥砂将找平、搓砂，厚度为0.80CM，面层为1：1水泥砂浆抹面，厚度为70CM，四周墙出面高1.1M。池出面外四周路采用素土碾压夯实，基层为6%的水稳层，面层为现浇C25混凝土，路面宽2.5m，厚度为10CM。（3）钢筋混凝土桩（含转运及安装）1150根，钢筋混凝土桩断面为12*12CM，长为3M，桩采用φ12钢筋4根加7道φ6箍筋后用C20混凝土浇筑，埋深0.5—0.60M。具体实施地点和位置由招标人指定。2.3工期：40日历天。3.投标人资格要求3.1本次比选要求投标人须具备建设行政主管部门颁发的房屋建筑工程施工总承包叁级或市政公用工程施工总承包叁级及以上资质。3.2本次竞争性比选不接受联合体投标。3.3资格审查方式：资格后审。4.竞争性比选文件的获取4.1凡有意参加投标者，请于2016年4月20日至2016年4月26日下午17:00止在重庆市铜梁区公众信息网（）下载竞争性比选文件等其它相关技术资料。4.2自公告发出之日起，各投标人应随时关注在重庆市铜梁区公众信息网（）和铜梁区水口镇汪祠村村民委员会公告栏发布的与本工程有关的信息。4.3竞争性比选文件每个投标人500元，售后不退，投标人须在递交投标文件的同时，向比选代理机构缴纳竞争性比选文件费，否则投标文件予以拒收。5.投标文件的递交5.1投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为2016年4月27日10时30分前，地点为铜梁区水口镇人民政府4楼会议室。5.2逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，比选人不予受理。6.发布公告的媒介本次竞争性比选公告在重庆市铜梁区公众信息网（）和铜梁区水口镇汪祠村村民委员会公告栏上发布。7.联系方式比选人：铜梁区水口镇汪祠村村民委员会比选代理机构：北京市建壮咨询有限公司地址：重庆市铜梁区水口镇地址：铜梁区家乐汇A2区2号邮编：402560邮编：402560联系人：吴久宇联系人：余业勇电话话：138836510182016年4月20日一、投标人须知前附表项号条款号内容说明与要求l1．1工程名称铜梁区水口镇汪祠村葛粉种植基地基础设施建设工程21．1工程地点铜梁区水口镇汪祠村31．1工程规模本工程位于铜梁区水口镇，项目投资约24万元。41．1投资性质区级补助+自筹51．2质量要求达到国家现行有关施工质量验收规范要求，并达到合格标准。6工期要求工期:40日历天(签订合同日期始)72比选范围详招标公告。8是否接受联合体投标不接受联合体投标93投标人资质条件及能力（1）房屋建筑工程施工总承包叁级资质或市政公用工程施工总承包叁级及以上资质。（2）项目经理应具有建筑工程贰级及其以上注册建造师执业资格，并目前已在投标人单位注册，否则将被废标。（3）主要管理人员：持有有效证件的安全员不少于1人，施工员不少于1人，均为本单位人员。以上所有复印件需加盖投标人公章。10资格审查方式资格后审116踏勘现场比选人不组织踏勘现场，由投标人自行踏勘1213.7投标货币人民币1313.8最高限价本工程总价最高限价240000.00元，投标人总价投标报价不得高于对应的最高限价，否则，按废标处理。该总价包括完成招标范围内所有项目的工程内容。1414投标有效期30日历天（从投标截止之日算起）1510投标保证金金额：5,000.00元提交时间：2016年4月27日10时00至10时30分前形式：现金（现场缴纳）1612投标文件组成投标函部分、资格审查资料部分。174.2投标文件提交地点及截止时间收件人：北京市建壮咨询有限公司收件地址:铜梁区水口镇人民政府树4楼会议室时间（北京时间）：2016年4月27日10时30分前184.3开标会开标时间（北京时间）：2016年4月27日10时30分地点：铜梁区水口镇人民政府4楼会议室1929评标办法及标准详见本竞争性比选文件第五章20履约担保在收到中标通知书后3日内向比选人缴纳中标金额的5%的履约保证金，否则视为弃标，履约担保的形式为现金。2119投标文件份数投标函部分、资格审查资料部分（正本1份、副本2份）。22比选代理服务费中标人在领取中标通知书时向比选代理机构一次性支付4000元代理费。二、投标人须知1、工程概况1.1工程名称、规模、地点等：见投标人须知前附表。1.2质量要求：达到国家现行有关施工质量验收规范要求，并达到合格标准。2、比选范围2.1比选范围：详招标公告。3、投标人的资格确定3.1通过资格审查的具有房屋建筑工程施工总承包叁级或市政公用工程施工总承包叁级及以上资质。4、日程安排4.1凡有意参加投标者，请于2016年4月20日至2016年4月26日在铜梁区水口镇汪祠村村民委员会领取比选文件等其它相关资料。4.2竞争性比选文件每个投标人500元，售后不退，投标人须在递交投标文件的同时，向比选代理机构缴纳竞争性比选文件费，否则投标文件予以拒收。比选人：铜梁区水口镇汪祠村村民委员会地址：铜梁区水口镇汪祠村联系人：吴久宇电话选代理机构:北京市建壮咨询有限公司联系地址:铜梁区家乐汇A2区2号联系人:余业勇联系电话：138836510184.2竞争性比选文件提交地点及截止时间：见投标人须知前附表。4.3开标会：见投标人须知前附表。5、投标费用5.1不论投标结果如何，投标人应承担其参加本投标活动所涉及的一切费用。6、踏勘现场6.1投标人应按投标人须知前附表第11项的要求进行工程现场及周围环境踏勘，以便投标人获取有关编制投标文件和签署合同所需的所有资料。无论投标人是否踏勘过现场，均被认为在递交投标文件之前已经踏勘现场，对本合同项目的风险和义务已经十分了解，并在其投标文件中已充分考虑了现场和环境条件。6.2比选人向投标人提供的有关的资料和数据，是比选人现有的能使投标人利用的资料，比选人对投标人由此做出的推论、理解和结论概不负责。6.3投标人及其人员经过比选人的允许，可因踏勘目的进入比选人的工程现场，但投标人及其人员不得因此使比选人及其人员承担有关的责任和蒙受损失。投标人应对由此次踏勘现场而造成的死亡、人身伤害、财产损失、损害以及任何其它损失、损害和引起的费用和开支承担责任。6.4如果投标人认为需要再次进行现场踏勘，比选人将尽可能予以支持，但所发生的费用由投标人承担。7、竞争性比选文件的组成7.1竞争性比选文件包括下列内容：第一章竞争性比选公告第二章投标人须知前附表及投标人须知第三章竞争性比选文件第四章投标文件的编制及提交第五章开标、评标、定标第六章合同第七章竞争性比选文件格式竞争性比选文件除上述内容外，比选人按相关规定所发出的答疑、补充通知或修订函件等，均是竞争性比选文件的组成部分，对投标人起约束作用。8、竞争性比选文件的澄清8.1无论投标人对所有竞争性比选文件是否认真阅读，比选人均认为投标人对所有竞争性比选文件已不存在疑义并已充分理解，其投标文件已充分考虑到本招标工程所有的各种风险。9、竞争性比选文件的修改9.1竞争性比选文件发出后，无论出于何种原因，比选人可主动地或在解答投标人提出的澄清问题时对竞争性比选文件进行修改。9.2竞争性比选文件一经比选人修改，将以修改后的竞争性比选文件为准，对所有投标人均产生约束力。9.3竞争性比选文件、竞争性比选文件澄清、修改的内容，均以书面通知上明确的内容为准。当竞争性比选文件、竞争性比选文件澄清、修改的内容相互矛盾时，以最后发出的通知或修改文件为准，电话或口头咨询和答复的意思解释均不具有法律约束力。10、投标担保10.1投标保证金应按投标人须知前附表15项的规定执行，没有按要求提交投标保证金的投标人递交的投标文件应视为不响应竞争性比选文件而予以拒绝。 11、投标文件的语言及度量衡单位11.1投标人与比选人之间与投标有关的所有往来通知、函件和投标文件均应使用中文，使用其他语种的资料应附有经权威翻译机构核准的中文译文，对资料的理解将以中文译文为准。11.2除技术规范另有规定外投标文件使用的度量衡单位，均采用中华人民共和国法定计量单位。12、投标文件的组成12.1投标文件的组成投标函部分资格审查部分12.2投标函部分包括的内容：建设工程施工投标函法定代表人身份证明及授权委托书12.3资格审查部分（资格后审资料）包括的内容：（1）资格审查申请书（2）营业执照（3）资质等级证书（4）安全生产许可证（5）投标人情况表（6）注册建造师情况表及相关证明材料（7）拟选派主要管理人员情况表及相关证明材料（8）法定代表人证明书或授权人委托书13、工程报价、计价、结算13.1报价范围：本竞争性比选文件规定的比选范围。13.2投标人应按《土地开发整理项目预算编制规定》、《土地开发整理项目预算定额》、《土地开发整理项目施工机械台班费用定额》及相关配套费用文件，根据市场行情及企业经营状况和竞争性比选文件对工程质量、工期等要求实行自主报价。该投标报价包含了为实施和完成工程量清单给定的所有项目、工程数量以及施工图纸和规范要求所需的人工、材料、机械、检验试验、缺陷修复、管理、保险、利润、规费、各种税金、相应的施工措施费，以及本竞争性比选文件中明示或暗示的一切风险、责任和义务等。同时建设合同工期内物价涨落的风险已含在总价内，不再调整。13.3

投标人应认真填写投标总价，超过最高限价投标标报价按废标处理。

13.4投标人在编制投标报价时不得改变项目名称，否则视为对比选文件不实质性响应，按废标处理。13.5投标人应充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及任何其它足以影响承包价格的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不获批准。13.6工程计价13.6.1执行定额：《土地开发整理项目预算编制规定》、《土地开发整理项目预算定额》、《土地开发整理项目施工机械台班费用定额》及相关配套费用文件13.7工程结算13.7.1结算总价=中标价±增减（变更）工程造价±合同约定的其他费用（最终以专业审计机构审定的金额为准）13.8投标货币本工程的投标应以人民币为单位。13.9本工程施工投标设最高限价：见投标人须知前附表。13.10增减（变更）工程结算：13.10.1增减工程量则按照《土地开发整理项目预算编制规定》、《土地开发整理项目预算定额》、《土地开发整理项目施工机械台班费用定额》及相关配套费用文件，铜梁区材料价格和当地市场价格决定,需业主认质核价。14、投标有效期14.1投标文件有效期为从投标文件提交截止之日起计算为30天，在此期限内，所有投标文件均保持有效。14.2在特殊情况下，比选人在原定投标文件有效期内可以根据需要向投标人提出延长投标文件有效期的要求，投标人应立即以传真等书面形式对此要求向比选人做出答复；投标人可以拒绝比选人的要求，而不会因此被没收投标保证金。同意延期的投标人应相应地延长投标保证金的有效期，但不得因此而提出修改投标文件的要求。在延长期内，本须知第15条和第16条的规定仍然适用。15、投标担保有效期15.1投标保证金在投标文件有效期满后30天内保持有效，比选人如果按本须知第14.2款的规定延长了投标文件有效期，对同意延长投标有效期的投标人则投标保证金的有效期也相应延长。15.2公示期结束后5个工作日内，比选人向第一中标候选人以外的投标人退还投标保证金。15.3中标人的投标保证金在中标人缴付履约保证金时自动转为合同履约保证金。15.4投标保证金退还现金。16、投标人如有下列情况，不退还其投标保证金：(1)在投标文件有效期内撤回投标文件；(2)中标人未能按本须知第34条的规定签订建设工程施工合同；(3)第一中标候选人无正当理由放弃中标的。17、投标文件的格式及其签署17.1投标文件包括本须知第12条中所规定的内容，投标人提交的投标文件必须毫无例外地使用竞争性比选文件第七章所提供的投标文件格式(表格可以按同样格式扩展)。17.2投标文件的文字除必须填写的内容外均需采用打印，必须填写的内容使用不褪色的墨水笔书写，字迹应清晰易于辨认。17.3《建设工程投标函》由投标人法定代表人签字(或盖章)并加盖投标人公章，否则，其投标函无效。18、投标文件的密封18.1投标文件袋使用“投标函部分”袋、“资格审查部分”袋以及“投标文件大袋”。18.2“投标函部分”、“资格审查部分”小袋装入“投标文件大袋”，密封并加盖投标人公章。前述12.2的内容按顺序装订成册装入“投标函部分”袋中，密封并加盖投标人公章。前述12.3的内容按顺序装订成册装入“资格审查部分”袋中，密封并加盖投标人公章。如果投标文件没有按本须知第18.1款和18.2款规定密封，该投标文件将被拒绝接收，或者被认定为无效投标文件并原封退还给投标人。19、投标文件的份数投标函部分三份、资格审查资料部分，正本一份和副本二份，正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。20、投标的截止20.1投标人应按投标人须知前附表第17项所规定的时间和地点提交投标文件；20.2比选人若按本须知第9条规定以补遗书方式酌情延长提交投标文件的截止时间，则投标人的所有权力和义务以及投标人受制约的截止时间，均以延长后新的投标截止时间为准；20.3到投标截止时间止，提交投标文件的投标人少于3个的，比选人将依法重新组织比选；20.4投标人在本竞争性比选文件规定的投标截止时间后提交的投标文件，比选人将拒收。21、投标文件的补充修改与撤回21.1投标人在提交投标文件以后，在规定的投标截止时间之前，可以书面形式补充修改或撤回已提交的投标文件，并通知比选人。补充、修改的内容为投标文件的组成部分；21.2投标人的补充、修改或撤回通知，应按本须知有关规定编制、密封、标志和提交，并在投标文件密封袋上清楚标明“修改补充”或“撤回”字样。21.3投标撤回通知书也可采用传真的方式，但此传真应满足下列所有条款；(1)比选人在投标截止时间前收到此传真；(2)传真件上应有投标人名称、地址、电话，并有投标人法定代表人印章和单位公章；(3)非常清楚地标明“撤回”字样。21.4不符合21.3之规定的传真件均作无效处理。21.5在投标截止时间之后,投标人不得补充修改投标文件。22、工程款的支付和履约保证金的退还22.1本工程无预付款，工程全部完工竣工验收合格，并通过审计机构审计，在上级财政拨款到镇级财政15日内拨付工程审计金额的95%,余下5%作为工程质保金，质保期满后无质量缺陷一次性返还。22.2履约保证金在工程完工后两个月内退还。23、开标23.1比选人将按照投标人须知前附表规定进行公开开标，并邀请所有投标人的法定代表人或其授权的代理人参加开标会议。参加开标会议的投标人的法定代表人或其授权的代理人应当随身携带本人身份证(原件)，法人代表还应出示法定代表人身份证明书，授权的代理人应当随身携带法定代表人授权书(原件)、法定代表人身份证明书，以备核验其合法身份，否则比选人退还其投标文件。23.2按规定提交了有效撤回通知的投标文件，比选人应将其退还给投标人。23.3开标会议由招标代理机构主持，开标按下列程序进行：23.3.1查验开标会代表的身份证原件、法定代表人身份证明、法定代表人授权书原件（非法人代表提供），否则退还投标文件。23.3.2由投标人或者其推选的代表检查所有投标文件外密封袋的密封情况。外密封袋未按要求密封的投标文件应由比选人退还给投标人，不予开标。经确认外密封袋符合要求后，由工作人员当众开启外密封袋。内密封袋未按要求密封的投标文件应由比选人退还给投标人，不予开标。经确认内密封袋符合要求后，由工作人员当众开启内密封袋，并宣读投标函的全部内容。23.3.3开启投标文件时，工作人员如发现投标文件组成部分不齐全、内容有瑕疵或对上述内容存有疑问的，应如实记录投标文件开启情况并详细记载宣读的全部内容，然后将开标记录和所有开启的投标文件送评标委员会，由评标委员会认定其有效性，评标委员会认定的无效投标文件将不得进入评标阶段。23.3.4开标过程招标代理机构应当做好记录，开标后将所有招标资料归档交招标方并存档备查。24、评标准备24.1组建评标委员会(1)评标工作由比选人自行组建评3位评委担任评标工作，负责对整个投标文件的评审。(2)评标委员会负责人由评标委员会推荐产生。评标委员会负责人负责评标活动的组织。24.2评标原则评标委员会应依法按下述原则进行评标：(1)公平、公正、科学、择优、诚实、廉洁履行职责；(2)依法评标，严格保密；(3)反不正当竞争；(4)定性的结论由评标委员会全体成员根据少数服从多数的原则以无记名投票方式决定；(5)评标活动及当事人应当接受依法实施的监督。24.3评标准备(1)介绍项目情况、前期招标工作情况，宣读《评委守则》。(2)熟悉相关文件资料：评标委员会应认真研究竞争性比选文件，了解和熟悉竞争性比选文件主要条款(包括比选范围、计价、报价依据，质量、工期，评标办法、评审标准、以及响应竞争性比选文件实质性内容的条款)。招标代理机构应编制评标所需的表格，尤其是用于详细分析计算的表格。竞争性比选文件规定的评审标准和评审方法以外的不得作为评标的依据。(3)应向评标委员会提供评标所需的重要信息和数据，包括竞争性比选文件、开标会记录、投标文件，标底(如果有)以及评标委员会认为重要的其他信息和数据。25、资格审查必要合格条件标准项目内容合格条件投标人具备的条件或说明1营业执照工商行政管理部门颁发的有效营业执照提交副本复印件(盖公章)。2资质等级专业类别房屋建筑或市政公用工程施工总承包叁级资质提交副本复印件（盖公章）。3安全生产许可证省级建设行政主管部门颁发的企业安全生产许可证提交副本复印件(盖公章)。4注册建造师详见投标人须知前附表第9条“投标人资质条件及能力”符合投标人须知前附表第9条“投标人资质条件及能力”规定。5拟选派主要管理人员详见投标人须知前附表第9条“投标人资质条件及能力”符合投标人须知前附表第9条“投标人资质条件及能力”规定。A、表中所有内容均提供复印件按序装入“资质审查部分”袋。B、以上所列内容为必备条件，如有一条不满足，其投标人投标资格无效。26、初步评审26.1关于投标文件的符合性评审，按照竞争性比选文件的规定对资格审查合格投标人的投标文件进行符合性评审。投标文件未实质性响应竞争性比选文件的要求和条件的属于重大偏差，凡经评标委员会认定有重大偏差的投标文件，该投标文件为无效投标文件，评标委员会认定为无效的投标文件不再进行详细评审。只有通过评审的投标文件(有效投标文件)才能进入后续评审。26.2投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准。27、详细评审27.1投标函部分评审27.1.1检查所有投标人的投标文件，检查投标文件中的计价，报价范围和比选范围是否一致。重大偏差按第30条评审，凡评标委员会认定为重大偏差的，不参与后续评审。27.1.2为了有助于投标文件的审查、评价和比较，评标委员会可以用书面形式要求投标人对投标文件含义不明确的内容作必要的澄清或说明。投标人接到评标委员会发出的质询后，应按要求提供澄清资料并进行密封，在规定的时间递交到指定地点。书面澄清资料由评标委员会开启，并在质询会上进行澄清或解释。澄清不得更改投标总报价和实质性内容。27.1.3将符合竞争性比选文件规定的投标文件，按第29条评标办法及标准计算出各投标人的中标候选人名次。27.1.4关于汇总投标人最终名次：(1)评标委员会整理评审结果。(2)编写评标报告:A、开标记录，全体评委在开标记录上签字确认。B、评标报告，由全体评委在评标报告上签字确认后提交给比选人。28、定标办法28.1比选人按照评标委员会推荐前三名以内为中标候选人，名次并列时由比选人确定。比选人不得在中标候选人之外确定中标人。28.2排名第一的中标候选人放弃中标、因非不可抗力提出不能履行合同，比选人可以确定排名第二的中标候选人为中标人，但排名第一的中标人候选人的投标保证金不予退还。28.3排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，比选人可以确定排名第三的中标候选人为中标人。28.4排名第三的中标候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，比选人应当依法重新组织比选。28.5当比选人确定排名第二或第三的中标候选人为中标人时，其合同价仍为第一中标候选人的投标报价。28.6重新比选1.比选截止时间止，投标人少于3个的；2.经评标委员会评审后否决所有投标的。3.经评审后，如合格的投标人少于三个的，且明显缺乏竞争的，评审委员会可以否决全部投标，比选人将重新组织比选。28.7二次比选和不再比选重新比选后投标人仍少于3个，按法定程序开标和评标，确定中标人。经评审无合格投标人，属于必须审批或核准的工程建设项目，经原审批或核准部门批准后不再进行比选。29、评标办法及标准详细评审标准评标基准价计算方法投标总报价所有通过初步评审的投标总报价（比选人设有最高限价的，则投标总报价和工程量清单全费用综合单价报价高于相对应的最高限价的除外）中去掉六分之一（不能整除的按小数前整数取整，不足六家报价则不去掉）的最低价和相同家数的最高价后的算术平均值即为投标总报价的评标基准价。评标基准价以人民币“元”为单位，有小数点的保留两位小数，小数点后第三位“四舍五入”。编列内容评审因素评审方法详细评审办法 投标总报价1、投标人的投标总报价及工程量清单全费用综合单价报价不得高于比选人发出的工程量清单单价最高限价，否则，做废标处理。2、按照投标报价与评标基准价之差的绝对值由低到高的顺序排列名次。评审结果3.4.1评标委员会按照经评审的报价推荐前三名中标候选人，投标报价相等时，由比选人现场抽签决定，绝对值相等时，取低的投标报价。3.4.2评标委员会完成评标后，应当向比选人提交书面评标报告。30、重大偏差经评标委员会认定，投标文件有下列情形之一的，应当作为无效投标文件：(1)投标文件没有按竞争性比选文件要求多或少签字、盖章的；(2)没有按照竞争性比选文件要求提供投标担保或者提供的投标担保有瑕疵的；(3)投标文件未按规定的格式和要求填写，内容不全或者关键内容字迹模糊，无法辨认的；(4)除按照竞争性比选文件规定提交备选标的以外，投标人同时提交两份或者多份内容不同的投标文件，或者在同一份投标文件中对同一比选内容报有两个或者多个报价，并未声明以哪个报价为准的；(5)投标人在资格条件上发生重大变化，导致其不再具备原先规定的资格条件的；(6)投标价高于或等于比选人设定的最高限价的（包括投标总价和各项目全费用综合单价）；(7)投标工期超过竞争性比选文件规定的工期的；(8)投标文件中载明的主要施工技术和方法违反国家的规范规程和强制性标准的；(9)竞争性比选文件中要求的投标文件的几个组成部分的任一部分被认定为无效的；(10)投标文件附有比选人不能接受条件的；(11)评标过程中，比选人或评标委员会发现投标人以他人名义投标，串通投标、欺诈、威胁、以行贿手段或其他弄虚作假方式谋取中标、采取可能影响评标公正性的不正当手段的；(12)存在竞争性比选文件规定的重大偏差的情形的及依法应当否决的其它情形的。31、评标过程的保密31.1开标后直至评标结束，凡属于对投标文件的审查、澄清、评价、比较有关的资料和中标候选人的推荐情况，以及与评标有关的其他任何情况均严格保密；31.2在投标文件的评审和比较以及授予合同的过程中，投标人如试图向比选人和评委施加影响的任何行为，都将会导致其投标被拒绝；31.3投标人不得向评标委员会或其他有关人员询问评标过程的情况和索取评标过程的材料。32、合同授予和拒绝32.1本工程的施工合同将授予按本须知第28条所确定的中标人。32.2比选人在发出中标通知书前，有权依据评标委员会的评标报告拒绝不合格的投标。32.3投标人中标后又提出对竞争性比选文件中合同条款的不实质性响应经双方协商，达不成一致意见的，比选人有权取消其中标资格。33、中标通知书比选人在评标委员会提出书面评标报告后15日内确定中标人，但最迟应在投标有效期结束日30个工作日前确定，并向中标人发出中标通知书。34、合同的签订34.1比选人与中标人应于中标通知书发出之日起3日内签订建设工程施工合同；34.2中标人如不按本须知第34.1条的规定与比选人签订合同，则比选人将有充分的理由废除授标，并不退还其投标保证金，中标人给比选人造成的损失超过投标保证金金额的，还应当对超过部分予以赔偿，同时依法承担相应的法律责任。35、合同条款《建设工程施工合同》第一部分协议书发包人（全称）：铜梁区水口镇汪祠村村民委员会(甲方)

承包人（全称）：（乙方）

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工协商一致，订立本合同。一、工程概况工程名称：铜梁区水口镇汪祠村葛粉种植基地基础设施建设工程工程地点：铜梁区水口镇工程内容：本工程施工图所示全部工程内容。资金来源：区级补助+自筹二、工程承包范围承包范围：本工程施工图及工程量清单所示全部工程内容，具体以铜梁区水口镇汪祠村村民委员会提供的工程量清单为准。三、合同工期：开工日期：以业主发出的开工令为准竣工日期：以实际验收合格工为准合同工期：40日历天四、质量标准工程质量标准：达到《建筑工程施工质量验收统一标准》。1、本工程执行中华人民共和国现行《建筑安装工程施工及验收规定》、《建筑安装工程质量检验评定标准》等有关标准和规范。2、本工程按《建筑安装工程质量检验评定标准》达到合格等级。五、合同价款采用固定总价结算，金额人民币元（大写：）。实际结算价格=中标价±增减（变更）工程造价±合同约定的其他工程量（最终以专业审计机构审定的金额为准）。六、组成合同的文件组成本合同的文件包括：1、本合同协议书2、中标通知书3、投标书及其附件4、本合同专用条款5、标准、规范及有关技术文件6、图纸7、已标价工程量清单8、竞争性比选文件9、其他合同条件双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。七、本协议书中有关词语含义本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。十、合同生效合同订立时间：年月日

合同订立地点：本合同双方约定签字盖章之后生效。发包人：（公章）承包人：（公章）

住所：住所：法定代表人：法定代表人：委托代表人：委托代表人：电话：电话：传真：传真：开户银行：开户银行：账号：账号：邮政编码：邮政编码：第二部分通用条款；2009版标准合同通用条款第三部分专用条款1、一般约定1.1词语定义1.1.2合同当事人和人员发包人：承包人：1.1.3工程和设备永久工程：按竞争性比选文件要求的永久工程。临时工程：按竞争性比选文件要求的临时工程。单位工程：按竞争性比选文件要求的单位工程。0永久占地：无1临时占地：由承包人按照竞争性比选文件和现场实际情况决定，发生费用由承包人将此费用考虑在投标报价内并承担此费用。1.1.4日期缺陷责任期：2年（与工程质量保修书中不一致时以工程质量保修期为准）1.4合同文件的优先顺序合同文件组成及解释顺序1、本合同协议书2、中标通知书3、投标文件及其附件4、本合同专用条款5、标准、规范及有关技术文件6、图纸7、已标价工程量清单8、竞争性比选文件9、其他合同条件合同履行中，发包人承包人有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。1.6图纸和承包人文件1.6.1发包人提供图纸期限、数量：开工前十日内向承包人提供施工图纸叁套。1.6.2承包人提供的文件范围：无。1.6.3发包人签发图纸修改的期限：不少于该项工作施工前14天。2、发包人义务2.3提供施工场地发包人提供施工场地和有关资料的时间：（1）施工场地具备施工条件的要求及完成的时间：工程开工前完成，满足施工要求。（2）将施工所需的水、电接至施工场地的时间、地点和供应要求：已具备施工条件。（3）施工场地与公共道路的通道开通时间和要求：已具备施工条件。（4）工程地质资料和地下管线资料的提供时间：工程开工前提供。（5）由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间：合同签订后，承包人按规定及时向有关部门缴清应缴纳的费用，并配合发包人及时办理相关施工许可证手续。（6）水准点与座标控制点交验要求：放线办理、现场交验、书面交接。（7）图纸会审和设计交底时间：施工图提交后5日内。（8）协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物(含文物保护建筑)、古树名木的保护工程：若有需要，由发包人另行委托。2.4支付担保发包人向承包人提供支付担保的金额、方式和提交时间：无具体的处罚办法在承包商中标进场后，经发包人、监理和承包商协商后共同确定并由各方遵照执行。所得的经济处罚收入用于奖励质量、安全行为规范较好的承包人的管理人员及施工班组施工人员。4、承包人4.1承包人的一般义务4.1.8为他人提供方便承包人为他人提供条件内容：1、承包人入场后7日内应按竞争性比选文件要求向发包人提供办公场地、办公用品及办公设施、承担现场通讯费，以及为工作方便的免费交通运输等。2、施工进出场道路的修建或保护、交通标志标牌和信号设备的完善弃渣地均由承包人负责，并向在该项目施工的其他单位免费提供。承包人为他人提供条件可能发生费用的处理方法：承包人为以上提供条件可能发生的费用均包含在签约合同价格中。4.2承包人向发包人提供履约担保的金额、方式和提交时间：在收到中标通知书后3日内向比选人缴纳中标金额的10%的履约保证金，否则视为弃标，履约担保的形式为现金。4.履约保证金的退还：工程竣工验收合格后两个月内一次性退还履约保证金（不计息）。4.3分包4.3.2分包的内容当事人约定某些非主题、非关键性工作分包给第三人：承包人工程不得转包，分包应按国家、重庆市有关规定执行，并报监理、发包人审核确定。5、材料和工程设备5.1承包人提供的材料和工程设备5.1.1承包人负责采购、运输和保管的材料、工程设备：工程所有材料及设备均由承包人采购，承包人必须保证所采用的材料符合国家和地方现行规范标准，符合发包人要求材质部分的材料品牌、最高最低限价区间、规格及其他技术要求。5.1.2承包人报送发包人审批的时间：承包人负责采购的材料设备，应在采购前十四日前将所采购材料设备的厂家、技术标准、品牌、质量等级等指标以书面形式通知发包人，发包人收到承包人的书面报告后十四日内予以确认，经发包人认质、封样后承包人方可采购进场。5.2发包人提供的材料和工程设备5.2.1材料的名称、规格、数量和价格：无。材料的交货方式、地点、日期：无。工程设备的名称、规格、数量和日期：无。工程设备的交货方式、地点和日期：无。5.2.3材料和工程设备的接受、运输与保管：无。6、施工设备和临时设施6.1承包人提供的施工设备和临时设施6.1.2发包人承担修建临时设施费用的范围:项目所需修建临时设施的费用均包含在投标总价内，中标后不予调整，施工现场临时设施的布置和搭设应满足工程实际需要，具体方案必须报总监理工程师批准，发包人认可。临时占地的申请：承包人在投标时自行考虑是否需临时占地，如有需要，承包人自行办理。临时占地相关费用：承包人在投标时自行考虑是否需要临时占地，如有需要，承包人在投标报价中自行考虑，发包人不另支付。6.2发包人提供的施工设备和临时设施：无。7、交通运输7.1道路通行权和场外设施取得道路通行权、修建场外设施的办理人：承包人。相关费用：该费用已包含在投标报价中，不另计取。7.2场内施工道路7.2.1临时道路和交通设施的修建、维护、养护和管理人：承包人。7.2.2临时道路和交通设施相关费用的承担：由承包人在投标报价时自行考虑计入报价，中标后不另计取。7.4超大件和超重件的运输道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用的承担：由承包人在投标报价时自行考虑计入报价，中标后不另计取。8、测量放线8.1施工控制网8.1.1发包人提供测量基准点、基准线和水准点：开工前7天。施工控制网的测设：承包人。报发包人审批施工控制网资料的期限：发出开工通知后3天。9、施工安全、治安保卫和环境保护9.1发包人的施工安全责任增加下列项：9.1.1发包人应按照《重庆市建设工程安全生产管理办法》（重庆市人民政府令第289号）、《重庆市房屋建筑和市政基础设施工程现场文明施工标准》（渝建发【2008】169号）等相关规定履行好发包人的施工安全责任。9.2承包人的施工安全责任增加下列项：9.2.8承包人应按照《重庆市建设工程安全生产管理办法》（重庆市人民政府令第289号）等相关规定履行好承包人的施工安全责任。9.3治安保安9.3.1现场治安管理机构或联防组织的组建：承包人。9.3.3施工场地治安管理计划和突发治安事件紧急预案的编制：由承包人编制，并由承包人承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明安全保卫工作。环境保护增加下列项：9.4.7承包人应按照《房屋建筑和市政基础设施工程施工扬尘控制工作方案》（渝建发【2009】13号）、《重庆市房屋建筑和市政基础设施施工工程现场文明施工标准》（渝建发【2008】169号）等相关规定履行好扬尘、文明施工等责任。9.4.8承包人需自行办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续，并应符合国家相关规定，并自行承担其费用。9.4.9对施工中的地上地下建筑物（构筑物）管线、电力设施等应按有关规定加强监控测量和保护，相应的费用或因保护不当造成的损失及法律责任由承包人承担。9.4.10环境保护工作由承包方全权负责，执行国家和重庆相关规定。施工现场内不得随地抛洒剩饭及生活垃圾等，更不能将其随意倒至施工区外，施工区内不得随处大小便。做到工完场地清。9.4.11施工机械设备进场前，应做好清洁、保养和维护工作。出场车辆应有专人打扫、清洗。有密封要求的按规定必须达到。9.4.12施工期间必须保证周边单位的正常工作及居民的正常生活，尽量减少粉尘、噪声、振动等污染的扰民。必须按市委、市人大、市政府及有关部门的临时要求，调整作业方式，停止高粉尘、高噪音作业或爆破作业等。9.4.13保证周围建（构）筑、地下及地上管线、地下人防等设施安全。9.4.14做到进入现场的施工和作业人员统一着装，配证上岗，文明施工。9.4.15按规定做好施工区域封闭及场地硬化工作，施工围墙等围护设施应安全、美观、耐久，非施工相关人员不许入内。10、进度计划10.1合同进度计划承包人编制施工方案的内容：承包人应根据施工内容编制总体和分部分项工程施工方案。承包人报送施工进度计划和施工方案的期限：施工组织设计方案在开工前十日内提供。发包人批复施工进度计划和施工方案的期限：发包人收到施工组织设计和进度计划后七个工作日内审查确认。11、开工和竣工11.4异常恶劣的气候条件异常恶劣的气候条件的范围：100年一遇的自然灾害（如台风、雪灾、洪水、高温）。出现异常恶劣的气候条件，承包人可要求发包人延长工期，发包人不支付因此而发生的费用索赔。12、暂停施工12.1承包人暂停施工的责任承包人承担暂停施工责任的其他情形：法律法规规定由承包人承担暂停施工责任的其他情形。12.2发包人暂停施工的责任由于发包人原因引起的暂停施工（须发包人确认的书面文字资料为准）造成工期延误的，承包人有权要求发包人延长工期。13、工程质量13.1工程质量要求增加下列项：13.1.4发包人、监理和承包人在工程建设中，应执行以下规定：（1）《民用建筑工程节能质量监督管理办法》（建质【2006】192号）（2）《重庆市建筑节能条例》(重庆市人大【2007】第34号公吿)（3）《重庆市建设工程质量通病防治要点》（渝建发【2010】44）（4）《建设部关于贯彻执行工程勘察设计及施工质量验收规范若干问题的通知》（建标【2002】212号）（5）《重庆市建设委员会关于发布<建设工程施工质量验收规范用表（建设节能分部工程）>和<建设工程技术用表（建设节能工程）>的通知》（渝建发【2008】76号）13.1.5发包人、监理和承包人在工程建设中，应执行重庆市建筑工程相关地方标准。13·2承包人的质量检查承包人提交工程保证措施文件的期限：与施工方案同时提交14、试验和检验本工程所涉及的所有一般及特殊的试验、检验费由投标人在报价自行综合考虑，发包人不另外支付费用。若承包人不进行试验、检验，发包人有权自行委托，并按增加1倍的金额从发包人工程款中扣除。15、变更所有工程变更、价款变更只有经发包人同意后才能实施。15.1变更的范围和内容所有工程变更、价款变更只有经发包人同意后才能实施。15.2变更的范围和内容非发包人自身原因改变合同中任何一项工作的施工时间或改变已批准的施工工艺或顺序不属于变更范围。15.3变更程序15.3.2变更估价承包人提交变更报价书的期限：按通用条款执行，发生设计变更后，承包人按通用条款规定的程序向发包人提出。商定或确定变更价格的期限：按通用条款执行。17.3工程竣工验收后上级财政拨款到镇级财政后15天内支付工程款的95%，余款为工程质保金，工程竣工验收合格后一年内工程无问题，一次性付清，不计息。17.3.2履约保证金：在收到中标通知书后3日内向比选人缴纳中标金额的10%的履约保证金，否则视为弃标，履约担保的形式为现金。17.4质量保证金17.4.2质量保证金的金额或比例:质保金为工程总价款5%。质量保证金的扣留方法:工程结算时由发包人扣留。17.5竣工结算竣工结算的价格的原则:（1）结算方法。本工程以完工后经验收合格的工程量为准，最终结算价以审计单位审计核定的金额为准。（2）增加工程量及内容结算方式：按《土地开发整理项目预算编制规定》、《土地开发整理项目预算定额》、《土地开发整理项目施工机械台班费用定额》及相关配套费用文件18、竣工验收申请报告18.2竣工验收申请报告竣工资料内容：竣工图和工程技术档案竣工资料份数：竣工验收后承包人向发包人提交档案馆验收合格的完整的竣工图和工程竣工技术档案资料一式肆份（含电子文档贰份）18.3验收18.3.5实际竣工日期:经验收合格工程的实际竣工日期以验收合格日为准。18.5施工期运行18.5.1需要施工期运行单位工程或工程设备：无18.6试运行18.6.1试运行的组织及费用承担:承包人18.7竣工清场18.7.1竣工清场:按通用条款执行18.8施工队伍的撤离施工人员、施工设备及其临时工程撤离的要求：验收合格一个月内撤离。19、缺陷责任与保修责任19.7保修责任工程质量保修范围、期限和责任：以工程质量保修书为准20、保险20.1工程保险按通用条款执行,保险费承包人在投标时自行考虑,计入投标报价。20.4第三者责任险按通用条款执行,保险费承包人在投标自行考虑,计入投标报价。20.5其他保险按通用条款执行,承包人自行办理。20.6对各项保险的一般要求20.6.1保险凭证-保险条件:执行通用条款承包人提交保险凭证的期限:施工合同签订后一月内。20.6.4对各项保险的一般要求保险金不足补偿损失时,应由承包人和(或)发包人负责补偿的范围与金额:执行通用条款21、不可抗力21.1不可抗力的确认不可抗力的范围:战争动乱、100年一遇的自然灾害（如台风、雪灾、洪水、高温）。21.3不可抗力后果及其处理21.3.1不可抗力造成损害的责任不可抗力导致的人员伤亡、财产损失、费用增加和（或）工期延误由合同双方按以下方法承担：按通用条款执行。22、违约22.1承包人违约承包人违约以外的应承担的其他违约责任:A.承包人在施工中没有领会发包人意图或不明确施工要求而不向发包人求证明确,致使施工不能达到发包人要求的,发包人有权要求承包人返工并由承包人承担返工损失,工期不得顺延。B.承包人未严格按照发包人提供的施工图要求以及国家、地方现行规范要求的工程质量标准施工，每违反一次承担￥10,000.00元的罚金，且承包人返工并按发包人要求的时间进行整改。C.未经发包人许可，承包人擅自将所承包的工程转包和分包，一经发现，发包人将处以本工程承包人中标价总额1%的违约金，并无条件改正，工期不得顺延。D.承包人不能因为任何原因拖欠农民工工资，由此引发的任何责任由承包人全部承担；出现拖欠农民工工资行为，发包人有权从承包人工程进度款中扣减直接支付给农民工。E.承包人派往施工现场的项目经理、技术负责人每周在现场的时间少于5天。24、争议的解决24.1争议的解决方式争议的解决方式:本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决,协商不成的按下列第二种方式解决:(一)提交重庆仲裁委员会仲裁；(二)依法向人民法院起诉。第七章投标文件格式一、法人代表证明书法定代表人身份证明投标人名称： 单位性质： 地址： 成立时间： 年 月日经营期限： 姓名： 性别： 年龄： 职务： 系 （投标人名称）的法定代表人。特此证明。附法定代表人第二代身份证复印件处（头像面）附法定代表人第二代身份证复印件处（有效期限面）投标人： （盖单位公章）年月日此处粘贴法定代表人身份证复印件注：法定代表人身份证明需按上述格式填写完整，不可缺少内容。在基础上增加内容的不影响其有效性。二、授权书授权书本人(姓名)系(投标单位名称)的法定代表人，现授权我单位的(姓名)为我公司代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改（项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。委托期限：附：法定代表人身份证明投标人：（盖单位公章）法定代表人：（签字）身份证号码：