监理工程师之合同管理题库精选题库（全国通用）

监理工程师之合同管理题库精选题库（全国通用）第一部分单选题(50题)1、下列关于标准设计施工总承包招标的说法中，错误的是（）。

A.包括设计要求的质量标准

B.招标人对招标文件的澄清不作为招标文件的组成

C.项目经理应当具备工程设计类或工程施工类注册执业资格

D.招标人给予未中标人设计成果补偿的，有权免费使用

【答案】：B

2、对于大型项目，竣工后试验由（）进行。

A.发包人

B.承包人

C.发包人或承包人

D.监理人

【答案】：C

3、发包人和承包人在履行合同中发生争议后进行友好协商解决，如协商不成，下列做法正确的是（）。

A.应当提请合同争议评审

B.如不接受争议评审组意见，可以再申请仲裁或提起诉讼

C.专用合同条款中可以约定仲裁和诉讼两种解决方式供合同当事人选择

D.合同争议评审过程中，由争议评审组评审，争议双方不必争取友好协商

【答案】：B

4、根据九部委的勘察合同的规定，（）应对勘察场地的基础资料的准确性、可靠性负责。如地下埋藏物等资料由勘察人收集时，费用由（）承担。

A.发包人，发包人

B.勘察人，勘察人

C.发包人，勘察人

D.勘察人，发包人

【答案】：A

5、通用条款规定的费用是指（）

A.施工合同履行中发生的不计利润的合理开支

B.施工合同履行中由发包人支付给承包人的全部款项

C.发包人对承包人履行合同支付的结算价

D.承包人完成工程的实际成本

【答案】：A

6、按照FIDIC《施工合同条件》规定，由于业主原因使分包商受到损失，分包商向承包商提出索赔时，承包商()

A.可以拒绝索赔

B.应承担全部责任

C.先行赔偿再向业主追索

D.代替分包商向工程师递交索赔报告

【答案】：D

7、施工合同履约保证的金额一般是（）。

A.履约担保金一般情况下额度为合同价格的30%

B.履约银行保函额度是合同价格的10%

C.履约担保书担保额度是合同价格的3%

D.履约担保书担保额度是合同价格的15%

【答案】：B

8、在设备采购招标中，基准评价值为（）。

A.最优的评价因素

B.最差的评价因素

C.居于中位的评价因素

D.评价因素的平均值

【答案】：A

9、工程施工应遵守工程所在地对环境保护的管理规定。《建设工程施工合同（示范文本）》对办理施工环保许可的规定是()。

A.承包人按规定办理有关手续，发包人承担由此发生的费用

B.承包人按规定办理有关手续，承包人承担由此发生的费用

C.发包人按规定办理有关手续，发包人承担由此发生的费用

D.发包人按规定办理有关手续，承包人承担由此发生的费用

【答案】：A

10、（2017年真题）根据《标准设计施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》，对于施工中遇到的不可预见物质条件风险，正确的处理方式是（）。

A.由发包人承担风险

B.在合同中明确风险承担方

C.由承包人承担风险

D.由合同双方共担风险

【答案】：B

11、招标人对已发出的招标文件进行修改的，应当在（）以书面形式通知所有招标文件收受人。

A.开标时间至少5日前

B.开标至少15日前

C.资格评审工作开始前5天

D.资格评审工作开始前15天

【答案】：B

12、根据《施工合同标准文本》的规定，施工工期在12个月以上的工程，由于市场价格浮动对合同价格的影响，此风险应由（）。

A.发包人承担

B.承包人承担

C.由发包人和承包人分担

D.发包人和承包人均不承担

【答案】：C

13、已知鸡蛋的食部为88%，含蛋白质13.3%，如需要8g蛋白质，财需要（）g鸡蛋。

A.60.2

B.68.4

C.55.4

D.65.4

【答案】：B

14、施工企业购买材料设备之后由保管人进行储存，存货人未按合同约定向保管人支付仓储费时，保管人有权扣留足以清偿其所欠仓储费的货物。保管人行使的权利是（）。

A.抵押权

B.质权

C.留置权

D.用益物权

【答案】：C

15、公开招标时，下列对投标人提供的文件进行评审的内容中，不属于评标委员会评审内容的是()。

A.投标文件的符合性鉴定

B.投标人的资格预审

C.商务标评审

D.技术标评审

【答案】：B

16、《建设工程施工合同（示范文本）》规定，工程师对承包人索赔的处理决定，在法律上的效力()

A.是终局性的，对发包人具有强制约束力

B.不是终局性的，但对发包人具有强制约束力

C.是终局性的，仅对承包人具有强制约束力

D.不是终局性的，对发包人和承包人均没有强制约束力

【答案】：D

17、根据《建筑法》，建筑工程一切险的被保险人不包括（）。

A.发包人

B.承包人

C.分包商

D.材料商

【答案】：D

18、某施工合同履行中，发包人派驻施工现场的代表甲平时很少参与管理，都由发包人的员工乙对承包人完成的工程量确认并以甲的名义签字后支付工程款，但乙并未获得发包人法定代表人的书面授权。工程竣工结算时，甲对乙确认的其中几项进度款提出异议。此时，对已支付的工程款（）。

A.经乙签字的均无效，全部由甲重新确认

B.经甲确认的有效，甲不予确认的无效

C.经乙签字的全部有效

D.需委托造价管理部门确定

【答案】：B

19、根据美国AIA标准合同文本，以下有关CM合同的论述，正确的是()。

A.CM承包商可以赚取总包、分包合同的差价

B.风险型CM合同一般采用成本加酬金的计价方式

C.CM承包商可以负责设计工作

D.CM承包商对雇主委托范围的工作，必须全部由分包商实施

【答案】：B

20、（2017年真题）建设工程项目施工采用公开招标的，招标人应在（）。

A.行业协会网站发布招标公告

B.行业协会网站发布投标邀请书

C.政府公布的招标采购等网站发布招标公告

D.政府公布的招标采购等网站发布投标邀请书

【答案】：C

21、施工单位采购5吨水泥，现场过秤时发现，实际交货数量为4．998吨。施工单位应支付的货款为（）。

A.订购数量的货款无须扣除按订购数量计算的违约金

B.订购数量的货款并扣除按少交部分计算的违约金

C.实际交付数量的货款并扣除按订购数量计算的违约金

D.实际交付数量的货款并扣除按少交部分计算的违约金

【答案】：A

22、《设计采购施工（EPC）/交钥匙合同条件》中，如果业主方希望替换任何已任命的业主代表，应在不少于（）天前将替换人员的姓名、地址、职责、权力及任命日期通知给承包商。

A.7

B.14

C.24

D.48

【答案】：B

23、下列关于法人的表述中，错误的是()。

A.具有民事权利能力

B.具有民事行为能力

C.是自然人和企事业单位的总称

D.依法独立享有民事权利和承担民事义务

【答案】：C

24、招标人与中标人签订合同后（）个工作日内，向未中标的投标人退还投标保证金。

A.5

B.10

C.15

D.21

【答案】：A

25、下列不属于施工合同中监理人职责的是（）。

A.独立处理或决定有关事项，如签订分包合同、变更估价、索赔等

B.在发包人授权范围内，负责发出指示、检查施工质量、控制进度等现场管理工作

C.承包人收到监理人发出的任何指示，视为已得到发包人的批准，应遵照执

D.在发包人授权范围内独立处理合同履行过程中的有关事项，行使通用条款规定的，以及具体施工合同专用条款中说明的权力

【答案】：A

26、根据《标准施工合同》，合同协议书中除明确规定合同组成文件，双方在订立合同时还必须填写的内容包括()

A.结算方式

B.预付款支付时间

C.质量标准

D.合同争议解决方式

【答案】：C

27、通用条款中，发包人计日工方式支付的款项属于（）内支出项目。

A.总金额

B.部分金额

C.暂列金额

D.暂时金额

【答案】：C

28、关于合同转让的说法，正确的是()

A.债权人转让权利，不需经债务人同意

B.债权人转让权利，不需通知债务人

C.债务人转移义务，不需经债权人同意

D.债务人转移义务，新债务人不承担从债务

【答案】：A

29、下列关于合同公证的说法中，正确的是()。

A.合同公证只能确认合同的真实性

B.合同公证由工商行政管理机关作出

C.合同公证的效力只能限于国内

D.经公证的合同，法律效力高于经过鉴证的合同

【答案】：D

30、工程项目招投标中，确定中标人的权利属于()

A.招标人

B.评标委员会

C.招标代理机构

D.招标监督机构

【答案】：A

31、(2014年真题)根据《标准施工合同》，下列事件中，属于不可抗力的是（）。

A.政策汇率调整

B.世界金融危机

C.政府投资政策变化

D.局部武装暴动

【答案】：D

32、《简明标准施工招标文件》中，依法必须进行招标的工程建设项目，工期不超过（）个月。

A.3

B.6

C.9

D.12

【答案】：D

33、设计施工阶段总承包合同履行过程中，因发包人原因造成监理人未能在合同签订之日起（）d内发出开始工作通知，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。

A.60

B.75

C.80

D.90

【答案】：D

34、关于人身保险合同的说法，正确的是（）

A.人身保险合同只能由被保险人与保险人订立

B.被保险人不能是受益人

C.受益人可以由被保险人指定

D.投保人不能是被保险人

【答案】：C

35、根据《标准施工合同》，下列事件中，属于不可抗力的是()

A.政策汇率调整

B.世界金融危机

C.政府投资政策变化

D.局部武装暴动

【答案】：D

36、国家鼓励建筑工程实行设计总包，实行设计总包的，按照合同约定或经（）同意，设计单位可以不通过招标的方式将建筑工程非主体部分的设计进行分包。

A.投标人

B.招标人

C.总监理工程师

D.项目经理

【答案】：B

37、根据九部委发布的《标准设计合同》，设计费用的支付说法正确的是（）。

A.设计费用只能采用定金支付，不能采用预付款

B.由于不可抗力或设计人的原因解除合同时，定金不予退还

C.设计费应保留3%的质量保证金

D.发包人应在收到中期支付申请后的28天内支付中期款项

【答案】：D

38、合同法律关系是指合同法律规范调整的、在民事流转过程中形成的（）关系。

A.债权与债务

B.代理与被代理

C.法人与自然人

D.权利与义务

【答案】：D

39、三扇外开木窗采用下列构造，哪一种擦窗最困难？()

A.中间扇内开，两边扇外开

B.中间扇固定，两边扇采用长脚铰链外开

C.中间扇立转，两边扇外开

D.中间扇外开，两边扇外开

【答案】：D

40、下列关于合同法律关系的说法，正确的是（）。

A.合同法律关系可以没有客体

B.技术秘密不能作为合同法律关系的客体

C.法律事实只包括行为

D.行为和事件能够引起合同法律关系的消灭

【答案】：D

41、工程勘察、设计评标由评标委员会负责，下列关于评标委员会及评标程序和方法的说法中，不正确的是（）。

A.人数为5人以上的单数

B.建筑专业专家不得少于成员总数的2/3

C.通常采用综合评估法

D.按照招标文件确定的评标标准和方法，进行评审

【答案】：B

42、学龄前儿童每日可摄入约（）g蔗糖。

A.10～15

B.15～20

C.20～30

D.30～40

【答案】：A

43、根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，监理人收到承包人提交进度付款申请单后的处理程序为（）。

A.监理人核查→发包人确认→发包人出具经监理人签认的进度付款证书

B.监理人核查→发包人审查同意→监理人出具经发包人签认的进度付款证书

C.监理人核查→发包人审查同意→监理人出具经承包人签认的进度付款证书

D.监理人核查→承包人签认→发包人出具进度付款证书

【答案】：B

44、下列关于膳食史法说法正确的是（）。

A.膳食史法可用于慢性病的营养流行病学调查

B.可以进行具有代表性膳食模式的调查

C.膳食史法调查可以将调查表发给调查对象自己填写，对调查员的要求不高

D.与24h回顾法结合使用能较全面地反映出人群的膳食摄入情况

E.膳食史法属于开放式的调查

【答案】：A

45、下列关于勘察人必须具备的条件说法错误的是（）。

A.勘察单位必须具备法人资格

B.经工商行政管理部门批准后可以承担经营范围以外的合同

C.建设工程勘察合同必须有工程勘察资质证书、工程勘察收费资格证书

D.建设工程勘察企业应当按照其拥有的注册资本、专业技术等条件申请资质

【答案】：B

46、成人血清视黄醇低于（）表示机体不足。

A.1.05μmol/L

B.3.15μmol/L

C.0.70μmol/L

D.0.35μmol/L

E.1.02μmol/L

【答案】：C

47、某工程项目依法招标发包，某投标人在开标后提出增加优惠条件。招标人对该优惠条件的正确处理是()。

A.接受该优惠条件

B.接受该优惠条件，但在评标时仅作参考

C.拒绝接受该优惠条件

D.将该投标人的投标按废标处理

【答案】：C

48、根据ECC合同，发生了非承包商的过失原因而引起的事件，需要核算补偿，若变更由业主提供的工程信息，则该补偿事件的影响按对（）最有利的解释进行计价。

A.业主

B.承包商

C.工程师

D.善意第三方

【答案】：B

49、除专用合同条款另有约定外，材料采购合同解释合同文件的优先顺序正确的是（）。

A.中标通知书优先于合同协议书

B.投标函优先于专用合同条款

C.供货要求优先于通用合同条款

D.相关服务计划优先于中标通知书

【答案】：B

50、在建设工程施工合同法律关系中，法律关系的客体是()

A.建筑物

B.施工工程技术

C.施工工程款

D.工程施工行为

【答案】：D

第二部分多选题(50题)1、工程接收证书颁发后，承包人的下列场地清理行为符合监理人检验合格要求的有（）。

A.监理人指示的其他场地清理工作已全部完成

B.施工场地内残留的垃圾已大部分清除出场

C.临时工程已拆除，场地已按合同要求进行清理、平整或复原

D.工程建筑物周边及其附近道路、河道的施工堆积物，已按监理人指示全部清理

E.按合同约定应撤离的承包人设备和剩余的材料，包括废弃的施工设备和材料，已按计划撤离施工场地

【答案】：ACD

2、依据《合同法》，下列合同属于建设工程合同的有（）。（新教材删除该知识点，题目仅供参考）

A.勘察合同

B.设计合同

C.监理合同

D.施工合同

E.设备采购合同

【答案】：ABD

3、按照标的不同，建设工程材料设备采购合同可以分()。

A.即时买卖合同

B.非即时买卖合同

C.材料采购合同

D.货物运输合同

E.设备采购合同

【答案】：C

4、在设计施工总承包模式下，承包人建议书的内容包括（）。

A.承包人的工程设计方案说明

B.承包人设备方案的说明

C.分包方案

D.对发包人要求中的错误说明

E.工作界区说明

【答案】：ABCD

5、某建设单位以无资金为由拖欠施工企业工程款，现建设单位对甲单位的一项债权到期，但建设单位表示放弃。关于施工企业权利的说法，正确的有()

A.施工企业可以行使代位权

B.施工企业可以行使撤销权

C.施工企业应以建设单位名义行使权利

D.施工企业应在知道建设单位放弃债权之日起1年内行使权利

E.施工企业行使权利的范围以其债权为限

【答案】：BD

6、根据《标准施工合同》，关于监理人地位的说法，正确的有（）。

A.监理人是受发包人委托的发包人代表

B.监理人是受发包人聘请的管理人

C.监理人属于施工合同履行管理的独立第三方

D.监理人属于遵守发包人指示的发包人一方人员

E.监理人是受发包人委托对合同履行实施管理的法人或其他组织

【答案】：B

7、材料采购合同履行过程中，卖方按照合同约定的进度交付合同约定的材料并提供相关服务后，买方在支付进度款前需收到卖方提交的单据有（）。

A.卖方出具的交货清单正本一份

B.买方出具的收货清单正本一份

C.制造商出具的出厂质量合格证正本一份

D.合格价格100%金额的增值税发票正本一份

E.保险公司出具的履约保函正本一份

【答案】：ACD

8、按照《建设工程施工合同（示范文本）》的规定，发包人在收到竣工结算报告及结算资料后56天内仍不支付结算价款，则承包人可以()

A.留置该工程

B.与发包人协议将该工程折价

C.自行将该工程折价

D.申请人民法院将该工程依法拍卖

E.优先受偿该工程拍卖的价款

【答案】：BD

9、工程师对承包人提出的索赔进行审查时，承包人可以提供的证据包括()

A.施工现场记录

B.各类财务凭证

C.合同履行过程中往来信函

D.招标文件

E.汇率变化表

【答案】：ABC

10、工程设计合同履行过程中，发包人的责任有（）。

A.监督设计人有序开展设计工作

B.提供必要的现场工作条件

C.负责与设计相关的外部协调工作

D.保护设计人的知识产权

E.控制工程设计概算

【答案】：BCD

11、在下列（）等客体上设立的抵押权自登记之日起生效。

A.建设用地使用权

B.城市房地产

C.车辆

D.机器

E.土地所有权

【答案】：AB

12、建设工程一切险的被保险人可以包括（）。

A.业主

B.总承包商

C.分包商

D.业主聘用的监理工程师

E.设备供应商

【答案】：ABCD

13、基于计算机和互联网技术的线上合同管理系统是实现（）的重要手段。

A.信息共享

B.协同工作

C.过程控制

D.实时管理

E.安全管理

【答案】：ABCD

14、下列（）情形导致工期顺延，原定竣工日后的支付过程中，调价公式继续有效。

A.不可抗力事件的影响

B.承包人采购的施工材料未按时交货

C.施工许可证没有及时颁发

D.发包人原因不具备合同约定的开工条件

E.发包人迟延提供材料

【答案】：ACD

15、以下关于对中标通知书的说法，正确的是（）

A.评标委员会一般按照择优的原则推荐1~3名中标候选人

B.中标通知书只对中标人具有法律效力

C.只有招标人才能确定中标人

D.中标通知书对招标人不具有法律效力

E.中标通知书发出30日内签订合同

【答案】：A

16、根据《标准施工招标文件》通用条款规定，下列关于缺陷责任期管理的说法正确的是（）。

A.缺陷责任期从投标函中写明的竣工日开始计算，最长不超过2年

B.缺陷责任期内出现的工程缺陷由缺陷原因责任方负责修复并承担修复费用

C.缺陷工程或部位修复后再行试验和试运行的全部费用由缺陷原因责任方承担

D.延长缺陷责任期时，修复检验合格日前已经过的时间有效，继续计算缺陷责任期

E.由监理人向承包人出具经发包人签认的缺陷责任期终止证书

【答案】：C

17、下列关于合同工程竣工验收的说法中，正确的是（）。

A.监理人认为已具备竣工验收条件，应在收到竣工验收申请报告后的28天内提请发包人进行工程验收

B.竣工验收合格，应在监理人收到竣工验收申请报告后的56天内，由发包人向承包人出具工程接收证书

C.竣工验收基本合格但提出了需要整修和完善要求时，监理人应指示承包人限期修好，并缓发工程接收证书

D.竣工验收不合格，承包人在完成不合格工程的返工重作或补救工作后，应重新提交竣工验收申请报告

E.发包人在收到承包人竣工验收申请报告56天后未进行验收，视为验收不合格

【答案】：ACD

18、（2020年真题）根据《标准施工招标文件》，评标委员会对投标报价进行的响应性评审内容有（）。

A.投标文件格式

B.投标有效期

C.投标保证金

D.已标价工程量清单

E.安全生产许可证

【答案】：BCD

19、（2016年真题）根据《标准施工合同》，关于签约合同价的说法，正确的有（）。

A.签约合同价不包括承包人利润

B.签约合同价即为中标价

C.签约合同价包含暂列金额、暂估价

D.签约合同价是承包方履行合同义务后应得的全部工程价款

E.签约合同价应在合同协议书中写明

【答案】：BC

20、设计施工总承包合同的订立中，对于发包人要求中错误导致承包人受到损失的后果责任，通用条款给出的选择有（）。

A.无条件偿还条款

B.无条件赔偿条款

C.有条件赔偿条款

D.无条件补偿条款

E.有条件补偿条款

【答案】：D

21、代理关系中，下列选项属于委托代理关系终止的情形有（）。

A.代理期间届满或者代理事项完成

B.代理人死亡或代理人丧失民事行为能力

C.被代理人取消委托或代理人辞去委托

D.作为被代理人或者代理人的法人终止

E.监护关系消灭

【答案】：ABCD

22、下列证据中，能够作为承包商索赔有效证据的有()。

A.招标文件

B.招标阶段现场考察时，招标人对承包人所提问题的口头解答

C.技术文件中提供的地质资料

D.工程师发布的书面指令

E.检查和试验记录

【答案】：CD

23、工程建设涉及的主要种类有（）。

A.建筑工程一切险

B.勘察设计一切险

C.安装工程一切险

D.机器损坏险

E.工程中的一切险

【答案】：ACD

24、根据《机电产品采购国际竞争性招标文件》，为安全装卸和搬运，对于单件包装箱的重量在2吨及以上的，卖方应在包装箱两侧标注（）。（新教材删除该知识点，题目仅供参考）

A.重心

B.提单号

C.装货口岸

D.起吊点

E.货物数量

【答案】：AD

25、作为投保人与保险人约定保险权利义务关系的协议，保险合同分为（）。

A.财产保险合同

B.人身保险合同

C.建筑工程一切险

D.安装工程一切险

E.工伤保险

【答案】：AB

26、根据《标准施工招标文件》，采用综合评估法对投标文件进行初步评审时的内容包括（）。

A.形式评审

B.资格评审

C.响应性评审

D.施工组织设计评审

E.项目管理机构评审

【答案】：ABC

27、在建设工程设计合同的履行中，属于发包人责任的有()。

A.对勘察资料的正确性负责

B.提供设计人在现场的工作条件

C.设计成果完成后向设计审批部门办理报批手续

D.完成施工中出现的设计变更

E.负责设计人与承包人的工作协调

【答案】：ABC

28、设备采购合同采购的设备包括（）。

A.用于建筑和土木工程领域的各种材料

B.用于建筑设备的材料

C.安装于工程中的设备

D.在施工过程中使用的设备

E.电线、水管

【答案】：CD

29、工程设计合同的履行过程中，设计合同中发包人的职责有（）。

A.提供必要的现场开展工作条件

B.保护设计人的知识产权

C.控制工程设计概算

D.外部协调工作

E.召开设计交底会

【答案】：ABD

30、关于设备采购合同履行管理中交付的说法中正确的是（）。

A.买方对卖方交付的包装的合同设备的外观及件数进行清点核验后应签发收获清单，并自负风险和费用进行卸货

B.买方签发收货清单代表对合同设备的接受

C.卖方应根据合同约定的交付时间和批次在施工场地车面上将合同设备交付给买方

D.合同设备的所有权和风险自交付时起由卖方转移至买方

E.合同设备交付给买方之前包括运输在内的所有风险均由卖方承担

【答案】：ACD

31、施工合同履行期间，一方当事人因不可抗力导致不可能继续履行合同义务时，下列说法不正确的是（）。

A.应当及时通知对方解除合同

B.合同解除后，承包人应撤离施工场地

C.合同解除后，已经订货的材料.设备由发包人负责退货或解除订货合同

D.合同解除后，不能退还的货款和因退货.解除订货合同发生的费用，由发包人承担

E.合同解除后，因未及时退货造成的损失由发包人承担

【答案】：C

32、代理的种类包括（）。

A.委托代理

B.法定代理

C.无权代理

D.指定代理

E.分销代理

【答案】：AB

33、关于建设工程设备采购合同中的开箱检验，说法正确的是（）。

A.开箱检验包括对合同设备数量、质量及外观的检验

B.买方承担卖方代表到场参加开箱检验的费用

C.买方负责按交货时外包装原样对合同设备进行妥善保管

D.开箱检验的检验结果视为对合同设备质量的确认，但卖方此后仍承担质量保证责任

【答案】：CD

34、设计施工总承包合同订立时需要明确的内容有（）。

A.承包人文件

B.暂列金额

C.发包人要求中的错误

D.履约担保

E.材料和工程设备

【答案】：ABC

35、（2020年真题）根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，承包人施工项目部人员管理的主要措施有（）。

A.在施工现场设立专门的质量检验机构

B.施工人员的质量教育和技术培训

C.严格执行规范和操作规程

D.现场施工人员的职称和职业资格审查

E.定期考核施工人员的劳动技能

【答案】：ABC

36、关于大型工程设备采购招标中交货期xxxxxxx，正确的是（）。

A.设备制造厂家生产计划是否合理

B.允许交货时间与招标文件要求的时间有一定的偏差

C.如果交货时间不能接受，视为非响应投标

D.提前交货不考虑降低评标价

E.“投标资料表”中规定的备品备件能否与主机设备同时交货

【答案】：BCD

37、建设工程材料采购合同的履行中，关于材料交付的说法，正确的有（）。【相关知识点新教材已删除】

A.交付导致材料的所有权发生转移

B.材料毁损的风险，交付前由出卖人承担

C.如约定交付的是一段期间，出卖人可以在期间内随时交付

D.如约定交付的是一段期间，买受人可以在期间前随时交付

E.材料灭失的风险，在合同订立后即有买受人承担

【答案】：ABC

38、根据《标准设计招标文件》中的通用合同条款设计合同的合同价格应包括的费用内容有（）。

A.征地补偿费用

B.青苗和园林绿化补偿费用

C.设计、评估、审查工作费用

D.踏勘现场工作费用

E.施工配合费用

【答案】：CD

39、施工合同履行中，承包人提出的合理化建议使发包人获得了（）等实际利益，应按专用合同条款中的约定给予奖励。

A.降低工程造价

B.缩短工期

C.提高工程运行效益

D.超长的使用寿命

E.较高的工程质量

【答案】：ABC

40、标准施工合同文件组成中的投标函，不同于《建设工程施工合同(示范文本)》规定的投标书及其附件，仅是（）。

A.承包的施工标段

B.投标人置于投标文件首页的保证中标后与发包人签订合同

C.工程质量标准

D.按照要求提供履约担保

E.按期完成施工任务的承诺文件

【答案】：BD

41、根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款可列入施工进度付款证书的内容有（）。

A.按合同约定截至本次付款周期末已实施工程的价款

B.按合同约定应增加的变更金额

C.按合同约定已确认质量不符合要求项的工程价款

D.按合同约定应支付的预付款和扣还预付款

E.按合同约定应扣减的质量保证金

【答案】：ABD

42、下列