监理工程师之合同管理题库含答案下载

监理工程师之合同管理题库含答案下载第一部分单选题(50题)1、大型成套设备招标项目采用综合评估法评标时，做法不正确的是（）。

A.投标人的投标价格超出最髙投标限价，其投标被否决

B.超出最大偏离范围的投标视为非实质性响应投标而被否决

C.投标人的第一级技术评价因素的评价值低于全体有效投标人的平均评价值，其投标被否决

D.综合评价值相同的，依照第一级评价因素价格、商务、技术、服务的优先次序，根据其评价值高低进行排序

【答案】：C

2、（2020年真题）《简明标准施工招标文件》的适用对象是（）。

A.设计和施工由同一承包人承担的工程

B.总投资为9000万元的非政府投资工程

C.工期为10个月的小型工程

D.工期紧、技术难度大的工程

【答案】：C

3、根据《标准材料设备采购合同》以下合同文件中：1.投标函；2.商务和技术偏差表；3.技术服务和质保期服务计划；4.中标设备技术性能指标的详细描述；5.分项报价表；6.供货要求。效力排序正确的是（）。

A.1-6-2-4-5-3

B.1-6-2-5-4-3

C.1-2-6-5-4-3

D.1-2-5-6-3-5

【答案】：C

4、根据《标准施工合同》，不属于施工合同履行中“不利物质条件”的是（）。

A.不利地质条件

B.不利气候条件

C.非自然的物质障碍

D.不利水文条件

【答案】：B

5、应按专用条款约定及时向承包人提供施工场地范围内地下管线和地下设施等有关资料的是（）。

A.监理工程师

B.发包人

C.设计单位

D.勘察单位

【答案】：B

6、由于承包人原因未在约定的工期内竣工的，则对原约定竣工日期后继续施工的工程，在使用价格调整公式进行价格调整时，应使用的现行价格指数是（）。

A.原约定竣工日期的价格指数

B.实际竣工日期的价格指数

C.原约定竣工日期与实际竣工日期的两个价格指数中较低者

D.原约定竣工日期与实际竣工日期的两个价格指数中较高者

【答案】：C

7、下列关于评标程序和方法的描述错误的是（）。

A.建设工程勘察设计评标，通常采用综合评估法

B.评标分为初步评审、详细评审和最终评审三个阶段

C.由评标委员会先进行初步评审

D.按照招标文件中规定的投标商务文件和技术文件的评价内容、因素和具体评分方法进行详细评审

【答案】：B

8、关于设计施工总承包合同中的知识产权，说法正确的是（）。

A.著作权归承包人享有

B.建筑物形象使用收益权归发包人享有

C.专利技术使用费不包含在投标报价内

D.承包人在进行设计时因侵犯知识产权所引起的责任由发包人承担

【答案】：B

9、根据《标准设计招标文件》中的通用合同条款，设计人更换项目负责人应履行的程序是（）。

A.事先征得发包人同意，并在更换14天前将姓名及详细资料提交发包人

B.事先征得发包人同意，并在更换的项目负责人到岗前一天将资料提交发包人

C.事先口头通知发包人，并在更换的项目负责人到岗时向发包人提交书面材料

D.更换14天前将姓名及详细资料提交监理人，监理人在7天内做出答复

【答案】：A

10、下列关于不利物质条件的说法正确的是（）。

A.不利物质条件属于承包人应承担的风险

B.承包人遇到不利物质条件时，应采取合理措施继续施工，并通知监理人

C.监理人没有发出指示，承包人因采取合理措施而增加的费用和工期延误，由承包人承担

D.不利物质条件包括不利气候条件

【答案】：B

11、建设工程采用设计施工总承包模式时，对于发包人同意的分包工作，承包人的正确做法是（）。

A.只向发包人提交分包合同副本

B.应向发包人和监理人提交分包合同副本

C.应向监理人提交分包合同副本

D.不需要向发包人和监理人提交分包合同副本

【答案】：B

12、关于担保概念的表述中，不正确的是（）。

A.担保通常由当事人双方订立担保合同

B.被担保合同是无效的不影响担保合同的效力

C.担保活动应当遵循平等、自愿、公平、诚实信用的原则

D.担保是指当事人根据法律规定或者双方约定，为促使债务人履行债务实现债权人权利的法律制度

【答案】：B

13、在建设工程施工招标中，关于标准施工招标文件的说法，正确的是（）。

A.标准施工招标文件无法完整的约束招标投标主体行为

B.标准施工招标文件是施工的示范文本，招标人应优先选用

C.标准施工招标文件规定了招标投标过程中各阶段参与方的行为

D.标准施工招标文件不具有强制性使用的效力

【答案】：C

14、施工评标过程中，发现投标报价大写金额与小写金额不一致时，评标委员会正确的处理办法是（）。

A.以小写金额为准修正投标报价并经投标人书面确认

B.以大写金额为准修正投标报价并经投标人书面确认

C.由投标人书面澄清，按大写或按小写来计算投标报价

D.将该投标文件直接作废标处理

【答案】：B

15、某工程投标了安装工程一切险，在施工期间现场发生下列事件造成损失，应由保险人负责赔偿的事件是（）。

A.大气放电造成电气设备或电气用具本身的损失

B.闪电击毁现场施工用配电柜

C.设计错误导致部分设备拆除重装

D.盘点时发现的短缺

【答案】：B

16、根据FIDIC《施工合同条件》，保留金的性质属于()。

A.合同价格内的暂列金额

B.预留的部分工程预付款

C.业主的履约保证金

D.预留承包商的部分应得工程款

【答案】：D

17、建设工程材料设备采购合同，是出卖人转移建设工程材料设备的（）于买受人，买受人支付价款的合同。

A.使用权

B.销售权

C.购买权

D.所有权

【答案】：D

18、投标保证的有效期至（）。

A.开标

B.定标

C.发出中标通知书

D.由招标文件确定

【答案】：D

19、下列关于定金的表述中，错误的是（）。

A.定金合同从签订之日生效

B.定金数额不得超过主合同标的额的20%

C.收受定金的一方不履行约定的债务的，应当双倍返还定金

D.定金合同要采用书面形式，并在合同中约定交付定金的期限

【答案】：A

20、关于采暖居住建筑的热工设计，下列哪条符合采暖住宅建筑节能设计有关标准规定？()

A.外廊式住宅的外廊可不设外窗

B.除共用楼梯间的集合式住宅外，住宅的楼梯间在底层出入口处均应设外门

C.消防车道穿过住宅建筑的下部时，消防车道上面的住宅地板应采用耐火极限不低于1.5小时的非燃烧体，可不再采取保温措施

D.住宅下部为不采暖的商场时，其地板也应采取保温措施

【答案】：D

21、根据《标准设备采购合同》的规定，买方在收到卖方提交的买方签署的（）证书或已生效的结清款支付函正本一份，并经审核无误后（）内，向卖方支付结清款。

A.缺陷责任期届满，14天

B.缺陷责任期届满，28天

C.质量保证期届满，14天

D.质量保证期届满，28天

【答案】：D

22、ECC合同的典型特点是（）

A.在核心条款的基础上，加上选定的主要选项条款和次要选项条款

B.项目经理和承包商都可要求对方出席早期警告会议

C.鼓励当事人采取合作，而不是采取对抗行为

D.适用于在签订合同时价格已经确定的合同

【答案】：C

23、标准履约担保中，担保人承诺“在本担保有效期内，因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在（）天内（）支付”。

A.5；无条件

B.7；无条件

C.10；50%

D.14；80%

【答案】：B

24、某施工企业与材料供应商订立的钢材供应合同，执行的是政府指导价，价格力4000元/吨，合同约定2011年31日提货，但施工企业逾期至2011年4月1O日才提货，而此时政府指导价已调整为4500元/吨。该施工企业给供应商的钢材款应按()

A.4500元/吨计算并追加违约金

B.4000元/吨计算并追加违约金

C.4500元/吨计算

D.4000元/吨计算

【答案】：C

25、根据担保的相关规定，甲是债权人，乙是债务人，丙为乙的债务提供保证，同时丁也用自己的房屋进行了抵押为乙作担保。合同就优先适用哪一种担保方式没有约定。则当乙无法履行债务时，应（）。

A.由丙承担保证责任

B.处分丁抵押的房产清偿债务

C.由甲选择适用处分丁抵押的房产，或由丙承担保证责任

D.哪一种担保方式先签订合同，则采用哪一种担保方式

【答案】：C

26、根据九部委发布的《标准设计合同》，合同的履约担保为无条件担保，其内涵为（）。

A.担保人无条件地提供担保

B.履约保证金的数额不确定

C.担保人在收到发包人的赔偿要求后，无条件支付

D.设计人在收到发包人的赔偿要求后，无条件支付

【答案】：C

27、FIDIC系列中，《施工合同条件》中，承包商可在其认为工程即将竣工并做好接收准备的日期前不少于（）天，向工程师发出申请接收证书的通知。

A.7

B.14

C.28

D.72

【答案】：B

28、根据FIDIC《施工合同条件》，工程师在收到索赔是报告或证明资料后（）天内，或在工程师可能建议并经承包商认可的其它期限内，做出回应。

A.14天

B.28天

C.42天

D.56天

【答案】：C

29、根据《标准设计施工总承包合同》，需政府有关部门审查或批准的设计文件，发包人应在对其审查同意后的（）日内向政府有关部门报送审查。

A.7

B.15

C.21

D.30

【答案】：A

30、（2020年真题）根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，采用公式法调整工程价款时，合同约定变更范围和内容导致调整公式中的权重不合理时，由监理人与（）协商后进行调整。

A.发包人和分包人

B.承包人和分包人

C.承包人和发包人

D.分包人和造价管理部门

【答案】：C

31、根据ECC合同，最突出体现合作伙伴管理理念的是（）。

A.风险和保险

B.早期警告和补偿事件

C.测试和缺陷

D.争端和合同终止

【答案】：B

32、某施工合同采用FIDIC《施工合同条件》，专用条件中约定完成工程的时间为500天，缺陷通知期为365天。施工过程中，经工程师批准顺延工期38天，则判定承包人提前或延误竣工的时间应为()

A.500天

B.538天

C.865天

D.903天

【答案】：B

33、工程勘察设计招标与工程施工招标相比较，具有的特点是（）。

A.开标形式相同，评标原则不同

B.招标文件内容相同，评标原则相同

C.投标书的编制要求不同，开标形式相同

D.评标原则不同，招标条件不同

【答案】：D

34、设计施工总承包合同订立时，承包人文件中最主要的是（），需在专用条款约定承包人向监理人陆续提供文件的内容、数量和时问。

A.承包人建议书

B.设计文件

C.价格清单

D.投标函

【答案】：B

35、CM模式中，如果工程实际总费用超过保证工程最大费用（GMP）时，超过部分由（）承担，即管理性承包的含义。

A.雇主

B.CM承包商

C.总承包商

D.工程师

【答案】：B

36、下列对上臂围叙述正确的是（）。

A.5岁以前儿童上臂围变化很大

B.我国1～5岁儿童上臂围13.5cm以下为营养不良

C.我国1～5岁儿童上臂围13.5cm以上为营养良好

D.上臂围的测量一般量取上臂自肩峰至鹰嘴连线的臂围长

【答案】：C

37、关于材料采购合同分期交付买卖的表述中，不正确的是（）。

A.分期交付买卖是指购买的标的物要分批交付

B.由于工程建设的工期较长，这种交付方式很常见

C.买受人如果就其中一批标的物解除，该批标的物与其他各批标的物相互依存的。则不得就已经交付和未交付的各批标的物解除

D.出卖人分批交付标的物的，出卖人对其中一批标的物不交付或者交付不符合约定，致使该批标的物不能实现合同目的的，买受人可以就该批标的物解除

【答案】：C

38、对工程的期中付款，银皮书规定，业主在收到承包商的报表和证明文件后的（）天内支付每期报表的应付款额。

A.7

B.24

C.28

D.56

【答案】：D

39、(2018年真题)《标准施工合同》通用条款规定的“基准日期”是指（）。

A.投标截止日

B.开标之日

C.中标通知书发出之日

D.投标截止日前28日

【答案】：D

40、依据FIDIC《施工合同条件》，如果全部工程只颁发一个接收证书和一个履约证书，则保留金()

A.在颁发接收证书时全部返还

B.在颁发履约证书时全部返还

C.在颁发接收证书和履约证书时各返还一半

D.不再返还

【答案】：C

41、一般保证的保证人未约定保证期间的，保证期间为主债务履行期届满之日起（）个月。

A.3

B.6

C.9

D.12

【答案】：B

42、(2017年真题)根据《标准施工合同》，承包人在工程施工准备阶段的义务是（）。

A.办理出入施工现场的道路通行手续

B.建立施工现场质量管理体系

C.确定施工测量的基准点和基准线

D.收集地下管线和地下设施相关资料

【答案】：B

43、定金不得超过主合同标的额的（）。

A.20%

B.30%

C.40%

D.50%

【答案】：A

44、根据《招标投标法实施条例》，投标人提交的投标保证金不得超过招标项目估算价的（）。

A.2%

B.3%

C.5%

D.10%

【答案】：A

45、（2020年真题）根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，发包人根据实际情况向承包人提出提前竣工要求的，应在提前竣工协议中明确的内容是（）。

A.承包人修订的进度计划和赶工措施，发包人提供的条件和追加的合同价款

B.发包人提出的赶工要求和追加合同价款，承包人要求的奖励办法

C.发包人修订的进度计划和奖励办法，承包人提出的赶工措施和追加的费用

D.承包人修订的进度计划和施工条件要求，发包人的工期要求和追加的合同价款

【答案】：A

46、设计施工总承包合同模式下，因发包人原因造成监理人未能在合同签订之日起（）天内发出开始工作通知，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。

A.30

B.60

C.90

D.120

【答案】：C

47、采用招标方式采购运行期内各种费用较高的通用成套设备，评标时的正确做法是（）。

A.不宜将交货期作为评标内容

B.宜将报价最低者作为中标人

C.宜采用设备寿命周期成本为基础的评标价法

D.宜采用综合评估法

【答案】：C

48、（2018年真题）某工程施工项目招标，采用经评审的最低投标价法评标，工期10个月以内每提前1个月可给建设单位带来收益30万元。某投标人报价1800万元，工期9个月，仅考虑工期因素，该投标人的合同价格和评标价格分别是（）。

A.1800万元，1800万元

B.1800万元，1770万元

C.1830万元，1800万元

D.1830万元，1770万元

【答案】：B

49、（2018年真题）关于投标保证金的说法，正确的是（）。

A.招标文件的主要内容中不包括投标保证金

B.投标人不按要求提交投标保证金的，其投标文件按废标处理

C.投标保证金有效期应当长于投标有效期

D.中标人不能要求先退回投标保证金，再提交履约保证金

【答案】：B

50、履约银行保函是中标人从银行开具的保函，额度是合同价格的()。

A.5％

B.10％

C.20％

D.30％

【答案】：B

第二部分多选题(50题)1、（2015年真题）能够引起合同法律关系产生、变更和消灭的法律事实有（）。

A.合同当事人违约

B.季节性雨季影响施I

C.法院判决

D.仲裁机构裁决

E.物价正常波动

【答案】：ABCD

2、（2018年真题）根据《招标投标法实施条例》，投标保证金不予退还的情形有（）。

A.投标人撤回已提交的投标文件

B.投标人撤销已提交的投标文件

C.投标人拒绝延长投标有效期

D.中标人拒绝订立合同

E.中标人拒绝提交履约保证金

【答案】：BD

3、(2019年真题)根据《标准施工招标文件》的施工合同文本通用合同条款，承包人竣工清场的主要义务有（）。

A.就交付工程的使用功能向发包人交接

B.拆除临时工程，清理，平整或复原场地

C.保证工程建筑物周边及其附近道路交通通畅

D.施工场地内承包人设备和剩余材料已按计划撤离现场

E.施工场地内残留垃圾已全部清除出场

【答案】：BD

4、工程勘察、设计开标评标的主要环节有（）。

A.接收投标文件

B.当众开标

C.组建评标委员会

D.确定中标人

E.编制投标文件

【答案】：ABCD

5、招标投标监督部门在对邀请招标的招标文件内容进行核查时，应予纠正的不合理要求包括()

A.要求施工企业必须具备一定的资质等级

B.要求专业工程的施工企业必须具备该专业的资质等级

C.要求投标人必须拥有进口的施工机具

D.要求投标人必须使用指定的钢铁企业生产的钢材

E.要求专业工程的施工企业必须是本系统的

【答案】：CD

6、（2014年真题）合同法律关系的客体有（）。

A.物

B.行为

C.义务

D.权利

E.知识产权

【答案】：AB

7、按照《建设工程施工合同》的规定，下列选项中属于发包人义务的有（）。

A.提供施工场地

B.现场勘查

C.组织设计交底

D.编制施工实施计划

E.约定开工时间

【答案】：AC

8、依据FIDIC的《施工合同条件》规定，仅给予承包人工期和费用补偿而不补偿利润的事件有()

A.延误移交施工现场

B.不可预见的外界条件

C.施工遇到文物和古迹

D.后续法规的调整

E.不可抗力事件造成的损害

【答案】：BCD

9、标准施工合同签订合同时签约合同价内尚不确定的款项包括（）。

A.暂估价

B.暂列金额

C.费用和利润

D.签约合同价

E.质量保证金

【答案】：ABC

10、根据《建设工程委托监理合同示范文本》的规定，下列监理工作中，属于附加监理工作的有()。

A.由于委托人的原因使工作受阻而增加的工作

B.由于第三方的原因使工作受阻而增加的工作

C.由于委托人要求增加服务内容和工作范围而增加的工作

D.非监理人的原因导致监理业务暂停后的恢复工作

E.非监理人的原因导致监理合同终止的善后工作

【答案】：ABC

11、根据《合同法》规定，要约撤回和要约撤销的主要区别有()

A.要约所处法律效力状态不同

B.撤回和撤销的目的不同

C.撤回和撤销的通知到达受要约人的时间要求不同

D.受要约人对要约知晓的情况不同

E.对要约人的约束条件不同

【答案】：ACD

12、以下（）属于招标资格审查中不能通过审查的情形。

A.申请人不具备相应的资质

B.申请人未按审查委员会的要求提供澄清说明

C.申请人为项目的设计单位

D.申请人为本项目的招标代理机构

E.申请人本年内有骗取中标的违规行为

【答案】：ABD

13、根据《标准设计施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》，关于竣工验收及竣工后试验的的说法，正确的有（）。

A.承包人应在竣工试验通过后按合同约定进行工程设备试运行

B.承包人应提前21天将申请竣工试验的通知送达监理人

C.工程验收合格后，发包人直接向承包人签发工程接收证书

D.竣工后试验通常在缺陷责任期内工程安全稳定运行一段时间后进行

E.工程接收证书中注明的实际竣工日期以验收合格的日期为准

【答案】：ABD

14、CM承包商的酬金约定通常可采用（）的方式。

A.固定酬金

B.按总包合同价的百分比取费

C.按分包合同价的百分比取费

D.按总包合同实际发生工程费用的百分比取费

E.按分包合同实际发生工程费用的百分比取费

【答案】：AC

15、履约保证的形式有（）。

A.履约担保金

B.履约保证金

C.履约银行保函

D.履约商业保函

E.履约担保书

【答案】：ABC

16、在勘察设计招标中，有关投标保证金和现场踏勘的说法，不正确的是（）。

A.勘察设计招标应当提交投标保证金

B.勘察设计招标应当组织现场踏勘

C.设计投标保证金最高不超过10万元

D.联合体投标应当由各成员各自提交投标保证金

E.投标保证金以现金或者支票形式递交的，还应退还银行同期贷款利息

【答案】：ABD

17、招标过程中，对投标人进行资格预审的目的有()

A.保证投标人具备完成招标工作的能力

B.简化招标程序

C.减少评标工作量

D.降低招标费用

E.确保招标人满意的投标人中标

【答案】：AC

18、设计施工总承包合同模式下，承包人申请工程竣工应满足的条件包括()。

A.合同范围内的全部区段工程以及有关工作，包括合同要求的试验和竣工试验均已完成，并符合合同要求

B.已按合同约定的内容和份数备齐了符合要求的竣工文件

C.已按监理人的要求编制了在质量保修期内完成的尾工(甩项)工程和缺陷修补工作清单以及相应施工计划

D.监理人要求在竣工验收前应完成的其他工作

E.监理人要求提交的竣工验收资料清单

【答案】：BD

19、依照标准施工合同通用条款的规定，施工合同履行中，如果发包人要求提前竣工，则发包人应（）。

A.通过监理人向承包人发出提前竣工指令

B.负责制定赶工措施

C.为承包人提供赶工的便利条件

D.为承包人追加合同价款

E.根据提前竣工给发包人带来效益为承包人提供奖励

【答案】：CD

20、监理人对分包工程的管理职责有（）

A.批准分包工程部位

B.审查分包商资质

C.协调分包工程的施工

D.检查分包工程使用的材料

E.参与计量分包人完成的永久工程

【答案】：BD

21、采用两阶段招标的项目，关于第二阶段招标的说法，正确的有（）。

A.第二阶段开标会上只宣读修改后的技术标

B.第二阶段评标不再召开投标书问题澄清会

C.未按第一阶段提出的要求进行修改的标书将被淘汰

D.第二阶段评标的重点是各投标人的投标报价

E.第二阶段要对各投标人的投标报价进行评审

【答案】：ACD

22、根据《标准施工合同》，关于监理人的地位和职责的说法，正确的有（）。

A.监理人是受发包人聘请的合同履行管理人

B.监理人是施工合同履行中独立的第三方

C.监理人在授权范围内独立开展工作

D.监理人具有施工合同管理所有事项的决定权

E.监理人有对承包人进行施工管理的指示权

【答案】：AC

23、根据FIDIC施工合同条件，项目通过了试验或颁发了证书后，工程师可以指示进行的工作包括（）。

A.进行项目日常管理工作

B.进行工程结算

C.对不符合合同规定的任何工作进行返工

D.将不符合合同规定的永久设备或材料从现场移走并进行更换

E.实施任何因事故、不可预见事件等导致的为保护工程安全而急需的工作

【答案】：CD

24、施工合同示范文本规定，承包人的义务包括()。

A.承担白天施工噪音扰民的赔偿费用

B.开通施工场地与城乡公共道路的通道

C.因承包人原因导致的夜间施工噪音罚款

D.施工现场古树名木的保护工作

E.办理施工许可证

【答案】：CD

25、（2018年真题）在施工合同关系中，关于施工企业项目经理的说法，正确的有（）。

A.项目经理是施工企业的代理人

B.项目经理是项目经理部的代理人

C.施工企业应对项目经理的行为承担民事责任

D.项目经理部应对项目经理的行为承担民事责任

E.项目经理应对其行为承担民事责任

【答案】：AC

26、根据《标准施工招标文件》，下列文件中，属于投标文件的有()

A.投标函

B.投标函附录

C.投标保函

D.评标委员会书面要求澄清的投标文件

E.投标人对评标委员会质疑的书面澄清

【答案】：ABC

27、在设计合同的履行期内，发包人可能发生的违约行为包括（）。

A.审查工作的延误

B.侵犯设计人的知识产权

C.拒绝支付设计人设计费

D.设计错误

E.延误提供设计文件

【答案】：ABC

28、设计施工总承包模式下，材料和工程设备费，一般按（）阶段按比例进行分解支付。

A.订立采购合同

B.设备制造完成

C.进场验收合格

D.安装就位

E.工程竣工

【答案】：ACD

29、施工合同示范文本规定，因()等原因导致竣工时间延长，经工程师确认后可以顺延工期。

A.不可抗力

B.承包商基础施工超挖

C.工程师延误提供所需指令

D.工程量增加

E.设计变更

【答案】：ACD

30、承包人应按合同约定的工作内容和施工进度要求，编制施工组织设计和施工进度计划，并对所有施工作业和施工方法的()负责。

A.完备性

B.安全性

C.可靠性

D.准确性

E.及时性

【答案】：ABC

31、建设工程合同相关各方编制的合同实施计划应包括的内容有（）。

A.合同文体比选

B.合同实施总体安排

C.合同分解与管理策划

D.合同实施保证体系的建立

E.合同索赔结果分析

【答案】：BCD

32、设计合同履行中，关于“开始设计通知”说法不正确的是（）。

A.提前7天向设计人发出

B.从收到该通知之日起计算设计服务期限

C.应在合同生效之日起90天内发出

D.因发包人原因逾期未能发出，设计人应当解除合同

E.因发包人原因逾期未能发出，发包人应承担除周期延误以外的设计人损失

【答案】：BCD

33、根据《标准施工合同》，关于市场物价浮动对合同价格影响的表述，正确的有（）。

A.中型工程不考虑市场价格变化对施工成本的影响

B.发包人和承包人共同分担市场价格变化风险

C.施工合同价格可采用公式法进行调整

D.总价支付部分不考虑物价浮动对合同价格的调整

E.适用于工期在12个月以内的简明施工合同的通用条款没有调价条款

【答案】：BCD

34、根据《标准施工招标文件》的规定，（）情况，可以不再招标。

A.重新招标后投标人仍少于3个

B.重新招标后所有投标被否决

C.发包方认为可以不招标的

D.未提交投标保证金的

E.未提交履约保证金的

【答案】：AB

35、根据《机电产品采购国际竞争性招标文件》，关于交付设备检验的说法，正确的有()

A.卖方既可自己，也可派代表参加检验

B.检验只能在交货地点进行

C.需要协助的检验费用均应由买方承担

D.卖方应交付制造商的检验证书

E.制造商检验的细节应附在检验证书后面

【答案】：AD

36、(2017年真题)关于施工合同履行中缺陷责任期的说法，正确的有（）。

A.缺陷责任期从工程接收证书中写明的竣工日开始起算

B.缺陷责任期限视具体工程的性质和使用条件的不同在专用条款内约定（一般为2年）

C.由于承包人拥有施工技术、设备和施工经验，缺陷责任期内工程运行期间出现的工程缺陷，承包人应负责修复，直到检验合格为止

D.承包人责任原因产生的较大缺陷或损坏，致使工程不能按原定目标使用，经修复后需要再行检验或试验时，发包人即不得再要求延长该部分工程或设备的缺陷责任期

E.影响工程正常运行的有缺陷工程或部位，在修复检验合格日前已经过的时间归于无效，重新计算缺陷责任期，但包括延长时间在内的缺陷责任期最长时间不得超过2年

【答案】：AC

37、下列合同法律关系主体中，属于法人的有（）。

A.某商业银行北京分行

B.某股份有限公司

C.尚未完成改制的某国有企业

D.某项目经理部

E.某施工企业法定代表人

【答案】：BC

38、甲、乙公司签订合同，甲公司将合同中的部分义务转让丙公司完成，依照《合同法》规定，其法律关系特点为()

A.甲、乙公司作为合同主体不变

B.甲公司可要求丙公司履行转让部分的义务

C.丙公司可以对乙公司行使抗辩权

D.丙公司不履行义务，应对乙公司承担违约责任

E.乙公司不能强迫丙公司履行义务

【答案】：AB

39、根据《标准设计施工总承包招标文件》中的通用合同条款，关于竣工验收的说法，正确的有（）。

A.承包人应提前14天将申请竣工试验通知送达发包人

B.承包人应在申请竣工试验前提交运行操作和维修手册

C.承包人应在竣工试验通过时将工程移交给发包人组织试运行

D.工程经验收合格，监理人经发包人同意后签发工程接收证书;

E.工程接收证书上注明的实际竣工日期为提交竣工验收申请报告的日期

【答案】：BD

40、设计施工总承包合同通用条款规定，承包人进度付款申请单的内容应包括（）。

A.当期索赔应增加和扣减的金额，以及截至当期期末累计索赔金额

B.当期根据支付分解表应支付金额，以及截至当期期末累计应支付金额

C.当期应支付的预付款和扣减的返还预付款金额，以及截至当期期末累计返还预付款金额

D.当期应增加的质量保证金金额总额，以及截至当期期末累计扣减的质量保证金金额

E.当期应支付进度款的金额总额，以及截至当期期末累计应支付金额总额和已支付的进度付款金额总额

【答案】：ABC

41、勘察合同履行中，发包人代表的下列行为正确的是（）。

A.对在发包人授权范围内实施的行为不承担法律责任

B.授权发包人的其他人员负责执行其指派的一项或多项工作

C.发包人指示已盖发包人单位章的，可以