监理工程师之合同管理题库精选题库附参考答案（模拟题）

监理工程师之合同管理题库精选题库附参考答案（模拟题）第一部分单选题(50题)1、根据《标准施工总承包招标文件》，关于设计施工总承包合同的说法正确的是（）。

A.合同责任复杂

B.建设周期长

C.可以增加设计变更

D.可以减少承包人的索赔

【答案】：D

2、下列既属于合同价又属于签约合同价内容的是（）。?

A.变更

B.价款调整

C.索赔

D.暂估价

【答案】：D

3、根据《招标投标法实施条例》，建设工程项目招标文件中，若要求中标人提供履约保证金的，其额度不应超过合同价格的（）。

A.5%

B.10%

C.20%

D.30%

【答案】：B

4、根据《建设工程施工合同（示范文本）》的规定，下列发包人违约的情形中，承包人依法可以与发包人协议将工程折价并就该工程折价的价款优先受偿的是()。

A.发包人严重拖欠工程进度款

B.发包人拖延组织工程竣工验收

C.发包人拒绝支付工程竣工结算款

D.发包人指令使用质量不合格的建筑材料

【答案】：C

5、(2015年真题)施工合同履行期间市场价格浮动对施工成本造成影响时，是否允许调整合同价格要视（）来决定。

A.合同工期长短

B.材料价格浮动幅度

C.合同计价方式

D.劳动力价格浮动幅度

【答案】：A

6、根据《标准设计施工总承包合同》，合同进度计划是指（）。

A.承包人编制的合同项目的进度计划

B.监理人编制的合同项目的进度计划

C.承包人编制的并经监理人批复的合同项目进度计划

D.监理人编制的并经发包人批复的合同项目进度计划

【答案】：C

7、按照设计合同示范文本规定，下列有关设计错误后果责任的说法中，不正确的是()

A.由于设计人错误造成损失应免收直接受损部分的设计费

B.损失严重的应向发包人支付赔偿金

C.累计赔偿总额不应超过设计费用总额

D.赔偿责任按工程实际损失的百分比计算

【答案】：C

8、（2020年真题）根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，施工合同签订前，中标人应按招标文件规定向招标人提交的凭证是（）。

A.投标保证金凭证

B.预付款担保凭证

C.履约担保凭证

D.质量管理体系认证文件

【答案】：C

9、在调查表的编制过程中，以下说法不正确的是()。

A.主体问题从形式上可分为开放式问题、封闭式问题和量表应答式问题

B.对于问题的排列，一般将开放式问题放在调查表的最前面

C.问题的数量和调查表的长度要适中，通常以20min内完成为宜

D.答案的穷尽性是指答案要包括所有可能的情况

【答案】：B

10、根据《标准施工合同》，因承包人原因未在约定的工期内竣工时，原约定竣工日的价格指数和实际支付日的价格指数会有所不同，后续支付时应将（）作为支付计算的价格指数。

A.两个价格指数中的较高者

B.两个价格指数中的均值

C.两个价格指数中的较低者

D.两个价格指数按约定权重的均值

【答案】：C

11、根据FIDIC《施工合同条件》，工程师颁布工程接收证书后，雇主应将()返还承包商。

A.保留金的50%

B.保留金的70%

C.保留金的90%

D.全部保留金

【答案】：A

12、按照施工合同示范文本规定，下列关于发包人供应的材料设备运至施工现场后的保管及保管费用的说法中，正确的是（）。

A.应当由发包人保管并承担保管费用

B.应当由发包人保管，但保管费用由承包人承担

C.应当由承包人保管并承担保管费用

D.应当由承包人保管，但保管费用由发包人承担

【答案】：C

13、合同当事人之间出现合同纠纷，要求仲裁机构仲裁，仲裁机构受理仲裁的前提是当事人提交()。

A.合同公证书

B.仲裁协议书

C.履约保函

D.合同担保书

【答案】：B

14、（2018年真题）关于施工招标项目标底的说法，正确的是（）。

A.施工招标项目必须有标底

B.标底应当在开标时公布

C.标底应当作为评标的依据

D.一个项目可以有几个不同的标底

【答案】：B

15、对于可能发生的变更，下列关于监理人指示变更的说法不正确的是（）。

A.与承包人协商后确定实施变更

B.承包人收到变更意向书后可以不同意实施变更

C.承包人同意实施变更的，可以直接实施变更

D.经发包人同意后发出变更指示

【答案】：C

16、甲是某材料供应公司的法定代表人，董事会授权其可订立1000万元以下的合同，甲与某施工企业订立了2000万元的合同，施工企业不知其超越权限，该合同的效力状态为()

A.不成立

B.无效

C.可撤销

D.效力待定

【答案】：D

17、建设工程勘察合同履行期间，应发包人要求解除合同时，下列关于勘察费结算的说法中，正确的是()。

A.不论工作进行到何种程度，发包人均应全额支付勘察费

B.完成的工作量在50%以内时，应支付预算额50%的勘察费；完成的工作量超过50%时，应全额支付勘察费

C.完成的工作量在50%以内时，定金不退；完成工作量超过50%时，依据工作量支付勘察费

D.不论工作进行到何种程度，定金不退，并应根据工作量比例支付勘察费

【答案】：B

18、根据《标准施工招标文件》，评标委员会发现投标报价有算术错误时，错误的处理方式是（）。

A.评标委员会可以按照一定的原则对投标报价进行修正

B.对投标报价进行修正，修正价格需经投标人书面确认

C.投标人不接受修正价格的，投标作废标处理

D.要求投标人当场重新报价，按新报价评审

【答案】：D

19、无权代理行为属于（）。

A.无效行为

B.可撤销的行为

C.效力待定的行为

D.可变更的行为

【答案】：C

20、设计施工总承包合同中,由于由承包人提出设计的初步方案和实施计划，因此清单价格费用的总和为（）。

A.实际合同价

B.签约合同价

C.预计合同价

D.约定合同价

【答案】：B

21、下列有关无效合同的说法中，错误的是()

A.无效合同从订立时起就没有法律效力

B.建设主管部门有权确认合同无效

C.一方当事人无权确认合同无效

D.合同被确认无效后，履行中的合同应终止履行

【答案】：B

22、根据《民法通则》，自然人作为合同法律关系主体必须具备的条件是（）。

A.取得相应的执业资格证书

B.有依法成立的公司

C.具有中华人民共和国国籍

D.具备相应的民事权利能力和民事行为能力

【答案】：D

23、订立施工合同时通用条款规定的基准日期指投标截止时间前（）天，规定基准日期的作用是划分该日后由于政策法规的变化或市场物价浮动对合同价格影响的责任。

A.21

B.24

C.28

D.30

【答案】：C

24、9部委联合签发的第56号令要求，招标人编制的施工招标资格预审文件应不加修改地引用《标准施工招标资格预审文件》中的（）。

A.资格预审公告

B.B资格审查办法

C.申请人须知前附表

D.评标办法

【答案】：B

25、根据《建设工程施工合同（示范文本）》的规定，承包人向发包人递交竣工结算报告及完整结算资料的时间应为()。

A.工程竣工验收报告经发包人认可后28天

B.提交工程竣工验收报告后28大

C.移交工程后14天

D.通过工程竣工验收后14天

【答案】：A

26、银皮书规定，业主在收到经双方商定的最终报表和书面结清证明后（）天内，向承包商支付应付的最终款额。

A.7

B.14

C.24

D.42

【答案】：D

27、FIFIC系列合同中，下列选项中适用于《施工合同条件》的是（）

A.适用于传统的"设计一招标一建造"模式，承包商按照业主提供的设计进行施工

B.适用于承包商以交钥匙方式进行设计、采购和施工的总承包

C.适合于承包商按发包人设计进行施工的房屋建筑和土木工程的施工项目

D.适用于投资金额相对较小、工期短或技术简单，或重复性的工程项目施工

【答案】：A

28、因施工企业破产导致发包人解除合同后，合同的()条款仍对双方具有约束力。

A.质量

B.工期

C.解决争议

D.结算

【答案】：D

29、（2014年真题）根据《标准施工招标文件》，关于综合评估法评标的说法，不正确的有（）。

A.适用于招标人对招标项目的技术、性能有专门要求的招标项目

B.评标委员会按照评标办法所列分值构成与评分标准进行打分，按得分从高到低顺序推荐中标人

C.评审的综合评分，最接近标底的优先

D.投标人投标报价明显低于成本，且不能合理说明的，不能成为中标人

【答案】：C

30、进场材料和工程设备保险，通常情况下，（）。

A.由承包人和发包人分工办理相应的保险

B.应是谁采购的材料和工程设备，由谁办理相应的保险

C.无论是谁采购的材料和工程设备，均由发包人办理相应的保险

D.无论是谁采购的材料和工程设备，均由承包人办理相应的保险

【答案】：B

31、关于设计施工总承包合同中的知识产权，说法正确的是（）。

A.著作权归发包人享有

B.建筑物形象使用收益权归承包人享有

C.专利技术使用费包含在投标报价内

D.承包人在进行设计时因侵犯知识产权所引起的责任由发包人承担

【答案】：C

32、影响人体健康最重要的因素是（）。

A.医疗条件

B.遗传因素

C.个人生活方式

D.社会条件

【答案】：C

33、关于延长投标有效期的说法，错误的是（）。

A.需要延长投标有效期时，招标人应以书面形式通知所有投标人

B.投标人同意延长投标有效期，其投标保证金的有效期相应延长

C.投标人可以拒绝延长投标有效期，但会失去参与投标竞争的资格

D.投标人拒绝延长投标有效期的，无权收回投标保证金

【答案】：D

34、招标人对施工投标保函的正确处理方式是（）。

A.未中标的投标人不退还

B.中标的投标人在中标的同时退还

C.在中标的投标人向业主提交履约担保后退还

D.投标人在投标有效期内撤销投标书后退还

【答案】：C

35、下列合同文件中，列入《标准施工招标文件》中施工合同文本中的合同附件格式的是（）。

A.协议书、投标保函、履约保函

B.投标保函、履约保函、预付款保函

C.协议书、预付款保函、履约保函

D.工程量清单、材料设备一览表、工程预付款明细单

【答案】：C

36、根据《标准施工合同》，工程一切险的被保险人应是（）。

A.发包人和监理人

B.承包人和监理人

C.发包人和承包人

D.承包人和分包人

【答案】：C

37、通用条款规定的费用是指（）。

A.施工合同履行中发生的不计利润的合理开支

B.施工合同履行中由发包人支付给承包人的全部款项

C.发包人对承包人履行合同支付的结算价

D.承包人完成工程的实际成本

【答案】：A

38、根据FIDIC《施工合同条件》，关于指定分包商的说法，正确的是（）。

A.承包商不得拒绝与雇主选定的分包单位签订指定分包合同

B.承包商对指定分包商的施工协调收取相应管理费

C.在施工合同履行过程中雇主可根据需要指定分包内容

D.承包商对指定分包商的违约承担连带责任

【答案】：B

39、甲建设单位确定乙施工单位为中标单位，于2013年5月1日发出中标通知书，双方最迟应该在()签订书面合同。

A.2013年5月15日

B.2013年5月16日

C.2013年5月30日

D.2013年6月30日

【答案】：C

40、根据FIDIC《施工合同条件》，工程师在收到索赔是报告或证明资料后（）天内，或在工程师可能建议并经承包商认可的其它期限内，做出回应。

A.14天

B.28天

C.42天

D.56天

【答案】：C

41、（2020年真题）招标人组织施工现场踏勘后，需要对招标文件进行澄清修改的，招标人应在招标文件要求提交招标文件的截止时间至少（）日前，以书面形式通知所有招标文件收受人。

A.2

B.5

C.10

D.15

【答案】：D

42、对于具有通用技术和性能标准、大多数施工单位均能承担的施工项目，宜采用的评标方法是（）。

A.经评审的最低投标价法

B.有限数量评审法

C.最低投标价法

D.综合评估法

【答案】：A

43、按照施工合同示范文本的规定，施工合同终止的条件是()。

A.工程验收通过

B.承包人送交了竣工验收报告

C.办理完移交工程手续

D.发包人支付了竣工结算款

【答案】：C

44、（2018年真题）根据NEC《工程施工合同》，签订合同时，价格已经确定的合同属于（）。

A.管理合同

B.目标合同

C.标价合同

D.成本补偿合同

【答案】：C

45、根据《机电产品采购国际竞争性招标文件》，为便于工程设备安全装卸和搬运，卖方应在每包装箱相邻的四面用()做出装运标记。

A.不可擦除的喷墨和明显的英语字样

B.不可擦出的喷墨和明显的法语字样

C.不可擦除的油漆和明显的英语字样

D.不可擦除的油漆和明显的法语字样

【答案】：C

46、施工合同履行中，发包人另行发包的设备安装工程开始施工。合同中没有规定土建承包人有配合安装的义务，工程师为避免施工的交叉干扰发出暂停部分土建施工指示，导致土建承包人的损失，由()

A.发包人承担，批准顺延工期

B.发包人承担，不批准顺延工期

C.承包人承担，可以顺延工期

D.承包人承担，工期不可顺延

【答案】：A

47、根据《标准施工合同》，关于“暂估价”与“暂列金额”的区别说法正确的是（）。

A.暂列金额是在招标投标阶段暂时不能合理确定价格

B.暂列金额是合同履行阶段必然发生的，发包人一定予以支付的款项

C.暂估价是招标投标阶段已经确定的价格

D.签约合同价内约定的暂列金额可能全部使用或部分使用

【答案】：D

48、制定工程材料设备采购招标工作方案时，分阶段招标的计划应以（）为关键约束条件。

A.最大限度减少资金时间价值

B.到货时间满足施工进度计划

C.采购资金落实到位情况

D.保证库存周期最短

【答案】：B

49、我国标准施工合同针对竣工试验结果只做出（）两种规定。

A.通过或未通过

B.接收或拒收

C.通过或拒收

D.接收或未通过

【答案】：C

50、成人血清视黄醇低于（）表示机体不足。

A.1.05μmol/L

B.3.15μmol/L

C.0.70μmol/L

D.0.35μmol/L

E.1.02μmol/L

【答案】：C

第二部分多选题(50题)1、在材料采购合同履行中，现场交货数量验收的方法有()。

A.衡量法

B.物理实验法

C.理论换算法

D.查点法

E.抽检实验法

【答案】：ACD

2、根据九部委发布的《标准设计合同》，合同附件格式包括（）。

A.合同协议书

B.履约保证金格式

C.预付款担保格式

D.投标保证金格式

E.专用条款

【答案】：AB

3、设备的独立包装箱子内，应携带的资料有（）。

A.装箱清单

B.质量合格证

C.设备发票

D.操作指南

E.采购合同

【答案】：ABD

4、依据FIDIC《施工合同条件》，下列有关争端裁决委员会的说法中，正确的有()

A.业主与承包商各提名1位专家作为争端裁决委员会成员

B.争端裁决委员会成员的报酬由双方平均分摊

C.业主和承包商可单方面向争端裁决委员会征求建议

D.业主或承包商提名的争端裁决委员会成员应各自从本单位获得报酬

E.争端裁决委员会成员可在业主或承包商的项目部担任技术顾问

【答案】：AB

5、在施工评标中，综合评估法中详细评审的因素包括（）。

A.资质条件

B.施工组织设计

C.项目管理机构

D.投标报价

E.其它评分因素

【答案】：BCD

6、工程保险索赔的证据包括（）。

A.保单

B.口头叙述

C.建设工程合同

D.事故照片

E.鉴定报告

【答案】：ACD

7、只能由债务人提供担保的担保方式是（）。

A.保证

B.抵押

C.质押

D.留置

E.定金

【答案】：D

8、根据《标准施工招标文件》，评标委员会对投标报价进行的响应性评审内容有（）。

A.投标文件格式

B.投标有效期

C.投标保证金

D.已标价工程量清单

E.安全生产许可证

【答案】：BCD

9、与平行发包或陆续发包方式相比，对发包人而言，建设项目总承包模式的优点是（）。

A.合同责任明确，简化了管理的工作内容

B.采用固定工期、固定费用方式，建设的预期目标容易实现

C.有利于设计方案优化和提高工程质量标准

D.减少了设计变更和承包人的索赔

E.加强了实施阶段发包人对承包人的监督和检查

【答案】：ABD

10、采用FIDIC《设计采购施工（EPC）/交钥匙合同条件》，合同文件的组成部分包括（）。

A.合同协议书

B.专用合同条件

C.通用合同条件

D.业主要求

E.承包商建议

【答案】：ABCD

11、美国建筑师学会（AIA）合同文本中，关于集成项目交付模式（IPD）的说法不正确的是（）。

A.合同当事方是业主和承包商

B.若实际成本小于目标成本，则结余资金归业主所有

C.若实际成本超出目标成本，则业主不再偿付任何单位的人员成本

D.参与各方放弃除故意违约等情形外对其他参与方的索赔

E.争议处理委员会成员与参与方不得有利害关系

【答案】：ABC

12、以下有关材料设备招标与施工招标的说法，不正确的是（）。

A.材料设备招标与施工招标均可以采用公开招标或邀请招标的方式

B.材料设备招标与施工招标在招标程序上基本相同

C.材料设备招标中不得分包，但施工招标可以分包

D.材料设备招标与施工招标在评标的评审要素有所有不同

E.材料设备招标与施工招标在评标量化比较方法上基本相同

【答案】：C

13、在合同法律关系的组成中，合同法律关系的内容包括（）。

A.合同法律关系的主体

B.合同法律关系的客体

C.合同法律关系的权利

D.合同法律关系的任务

E.合同法律关系的义务

【答案】：C

14、（2021年真题）根据《标准勘察招标文件》中的通用合同条款，除专用合同条款另有约定合同价中应包括的费用有（）。

A.进行测绘、取样、试验评估的费用

B.占地及青苗、园林绿化补偿费用

C.发包人要求勘察人外出考察的费用

D.因勘察人员因需要对工程进行补充勘察的费用

E.不可抗力导致勘察人勘查设备损坏的修复费用

【答案】：AB

15、根据《标准施工合同》，关于监理人的地位和职责的说法，正确的有()。

A.监理人是受发包人聘请的合同履行管理人

B.监理人是施工合同履行中独立的第三方

C.监理人在授权范围内独立开展工作

D.监理人具有施工合同管理所有事项的决定权

E.监理人有对承包人进行施工管理的指示权

【答案】：AC

16、施工企业的分公司未经授权，为建设单位购买材料付款事宜，向材料供应商提供连带责任保证。对于该担保的有效性及可能产生结果的处理，正确的有()。

A.保证合同无效

B.材料供应商应当要求分公司承担保证责任

C.材料供应商可以要求施工企业赔偿损失

D.材料供应商可以要求建设单位付款

E.材料供应商应当要求施工企业承担担保责任

【答案】：D

17、境内供货的中型机电设备分项报价表中，应填报的信息有（）。

A.型号和规格

B.原产地和制造商名称

C.FOB价

D.数量

E.CIP总价

【答案】：ABD

18、根据《标准设计施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》，发包人要求监理人投保的险种有（）。

A.第三者责任险

B.监理职业责任险

C.现场人员工伤保险

D.现场人员人身意外伤害保险

E.建筑工程一切险

【答案】：CD

19、《建设工程委托监理合同（示范文本）》规定，监理人的主要义务包括()

A.依法履行监理职责，公正维护委托人及有关方面的合法权益

B.推荐选择工程的施工单位

C.选派合格的监理人员及总监理工程师

D.不得泄露与工程有关的保密资料

E.代表委托人与承包人解决合同争议

【答案】：ACD

20、标准施工招标文件的附表格式是招标过程中用到的标准化格式，包括（）。

A.开标记录表

B.问题澄清通知书格式

C.招标书格式

D.中标通知书格式

E.中标结果通知书格式

【答案】：ABD

21、按照施工合同范本通用条件的规定，经工程师确认后工期相应顺延的情形包括()。

A.奥运会期间按政府要求承包人暂停施工

B.发包人不能按约定日期支付工程预付款、进度款，致使工程不能正常进行

C.工程师未按合同约定提供所需指令、批准等，致使施工不能正常进行

D.同时在现场的两个承包人发生施工干扰，监理人从整体协调考虑，指示某一承包人暂停施工

E.承包人的施工机械故障使得工期延误

【答案】：ABCD

22、设计施工总承包合同模式下，承包人应根据（）等因素，对拟支付的款项进行分解并编制支付分解表。

A.价格清单的价格构成

B.费用性质

C.计划发生时间

D.计量周期

E.相应工作量

【答案】：ABC

23、下列施工招标中投标人资格预审的内容，属于详细审查内容的是（）。

A.申请函的签字盖章

B.资质条件

C.财务状况

D.项目经理资格

E.申请人名称是否与营业执照一致

【答案】：BCD

24、根据FIDIC《施工合同条件》，关于争端避免/裁决委员会（DAAB）的说法正确的是（）。

A.DAAB由业主在规定的日期前任命

B.由具有适当资格的与业主、承包商及工程师没有利害关系的一人至三人组成

C.如争端双方均未发出对DAAB决定表示不满的通知，则该决定为最终的对双方有约束力的决定

D.如任一争端方对DAAB决定不满，则该决定对争端双方不具有约束力

E.在着手仲裁前，争端双方应争取以友好协商的方式解决争端

【答案】：C

25、（2017年真题）保证合同的担保范围包括（）。

A.主债权及利息

B.债权人的间接损失

C.违约金

D.债权人实现债权的费用

E.保证合同另有约定的财产损失

【答案】：ACD

26、根据《标准设计施工总承包合同》，承包人建议书应包括的内容有（）。

A.工程设计方案

B.工程施工方案

C.工程分包方案

D.工程报价清单

E.工程设备方案

【答案】：AC

27、根据《标准施工招标文件》，组成施工招标文件的有（）。

A.投标人须知

B.发包人要求

C.工程量清单

D.合同条款及格式

E.技术标准和要求

【答案】：ACD

28、勘察和设计招标项目在招标公告或投标邀请书中应列明的内容有（）。

A.招标条件

B.项目概况与招标范围

C.投标人资格要求

D.招标文件的获取

E.分部分项工程综合单价

【答案】：ABCD

29、以下（）属于招标资格审查中不能通过审查的情形。

A.申请人不具备相应的资质

B.申请人未按审查委员会的要求提供澄清说明

C.申请人为项目的设计单位

D.申请人为本项目的招标代理机构

E.申请人本年内有骗取中标的违规行为

【答案】：ABD

30、发生发包人违反合同规定的情况时，处理方法正确的是（）。

A.承包人应向发包人发出通知要求纠正

B.发包人收到承包人通知后的28天内仍不履行合同义务，承包人有权暂停施工

C.暂停施工28天后发包人仍不纠正违约行为，承包人可向发包人发出解除合同通知

D.发包人收到承包人通知后的28天内仍不履行合同义务，承包人也可直接解除合同

E.承包人解除合同的行为不免除发包人承担的违约责任，也不影响承包人根据合同约定享有的索赔权利

【答案】：ABC

31、根据《标准勘察招标文件》中的通用合同条款，除专用合同条款另有约定，合同价中应包括的费用有（）。

A.进行测绘、勘探、试验评估的费用

B.编制勘察文件、设计施工配合费用

C.发包人要求勘察人试验检测的费用

D.因勘察设备故障需要补充勘察的费用

E.工程勘察服务应缴纳的增值税税金

【答案】：AB

32、采用FIDIC《设计采购施工（EPC）/交钥匙合同条件》，业主的主要责任和义务有（）。

A.向承包商提供工程资料和数据

B.向承包商提供现场进入权和占用权

C.做好项目资金安排

D.向承包商发出根据合同履行义务所需要的指示

E.按照合同进行设计.实施和完成工程

【答案】：ABCD

33、设计施工总承包合同模式下，无论承包人复核时发现与否，由于下列（）资料错误，导致承包人增加费用和（或）延误的工期，均由发包人承担，并向承包人支付合理利润。

A.发包人要求中引用的原始数据和资料

B.对工程的工艺安排

C.试验和检验标准

D.对某部分功能的要求

E.承包人可以核实的数据

【答案】：ABCD

34、设备采购合同采购的设备包括（）。

A.用于建筑和土木工程领域的各种材料

B.用于建筑设备的材料

C.安装于工程中的设备

D.在施工过程中使用的设备

E.电线、水管

【答案】：CD

35、按照《建设工程施工合同》通用条款的规定，对发包人和承包人有约束力的合同文件包括()

A.招标公告

B.招标文件

C.投标书

D.工程量清单

E.中标通知书

【答案】：CD

36、对于发生法律效力的法院判决、裁定以及仲裁机构发生法律效力的裁决等，能够引起法律关系的()。

A.发生

B.变更

C.消灭

D.转移

E.冻结

【答案】：ABC

37、(2019年真题)根据《标准施工招标文件》的施工合同文本通用合同条款，承包人竣工清场的主要义务有（）。

A.就交付工程的使用功能向发包人交接

B.拆除临时工程，清理，平整或复原场地

C.保证工程建筑物周边及其附近道路交通通畅

D.施工场地内承包人设备和剩余材料已按计划撤离现场

E.施工场地内残留垃圾已全部清除出场

【答案】：BD

38、根据《标准施工合同》，工程施工中承包人有权获得费用补偿和工期延期，但不能获得合理利润的情形有（）。

A.发现文物的处理

B.不利物质条件

C.发包人原因无法按时复工

D.隐蔽工程重新检验质量合格

E.法规变化引起的价格调整

【答案】：AB

39、根据FIDIC施工合同条件，项目通过了试验或颁发了证书后，工程师可以指示进行的工作包括（）。

A.进行项目日常管理工作

B.进行工程结算

C.对不符合合同规定的任何工作进行返工

D.将不符合合同规定的永久设备或材料从现场移走并进行更换

E.实施任何因事故、不可预见事件等导致的为保护工程安全而急需的工作

【答案】：CD

40、在保险期间内，被保险人因（）造成身故或者残疾的，保险人不承担给付保险金责任。

A.挑衅斗殴

B.药物过敏

C.在施工指定的生活区域内遭受意外伤害

D.回家探亲失踪而被法院宣告死亡

E.酒后驾驶遭受意外伤害

【答案】：ABD

41、发包人是否负责提供施工设备和临时工程，在通用