监理工程师之合同管理题库内部题库（综合题）

监理工程师之合同管理题库内部题库（综合题）第一部分单选题(50题)1、甲向乙采购空调设备，双方因各种原因一直未签订书面合同，乙将空调设备安装调试后，甲、乙出现质量纠纷。在处理此纠纷时，合同的状态应当认定为()。

A.已经成立

B.完备形式后成立

C.效力待定

D.未成立

【答案】：A

2、IPD模式指的是（）。

A.传统模式

B.设计一建造模式

C.CM模式

D.集成项目交付模式

【答案】：D

3、由于施工过程发现文物、古迹以及其他遗迹、化石、钱币或物品，导致工期延长和成本增加，则承包商有权索赔（）。

A.工期.费用和利润

B.工期.费用，但不包括利润

C.工期，但不包括费用

D.费用，但不包括工期

【答案】：B

4、(2019年真题)根据《标准施工招标文件》的施工合同文本通用合同条款，缺陷责任期满（包括延长的期限终止）后14天内，应当向承包人出具缺陷任期终止证书，该证书由（）。

A.发包人出具经监理人审核

B.监理人出具经发包人签认

C.发包人和监理人共同签认

D.监理人签认

【答案】：B

5、设计施工总承包合同模式下，承包人应提前()天将申请竣工试验的通知送达监理人，并按照专用条款约定的份数向监理人提交竣工记录、暂行操作和维修手册。监理人应在()天内，确定竣工试验的具体时间。

A.14，21

B.14，14

C.21，21

D.21，14

【答案】：D

6、下列关于工程勘察设计招标资格预审程序的说法，错误的是（）。

A.联合体投标的，其投标保证金可以由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表的规定

B.由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级高的单位确定资质等级

C.联合体各方不得再以各自名义在同一标段中参加资格预审

D.中标人应当就分包项目向招标人负责，接受分包的人就分包项目承担连带责任。

【答案】：B

7、根据《招标投标法》，招标代理机构的性质是()

A.依法成立的企业

B.地方政府成立的事业单位

C.依法成立的行业协会

D.行业主管部门设立的服务机构

【答案】：A

8、《设计采购施工（EPC）/交钥匙合同条件》又称为（）。

A.蓝皮书

B.白皮书

C.绿皮书

D.银皮书

【答案】：D

9、按照FIDIC《施工合同条件》规定，下列有关风险责任划分的说法中，错误的是()

A.以投标截止日期作为风险划分时间点

B.基准日后由于政策变化引起承包商施工成本增加由业主给予补偿

C.基准日后由于政策变化引起承包商施工成本增加由业主补偿，成本减少由业主获得好处

D.若合同内规定按支付日汇率为标准结算，则业主应承担汇率变动带来的损失

【答案】：A

10、施工合同履行中，由于设计变更需要确定变更价款，而报价单中没有适用于变更工作的单价，则计算变更合同的价款应()计算。

A.按工程师提出的单价

B.按承包人提出的单价

C.按设计单位提出的单价

D.参照报价单内类似工作的单价

【答案】：D

11、建设工程材料采购合同履行中，关于材料交付法律意义的说法，正确的是（）。

A.交付导致材料所有权发生转移

B.在标的物交付之前由买受人承担

C.材料交付时间即合同生效时间

D.交付后材料灭失的风险由供货人承担

【答案】：A

12、根据FIDIC《施工合同条件》，业主与承包商划分合同风险的“基准日”为()。

A.发布招标公告之日

B.承包商提交投标文件之日

C.投标截止日前第28天

D.签订施工合同后第28天

【答案】：C

13、下列关于勘察人勘察义务的说法正确的是（）。

A.如果发包人要求中的标准高于现行规范规定，应当按照现行规范规定执行

B.应按照勘察合同生效时适用的法律规定.规范和标准完成勘察工作

C.法律规定.规范和标准发生重大变化时，应向发包人提出遵守新规定的建议

D.只需要遵守发包人的要求，保证勘察质量

【答案】：C

14、NEC系列合同条件，（）用于业主与项目管理人、监理人、设计人、测量师、律师、社区关系咨询师等之间的合同。

A.工程施工合同

B.裁决人合同

C.工程施工分包合同

D.专业服务合同

【答案】：D

15、某监理合同约定了通过仲裁解决争议的条款。若该监理合同无效，则关于合同解决方式的说法，正确的是()

A.合同无效，因而约定仲裁解决争议的条款也无效

B.合同无效，约定仲裁解决争议的条款仍有效

C.诉讼解决合同争议

D.合同无效后，应通过按先仲裁、后仲裁的程序解决争议

【答案】：B

16、在设计施工合同履行过程中，关于承包人提交实施项目的计划说法正确的是（）。

A.发包人应按合同约定的内容和期限，编制详细的进度计划

B.发包人应在专用条款约定的期限内批复

C.批准的计划作为“合同进度计划”

D.监理人未在约定的时限内批准，计划不能实施

【答案】：C

17、发包人应在合同签订后（）内确定（），并将相关信息书面通知勘察人。

A.7天，发包人代表

B.14天，发包人代表

C.7天，发包人项目负责人

D.14天，发包人项目负责人

【答案】：B

18、根据FIDIC《施工合同条件》，工程竣工验收不合格且经过修复缺陷后重新检验仍未通过的，工程师有权选择处理方法。下列处理方法中，错误的是()。

A.指示承包商修复缺陷后再进行检验

B.经业主同意折价接收工程并签发接收证书

C.建议业主解除施工合同

D.颁发接收证书并延长缺陷通知期的期限

【答案】：D

19、根据《标准施工合同》，关于合同价格和签约合同价的说法正确的是（）。

A.签约合同价包括了暂列金额、暂估价的合同总金额

B.签约合同价是承包人完成了约定的承包工作后，发包人应付给承包人的价格

C.合同价格是写在协议书和中标通知书内的固定金额，作为结算价款的基数

D.签约合同价不包括暂列金额和暂估价

【答案】：A

20、设计施工总承包合同中，监理人获得发包人同意后应提前（）向承包人发出开始工作通知。因发包人原因造成监理人未能在合同签订之日起（）天内发出开始工作通知，承包人有权提出价格调整要求。

A.7天，90天

B.7天，30天

C.14天，90天

D.14天，30天

【答案】：A

21、（2021年真题）建设工程招标投标过程中，投标保证金将被没收的情形是（）。

A.投标人的投标报价明显低于其实际成本

B.投标人的资格文件中有虚假材料并导致废标

C.投标人在投标有效期内要求撤销其投标文件

D.投标人向招标人提出修改招标文件的要求

【答案】：C

22、某施工项目招标，四家投标人的报价和评标价分别为：甲，1800万元、1870万元；乙，1850万元、1890万元；丙，1880万元、1820万元；丁，1990万元、1880万元，则中标候选人中排序第一的应为()

A.甲

B.乙

C.丙

D.丁

【答案】：C

23、合同约定了合同材料的最低质量标准，且合同材料经检验达到了合同约定的最低质量标准的，则（）。

A.视为合同材料不符合质量标准

B.买方应验收合同材料，但卖方应按专用合同条款的约定进行减价或向买方支付补偿金

C.质量合格情况待定

D.需经过有资质的第三方检测机构再次认定质量标准

【答案】：B

24、（）缺乏可以影响性成熟。

A.铁

B.维生素

C.维生素

D.锌

【答案】：D

25、材料采购合同履行管理中，除专用合同条款另有约定外，买方如果发现技术资料存在短缺和(或)损坏，卖方应在收到买方的通知后（）日内免费补齐短缺和(或)损坏的部分。

A.7

B.14

C.24

D.28

【答案】：A

26、鉴于工程项目设计招标的特点，工程建设项目设计招标评标方法通常采用综合评估法。一般由（）对通过符合性初审的投标文件，按照招标文件中详细规定的投标技术文件、商务文件和经济文件的评价内容、因素和具体评分方法进行综合评估。

A.总监理工程师

B.设计单位负责人

C.评标委员会

D.投标人推选的代表

【答案】：C

27、投保施工人员团体意外伤害险的说法，不正确的是（）。

A.投保人是施工企业或其他对被保险人具有保险利益的团体

B.被保险人的年龄在16～65周岁之间

C.按被保险人人数投保时，其投保人数必须占约定承保团体人员的75%以上，且投保人数不低于5人

D.被保险人自杀的保险人不承担保险责任

【答案】：D

28、对于大型工程为了检验承包人的设计、设备选型和运行情况等是否满足合同约定，会在缺陷责任期内工程稳定运行一段时间后，进行竣工后试验。竣工后试验由（）组织，应在试验日期提前（）通知对方。

A.承包人，14天

B.发包人，14天

C.承包人或发包人，14天

D.承包人或发包人，21天

【答案】：D

29、《机电产品采购国际竞争性招标文件》中关于合同的内容包括（）册。

A.一

B.两

C.三

D.四

【答案】：B

30、施工合同履行期间市场价格浮动对施工成本造成影响时，是否允许调整合同价格要视（）来决定

A.合同工期长短

B.材料价格浮动幅度

C.合同计价方式

D.劳动力价格浮动幅度

【答案】：A

31、根据国家测绘基准、测绘系统和工程测量技术规范以及合同中对工程精度的要求，()负责测设施工控制网。

A.承包人

B.发包人

C.监理人

D.勘察人

【答案】：A

32、招标采购和合同管理工作的关键是（）。

A.合同参建各方合同界面管理

B.开展项目招标采购的总体策划

C.适合项目特点的合同计价方式

D.编制的招标文件和合同文件

【答案】：C

33、根据《建设工程施工合同（示范文本）》的规定，下列关于设备试车达不到要求时确定责任方的说法中，正确的是()。

A.由于设计原因试车达不到要求，由工程师指示设计单位修改设计，承包人负责重新安装，发包人承担相应费用

B.发包人采购的设备因制造原因试车达不到要求，由承包人负责拆除并重新采购，发包人承担相应的费用

C.承包人采购的设备因制造原因试车达不到要求，由发包人负责重新采购，承包人负责安装并承担相应的费用

D.由于施工安装原因试车达不到要求，承包人承担返工的费用

【答案】：D

34、（2020年真题）根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，监理人征得发包人同意后，应提前（）日向承包人发出开工通知。

A.7

B.10

C.14

D.15

【答案】：A

35、在材料采购招标中，合同条款中规定预付款为合同总价的15%，如果投标人提出预付款需按合同总价的20%支付，则可按招标文件规定的年利率计算出合同总价（）提前付款后的利息，在评标价中（）这笔金额。

A.5%，加上

B.5%，减去

C.20%，加上

D.20%，减去

【答案】：A

36、FIDIC合同系列中，《施工合同条件》中，如果承包商在被要求对测量记录进行审查后（）天内未向工程师发出此类通知，则视为记录准确予以认可。

A.7

B.14

C.24

D.48

【答案】：B

37、根据ECC合同，发生了非承包商的过失原因而引起的事件，需要核算补偿，若变更由业主提供的工程信息，则该补偿事件的影响按对（）最有利的解释进行计价。

A.业主

B.承包商

C.工程师

D.善意第三方

【答案】：B

38、（2015年真题）根据《标准设计施工总承包合同》，工程实施中应给予承包人延长工期、增加费用并支付合理利润的情形是（）。

A.发包人提供的材料不符合要求

B.监理人的指示错误

C.不可预见的物质条件

D.异常恶劣的气候条件

【答案】：B

39、甲施工企业获知自己的竞争对手乙施工企业正在与阿施工企业协商联合投标，遂与丙施工企业谈判联合投标事宜。甲施工企业在谈判中故意拖延时间，在乙施工企业放弃与丙施工企业联合投标后，通知丙施工企业将单独投标。根据《合同法》，下列关于甲施工企业上述行为的法律责任的说法中，正确的是()。

A.无论丙施工企业是否有损失，甲施工企业均应承担违约责任

B.无论丙施工企业是否有损失，甲施工企业均应承担缔约过失责任

C.甲施工企业承担法律责任，以丙施工企业有损失为前提

D.甲施工企业承担法律责任，以乙施工企业有损失为前提

【答案】：C

40、关于建设工程设计合同当事人的说法，正确的是（）。

A.发包人必须是建设单位

B.承包人必须是法人

C.总承包人必须具有工程设计甲级或乙级综合资质

D.发包人必须具有自行组织招标的能力

【答案】：B

41、按照施工合同示范文本规定，当组成施工合同的各文件出现含糊不清或矛盾时，应按（）顺序解释。

A.合同协议书、已标价的工程量清单、中标通知书

B.中标通知书、投标书及附件、合同履行中的变更协议

C.合同履行中的洽商协议、中标通知书、已标价的工程量清单

D.合同专用条款、合同通用条款、中标通知书

【答案】：C

42、（2012年真题）某工程项目在施工阶段投保了建筑工程一切险，保险人承担保险责任的开始时间是（）。

A.中标通知书发出日

B.施工合同协议书签字日

C.保险合同签字日

D.工程材料运抵施工现场日

【答案】：D

43、在NEC合同文本中，目标合同（）。

A.适用于签订合同时价格已经确定的合同

B.适用于拟建工程范围在订立合同时还没有完全界定或预测风险较大的情况

C.适用于工程范围的界定尚不明确，甚至用目标合同为基础也不够充分，而且又要求尽早动工的情况

D.适用于施工管理承包，管理承包商与雇主签订管理承包合同

【答案】：B

44、根据《标准施工合同》，关于承包人施工安全责任的说法，正确的是（）。

A.承包人应按合同约定的安全工作内容编制施工安全措施计划

B.合同约定的安全施工措施所需费用由承包人承担，安全作业环境所需费用由发包人承担

C.承包人对施工现场所有人员的工伤事故承担责任

D.因采取合同未约定的安全施工措施增加的费用由承包人自行承担

【答案】：A

45、根据《标准施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》，竣工试验分三阶段进行，其中第一阶段进行的是（）。

A.联动试车

B.保证工程满足合同要求的试验

C.功能性试验

D.产能及环保指标测试

【答案】：C

46、勘察人更换项目负责人应事先征得发包人同意，并应在更换（）天前将拟更换的项目负责人的姓名和详细资料提交发包人。

A.7

B.14

C.28

D.32

【答案】：B

47、招标人在填写发售时间时应满足（）工作日的要求。

A.不少于5个

B.不大于5个

C.不少于3个

D.不大于3个

【答案】：A

48、（）在授权范围内发出的指示视为已得到总监理工程师的同意，与总监理工程师发出的指示具有同等效力。

A.监理人员

B.被授权的监理人员

C.工程师

D.被授权的工程师

【答案】：B

49、在建设工程材料采购合同中，关于供货方代运货物的说法正确的是（）。

A.采购方在站场提货地点应与供货方共同验货

B.采购方接收后，运输部门不再负责

C.在交运前出现的问题，由运输部门负责

D.在采购方提货前出现的问题，由供货方负责

【答案】：B

50、根据《建设工程施工合同（示范文本）》的规定，下列发包人违约的情形中，承包人依法可以与发包人协议将工程折价并就该工程折价的价款优先受偿的是()。

A.发包人严重拖欠工程进度款

B.发包人拖延组织工程竣工验收

C.发包人拒绝支付工程竣工结算款

D.发包人指令使用质量不合格的建筑材料

【答案】：C

第二部分多选题(50题)1、根据《标准施工合同》，关于市场物价浮动对合同价格影响的表述，正确的有（）。

A.中型工程不考虑市场价格变化对施工成本的影响

B.发包人和承包人共同分担市场价格变化风险

C.施工合同价格可采用公式法进行调整

D.总价支付部分不考虑物价浮动对合同价格的调整

E.适用于工期在12个月以内的简明施工合同的通用条款没有调价条款

【答案】：BCD

2、下列关于定金的说法，正确的是（）。

A.定金的数额由当事人约定，但不得超过主合同标的额的20％

B.定金合同要采用口头形式

C.定金合同从实际交付定金之日生效

D.债务人履行债务后，定金应当抵作价款或者收回

E.收受定金的一方不履行约定债务的，应当双倍返还定金

【答案】：ACD

3、下列选项中，关于交货验收的说法，正确的有（）。

A.运输过程中发生的交货数量问题由供货方负责

B.有关行政主管部门对通用的物资和材料规定了货物交接过程中允许的合理磅差和尾差界限，如果合同约定的货物无规定可循，也应在条款内约定合理的差额界限

C.交付货物的数量在合理的尾差或磅差范围内，多交则退，少交不补

D.如果超过合同内对磅差和尾差规定的合理范围，在计算多交或少交数量时，应按订购数量和实际交货数量比较，必须考虑尾差或磅差

E.在保修期内，凡检测不合格的物资或设备，均由供货方负责

【答案】：B

4、某施工合同履行中，监理人与承包人按合同约定共同进行工程的检验，如监理人收到承包人共同检验的通知后，既未发出变更检验时间的通知，又未按时参加，则下列说法正确的是（）。

A.承包人可以单独进行检验，视为监理人在场情况下进行

B.监理人对承包人单独进行的检验结果可以拒绝确认

C.监理人对承包人单独进行的检验结果有疑问可以要求重新检验

D.重新检验由监理人单独进行

E.重新试验结果证明质量符合合同要求，由此增加的费用和（或）工期延误由监理人承担

【答案】：AC

5、承包人应按合同约定的工作内容和施工进度要求，编制施工组织设计和施工进度计划，并对所有施工作业和施工方法的()负责。

A.完备性

B.安全性

C.可靠性

D.准确性

E.及时性

【答案】：ABC

6、材料采购合同采购的是建筑材料，包括（）。

A.木材

B.玻璃

C.电线

D.水管

E.发电机

【答案】：ABCD

7、按照不同的标准，建设工程材料设备采购合同的分类方式有（）。

A.按照标的不同的分类

B.按照工程大小的分类

C.按照履行时间不同的分类

D.按照合同订立时间不同的分类

E.按照合同订立方式不同的分类

【答案】：AC

8、下列选项中属于合同法律关系客体的有（）。

A.物

B.权利

C.行为

D.义务

E.智力成果

【答案】：AC

9、根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，关于监理人指示的说法，正确的有（）。

A.监理人指示错误给承包人造成的损失应由发包人承担赔偿责任

B.监理人根据工程情况变化可以指示免除承包人的部分合同责任

C.监理人未按合同约定发出的指示延误导致承包人增加的施工成本应由发包人承担

D.监理人根据工程设计变更指示可以改变承包人的有关合同义务

E.监理人对承包人施工进度计划变更的批准应视为免除承包人工期延误的责任

【答案】：AC

10、如果发包人根据实际情况向承包人提出提前竣工要求，由于涉及合同约定的变更，应与承包人通过协商达成提前竣工协议作为合同文件的组成部分。协议的内容应包括（）。

A.负责修改施工进度计划

B.向承包人直接发出提前竣工的指令

C.提前竣工给发包人带来效益应给承包人的奖励

D.发包人应提供的条件

E.所需追加合同价款

【答案】：CD

11、下列关于勘察合同违约处理正确的是（）。

A.勘察人违约时，发包人可向勘察人发出整改通知，要求限期纠正

B.勘察人违约时，发包人也可通知勘察人立即解除合同

C.发包人违约时，勘察人可向发包人发出暂停勘察通知，要求限期纠正

D.发包人违约时，勘察人也可通知发包人立即解除合同

E.勘察人因第三人的原因造成违约，由第三人向发包人承担违约责任

【答案】：AC

12、（2017年真题）同一财产向两个以上的债权人抵押的，正确处理变卖抵押财产价款的方式有（）。

A.抵押权已登记的，按登记的先后顺序清偿

B.抵押权登记的顺序相同的，先主张权利的先清偿

C.抵押权已登记的先于未登记的清偿

D.抵押权都未登记的，按照债权比例清偿

E.抵押权都未登记的，先保全的先清偿

【答案】：ACD

13、根据建设工程设计合同示范文本的规定，发包人的义务包括（）。

A.遵守法律

B.发出开始设计通知

C.办理证件和批件

D.对外商的设计资料的审查

E.支付合同价款

【答案】：ABC

14、采用FIDIC《设计采购施工（EPC）/交钥匙合同条件》，合同文件的组成部分包括（）。

A.合同协议书

B.专用合同条件

C.通用合同条件

D.业主要求

E.承包商建议

【答案】：ABCD

15、根据《机电产品采购国际竞争性招标文件》，卖方应在设备包装箱相邻的四面用不可擦除的油漆和明显的英语字样标出该设备的（）。

A.合同号

B.目的港

C.出发港

D.收货人编号

E.提单号

【答案】：ABD

16、根据《建设工程质量管理条例》，工程在正常使用条件下，承包人对工程质量保修期限最低为2年的工程有()。

A.基础设施工程

B.防水工程

C.设备安装工程

D.电气管线工程

E.给水管道工程

【答案】：CD

17、下列关于抵押期间抵押人转让抵押物的说法正确的是（）。

A.未经抵押权人同意，不得转让抵押财产

B.即便受让人代为清偿债务，仍需征得抵押权人的同意

C.转让所得的价款应当向抵押权人提前清偿债务或者提存

D.转让的价款超过债权数额的部分归债务人所有

E.转让的价款不足部分由抵押人清偿

【答案】：AC

18、建设工程项目材料采购招标过程中采用最低评标价法评标时，可以折算成价格的评审要素有（）等。

A.交货期

B.运营费用

C.零配件和售后服务

D.运输费用

E.付款条件

【答案】：ACD

19、根据标准施工合同通用条款的规定，下列情形中，可以给予承包商延长合同工期的有（）。

A.物价浮动引起的价格调整

B.施工遇到不可预见的不利于施工的外界条件

C.业主提前占用部分工程导致后续施工的延误

D.法规变化引起的价格调整

E.施工中受到其他承包商的干扰

【答案】：BC

20、按照合同订立方式的不同，建设工程材料设备采购合同可以分为竞争买卖合同和自由买卖合同，竞争买卖包括（）。

A.招标投标

B.分期

C.拍卖

D.竞拍

E.义卖

【答案】：AC

21、根据《标准施工合同》，关于专业分包的说法，正确的有（）。

A.施工专业分包人必须为从事危险作业的职工办理意外伤害保险

B.专业分包工程通过竣工验收后，对其施工的工程质量不再承担责任

C.施工专业分包人应当编制专业工程的施工组织设计和进度计划

D.施工专业分包人在完成约定的施工任务后，可获得管理成本

E.施工专业分包人在完成约定的施工任务后，可获得利润

【答案】：ACD

22、施工合同履行中，对承包人施工设备的控制，说法正确的是（）。

A.增加或更换施工设备导致增加的费用和工期延误由承包人承担

B.如不影响合同进度计划，施工设备和临时设施中的任何部分可运出施工场地或挪作他用

C.未经监理人同意，施工设备和临时设施中的任何部分均不得运出施工场地或挪作他用

D.闲置的或后期不再使用的施工设备不会影响合同进度计划，承包人可将其撤离施工现场

E.闲置的或后期不再使用的施工设备，经监理人审核同意后方可将其撤离施工现场

【答案】：AC

23、建设工程合同中可以约定的民事责任承担方式包括（）。

A.消除影响

B.赔礼道歉

C.罚金

D.暂扣或者吊销许可证

E.恢复名誉

【答案】：AB

24、关于监理合同性质和特点的说法，正确的是()

A.监理合同是委托合同的一种

B.监理合同是建设工程合同的一种

C.监理合同的标的是服务

D.监理合同的标的是工程

E.监理合同的工作内容必须符合工程项目建设程序

【答案】：AC

25、依据《合同法》，当债务人的行为可能造成债权人权益受到损害时，债权人可以行使撤销权。债务人的行为包括()

A.无偿转让财产

B.怠于行使到期债权

C.放弃到期债权

D.受让人知道情况下，以明显不合理低价转让财产

E.未按约定提供担保

【答案】：ACD

26、关于建设工程材料采购合同的履行，说法不正确的是（）。

A.卖方应对合同材料进行妥善包装，满足多次搬运、装卸、长途运输的需要即可

B.卖方应根据买方选择的运输工具及线路安排合同材料运输

C.如卖方已在合同材料预计启运7日前进行了预通知，则启运后可以不再通知买方

D.卖方应在施工场地将合同材料交付给买方，交付后由买方负责卸货

E.卖方承担交付前包括运输在内的所有风险

【答案】：ABCD

27、标准施工合同的通用条款中规定，合同的组成文件包括（）。

A.施工合同协议书

B.已标价的工程量清单

C.中标通知书

D.投标文件

E.发包人要求

【答案】：ABC

28、设计施工总承包合同订立时需要明确的内容有（）。

A.承包人文件

B.暂列金额

C.发包人要求中的错误

D.履约担保

E.材料和工程设备

【答案】：ABC

29、某材料采购合同履行过程中，供货方提前30天通过铁路运输将订购材料运抵项目所在地车站，且交付数量多于合同约定的尾差。采购方提货后的支付责任包括（）。

A.及时支付全部货物的货款

B.及时支付订购数量的货款

C.及时支付订购数量及合理尾差的货款

D.按合同约定的到货时间支付订购数量的货款

E.在应支付的货款中扣除提前交货期间的保管费用

【答案】：D

30、拒绝作为资格预审申请人的情况，包括（）。

A.为本标段前期准备提供设计或咨询服务的，但为设计施工总承包的

B.为本标段提供招标代理服务的（设计施工总承包除外）

C.与本标段的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的

D.与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的

E.在最近10年内有骗取中标行为的

【答案】：BCD

31、材料采购合同履行中，供货方交付产品时，可以作为双方验收依据的有()

A.双方签订的采购合同

B.施工合同对材料的要求

C.合同约定的质量标准

D.合同未约定的推荐性质量标准

E.双方当事人共同封存的样品

【答案】：AC

32、下列合同法律关系主体中，属于法人的有（）。

A.某商业银行北京分行

B.某股份有限公司

C.尚未完成改制的某国有企业

D.某项目经理部

E.某施I企业法定代表人

【答案】：BC

33、（2019年真题）民法上“无权代理”主要包括（）的代理行为。

A.没有代理权

B.代理权授权范围不明

C.超越代理权

D.代理权终止以后

E.授权代理时限不清

【答案】：ACD

34、工程设计招标中，审查投标人资格时，属于能力审查的内容有（）。（新教材删除该知识点，题目仅供参考）

A.企业资质

B.法定代表人的设计资格和能力

C.项目设计负责人的资格和能力

D.各类设计人员的专业覆盖面

E.设计人员数量是否满足工程设计的需求

【答案】：CD

35、根据《标准施工合同》，工程施工中承包人有权获得费用补偿和工期延期，但不能获得合理利润的情形有（）。

A.发现文物的处理

B.不利物质条件

C.发包人原因无法按时复工

D.隐蔽工程重新检验质量合格

E.法规变化引起的价格调整

【答案】：AB

36、在设计施工阶段的总承包合同中，关于竣工验收管理说法，错误的有()。

A.承包人应提前28天将申请竣工试验的通知送达监理人

B.承包人完成工程竣工应满足的条件后，即可向监理人报送竣工验收申请报告

C.经验收合格的工程，以提交竣工验收申请报告的日期为准

D.设计施工总承包合同通用条款对竣工结算的规定与标准施工合同相同

E.经验收合格工程，监理人可随时向承包人签发工程接收证书

【答案】：AB

37、建设工程设备招标，招标人编制技术性能指标应注意的事项包括（）。

A.为有助于投标人编制响应性的投标文件，技术性能指标应明确、全面

B.为避免在生产制造时对普遍使用的工艺、材料和设备造成限制，技术性能指标应具有适当的广泛性

C.为避免投标报价差异过大，不利于比选，技术性能指标应具体准确

D.为准确清楚地说明拟招标货物的技术规格，技术性能指标可以标明某一特定的专利技术

E.工艺、材料和设备的标准不得具有限制性，应尽可能地采用国际标准

【答案】：AB

38、采用FIDIC《设计采购施工（EPC）/交钥匙合同条件》，业主的主要责任和义务有（）。

A.向承包商提供工程资料和数据

B.向承包商提供现场进入权和占用权

C.做好项目资金安排

D.向承包商发出根据合同履行义务所需要的指示

E.按照合同进行设计.实施和完成工程

【答案】：ABCD

39、关于评标委员会的说法，不正确的是（）。

A.评标委员会中的专家应从事相关专业领域工作至少10年

B.评标委员会成员的名单应当在开标前确定

C.评标委员会中的技术专家不得多于成员总数的2/3

D.评标委员会成员人数为5人以上

E.评标委员会中的专家通常由招标人直接确定

【答案】：ACD

40、根据《标准施工招标资格预审文件》，资格预审文件的组成包括（）。

A.资格预审公告

B.申请人须知

C.评标办法

D.资格审查办法

E.工程量清单

【答案】：ABD

41、在合同订立前，合同主体相关各方应组织进行合同评审，合同评审主要包括（）。

A.合法性.合规性评审，保证合同条款不违反强制性规定和条文

B.必要性.可行性评审，保证合同权利和义务公平合理，不存在重大误解.履行障碍

C.准确性.完整性评审，保证与合同履行紧密关联的条件满足合同履行要求

D.与产品或过程有关要求的评审，保证合同内容没有缺项漏项，合同条款没有文字歧义.数据不全.条款冲突等情形

E.合同风险评估，保证合同履行过程中可能出现的经营风险.法律风险处于可以接受的水平

【答案】：