2023年监理工程师之交通工程目标控制综合检测试卷A卷含答案

2023年监理工程师之交通工程目标控制综合检测试卷A卷含答案单选题（共100题）1、关于监督施工单位按已批准的施工方案组织中的专项安全施工方案实施的说法，错误的是（）。A.危险性较大的分部分项工程必须按照批准的专项安全施工方案进行施工B.在施工过程中需要对专项安全施工方案进行修改的，必须报原批准部门同意C.建设单位项目负责人应对危险性较大的分部分项工程专项施工方案的实施进行重点监督检查D.在施工过程中需要对专项安全施工方案进行修改的，不得擅自修改【答案】C2、采用（）的计价模式的招标文件中，招标人可以不提供工程量清单，由投标人自行编制工程量清单并报价。A.总价合同B.单价合同C.成本加酬金合同D.成本加罚金合同【答案】A3、根据规定，符合转让探矿权应当具备的条件包括（）。A.自颁发勘查许可证之日起满2年B.在勘查作业区内发现可供进一步勘查或者开采的矿产资源C.完成规定的最低勘查投入D.探矿权属有争议E.尚未缴纳探矿权使用费.探矿权价款【答案】A4、下列关于岩爆发生所需地层的岩性条件，正确的是（）。A.埋深大的隧道B.结构完整或基本完整的脆性硬岩地层C.漂卵石地层D.土中粘土矿物成分主要由亲水性矿物组成【答案】B5、为了实现对进度的有效控制，监理工程师采取的经济措施是（）。A.建议建设单位与施工单位协商，对非施工单位原因造成的应急赶工给予合理的赶工费用B.督促施工单位做好施工机械、人员、资金和材料的组织调度工作C.严格控制合同变更，对各方提出的工程变更，监理工程师应严格按照规定程序进行管理D.加强工程延期和索赔管理【答案】A6、专家论证前专项施工方案应当通过（）审核和（）审查。A.施工单位，总监理工程师B.施工单位，驻地监理工程师C.监理单位，总监理工程师D.监理单位，驻地监理工程师【答案】A7、台背与墙背填筑施工时，二级及二级以上公路应按设计做好过渡段，过渡段路堤压实度应不小于（）%。A.94B.95C.96D.97【答案】C8、根据《公路工程施工安全技术规范》的规定，不属于危险性较大的分部分项工程是（）。A.高度18m的土质边坡处理B.水深15m的围堰工程C.深度7m的挡墙基础D.高瓦斯隧道【答案】A9、在施工阶段，监理机构应派专人对施工现场安全情况巡视检查，对发现的各类安全隐患，应（）通知施工单位，并督促其立即整改;情况严重的，监理机构应及时下达工程停工令，要求施工单位停工整改，并同时报告建设单位。A.口头B.书面C.邮件D.现场【答案】B10、下列工作内容中，属于进度监测系统过程的是（）。A.分析产生进度偏差的原因B.定期召开现场会议C.采取进度调整措施D.分析偏差对后续工作和总工期的影响【答案】B11、对于沥青混合料配合比设计中沥青混合料组成及各参数，对交通量大、轴载重的道路，在通常情况下，连续级配宜成为（）形的级配范围。A.XB.AC.SD.D【答案】C12、三辊轴整平机应按作业单元分段整平，作业单元长度宜为10～30m。振捣机振实与三辊轴整平两道工序之间的间隔时间不宜超过（）。A.9minB.12minC.15minD.18min【答案】C13、洞外平面控制网、高程控制网应不定期复测，复测周期不大于（）个月。A.3B.4C.5D.6【答案】D14、沥青混合料压实（）以后，应对其厚度、密实度进行抽样试验。A.7hB.10hC.12hD.15h【答案】C15、关于路堤填筑要求的说法，错误的是（）。A.每种填料的填筑层压实后的连续厚度宜不小于500mmB.填方作业分段施工时，接头部位如不能交替填筑，先填筑路段应按1：1~1：1.2的坡度分层预留台阶C.应水平分层、分段铺料、分段整平、分层压实D.碾压原则为：先压边缘后压中间，先慢后快，先振动后静压【答案】D16、对因施工原因而产生的质量缺陷的修补和加固，应先由（）提出修补方案及方法，经监理工程师批准后方可进行。A.施工单位B.发包单位C.业主D.项目经理【答案】A17、专职安全生产管理人员配备数量中，5000万元以上不足2亿元的按每5000万元（）的比例配备。A.不少于1名B.不少于5名C.至少配备1名D.至少配备5名【答案】A18、后张法张拉时，结构或构件混凝土的强度、弹性模量（或龄期）应符合设计规定；设计未规定时，混凝土的强度应不低于设计强度等级值的（），弹性模量应不低于混凝土28d弹性模量（）。A.75%，75%B.75%，80%C.80%，75%D.80%，80%【答案】D19、（）应落实事故隐患排查治理和防控责任制度，组织事故隐患排查治理工作。A.建设单位B.监理单位C.施工单位D.设计单位【答案】C20、在项目进度监测过程中，一旦发现出现严重的进度偏差时（）必须认真分析产生的原因及对后续工作和总工期的影响，及时督促承包人采取合理的调整措施进行处理，确保进度目标的实现。A.建设主管部门B.发包人C.设计人D.监理工程师【答案】D21、填挖土石方总量在（）立方米以上的开发建设项目，应当编报水土保持方案报告书。A.5000B.10000C.15000D.20000【答案】B22、流水施工中，每一施工过程在单位时间内所完成的工程量称为（）。A.流水段B.流水强度C.流水节拍D.流水步距【答案】B23、对于沥青路面施工阶段质量控制，热拌沥青混合料面层混合料的压实，（）应采用钢轮压路机或振动压路机（静压）。A.初压B.复压C.终压D.以上均是【答案】A24、落实监理机构中进度控制的人员、具体任务和职能分工属于进度控制中的（）。A.组织措施B.经济措施C.合同措施D.信息管理措施【答案】A25、费用监理的方法不包括（）。A.反馈监理B.前馈监理C.过程监理D.跟踪监理【答案】D26、某企业从设备租赁公司租借一台价格为100万元的设备，总租期和寿命期均为36个月，每月初支付租金，年名义利率为12％，则月租金为（）万元。A.3.10B.3.29C.3.32D.3.47【答案】B27、某工程有5个施工过程，分4个施工段组织固定节拍流水施工，流水节拍为2天。则流水施工工期为（）天。A.12B.14C.16D.18【答案】C28、下列属于隧道浅埋段施工原则的是（）。A.长开挖B.晚封闭C.速反馈D.弱支护【答案】C29、下列关于林权流转的表述中，正确的有（）。A.林权流转合同，可以书面，可以口头B.通过家庭承包取得的林权采取转让方式流转的，应当经发包方同意C.村集体经济组织可以不对受让方的资信情况和经营能力进行审查，直接签订合同D.采取转包.出租.互换或者其他方式流转的，应当报发包方备案E.林权可以依法采取转包方式流转，但不得改变林地用途和防护林.特种用途林的性质【答案】B30、试验路段铺筑后、正式施工前，（）应共同检查、验收路面的基层、封层或夹层或滑动层、应力吸收层的质量。A.施工单位和建设单位B.建设单位和监理机构C.施工单位和监理机构D.施工单位、建设单位和监理机构【答案】C31、某公司从银行借款5000万元，年复利率i=10%，试问5年后一次需支付本利和（）万元。A.6052.56B.7320.50C.7551.65D.8052.55【答案】D32、石油沥青的牌号主要是根据针入度、延度和软化点指标划分的，并以（）值表示。A.延度B.针入度C.软化点D.密度【答案】B33、某公司计划在5年内每年年末投资300万元。年利率为6％，按复利计息，则第5年末可一次性回收的本利和为（）万元。A.1556.41B.1253.22C.1691.13D.1595.40【答案】C34、防水层铺设施工，防水板铺挂时应适当松弛，松弛系数可以是（）。A.1.0B.1.1C.1.5D.1.7【答案】B35、下列不属于辅助施工过程的是（）。A.维修压路机B.材料加工C.开挖基坑D.生产压缩空气【答案】C36、根据《关于调整和完善固定资产投资项目资本金制度的通知》规定，公路项目固定资产投资的最低资本金比例为（）。A.30%B.25%C.20%D.40%【答案】C37、面层水泥混凝土使用的机制砂细度模数宜在（）。A.2.0～3.1B.2.3～3.7C.2.0～3.7D.2.3～3.1【答案】D38、（）应落实事故隐患排查治理和防控责任制度，组织事故隐患排查治理工作。A.建设单位B.监理单位C.施工单位D.设计单位【答案】C39、施工单位主要负责人和安全生产管理人员未按照规定经考核合格的，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处（）的罚款。A.1万元以下B.1万元以上2万元以下C.1万元以上3万元以下D.5万元以下【答案】B40、在项目的控制系统中，（）分系统贯穿于项目实施的全过程。A.组织B.程序C.手段D.信息【答案】D41、隧道工程安全风险评估包括（）。A.初步风险评估和详细风险评估B.一阶段风险评估和二阶段风险评估C.总体风险评估和专项风险评估D.定性风险评估和定量风险评估【答案】C42、确属必需可由县级以上人民政府依法批.准划拨的用地有()。.A.国家机关用地B.军事用地C.公益事业用地D.交通用地E.工业用地【答案】A43、钢筋混凝土桥、预应力混凝土桥、木桥是按（）来划分的。A.主要承重结构所用的材料B.使用性质C.承重构件受力体系D.跨越障碍的性质【答案】A44、关于季节性冻土地区路基施工说法不正确的是（）。A.季节性冻土地区路基宜在非冰冻季节施工B.高速公路、一级公路的土质路堤以及半填半挖地段、填挖交界处，不得在冰冻期施工C.越冬路基压实度应满足设计及规范要求D.春融期路基宜在开春后施工【答案】D45、生产经营单位违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度等规定，或因其他因素在生产经营活动中存在的可能导致安全生产事故发生的人的不安全行为、物的不安全状态、场所的不安全因素和管理上的缺陷的是指（）。A.安全生产隐患B.安全生产缺陷C.安全生产不安全状态D.安全生产不安全行为【答案】A46、水泥混凝土路面纵向裂缝换算为损坏面积时，应该用裂缝长度乘以（）。A.0.1mB.0.2mC.0.5mD.1m【答案】D47、支付证书签署确认表是（）的联合用表。A.监理单位和建设单位B.监理单位和施工单位C.施工单位和建设单位D.施工单位和设计单位【答案】A48、国务院有关部门、设区的市级以上地方人民政府及其有关部门，对其组织编制哪些规划应当进行环境评价，并编写有关环境影响的篇章或者说明的规划草案或者报告书，否则规划的审批机关不予审批？（）A.土地利用的有关规划B.区域、流域、海域的建设、开发利用规划C.工业、农业、畜牧业、林业的有关专项规划D.能源、水利、交通、城市建设、旅游、自然资源开发的有关专项规划【答案】A49、以下安全责任中，不属于监理单位的安全生产责任的是（）。A.审查专项施工方案B.向施工单位提供场地及地下管线资料C.对建设工程安全生产承担监理责任D.应按照法律法规、规章和标准实施监理，并对工程项目安全生产承担监理责任【答案】B50、当被评估项目含多个合同段时，总体风险评估应由（）牵头组织，专项风险评估工作仍由合同施工单位具体实施。A.建设单位B.监理单位C.设计单位D.咨询公司【答案】A51、下列经济效果评价指标中，属于动态评价指标的是（）。A.投资收益率B.偿债备付率C.内部收益率D.借款偿还期【答案】C52、由于发包人的原因发生暂停施工的紧急情况，承包人可先暂停施工，并及时向监理人提出暂停施工的书面请求。监理人在接到书面请求后的（）小时内予以答复。A.立即B.12C.24D.36【答案】C53、施工单位主要负责人和安全生产管理人员未按照规定经考核合格的，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处（）的罚款。A.1万元以下B.1万元以上2万元以下C.1万元以上3万元以下D.5万元以下【答案】B54、调值公式计算时固定要素比重为0.5，人工费是可调因素的一半，人工费的比重为（）。A.0.5B.0.25C.0.2D.0.3【答案】B55、下列属于施工进度控制措施中合同措施的是（）。A.审查承包人的施工技术方案，使承包人在合理的状态下施工。B.建立计算机网络系统，采用信息化施工管理手段，对工程进度实施动态控制。C.编制进度控制工作细则，指导现场专业监理工程师和监理员有的放矢地实施进度控制D.加强工程延期和索赔管理【答案】D56、由于监理人未能按合同约定发出指示、指示延误或指示错误而导致承包人费用增加或工期延误的，由（）承担赔偿责任。A.发包人B.监理人C.承包人D.发包人和承包人共同【答案】A57、施工前监理工程师应审查施工单位申报的原材料、混合料试验资料，对主要原材料应独立取样进行（）。A.标准试验B.平行试验C.工艺试验D.验收试验【答案】B58、自高处向模板内倾卸混凝土时，应防止混凝土离析。直接倾卸时，其自由倾落高度不宜超过（）。A.2mB.5mC.7mD.10m【答案】A59、以下关于环境纠纷处理的说法正确的是:（）A.环境行政纠纷，可以通过环境行政复议和环境行政诉讼解决B.对于环境行政诉讼时效，环境保护法作了不同于行政诉讼法的规定。当事人对行政复议决定不服的诉讼时效为15天。直接向人民法院起诉的，诉讼时效为15天C.环境行政调解处理不是环境纠纷处理的必经程序，对调解处理决定不服的，不能提起行政诉讼，而应提起以对方当事人为被告的环境民事诉讼D.环境民事诉讼时效为3年，从当事人知道或者应当知道受到污染损害时起计算【答案】A60、环境影响报告书应当由（）编制。A.建设单位B.环境影响评价机构C.环境保护行政主管部门D.具有相应资质的环境影响评价机构【答案】D61、桩长超过（）桩基内宜布置声测管，一般布置3～4根。A.20mB.30mC.40mD.50m【答案】C62、平安工地建设考核评价按照百分制计算得分，考核结果在（）分及以上的评定为合格，否则评为不合格。A.60B.70C.75D.80【答案】B63、以下选项应单独计量的是（）。A.模板B.脚手架C.螺栓D.主筋【答案】D64、施工单位应在进行荷载试验前至少（）向监理工程师提交一份测试设备、方法、步骤及测试要求的计划，报监理工程师批准。A.7dB.14dC.28dD.35d【答案】B65、施工前应由（）对控制性桩点进行现场交桩，并应在复测原控制网的基础上，根据施工需要适当加密、优化，建立施工测量控制网。A.建设单位B.监理单位C.勘察设计单位D.施工单位【答案】C66、监理合同签订之日至工程开工令确定的合同工程开工之日为（）的监理工作。A.施工准备阶段B.施工阶段C.交工验收与缺陷责任期D.竣工验收阶段【答案】A67、下列不属于混凝土下部结构的是（）。A.桥台混凝土B.桥墩混凝土C.台帽混凝土D.基础混凝土【答案】D68、对于梁式桥标准跨径是指（）A.桥跨结构相邻两支座中心之间的距离B.相邻两个桥墩中心之间的距离C.相邻桥墩（台）间净距D.梁板的长度【答案】B69、流水强度又称流水能力、生产能力，它属于（）。A.时间参数B.工艺参数C.空间参数D.仿真参数【答案】B70、合同解除后，因未及时退货造成的损失由（）承担。A.承包人B.发包人C.监理人D.责任人【答案】D71、施工方案需要专家论证、审查时，专家组论证、审查的内容不包括（）。A.专项施工方案内容是否完整B.安全施工的基本条件是否满足现场实际情况C.专项施工方案编审程序是否符合要求D.专项施工方案计算书和验算依据是否符合有关标准规范【答案】C72、软土地区路堤施工期间，坡脚水平位移速率24h应不大于（）mm。A.3B.5C.8D.10【答案】B73、沿海地区或冬季撒除冰盐的路面或桥面中可掺入或复配（）。A.引气剂B.高效减水剂C.阻锈剂D.引气高效减水剂【答案】C74、关于水泥混凝土路面的水泥选用原则，正确的是（）。A.重交通荷载等级的公路面层应采用旋窑生产的道路硅酸盐水泥、硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥B.高温期施工应采用早强型水泥C.低温期施工应采用普通型水泥D.采用滑模摊铺机铺筑时，应选用袋装水泥【答案】A75、政府投资交通建设项目实行（）制，企业投资交通建设项目实行（）制。A.审批、核准B.核准、审批C.审批、备案D.核准、备案【答案】A76、直接经济损失为7500万元的特大桥主体结构垮塌，属于（）质量事故。A.特别重大B.重大C.较大D.一般【答案】B77、关于先张法预应力钢筋张拉施工的说法，错误的是（）。A.多根钢筋张拉时，其初应力要保持一致B.张拉程序一般为：0→初应力→1.05σcon（持荷）→0.9σcon→σcon（锚固）C.张拉力方向与预应力钢材在一条直线上D.同一构件内断筋数量不得超过1％【答案】D78、下列关于净现值的评价准则描述正确的是（）。A.当方案的NPV≥0时，表示项目实施后的经济效益，不仅达到了基准收益率的要求，而且还有富余B.当方案的NPV＜0时，表示项目实施后的经济效益，不仅达到了基准收益率的要求，而且还有富余C.当方案的NPV＜1时，表示项目实施后的经济效益达不到基准收益率的要求D.当方案的NPV=0时，表示项目实施后的投资收益率正好达到基准收益率【答案】D79、下列关于费用控制的监理工作目标的说法中，错误的是（）。A.费用监理人员应做到工程量清单内的费用项目，按照清单规定及时支付B.目标控制是开展各项工作的核心C.工程量清单外的项目，支付不需经过监理机构或业主的书面批准D.“签约合同价”是指签订合同时合同协议书中写明的，包括了暂列金额、暂估价的合同总金额【答案】C80、隧道施工测量时，当洞内有瓦斯等易燃易爆气体时，应检测测站附近20m范围内的气体浓度，小于（）时方可进行测量作业。A.0.5%B.1%C.2%D.3%【答案】A81、一般地，提前工期奖金累计最高不得超过合同总价的（）。A.2%B.3%C.5%D.8%【答案】C82、《中华人民共和国安全生产法》相关条款规定，发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款。发生一般事故的，处三十万元以上（）万元以下的罚款。A.三十B.四十C.五十D.一百【答案】D83、常用的支座不包括（）。A.板式橡胶支座B.盆式支座C.球型支座D.固定支座【答案】D84、施工过程中，由于施工人员不遵守操作规程所造成的质量波动为（）。A.环境性波动B.正常波动C.工艺性波动D.异常波动【答案】D85、以下关于混凝土、钢筋混凝土预制构件施工质量要求，不符合规定的是（）。A.每个预制块件应一次浇筑完成不得间断B.腹板底部为扩大断面的T形梁应先浇筑其上部腹板C.U形梁式拱肋，宜一次浇筑完成，首先浇筑底板至底板承托的顶面，待上述混凝土沉实后，再浇筑腹板D.连续箱梁梁段的浇筑，应先浇底板，振捣密实后，再行浇筑腹板【答案】B86、履约担保金额一般为10%签约合同价,履约担保的现金比例一般不超过签约合同价的（）A.5%B.3%C.2%D.1%【答案】A87、分项工程质量评定合格不必符合的是（）。A.检验记录应完整B.评定资料应完整C.实测项目应合格D.外观质量应满足要求【答案】B88、关于建设单位安全生产责任的说法，错误的是（）。A.应当向施工企业提供地下管线资料B.应当依法履行合同，不得压缩合同约定的工期C.应当进行安全施工技术交底D.应当对拆除工程进行备案【答案】C89、集料的公称最大粒径不超过31.5mm，该沥青混合料属于（）。A.细粒式B.粗粒式C.中粒式D.特粗式【答案】B90、工程量计算的副本应提交给（）并由（）保存。A.监理人，发包人B.发包人，监理人C.监理人，监理人D.发包人，监理人【答案】C91、以下关于挖方路基施工的说法中，错误的是（）。A.土方开挖应自上而下逐级进行，严禁掏底开挖B.拟用作路基填料的土方，应分类开挖、分类使用C.石方开挖靠近边坡部位的硬质岩应采用硐室爆破D.石方开挖应逐级开挖，逐级按设计要求进行防护【答案】C92、监理工程师应要求对导线桩点进行不定期检查和定期复测，复测周期应不超过（）。A.3个月B.6个月C.9个月D.12个月【答案】B93、桩长超过（）桩基内宜布置声测管，一般布置3～4根。A.20mB.30mC.40mD.50m【答案】C94、突起路标施工质量监理要点，不符合规定的是（）A.突起路标放样定位应准确B.突起路标施工前，路面应清洁、干燥C.突起路标和路面黏结后不可用橡皮锤敲击突起路标上表面D.突起路标安装角度、纵向间距及横向偏位符合设计要求C选项，突起路标和路面黏结后用橡皮锤敲击突起路标上表面，从而保证黏结牢固。【答案】C95、以下生产事故分类说法错误的是（）A.车辆伤害不包括起重设备提升、牵引车辆和车辆停驶时发生的事故B.淹溺包括高处坠落淹溺，不包括矿山、井下透水淹溺C.灼烫包括电灼伤和火灾引起的烧伤D.高处坠落指在高处作业中发生坠落造成的伤亡事故，不包括触电坠落事故【答案】C96、以下属于不得转让采矿权的情形的是()A.全部转让采矿权的B.被纳入矿产资源开发整合方案的采矿权向非整合主体转让的意的C.按国家产业政策属于关闭矿山的D.按国家有关规定属于禁止开采区域的E.采矿权抵押备案期内未经抵押权人同【答案】B97、拱桥圬工砌体的边角压碎、砌块断裂，干砌石拱桥砌缝张口等，可用（）修补。A.混凝土B.水泥砂浆C.水泥浆D.细石混凝土【答案】B98、工程施工对生态环境造成的短期影响，主要是指施工期间及其前后（）年的短暂时间内造成的。A.1～2B.2～3C.3～4D.3～5【答案】A99、发现安全隐患，在签发监理通知单或召开专题例会后，仍未及时整改或拒不整改，情况严重的，应（）。A.要求施工方暂时停工整改B.要求施工方暂时停止施工，并由总监签发工程停工令，同时报告建设单位C.报告建设单位，对施工单位进行处罚D.报告交通工程主管部门，对施工单位进行处罚【答案】B100、试验基坑宽度不应小于承压板宽度或直径的（）倍。A.2B.3C.4D.5【答案】B多选题（共50题）1、审查安全生产专项费用计量支付：主要审核（）。A.安全生产费用计提B.安全生产费用凭证C.现场核查使用情况D.安全生产专项费用计量与支付E.安全生产费用投入计划【答案】ABCD2、投资估算与概预算的区别，说法正确的是（）A.编制时间先后不同B.研究工作深度不同C.文件作用不同D.采用的计价依据不同E.文件的费用项目及表格不同【答案】ABCD3、《建设工程安全生产管理条例》规定施工单位应当具备安全生产条件。同时，《安全生产许可证条例》进一步明确规定，国家对（）实行安全生产许可制度。上述企业未取得安全生产许可证的，不得从事生产活动。A.矿山企业B.建筑施工企业C.危险化学品企业D.大型商场E.医疗器械【答案】ABC4、台阶法可分为（）。A.二台阶法B.三台阶法C.四台阶法D.二台阶预留核心土法E.三台阶预留核心土法【答案】AB5、水泥混凝土路面施工中，拌合站的搅拌能力配置指标包括（）。A.最小生产能力B.最大生产能力C.总设计标称搅拌能力D.拌合机规格E.料仓大小【答案】AC6、钢筋混凝土桥梁加固方法包括（）。A.浇筑钢筋混凝土加大截面加固B.增加钢筋加固法C.粘贴钢板加固法D.预应力加固法E.连续梁变简支梁加固法【答案】ABCD7、在合同工程开工之前，施工单位、监理机构应完成的测量与放样工作包括（）。A.现场交桩B.导线和中线的复测C.水准点的复测与增设D.横断面的测量与绘制E.纵断面的测量与绘制【答案】ABCD8、关于网络计划中工作自由时差（FF）说法，正确的有（）。A.自由时差是在不影响工期的前提下，工作所具有的机动时间B.FFi=min{LAGij}（LAGij是本工作和紧后工作之间的间隔时间）C.FFij=min{ESjk－EFij}（ESjk是所有紧后工作的最早开始时间）D.自由时差是在不影响紧后工作最早开始的前提下，工作所具有的机动时间E.时标网络计划中，自由时差是该工作与紧后工作间最短波形线的长度【答案】BCD9、对于按照规定需要验收的危大工程，施工单位、监理单位应当组织相关人员进行验收。验收合格的，经（）确认后，方可进入下一道工序。A.施工单位技术负责人B.施工单位项目技术负责人C.专业监理工程师D.总监理工程师E.项目经理【答案】BD10、在价值工程中功能的分类按其重要程度，可以分为（）。A.必要功能B.使用功能C.基本功能D.过剩功能E.辅助功能【答案】C11、桥梁基础常用的基础类型有（）。A.浅基础B.桩基础C.独立基础D.条形基础E.沉井基础【答案】AB12、参与分配过程中，对分配方案的异议，可能会导致诉讼程序的发生。下列关于该诉讼的说法，正确的是：()A.诉讼期间对于争议的款项，应当予以提存B.异议人应当在收到反对意见通知的15日进行起诉C.案件管辖法院为被告住所地法院D.案件管辖法院为执行法院【答案】ABD13、水土保持方案实施的保证措施包括（）。A.组织领导和管理措施B.水土流失监测C.技术保证措施D.资金来源及管理使用办法E.分区防治措施布局【答案】ACD14、关于台阶法开挖施工说法正确的是（）。A.用两台阶法或三台阶法，台阶数量不宜多于3个B.台阶开挖高度宜为2.5～3.5mC.对于上台阶开挖，每循环进尺，Ⅲ级围岩宜不大于3mD.对于上台阶开挖，每循环进尺，V级围岩宜不大于1榀钢架间距E.下台阶左右侧开挖宜同时开挖【答案】ABCD15、桥梁的下部构造物包括（）等。A.桥墩B.支座C.桥台D.伸缩缝E.基础【答案】AC16、双重预防机制是指以（）和（）两种手段相结合的生产安全事故预防机制。A.风险识别B.风险分级管控C.风险评估D.风险响应E.隐患排查治理【答案】B17、下列属于合同支付项目内容的有（）。A.工程变更费用B.价格调整费用C.逾期交工违约金D.质量保证金的扣留与退回E.暂列金额、暂估价【答案】ABCD18、混凝土强度标准差应符合的规定有（）。A.混凝土强度等于C20级，计算配制强度用的标准差应取不小于3.0MPaB.计算时，强度试件组数不应少于25组C.混凝土强度等于C30级，计算配制强度用的标准差应取不小于3.0MPaD.混凝土强度等于C20级，计算配制强度用的标准差应取不小于2.5MPaE.混凝土强度等于C25级，计算配制强度用的标准差应取不小于2.5MPa【答案】BCD19、依据公路水运工程淘汰危及生产安全施工工艺、设备和材料目录，下列情形中不得使用基桩人工挖孔工艺的有（）。A.地下水丰富B.孔内空气稀薄C.软弱土层D.机械成孔设备可以达到E.机械成孔设备不能达到【答案】ACD20、单位工程指的是在合同段中，具有独立（）的工程。A.施工条件B.评价指标C.施工工艺D.材料E.结构功能【答案】A21、下列有关材料费的表述中，正确的是（）。A.材料费=工材料消耗量x材料预算单价B.材料预算价格由材料原价、运杂费、场外运输损耗费、采购及仓库保管费组成C.外购材料价格参照本行政区域内交通运输主管部门发布的价格和按调查的市场价格进行综合取定D.自采的砂、石、黏土等材料，按定额中开采单价加辅助生产间接费和矿产资源税（如有）计算E.辅助生产间接费按定额人工费的3%计，该项费用并入材料预算单价内构成材料费，并直接出现在概预算中【答案】ABCD22、高速公路路面工程中，以下部位需要撒铺黏层的是（）。A.中面层与下面层之间B.路缘石的侧面C.雨水进水口的侧面D.检查井的侧面E.上面层上面【答案】ABCD23、关于填隙碎石施工的说法，正确的是（）。A.单层填隙碎石的压实厚度宜为公称最大粒径的1.5～2.0倍B.填隙碎石用作基层时，集料的公称最大粒径应不大于53mm；用作底基层时，应不大63mmC.用作基层时集料的压碎值应不大于26%，用作底基层时应不大于30%D.填隙料应干燥E.宜采用轮胎压路机碾压，碾压后表面集料的空隙应填满，但表面应看得见集料【答案】ABCD24、下面关于民事诉讼法中的审判监督程序，说法正确的是：A.申请再审期间不适用中止、中断和延长的规定B.案外人对原判决、裁定、调解书确定的执行标的物主张权利，且无法提起新的诉讼解决争议的，可以申请再审C.人民法院受理再审申请后.可以组成合议庭予以审查D.以有新的证据足以推翻原判决、裁定为由申请再审的，人民法院可以询问当事人【答案】AB25、工程建设法规体系按其立法权限不同，分为5个层次，分别是（）。A.法律B.行政法规C.部门规章D.地方性法规E.地方文件【答案】ABCD26、对岩溶地段的边坡处置时，开挖整体稳定性好的硬质岩溶岩石边坡时，宜采用（）。A.光面爆破B.预裂爆破C.药壶爆破D.空气间隔爆破E.特殊爆破法【答案】AB27、关于监理工程师在审查承包人的工程进度计划时应注意工期和时间安排的合理性，说法正确的有（）。A.发包人提交的工程总进度计划的总工期必须符合工程项目的合同工期B.与材料和设备的进场计划相协调，尽可能使施工对资源的要求趋于均衡C.对动员、清场、假日及天气影响的时间，应有充分的考虑并留有余地D.易受冰凉、低温、炎热、雨季等气候影响的工程应安排在适宜的时间，并应采取有效的预防和保护措施E.计划总工期应大于合同工期【答案】BCD28、依据交通运输部《公路水运工程安全生产监督管理办法》，施工单位应在施工组织设计中对危险性较大的工程应当编制专项施工方案，并附安全验算结果。下列属于危险性较大需专家论证、审查的分部分项工程的有（）。A.高度不小于40m的墩柱、高度不小于100m的索塔等的施工B.开敞式水域大型预制构件的运输与吊装作业C.软岩地区的高地应力区、膨胀岩、黄土、冻土等地段D.中夹岩柱小于1倍开挖跨度的小净距隧道E.开挖深度小于3米的基坑开挖【答案】ABCD29、洞身开挖包括（）。A.洞身开挖B.洞身支护C.衬砌D.二次衬砌E.锚固【答案】AB30、后张法预应力混凝土的浇筑时，预应力结构混凝土的浇筑及养生应符合的要求有（）。A.浇筑混凝土时，应保持锚塞、锚圈和垫板位置的稳固B.在混凝土浇筑和预应力钢筋张拉前，锚具的所有支承表面（如垫板）应加以清洗C.拌和后超过35min的混凝土不得使用D.为避免孔道变形，不允许振捣器触及套管。E.混凝土立方体强度尚未达到18~20MPa时，不得拆除模板。【答案】ABD31、高速公路水泥混凝土路面应选用的机械设备有（）。A.计算机自动控制强制式拌和楼（机）B.强制式搅拌站（机）C.滑模摊铺机施工工艺D.三辊轴机组施工工艺E.小型机具施工工艺【答案】AC32、网络计划方法具有的特点包括（）。A.能够充分反映各项工作之间的相互制约、相互依赖的关系B.可以区分关键工作和非关键工作，并能找关键线路C.它是一个定义明确的数学模型，计算方便，且便于用计算机计算D.能够进行计划的优选比较，从而选择最佳方案E.仅可用于控制项目施工进度【答案】ABCD33、关于后张法孔道压浆的说法正确的有（）。A.应对压浆设备进行清洗，清洗后的设备内不应有残渣和积水B.压浆时，对曲线孔道和竖向孔道应从最低点的压浆孔压入C.同一管道的压浆应连续进行，一次完成D.浆液自拌制完成至压入孔道的延续时间不宜超过60minE.压浆时，每一工作班应制作留取不少于3组试样，标准养护28d【答案】ABC34、墩台主要包括的构造物有（）。A.桥墩墩身B.桥墩盖梁（墩帽）C.系梁D.桥台台身E.挡土墙【答案】ABCD35、下列有关摊铺机施工在实验路段的说法正确的是（）。A.在水泥混凝土路面摊铺开工之前，承包人应在严密的组织下，按照批准的施工方案，在监理工程师选定的现场上，铺筑面积不小于400m2的试验路段，承包人应提供并使用要在正常生产工作中采用的全部设备B.在水泥混凝土路面摊铺开工之前，承包人应在严密的组织下，按照批准的施工方案，在监理工程师选定的现场上，铺筑面积不小于450m的试验路段，承包人应提供并使用要在正常生产工作中采用的全部设备C.铺筑试验路段的目的是证明在正常生产的情况下，工程质量能达到要求D.承包人应根据试验路段结果提出对机械设备或操作进行合理的改进E.竣工的试验路段如经监理工程师认可验收，可作为竣工项目支付；如不予验收，则应由承包人把所有不合格的路段清除出去，重做试验，费用由承包人承担【答案】ACD36、网络计划中，工作总时差、自由时差及相邻两项工作之间的时间间隔之间的关系是（）。A.工作的总时差一定不会超过其相应的自由时差B.工作的总时差一定不会超过该工作与其紧后工作之间的时间间隔C.工作的自由时差一定不会超过该工作与其紧后工作之间的时间间隔D.工作的自由时差不可能超过总时差E.工作的自由时差，有可能超过或等于总时差【答案】CD37、竣工验收委员会由（）单位代表组成。A.建设单位B.交通运输主管部门C.公路管理机构D.造价管理机构E.质量监督机构【答案】BCD38、全面质量管理，其