一级建造师之一建工程法规题库（真题汇编）

一级建造师之一建工程法规题库（真题汇编）第一部分单选题(50题)1、由于监理工程师指令有误而导致施工现场停止施工，产生的费用由（）承担。

A.监理工程师

B.施工单位

C.建设单位

D.监理单位

【答案】：C

2、2010年底，某发包人与某施工承包人签订施工承包合同，约定施工到月底结付当月工程进度款，承包人计划2011年5月完成的当月工程量，约为1200万元。此时承包人获悉法院在另一诉案中对发包人实施查封其办公场所，发包人已严重资不抵债，2011年5月3日，承包人向发包人发出书面通知：“鉴于贵公司工程款支付能力严重不足，本公司决定暂时停工本工程施工，并愿意与贵公司协商解决后续事宜。”承包人的行为属于行使（）。

A.同时履行抗辩权

B.先履行抗辩权

C.不安抗辩权

D.撤销权

【答案】：C

3、根据《民法典》，下列对保证合同的理解中，正确的是（）。

A.主合同有效，则保证合同也有效

B.保证合同未约定保证范围、期间、方式的，保证合同无效

C.保证期间，主合同发生债权转让的，保证人不再承担保证责任

D.保证人只能是第三人

【答案】：D

4、在某工程建设中，包工头王某为抢工期，找来临时出来打短工的孙某登高架设脚手架；孙某害怕，王某对孙某说："你今天不干，就别想要工钱。"孙某在没有任何安全防护的情况下操作，导致意外坠落身亡。王某可能构成的犯罪是（）。

A.重大责任事故罪

B.重大劳动安全事故罪

C.工程重大安全事故罪

D.强迫劳动罪

【答案】：A

5、《建设工程质量管理条例》规定，()必须按照工程设计要求、施工技术标准和合同约定，对建筑材料、建筑构（配）件、设备和商品混凝土进行检验，检验应当有书面记录和专人签字；未经检验或者检验不合格的，不得使用。

A.施工单位

B.建设单位

C.设计单位

D.监理单位

【答案】：A

6、根据《绿色施工导则》，建筑垃圾的再利用和回收率力争达到（）。

A.20%

B.30%

C.40%

D.50%

【答案】：B

7、关于工程监理的说法，正确的是（）。

A.监理单位与建设单位之间是法定代理关系

B.工程监理单位可以分包监理业务

C.监理单位经建设单位同意可以转让监理业务

D.监理单位不得与被监理工程的设备供应商有隶属关系

【答案】：D

8、缔约当事人就订立合同达成合意，一般应经过()阶段。

A.谈判、协商

B.要式、不要式

C.缔约、签字

D.要约、承诺

【答案】：D

9、甲是某产品的专利权人，乙于2012年5月1日开始制造、使用和销售该专利产品。甲于2013年5月1日对乙提起侵权之诉。经查，甲和乙销售每件专利产品分别获利为二万元和一万元，甲无法核实计算由于乙的侵权行为所造成的具体损失，乙共销售侵权产品300台，甲为了制止乙侵权支付了50万元的合理费用。甲关于乙应对甲赔偿的额度，下列（）是正确的

A.600万元

B.650万元

C.300万元

D.350万元

【答案】：D

10、关于地方性法规的制订、批准和备案的说法，正确的是（）。

A.地方性法规由地方各级人大及常委会制订

B.地方性法规只能由省、自治区和直辖市的人大及常委会制订

C.设区的市的地方性法规须报省、自治区的人民代表大会常务委员会批准后施行

D.省级人大常委会的地方性法规应报全国人大常委员会批准

【答案】：C

11、根据《建设工程质量管理条例》，组织建设工程竣工验收的主体是（）。

A.施工单位

B.建设单位

C.建设行政主管部门

D.建设工程质量监督机构

【答案】：B

12、关于民事诉讼中简易程序的说法，正确的是（）。2017

A.第一审民事案件和第二审民事案件的审理均可适用简易程序

B.基层人民法院审理的民事案件，当事人双方可以约定适用简易程序

C.简易程序应当在立案之日起6个月内审结

D.简易程序的审理期限由本院院长批准可以延长

【答案】：B

13、关于施工生产安全事故报告及采取相应措施的说法,正确的是()。

A.事故发生后,事故现场有关人员应当立即报告当地负有安全生产监督管理职责的部门

B.道路交通事故自发生之日起30日内,事故造成的伤亡人数发生变化的,应当及时补报

C.发生生产安全事故后,施工单位应当保护事故现场,不得移动事故现场物件

D.较大以上事故,应当报告事故所造成的社会影响、政府有关领导和部门现场指挥等有关情况

【答案】：D

14、可以认定或视同允许他人以本企业名义承揽工程的是()。

A.施工企业与本企业项目经理签订内部承包合同

B.分包人将全部劳务作业交由他人完成

C.将工程主体交由他人完成

D.在施工现场所设项目管理机构的人员不是本企业人员

【答案】：D

15、某施工项目在施工过程中，W施工单位与A材料供应商订立了材料买卖合同，但施工单位误将应支付给A材料供应商的货款支付给了B材料供应商。则W施工单位与B材料供应商之间形成了()。

A.买卖合同债

B.侵权之债

C.不当得利之债

D.施工合同债

【答案】：C

16、根据《劳动法》，在试用期内被证明不符合录用条件的，用人单位()。

A.可以随时解除劳动合同

B.必须解除劳动合同

C.可以解除劳动合同，但应当提前30日通知劳动者

D.不得解除劳动合同

【答案】：A

17、2011年11月，某用人单位由于生产经营发生严重困难，与王某解除了劳动合同。截止到解除劳动合同时，王某已在该单位工作了一年零5个月。根据《劳动合同法》的规定，施工单位应当给予王某（）个月工资的经济补偿。

A.1

B.1.5

C.2

D.3

【答案】：B

18、根据《建设工程安全生产管理条例》的规定，建设单位未将保证安全施工的措施或者拆除工程的有关资料报送有关部门备案的，（）。

A.责令停止施工

B.责令限期改正，给予警告

C.处以罚款

D.责令停业整顿

【答案】：B

19、建设工程招标项目，下列选项在满足招标项目范围的要求下，属于必须招标的是()。

A.施工单价合同估算价为300万

B.重要设备单价合同估算价为150万

C.勘察合同估算价为50万

D.监理合同估算价为100万

【答案】：D

20、根据《建筑施工场界噪声限值》（GB12523-90）的规定，对城市建筑施工期间施工场地不同施工阶段产生的作业噪声限值作出了规定，下列表述中正确的是（）。

A.土石方施工阶段，噪声限制是昼间85分贝

B.打桩施工阶段，噪声限制是昼间75分贝

C.结构施工阶段，夜间55分贝

D.所谓夜间，是指晚20点至晨6点之间的期间

【答案】：C

21、建设项目投入生产或者使用之前，其大气污染防治设施必须经过（）验收。

A.地方政府主管领导

B.建设单位主管领导

C.大气污染防治监管部门

D.生态环境主管部门

【答案】：D

22、以建筑机械设备抵押的，该抵押权自()时设立。

A.抵押人做出意思表示

B.抵押合同生效

C.抵押物登记

D.抵押物交付

【答案】：B

23、某建设工程施工合同中约定了三种优先权，即①抵押权人的优先受偿权；②消费者交付全部或者大部分购房款项后对房屋所有权的优先权；③承包人就欠款工程的拍卖价款享有优先受偿权。前述三种优先权利的法定优先顺序是()。

A.②①③

B.①②③

C.②③①

D.③②①

【答案】：C

24、根据《建设工程安全生产管理条例》的规定，工程监理单位应当审查施工组织设计中的安全技术措施或专项施工方案是否符合（）标准。

A.工程建设强制性

B.监理单位制定性

C.工程建设推荐性

D.工程建设行业

【答案】：A

25、《建筑业企业资质管理规定》规定,取得建筑业企业资质的企业,申请资质升级、资质增项,在申请之日起前(),未依法履行工程质量保修义务或拖延履行保修义务,造成严重后果的,资质许可机关不予批准企业的资质升级申请和增项申请。

A.3个月内

B.6个月内

C.一年内

D.18个月内

【答案】：C

26、根据《个人所得税法》，下列哪些个人应就在中国境内和境外取得的所得依法缴纳个人所得税（）。

A.在中国境内有所住

B.在中国境内无住所而一个纳税年度内在中国境内居住累计180天

C.在中国境内无住所，但自2018年9月1日至2019年2月1日在中国连续工作

D.在中国境内无住所，但是其持股公司在中国

【答案】：A

27、建设工程在超过合理使用年限后需要继续使用的，产权所有人应当委托()鉴定，并根据鉴定结果采取加固、维修等措施，重新界定使用期（2013）

A.勘察、设计单位

B.监理单位

C.建筑安全监督管理机构

D.工程质量监督机构

【答案】：A

28、（2019年真题）根据《建筑业企业资质管理规定》，关于建筑业企业资质的说法，正确的是（）

A.建筑业企业资质分为施工总承包资质，专业承包资质，施工劳务资质三个序列

B.国务院办公厅负责全国建筑业企业资质的统一监督管理

C.省级人民政府负责本行政区域内建筑业企业资质的统一监督管理

D.企业违反建筑业企业资质规定，违法行为发生地的市级以上地方人民政府，住房城乡建设主管部门应当依法查处

【答案】：A

29、王某应聘到某施工单位，双方于4月15日签订为期3年的劳动合同，其中约定试用期3个月，次日合同开始履行。7月18日,王某拟解除劳动合同,则（）。

A.必须取得用人单位同意

B.口头通知用人单位即可

C.应提前30日以书面形式通知用人单位

D.应报请劳动行政主管部门同意后以书面形式通知用人单位

【答案】：C

30、设计单位在设计文件中选用的建筑材料、建筑构配件和设备应当（）。

A.征求监理单位的意见

B.注明生产厂供应商

C.征求施工企业的意见

D.注明规格、型号、性能等技术指标

【答案】：D

31、根据《安全生产法》规定，在进行施工组织设计时，储存危险物品的仓库与员工宿舍()。

A.可以在同一座建筑物内，但必须保持安全距离

B.可以在同一座建筑物内，但必须设有紧急疏散出口

C.不能在同一座建筑物内，但有关部门同意的除外

D.不能在同一座建筑物内，并应当保持安全距离

【答案】：D

32、承包商为追赶工期，向水泥厂紧急发函要求按市场价格订购200t42.5级硅酸盐水泥，并要求3日内运抵施工现场。则承包商的订购行为（）。

A.属于要约邀请，随时可以撤销

B.属于要约，在水泥运抵施工现场前可以撤回

C.属于要约,在水泥运抵施工现场前可以撤销

D.属于要约，而且不可撤销

【答案】：D

33、某施工单位在参与某工程投标过程中，与另一投标单位提前联系并商讨报价，给建设单位造成重大损失，则该施工单位直接责任人应承担的刑事责任为()。

A.恶意投标罪

B.串通投标罪

C.重大责任事故罪

D.玩忽职守罪

【答案】：B

34、关于施工现场大气污染防治的说法，正确的是（）。

A.重点是防治排放物污染

B.爆破作业须选择风力小的天气进行，做好计划

C.结构施工阶段，作业区的目测扬尘高度小于1米

D.施工现场非作业区达到目测扬尘高度0.5米

【答案】：B

35、关于仓储合同法律特征的说法，正确的是()。（2014）

A.因仓储物包装不符合约定造成仓库变质、循坏的，不免除保管人的损害赔偿责任

B.仓储合同自仓储物交付时成立

C.第三人对仓储物主张权利的，保管人不得自行向存贷人交付

D.仓储合同自成立时生效

【答案】：D

36、关于城镇土地使川税每平方米年税额的说法,正确的有()。

A.大城市1.5~40元

B.中等城市12~30元

C.小城市0.9~25元

D.县城、建制镇、工矿区0.6~12元

【答案】：D

37、施工合同的从合同是（）。

A.履约保证合同

B.仲裁协议

C.监理合同

D.分包合同

【答案】：A

38、下列安全生产职责中，不属于项目专职安全生产管理人的职责的是（）。

A.现场监督危险性较大工程安全专项施工方案实施情况

B.编制项目生产安全事故应急救援预案并组织演练

C.对作业人员的违规违章行为有权予以纠正或查处

D.向企业安全生产管理机构报告重大安全隐患

【答案】：B

39、按照《建筑企业资质管理规定》和《注册建造师管理规定》的规定，注册建造师或聘用单位未按规定提供其信用档案信息的，由有关主管部门责令限期整改，逾期未改正的，可以（）。

A.处1000元以上1万元以下罚款

B.撤回资质证书

C.吊销资质证书

D.降低资质等级

【答案】：A

40、行政诉讼中，原告向两个以上有管辖权的人民法院提起诉讼的，由()人民法院管辖。

A.最先立案的

B.共同上一级法院指定的

C.被告最先提交书面答辩状的

D.最先收取案件受理费的

【答案】：A

41、根据《建设工程质量管理条例》规定，隐蔽工程在隐蔽前，施工单位应当通知建设单位和（）。

A.建设工程质量监督机构

B.勘察单位

C.建设行政主管部门

D.设计单位

【答案】：A

42、以欺骗、贿赂等不正当手段取得注册证书的，由注册机关()。

A.给予警告，一年内不准再申请注册

B.撤销注册，处以罚款，三年内不准再次申请注册

C.撤销注册，没收非法所得

D.责令改正，处以违法所得3倍以下且不超过3万元的罚款

【答案】：B

43、根据《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》，属于应当注销安全生产许可证情形的是（）。2016

A.安全生产许可证颁发管理机关超越法定职权颁发安全生产许可证的

B.建筑施工企业破产、倒闭、撤销的

C.安全生产许可证颁发管理机关对不具备安全生产条件的建筑施工企业颁发安全生产许可证的

D.安全生产许可证颁发管理机关工作人员滥用职权、玩忽职守颁发安全生产许可证的

【答案】：B

44、根据《建设工程质量管理条例》,在某项目建设中,勘察单位未按照工程建设强制性标准进行勘察,可处以()罚款。

A.19万

B.39万

C.52方

D.60万

【答案】：A

45、关于招标程序中工作时限的说法，正确的是（）。

A.招标人澄清资格预审文件，应当在提交资格预审申请文件截止时间至少2日前进行

B.资格预审文件和招标文件的最短发售期相同

C.利害关系人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间15日前提出

D.招标人和中标人应当自中标之日起30日内订立书面合同

【答案】：B

46、关于企业申请资质条件中“净资产”的说法，正确的是（）。2017

A.是指企业拥有的资产

B.是指企业的注册资本金

C.应当以企业申请资质前3年度财务报表中净资产的平均额为准

D.即所有者权益

【答案】：D

47、下列选项中，属于担保物权的是()。

A.抵押权

B.地役权

C.处分权

D.用益物权

【答案】：A

48、根据《安全生产法》的规定，从业人员有权对本单位安全生产工作中存在的问题提出（）。

A.紧急避险措施

B.批评、检举、控告

C.请求赔偿

D.批评

【答案】：B

49、甲与乙订立了一份施工项目的材料采购合同，货款为40万元，乙向甲支付定金4万元，如任何一方不履行合同应支付违约金6万元。甲因将施工材料另卖他人而无法向乙完成交付，在乙提出的如下诉讼请求中，既能最大限度保护自己的利益，又能获得法院支持的诉讼请求是（）。

A.请求甲支付违约金6万元

B.请求甲双倍返还定金8万元

C.请求甲支付违约金6万元，同时请求返还支付的定金4万元

D.请求甲双倍返还定金8万元，同时请求甲支付违约金6万元

【答案】：C

50、劳动争议仲裁委员会由劳动行政部分代表、同级工会代表、用人单位方面的代表组成。劳动争议仲裁委员主任由（）担任。（2014）

A.同级工会代表

B.劳动行政部分代表

C.用人单位代表

D.人民法院指定的人员

【答案】：B

第二部分多选题(50题)1、根据《民法典》，当事人一方可以解除合同的情形有（）。

A.当事人一方发生合并、分立

B.作为当事人一方的公民死亡

C.由于不可抗力致使合同不能履行

D.法定代表人变更

E.当事人一方延迟履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行

【答案】：C

2、建设工程施工合同中，承包人的主要义务包括（）。

A.不得转包和违法分包工程

B.自行完成建设工程的全部施工

C.接受发包人的有关检查

D.交付竣工验收合格的建设工程

E.建设工程质量不符合约定的无偿修理

【答案】：ACD

3、某工程设备安装阶段，需要使用起吊能力为10吨的吊车进行大型永久设备的吊装。承包商与设备租赁1司签订施工机械租赁合同时，应依据《安全生产管理条例》，要求该设备租赁公司提供（）。

A.生产厂家的吊车制造许可证

B.吊车出厂的产品合格证明

C.机械燃油消耗定额证明

D.租赁公司自行测试的安全性能检测记录

E.具有资质检验检测机构出具的安全性能检测合格证明

【答案】：AB

4、下列关于保证的说法正确的是()

A.当事人对保证方式没有约定或者约定不明确的,按照一般保证承担保证责任

B.企业的职能部门可以作为保证人

C.当事人对保证担保的范围没有约定或者约定不明确的,保证人应当对全部债务承担责任

D.保证期间,债权人依法将主债权转让给第三人的,保证人不再承担保证责任

【答案】：AC

5、关于工程竣工验收与备案的说法，正确的有（）。

A.建设单位应当自建设工程竣工验收合格之日起15日内，向工程所在地的县级以上地方人民政府建设主管部门备案

B.质量监督机构应对工程竣工验收进行监督

C.有施工单位签署的质量保修书是竣工验收及竣工验收备案的条件

D.工程竣工验收备案表一式两份，1份由施工单位保存，1份留备案机关存档

E.竣工验收备案需提交规划、招投标、公安消防、环保部门的认可文件

【答案】：ABC

6、关于工程建设中，施工单位应采用的捎防安全措施，下列说法正确的有（）。

A.实行防火安全责任制,确定各岗位的消防安全责任人

B.施工过程中，禁止在具有火灾、爆炸危睑的场所使用明火作业

C.要求施工现场消防产品的质量必须符合国家标准或行业标准

D.要对职工进行消防安全培训，有火灾危险作亚的人员必须持证上岗

E.在设有车间或仓库的建筑物内设簟员工宿舍的，应当立即拆除

【答案】：CD

7、建设工程承包制度包括（）等制度。

A.肢解发包

B.总承包

C.转包

D.共同承包

E.分包

【答案】：BD

8、关于规范性文件效力比较及处理的说法，正确的是（）。

A.行政法规的效力高于法律

B.地方性法规的效力高于地方政府规章

C.地方性法规在本辖区内的效力高于宪法

D.部门规章与部门规章之间对同一事项的规定不一致时，由国务院裁决

E.部门规章与地方性法规之间对同一事项的规定不一致时，由国务院裁决

【答案】：BD

9、甲从自己承包的土地上出入不便，遂与乙书面约定在乙承包的土地上开辟一条道路供甲通行，但没有进行登记。关于该约定性质和效力的说法，正确的有（）。2014

A.该约定属于有关相邻关系的约定

B.该约定属于土地承包合同

C.该约定属于地役权合同

D.没有进行登记不影响约定的合同效力

E.如果甲将其承包的土地转移给他人，受让人有权在乙承包的土地上通行

【答案】：CD

10、有效的仲裁协议必须同时具有下列内容（）。（2014）

A.选定的仲裁委员会

B.仲裁事项

C.仲裁地点

D.选定的仲裁员

E.请求仲裁的意思表示

【答案】：AB

11、甲建设单位发包某大型工程项目，乙是总承包单位，丙是具有相应专业承包资质的施工单位，丁是具有劳务分包资质的施工单位，下列关于该项目发包、分包的说法中，正确的有（）。

A.乙可以将专业工程分包给丙

B.丙可以将劳务作业分包给丁

C.乙可以将劳务作业分包给丁

D.甲可以将专业工程发包给丙

E.甲可以将劳务作业分包给丁

【答案】：ABCD

12、（2020年真题）根据《仲裁法》，关于仲裁的说法，正确的有（）。

A.仲裁机构受理案件的依据是司法行政主管部门的授权

B.劳动争议仲裁不属于《仲裁法》的调整范围

C.当事人达成有效仲裁协议后，人民法院仍然对案件享有管辖权

D.仲裁不公开进行

E.仲裁裁决作出后，当事人不服的可以向人民法院起诉

【答案】：BD

13、甲、乙双方在合同中约定了“如合同发生争议，将争议提交Q市仲裁委员会仲裁”。后合同在履行中发生争议，以下叙述正确的是（）。

A.如一方当事人向人民法院提起起诉，人民法院不予受理

B.Q市仲裁委员会应当对合同争议进行仲裁

C.当事人仍可将争议向人民法院提起起诉

D.合同当事人均应受仲裁协议的约束

E.当事人仍可向其他仲裁委员会申请仲裁

【答案】：ABD

14、根据《劳动法》规定，符合对未成年人特殊保护规定的有（）。

A.不得安排未成年人从事矿山井下作业

B.不得安排未成年人从事低温、冷水作业

C.不得安排未成年人从事国家规定的第三级体力劳动强度的劳动

D.不得安排未成年人延长工作时间和夜班劳动

E.用人单位应当对未成年人定期进行健康检查

【答案】：A

15、（2020年真题）根据《社会保险法》，失业人员从失业保险基金中领取失业保险金应当符合的条件有（）。

A.本人应征服兵役的

B.已经进行失业登记，并有求职要求的

C.非因本人意愿中断就业的

D.失业前用人单位和本人已经缴纳失业保险费满1年的

E.本人已经缴纳个人所得税的

【答案】：BCD

16、以下工程不需要申请施工许可证的有（）。

A.投资额30万元以上的建筑工程

B.建筑面积300平方米以下的建筑工程

C.按照国务院规定的权限和程序批准开工报告的建筑工程

D.工程建设中的临时性建筑

E.抢险救灾工程

【答案】：BCD

17、申请领取建筑工程施工许可证应具备的条件有()

A.建设资金已经落实

B.按照规定应该委托监理的工程已委托监理

C.按照规定应该招标的工程虽没有招标,但已确定施工企业

D.有保证工程质量和安全的具体措施

E.需要拆迁的,其拆迁进度符合施工要求

【答案】：AD

18、关于在文物保护单位控制地带内进行建设的说法，错误的有()。（2012）

A.全国重点文物保护单位周围的建设控制地带的划定，应报国务院批准

B.不得建设污染文物保护单位及其环境的设施

C.不得破坏文物保护单位的历史风貌

D.进行爆破作业，需经国务院文物行政部门批准

E.全国重点文物保护单位不得拆除

【答案】：AD

19、根据《建设工程质量管理条例》，必须实行监理的建设工程有（）。

A.国家重点建设工程

B.大中型公用事业工程

C.成片开发建设的住宅小区工程

D.限额以下的小型住宅工程

E.利用国际组织贷款的工程

【答案】：ABC

20、涉及结构安全的试块、试件以及有关材料，应当()。

A.在建设单位或者工程监理单位监督下现场检测

B.送具有相应资质等级的质量检测单位进行检测

C.在建设单位或者工程监理单位监督下现场取样

D.由施工单位自检合格报验监理工程师认可

E.在建设单位或者工程监理单位监督下现场取样，并送具有相应资质等级的质量检测单位进行检测

【答案】：BC

21、根据《企业所得税法》，收入总额中的下列收入为不征税收入的有()。

A.财政拨款

B.依法收取并纳入财政管理的行政事业性收费

C.依法收取并纳入财政管理的政府性基金

D.股息、红利等权益性投资收益

E.接受捐赠收入

【答案】：ABC

22、对于实行施工总承包的工程,总承包单位与分包单位的安全生产责任可划分为()。

A.连带责任

B.主要责任

C.法定责任

D.次要责任

E.约定责任

【答案】：C

23、某施工单位在建筑垃圾清运过程中沿途发生道路遗撒,则其可能面临的行政处罚是()。

A.限期改正

B.处5000元以上5万元以下的罚款

C.扣押车辆

D.处1万元以上10万元以下的罚款

E.暂扣驾驶及运输证件

【答案】：AB

24、下列情形时,用人单位不得解除劳动合同的有()。

A.在本单位患职业病或者因工负伤并被确认丧失或者部分丧失劳动能力的

B.患病或者非因工负伤,在规定的医疗期内的

C.女职工在孕期、产期、哺乳期的

D.劳动者被依法追究刑事责任的

E.劳动者不能胜任工作,经过培训,仍不能胜任工作

【答案】：ABC

25、资质不良行为认定标准包括()。

A.未取得资质证书承揽工程的，或超越本单位资质等级承揽工程的

B.以欺骗手段取得资质证书承揽工程的

C.不按照与招标人订立的合同履行义务，情节严重的

D.将承包的工程转包或违法分包的

E.允许其他单位或个人以本单位名义承揽工程的

【答案】：AB

26、某建筑公司雇佣5名员工，具体情况见下表。建筑公司应当对上述员工定期进行徤康检査的是（）。

A.赵某

B.钱某

C.孙某

D.李某

E.周某

【答案】：AC

27、施工合同中对应付款时间约定不明时，关于付款起算时间的说法，正确的有（）。

A.工程已实际交付的，为交付之日

B.工程未交付的，为提交竣工结算文件之日

C.工程已交付，施工企业主张工程款的，为提出主张之日

D.工程未交付的，为提交竣工验收报告之日

E.工程未交付，工程价款也未结算的，为当事人起诉之日

【答案】：AB

28、根据《劳动法》,关于妇女、未成年人劳动保护的说法,正确的有()

A.企业应当为未成年工定期进行健康检查

B.企业不得聘用未满18周岁的未成年人

C.企业不得安排未成年人从事有毒有害的劳动

D.企业不得安排妇女从事高处、低温、冷水作业

E.企业不得安排妇女从事国家规定的第4级体力劳动强度的劳动

【答案】：AC

29、根据《安全生产许可证条例》，国家对()实行安全生产许可制度。

A.矿山企业

B.建筑施工企业

C.危险化学品生产企业

D.烟花爆竹生产企业

E.监理企业

【答案】：ABCD

30、下列各项中，当事人可以行使法定解除权的是（）。

A.因不可抗力致使不能实现合同目的

B.在履行届满前，当事人一方明确表示不履行部分义务

C.当事人一方迟延履行部分义务，经催告后在合理期限内仍未履行

D.当事人一方迟延履行债务或有其他违约行为致使不能实现合同目的

E.在履行届满前，当事人一方以自己的行为表明不履行主要债务

【答案】：AD

31、房屋建筑工程质量保修书中的内容一般包括（）。

A.工程概况、房屋使用管理要求

B.保修范围和内容

C.超过合理使用年限继续使用的条件

D.保修期限和责任

E.保修单位名称、详细地址

【答案】：BD

32、某住宅工程，建筑工程一切险的被保险人具体包括()。

A.监理工程师

B.路人

C.钢筋工

D.待入住人

E.登高架设工

【答案】：AC

33、建设项目的环境噪声污染防治设施必须与主体工程()。

A.同时立项

B.同时设计

C.同时施工

D.同时竣工

E.同时投入使用

【答案】：BC

34、根据《招标投标法实施条例），属于工程建设项目的有（）。

A.构筑物的拆除

B.建筑物的室内展品移动陈列柜

C.建筑物的扩建

D.建筑物减隔震装置的安装

E.工程所需要的管理服务

【答案】：AC

35、申请人向仲裁委员会提出仲裁申请后，被申请人拒不提交答辩书但提出仲裁反请求，则仲裁委员会应()。（2012）

A.中止仲裁程序

B.不予受理反请求

C.审查反请求是否符合受理条件

D.将案件移送相关人民法院

E.继续审理原仲裁申请

【答案】：C

36、施工单位项目负责人的安全生产责任主要包括（）。

A.组织制定安全施工措施

B.消除安全事故隐患

C.及时、如实上报安全事故

D.编制安全生产规章制度和操作规程

E.确保安全生产费用的投入

【答案】：ABC

37、关于地役权,下列表述正确的是（）。

A.当事人应当采用书面形式订立地役权合同

B.地役权合同一般包括解决争议的方法

C.地役权自地役权合同签订时设立

D.地役权自地役权合同生效时设立

E.未经登记，不得对抗善意第三人

【答案】：ABD

38、根据《建设工程质量管理条例》，工程监理单位与被监理工程的（）有隶属关系或者其他利害关系，不得承担该工程的监理业务。

A.建筑材料供应商

B.勘察设计单位

C.施工企业

D.建设单位

E.设备供应商

【答案】：AC

39、根据《劳动法》规定，符合对未成年人特殊保护规定的有（）。

A.不得安排未成年人从事矿山井下作业

B.不得安排未成年人从事低温、冷水作业

C.不得安排未成年人从事国家规定的第三级体力劳动强度的劳动

D.不得安排未成年人延长工作时间和夜班劳动

E.用人单位应当对未成年人定期进行健康检查

【答案】：A

40、根据《建设工程质量管理条例》，工程监理单位与被监理工程的（)有隶属关系或者其他利害关系，不得承担该工程的监理义务。

A.建筑材料供应商

B.施工企业

C.勘察设计单位

D.设备供应商

E.建设单位

【答案】：ABD

41、某项目在施工过程中发生火灾，邻近的甲单位主动组织人员灭火，这一行为减少了施工单位的损失8万元，甲单位因此损失1万元。则下列说法中，不正确的是（）。

A.甲单位只能自行承担这一损失

B.甲单位可以要求施工单位支付4万元

C.甲单位有权要求施工单位支付1万元

D.甲单位应当要求施工单位支付5万元

E.甲单位有权要求施工单位支付2万元

【答案】：ABD

42、根据《建设工程质量保证金普理办法》,关于缺陷责任期的说法,正确的有（）

A.缺陷责任期由发、承包双方在合同中约定

B.缺陷责任期从工程通过竣工验收之日起计

C.缺陷责任期中的缺陷包括建设工程质量不符合承包合同的约定

D.缺陷责任期届满,承包人对工程质量不再承担责任