2023年二级造价工程师之建设工程造价管理基础知识通关题库(附答案)

2023年二级造价工程师之建设工程造价管理基础知识通关题库(附答案)单选题（共100题）1、下列造影，对比剂的引入方式属生理排泄的是A.胃肠道钡餐造影B.逆行肾盂造影C.静脉肾盂造影D.腹膜后充气造影E.颈内动脉造影【答案】C2、根据《建筑法》的规定，下列关于建筑工程施工许可制度的表述中，建设单位的正确做法是（）。A.在建工程因故中止施工之日起1个月内向施工许可证颁发机关报告B.在建工程因故中止施工之日起3个月内向施工许可证颁发机关报告C.对中止施工满6个月的工程，恢复施工前应当报发证机关核验施工许可证D.对中止施工满1年的工程，恢复施工前应当重新申请办理施工许可证【答案】A3、下列工程中，属于概算指标编制对象的是（）。A.分项工程B.单项工程C.分部工程D.整个建筑物【答案】D4、根据《合同法》的规定，下列各项中，属于合同不成立的情形有（）。A.甲向乙发出要约，乙作出承诺，该承诺除对履行地点提出异议外，其余内容均与要约一致B.甲、乙约定以书面形式订立合同，但在签订书面合同之前甲已履行主要义务，乙接受了履行C.甲、乙采用书面形式订立合同，但在双方签章之前，甲履行了主要义务，乙接受了履行D.甲于5月10日向乙发出要约，要约规定承诺期限截止至5月20日，乙于5月18日发出承诺信函，但因其他原因该信函5月21日到达甲，甲未表示异议【答案】A5、滑环技术的主要特点是A.连续曝光B.连续采集C.单向连续旋转D.床面连续移动E.高压发生器连续旋转【答案】C6、施工招标工程量清单中，应有投标人自主报价的其他项目是（）。A.专业工程暂估价B.暂列金额C.工程设备暂估价D.计日工单价【答案】D7、显示尺神经沟的体位是A.肘关节正位B.肘关节侧位C.肘关节轴位D.肘关节斜位E.肘关节切线位【答案】C8、能将X线束中的低能成分预吸收的措施是A.遮光筒B.遮线器C.滤过板D.滤线栅E.缩小照射野【答案】C9、颈部侧位像不能显示的部分是A.颈椎倾斜角度B.喉室肿物C.椎间孔狭窄D.后纵韧带骨化E.椎体骨质增生【答案】C10、根据《国务院关于投资体制改革的决定》，实行核准制的项目是（）。A.政府直接投资的项目B.采用资本金注入方式的政府投资项目C.政府核准的投资项目目录内的企业投资项目D.政府核准的投资项目目录外的企业投资项目【答案】C11、某施工企业购入一台自卸汽车,原价为150000元预计净残值0000元,预计使用年限8年，采用双倍余额递减法计算的第三年折旧额是（）万元。A.60000B.45000C.36000D.21600【答案】A12、巨幼细胞性贫血造成胎儿畸形最常见的是A.脑积水B.短肢畸形C.神经管缺损D.唐氏综合征E.先天性心脏病【答案】C13、初孕妇，骨盆各径线测量值为临界值，估计胎儿体重3200g。试产过程中，以下哪种情况应行剖宫产术A.临产4小时，宫口扩张2cm，胎膜未破，胎头浮B.临产6小时，宫口扩张5cm，胎膜未破，胎先露S+1C.胎膜已破4小时，宫缩持续45～50秒，间隔2～3分钟，胎先露S-1，产程无进展D.临产4小时，宫缩持续20秒，间隔7～8分钟，产程无进展E.胎心监护出现早减，宫口已开全，S+2【答案】C14、根据《陕西省建设工程工程量清单计价规则》清单项目工程量的计量单位采用()。A.定额计量单位B.基本计量单位C.修正计量单位D.比较计量单位【答案】B15、X线管内高速电子的动能取决于A.X线管灯丝加热电压B.两极间的管电压C.物质的原子序数D.管电流E.阴极灯丝焦点大小【答案】B16、有关产褥感染下列哪项是正确的A.指产后生殖器官感染后，引起局部和全身的炎性变化B.多为单种细菌感染C.凡产褥期体温升高均为生殖器感染所致D.产后未发生产褥感染，宫腔内培养不出细菌E.以上都不是【答案】A17、根据《国务院关于投资体制改革的决定》(国发[2004120号)政府投资项目实行（）。A.核准制B.登记备案制C.审批制D.听证制【答案】C18、通常表示CT机空间分辨率的方式A.百分数(%)B.线对数(Lp/cm)C.调制传递函数(MTF)D.X射线剂量（mGy或rAD）E.以上都不是【答案】B19、对体层厚度影响最大的因素是A.胶片分辨率B.照射角C.病灶大小D.层间距E.焦点面积【答案】B20、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》中规定的措施项目，不包括()。A.脚手架工程B.水平运输C.混凝土模板及支架(撑)D.超高施工增加【答案】B21、下列关于工程量清单概念的表述，不正确的是()。A.工程量清单由招标人提供B.工程量清单是招标文件组成部分C.招标人根据工程量清单编制招标工程的招标控制价D.投标人根据工程量清单编制标底【答案】D22、建设工程施工许可证应当由（）向（）人民政府建设行政主管部门申请领取。A.施工单位、国务院B.建设单位、工程所在地县级以上C.施工单位、工程所在地县级以上D.建设单位、企业所在地县级以上【答案】B23、曲面体层不能显示的部位是A.蝶窦B.下颌骨C.上颌骨D.颞颌关节E.牙齿【答案】A24、心脏右前斜位摄影的角度应为A.35°～45°B.45°～55°C.55°～65°D.65°-75°E.75°～85°【答案】B25、下列关于安全文明施工费的说法，正确的有（）。A.承包人对安全文明施工费应专款专用，不得挪作他用B.安全文明施工费可以由投标人自主报价C.发包人没有按时支付安全文明施工费的，承包人可以直接停工D.安全文明施工费有两个计算基数【答案】A26、国产非标准设备原价的确定可采用的方法是（）。A.概算指标法和定额估价法B.成本计算估价法和概算指标法C.分部组合估价法和百分比法D.成本计算估价法和分部组合估价法【答案】D27、第一斜位又称为A.左前斜位B.右前斜位C.左后斜位D.右后斜位E.前后斜位【答案】B28、股骨髁间窝后前位片，显示髁间窝的A.正位投影B.侧位投影C.斜位投影D.切线位投影E.轴位投影【答案】D29、关于征地补偿费用，下列表述中正确的是（）。A.地上附着物补偿应根据协调征地方案前地上附着物的实际情况确定B.土地补偿和安置补偿费的总和不得超过土地被征用前三年平均年产值的15倍C.征用未开发的规划菜地按一年只种一茬的标准缴纳新菜地开发建设基金D.征收耕地占用税时，对于占用前三年曾用于种植农作物的土地不得视为耕地【答案】A30、妊娠合并心脏病，下列哪项不是早期心衰体征A.肺部有湿啰音，咳后消失B.阵发性夜间呼吸困难C.休息时呼吸超过20次／分D.轻微活动后胸闷气急及心悸感E.休息时心率超过110次／分【答案】A31、据《施工台同法律解释二》的相关规定。错误的是()。A.关于开工日期的争议中，承包人经发包人同意已经实施进场施工的，以实际进场施工时间为开工日期B.当事人签订的建设工程施工合同与招标文件、投标文件、中标通知书载明的工程价款不一致，一方当事人请求将招标文件、投标文件、中标通知书作为结算工程价款的依据的。人民法院应支持以双方签订的施工合同作为结算依据C.当事人在诉讼前已经对建设工程价款结算达成协议诉讼中一方当事人仍申请对工程造价进行鉴定时，人民法院不予准许D.当事人对工程造价质量修复费用等专用性问题有争议，人民法院认为需要鉴定的，应向负有举证责任的当事人释明【答案】B32、三同时是指主体工程与环保措施工程要()。A.同时设计、同时施工、同时验收B.同时审批、同时施工、同时验收C.同时设计、向时施工、同时投入运行D.同时施工、同时验收、同时投入运行【答案】C33、招标人编制工程量清单时，出现附录中未包括的项目应作补充，则关于该补充项目及其编码的说法，正确的是（）。A.该项目编码应由专业工程计算规范的代码前两位和三位阿拉伯数字组成B.清单编制人应将补充项目报省级或行业工程造价管理机构备案C.清单编制人在最后一个清单项目后面自行补充该项目，不需编码D.按附录中相近的清单项目编码【答案】B34、观察腰椎椎弓根的外伤或病变时，常用的体位是左右前后斜位，身体冠状面与台面的角度是A.15°B.25°C.35°D.45°E.55°【答案】D35、正常上肢骨提携角的角度是A.5°B.5°～10°C.10°D.10°～15°E.15°～20°【答案】D36、CR用的成像板(lP)的构成中，关键的一层是A.保护层B.成像层C.支持层D.背衬层E.反射层【答案】B37、羊水栓塞产妇的死亡率高达A.80%～90%B.100%C.60%以上D.60%～70%E.50%～60%【答案】C38、X线摄影中的光化学反应是A.光氧化一还原反应B.光氧化反应C.光还原反应D.光分解反应E.光合作用【答案】A39、某进口设备货价67000元，采用海洋运输，国际运费3350元，运输保险费率5%，则该设备运输保险费（）。A.351.75B.353.52C.3517.50D.3702.63【答案】D40、当初步设计提出的总概算超过可行性研究报告总投资的()以上或其他主要指标需变更时，应说明原因和计算依据。并重新向原审批单位报批可行性研究报告。A.5%B.10%C.15%D.20%【答案】B41、患者吸宫流产手术中，感胸闷、头晕。检查：血压70/50mmHg，脉搏50次/min。应首先选用下列何种药物抢救治疗A.安定B.阿托品C.杜冷丁D.苯巴比妥钠E.氯丙嗪【答案】B42、根据《中华人民共和国建筑法》，关于施工许可证的有效期限，下列说法正确的是（）。A.建设单位应当自领取施工许可证之日起6个月内开工B.因故不能按期开工的，应当向当地政府申请延期C.延期以三次为限，每次不超过3个月D.既不开工又不申请延期或者超过延期时限的，施工许可证自行废止【答案】D43、陕西省某造价咨询企业于2020年8月20日承接了河南省某建设项目的工程造价纠纷调解业务，该企业应做的工作是（）。A.2020年9月20前到河南省建设主管部门备案B.2020年9月20前到陕西省建设主管部门备案C.2020年10月20前到河南省建设主管部门备案D.2020年10月20前到陕西省建设主管部门备案【答案】A44、投标报价的主要工作包括：①确定基础标价②组建投标报价班子③研究招标文件④复核工程量⑤选择报价策略调整报价，则正确的流程是（）。A.③⑤④①②B.②⑤③④①C.②③④①⑤D.③②④①⑤【答案】C45、建设项目决策阶段工程造价控制的关键控制环节是()。A.做好项目定义B.做好投资估算C.进行财务评价D.进行方案比选【答案】B46、根据《招标投标法实施条例》，投标人认为招投标活动不符合法律法规规定的，可以自知道或应当知道之日起（）日内向行政监督部投诉。A.10B.15C.20D.30【答案】A47、下列费用中()不属于规费。A.养老保险费B.劳动保险费C.失业保险费D.医疗保险费【答案】B48、修磨校验工具、移动工作梯、工人转移工作地点等所需时间属于（）。A.辅助工作时间B.由于施工工艺特点引起的工作中断时间C.施工本身造成的停工时间D.准备与结束工作时间【答案】A49、编制概算定额的基础是（）。A.施工定额B.劳动定额C.预算定额D.概算指标【答案】C50、CT扫描注意事项不包括A.CT检查患者应先更衣、穿鞋套B.扫描参数根据病变部位、病变性质和临床要求确定C.需增强扫描的患者，可以不做碘过敏试验D.认真阅读申请单，审查申请单E.不合作患者，CT扫描前应作镇静或麻醉处理【答案】C51、下面哪一项不是咽喉部CT扫描技术A.咽部检查从口咽下1cm向上至颅底B.咽喉部常规检查，一般以横断位、非螺旋扫描为主C.患者仰卧，使颈部与床面平行D.咽喉部正位定位像E.层厚与层间距用5mm，小病灶可用2～3mm【答案】D52、65岁女性，GA.阴道前后壁修补术B.阴式子宫切除C.阴式子宫切除+阴道前壁修补术D.Manchester手术E.阴道纵隔成形术【答案】C53、下面腹部CT检查扫描技术参数错误的是A.肾脏螺旋扫描层厚5～8mmB.胆道螺旋扫描层厚8mm，层间隔8mmC.肾上腺螺旋扫描层厚3mmD.肝脏、脾脏螺旋扫描层厚8mm，层间隔8mmE.腹膜后间隙螺旋扫描层厚8mm【答案】B54、在正常施工条件和合理使用材料的情况下，生产质量合格的单位产品所必须消耗的建筑安装材料的数量标准属于（）。A.材料消耗定额B.机械台班消耗定额C.施工定额D.概算定额【答案】A55、已知国内制造厂某非标准设备所用材料费、加工费、辅助材料费、专用工具费、废品损失费共20万元，外购配套件费3万元，非标准设备设计费1万元，包装费率1%，利润率为8%。若其他费用不考虑，则该设备的原价为（）。A.25.82万元B.25.85万元C.26.09万元D.29.09万元【答案】B56、建设工程价差预备费的计算应是（）。A.以编制年费的静态投资额为基数，采用单利方法B.以编制年费的静态投资额为基数，采用复利方法C.以估算年份价格水平的投资额为基数，采用单利方法D.以估算年份价格水平的投资额为基数，采用复利方法【答案】D57、某施工企业购买一台新型挖土机械，价格为50万元，预计使用寿命为10年，每年200个台班，预计净残值为购买价格的3%，若按工作量法折旧，该机械台班折旧费应为（）元。A.242.50B.237.50C.250.00D.257.70【答案】A58、胸部CT高分辨率扫描主要用于检查A.间质性病变B.气胸C.中心型肺癌D.胸膜增厚E.胸腔积液【答案】A59、工期成本同步分析法；造成工程项目实施中出现虚盈现象的原因是()。A.实际施工进度落后计划进度，实际成本开支等于计划成本B.实际施工进度落后计划进度，实际成本开支小于计划成本C.实际施工进度等于计划进度，实际成本开支大于计划成本D.实际施工进度等于计划进度，实际成本开支小于计划成本【答案】B60、下列选项中，不属于建设单位管理费的是（）。A.工程监理费B.劳动保护费C.招募生产工人费D.工具用具使用费【答案】A61、X线管内高速电子的动能取决于A.X线管灯丝加热电压B.两极间的管电压C.物质的原子序数D.管电流E.阴极灯丝焦点大小【答案】B62、下面对CT扫描方法的叙述，正确的是A.定位扫描为固定患者的扫描B.薄层扫描层厚≤6mmC.重叠扫描为普通扫描+薄层扫描D.延迟扫描为注射对比剂后等数分钟或数小时的扫描E.普通扫描为注射对比剂后的扫描【答案】D63、根据《招标投标法》，下列关于投标和开标的说法中，正确的是（）。A.投标人如果准备中标后将部分工程分包，应在中标后通知招标人B.联合体投标中标的，应由联合体牵头方代表联合体与招标人签订合同C.开标应当在公证机构的主持下，在招标人通知的地点公开进行D.开标时，可以由投标人或者其推荐的代表检查投标文件的密封情况【答案】D64、建设项目的造价是指项目总投资中的（）。A.固定资产与流动资产投资之和B.建筑安装工程投资C.建筑安装工程费和设备费之和D.固定资产投资【答案】D65、关于头颅体表定位线，不正确的是A.听眶线--人类学的基准线，外耳孔上缘与眼眶下缘的连线B.听眦线--外耳孔中点与眼外眦的连线C.听鼻线--外耳孔中点与鼻前棘的连线D.听眉线--外耳孔中点与眶下缘的连线E.眶下线--两眼眶下缘的连线【答案】D66、膝关节正位摄影中心线应对准A.胫骨粗隆B.髌骨下缘C.髌骨中心D.腓骨小头E.胫骨内外侧髁联线中点【答案】B67、根据《合同法》，下列各类合同中，属于可变更或可撤销的合同的是（）。A.以合法形式掩盖非法目的的合同B.损害社会公共利益的合同C.一方以胁迫手段订立的合同D.恶意串通损害集体利益的合同【答案】C68、某工程项目施工合同约定竣工时间为2018年12月30日，合同实施过程中因承包人施工质量不合格导致总工期延误了2个月，2019年1月项目所在地政府出台了新政策，导致承包人计入总造价的增值税增加了20万元，以下说法正确的是()。A.由承包人与发包人共同承担，理由是国家政策变化，非承包人责任B.由发包人承担，理由是国家政策变化，承包人没有义务C.由承包人承担，理由是承包人责任导致I期延期，进而导致增值税增加D.由发包人承担，承包人承担质量问题责任，发包人承担政策变化责任【答案】C69、根据《中华人民共和国建筑法》，关于施工许可证的申领，下列说法不正确的是（）。A.应在建筑工程开工前领取施工许可证B.应由建设单位向有关部门申请领取施工许可证C.国务院建设行政主管部门确定的限额以下的小型工程可不必领取施工许可证D.按照国务院规定的权限和程序批准开工报告的建筑工程必须领取施工许可证【答案】D70、某装修公司采购一批花岗石，运至施工现场，已知该花岗石出厂价为1000元／m2，运杂费30元／m2，当地造价管理部门规定材料采购及保管费率为1%，该花岗石的预算价格为（）元／m2。A.1034B.1040.3C.1044.34D.1054.68【答案】B71、CT的成像方式是A.利用X线直接成像B.X线经模／数转换后，由计算机重建成像C.由探测器直接成像D.经lP板读取，由计算机扫描成像E.由非晶硒板直接成像【答案】B72、胸部照片中，可同时观察心房、心室、大血管的最佳体位是A.胸部正位B.胸部左侧位C.右前斜位D.左前斜位E.胸部右侧位【答案】D73、最能体现工程计价信息变化特征，在工程价格的市场机制中起重要作用的工程计价信息是（）。A.综合单价和定额资料B.标准规范和政策文件C.定额资料和材料、设备价格D.价格信息、工程造价指数和已完工程信息【答案】D74、下列用时中，同时包含在劳动定额和预算定额人工消耗量中的是（）。A.隐蔽工程验收的影响时间B.工序搭接发生的停歇时间C.不可避免的中断时间D.加工材料所需的时间【答案】C75、关于胶片的保存与管理，叙述正确的是A.标准储存条件为5～10℃B.片盒应水平放置C.标准储存湿度为30%～40%D.有效期一般为出厂后18个月E.冷藏的胶片可直接使用【答案】D76、按成本计算估价法，非标准设备的原价的组成不包括（）。A.材料费B.专用工具费C.外购配套件费D.临时设施费【答案】D77、下列情形中，不属于投标人串通投标的是（）。A.投标人A与B的项目经理为同一人B.投标人C与D的投标文件相互错装C.投标人E与F在同一时刻提前递交投标文件D.投标人G与H作为暗标的技术标由同一人编制【答案】C78、根据《建设工程质量管理条例》，在正常使用条件下，供热与供冷系统的最低保修期限是（）个采暖期、供冷期。A.1B.2C.3D.4【答案】B79、常规静脉尿路造影首次摄片时间，通常是在注射对比剂后A.2分钟左右B.5分钟左右C.7分钟左右D.15分钟左右E.25分钟左右【答案】C80、下列费用项目中，应在研究试验费中列支的是（）。A.为验证设计数据而进行必要的研究试验所需的费用B.新产品试验费C.施工企业技术革新的研究试验费D.重要科学研究补助费【答案】A81、编制建设项目主要材料计划的参考依据的是（）。A.概算指标B.概算定额C.预算定额D.预算指标【答案】B82、下列有关准直器的描述，错误的是A.准直器狭缝宽度决定线束宽度B.准直器狭缝宽度决定扫描层厚C.准直器窗口呈狭缝状态D.准直器狭缝宽度决定扫描层距E.准直器位于X线窗口前端【答案】D83、某项目建筑安装工程费为3000万，设备及工器具购置费为1200万，工程建设其他费为500万，基本预备费100万，价差预备费150万，建设期利息120万，流动资金700万，则该项目的工程造价为（）万元。A.5650B.5070C.4800D.4950【答案】B84、对于外伤严重的病人，处理原则不正确的是A.严格按照常规体位摄影B.对所拍摄影像，满足诊断要求即可C.尽量在少搬动病人的情况下，完成摄片任务D.尽量用较大尺寸胶片摄影E.多与诊断及临床大夫沟通，避免重拍或加拍情况的发生【答案】A85、X线平片判断心脏增大的方法时，心脏横径是：()A.左、右心缘至体中线的最大距离之和B.左心缘至右心缘的距离C.左心缘至体中线的最大距离D.右心缘至体中线的最大距离E.右膈顶水平胸廓的内径【答案】A86、()是构成清单项目价值的本质特征，单价的高低与其具有必然联系。A.项目特征B.项目说明C.项目编码D.项目名称【答案】A87、某项目建设期为2年，第一年贷款3000万元，第二年贷款2000万元，贷款年均衡发放，年利率为8%，建设期内只计息不付息。该项目建设期利息为（）。A.366.4B.449.6C.572.8D.659.2【答案】B88、当设计深度不够，只有设备出厂价而无详细规格、重量时，安装费可按（）计算。A.设备购置费概算法B.预算单价法C.设备价值百分比法D.综合吨位指标法【答案】C89、下列有关周围性肺癌的胸片影像，错误的是A.癌性空洞，少有液平面B.合并炎症时，其周缘模糊C.反"S"征D.短小毛刺E.病变早期与炎症有时难以鉴别【答案】C90、28岁，女，有不洁性生活史。现孕5个月，于大阴唇出现圆形直径1～2cm边界清晰的皮疹，表面略高于皮肤，可见溃烂。A.分泌物细菌培养B.病理组织学检查C.在病变部位取血清渗出液镜下观察D.PCRE.血清抗体检测【答案】C91、下列关于病变空洞的描述，错误的是A.肺气囊：薄壁空洞B.肺癌：偏心空洞，有壁结节C.慢性纤维空洞性肺结核：纤维厚壁空洞D.浸润性肺结核：薄壁空洞，有卫星灶E.肺脓肿：均匀厚壁空洞【答案】A92、子宫内膜异位症引起不孕的原因，下列错误的描述是哪项A.内膜异位患者不孕率可高达40%B.子宫后位C.盆腔的广泛粘连，致使输卵管蠕动减弱D.卵巢功能失调E.盆腔解剖无明显异常的轻症患者亦可继发不孕【答案】B93、关于阴性对比剂的叙述，错误的是A.空气和二氧化碳是阴性对比剂B.二氧化碳易产生气体栓塞C.二氧化碳的溶解度较大D.空气在器官内吸收较慢E.空气易产生气体栓塞【答案】B94、正常胃体部黏膜皱襞宽度一般不超过：()A.3mmB.4mmC.5mmD.6mmE.8mm【答案】C95、建设工程施工合同约定，施工企业未按节点工期完成约定进度的工程单位可解除合同，此约定属于合同的（）。A.附条件解除B.附期限解除C.附期限终止D.附条件终止【答案】A96、关于滤线栅的使用，下列描述正确的是A.聚焦栅不能反置B.X线中心无需对准滤线栅中线C.倾斜X线管时，倾斜方向可向任意方向D.焦点至滤线栅的距离可在任意范围E.任何部位的X线摄影都应使用滤线器【答案】A97、腹部及膈下肋骨摄影时，应选择的呼吸方式是A.平静呼吸不屏气曝光方式B.平静呼吸下屏气曝光方式C.深吸气后屏气曝光方式D.深呼气后屏气曝光方式E.均匀连续的浅呼吸方式【答案】D98、下列费用项目中，应计入进口设备运杂费中的是（）。A.国际运费B.国际运输保险费C.到岸后外埠中转运输费D.进口环节税费【答案】C99、以项目在该期限内的现金流量为标的，一次性地从外商处筹得一笔资金，用于建设新项目，待外商经营期满后，再将原项目移交给所在国政府，这种融资模式是（）。A.TOTB.TBTC.BOOTD.BT【答案】A100、某施工机械设备原价为140万元，预付备料款额度为25%，主要材料及构配件费用占工程造价的60%，则预付备料款起扣点为()万元。A.400B.800C.840D.880【答案】C多选题（共50题）1、根据我国现行建筑安装工程费用项目组成规定，下列施工企业发生的费用中，应计入企业管理费的是（）。A.建筑材料、构件一般性鉴定检查费B.支付给企业离休干部的经费C.施工现场工程排污费D.履约担保所发生的费用E.施工生产用仪器仪表使用费【答案】ABD2、我国现行投资估算中建设单位管理费应包括()等。A.工程招标费B.竣工验收费C.建设单位采购及保管费D.可行性研究费【答案】AB3、关于工程设计对造价的影响，下列说法中正确的有（）。A.周长与建筑面积比越大，单位造价越高B.流通空间的减少，可相应地降低造价C.层数越多，则单位造价越低D.房屋长度越大，则单位造价越低E.结构面积系数越小，设计方案越经济【答案】AB4、按费用构成要素划分，人工费包括()。A.职工教育经费B.奖金C.管理人员工资D.津贴E.加班加点工资【答案】BD5、发、承包双方在工程质量保修书中约定的建设工程的保修范围包括（）。A.地基基础工程B.主体结构工程C.自行装修装饰工程D.供热与供冷系统E.设备安装和装修工程【答案】ABD6、审核投资估算的工程内容，包括（）等。A.自然条件B.是否在估算时已进行了必要的修正和反映C.设计方案D.有没有出现内容方面的重复或漏项和费用方面的高估或低算E.环境要求【答案】ABD7、一般来说，风险管理中所运用的对策有（）。A.风险转移B.风险回避C.风险控制D.风险自留E.风险分析【答案】ABCD8、根据《中华人民共和国价格法》，政府在必要时可以实行政府指导价或政府定价的有（）。A.与国民经济发展和人民生活关系重大的极少数商品价格B.非自然垄断经营的商品价格C.资源稀缺的少数商品价格D.重要的公益性服务价格E.重要的公用事业价格【答案】ACD9、根据《价格法》的规定，政府在必要时可以实行政府指导价或政府定价的商品或服务包括（）。A.自然垄断经营的商品B.国家级贫困地区的各类农用商品C.重要的公用事业价格D.国家投资开发的高新技术类服务E.重要的公益性服务【答案】AC10、我国现行的工程价款结算方式主要有（）。A.按月结算B.分段结算C.竣工后一次结算D.按工作量结算E.按分部分项工程结算【答案】ABC11、下列选项中，在选择工程方案时需要在选定项目（）的基础上进行论证。A.建设规模B.技术方案C.设备方案D.环境保护措施E.建设地点【答案】ABC12、下列关于建设工程项目管理类型的论述中，正确的是（）。A.业主方的项目管理是全过程的项目管理B.项目管理单位也可以为业主提供全过程的项目管理C.工程总承包方的项目管理是指项目施工安装阶段的项目管理D.设计方的项目管理应该延伸到项目的施工阶段和竣工验收阶段E.设计方的项目管理包括项目的施工质量、成本、工期、安全和环境保护目标【答案】ABD13、关于工程量清单编制的说法，正确的有（）。A.脚手架工程应列入以综合单价形式计价的措施项目清单B.暂估价用于支付可能发生也可能不发生的材料及专业工程C.材料暂估价中的材料包括应计入建安费中的设备D.暂列金额是招标人考虑工程建设工程中不可预见、不能确定的因素而暂定的一笔费用E.计日工清单中由招标人列项，招标人填写数量与单价【答案】ACD14、国产非标准设备原价的常用计算方法有()。A.定额估价法B.查询对比估价法C.成本计算估价法D.分部组合估价法E.系列设备插入估价法【答案】ACD15、根据《招标投标实施条例》，关于投标保证金的说法，正确的有（）。A.投标保证金有效期应当与投标有效期一致B.投标保证金不得超过招标项目估算价的2%C.采用两阶段招标的，投标保证金应在第一阶段提交投标保证金D.招标人不得挪用投标保证金E.招标人最迟应在签订书面合同时退还投标保证金【答案】ABD16、根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013），招标控制价中综合单价中应考虑的风险因素包括（）。A.项目管理的复杂性B.项目的技术难度C.人工单价的市场变化D.材料价格的市场风险E.税金、规费的政策变化【答案】ABD17、投资机会研究和初步可行性研究阶段,建设投资估算编制方法有（）。A.生产能力指数法B.比例估算法C.系数估算法D.指标估算法E.单位生产能力估算法【答案】ABC18、下列关于工程代建制和项目法人责任制的说法，正确的是（）。A.对于实施工程代建制的项目,工程代建单位不负责建设资金的筹措B.对于实施项目法人责任制的项目,项目法人的责任范围只是在工程项目建设实施阶段C.对于实施工程代建制的项目不负责项目运营期间的资产保值增值D.建设期间，工程代建单位不承担任何风险E.工程代建制适用于政府投资的经营性项目【答案】AC19、关于工程项目后评价的说法，正确的有（）。A.项目后评价应在竣工验收阶段进行B.项目后评价的基本方法是对比法C.项目效益后评价仅包含经济效益后评价和项目综合效益后评价D.过程后评价是项目后评价的重要内容E.项目后评价是工程项目实施阶段管理的延伸【答案】BD20、某港口建设项目向社会公开招标，招标文件中明确规定提交投标文件的截止时间为2014年6月2日上午9点，则下列说法正确的有（）。A.开标时间为2014年6月2日上午9点至2014年6月3日上午9点之间B.开标由该市建设行政主管部门主持C.开标邀请所有投标人参加D.开标时，可由投标人检查投标文件的密封情况E.招标人对2014年6月2日上午9点15分送达的投标文件不予受理【答案】CD21、关于新增固定资产价值的确定，下列说法中正确的有（）。A.以单位工程为对象计算B.以验收合格、正式移交生产或使用为前提C.分期分批将会生产的工程，按最后一批交付时间统一计算D.包括达到固定资产标准不需要安装的设备和工器具的价值E.是建设项目竣工投产后所增加的固定资产价值【答案】BD22、关于联合体投标，下列说法中正确的有（）。A.联合体各方应当指定牵头人B.各方签订共同投标协议后，不得再以自己的名义在同一项目单独投标C.联合体投标应当向招标人提交由所有联合体成员法定代表人签署的授权书D.同一专业的单位组成联合体，资质等级就低不就高E.提交投标保证金必须由牵头人实施【答案】ABCD23、下列关于总平面设计中影响工程造价的主要因素描述，正确的是()。A.地质、水文、气象条件影响基础形式及埋深B.地形地貌影响平面布置和建筑层数C.场地大小、邻近建筑物地上附着物平面布置、建筑层数、基础形式及埋深D.占地面积大小影响征地费用的高低及项目运输成本E.合理的功能分区有利于降低工程造价和运营成本【答案】ACD24、根据《建设工程施工合同（示范文本）》，下列选项正确的有（）。A.不利物质条件包括气候条件B.暂停施工期间，承包人应负责妥善照管工程并提供安全保障，由此增加的费用由发包方承担C.任何情况下，发包人不得压缩合理工期D.发包人供应的材料和工程设备，承包人清点后由承包人妥善保管，保管费用由承包人承担E.发包人供应的材料和工程设备使用前，由承包人负责检验，检验费用由发包人承担【答案】C25、在招标方式中，邀请招标与公开招标比较，其缺点主要有（）等。A.选择面窄，有可能排除某些在技术上或报价上有竞争力的承包商参与投标B.投标竞争的激烈程度较差C.招标时间长D.对投标申请者进行评标的工作量大E.招标费用高【答案】AB26、根据《建设工程质量管理条例》建设工程竣工验收应具备的条件有（）。A.有完整的技术档案和施工管理资料B.有勘察、设计、施工，监理单位分别签署的质量合格文件C.有施工单位签署的工程保修书D.有工程款结清证明文件E.有工程使用的主要建筑材料的进场试验报告【答案】ABC27、下列对于DB/EPC模式的说法中，正确的是（）。A.对业主而言，合同关系简单，组织协调工作量小B.EPC模式只负责采购材料和工程设备及工程施工C.业主承担大部分风险D.EPC模式下工程总承包单位报价高E.DB/EPC模式下会增加工程实施中争议和索赔发生的数量【答案】AD28、关于施工成本控制中材料用量控制及其方法的说法，正确的有（）。A.对于有消耗定额的材料，适合由作业者包干控制B.指标控制是以消耗定额为依据，实行限额发料制度C.对于部分小型及零星材料，在规定限额内分期分批领用D.计量控制包括材料物资的收发计量检查和投料计量检查E.对于没有消耗定额的材料，应制定领用材料指标，据以控制发料【答案】D29、下列情形之一的属于无效合同的是（）。A.损害社会公共利益B.在订立合同时显失公平的C.因重大误解订立的D.恶意串通，损害国家、集体或第三人利益E.一方以欺诈、胁迫的手段订立合同，损害国家利益【答案】AD30、投标文件的送达是整个招标投标活动中一项重要的法律行为，与投标人的利益密切相关。投标人在送达投标文件时应注意以下事项，下面所列表述正确的是（）。A.投标截止时间前送达投标文件B.最好是在截止日期前一天C.要求招标人签收投标文件D.送达文件必须两人以上E.在规定投标文件送达截止时间前投标文件仍可以补充、修改和撤回【答案】AC31、按工程定额的用途，建设工程定额可划分为。A.施工定额B.企业定额C.预算定额D.补充定额E.估算指标【答案】AC32、根据《招投标法实施条例》，下列关于招投标的说法正确的有（）。A.采购人依法装修自行建设、生产项目，可以不进行招标B.招标费用占合同金额比例过大的项目，可以不进行招标C.招标人发售招标文件收取的费用应当限于编制招标文件所投入的成本支出D.潜在投标人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间10日前提出E.招标人采用资格后审办法的，应当在开标后15日内由评标委员会公布审查结果【答案】ACD33、设计概算编制方法中，照明工程概算的编制方法包括()。A.概算定额法B.设备价值百分比法C.概算指标法D.综合吨位指标法E.类似工程预算法【答案】AC34、工程量清单计价模式与定额计价模式的区别有（）A.采用的材料用量不同B.采用的计价方法不同C.项目划分不同D.工程量计算