铁路工程质量第三方检测招投标书范本

千里马招标网千里马招标网中国招标行业门户网站中国招标行业门户网站新建赣州至深圳铁路塘厦段（不含）至深圳北段工程质量第三方检测招标公告招标编号：JC--.招标条件本招标项目新建赣州至深圳铁路已由国家发改委《国家发展改革委关于新建赣州至深圳铁路可行（（铁总鉴函［］号）及中国铁路广州局集团有限公司建设工程招投标管理办公室《关于新建赣州至深圳铁路塘厦段（不含）（建招办函［］号）为中国铁路广州局集团有限公司深圳工程建设指挥部。项目塘厦（不含）方检测已具备招标条件，现进行公开招标。.项目概况与招标范围、京沪、沿海等纵向客专后，又一条跨越我国南北众多省市、横亘华北、华中、华南地区的南北向大能力快速客运通道。（不含（含雨棚路基、隧道及站房（含雨棚）工程质量检测等。.主要技术标铁路等级：高速铁路；/正线数目：双线；最小平面曲线半径：一般地段米，困难地段米；最大坡度：一般地段‰，困难地段‰；到发线有效长度：米；列车运行控制方式：自动控制；调度指挥方式：综合调度集中；最小行车间隔：min。.计划工期工程施工计划工期个月，本检测工作与施工同步实施.标段划分：本次招标共分个标段：GSJC-标：对应施工标段GSSG-、GSSG-、GSSG-、笋岗动走线及站房（含雨棚）（设计里程DK+～DK+.及DK+.～DK+.），共计线路.km。GSJC-标主要检测内容及数量见下表：检测数量序检测号 位一桥梁桩基

第三方检测项目

检测方法 计单

GSSG-

GSSG-

GSJC-标GSSG- 络线

站房 小计钻孔灌注桩

桩身质量

低应变反射 波法%声波透射法 三根%声波透射法四根% 根二路基桩板结构基桩桩板结

低应变反射构钻孔灌注桩三隧道衬砌、仰拱

桩身质量筋钢架分布

波法% 根地质雷达 测法% 米(底板)及填充 混凝土强度质量四路基地基加固处理灌注桩 桩身完整性CFG桩、螺 承载力检杆桩桩五路基填筑

回弹法 测区取芯法 孔低应变 根静载试验 吨地基系数K 点六路基挡墙质量检测挡墙 墙身完整检测七抗滑桩质量检测

地质雷达法检测 米低应变反射 根抗滑桩

桩身完整性、 法匀质性检测声波透射法 根检测数量检测数量序检测部号 位第三方检测项目检测方法计量单位GSJC-标GSSG- GSSG- GSSG-络线站房小计八站房及雨棚桩身质量桩基承载力法静载试验根吨.投标人资格要求.本次招标要求投标人具备的条件：在中华人民共和国境内合法注册的独立法人，且注册资本金不少于万；.资质要求（）甲级的《工程试验检测机构等级证书（）拥有省级及以上质量技术监督机构颁发的实验资质认定证书（覆盖招标对应的检测项目、质量管理体系.业绩要求近五年（年月～年月）具有承担过类似工程的质量检测工作经验和业绩，具备承担相应标段检测任务的能力。.财务要求投标人近三年中平均营业年收入不应小于万元；近三年财务状况良好，没有处于财产被接管、冻结破产状态。.联合体要求：本次招标_不接受_联合体投标。.其他要求（）具有良好的企业社会信誉，近三年内未发生与骗取合同有关的犯罪或者严重违约而引起的诉生骗取中标或严重违约问题；（）投标人及投标人法定代表人、拟委派的检测站长在年月～年月（递交投标文件之日起年内）不曾有人民法院生效判决、裁定认定的行贿犯罪记录；（）未在中国铁路总公司或铁道行业建设主管部门通报的停标处罚期内。（）未在广铁集团通报的停标处罚期内。（）投标人不得与所投标段监理、施工、设计单位有行政隶属关系和利益关联。（）标人在投标期内未被人民法院列为失信被执行人，是以投标截止日在“信用中国”网站（）查询结果作为评标时的判断依据。（）根据《中国铁路总公司建设管理部关于进一步规范铁路建设项目招标工作的通知（建工函号）要求，投标人应提供发包人出具的投标人业绩、项目负责人（检测站长）资格证明材料。.招标文件的获取.凡有意参加投标者，请于年月日时分至年月日时分（北京时间，下同）通过广州公共资源交.招标文件每个包件（标段）售价人民币￥并把汇款凭证扫描发至邮箱crmscgz@.com（此为报名确认的重要凭证，同时须在汇款单据上注明招标编号。招标代理账号：开户银行：交通银行北京西单支行开户名称：中铁物总国际招标有限公账 号：.投标文件的递交.投标文件递交的时间为年月日时分至年月日时分，递交投标文件的截止时间（投标截止时间，下同）为年月日时分。.开标时间：年月日时分。需登录广州公共资源交易中心网站投标人服务区在递交投标文件截止时间前完整上传带有电子签名及电子签章的加密投标文件至广州公共资源交易中心系统。如果电子投标文件于递交投标文件截止时间未能上传完毕，该电子投标文件将视为无效投标文件。U盘采用现场递交方式广州公共资源交易中心（地址：广州市天河区天润路号。逾期送达的或者未送达指定地点或者不按照招标文件要求密封的投标文件等资料，招标人不予受理。.发布公告的媒介同之处，以在广州公共资源交易中心网站发布的文本为准。.联系方式招标人： 中国铁路广州局集团有限公司深圳工程建设指挥部地址：邮编：联系人：电话：电子邮件：地址：邮编：联系人：电话：传真：账号：

广东省深圳市罗湖区和平路渔景大厦易先生-shenjzjcb@.com中国铁路物资股份有限公司北京市海淀区复兴路号国海广场C座层、-李剑华（招标师证书编号庞工、郭工、李工、--Crmscgz@.com交通银行北京西单支行中铁物总国际招标有限公司交通银行北京西单支行中铁物总国际招标有限公司中国铁路广州局集团有限公司深圳工程建设指挥部年 月 日千里马招标网千里马招标网中国招标行业门户网站中国招标行业门户网站附件一

投标人业绩证明（项目名称设计等级）（发包人）于年月（公共资源）（承包人）书（中标通知书编号：），通知书检测站长为：，身份证号：。项目于年月日签订合同协议书，合同价芯法检测。②挡墙工程的地质雷达法、回弹法检测。③路基工程的K、K、Evd检测。④基桩完整性的低应变反射法、声波透射法检测。⑤基桩（路基）检测质量良好，未发生检测数据漏判、误判行为。特此证明。发包单位联系人：联系电话：发包人地址：（未有检测类型、方法可不填写）

发包单位名称（盖章）年 月 日附件二

项目检测站长业绩证明（项目名称）由（发包人）于年月日于（公共资源）交易中心向（承包人）发放中标通知书（中标通知书编号：），通知书检测站长为：，身份证号：，项目于年月日签订合同协议书，合价格为 。项目的开工日期为 年 月日，接收