监理工程师之合同管理题库内部题库答案下载

监理工程师之合同管理题库内部题库答案下载第一部分单选题(50题)1、行为调查表设计原则中不正确的是（）。

A.调查表所列目的的含义、定义、标准必须明确

B.调查表所列项目内容在资料统计分析上定性即可以

C.调查表问题要针对性强

D.调查表项目应避免带有强制性的提问

【答案】：B

2、按照招标投标法实施条例的规定，投标保证金有效期与投标有效期一致，金额不得超过招标项目估算价的（）。

A.1%

B.2%

C.3%

D.5%

【答案】：B

3、按照标准施工合同规定，下列关于发包人供应的材料设备运至施工现场后，（）。

A.应当由发包人保管

B.应当由承包人保管

C.应当由监理人保管

D.应当由材料供应商保管

【答案】：B

4、下列文本不属于九部委设计合同文本的组成部分（）。

A.通用合同条款

B.专用合同条款

C.合同附件格式

D.合同协议书

【答案】：D

5、在设计施工阶段不论何种原因造成工程的实际进度与合同进度计划不符时，承包人可以在专用条款约定的期限内向监理人提交修订合同进度计划的申请报告，并附有关措施和相关资料，报（）批准。

A.发包人

B.监理人

C.本级建设行政主管部门

D.发包人与监理人共同

【答案】：B

6、根据《机电产品采购国际竞争性招标文件》，为便于工程设备安全装卸和搬运，卖方应在每一包装箱相邻的四面用（）做出装运标记。（新教材删除该知识点，题目仅供参考）

A.不可擦除的喷墨和明显的英语字样

B.不可擦除的喷墨和明显的法语字样

C.不可擦除的油漆和明显的英语字样

D.不可擦除的油漆和明显的法语字样

【答案】：C

7、根据FIDIC《施工合同条件》，可以调整合同约定单价的条件之一是：与工程量清单中估计工程量相比，实际计量的工程量变化超过（）。

A.5％

B.10％

C.15％

D.20％

【答案】：B

8、在施工合同履行中，发包人按合同约定购买了玻璃，现场交货双方共同清点检验接收后交承包人的仓库保管员保管，当施工需要使用时发现部分玻璃丢失，则应由()。

A.保管员负责赔偿损失

B.发包人承担损失责任

C.承包人负责赔偿损失

D.发包人与承包人共同承担损失责任

【答案】：C

9、下列关于膳食史法说法正确的是（）。

A.膳食史法可用于慢性病的营养流行病学调查

B.可以进行具有代表性膳食模式的调查

C.膳食史法调查可以将调查表发给调查对象自己填写，对调查员的要求不高

D.与24h回顾法结合使用能较全面地反映出人群的膳食摄入情况

E.膳食史法属于开放式的调查

【答案】：A

10、在履约保证中，如是以履约保证书的形式出具，则数额应为（）。

A.合同价的5%

B.合同价的10%

C.合同价的20%

D.合同价的30%

【答案】：D

11、对工程项目招标人而言，与邀请招标相比，公开招标的优点是（）。

A.评标的工作量大

B.选择中标人的范围广

C.评标时间长

D.招标费用高

【答案】：B

12、关于监理人在施工合同履行管理中的地位，说法不正确的是（）。

A.监理人无权免除或变更合同约定的发包人和承包人权利、义务和责任

B.总监理工程师在协调处理合同履行过程中的有关事项时，应首先与合同当事人协商，尽量达成一致

C.监理人的一切行为均遵照发包人的指示

D.承包人收到监理人发出的任何指示，视为已得到发包人的批准，应遵照执行

【答案】：C

13、关于国有资金占控股地位的依法必须招标的项目，说法正确的是（）。

A.可以公开招标

B.如采用不可替代的专利技术，可以直接发包

C.可以确定排名第一的中标候选人为中标人

D.排名第一的中标候选人放弃中标，可以重新招标

【答案】：B

14、使用皮褶厚度计的正确方法为（）。

A.使用右手拇指和食指捏起皮下组织，左手握皮褶计

B.皮褶计的压力标准为10g/cm2

C.在皮褶计指针快速回落并稳定一定时间后读数

D.测量时皮褶计卡钳钳柄充分夹住皮褶

【答案】：B

15、招标人和中标人应当在（）之日起（）之内，订立书面合同

A.中标通知书发出，15日

B.中标通知书发出，30日

C.中标通知书送达，15日

D.中标通知书送达，30日

【答案】：B

16、（2020年真题）根据《标准施工招标资格预审文件和标准施工招标文件暂行规定》，各行业编制本行业标准施工招标文件时应遵循的原则是（）。

A.结合行业特点，编制本行业的“专用合同条款”

B.“专用合同条款”对“通用合同条款”的补充、细化，不得与“通用合同条款”相抵触

C.对“通用合同条款”和“专用合同条款”应不加修改地引用

D.对“通用合同条款”的修改，须征得行业主管部门的同意

【答案】：A

17、营养干预试验设计的类型在研究层面上常采用（）方案。

A.动物实验

B.随机对照

C.临床试验

D.类实验

E.人体试验

【答案】：B

18、（2017年真题）采用经评审的最低投标价法对建设工程项目施工投标文件进行评审时，主要比较的是（）。

A.项目总报价

B.分部分项工程报价

C.对某些量化因素进行价格折算后的总价

D.投标人优惠后的总价

【答案】：C

19、根据《建设工程委托监理合同（示范文本）》，关于监理人义务的说法，正确的是()

A.向设计单位提供设备厂家名录

B.向承包人提供施工现场地下埋设的市政工程管线资料

C.指示设计单位变更设计

D.保守设计单位申明的秘密

【答案】：D

20、采购方验收运抵施工现场的钢板时，适宜检验供货数量的方法是（）。

A.衡量法

B.理论换算法

C.经验鉴别法

D.物理试验法

【答案】：A

21、关于监理人的合同管理地位和职责的说法，正确的是（）。

A.在合同规定的权限范围内，监理人可独立处理变更估价、索赔等事项

B.监理人向承包人发出的指示，承包人征得发包人批准后执行

C.发包人可不通过监理人直接向承包人发出工程实施指令

D.监理人的指示错误给承包人造成损失，由发包人和监理人承担连带责任

【答案】：A

22、根据九部分的《标准勘察设计合同》，勘察项目负责人在情况紧急且无法与发包人取得联系时，可采取保证工程和人员生命财产安全的紧急措施，并在采取措施后（）内向发包人提交书面报告。

A.24小时

B.48小时

C.7天

D.14天

【答案】：A

23、发包人和设计人变更合同时，无论担保人是否收到该变更，（）承担担保规定的义务不变。

A.发包人

B.设计人

C.监理人

D.担保人

【答案】：D

24、（2017年真题）根据《标准施工合同》，合同协议书中除明确规定合同组成文件外，双方在订立合同时还必须填写的内容包括（）。

A.结算方式

B.预付款支付时间

C.质量标准

D.合同争议解决方式

【答案】：C

25、在调价公式中，各可调因子的现行价格指数，指约定的付款证书相关周期最后一天的前()天的各可调因子的价格指数。

A.14

B.28

C.42

D.56

【答案】：C

26、关于《标准施工招标文件》合同文本及条款的说法，正确的是（）。

A.通用条款和专用条款应当不加修改地引用

B.通用条款可以约定专用合同条款补充，细化时，允许与通用合同条款不一致

C.各行业编制的标准施工招标文件的通用合同条款，可结合施工项目的具体特点进行补充、细化

D.通用合同条款与专用合同条款相互矛盾时，合同无效

【答案】：B

27、(2015年真题)工程建设涉及的合同中，采用定金担保的合同是（）。

A.施工合同

B.监理合同

C.勘察合同

D.仓储合同

【答案】：C

28、某施工企业与材料供应商订立的钢材供应合同，执行的是政府指导价，价格力4000元/吨，合同约定2011年31日提货，但施工企业逾期至2011年4月1O日才提货，而此时政府指导价已调整为4500元/吨。该施工企业给供应商的钢材款应按()

A.4500元/吨计算并追加违约金

B.4000元/吨计算并追加违约金

C.4500元/吨计算

D.4000元/吨计算

【答案】：C

29、关于使用标准合同示范文本的作用（九部委标准文本系列）说法错误的是（）。

A.有助于提高交易效率，增加交易成本

B.有利于当事人履行合同的规范和顺畅

C.有利于对合同的审计和监督

D.有助于仲裁机构或人民法院裁判纠纷

【答案】：A

30、预付款担保保函的担保期限自预付款支付给承包人起生效，至()止。

A.竣工验收之日

B.发包人签发的进度付款证书说明已完全扣清预付款止

C.签发工程移交证书日

D.缺陷责任期止之日

【答案】：B

31、勘察人在与发包人签订合同时提交了履约保函，关于该保函的说法正确的是（）。

A.属于无条件的、不可撤销担保

B.有效期自合同生效之日起至签收最后一批勘察成果文件之日后失效

C.担保人在收到发包人的赔偿要求后14日内支付

D.发包人和勘察人变更合同，应当取得担保人的同意，否则担保人不再承担担保义务

【答案】：A

32、美国AIA合同文本中的B系列是指（）。

A.雇主与施工承包商、CM承包商、供应商之间的合同，以及总承包商与分包商之间合同的文本

B.雇主与建筑师之间合同的文本

C.建筑师与专业咨询机构之间合同的文本

D.建筑师行业的有关文件

【答案】：B

33、采用最低评标价法进行评标时，关于评标价和投标价的说法，正确的是（）。（2013年真题改编）

A.按评标价确定中标人，按评标价订立合同

B.按评标价确定中标人，按投标价订立合同

C.按投标价确定中标人，按投标价订立合同

D.按投标价确定中标人，按评标价订立合同

【答案】：B

34、下列关于最低评标价法的说法中，正确的是()。

A.以投标人的平均报价作为评标价

B.以中标人的评标价作为中标价

C.以报价最低的投标价为中标价

D.以中标人的报价为中标价

【答案】：D

35、根据FIDIC《施工合同条件》，关于解决合同争议程序的说法，证确的是()

A.双方协商→争端裁决委员会决定→仲裁

B.工程师确定→双方协商→争端裁决委员会决定

C.工程师确定→争端裁决委员会决定→仲裁

D.双方协商→工程师确定→争端裁决委员会决定

【答案】：C

36、在招标投标阶段暂时不能合理确定价格，但在合同履行阶段必然发生的价格，称之为（）。

A.暂估价

B.暂列金额

C.合同价格

D.签约合同价

【答案】：A

37、关于无权代理的表述中，不正确的是（）。．

A.没有代理权而为的代理行为属于无权代理

B.代理权终止后的代理行为属于无权代理

C.无权代理行为只有经过“被代理人”的追认，被代理人才承担民事责任

D.未经追认的越权代理行为，由行为人承担民事责任，相对人可以催告被代理人自收到通知之日起一个月内予以追认。被代理人未作表示的，视为同意。

【答案】：D

38、关于地下工程防水混凝土的下列表述中哪一条是错误的？()

A.抗渗等级不得小于P6

B.结构厚度不应小于250mm

C.裂缝宽度不得大于0.2mm且不得贯通

D.迎水面钢筋保护层厚度不应小于30mm

【答案】：D

39、9部委在2012年又颁发了适用于工期在12个月之内的《简明标准施工招标文件》，其中包括（）。

A.《合同条款及格式》

B.《施工合同条件》

C.《简明合同格式》

D.《简明合同条款》

【答案】：A

40、NEC施工合同文本有6个不同计价模式，其中选项E是指()。

A.带有分项工程表的标价合同

B.带有工程量清单的目标合同

C.成本补偿合同

D.管理合同

【答案】：C

41、（2021年真题）根据英国工程施工（ECC）条件，属于ECC核心条款的是（）。

A.履约保证

B.承包商预付款

C.区段竣工

D.测试和缺陷

【答案】：D

42、下列关于零部件、备品备件的说法，错误的是（）。

A.单独报价的要按投标人在“投标资料表”中的规定计算总价

B.招标文件为要求报价的按“投标资料表”中的规定计入评标价

C.已经计入投标报价的，评标价可以再进行调整

D.已经计入投标报价的，此项费用包含在报价内

【答案】：C

43、设计施工总承包合同模式下，不可预见物质条件的风险由发包人承担，承包人遇到不可预见物质条件时，及时通知了监理人，监理人没有发出指示，承包人因采取合理措施而增加的费用和工期延误，由（）承担。

A.发包人

B.承包人

C.监理人

D.发包人和承包人

【答案】：A

44、关于建设工程设备采购评标的说法，正确的是（）。（新教材删除该知识点，题目仅供参考）

A.以设备寿命周期成本为基础的评标方法属于评标价法

B.投标文件载明的交货期满足**要求的，***

C.评标时不考虑运输费用

D.评标时不对价格进行**计算

【答案】：A

45、根据《标准施工招标文件》的施工合同文本通用合同条款，无论是由承包人还是发包人办理工程险和第三者责任保险，均必须以（）投保，以保障双方均有出现保险范围内的损失时，可从保险公司获得赔偿。

A.发包人名义

B.承包人名义

C.发包人和承包人的共同名义

D.承包人和保证人的共同名义

【答案】：C

46、下列关于工程勘察设计招标资格预审程序的说法，错误的是（）。

A.联合体投标的，其投标保证金可以由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表的规定

B.由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级高的单位确定资质等级

C.联合体各方不得再以各自名义在同一标段中参加资格预审

D.中标人应当就分包项目向招标人负责，接受分包的人就分包项目承担连带责任。

【答案】：B

47、甲建设单位与乙设计单位签订设计合同，约定设计费用200万元，甲按约定向乙支付了定金50万元。如果乙在规定期限内不履行设计合同，应该返还给甲（）。

A.50万元

B.80万元

C.90万元

D.100万元

【答案】：C

48、FIDIC.《施工合同条件》中，对工程量增减变化较大需要调整合同约定单价不包括的条件是()。

A.该部分工程在合同内约定属于按单价计量支付的部分

B.该部分工作通过计量超过工程量清单中估计工程量的数量变化超过10%

C.计量的工作数量与工程量清单中该项单价的乘积，超过中标合同金额(我国标准合同中的“签约合同价”)的0.01%

D.数量的变化导致该项工作的施工单位成本变化超过2%

【答案】：D

49、公开招标时，下列对投标人提供的文件进行评审的内容中，不属于评标委员会评审内容的是()。

A.投标文件的符合性鉴定

B.投标人的资格预审

C.商务标评审

D.技术标评审

【答案】：B

50、根据《标准施工合同》，缺陷责任期满承包人提交最终结清单前，仍有权提出索赔要求。索赔的原因应是在（）发生的事项。

A.施工期间

B.竣工验收期间

C.缺陷责任期内

D.合同有效期内

【答案】：C

第二部分多选题(50题)1、根据《标准施工合同》，承包人的管理中属于质量检查的内容的有（）。

A.质量检查制度

B.材料和设备的检验

C.施工部位的检查

D.现场工艺试验

E.规范施工作业的操作程序

【答案】：BCD

2、设备采购招标中，一定运行年限内的费用贴现值计算的费用包括估算寿命期内所需的（）。

A.燃料消耗费

B.设备折旧的费用

C.备件及维修费用

D.估算寿命期残值

E.购置贷款的利息费用

【答案】：ACD

3、根据FIDIC施工合同条件，以下有关不可预见的物质条件论述正确的是（）。

A.包括承包商在工程实施中遇见的外界自然条件及人为的条件

B.包括承包商在工程实施中遇见的其他障碍和污染物

C.不包括地下和水文条件

D.不包括气侯条件

E.承包商有权提出工期和费用和利润索赔

【答案】：ABD

4、（2019年真题）根据《标准施工招标文件》的施工合同文本通用合同条款，监理人的主要职责有（）。

A.独立处理单价的合理调整和索赔批准

B.在发包人授权范围内，负责发出指示、检查施工质量、控制进度等现场管理工作

C.依据工程实际情况作出指示，免除或变更承包人的部分义务

D.决定发包人与承包人有关合同争议的处理

E.按照合同约定，公平合理地处理合同履行过程中涉及的有关事项

【答案】：B

5、资格审查报告一般包括（）。

A.投标单位资质

B.基本情况和数据表

C.补正事项纪要

D.评分比较一览表的排序

E.资格审查委员会名单

【答案】：BCD

6、合同履行发生的下列费用中，可纳入承包人提交的工程进度款支付申请书中的款项包括（）。

A.截至提交日已实施工程的价款

B.变更金额

C.本次应支付的预付款和扣减的返还预付款

D.本期扣减的质量保证金

E.承包人的索赔款

【答案】：BCD

7、按照施工合同示范文本的规定，由于（）等原因造成的工期延误，经监理人确认后工期可以顺延。

A.发包人未按约定提供施工场地

B.分包人对承包人的施工干扰

C.设计变更

D.承包人的主要施工机械出现故障

E.发包人未按约定支付进度款

【答案】：AC

8、CM承包商的酬金约定通常可采用的方式有（）。

A.按承包合同价的百分比取费

B.按分包合同价的百分比取费

C.按承包合同实际发生工程费用的百分比取费

D.按分包合同实际发生工程费用的百分比取费

E.固定酬金

【答案】：BD

9、勘察合同履行中，发包人代表的下列行为正确的是（）。

A.对在发包人授权范围内实施的行为不承担法律责任

B.授权发包人的其他人员负责执行其指派的一项或多项工作

C.发包人指示已盖发包人单位章的，可以不再签字确认

D.紧急情况下当场发出临时书面指示

E.临时指示发出后48小时内发出书面确认函

【答案】：ABD

10、某位采用试用买卖方式签订了设备采购合同，关于采购式及合同的说法，正确的有()

A.属于非即时买卖合同

B.试用期内可以拒绝够买

C.试用的前提是支付价款或提供担保

D.试用期只能由法律规定，当事人不能约定

E.试用期届满，采购人对是否购买未做表示的视为购买

【答案】：AB

11、(2014年真题)根据《标准施工合同》，关于监理人的地位和职责的说法，正确的有（）。

A.监理人是受发包人聘请的合同履行管理人

B.监理人是施工合同履行中独立的第三方

C.监理人在授权范围内独立开展工作

D.监理人具有施工合同管理所有事项的决定权

E.监理人有对承包人进行施工管理的指示权

【答案】：AC

12、下列承包人的管理中，属于质量检查内容的有()。

A.质量检查制度

B.材料和设备的检验

C.施工部位的检查

D.现场工艺试验

E.规范施工作业的操作程序

【答案】：BCD

13、（2019年真题）关于招标投标过程中标底的说法，正确的有（）。

A.招标项目均应编制标底

B.一个招标项目只能有一个标底

C.若招标项目设有标底的，应当在开标时公布

D.标底只能作为评标的参考

E.可以根据标底确定最低投标限价

【答案】：BCD

14、美国建筑师学会（AIA）合同文本中，关于集成项目交付模式（IPD）的说法不正确的是（）。

A.合同当事方是业主和承包商

B.若实际成本小于目标成本，则结余资金归业主所有

C.若实际成本超出目标成本，则业主不再偿付任何单位的人员成本

D.参与各方放弃除故意违约等情形外对其他参与方的索赔

E.争议处理委员会成员与参与方不得有利害关系

【答案】：ABC

15、在资格审查中，（）属于详细审查的因素。

A.申请文件的格式

B.联合体是否具有共同投标协议

C.申请函签字盖章

D.投标人的生产许可证是否有效

E.投标人的资质等级是否满足资格审查公告的要求

【答案】：D

16、下列关于代理的叙述，正确的是（）。

A.无权代理行为的后果只能由行为人承担

B.无权代理在被代理人追认前相对人可以撤销

C.经追认的无权代理行为的法律后果由被代理人承担

D.代理人只能在代理权限内实施代理行为

E.被代理人在收到相对人催告通知之日起一个月内未作表示的，视为追认

【答案】：BCD

17、《标准施工合同》通用条款规定的合同组成文件包括（）。

A.招标文件

B.投标函及投标函附录

C.中标通知书

D.工程量清单

E.合同协议书

【答案】：BCD

18、建设工程材料设备采购合同与建设项目的建设密切相关，其特点主要表现为（）。

A.采购人可以是发包人，也可能是承包人

B.建筑材料采购合同的条款一般限于物资交货阶段

C.供货人只能是生产厂家

D.不同合同内容繁简程度差异较大

E.合同履行与施工进度密切相关

【答案】：ABD

19、（2020年真题）投保建筑工程一切险，需要在专用合同条款中约定的内容有（）

A.投保人

B.投保内容

C.保险金额

D.保险费率

E.保险期限

【答案】：BCD

20、根据《建设工程设计合同(示范文本)》的规定，设计人配合施工的义务有（）。

A.向发包人和施工承包人进行设计交底

B.解决施工中出现的设计问题

C.参加重要隐蔽工程部位验收

D.解决施工中人员分配问题

E.参加竣工验收

【答案】：ABC

21、采用经评审的最低投标价法进行评标时，可以视为投标人相互串通投标的有（）。

A.不按评标委员会要求澄清.说明或补正投标文件中的偏差

B.不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制

C.不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜

D.不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人

E.不同投标人的投标文件载明的投标报价相同

【答案】：BCD

22、根据《标准设计施工总承包合同》，关于竣工后试验的说法，错误的有（）。

A.发包人在场的情况下承包人进行竣工后试验

B.竣工后试验由监理人组织发包人和承包人进行

C.发包人应将竣工后试验的日期提前21天通知承包人

D.监理人在竣工后试验合格时向承包人签发工程接收证书

E.竣工后试验通常在缺陷责任期内工程稳定运行一段时间后进行

【答案】：BD

23、根据《工程建设项目勘察设计招标投标办法》，工程勘察设计可以不进行招标的情形有（）。

A.建设单位依法能够自行勘察设计

B.能满足技术条件的勘察设计单位少于3家

C.抢险救灾情况紧急不适宜进行招标

D.项目投资大、工期长，能胜任的勘察设计单位较少

E.建设单位已有长期合作的勘察设计单位

【答案】：ABC

24、工程总承包合同，为了保证工程项目完满实现发包人预期的建设目标，通用条款中对工程分包做的规定有（）。

A.发包人同意分包的工作，承包人应向发包人和监理人提交分包合同副本

B.分包工作需要征得监理人同意

C.承包人不得将设计和施工的主体、关键性工作的施工分包给第三人

D.承包人不得将其承包的全部工程转包给第三人，也不得将其承包的全部工程肢解后以分包的名义分别转包给第三人

E.分包人的资格能力应与其分包工作的标准和规模相适应。其资质能力的材料应经监理人审查

【答案】：ACD

25、设计施工总承包合同模式下，承包人应根据（）等因素，对拟支付的款项进行分解并编制支付分解表。

A.价格清单的价格构成

B.费用性质

C.计划发生时间

D.计量周期

E.相应工作量

【答案】：ABC

26、关于建设工程设计合同内容约定的说法，正确的有（）。

A.项目建议书应由承包人完成

B.设计依据的标准应由发包人提出

C.发包人应为设计人提供现场服务

D.设计合同的违约金属于法定而无需约定

E.应当约定仲裁为解决合同争议的最终方式

【答案】：BC

27、以下有关风险型CM承包方式的说法中，正确的是（）。

A.一般采用成本加酬金的计价方式，成本部分由雇主承担，CM承包商获取约定的酬金

B.CM承包商签订的每一个分包合同均对雇主公开

C.CM承包商不赚取总包、分包合同的差价

D.CM承包商的酬金约定通常可采用以下三种方式中的一种：按分包合同价的百分比取费；按分包合同实际发生工程费用的百分比取费；固定酬金

E.CM承包是指施工总承包商承包后对分包的管理

【答案】：ABCD

28、按照施工合同范本通用条件的规定，经工程师确认后工期相应顺延的情形包括()。

A.奥运会期间按政府要求承包人暂停施工

B.发包人不能按约定日期支付工程预付款、进度款，致使工程不能正常进行

C.工程师未按合同约定提供所需指令、批准等，致使施工不能正常进行

D.同时在现场的两个承包人发生施工干扰，监理人从整体协调考虑，指示某一承包人暂停施工

E.承包人的施工机械故障使得工期延误

【答案】：ABCD

29、大型成套设备采购的招标人在招标时应当注意的事项包括（）。

A.工程公司或贸易公司也可以参与投标，但必须提供生产厂家的授权书

B.一个生产厂家对同一品牌的设备，仅能委托一个代理商参加投标

C.应当对生产厂家提出较高的资质和能力条件的要求

D.应当针对不同阶段就买卖双方权利义务设定明确要求

E.报价分析往往需要考虑设备和伴随服务费用

【答案】：ACD

30、关于承包人提交最终结清申请单的说法，正确的是（）。

A.承包人按通用合同条款约定的份数和期限向监理人提交最终结清申请单

B.质量保证金不足以抵减发包人损失时，承包人应承担剩余部分的赔偿

C.承包人对最终结清申请单内容有异议时，有权要求发包人进行修正

D.承包人向发包人提交修正后的最终结清申请单

E.监理人未在约定时间内核查，又未提出具体意见，视为承包人提交的最终结清申请已经监理人核查同意

【答案】：B

31、根据标准设计施工总承包合同通用条款的规定，发包人要求监理人投保的险种有（）。

A.第三者责任险

B.监理职业责任险

C.工伤保险

D.人身意外伤害保险

E.建筑工程一切险

【答案】：CD

32、根据《标准施工合同》的要求，关于履约保函的表述中，正确的有（）。

A.担保期限自发包人和承包人签订合同之日起，至签发工程移交证书日止

B.没有采用国际招标工程或使用世界银行贷款建设工程的担保期限至缺陷责任期满止的规定，即担保人对承包人保修期内履行合同义务的行为承担担保责任

C.采用无条件担保方式，即持有履约保函的发包人认为承包人有严重违约情况时，即可凭保函向担保人要求予以赔偿

D.当出现承包人严重违约情况时，采用无条件担保方式，不会因为解决合同争议而影响后续程的施工

E.采用无条件担保方式的唯一要求是需承包人确认

【答案】：ACD

33、关于建设工程设计合同内容约定的说法，正确的有（）。

A.项目建议书应由承包人完成

B.设计依据的标准应由发包人提出

C.发包人应为设计人提供设计资料

D.设计合同的违约金属于法定而无须约定

E.应当约定仲裁为解决合同争议的最终方式

【答案】：BC

34、根据FIDIC《施工合同条件》中的规定，对每项工作进行估价的做法正确的是（）。

A.根据计量出的该项工作的工程量乘以相应费率或价格进行估价

B.如合同中无某项内容，应取适用工作的费率或价格

C.如合同中规定该项工作为固定费率，则不得调整该项工作规定的费率或价格

D.工程量的变动与费率的乘积超过了中标合同额的0.01%时，可对该项工作规定的费率或价格加以调整

E.根据变更和调整的规定指示的工作，合同中没有规定该项工作的费率或价格，也未规定适合的费率或价格时，可对该项工作的费率或价格加以调整

【答案】：AC

35、有关代理关系的表述中，说法正确的是（）。

A.代理人经有关的第三人同意后可以适当变更或扩大代理权限

B.代理人是以自己的名义为法律行为的，所设定的权利与义务只能由代理人自己承受

C.代理人辞去委托后，给善意第三人造成损失，应由被代理人负赔偿责

D.招标代理机构从事的代理行为，其法律责任由发包人承担

E.依法被指定为代理人的，如无特殊原因不得拒绝担任代理人

【答案】：BD

36、在材料采购招标中，最低评标价法，是以（）作为比较要素，选择总价格最低者中标。

A.材料设备的报价

B.交货期

C.寿命期内所需的燃料消耗费

D.付款条件

E.寿命期内的维修费用

【答案】：ABD

37、根据《标准材料采购合同》的规定，若合同约定了合同材料的最低质量标准，且合同材料经检验达到了合同约定的最低质量标准的，视为合同材料符合质量标准，买方应验收合同材料，卖方应（）。

A.按正常价格支付合同价款

B.减价支付合同价款

C.向买方支付补偿金

D.向买方支付利息

E.解除合同

【答案】：BC

38、非法人组织也可以成为合同法律关系的主体，主要包括（）。

A.社会团体

B.社团法人

C.合伙企业

D.个人独资企业

E.事业单位

【答案】：CD

39、施工合同签订中，说法正确的有（）。

A.招标人可以授权评标委员会直接确定中标人

B.评标委员会一般按照择优的原则推荐1~3名中标候选人

C.联合体中标的，其履约担保由联合体各公司依据联合体协议分别提交

D.中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还

E.发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退