版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
20xx安置房买卖合同模板3篇安置房,是政府进展城市道路建立和其他公共设施建立工程时,对被拆迁住户进展安置所建的房屋。即因城市规划、土地开发等缘由进展拆迁,而安置给被拆迁人或承租人居住运用的房屋。以下是我为大家整理的20xx安置房买卖合同模板3篇,供大家参考学习。
安置房买卖合同模板1
第1局部合同背景
第l条销售广告:买受人依据出卖人于________年___月___日登载在____________报第______版的广告,与出卖人取得联系,如双方无法在相关细微环节上有所说明时,那么出卖人供应或发布的广告及传播品应当作为证据。
第2条合同原那么:出卖、买受双方依据《合同法》的有关规定,本着同等、真实、自愿的原那么,就买受人购置出卖人商品房一事达本钱合同。
第3条合同定义:合同中所称“本合同”系指双方所签订的合同,其他合同那么冠以合同的详细名称。
第4条合同目的:买受人购置商品房系为自己住用、通过出租获得利润或在商品房升值时通过刚好转让获得利润,或通过其他相关的全部权或用益物权以获得利益。
第5条合同标的:合同中所称“商品房”或“本商品房”系指买受双方___________________________签订合同即将买卖的商品房。
第6条协商地点:本合同由各方依次选择谈判地点,分别为出卖人销售场所或为买受人及买受人代理人指定的场所。
第7条商品房地址:此商品房位于_______________,目前施工进度状况参照照片。
第8条工程许可:本工程由本市政府有关机构批准立项,工程的批准文号为:____________
第9条土地权利:土地运用权证:____________,土地运用期限为;____________,土地运用性质为:____________。
第10条规划许可:建立工程规划许可证:____________,建立用地规划许可证:____________。
第11条销售许可:房屋销售许可证:_______________。
第12条施工许可:开工证_______________。
第13条建筑施工:总设计单位:____________,建筑师姓名:_________,注册建筑师号码:________,总施工单位:________,总监理单位:________。
第14条商品房标准:_______________,适用标准为:_______________,作为本商品房的设计和建筑标准。
第15条商品房验收:由_______________负责验收。
第16条质量评价:由_______________负责进展质量评价。
第2局部套内空间
第17条商品房户型:___室___厅___卫___厨
第18条平面图:见合同附件。
第19条立面图:见合同附件。
第20条起居室尺寸:长:_______,宽:_______,高:_______,其他:_______(毫米);
第21条书房尺寸:长:_______,宽:_______,高:_______,其他:_______(毫米);
第22条卧房尺寸:长:_______,宽:_______,高:_______,其他:_______(毫米);
第23条卫生间尺寸:长:_______,宽:_______,高:_______,其他:_______(毫米);
第24条厨房尺寸:长:_______,宽:_______,高:_______,其他:_______,(毫米);
第25条阳台尺寸:长:_______,宽:_______,高:_______,其他:_______(毫米);
第26条过道尺寸:长:_______,宽:_______,高:_______,其他:_______(毫米);
第27条其他尺寸:____________________________。
第28条房屋层高:_______毫米。
第29条室内净高:_______毫米。
第30条技术经济指标:______________,运用率:______________,容积率:______________。
第31条套内楼梯:_______________,长度:____________,宽度:____________,高度:____________,其他:________(毫米);
第32条门窗:______________,长度:_______,宽度:_______,高度:_______,其他:______(毫米);
第33条贮藏空间:_______,长度:_______,宽度:_______,高度:_______,其他:_______(毫米);
第3局部商品房质量
第34条沉降状况:出卖人保证房屋的沉降状况优于北京政府公布的最高要求。
第35条平直度:房屋的墙体及平面均应当平直,倾斜角度不得大于0.1度,计算方法为:高度差/直线距离。
第36条墙体裂缝:出卖人承诺商品房内部无任何裂缝;如双方无法对是否是裂缝达成共识的,由出卖人申请有关机构就此问题进展评价。
第37条设计质量:商品房设计质量不应低于政府有关机构公布的最有利于买受人的标准。
第38条质量证明:出卖人在房屋交付时应当向买受人供应证明其质量的申报手续及质量评价报告。
第39条质量评价:出卖人在交付商品房前应当供应质量评价报告;买受人有权查验与商品房质量相关的全部文件,有权托付相关机构对商品房质量进展评价。
第4局部公摊面积
第40条公摊内容:出卖人应当在说明公摊面积的内容与尺寸,依据目前的状况,公摊内容包括以下几个局部:配电室、公共楼梯、电梯间、泵房。
第41条面积尺寸:房屋的公摊局部、面积及细微环节尺寸应当说明,经过测量的应当供应测量报告,使买受人有权可以获得准确的具体内容。
第42条面积核实:买受人有权依据测量报告对任何一个尺寸进展核实,此等核实无需困难的测量工具,仅凭于随意一个市场上购置的米尺即可进展测量。
第43条通知到场:当买受人对公共面积进展测量时,如发觉出卖人供应的尺寸与事实不符,可重新测量。
第44条违约条件:买受人对任何一个尺寸的测量结果,与出卖人供应的图纸不符,那么视为出卖人供应的公摊面积不合法,买受人有权拒绝支付公摊面积的费用。
第45条违约责任:当出现上述违约条件后,出卖人应当在3日内双倍退还公摊面积的价款,并每天支付总房价百分之一的违约金。
第5局部商品房面积
第46条公用面积:买受人购置的各公用局部名称为:_____________________。
各公用局部面积为:____________________________。
第47条专用面积:买受人购置的阳台建筑面积:_______,室内墙风光积为:______________,室内运用面积:___________,面积的数字以现有的出卖人供应的平面图纸为标准。
第48条露台面积:鉴于露台面积并不计算在买受人购置面积中,出卖人将面积为:_______平方米的露台之永久运用权交付给买受人,买受人在运用过程中无须支付物业管理费。
第49条建筑面积:
(1)面积范围:买受人所购商品房约定建筑面积为_______平方米,如经过实际测量后,面积在_______至_______平方米之间的,那么双方据实结算。
(2)面积误差:买受人所购商品房建筑面积经过实际测量后,大于_______平方米的,买受人不支付多余价款,出卖人应当据实办理产权登记。
(3)面积误差:买受人所购商品房建筑面积经过实际测量后,小于_______平方米的,出卖人应当依据与约定建筑面积的差值,双倍向买受人支付多收价款,并应据实办理产权登记。
(4)面积差异:鉴于目前买受人所购商品房面积所适用的契税为2%,如因为出卖人的缘由使面积扩大,导致买受人多支付的税费由出卖人担当;买受人不支付由于面积扩大所引起的各种费用的增加,必需支付的由出卖人担当。
第50条套内建筑面积:
(1)面积范围:买受人所购商品房约定套内建筑面积为_______平方米,如经过实际测量后,面积在_______至_______平方米之间的,那么双方据实结算。
(2)面积误差:买受人所购商品房套内建筑面积经过实际测量后,大于_______平方米的,买受人不支付多余价款,出卖人应当据实办理产权登记。
(3)面积误差:买受人所购商品房套内建筑面积经过实际测量后,小于_______平方米的,出卖人应当依据与约定套内建筑面积的差值,双倍向买受人支付多收价款,并且应当据实办理产权登记。
(4)面积费用:交房后,套内建筑面积、建筑面积与合同约定相比都发生增加的,应当按一样比例增加,建筑面积增加的比例大于套内建筑面积增加比例的,买受人无须为任何增加的面积支付费用。
(5)改变比例:交房后,套内建筑面积、建筑面积与合同约定相比都削减的,应当按一样比例削减;建筑面积削减的比例小于套内建筑面积削减的比例的,出卖人应当遵照最有益于买受人的原那么退款,买受人有权选择诸多方案中的一个。
第51条运用面积:
(1)面积范围:买受人所购商品房约定运用面积为_______平方米,如经过实际测量后,面积在_______至_______平方米之间的,那么双方据实结算。
(2)面积误差:买受人所购商品房运用面积经过实际测量后,大于_______平方米的,买受人不支付多余价款,出卖人应据实办理产权登记。
(3)面积误差:买受人所购商品房运用面积经过实际测量后,小于_______平方米的,出卖人应当依据与约定运用面积的差值,双倍向买受人支付多收价款,并且应当据实办理产权登记。
第52条面积测量:买受人有权在人住前或人住后对室内全部长度、高度尺寸进展测量;如须要对全楼进展测量的,出卖人有义务向买受人供应与本楼相关的图纸。
第53条测量方法:买受人人住前有权聘请有资质的机构人户进展测量,如双方测量结果存有差异,那么有权提请法院或有关机构进展最终确定,在此以前买受人有权先行人住。
第54条测量机构:测量机构应当是取得中心政府测绘专业管理机构颁发的测量资格的机构,没有专业资格的机构测量的数据无效。
第55条改变通知:房屋室内任何长度或高度尺寸的任何改变均为合同的变更,出卖人应当于改变时3日内书面通知买受人。
第6局部室内环境
第56条日照时间:房屋全年在日照时间最短的一天(冬至日),其窗户能够承受的满窗日照时间为_______小时。
第57条自然通风:室内通风不低于政府标准的最高要求。
第58条室内保温:室内保温不低于政府标准的最高要求。
第59条隔热保温:外墙隔热保温不低于政府标准的最高要求。
第60条噪音隔声:墙体隔声状况不低于政府标准的最高要求。
第61条电磁辐射:室内电磁辐射不低于政府标准的最高要求。
第7局部建筑设备
第62条供水品质:出卖人在买受人入住时供应24小时供水,水源为_______市政机构,压力为_______。
第63条排水品质:出卖人在人住时保证买受人室内的排水设施可以运用。室内排水共有地漏_______个,分布在卫生间、厨房。
第64条密封品质:出卖人应当在买受人人住时供应管道压力测试数据,并保证管道不会出现任何泄漏;如室内出现液体或气体的泄漏,导致买受人的装饰装修家具损坏的,出卖人应当以5倍的上述总款额作为赔偿。
第65条管线品质:出卖人承诺不在商品房内通行任何公用管线,所谓公用管线是指管线内的物、气体不干脆从今管内进入到买受人室内且供买受人单独运用,否那么买受人有权拒绝支付任何费用,在修改完成以前,不视为商品房已经交付。
第66条电梯品质:本单元共有电梯_______部,型号为:_______;保修时间为_______年;买受人可以24小时运用电梯,并可以到达商品房所处层楼,平安责任由出卖人担当。
第67条消防设施:出卖人供应的消防设施为:_______;并在交房取得消防机构的认可。
第8局部电气局部
第68条电源品质:负荷:______KVA,计费设备为:______,插座位置:______,插座数量:_____,电平面图:_______,运用时间:_______年_____月____日。如不能到达此要求,那么买受人有权退房。
第69条通讯品质:线路数量:_______条,出口位置:见图纸,运用时间为:_______年_____月_____日。
第70条其他线路:有线电视数据线:_______,出口位置在:_______,运用时间:_______年_____月_____日。
第9局部供暖燃气
第71条供暖设备:供暖设备型号为:_______,生产企业:_______。
第73条设备平安:平安运用时间20___年,出卖人保证燃气设备的平安性,并担当由此产生的产品质量责任,在产品质量争议时由出卖人证明质量问题的责任归属人。
第73条供暖效果:在室温不低于20度时每个月用气量不高于300立方米,温度:_____,湿度:_____,暖气片数量_____。
第74条暖气计费:方式及价格:_____________________。
第75条运用时间:_______年_____月_____日。如不能到达此要求,那么买受人有权退房。
第76条燃气品质:燃气设备:_______,计量设备:_______,计费方式及价格:______________。
第77条运用时间:燃气可运用时间为_______年_____月_____日。
第10局部装修标准
第78条室内装修标准为:见附件所列标准。
第79条室内装修总价格为:见附件所列价格。
第11局部周边环境
第80条周边建筑:本商品房四周_______米外无其他建筑物,从本商品房各窗户、门及门外50米内没有垃圾箱、污水处理站、供变电站、停车场等其他设施。
第81条运用道路:本商品房可运用道路为宽度不低于6米,应当可以实现人车分别。
第82条环境绿化:本商品房_______米范围内不行能再建立任何非绿化设施。
第83条气味条款:本商品房放开门窗后,不会闻到任何异味;室内在任何条件下均不会出现异味。
第84条环保噪声:本商品房放开门窗后,白天来自室外的声音不高于60分贝,夜晚不高于50分贝,室内原有设备不会产生任何声音。
第85条自用车位:出卖人向买受人供应平安停车的车位一处,详细位置为:______________,买受人无须为此车位支付任何费用,且在买受人于_______年_____月_____日时即起先运用。
第86条电磁辐射:出卖人承诺房屋室外500米内及本商品房楼上建立或允许他人建立任何电磁放射装置,包括寻呼台放射台、移动电话放射台、播送电视转发台或其他有辐射的装置。
第87条如不能到达上述各条要求,那么买受人有权退房;如买受人短暂不退房,那么出卖人向买受人按日支付违约金,违约金标准为总房价的千分之一。
第12局部社区设施
第88条社区名称:本商品房所属社区名称为:______________,本小区属于政府管理机构认可的合法社区。
第89条用地面积:本社区总用地面积为:_______,总建筑面积为:_______平方米,其中商品房面积为_______平方米,公用建筑面积为_________米。
第90条建筑总量:社区共有楼房_______幢,其中一期工程_______幢,二期工程_______幢。
第91条根本原那么:社区所属的共用设施系为社区居民生活、工作便利而建立,其功能不得侵害买受人利益。
第92条参考标准:本社区的公用设施的详细质量、数量由出卖人供应数据标准,不能供应的应当遵照出卖人的各种广告资料作为标准。
第93条绿地面积:社区绿地面积为:_______平方米,可运用时间:_______年_____月_____日,绿地率不应低于本市标准,交付时绿地率的计算方法为绿地面积与总建筑面积之比。
第94条公共设施:幼儿园_____个,面积为_______平方米,可运用时间:_______年_____月_____日;学校_____个,其中小学_____个,中学____个,面积为________平方米,可运用时间:________年____月____日;医院____(级____等)个,面积为________平方米,可运用时间:________年____月____日;停车场____个,面积为________平方米,可运用时间:________年____月____日;邮局____个,可运用时间:____年____月____日;消遣设施:________________可运用时间:_____________________邮政可运用时间:________年____月____日;电话接通时间:________年____月____日。
第95条公共交通:交通马路等级为:________,马路宽度:________,道路质量:____,可运用时间:______年____月____日。
第96条交通平安:社区内应当有人车分行的道路,以保证买受人与家庭成员平安交通,道路标识应当符合国家域本市最高标准。
第97条居住平安:交付时社区内不应当有正在建立的建筑物,在买受人可能经过的道路肯定不允许有任何可以产生坠落的物品;道路平面肯定不得有可能导致行人或车辆的坑、沟、井或其他产生危急的建筑物或构筑物。
第101条商品房标识:社区内的全部建筑物应当有明确的标识,以利于买受人的特别家庭成员能够顺当找到买受人所购商品房。
第101条建立标准:出买人承诺本社区的设计与施工标准不低于《城市居住区规划设计标准》中的最高标准,如本市有更为有利的设计标准,买受人有权适用于此标准。
第101条违约确定:对出卖人供应的各种设施是否符合约定,应当由双方协商,协商不成的,由买受人与出卖人共同随机选择三人,由其对此争议做出仲裁裁定。
第101条违约责任:出卖人违反上述约定的,应当接着履行合同,交房时间从承诺全部履行完毕之日起先计算。
第13局部房屋交付
第102条交付含义:本合同所称交付是指占有权及运用权的交付,以保证买受人可以正常运用,以实现居住目的,并不代表全部权的交付。
第103条交付时间:商品房交付时间为________年____月____日,社区设施环境交付时间为________年____月____日。
第104条交付程序:
(1)入住通知:出卖人向买受人发出入住通知书;
(2)书面签收:买受人书面签收“收到入住通知书”;
(3)钥匙收条:买受人书面签收“商品房钥匙收到条”;
(4)随附资料:出卖人供应商品房质量备案表、商品房长度高度细微环节尺寸及面积测量结果及其他合同中约定的条件。
(5)不视为交房:上述条件缺少任何一条,均不构成商品房的交付。
第105条交付验收:买受人在出卖人所建房屋完工后,可以进入室内进展视察,并可以聘请相关专家对如下工程进展评价:建筑质量、室内设施、室内外环境、社区质量及其他验收。
第106条延迟交付:当出卖人无法按期交付时,那么买受人可以做出如下选择:通知出卖人解除合同,或接着等待出卖人。
第107条交付效力;出卖人将房屋交付给买受人后,买受人即享有房屋的运用权、占有权、出租权、收益权,并有权对房屋进展装修。
第108条文件内容:商品房质量保证书及商品房运用说明书,其内容不得低于政府最高标准。
第14局部全部权证
第109条全部权取得
(1)取得标记:全部权的取得以《房屋全部权证》(简称全部权证)为标记。
(2)取得时间:从________年____月____日起先,即确认为无法取得。
(3)违约责任:一旦无法取得产权证后,出卖人应当30日内马上退还买受人已经支付的房屋款,并且赔偿买受人因此而产生的一切损失
(4)选择权利:当无法取得产权证后,买受人有权选择是否退房,如买受人同意延长,那么可向出卖人发出同意延长办证期的书面证明。
(5)全部权保证:出卖人保证出卖人目前的身份系合法的出卖人,出卖人经过审查后认为买受人目前的身份可以成为合法的购置人,因此出卖人保证买受人可在权属登记机构取得全部权证,如买受人无法取得上述证明,那么应退还买受人已经支付的房屋款。
(6)费用分担:
第110条出卖人办理:出卖人提前30天通知买受人,在买受人供应材料后60日内出卖人将办全部权证的全部资料交付给权属登记机构,出卖人承诺在________年____月____日前为买受人办理完毕全部权证。
第111条买受人办理
(1)出卖人承诺出卖人供应的资料足以使买受人通过个人行为取得有权证;买受人有权选择是否自己办理全部权证,出卖人在___年___月____日前将备案状况通知买受人,以保证买受人可独立办理全部权证。
(2)出卖人应当依据权属机构或买受人的要求供应资料,如自前述要求发出之日起30天内出卖人无法供应所需文件,那么买受人有权退房。
第112条相关责任:买受人提出退房要求后,出卖人除担当前述条款的义务外,还应当赔偿买受人的因取得全部损失所支付的其他相关费用。
第15局部初步验收与保修
第113条初步验收:鉴于商品房质量无法马上做出判定,双方认为质量的评价与验收将是一个比拟长的过程,买受人仅能对外观局部进展初步运用性评价。
第114条保修内容:主体构造、公用局部、环境设施、建筑外表局部、装修局部、室内电气局部、室内暖通局部及其他由出卖人供应的内容。
第115条质量瑕疵:如人住后发生漏水、裂缝,应当由出卖人担当责任,并马上进展修复,出卖人不得以任何理由将此责任转移至第三方如不能到达此要求,那么买受人有权退房。
第116条保修期间:____年,从________年____月____日到________年____月____日;不低于建立部《房屋建筑工程质量修理方法》的规定,当起先日期与交房日期不一样的,那么从交房日期起先,按最益于买受人的时间进展计算。
第117条故障通知:自买受人电话通知后4小时内修理人员应当到达现场,8小时内将故障解除。
第16局部前期物业管理
第118条物管公司:出卖人应当保证物业管理公司有较好的声誉,有相应的资格与实力来维护买受人的各项权利,买受人有权对物业管理公司进展选择。
第119条效劳期限:首期物业管理公司的效劳期限为1年,自________年____月____日至________年____月____日,期限届满后,由小区或本楼业主管理委员会另行确定。
第120条管理费用:保洁费:________元;治安费________元;水费________元;电费:________元;燃气费:________元;其他费用:________元。
第121条管理责任:楼内外清洁,出卖人应当在买受人楼层设立可以便利运用的垃圾收集处,至少每小时清理一次;如出卖人将此义务转让给首期物业管理公司,那么应当保证其履行义务。
第122条社区静谧:出卖人应当承诺室外瞬时躁声不高于50分贝,以保证买受人的生活舒适。
第123条证明责任:物业公司负责证明向买受人供应平安刚好达标的物业效劳,如不能证明那么视为出卖人不能供应相应水平的物业效劳。
第124条保安责任:出卖人选择的物业公司应当保证买受人及亲属和相关人员的人身平安、财产平安及汽车平安。
第125条收费范围:物业公司的收费水平不得高于本市政府的相关规定。
第126条效劳时间:物业管理的时间至少在________年____月____日以前起先,以保证买受人能够刚好享受到相应的物业管理效劳。
第17局部业主管理委员会
第127条姓名知情:当本楼居住者到达30%时,出卖人应当将其他业主的姓名及联系方法以信函形式告知买受人,以利于买受人与其他业主进展沟通。
第128条知情权利:对于出卖人供应各项证据,如证明为假那么向买受人支付总房价百分之一的违约金。
第129条组织权利:买受人有权组织业主管理委员会,出卖人应当踊跃协作,向买受人供应相应其他业主名单、可联系的电话号码,保证买受人能够与其他业主取得联系。
第130条通知权利:鉴于买受人的弱势地位,买受人有权向其他业主发布信息或通告,并就质量或物业管理问题与其他业主进展协商,出卖人不得阻碍买受人行使此权利。
第131条物品交付:出卖人应当刚好将业主管理委员会管理的财产交付运用,如不能刚好交付,那么视为出卖人情愿按本市最低生活保障收入的3倍向业主支付工资。
第18局部消费者权利爱护
第132条身份权利:买受人作为商品房商品的消费者,其知情权应当得到敬重和爱护。
第133条知情内容:施工进度,设计、施工、监理、测量、物业管理机构的资格,相关设计文件、法律文件。
第134条权利行使:买受人有权查看原件,并有权保存复印件,出卖人应当书面答复买受人提出的各项质询。
第135条监视权利:为爱护买受人的合法权利,买受人有权对施工进展监视;
第136条工期打算:出卖人将依据向有关机构供应的工期进展施工,现有的工期打算根底局部(地基土石方、构造、正负零)将于________年____月____日完成;主体构造完工时间:________年____月____日;楼外屋面装修完成时间:________年____月____日;室内装修和设施安装:________年____月____日;交付运用:________年____月____日。
第137条买受人权利:当出卖人无法在上述约定打算内完成相应任务时,除非出卖人提出相应的担保,买受人有权提出解除合同;无须等待最终交房日期。
第138条验收范围:商品房质量、商品房面积、环境质量、环境面积、水、电、暖、燃气等可能影响商品房质量及居住质量的全部方面。
第139条验收方式:买受人有权查阅相关文件原件,并有权复印;买受人有权聘请相关专家进入商品房内部进展鉴定。
第140条验收文件:出卖人应在商品房工程竣工后90天内,提交市建筑质量管理机构出具的质量检测报告。
第141条欺诈责任:出卖人不能证明自己向买受人供应的许可文件复印件与真实的许可文件系一样内容的,视为对买受人的欺诈。
第142条消费者组织:买受人在签订本合同后,即有权组织其他消费者对出卖人的施工或管理进展监视,行使《消费者权益爱护法》中规定的各项权利。
第143条撤销权:鉴于买受人的弱势地位,因此买受人有权在签属各种协议后三年内就其中的不同等条款提出行使撤销恳求权。
第19局部担保权利
第144条定金状况:本合同签订之前,买受人已经于________年____月____日向出卖人支付定金________元,如出卖人不能按时交房,那么除担当买受人的延期交付的支付违约金的责任外,还担当不能交付的双倍返还定金的责任。
第145条土地抵押:出卖人保证在买受人取得《房屋全部权证》前不得以任何形式将土地运用权进展抵押。
第146条抵押知情:买受人有权在任何时候,要求出卖人供应《土地运用权证》,出卖人在买受人发出通知之日起三天内不能供应的,那么视为出卖人违约。
第147条商品房抵押:出卖人保证此商品房在转移全部权以前未经过任何抵押,出卖人保证此商品房在向买受人转移全部权过程中不会进展任何形式抵押。
第148条商品房担保:出卖人保证不以此商品房为标的进展任何形式的担保,如发生此等状况,买受人有权在行使撤销权。
第149条无效担保:出卖人保证本合同的有效性,如本合同无效责任那么由出卖人担当,担当赔偿责任的赔偿范围为本合同所列的买受人各项损失。
第20局部变更权利
第150条合同变更:当出现买受人婚姻改变、买受人生理改变、买受人行为实力改变、买受人支付实力改变、买受人经营状况改变时,双方应对合同进展变更。
第151条通知方式:出卖人应当以书面形式通知买受人关于出卖人资格的任何变动,没有买受人的书面签字,此变动不对买受人产生任何效力。
第152条权利转让:未经买受人书面认可,出卖人不得随意转让本合同中的权利和义务;已经转让的,买受人有权向受让人与转让人共同主见合同约定的权利。
第153条买受人变更:如买受人在本合同执行期间,家庭成员发生改变,出卖人应当依据买受人的要求,对本合同进展相应的修改;当离婚时,出卖人应当依据买受人的离婚协议或判决或调解书,将合同的买受人变更为买受人指定的人。
第154条权利变更:买受人有权将自己的全部权利和义务转让给自己的家庭成员,现有的合同条款无条件适用于新的买受人。
第155条通知方式:买受人的任何变更应当以书面形式以挂号送达或亲自送达。
第21局部合同的终止与解除
第156条合同终止:出卖人按时按质交付商品房,买受人对商品房质量、环境质量、物业管理效劳没有提出任何异议;或合同法规定且买受人书面认可的其他情形。
第157条解除条件:出卖人没有按时交付商品房、或出卖人没有按约定供应商品房质量或环境质量、或出卖人不能交付商品房、或出卖人不能履行本合同约定的其他责任时均可构成买受人退房的正值事由。
第158条解除后合同的处理:出卖人返还买受人已经支付的全部项款(包括银行贷款及公积金贷款),并且赔偿买受人的全部损失,对于延迟交付的应当支付违约金,对于不能交付的还应当支付两倍定金。
第22局部退房条款
第159条根本原那么:双方通过协议或判决或仲裁退房的,应当遵照本局部规定的退房程序进展;双方在计算本合同中任何一项费用或金额时须要涉及比例计算的,均以总房价为依据。
第160条退房通知:买受人提出退房要求的,可以通过挂号信或传真或电话的形式向出卖人提出;有一名证人(与买受人的身份关系不受限制)证明的,也应当认为出卖人通过口头提出过退房要求。
第161条退房程序:买受人提出退房要求后15日内,出卖人应当退还买受人已经支付的全部房款。
第162条退还房款:出卖人应当在买受人发出退房通知后将全部购房款返还给买受人,并且办理完毕向公积金管理机构或贷款银行还款手续。如无法办理完成前述内容,那么自________年____月____日至买受人取得全部房款之日,出卖人应当每天向买受人支付总房款千分之一的违约金。
第163条个人房款:出卖人在解除合同前先向买受人退还个人支付的购房款;不能支付的,那么出卖人向买受人按日支付违约金,违约金标准为总房价的千分之一。
第164条银行借款:自买受人发出要求退还房款的通知后,出卖人应当担当买受人向银行归还贷款的义务,并且使银行向买受人出不已经还清全部贷款的协议或合同。
第165条借款合同:出卖人应当担当要求银行与买受人解除合同的义务,如不能解除,那么由出卖人担当向银行归还借款的义务。
第166条双倍定金:出卖人还应当向买受人支付双倍定金,买受人有权因为基于出卖人不能履行的违约而取得双倍定金,同时基于出卖人延期履行而取得延期交付的违约金。
第167条支付违约金:出卖人还应当依据本合同的约定向买受人支付其他各种违约金。
第168条其他费用:出卖人支付上述钱款后,买受人有权依法或依约要求支付其他费用。
第169条其他损失:出卖人还应当依据本合同的约定和事实状况赔偿损失,此种损失包括但不限于各种干脆损失。
第170条退房责任:如在________年____月____日无法退还;房款,应双倍返还定金;上述工程的最终还款期限为________年____月____日,每延迟一日,出卖人向买受人支付千分之一的违约金。
第171条制止行为:在出卖人没有向买受人还清上述款项前,出卖人不得将买受人已经购置的房屋出售、转让或抵押给其他任何人。
第23局部违约责任
第173条责任前提:本合同所述内容为是对双方在合同履行过程中权利和义务确实认,如出卖人不能满意合同条款中的条款,那么买受人有权要求出卖人担当违约责任。
第173条责任明列:买受人有权选择适用以下违约责任,向出卖人主见权利:
(1)全部房款:返还买受人已经支付的全部款项(包括银行贷款及公积金贷款);
(2)全部损失:出卖人赔偿买受人的全部损失;
(3)违约金:出卖人向买受人按日支付相当于总房价千分之一的违约金;
(4)双倍定金:出卖人向买受人双倍返还定金;
(5)权利选择:买受人有权就上述违约责任的一局部先行主见权利;一局部权利的实现并不说明买受人放弃其他权利。
第174条选择权利:当出卖人发生违约时,在确定责任时如发生违约金与返还定金同时适用时,出卖人应当一并给付,除非买受同意不适用选择条款。
第24局部买受人损失
第175条现实损失:买受人的损失包括以下各项现实损失,支付的房款、买受人贷款利息、买受人已支付房款利息、购置商品房所产生的交通费用、保险费用、查阅资料的费用、公证费用、误工赞用、诉讼费用、仲裁费用、律师费用。
第176条预期损失:买受人的损失还包括以下各项可以预见的费用:租赁其他居住地产生的租赁费用、因外界影响无法正常居住而外出租房的费用。
第177条损害损失:医疗费用、误工损失;如因为出卖人供应的设备导致买受人或其亲友伤残的应支付至少10万元至50万元赔偿金给受害人,导致死亡的应支付300万元赔偿金给继承人。
第178条律师费用:买受人因为商品房质量、商品房面积、商品房交付时间、商品房环境向出卖人提起诉讼或仲裁申请,出卖人应当担当买受人的律师费用。
第25局部争议与其他
第179条当本合同产生争议时,买受人有权选择仲裁或诉讼;如选择仲裁,那么仲裁管辖机构为:北京仲裁委员会;如选择诉讼,选择法院为:_________。
第180条诉讼或仲裁条款:由于买受人在购置房屋中处于弱势地位,而且诉讼本钱相对较大,因此买受人可先就定金或违约金或全部房款或局部房款或其他损失提出。
第181条相关原那么:鉴于出卖人在购置过程中处于优势地位,那么双方在相关问题有争议时,出卖人负责证明自己没有过错或没有违约,不能证明的那么视为买受人有过错或有违约行为。
第182条证明责任:买受人在向出卖人主见权利时,出卖人有证明买受人已经放弃权利要求的义务,否那么认为买受人主见过此等权利。
第183条适用法律:如各级政府公布新法律、法规、规章、范、标准,出卖人应当将法律文本供应给买受人,将复印件交付买受人,买受人有权进展选择。
第184条法律冲突:在本合同履行过程中,如各种相关法律、法规、规章、标准、标准之间有冲突之处,买受人有权选择适用条款。
第185条通知:出卖人在合同履行过程发生的各种问题应当在发生之日起3日内书面通知买受人,如没有书面通知,那么视为没有发生任何不行抗力。
第186条语言:本合同及其他相关文件均运用汉语,文字为中心政府公布运用的现行简化汉字,如需变更语言,需经当事人双方书面同意。
第187条本合同一式6份,双方各执3份;买受人与出卖人代理人共同签字后生效。
第26局部合同附件
第188条出卖人资料:出卖人营业执照、出卖人资质证、出卖人代理人身份证、买受人身份证。
第189条买受人资料:买受人身份证复印件,其他代理人身份证复印件。
第190条许可文件复印件:市政府立项证明、土地运用权证、建立工程规划许可证、建立用地规划许可证、房屋销售许可证、开工证、房屋竣工验收报告、商品房运用说明书、商品房质量保证书。
第191条技术文件复印件:商品房平面图、电气平面图、供水平面图、供暖平面图、其他线路平面图、装修平面图、细部施工图。
第192条上述及其他文件,如须要确定买受人是否收到,那么以买受人供应的收据为依据。
第27局部法律法规及标准
第193条根本权利:民法通那么、合同法。
第194条继承婚姻:继承法、婚姻法。
第195条担保保险:担保法、保险法。
第196条消费权益:消费者权益爱护法、广告法。
第197条土地权利:土地法及实施细那么、城镇国有土地运用权出让和转让暂行条例、本市实施《城镇国有土地运用权出让和转让暂行条例》方法。
第1101条房产权属:城市房地产管理法、权属登记管理方法、房地产经营管理条例、商品房销售管理法。
第1101条商业隐私:反不正值竞争法。
第200条学问产权:商标法、专利法、著作权法。
第201条规划建筑:规划法、北京城市规划条例、建筑法、本市建筑市场管理条例。
第202条销售许可:城市商品房预售管理方法、本市内销商品房管理暂行规定(95—4—18)、房地产开发经营管理条例、本市城市房地产开发经营管理条例。
第203条面积质量:建立工程质量管理条例、建筑质量管理条例、市建筑质量管理条例、住宅设计标准、本市建立工程质量条例、商品房销售面积测量与计算。
第204条小区规划:城市居住区规划设计标准、建立部及有关机构颁发的各种强制性规定。
安置房买卖合同模板2
甲方(出卖方):身份证号码:
乙方(购置方):身份证号码:甲乙双方经过友好协商,就房屋买卖一事,在同等、自愿、诚恳信用的前提下,达成如下协议:
第一条根本状况
1、甲方自愿将以下房屋出售给乙方,乙方也已充分了解该房屋详细状况,并自愿购置该房屋。该房屋详细状况如下:
(1)该房屋座落于,建筑面积为平方米;套内建筑面积__________平方米,公共部位与公用房屋分摊建筑面积____________平方米;
(2)该房屋的全部权证证号为;
(3)该房屋平面图及其四至见房产证。
2、附属于该房屋的阳台、走道、楼梯、电梯、楼顶、装修、卫生间、院坝等其他设施、设备,将随该房屋一并转让,且转让价格已包含在上述房屋的价款中,乙方不再另行支付价款。
3、该房屋占用范围内的土地运用权及其他相关权益随该房屋一并转让。
其次条保证
甲方保证已照实陈述上述房屋权属状况和其他详细状况,保证该房屋没有设定担保、抵押等任何权属纠纷,保证该房屋不受他人合法追索。
第三条房价款与付款方式
1、甲、乙双方经协商相同,上述房屋(包含第一条其次款列明的配套设施等)总房价款为:元整(小写:¥元)。
2、支付方式、支付时间
(1)甲、乙双方同意,乙方在本合同签订之日支付给甲方人民币万元
整,(小写:¥元),作为乙方购置甲方房屋的定金。
(2)在房屋产权证、土地运用权证等相关过户手续办理完毕之日起3日内,乙方一次性支付剩余房款万元(小写:¥元)。
3、甲方在每次收取付款后,应当向乙方开具收款凭证,并注明收款时间。
第四条交付期限
1、甲、乙双方同意,双方应于本合同签订生效且乙方支付定金之日起3日内到房地产主管部门办理过户手续。
2、甲、乙双方同意,甲方应于房屋产权证、土地运用权证等相关过户手续办理完毕且乙方全额支付房款次日正式交付该房屋;甲方保证正式交付给乙方的房屋为空房。
3、甲、乙双方应于房屋正式交付乙方后3日内向有关部门申请办理相关附属设施和相关权益的更名手续。
4、甲方应于合同签订生效之日起3日内将其落户于该房屋的户籍关系迁出。
5、办理以上手续应当缴纳的相关费用,由甲、乙双方按国家规定各自担当。
6、甲方未按规定履行以上义务的,那么按本合同约定担当违约责任。
第五条违约责任
1、在办理房屋产权及土地运用权移转过户登记时,甲方应出具申请房屋产权移转给乙方的书面报告及主管部门要求的其它文件。如须要甲方出面处理的,不管何时,甲方应予帮助。如因甲方的延误,致影响过户登记,因而遭遇的损失,由甲方负赔偿责任。
2、甲方如不按本合同规定的日期办理房产过户以及交付房屋,每逾期1天按房价的总额3‰计算违约金给与乙方。逾期超过3个月时,乙方有权解除本合同,甲方除应按本条约定支付违约金外,同时应双倍返还定金以及返还乙方已支付的全部房价款。
3、乙方全部或一局部不履行本合同约定的日期给付房价款时,其逾期局部,乙方应加付按日3‰计算的违约金给与甲方。逾期超过3个月时,甲方有权解除本合同。
第六条其他
1、该房屋正式交付前,甲方应结清物业管理、水、电、燃气、有线电视、通讯等相关杂费。
2、本合同未尽事宜,甲、乙双方可另行订立补充条款或补充协议。补充条款或补充协议以及本合同的附件均为本合同不行分割的局部。
3、甲、乙双方在履行本合同中假设发生争议,应协商解决。协商不成的,任何一方均可向房屋所在地人民法院提起诉讼。
4、本合同一式份。其中甲方留执份,乙方留执份,为申请房屋全部权转移登记提交房屋权属登记机关一份。均具有一样的法律效力。
5、本合同自甲乙双方签订之起生效。
甲方(签章):乙方(签章):
联系电话:联系电话:
签约日期:签约日期:
安置房买卖合同模板3
合同双方当事人:
出卖人(甲方):______________________(以下简称甲方)
身份证号码:
(房屋共有产权人)_______身份证号码:
(房屋共有产权人)_______身份证号码:
(房屋共有产权人)_______身份证号码:
以上_______人是本合同中所述房屋的共有产权人。
买受人(乙方):______________________(以下简称乙方)
身份证号码:
依据《中华人民共和国经济合同法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》及其他有关法律、法规之规定,甲、乙双方在同等、自愿、协商相同的根底上,就乙方向甲方购置房产签订本合同,以资共同信守执行。
第一条、房屋的根本状况:
甲方房屋座落在________________________________,位于第____层,共______(套)(间),房屋构造为________,建筑面积为______平方米,房屋用途为_______。并附带_________一间,位于___________________,面积为______平方米。(详见土地房屋权证第_______________号)。乙方对甲方所要出售的房屋做了充分了解,情愿购置该房屋。
其次条、房屋内部设施设备:
包括__________________________________________。
第三条、本合同中所述房屋为_____________________,是________________________的家庭(夫妻)共同财产。原建房售房单位允许转卖,该房屋没有产权纠纷,不存在房屋抵押,债权债务,以及其他权利瑕疵。交易后如有上述未清事项,由甲方担当,乙方不负任何责任。
第四条、上述房产的交易价格:
成交价格为:人民币___________元整(大写:____拾____万____仟____佰____拾____元整)。
第五条、付款时间与方法:
甲乙双方同意以现金付款方式一次性付款,并已在__年____月___日将首付款(定金)人民币____拾____万____仟____佰____拾____元整交付甲方,付首款付款当天甲方开出收款收条给乙方,并注明收款数额及款项用途。其次笔房款人民币_壹_拾_壹_万元整于_20____年____月___日付给甲方,第三笔(尾款)房款人民币____拾____万____仟____佰____拾____元整于甲方将本合同所述房屋中的全部户口迁出当日(_20____年____月___日)付给甲方。
第六条、房屋交付:
甲方应在交房当日(__年____月____日)将拆迁安置房屋相关的全部手续、余款、拆迁补偿款等一切和该出售房有关的文件及票据交付乙方(以各项文件及票据为证明)。甲方于房屋交付运用时将交易的房产及其附带_______的钥匙全部交付给乙方。
第七条、户口迁出:
甲方应在房屋交付(__年____月___日)前将本合同所述房屋中的全部户口迁出。
第八条、甲方逾期交付房屋及逾期户口迁出的违约责任:
除人力不行抗拒的自然灾难等特别状况外,甲方如未按本合同第六条规定的期限将该房屋交给乙方运用,乙方有权按已交付的房价款向甲方追究违约金。逾期不超过_叁拾_天,违约金自约定房屋交付之日其次天起至实际交付之日止,每延期一日(遇法定节假日顺延),甲方按乙方已支付房价款金额的_壹_%(大写数字)向乙方支付违约金,合同接着履行;逾期超过_陆拾_天(大写数字),那么视为甲方不履行本合同,乙方有权按以下第____种约定,追究甲方的违约责任。
1.甲方按乙方累计已付款的_贰拾_%(大写数字)向乙方支付违约金,合同接着履行,并在本合同第六条约定的实际交付之日起_玖拾_天内交付房屋。
2.终止合同,甲方将乙方累计已付款全额还与乙方,按_壹拾%_利率付给利息。
3._________________________________________。
如甲方存心隐瞒此房屋的原产权所属人、房屋位置、质量问题,影响乙方的居住及运用时,乙方有权要求退房,一切损失由甲方担当(是否要注明损失的范围?)。
甲方如在规定的此房屋户口迁出时间内未将本合同所述房屋中的全部户口迁出,即视为甲方违约,并支付乙方违约金贰仟元整,并应在三十天办理完毕全部户口迁出手续。
第九条、关于产权登记的约定:
本房屋以后假设遇到须要办理房屋产权证,土地证等其它手续,经甲乙双方协商,按以下第____种约定进展。
1、在乙方实际接收该房屋之日起,甲方帮助乙方在房地产产权登记机关规定的期限内(______天)向房地产产权登记机关办理权属登记过户手续。如因甲方的过失造成乙方不能在双方实际交接之日起_____天(大写数字)(遇法定节假日顺延)内取得房地产权属证书,乙方有权提出退房,甲方须在乙方提出退房要求之日起______天(大写数字)内将乙方已付款退还给乙方,按_______________利率付给利息,并按已付款的______%(大写数字)赔偿乙方损失。
2、乙方自愿在收到甲方的房屋及其手续后,延缓办理房屋产权证,土地证及其过户手续。但如乙方有办理房屋产权证,土地证及其过户手续的须要,向甲方提出书面要求,甲方应当供应一切与之有关的手续及资料(原房屋产权人的产权证及国土证,原房屋产权人结婚证及复印件,原房屋产权人夫妻双方身份证复印件,其他房屋共有人同意出售的书面看法等),并帮助乙方在房地产产权登记机关规定的期限内(______天)向房地产产权登记机关办理权属登记手续,不得用任何方式拒绝阻挠。如因甲方的过失造成乙方不能在乙方向甲方提出书面要求起_____天(大写数字)(遇法定节假日顺延)内取得房地产权属证书,乙方有权提出退房,甲方须在乙方提出退房要求之日起______天(大写数字)内将乙方已付款退还给乙方,按_______________利率付给利息,并按已付款的______%(大写数字)赔偿乙方损失
3、因本房建房售
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 小额充值代理合同范本
- 广告设计战略协议合同
- 托运合同发票补充协议
- 工伤赔偿款协议书范本
- 山西药品采购合同范本
- 家居设计租赁合同范本
- 广告设计营销合同范本
- 委托销售槟榔合同范本
- 高考物理单元总复习牛顿第一定律牛顿第三定律新人教版教案
- 公开课教案教学设计苏教初中语文七上古代寓言二则一二(2025-2026学年)
- 沥青维护工程投标方案技术标
- 深圳机场突发事件应急预案
- 水电站建筑物课程设计
- 个人借款合同个人借款协议
- 生物科技股份有限公司GMP质量手册(完整版)资料
- 儿童行为量表(CBCL)(可打印)
- 地貌学与第四纪地质学总结
- 2023年德语专业四级考试真题
- GB/T 36713-2018能源管理体系能源基准和能源绩效参数
- 温度仪表基础知识课件
- OnyxWorks使用注意说明
评论
0/150
提交评论