监理工程师之合同管理题库内部题库【含答案】

监理工程师之合同管理题库内部题库【含答案】第一部分单选题(50题)1、以下有关监理工程师及监理工程师授权的人员的说法，正确的是（）。

A.发包人应在发出开始工作通知前14天将总监理工程师的任命通知承包人

B.总监理工程师更换时，应提前14天通知承包人并征得承包人的同意

C.总监理工程师超过2天不能履行职责的，应委派代表代行其职责，并通知承包人

D.总监理工程师可以将自己的所有权力授权给其它监理人员

【答案】：C

2、在施工招投标中，银行为投标人出具的投标保函属于()

A.留置担保

B.保证担保

C.抵押担保

D.质押担保

【答案】：B

3、某招标项目重新投标后，投标人仍少于3家，这时可以（）。

A.与相对接近要求的投标人协商，改为议标确定中标人

B.改为直接发包

C.用原招标文件重新招标

D.修改招标文件后重新招标

【答案】：B

4、关于联合体投标的说法不正确的是（）。

A.由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级

B.联合体各方不得再以自己的名义单独或参加其他联合体在本招标项目中投标

C.联合体投标的、其投标保证金必须由各成员根据协议分别向招标人提供

D.联合体各成员就中标项目向招标人承担连带责任

【答案】：C

5、FIDIC《施工合同条件》规定的“暂列金额”款项使用的特点是()

A.工程师有权根据施工实际情况控制使用

B.承包商有权根据施工实际需要自主使用

C.承包商应于工程竣工前使用完毕

D.可用于支付承包商的索赔

【答案】：A

6、设计施工总承包合同中，对工程项目的实施负责投资支付和项目建设有关重大事项的决定权的是（）。

A.发包人

B.设计施工总承包人

C.监理人

D.设计人

【答案】：A

7、根据九部委《标准设计合同》的规定，以下有关发包人代表和项目负责人的说法，正确的是（）。

A.发包人代表发出的指示，在征得发包人同意后，由发包人承担法律责任

B.设计单位应在合同签订后14天内指派项目负责人

C.发包人更换发包人代表应事先征得设计人同意

D.设计人更换项目负责人应事先征得发包人同意

【答案】：D

8、（2021年真题）根据《标准设计施工总承包招标文件》，组成合同的文件有：①发包人要求；②价格清单；③通用合同条款。仅就上述合同文件而言，正确的优先解释顺序是（）。

A.①-②-③

B.③-②-①

C.③-①-②

D.②-③-①

【答案】：C

9、关于地下工程防水混凝土的下列表述中哪一条是错误的？()

A.抗渗等级不得小于P6

B.结构厚度不应小于250mm

C.裂缝宽度不得大于0.2mm且不得贯通

D.迎水面钢筋保护层厚度不应小于30mm

【答案】：D

10、设计招标中，下列因素不属于评标评审比较要素的是()

A.投标单位的企业规模大小

B.投标方案的投入、产出比高低

C.完成初步设计时间的早晚

D.投标单位的质量管理体系是否科学

【答案】：A

11、下列关于工程实际竣工日期的确定，不正确的是（）。

A.工程竣工验收通过，承包人送交竣工验收申请报告的日期为实际竣工日期

B.工程竣工验收通过但要求整修和完善的，实际竣工日期为承包人整修和完善后送交竣工验收申请报告的日期

C.工程按发包人要求返工重作或补救后通过竣工验收的，实际竣工日期为承包人返工重作或补救后送交竣工验收申请报告的日期

D.发包人延误竣工验收，承包人送交竣工验收申请报告的日期为实际竣工日期

【答案】：B

12、根据FIDIC《施工合同条件》，关于工程接收的说法不正确的是（）。

A.承包商可在其认为工程即将竣工并做好接收准备的日期至少14天前向工程师发出申请接收证书的通知

B.业主接收工程的，工程师应在收到承包商申请通知后28天内颁发接收证书

C.工程师在承包商提交接收申请28天内未答复，则视为工程已在工程师收到承包商的申请通知后的第14天竣工

D.工程视为竣工，同时视为工程师已颁发了接收证书

【答案】：C

13、标准资格预审文件的主要内容不包括（）。

A.资格预审公告

B.申请人须知

C.资格审查办法

D.评标办法

【答案】：D

14、钢是含碳量小于2%的铁碳合金，其中碳元素对钢的性能起主要作用，提高钢的含碳量会对下列哪种性能有提高？()

A.屈服强度

B.冲击韧性

C.耐腐蚀性

D.焊接能力

【答案】：A

15、根据标准设计施工总承包合同通用条款的规定，监理人未在约定的期限内对承包人提交文件提出否定意见，则（）。

A.视为已获批准，监理人此后无权拒绝该项工作

B.视为已获批准，监理人此后仍有权拒绝该项工作

C.视为未获批准，但监理人此后无权拒绝该项工作

D.视为未获批准，监理人此后有权拒绝该项工作

【答案】：B

16、（2020年真题）根据《标准设备采购招标文件》，由于买方原因，合同约定的设备在三次考核中均未能达到技术性能考核指标，买卖双方应签署的文件是（）。

A.设备质量合格证

B.验收款支付函

C.进度款支付函

D.设备验收证书

【答案】：B

17、发包人在（），向承包人返还质量保证金。

A.申请竣工验收的同时

B.竣工验收合格后

C.保修期到期后

D.缺陷责任期到期后

【答案】：D

18、监理人审查承包人的施工组织设计和进度计划时，未能指出某单项工程的施工方案中存在的缺陷，承包人按计划进行该部分工程的施工，监理工程师因施工方案中存在重大安全隐患，发出暂停施工的指示，承包人因暂停施工产生损失提出索赔，认为工程师应承担连带责任，该事件索赔的处理方式应为（）。

A.承包人承担工期和费用的损失

B.延长合同工期，费用不予补偿

C.工期不予顺延，给予相应的费用补偿

D.延长合同工期并给予相应的费用补偿

【答案】：A

19、下列组织或个人中，不能成为合同法律关系主体的是()。

A.自然人

B.项目经理部

C.设计事务所

D.监理事务所

【答案】：B

20、由于承包人原因未在约定的工期内竣工的，则对原约定竣工日期后继续施工的工程，在使用价格调整公式进行价格调整时，应使用的现行价格指数是（）。

A.原约定竣工日期的价格指数

B.实际竣工日期的价格指数

C.原约定竣工日期与实际竣工日期的两个价格指数中较低者

D.原约定竣工日期与实际竣工日期的两个价格指数中较高者

【答案】：C

21、根据《标准施工招标文件》，下列评审工作中，不属于综合评估法的初步评审阶段工作内容的是（）。

A.形式评审

B.资格评审

C.响应性评审

D.施工方案合理性评审

【答案】：D

22、勘察人在与发包人签订合同时提交了履约保函，关于该保函的说法正确的是（）。

A.属于无条件的、不可撤销担保

B.有效期自合同生效之日起至签收最后一批勘察成果文件之日后失效

C.担保人在收到发包人的赔偿要求后14日内支付

D.发包人和勘察人变更合同，应当取得担保人的同意，否则担保人不再承担担保义务

【答案】：A

23、在施工招标程序中，（）将作为未来施工合同文件的组成部分。

A.中标通知书

B.中标人的投标文件

C.发出中标通知书后双方协商对投标价格的修改

D.未发中标通知书前双方协商对投标价格的修改

【答案】：A

24、投标保证的有效期至（）。

A.开标

B.定标

C.发出中标通知书

D.由招标文件确定

【答案】：D

25、根据FIDIC《施工合同条件》，关于工程师助手的说法，正确的是（）。（新教材删除该知识点，题目仅供参考）

A.工程师助手相当于我国的监理员

B.雇主可以直接向工程师助手指派任务

C.工程师可以向工程师助手付托部分权力

D.工程师助手发出的指示，效力低于工程师的指示

【答案】：C

26、下列哪种玻璃是由一级普通平板玻璃经风冷淬火法加工处理而成？()

A.泡沫玻璃

B.冰花玻璃

C.钢化玻璃

D.防辐射玻璃

【答案】：C

27、在FIDIC设计采购施工EPC合同条件中，由（）负责对工程的所有部分正确定位，并应纠正在工程的位置、标高、尺寸或准线中的任何差错。

A.业主

B.承包商

C.工程师

D.业或承包商

【答案】：B

28、公司甲以其自有办公楼作为抵押物为公司乙向银行申请贷款提供抵押担保，并在登记机关办理了抵押登记，该担保法律关系中，抵押人为（）。

A.公司甲

B.公司乙

C.银行

D.登记机关

【答案】：A

29、根据材料设备采购合同，以下说法不正确的是（）。

A.单价计算的结果与总价不一致，以单价为准

B.文字表示的数值与用数字表示的不一致，以文字表示的数值为准

C.对招标设备的技术要求允许投标人有一定的偏差

D.以设备寿命周期成本为基础的评标价法不考虑寿命期末的残值

【答案】：D

30、根据FIDIC《设计采购施工（EPC）/交钥匙工程合同条件》，合同文件的优先解释顺序是（）。

A.通用合同条件—专用合同条件—投标书—业主要求

B.专用合同条件—通用合同条件—业主要求—投标书

C.通用合同条件—专用合同条件—业主要求—投标书

D.专用合同条件—通用合同条件—投标书—业主要求

【答案】：B

31、某工程项目招标采用评标价法评标。中标人的投标报价为5000万元，投标工期比招标文件要求的工期提前获得评标优惠150万元。若评标时不考虑其他因素，则评标价和合同价应分别为()。

A.4850万元和5000万元

B.4850万元和4850万元

C.5150万元和5000万元

D.5150万元和4850万元

【答案】：A

32、施工过程中，监理人为了便于工程进度管理，可以要求承包人在合同进度计划的基础上编制并提交分阶段和分项的进度计划，特别是合同进度计划关键线路上的（）的详细施工计划。

A.单项工程或单位工程

B.单位工程或分部工程

C.分部工程或分项工程

D.分项工程或检验批

【答案】：B

33、人体膳食调查报告的主体内容应包括（）。

A.居民食物摄入状况

B.居民能量和主要营养素摄入状况

C.居民能量、蛋白质、脂肪的来源

D.居民膳食结构状况与膳食指南的比较

E.针对存在问题提出建议

【答案】：A

34、（2019年真题）下列合同法律关系中，建筑材料可以成为合同客体的是（）。

A.施工合同

B.设计合同

C.买卖合同

D.勘察合同

【答案】：C

35、下列情形中，不属于施工中不利物质条件的是（）。

A.地下和水文条件

B.不利于施工的气候条件

C.非自然的物质障碍

D.不可预见的自然物质条件

【答案】：B

36、监理人确认增加的工程变更价款作为追加合同价款，此价款（）。

A.提前支付

B.竣工后一次支付

C.确认后一次支付

D.与工程进度款同期支付

【答案】：D

37、（2019年真题）关于《标准施工招标文件》中“评标办法前附表”的说法，正确的是（）。

A.行业标准施工招标文件应不加修改地引用《标准施工招标文件》中的“评标办法前附表”

B.“评标办法前附表”用于明确资格审查和评标的方法、因素、标准和程序

C.“评标办法前附表”可以与“评标办法”的内容相抵触

D.“评标办法前附表”无需响应招标项目的具体特点和实际需要

【答案】：B

38、在施工合同履行中，发包人按合同约定购买了玻璃，现场交货双方共同清点检验接收后交承包人的仓库保管员保管，当施工需要使用时发现部分玻璃丢失，则应由()。

A.保管员负责赔偿损失

B.发包人承担损失责任

C.承包人负责赔偿损失

D.发包人与承包人共同承担损失责任

【答案】：C

39、根据《标准施工合同》，施工准备阶段设计交底应由()组织。

A.设计人

B.监理人

C.发包人

D.总承包人

【答案】：C

40、某项目的招标人具有编制招标文件和组织评标的能力，则招标人()。

A.可以采用直接委托方式发包

B.可以自行招标，但应当备案

C.可以自行招标，无需备案

D.必须委托中介机构代理招标

【答案】：B

41、关于建设工程设计合同当事人的说法，正确的是（）。

A.发包人只能是建设单位

B.特殊情况下，承包人可以没有设计资质

C.特殊情况下，承包人可以是非法人组织

D.承包人的综合资质只设甲级

【答案】：D

42、按ECC合同文本，关于主要选项条款的说法，下列不正确的是()。

A.选项A：带有分项工程表的标价合同

B.选项B：带有工程量清单的标价合同

C.选项C：带有分项工程表的标价合同

D.选项D：带有工程量清单的目标合同

【答案】：C

43、施工合同履行期间，一方当事人因不可抗力导致不可能继续履行合同义务而通知对方解除合同，合同解除后的处理方法正确的是（）。

A.承包人应撤离施工场地

B.已经订货的材料、设备由发包人负责退货或解除订货合同

C.不能退还的货款和因退货、解除订货合同发生的费用，由订货方承担

D.因未及时退货造成的损失由发包人承担

【答案】：A

44、根据《施工合同标准文本》的规定，因承包人违约而解除合同，发包人的行为错误的是（）。

A.发包人可派员进驻施工场地，另行组织人员或委托其他承包人施工

B.发包人有权扣留使用承包人在现场的材料、设备和临时设施

C.发包人扣留使用承包人在现场的材料设备，则发包人不能再享有索赔的权利

D.发包人有权要求承包人将其为实施合同而签订的材料和设备的订货合同或任何服务协议转让给发包人

【答案】：C

45、按照FIDIC《施工合同条件》规定，在()后，业主应将保留金全部返还给承包商。

A.颁发工程接收证书

B.颁发履约证书

C.签发最终支付证书

D.承包商提交结清单

【答案】：B

46、(2017年真题)工程施工过程中，对于变更工作的单价在已标价工程量清单中无法适用或类似子目时，应由监理人按照（）的原则商定或确定。

A.成本加酬金

B.成本加利润

C.成本加规费

D.直接成本加间接成本

【答案】：B

47、风险型CM的合同计价采用（）。

A.成本加酬金方式

B.固定总价方式

C.固定单价方式

D.工程量清单方式

【答案】：A

48、在NEC合同文本中，目标合同（）。

A.适用于签订合同时价格已经确定的合同

B.适用于在签订合同时工程范围尚未确定

C.适用于工程范围很不确定且急需尽早动工的项目

D.适用于施工管理承包，管理承包商与雇主签订管理承包合同

【答案】：B

49、在勘察设计招标中，除投标人须知另有规定外，投标有效期为（）。

A.28日

B.56日

C.60日

D.90日

【答案】：D

50、按照FIDIC《施工合同条件》规定，下列有关风险责任划分的说法中，错误的是()

A.以投标截止日期作为风险划分时间点

B.基准日后由于政策变化引起承包商施工成本增加由业主给予补偿

C.基准日后由于政策变化引起承包商施工成本增加由业主补偿，成本减少由业主获得好处

D.若合同内规定按支付日汇率为标准结算，则业主应承担汇率变动带来的损失

【答案】：A

第二部分多选题(50题)1、根据标准设计施工总承包合同通用条款的规定，发包人要求监理人投保的险种有（）。

A.第三者责任险

B.监理职业责任险

C.工伤保险

D.人身意外伤害保险

E.建筑工程一切险

【答案】：CD

2、在设备招标的综合评估法评标中，以下说法正确的是（）。

A.每个评标委员会成员对评价因素响应值的评价结果称为独立评价值

B.评价值为各独立评价值之和

C.最差的评价因素得基准评价值，其余的评价因素将依据其优劣程度获得相应的评价值

D.若投标人的投标价格超出最高投标限价，其投标将被否决

E.综合评价最高者为排名第一的中标候选人

【答案】：AD

3、依据《合同法》，法定解除合同的条件有()

A.合同履行过程中发生不可抗力

B.合同履行期限届满之前当事人一方明确表示不履行主要债务

C.当事人一方迟延履行主要债务

D.当事人一方违约行为致使合同目的不能实现

E.合同履行期限届满之前，当事人的行为表明不履行主要债务

【答案】：BD

4、建设工程监理合同属于()

A.建设工程合同

B.委托合同

C.居间合同

D.技术合同

E.双务合同

【答案】：B

5、下列关于合同订立过程的说法中，正确的有()。

A.发布招标公告是要约邀请

B.发布招标公告是要约

C.投标是要约

D.发出中标通知书是承诺

E.发出中标通知书是新要约

【答案】：ACD

6、下列关于定金的说法，正确的是（）。

A.定金的数额由当事人约定，但不得超过主合同标的额的20％

B.定金合同要采用口头形式

C.定金合同从实际交付定金之日生效

D.债务人履行债务后，定金应当抵作价款或者收回

E.收受定金的一方不履行约定债务的，应当双倍返还定金

【答案】：ACD

7、保险公司对“建筑工程一切险”开始承担保险责任的日期，应为（）。

A.业主提供场地日

B.承包商提交履约人保函日

C.投保工程开工日

D.承保项目所用材料卸至工地日

E.投保工程投保日

【答案】：CD

8、《建设工程施工合同（示范文本）》规定，下列工作中，属于竣工验收必须满足的条件有()

A.承包人已完成了合同约定的各项工作

B.工程质量监督机构已确认了工程质量合格

C.有完整的技术档案和施工管理资料

D.承包人签署了工程质量保修书

E.设计单位对施工中其签署的设计变更通知书进行了确认

【答案】：ACD

9、合同法律关系的主体是享有相应权利、承担相应义务的合同当事人，包括（）。

A.自然人

B.企业法定代表人

C.企业法人

D.非企业法人

E.其他组织

【答案】：ACD

10、材料采购合同履行中，可用来验收现场交货质量的方法有（）。

A.查点衡量法

B.物理试验法

C.理论换算法

D.化学分析法

E.经验鉴别法

【答案】：BD

11、工程质量监督机构对工程建设项目的监督工作包括()。

A.核查工程项目报建审批手续是否齐全

B.检查工程项目的实际进度是否与进度计划一致

C.检查承包人是否有转包工程的行为

D.抽查检验主体结构工程的施工质量是否满足规范要求

E.监督工程验收程序是否符合验收规范的要求

【答案】：ACD

12、（2017年真题）投保人购买了建筑工程一切险，则保险人对（）等原因造成的工程财产损失承担赔偿责任。

A.台风

B.洪水

C.设备自然磨损

D.意外事故

E.材料自燃

【答案】：ABD

13、某建设工程投保安装工程一切险，下列选项中属于安装工程一切险的责任范围的有（）。

A.自然灾害

B.施工机具失灵造成本身的损失

C.爆炸

D.票据的损失

E.意外事故

【答案】：AC

14、下列关于抵押期间抵押人转让抵押物的说法正确的是（）。

A.未经抵押权人同意，不得转让抵押财产

B.即便受让人代为清偿债务，仍需征得抵押权人的同意

C.转让所得的价款应当向抵押权人提前清偿债务或者提存

D.转让的价款超过债权数额的部分归债务人所有

E.转让的价款不足部分由抵押人清偿

【答案】：AC

15、关于建设工程勘察任务发承包的说法，正确的是（）。

A.发包人只能发包给法人

B.超越承包人经营范围订立的勘察合同一律无效

C.承包人超越资质等级承揽勘察业务的，处合同约定的勘察费1倍以上3倍以下的罚款

D.发包人发包给不具有相应资质等级的勘察单位的，处100万元以上200万元以下的罚款

E.使用不可替代专有技术的工程勘察任务可直接发包

【答案】：AB

16、（2016年真题）根据《标准施工合同》，关于签约合同价的说法，正确的有（）。

A.签约合同价不包括承包人利润

B.签约合同价即为中标价

C.签约合同价包含暂列金额、暂估价

D.签约合同价是承包方履行合同义务后应得的全部工程价款

E.签约合同价应在合同协议书中写明

【答案】：BC

17、根据《标准施工招标文件》关于投标报价算术错误处理的说法正确的有（）。

A.投标文件中大写金额与小写金额不一致的以大写金额为准

B.依据单价计算结果与总价金额不一致的以总价金额为谁

C.评标委员会对发现算术错误的报价可直接修正并对投标人有约束力

D.投标文件中发现报价金额小数点有明显错误的应予否决投标

E.投标人不接受对其投标报价的算术错误进行修正的应予否决投标

【答案】：A

18、下列关于工程竣工结算价款的支付，说法正确的是（）。

A.监理人应在收到承包人提交的竣工付款申请单后的14天内完成核查

B.发包人在收到监理人提出的核查结果后28天内未完成审核，视为同意

C.经发包人审核同意后，由监理人向承包人出具经发包人签认的竣工付款证书

D.承包人对发包人签认的竣工付款证书不得有异议

E.发包人应在监理人收到竣工付款申请单后56天内将应支付款支付给承包人

【答案】：AC

19、某施工合同履行中，监理人与承包人按合同约定共同进行工程的检验，如监理人收到承包人共同检验的通知后，既未发出变更检验时间的通知，又未按时参加，则下列说法正确的是（）。

A.承包人可以单独进行检验，视为监理人在场情况下进行

B.监理人对承包人单独进行的检验结果可以拒绝确认

C.监理人对承包人单独进行的检验结果有疑问可以要求重新检验

D.重新检验由监理人单独进行

E.重新试验结果证明质量符合合同要求，由此增加的费用和（或）工期延误由监理人承担

【答案】：AC

20、取得工程勘察劳务资质的企业，可以承接（）等工程勘察劳务业务。

A.岩土工程治理

B.工程钻探

C.凿井

D.各等级的工程勘察业务

E.各专业(海洋工程勘察除外)的工程勘察业务

【答案】：ABC

21、根据《标准设计施工总承包招标文件》十的《合同条款及格式》，关于缺陷责任期及竣工后试验的说法，正确的有()。

A.承包人应负责缺陷责任期内工程的日常维护工作

B.竣工后试验应在缺陷责任期内进行

C.发包人应提前28天将竣工后试验的日期通知承包人

D.缺陷责任期内承包人有权进入工程现场修复工程缺陷

E.竣工后试验应按专用合同条款约定自发包人或承包人进行

【答案】：BD

22、设计单位提交的设计文件应满足的要求有（）。

A.符合法律法规.规范标准的强制性规定和发包人要求

B.深度满足本合同相应设计阶段的规定要求即可

C.注明工程合理使用寿命年限

D.可以指定生产厂及供应商

E.提出保障施工作业人员安全和预防生产安全事故的措施

【答案】：AC

23、关于供货方不能按期交货的说法，下列说法正确的是（）

A.供货方不能按期交货的行为，分为逾期交货和提前交货

B.供货方提前交货，采购方可拒绝提前提货

C.采购方可因供货方逾期交货而解除合同

D.采购方因供货方提前交货而应提前付款

E.逾期交货供货方承担违约责任

【答案】：ABC

24、关于美国AIA合同文本说法错误的有()。

A.AIA适用于类似的项目管理类型

B.B系列：业主与建筑师之间的标准合同的文件

C.D系列：建筑师行业内部使用的文件

D.F系列：财务管理报表

E.代理型CM合同承担项目的实施风险

【答案】：A

25、根据《标准设备采购合同》的规定，以下有关设备开箱检验的说法，正确的是（）。

A.开箱检验应在施工场地进行

B.如没有在交货时开箱，合同设备交付以后到开箱检验之前，应由买方负责保管设备

C.在开箱检验时如果合同设备外包装与交货时一致，则开箱检验中发现的合同设备的短缺的，由卖方负责

D.如果在开箱时合同设备外包装不是交货时的包装，则开箱检验中发现的损失由买方承担

E.开箱检验完成后，设备应当由卖方进行安装调试

【答案】：BC

26、建设工程材料采购合同的履行中，关于材料交付的说法，正确的有（）。【相关知识点新教材已删除】

A.交付导致材料的所有权发生转移

B.材料毁损的风险，交付前由出卖人承担

C.如约定交付的是一段期间，出卖人可以在期间内随时交付

D.如约定交付的是一段期间，买受人可以在期间前随时交付

E.材料灭失的风险，在合同订立后即有买受人承担

【答案】：ABC

27、工程勘察设计评标活动中应遵循的原则有（）。

A.合理

B.公平

C.公正

D.科学

E.择优

【答案】：BCD

28、按照FIDIC《土木工程施工分包合同条件》，关于分包合同管理的说法，正确的有()

A.签订施工合同后，承包商将某部分工程的施工任务交分包商完成，需经过业主同意

B.业主应严格审查分包合同条款，保证分包合同与施工合同的一致性

C.工程师直接发给分包商的指令，分包商必须立即执行

D.承包商对分包商的施工负有监督、管理责任

E.工程师对承包商和分包商施工产生的交叉干扰没有协调责任

【答案】：AD

29、根据《标准施工合同》，合同协议书中需要明确填写的内容有（）。

A.签约合同价

B.合同工期

C.双方义务

D.质量标准

E.项目经理人选

【答案】：ABD

30、（2019年真题）根据《标准施工招标文件》的施工合同文本通用合同条款，承包人竣工清场的主要义务有（）。

A.就交付工程的使用功能向发包人交底

B.拆除临时工程，清理，平整复原场地

C.保证工程建筑物周边及其附近道路交通通畅

D.施工场地内承包人设备和剩余材料已按计划撤离现场

E.施工场地内残留垃圾已全部清除出场

【答案】：BD

31、根据《标准施工合同》，关于监理人地位的说法，正确的有（）。

A.监理人是施工合同的当事人

B.监理人是受发包人委托的发包人代表

C.监理人是发包人聘请的管理人

D.监理人属于发包人一方人员

E.监理人一切行为均遵照发包人的指示

【答案】：CD

32、合同法律关系的客体主要包括（）。

A.财

B.物

C.行为

D.智力成果

E.劳务

【答案】：BCD

33、某施工合同履行中，监理人与承包人按合同约定共同进行工程的检验，如监理人收到承包人共同检验的通知后，既未发出变更检验时间的通知，又未按时参加，则下列说法正确的是（）。

A.承包人可以单独进行检验，视为监理人在场情况下进行

B.监理人对承包人单独进行的检验结果可以拒绝确认

C.监理人对承包人单独进行的检验结果有疑问可以要求重新检验

D.重新检验由监理人单独进行

E.重新试验结果证明质量符合合同要求，由此增加的费用和（或）工期延误由监理人承担

【答案】：AC

34、设计施工总承包合同文件中承包人建议书的内容有（）。

A.工程设计方案说明

B.设备方案说明

C.工程范围

D.工艺要求

E.分包方案C.D属于发包人要求的内容。

【答案】：AB

35、根据《标准设计施工总承包合同》，承包人在编制进度款支付分解表时，对拟支付的款项进行分解应考虑的因素有（）。

A.工程效率

B.费用性质

C.计划发生时间

D.相应工作量

E.人员安排

【答案】：BCD

36、推行合同示范文本制度优点有（）。

A.有助于当事人了解、掌握有关法律、法规

B.使具体实施项目的建设工程合同符合法律法规的要求

C.有助于当事人熟悉合同的制定

D.有利于行政管理机关对合同的监督

E.有助于仲裁机构或者人民法院及时裁判纠纷，维护当事人的利益

【答案】：ABD

37、违反《建设工程勘察设计管理条例》规定，设计单位超越本单位资质等级承包工程的，对设计单位的处罚方式包括（）。

A.设计费2-3倍罚款

B.没收违法所得

C.责令停业整顿

D.吊销营业执照

E.责令停止违法行为

【答案】：BC

38、某施工合同履行过程中，承包人提出的合理化建议使发包人获得了（）等实际利益，应按专用合同条款中的约定给予奖励。

A.降低工程造价

B.延长工期

C.提高工程运行效益

D.增加造价

E.增加投资

【答案】：AC

39、（2019年真题）关于设计招标项目评标的说法，正确的有（）。

A.通常采用综合评估法

B.技术标与商务标同时进行评审

C.不对投资估算进行评审

D.总体布置的合理性属于设计方案的评审内容

E.评标委员会无权对投标人进行资格审查

【答案】：AD

40、基于计算机和互联网技术的线上合同管理系统是实现（）的重要手段。

A.信息共享

B.协同工作

C.过程控制

D.实时管理

E.安全管理

【答案】：ABCD

41、能够引起合同法律关系产生、变更和消灭的法律事实有（）。

A.合同当事人违约

B.xxxx

C.法院判决

D.仲裁机构裁定

E.物价正常波动

【答案】：ACD

42、如投保工程一切险的保险金额少于工程实际价值，工程因保险事件损害时正确做法（）。

A.保险公司按投保的保险金额所占百分比赔偿实际损失