一级建造师之一建工程法规题库包过题库及答案【名校卷】

一级建造师之一建工程法规题库包过题库及答案【名校卷】第一部分单选题(50题)1、包工头张某借用某施工企业的资质与甲公司签订-建设工程施工合同。施工结朿后，工程竣工验收质量合格，张某要求按照合同约定支付工程款遭到对方拒绝，遂诉至法院。关于该案处理的说法，正确的是()。（2015）

A.合同无效，不应支付工程款

B.合同无效，应参照合同约定支付工程款

C.合同有效，应按照合同约定支付工程款

D.合同有效，应参照合同约定支付工程款

【答案】：B

2、根据《建设工程质量保证金管理暂行办法》的规定，部分使用政府投资的建设项目按工程价款结算总额（）左右的比例预留保证金。（2015）

A.3%

B.5%

C.10%

D.15%

【答案】：A

3、根据《节约能源法》，用能产品的生产者、销售者，按照国家有关节能产品认证的规定，向经国务院认证认可监督管理部门认可的从事节能产品认证的机构提出节能产品认证申请，所依据的原则是（）。

A.自愿原则

B.强制原则

C.限制原则

D.申请原则

【答案】：A

4、建设工程施工合同应以（）为合同履行地。

A.原告住所地

B.合同签订地

C.施工行为地

D.被告住所地

【答案】：C

5、某工程建设项目设计招标中，甲设计单位投标报价为2000万元，则其投标保证金最高应为（）万元。

A.10

B.20

C.4

D.40

【答案】：D

6、某工程夜间施工产生的噪声严重影响相邻小区居民的休息，小区居民与该工程施工企业谈判，要求其停止夜间施工，并给予赔偿。该施工企业与小区居民之间债发生的根据是（）。

A.侵权

B.不当得利

C.无因管理

D.合同

【答案】：A

7、某建设工程施工合同中约定了三种优先权，即①抵押权人的优先受偿权；②消费者交付全部或者大部分购房款项后对房屋所有权的优先权；③承包人就欠款工程的拍卖价款享有优先受偿权。前述三种优先权利的法定优先顺序是()。

A.②①③

B.①②③

C.②③①

D.③②①

【答案】：C

8、2010年底，某发包人与某施工承包人签订施工承包合同，约定施工到月底结付当月工程进度款，承包人计划2011年5月完成的当月工程量，约为1200万元。此时承包人获悉法院在另一诉案中对发包人实施查封其办公场所，发包人已严重资不抵债，2011年5月3日，承包人向发包人发出书面通知：“鉴于贵公司工程款支付能力严重不足，本公司决定暂时停工本工程施工，并愿意与贵公司协商解决后续事宜。”承包人的行为属于行使（）。

A.同时履行抗辩权

B.先履行抗辩权

C.不安抗辩权

D.撤销权

【答案】：C

9、关于对女职工的特殊保护，下列表述不符合《劳动法》规定的是()。

A.禁止安排女职工从事矿山井下劳动

B.女职工生育享受不少于90天的产假

C.不得安排女职工从事有毒有害的劳动

D.对怀孕7个月以上的女职工，不得安排其延长工作时间和夜班劳动

【答案】：C

10、职工在工作时间和工作岗位突发疾病死亡或者最长在()小时内经抢救无效死亡的，可以视同工伤。

A.12

B.24

C.48

D.60

【答案】：C

11、经有关部门依法办理批准手续后，可以在历史文化名城名镇名村保护范围内进行的活动是（）。

A.修建生产储存腐蚀性物品的仓库

B.占用保护规划确定保留的道路

C.改变园林绿地、河湖水系等自然状态的活动

D.在历史建筑上刻划

【答案】：C

12、某建筑公司投保了一份建设工程一切险，在这个保险合同法律关系中，下列主体之中不可能为同一人的是（）。

A.投保人与受益人

B.保险人与投保人

C.投保人与被保险人

D.投保人、被保险人和受益人

【答案】：B

13、合同当事人向人民法院主张的诉讼请求中，可以得到支持的是（）

A.继续履行并赔偿损失

B.继续履行并解除合同

C.支付违约金和双倍返还定金

D.确认合同无效并支付违约金

【答案】：A

14、行政责任的承担方式包括行政处罚和()（2012）

A.行政复议

B.行政处分

C.行政赔偿

D.行政许可

【答案】：B

15、根据授权制定的法规与法律规定不一致，不能确定如何适用时，由()裁决

A.全国人大常委会

B.最高法院

C.国务院

D.全国人民代表大会

【答案】：A

16、根据《全国建筑市场各方主体不良行为记录认定标准》，属于承揽业务不良行为的是（）。

A.允许其他单位或个人以本单位名义承揽工程的

B.不履行保修义务或者拖延履行保修义务的

C.将承包的工程转包或者违法分包的

D.未按照节能设计进行施工的

【答案】：C

17、建筑施工场界环境噪声排放限值，昼间（），夜间（）。

A.40dB（A）,25dB（A）

B.55dB（A），40dB（A）

C.70dB（A），55dB（A）

D.85dB（A）,70dB（A）

【答案】：C

18、根据《民事诉讼法》的规定,下列不属于地域管辖的是()。

A.一般地域管辖

B.特殊地域管辖

C.专属管辖

D.指定管辖

【答案】：D

19、建筑公司总经理王某将列入工程概算的安全施工措施费用挪作他用，导致工地因安全生产条件不符合国家规定造成6000万元直接经济损失，应当认定为()。

A.串通投标罪

B.工程重大安全事故罪

C.重大责任事故罪

D.重大劳动安全事故罪

【答案】：D

20、对于实行开工报告制度的建设工程，因故不能按期开工超过6个月的，应当()。

A.申请延期开工

B.重新核验

C.重新办理批准手续

D.备案

【答案】：C

21、关于禁止无资质或超资质承揽工程的说法，正确的是（）。(2015真题)

A.施工总承包单位可以将房屋建筑工程的钢结构工程分包给其他单位

B.总承包单位可以将建设工程分包给包工头

C.联合体承包中，可以以高资质等级的承包方为联合体承包方的业务许可范围

D.劳务分包单位可以将其承包的劳务再分包

【答案】：A

22、工程建设中预留保证金的比例，下列说法正确的是（）。

A.发包人应按照合同约定方式预留保证金，保证金总预留比例不得高于工程价款结算总额的5%

B.发包人应按照合同约定方式预留保证金，保证金总预留比例不得高于工程价款结算总额的3%

C.在工程项目竣工前，已经缴纳履约保证金的，发包人可以同时预留工程质量保证金

D.采用工程质量保证担保、工程质量保险等其他保证方式的，发包人可以再预留保证金

【答案】：B

23、根据《民法典》的规定，下列情形中，权利人不享有法定解除权的是（）。

A.运输建材的货车途中遭遇洪水，货物全部变质

B.施工过程中，承包人不满工程师的指令，将全部工人和施工机械撤离现场

C.发包人拒不支付工程款，双方又不能达成延期付款协议

D.施工单位夜间施工扰民，被行政主管部门责令停工，致使工期延误

【答案】：D

24、甲施工企业在银行办理投标保函，银行要求甲提供反担保。则甲不能够进行质押的是（）。

A.汇票

B.流通股

C.房屋产权

D.知识产权中的财产权

【答案】：C

25、下列属于特别法人的是()

A.有限责任公司

B.基金会

C.事业单位

D.农村集体经济组织法人

【答案】：D

26、下列监理形式中,不属于监理工程师对建筑墙体、屋面的保温层施工的监理形式是()。

A.旁站

B.抽检

C.巡视

D.平行检验

【答案】：B

27、根据《城市建设档案管理规定》，建设单位应当在工程竣工验收后（）个月内，向城建档案馆报送一套符合规定的建设工程档案。

A.1

B.3

C.6

D.12

【答案】：B

28、根据《招标投标法实施条例》，关于招标人权利的说法，正确的是（）。

A.依法必须进行招标的项目的评标委员会，可以由招标人指定的成员组成

B.中标候选人公示期间，招标人对投标人提出的异议作出答复前，应当暂停招标投标活动

C.招标人可以自行决定对一个招标项目编制几个标底

D.招标人必须确定排名第一的中标候选人为中标人

【答案】：B

29、根据《建设工程质量管理条例》的规定，《工程质量保修书》应当明确保修的范围、期限和责任。其中最低保修期限是（）。

A.双方约定的

B.法定的

C.设计文件确定的

D.业主方规定的

【答案】：B

30、2014年3月22日，科华建筑公司的某工程项目出现了重大安全隐患，安全生产管理机构于4月1日下达了停产整改的通知。但本公司项目经理王某为了赶工期，在安全隐患尚未排除之前，却要求李某、张某等工人继续施工。根据相关规定，李某、张某等工人可以行使的权利是()。

A.知情权

B.拒绝权

C.紧急避险权

D.要求赔偿权

【答案】：B

31、属于行政责任种类的是()。

A.留用察看

B.签订履行合同失职罪

C.记大过

D.重大环境污染事故罪

【答案】：C

32、关于工程建设强制性标准的说法,正确的是（）。2017真题

A.工程建设标准批准部门应当对工程项目执行强制性标准情况进行监督检查

B.工程建设强制性标准都是关于工程质量的强制性条文

C.工程建设中拟采用的新技术、新材料，可不受强制性标准的限制

D.工程建设中采用国际标准或者国外标准，可不受强制性标准的限制

【答案】：A

33、取得建造师执业资格证书、申请初始注册的人员必须具备一定的条件，条件不包括()。

A.从事施工管理工作满6年

B.受聘于一个相关单位

C.达到继续教育要求

D.没有明确规定的不予注册的情形

【答案】：A

34、某建筑工程达到设计文件规定的合理使用年限后，则（）。

A.产权单位可以继续使用

B.产权单位必须组织报废拆除

C.产权单位应组织施工单位加固、维修和补强

D.产权单位应委托相应资质的勘察、设计单位鉴定，提出加固措施，重新界定使用期

【答案】：D

35、某建设项目中，合同中约定混凝土强度是35MPa，但是与之相对应的规范中的强制性标准为30MPa。质量监督人员在对该项目进行检查时，经过试验证明已完工程的混凝土强度是33MPa，于是认定为不合格产品，要求施工单位返工。下列观点中正确的是（）。

A.由于合同不属于政府监督的依据，所以，质量监督人员不可以据此要求施工单位返工

B.由于不符合同中约定的标准，属于不合格产品，质量监督人员可以据此要求施工单位返工

C.由于满足规范中的标准，属于合格产品.质量监督人员不可以据此要求施工单位返工

D.根本就不属于质量监督人员的范围，质量监督人员不可以据此要求施工单位返工

【答案】：A

36、关于生产安全事故应急救援预案的说法，正确的是（）。

A.参加应急预案评审的人员与所评审应急预案的生产经营单位有利害关系的，不用回避

B.生产经营单位申报应急预案备案，应当提交风险评估结果和应急资源调查清单

C.建筑施工企业应当每5年进行一次应急预案评估

D.生产经营单位应当制定本单位的应急预案演练计划，根据本单位的事故预防重点，每一年至少组织一次现场处置方案演练

【答案】：B

37、2007年3月，取得建造师资格证书的王某受聘并注册于甲公司，2008年6月工作单位变动，变更注册于乙公司，其变更后的注册有效期截止日是（）。

A.2009年3月

B.2009年6月

C.2010年3月

D.2011年6月

【答案】：C

38、根据《立法法》，地方性法规、规章之间不一致时，由有关机关依照规定的权限作出裁决，关于裁决权限的说法，正确的是()。

A.同一机关制定的新的一般规定与旧的特别规定不一致时，由制定机关的上级机关裁决

B.地方性法规与部门规章之间对同一事项的规定不一致，不能确定如何适用时，应当提请全国人民代表大会常务委员会裁决

C.部门规章与地方政府规章之间对同一事项的规定不一致时，由部门规章的制定机关进行裁决

D.根据授权制定的法规与法律规定不一致，不能确定如何适用时，由全国人民代表大会常务委员会裁决

【答案】：D

39、关于施工单位安全生产责任的说法，正确的是（）。

A.应当自行提供地下管线资料

B.不得压缩合同约定的工期

C.应当进行安全施工技术交底

D.应当对拆除工程进行备案

【答案】：C

40、聘用企业与注册建造师解除劳动合同关系后无故不办理注销注册或变更注册,注册建造师要求注销注册或变更注册的,()。

A.注册建造师应向国务院建设主管部门申请

B.建设主管部门应先行调解,调解不成的,及时办理注销手续

C.注册建造师应当提供与原聘用企业解除劳动关系的有效证明材料

D.建设主管部门经向原聘用企业核实,聘用企业提出书面异议的,不予办理注销注册或变更注册

【答案】：C

41、外观设计权的期限为（）年，自申请日起计算。

A.5

B.10

C.15

D.20

【答案】：C

42、关于建设用地使用权的说法，正确的是（）。

A.建设用地使用权只可以在地上设立

B.建设用地使用权因出让合同生效而立

C.住宅建设用地使用权期满自动续期

D.建设用地使用权只能存在于国家所有的土地

E.设立建设用地使用权可以采取出让或划拨的方式

【答案】：C

43、某施工企业向某玻璃厂发出购买玻璃的要约，要求玻璃厂5月20日之前确认，玻璃厂于5月25日答复同意。玻璃厂同意的行为应视为（)。

A.要约邀请

B.承诺

C.承诺意向

D.新要约

【答案】：D

44、关于工程建设中民事责任承担的说法，正确的是（）。2017真题

A.发包人按照“折价返还”的规则支付工程价款应当按照当地市场价格

B.承担民事责任的方式多样，可以单独适用，也可以合并适用

C.施工合同中承担民事责任是行政处罚的前提

D.罚款是民事责任的承担方式之一

【答案】：B

45、没有法定或者约定义务，为避免他人利益受损进行管理或者服务而发生的债称为（）。

A.合同

B.侵权

C.不当得利

D.无因管理

【答案】：D

46、关于上位法与下位法法律效力的说法，正确的是（）。2017真题

A.《招标投标法实施条例》高于《招标公告发布暂行办法》

B.《建设工程质量管理条例》高于《建筑法》

C.《建筑业企业资质管理规定》高于《城市房地产开发经营管理条例》

D.《建设工程勘察设计管理条例》高于《城市房地产开发经营管理条例》

【答案】：A

47、甲、乙双方因工程款纠纷引发诉讼，案件经过两级法院审理终结。由于对二审判决结果不服，甲欲向上一级人民法院申请再审。甲提出的下列事实和理由不能得到法院准许的有()。

A.二审判决书未经甲方签收

B.有新的证据足以推翻原判决

C.二审判决适用法律有明显错误

D.二审法官应当回避的没有回避

【答案】：A

48、当事人协商一致，可以变更合同。下列事项的变更，需要当事人协商一致进行合同变更的是（）。

A.采购数量变更

B.公司名称变更

C.合同签约人员变更

D.公司法定代表人变更

【答案】：A

49、下面关于诉讼时效期间的表述中，不正确的是()。

A.诉讼时效期间一律为3年

B.普通诉讼时效期间为3年，法律另有规定的除外

C.《合同法》规定，因国际货物买卖合同和技术进出口合同争议的时效期间为4年

D.《海商法》规定，就海上货物运输向承运人要求赔偿的请求权，时效期间为1年

【答案】：A

50、因欺诈、胁迫而订立的施工合同可能是无效合同，也可能是可撤销合同。认定其为无效合同的必要条件是（）。

A.违背当事人的意志

B.乘人之危

C.显失公平

D.损害国家利益

【答案】：D

第二部分多选题(50题)1、根据《标准化法》的规定，工程建设强制性标准和推荐性标准主要体现在（）。

A.国家标准

B.行业标准

C.地方标准

D.部门标准

E.企业标准

【答案】：AB

2、下列分部分项工程中需要编制专项方案的有（）。

A.基坑支护与降水工程

B.砌筑工程

C.脚手架工程

D.混凝土工程

E.模板工程

【答案】：AC

3、导致中标无效的情形有（）。2018真题

A.依法必须进行招标项目的招标人向他人泄露标底，影响中标结果的

B.投标人向招标人展示工程业绩、企业实力，谋取中标的

C.投标截止日期以前投标人撤回已提交的招标文件进行修改的

D.招标人要求投标人提交投标保证金的

E.依法必须进行招标的项目在所有投标被评标委员会否决后自行确定中标人的

【答案】：A

4、在工程保修期限内的下列情形，属于施工单位保修范围的是()。

A.因回填土方不实导致基础沉陷

B.因地震作用造成墙体倾斜

C.因风吹日晒导致外墙装饰脱落

D.因他人纵火导致装修烧毁

E.因连接螺栓错误导致设备震动

【答案】：AC

5、国家编制土地利用总体规划，规定土地用途，将土地分为()。

A.沙地

B.难利用地

C.农用地

D.建设用地

E.未利用地

【答案】：CD

6、生产经营单位对从业人员进行安全生产教育和培训的内容包括()。

A.必要的安全生产知识

B.安全生产规章制度

C.安全操作规程

D.安全管理能力

E.安全操作技能

【答案】：ABC

7、以下关于建设工程领域纠纷主要种类的说法中，正确的有（）。

A.建设工程领域主要纠纷，包括民事纠纷和行政纠纷

B.建设工程领域的民事纠纷，主要包括合同纠纷和侵权纠纷

C.发包人和承包人有关工期、质量和造价等所产生的合同纠纷最为常见

D.行政纠纷是行政机关之间或行政机关同法人、其他组织、公民之间由于行政行为而引起的纠纷

E.对行政机关的许可、行政处罚、行政奖励、行政调解不服，都可以提起行政复议或行政诉讼

【答案】：ABCD

8、下列纠纷解决途径中，可以获得具有强制执行效力的法律文书是（）。

A.诉讼

B.法院调解

C.和解

D.行政调解

E.仲裁

【答案】：AB

9、甲从自己承包的土地上出入不便，遂与乙书面约定在乙承包的土地上开辟一条道路供甲通行，但没有进行登记。关于该约定性质和效力的说法，正确的有（）。2014

A.该约定属于有关相邻关系的约定

B.该约定属于土地承包合同

C.该约定属于地役权合同

D.没有进行登记不影响该约定的合同效力

E.如果甲将其承包的土地转移给他人，受让人有权在乙承包的土地上通行

【答案】：CD

10、建设单位因急于投产，擅自使用了未经竣工验收的工程使用过程中，建设单位发现了.一些质量缺陷，遂以质量不符合约定为由将施工单位诉到人民法院，则下列情形中，能够获得人民法院支持的有（)。

A.有防水要求的卫生间发生渗漏

B.基础底板断裂

C.电气管线不通路

D.给水管道接口漏水

E.主体结构明显倾斜

【答案】：B

11、下列合同中，属于依法应当采用书面形式的有（）。

A.货物运输合同

B.银行贷款合同

C.买卖合同

D.租赁合同

E.施工合同

【答案】：B

12、根据《环境保护法》,下列情形中,暂予免征环境保护税的有（）。

A.农业生产（不包括规模化养殖）排放应税污染物的

B.机动车排放应税污染物的

C.依法设立的城乡污水集中处理?生活垃圾集中处理场所排放相应应税污染物,不超过国家和地方规定的排放标准的

D.纳税人综合利用的固体废物,符合国家和地方环境保护标准的

E.纳税人排放应税大气污染物或者水污染物的浓度值低于国家和地方规定的污染物排放标准50%的

【答案】：ABCD

13、根据《实施工程建设强制性标准监督规定》，属于强制性标准监督检查内容的有（）（2016）

A.工程技术人员是否熟悉、掌握强制性标准

B.工程项目负责人是否熟悉、掌握强制性标准

C.工程项目的安全、质量是否使用了强制性标准的规定

D.工程项目采用的材料、设备是否符合强制性标准的规定

E.工程项目的规划、勘察、设计、施工、验收等是否符合强制性标准的规定

【答案】：ACD

14、甲建筑公司与乙运输公司签订了一份材料运输合同，在乙公司将该材料交付甲指定的收货人之前，甲公司有权根据实际情况要求乙公司（）。

A.返还货物

B.中止运输

C.变更收货人

D.变更到达地

E.赔偿运输途中材料毁损

【答案】：ABCD

15、根据国家有关法规，劳动者可以解除合同的情形是（）。

A.在试用期间被证明不符合录用条件的

B.被依法追究刑事责任的

C.未及时足额支付劳动报酬的

D.用人单位的规章制度违反法律、法规的规定，损害劳动者权益的

E.未按照劳动合同约定提供劳动保护或者劳动条件的

【答案】：CD

16、以下关于行政行为的说法中正确的有()。

A.行政行为是执行法律的行为

B.行政行为具有一定的裁量性

C.行政主体在实施行政行为时具有单方意志性,不必与行政相对方协商或征得其

D.行政行为以无偿为原则,以有偿为例外

E.未经许可使用他方的专利属于行政行为

【答案】：ABCD

17、关于建筑节能的说法，下列选项中正确的是（）。

A.国家实行固定资产投资项目节能评估和审查制度

B.不符合强制性节能标准的项目，建设单位不得开工建设

C.不符合强制性节能标准的项目，已经建成的，不得投入生产，但可以使用

D.政府投资项目不符合强制性节能标准的，依法负责项目审批的机关不得批准建设

E.国家要求必须在新建建筑和既有建筑节能改造中使用新型墙体材料等节能建筑材料和节能设备

【答案】：ABD

18、下列中华人民共和国境内的主体中,属于增值税纳税人的有()。

A.销售货物的单位

B.销售服务的单位

C.销售无形资产的个人

D.进口货物的个人

E.从事房屋租赁业务的个人

【答案】：ABCD

19、根据《建筑市场诚信行为信息管理办法》，建筑市场诚信行为公告可修正或变更的情形有()。（2015）

A.行政处罚决定在被行政复议期间的

B.行政处罚决定被依法停止执行的

C.行政处罚决定经行政诉讼被撤销的

D.行政处罚决定经行政复议被撤销的

E.行政处罚决定因行政行政执法监督被变更的

【答案】：BCD

20、申请人向仲裁委员会提出仲裁申请后，被申请人拒不提交答辩书但提出仲裁反请求，则仲裁委员会应（）。

A.中止仲裁程序

B.不予受理反请求

C.审查反请求是否符合受理条件

D.将案件移送相关人民法院

E.继续审理原仲裁申请

【答案】：C

21、投标有效期内，投标人有（）行为的，其投标保证金予以没收。

A.撤回投标文件

B.补充投标文件

C.放弃中标

D.澄清投标文件

E.说明投标文件

【答案】：AC

22、某工程已具备竣工条件，承包人在提交竣工验收报告的同时，向发包人递交竣工结算报告及完整的结算资料。关于该工程竣工验收和质量责任等的说法，正确的有（）。

A.工程质量保证金应在保修期满后返还

B.发包人要求承包人完成合同以外零星项目，承包人未在规定时间内向发包人提出施工签证的，施工后可向发包人申请费用索赔

C.建设工程竣工时发现的质量问题或者质量缺陷，无论是建设单位的责任还是施工单位的责任，施工单位都有义务进行修复或返修

D.当事人对工程造价发生合同纠纷时，应当向仲裁机构申请仲裁或向人民法院起诉

E.承包人应当在建设工程的合理使用寿命内对地基基础工程和主体结构质量承担民事责任

【答案】：C

23、甲乙双方的合同纠纷于2006年7月2日开庭仲裁，7月4日，经仲裁庭调解双方达成了调解协议，7月5日仲裁庭根据调解协议制定了调解书，7月6日调解书交由双方签收，根据《仲裁法》有关规定，则下列说法正确的是（）。

A.该调解书与仲裁裁决书具有同等法律效力

B.该调解书自2006年7月5日产生法律效力

C.若当事人签收调解书后反悔，则仲裁庭重新开庭仲裁

D.申请人签收调解书后，申请人应撤回仲裁申请

E.该调解书自2006年7月6日产生法律效力

【答案】：A

24、根据《民法典》，下列各项财产抵押的，抵押权自登记时设立的有（）。

A.交通运输工具

B.建筑物

C.生产设备、原材料

D.正在建造的船舶

E.建设用地使用权

【答案】：B

25、关于诉讼时效起算的说法，正确的是（）。

A.民法总则施行之日，诉讼时效期间尚未满民法典规定的2年或者1年的，应按照民法典的规定执行至时效期满

B.最长保护期是主观起算，自权利人知道或应当知道权利被侵害之日起20年

C.民法总则施行前，民法典规定的诉讼时效期间已经届满的，则诉讼时效届满，不适用民法总则的规定

D.民法总则规定，普通诉讼时效自权利人知道或应当知道权利受到侵害之日起计算

E.民法总则施行后诉讼时效期间开始计算的，应当适用民法总则关于3年诉讼时效期间的规定

【答案】：C

26、下列车船中，属于免征车船税范围的有（）。

A.悬挂应急救援专用号牌的国家综合性消防救援专用船舶

B.渣土运输车辆

C.警用车船

D.排气量为2000毫升以下的乘用车

E.政府机关所有的乘用车

【答案】：AC

27、财产所有权的权能，是指所有人对其所有的财产依法享有的权利，包括（）。

A.担保权

B.使用权

C.占有权

D.收益权

E.处分权

【答案】：BCD

28、关于缺陷责任期与保修期的说法，正确的有（）。

A.缺陷责任期满后，应当返还质量保证金

B.缺陷责任期与保修期的起始日相同

C.保修期有法定最短时限，缺陷责任期有法定最长时限

D.缺陷责任期内，由他人原因造成的缺陷，承包人负责组织维修，承包人不承担费用，且发包人不得从保证金中扣除费用

E.采用工程质量保险的，发包人可以同时预留质量保证金

【答案】：AC

29、建设工程竣工前，当事人对工程质量发生争议，经鉴定工程质量合格，关于竣工日期的说法，正确的有（）。

A.应当以合同约定的竣工日期作为竣工日期

B.应当以鉴定合格日期为竣工日期

C.鉴定日期为顺延工期的期间

D.应当以申请鉴定日期作为竣工日期

E.应当以提交竣工验收报告的日期为竣工日期

【答案】：BC

30、根据《建设工程安全生产管理条例》，建设单位的安全生产责任有（）。

A.需要进行爆破作业的，办理申请批准手续

B.提出防范生产安全事故的指导意见和措施建议

C.不得要求施工企业购买不符合安全施工的用具设备

D.对安全技术措施或者专项施工方案进行审查

E.申领施工许可证应当提供有关安全施工措施的资料

【答案】：AC

31、根据《建筑业企业资质管理规定》，在申请之日起1年至资质许可决定做出前，出现下列情况的，资质机关不予批准其建筑企业资质升级申请的有（）。(2015真题)

A.与建设单位之间相互串通投标

B.将承包的工程转包或违法分包

C.发生过一起一般质量安全事故

D.非法转让建筑业企业资质证书

E.恶意拖欠分包企业工程款

【答案】：ABD

32、根据《建设工程安全生产管理条例》,施工单位应当在()设置明显的安全警示标志。

A.施工起重机械

B.出入通道口

C.施工企业入口处

D.基坑底部

E.隧道口

【答案】：AB

33、使用单位自购的建筑起重机械中，应当报废并向原备案机关办理注销手续的有（）。

A.没有完整安全技术档案的

B.没有齐全有效的安全保护装置的

C.经检验达不到安全技术标准规定的

D.属国家明令淘汰或者禁止使用的

E.超过安全技术标准或者制造厂家规定的使用年限的

【答案】：CD

34、《建设工程安全生产管理条例》进一步规定，施工单位应当在（）设置明显的安全警示标志。

A.楼梯口

B.配电箱

C.塔吊

D.基坑底部

E.施工现场出口处

【答案】：ABC

35、关于调解文书法律效力的说法，正确的有（）。

A.法院调解书经双方当事人签收后，具有强制执行的法律效力

B.人民调解委员会的调解协议具有法律约束力

C.人民调解委员会的调解协议具有强制执行的法律效力

D.基层人民政府的调解协议具有法律约束力

E.仲裁调解书经人民法院司法确认后，即发生法律约束力

【答案】：ABD

36、下列建设工程合同中，属于无效合同的有()。（2015）

A.施工企业超越资质等级订立的合同

B.发包人胁迫施工企业订立的合同

C.没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义订立的合同

D.供应商欺诈施工单位订立的采购合同

E.施工企业与发包人订立的重大误解合同

【答案】：AC

37、施工企业按照安全生产责任制的要求，应完成的安全保障工作包括（）。

A.明确法定代表人对本企业的安全主要责任

B.设置安全处室对安全负责

C.对内部职工进行安全培训，持证上岗

D.落实各岗位人员的安全生产责任

E.制定企业内部安全生产绩效考核标准

【答案】：ABD

38、根据《建设工程安全生产管理条例》，在施工合同中，不属于建设单位安全责任的有（）。

A.编制施工安全生产规章制度和操作规程

B.向施工单位提供准确的地下管线资料

C.对拆除工程进行备案

D.保证设计文件符合工程建设强制性标准

E.为从事特种作业的施工人员办理意外伤害保险

【答案】：AD

39、某单位生产过程中，有如下具体安排，其中符合《劳动法》劳动保护规定的有（）。

A.安排女工赵某在经期从事高温焊接作业

B.安排怀孕6个月的女工钱某从事夜班劳动

C.批准女工孙某只能休产假120天

D.安排17岁的李某担任矿井安检员

E.安排15岁的周某担任仓库管理员

【答案】：ABC

40、（2019年真题）甲施工企业误将应当支付给乙材料供应商的货款支付给丙材料供应商,关于甲、乙和丙之间债的发生根据及其处理的说法,正确的有（）。

A.丙应当将货款返还给乙

B.甲向乙支付货款属于合同之债

C.丙获得货款后属于无因管理之债

D.乙和丙之间没有债权和债务关系

E.丙获得货款构成不当得利之债

【答案】：BD

41、甲施工企业到乙供应商的材料仓库提货时，仓库保管员由于工作疏忽多发了2t水泥给施工企业，乙供应商发现后要求甲施工企业返还。下列表述中，不正确的是()。

A.甲施工企业没有过错，无须返还

B.产生侵权之债，甲施工企业应当返还

C.产生不当得利之债，甲施工企业应当返还

D.产生无因管理之债，甲施工企业应当返还

E.产生不当