2023年监理工程师之土木建筑目标控制真题练习试卷A卷附答案

2023年监理工程师之土木建筑目标控制真题练习试卷A卷附答案单选题（共100题）1、对于某项目的投资控制，总监理工程师将项目投资按照单项工程1#、单项工程2#等形式分解，这种分解类型是（）。A.按投资构成分解B.按子项目分解C.按时间分解D.按工作流程分解【答案】B2、项目监理机构收到施工单位报送的工程材料、构配件、设备报审表后，应重点审查工程材料、构配件、设备的（）。A.质量证明文件B.采购合同C.设计要求文件D.检查报告【答案】A3、下列建设工程进度计划体系中，明确各种设计文件、主要设备、施工单位、水电路日期的是（）。A.工程项目一览表B.工程项目总进度计划C.投资计划年度分配表D.工程项目进度平衡表【答案】D4、建设单位应当自建设工程竣工验收合格之日起（）日内，将建设工程竣工验收报告等文件报建设行政主管部门或者其他有关部门备案。建设行政主管部门或者其他有关部门发现建设单位在竣工验收过程中有违反国家有关建设工程质量管理规定行为的，责令停止使用，（）。A.15，重新备案B.30，重新备案C.15，重新组织竣工验收D.30，重新组织竣工验收【答案】C5、对制造周期长的设备，项目监理机构可采取（）的方式实施设备质量控制。A.目标监控B.巡回监控C.定点监控D.设置质量控制点监控【答案】B6、（2022年真题）施工企业按照有关标准规定，对建筑及材料、构件和建筑安装物进行一般鉴定、检查所发生的费用属于建筑安装工程费中的（）。A.材料费B.规费C.企业管理费D.仪器仪表使用费【答案】C7、在建设工程施工阶段，承包单位需要将施工进度计划提交给监理工程师审查，其A.听取监理工程师的建设性意见B.解除其对施工进度计划的责任和义务C.请求监理工程师优化施工进度计划D.表明其履行施工合同的能力【答案】A8、关于工程延期审批原则的说法，正确的是（）。A.导致工期拖延确实属于承包单位的原因B.工程延期事件必须位于施工进度计划的关键线路上C.承包单位应在合同规定的有效期内以书面形式提出索赔通知D.批准的工程延期必须符合实际情况【答案】D9、设计方项目管理的目标包括设计的()。A.成本目标B.进度目标C.质量目标D.维护目标E项目建设的投资目标【答案】A10、采用强制确定法对某工程四个分部工程进行价格工程对象的选择，各分部工程的功能系数和成本系数见下表。＜br>A.甲B.乙C.丙D.丁【答案】D11、下列哪些产品中存在《产品质量法》所称的“缺陷”A.含有过量添加剂的食品B.食用酒精勾兑的劣质酒C.裤腿不一般长的裤子D.因气压过高突然爆炸炸坏家具的汽酒【答案】A12、钟某为甲省A市的副市长，某日，钟某到甲省B市履行公务期间与B市副市长收受他人大额财物，后案发。关于本案的处理，下列哪些说法是正确的？A.侦查过程中，若欲逮捕钟某，应当报请上一级检察院决定逮捕B.为了保证诉讼的顺利进行，可由最高人民检察院直接指定甲省C市检察院审查起诉C.检察院若欲对钟某作不起诉决定，需经上一级检察院批准D.若钟某在住所监视居住有碍侦查，经过上一级公安机关批准，也可以指定居所监视居住【答案】A13、在施工总进度计划的编制过程中，确定各单位工程的开竣工时间和相互搭接关系时，应考虑的因素是（）。A.各承包单位的资质条件和技术力量B.各单位工程尽可能同时开工和完工C.施工顺序与主要生产系统投产次序不相关D.急需和关键的工程先施工，以保证工程项目如期交工【答案】D14、审核承包人编制的施工组织设计，对主要施工方案进行技术经济分析，体现了项目监理机构在施工阶段投资控制的（）措施。A.组织B.技术C.经济D.合同【答案】B15、某项目建设投资为2000万元，建设期利息100万，铺底流动资金为120万元，占全部流动资金的30%。建设投资中借贷资金为800万元，流动资金全部为自有资金。预计项目建成后年平均税前利润为180万元，年平均贷款利息为20万元，年平均所得税为35万元。则该项目的总投资收益率为（）。A.10%B.8.33%C.8%D.10.31%【答案】C16、某银行给企业贷款1000万元，年利率为6%，贷款年限3年，到期后企业一次性还本付息，利息按复利每半年计息一次，到期后企业应支付给银行的利息为（）万元。A.180.000B.194.05C.240.000D.124.973【答案】B17、下列保温材料，单位体积价格最高的是（）。A.挤塑聚苯板B.泡沫玻璃板C.岩棉保温板D.酚醛树脂板【答案】B18、某基础工程包含土方和混凝土两个子项工程，工程量清单中的土方工程量为4500m3，混凝土工程量为2000m3，合同约定：土石方工程综合单价为80元／m3，混凝土工程综合单价为400元／m3；工程预付款额度为合同价的15％，主要材料和构配件所占比重为60％。则该工程预付款的额度及起扣点分别为（）万元。A.17.50，87.75B.17.10，89.45C.17.40，87.00D.17.50，89.45【答案】C19、施工现场发生工程质量事故后，项目监理机构应及时()并要求施。单位采取措施按相关程序进行处理。A.签发监理通知单B.签发工程暂停令C.通知设计单位D.报告政府主管部门【答案】B20、（）应参与建设单位组织的对施工单位负责采购的原材料、半成品、构配件的考察，并提出考察意见。A.监理员B.专业监理工程师C.总监理工程师D.建设单位项目负责人【答案】B21、下列影响建设工程进度的情况中，属于组织管理因素的是（）。A.合同签订时遗漏条款、表达失当B.节假日交通、市容整顿的限制C.有关方拖欠资金，资金不到位D.不可靠技术的应用【答案】A22、某劳务派遣单位与劳动者甲签订一劳务派遣合同，下列关于劳务派遣的做法，下列错误的是？A.劳务派遣单位与劳动者签订了一年的劳动合同B.劳务派遣单位提前收取了劳动者的培训费用C.在劳务派遣单位工作不满的情况下，劳动者如果无工作，应同样支付与平时一致的工资D.劳务派遣单位跨地区派遣劳动者的，被派遣劳动者享有的劳动报酬和劳动条件，按照用工单位所在地的标准执行【答案】A23、（2018年真题）根据《建设工程监理规范》，单位工程完工后，工程竣工预验收应由（）组织相关人员进行。A.总监理工程师B.建设单位项目负责人C.总监理工程师代表D.施工单位项目负责人【答案】A24、初步设计总说明书一般应当包括以下几个方面，其中错误答案为下面哪项？()A.工程设计的规模和设计范围B.设计指导思想和设计特点C.工程设计的主要依据D.施工组织规划【答案】D25、价值工程中方案创造的理论依据是（）。A.产品功能具有系统性B.功能载体具有替代性C.功能载体具有排他性D.功能实现程度具有差异性【答案】B26、建设工程承包单位在()时，应向建设单位出具工程质量保修书。A.施工完毕B.提交工程竣工验收报告C.竣工验收合格D.工程价款结算完毕【答案】B27、为排挤竞争对手，某商场在销售中向购买某品牌微波炉的顾客赠送一套餐具。下列说法正确的是A.如果微波炉的价格减去餐具的价值小于微波炉的成本价则商场构成不正当竞争B.商场的行为构成违法搭售的不正当竞争C.如果赠送餐具违背顾客意愿则构成不正当竞争，否则不构成D.如果餐具质量不合格则构成不正当竞争，否则不构成【答案】A28、某独立土方工程，招标文件中估计工程量1万m3，合同中约定土方单价20元／m3，当实际工程量超过估计工程量10%以上时，超出部分需调整单价，单价为18元／m3，该工程结算时实际完成工程量为1.2万m3，则土方工程款为（）万元。A.21.6B.23.6C.23.8D.24.0【答案】C29、单代号搭接网络计划中，时距是指相邻两项工作之间的（）。A.时间间隔B.时间差值C.机动时间D.搭接时间【答案】B30、建设工程采用流水施工方式的特点是（）。A.施工现场的组织管理比较简单B.各工作队实现了专业化施工C.单位时间内投入的资源量较少D.能够以最短工期完成施工任务【答案】B31、流水作业是施工现场控制施工进度的一种经济效益很好的方法。相比之下在施工现场应用最普遍的流水形式是（）。A.非节奏流水B.固定节拍流水C.加快成倍节拍流水D.一般成倍节拍流水【答案】A32、已知某进口设备到岸价为1200万元，银行财务费、外贸手续费合计为55万元。关税、增值税税率分别为22%、13%，无消费税则该进口设备抵岸价为（）万元。A.1255B.1519C.1709D.1716【答案】C33、价值工程应用中，如果评价对象的价值系数V＜1,则表明（）。A.评价对象的功能现实成本与实现功能所必需的最低成本大致相当B.评价对象的现实成本偏高，而功能要求不高C.该部件功能比较重要，但分配的成本较少D.评价对象的现实成本偏低【答案】B34、（2021年真题）某地下工程，计划到5月份累计开挖土方1.2万m3，预算单价为90元/m3。经确认，到5月份实际累计开挖土方1万m3，实际单价为95元/m3，该工程此时的投资偏差为（）万元。A.-18B.-5C.5D.18【答案】B35、下列建设工程进度控制措施中，属于合同措施的是（）。A.审查承包商提交的进度计划B.建立进度协调会议制度C.加强索赔管理D.建立工程进度报告制度及信息沟通网络【答案】C36、抹灰层由底层、中层、面层组成，中层的作用是()。A.粘结B.找平C.装饰D.粘结和找平【答案】B37、可提高砖与砂浆的黏结力和砌体的抗剪强度，确保砌体的施工质量和力学性能的施工工艺措施是：()A.采用混合砂浆B.采用水泥砂浆C.采用掺有机塑化的水泥砂浆D.砖砌筑前浇水湿润【答案】D38、为排挤竞争对手，某商场在销售中向购买某品牌微波炉的顾客赠送一套餐具。下列说法正确的是A.如果微波炉的价格减去餐具的价值小于微波炉的成本价则商场构成不正当竞争B.商场的行为构成违法搭售的不正当竞争C.如果赠送餐具违背顾客意愿则构成不正当竞争，否则不构成D.如果餐具质量不合格则构成不正当竞争，否则不构成【答案】A39、（）是施工进度控制的前提，也是设备和材料供应进度控制的前提。A.勘察进度控制B.设计进度控制C.施工准备进度控制D.监理进度控制【答案】B40、管理评审，是ISO质量管理体系的质量管理原则中（）的基本内容。A.以顾客为关注焦点B.领导作用C.全员参与D.过程方法【答案】B41、在卓越绩效模式中，以（）应该作为组织质量管理的首要原则。A.强调大质量观B.顾客和市场为中心C.强调系统思考和系统整合D.强调质量对组织绩效的增值和贡献【答案】B42、在网络计划执行过程中，若某项工作比原计划拖后△T，而未超过该工作的自由时差，则（）。A.不影响总工期，影响后续工作B.不影响后续工作，影响总工期C.对总工期及后续工作均不影响D.对总工期及后续工作均有影响【答案】C43、根据《建设工程工程量清单计价规范》，当实际工程量比招标工程量清单中的工程量增加15%以上时，对综合单价进行调整的方法是（）。A.增加后整体部分的工程量的综合单价调低B.增加后整体部分的工程量的综合单价调高C.超出约定部分的工程量的综合单价调低D.超出约定部分的工程量的综合单价调高【答案】C44、（2018年真题）下列建设工程项目费用中，属于建筑工程费的是（）。A.研究试验费B.工程保险费C.供水、供电管线安装费D.室外管道铺设费【答案】D45、根据《建设工程监理规范》，第一次工地会议纪要由（）负责整理。A.建设单位B.设计单位C.施工项目部D.项目监理机构【答案】D46、项目监理机构在施工阶段控制投资采取的措施中，属于经济措施的是（）。A.控制设计变更B.编制资金使用计划C.编制投资控制工作计划D.优化设计节约投资【答案】B47、在有足够工作面和资源的前提下，施工工期最短的施工组织方式是()。A.依次施工B.搭接施工C.平行施工D.流水施工【答案】C48、下列选项，不属于确定建设工程设计进度控制总目标时的主要依据的是（）。A.设计工期定额B.工程项目的技术先进程度C.建设工程总进度目标对设计周期的要求D.设计费用【答案】D49、在搭接网络计划中，时距就是（）。A.相邻两项工作之间的时间差值B.相邻两项工作之间的搭接关系C.相邻两项工作之间的逻辑关系D.相邻两项工作之间的工艺间接时间【答案】A50、（2019年真题）下列方案经济评价指标中，属于偿债能力评价指标的是（）。A.净年值B.利息备付率C.内部收益率D.总投资收益率【答案】B51、质量手册是组织质量工作的“基本法”，是最重要的质量法规性文件，它()A.具有强制性质B.提供了详细的质量控制细节C.属于保密文件D.涉及的内容只针对顾客【答案】A52、下列说法错误的是()。A.BIM的理论基础主要起源于建筑行业B.BIM是对工程项目设施实体与功能特性的数字化表达C.BIM具有模型的完备性D.BIM具有模型信息的一致性【答案】B53、双代号网络计划中，用来快速寻求计算工期和关键线路的方法是（）。A.时间间隔法B.节点计算法C.标号法D.工作计算法【答案】C54、现浇混凝土结构外观质量出现严重缺陷，提出技术处理方案的单位是()。A.设计单位B.施工单位C.监理单位D.建设单位【答案】B55、施工总承包单位应将所签订的分包协议副本报送()备案。A.建设单位B.建设单位代表C.监理工程师D.设计单位【答案】C56、为了判断能否采用PPP模式代替传统的政府投资运营方式提供公共服务项目，应采用的评价方法是（）。A.项目经济评价B.财政承受能力评价C.物有所值评价D.项目财务评价【答案】C57、对于特别重要的设备制造过程，项目监理机构可采取()的方式实施设备质量控制。A.巡回监控B.定点监控C.设置质量控制点监控D.驻厂监造【答案】D58、按照费用构成要素划分的建筑安装工程费中，项目经理的工资应列入（）。A.其他直接费B.现场经费C.企业管理费D.人工费【答案】C59、关于工程监理单位的说法，正确的是（）。A.工程监理单位代表政府部门对施工质量实施监督管理B.工程监理单位代表施工单位对施工质量实施监督管理C.工程监理单位可将专业性较强的业务转让给其他监理单位D.工程监理单位选派具备相应资格的总监理工程师进驻施工现场【答案】D60、下列费用中，属于建设工程静态投资的是()A.基本预备费B.涨价预备费C.建设期利息D.运营期利息【答案】A61、具备下列情况之一的有资格签订勘察设计合同，其中错误的是()。A.承接方是持有证书的勘察设计单位B.双方必须具有法人地位C.承接方是持有证书的注册建筑师D.委托方是建设单位或有关单位【答案】C62、在工程网络计划中，关键线路是指()的线路。A.单代号网络计划中由关键工作组成B.双代号网络计划中无虚箭线C.双代号时标网络计划中无波形线D.单代号搭接网络计划中时距总和最小【答案】C63、国家机构实行工作责任制原则，下列哪些选项体现了这一原则A.全国人大和地方各级人大都由民主选举产生B.每一人大代表都要受到原选举单位的监督C.人民法院和人民检察院都实行集体负责制D.中央军委对全国人大及其常委会负责【答案】B64、在工程设计过程中，影响进度的主要因素之一是（）。A.地下埋藏文物的处理B.设计合同的计价方式C.设计各专业之间的协调配合程度D.施工承发包模式的选择【答案】C65、某检验批的一般检验项目需进行二次抽样检验，样本容量分别是30、60，合格判定数为5，不合格判定数为8。二次抽样检验，合格判定数为12，不合格判定数为13，下列说法正确的是（）。A.一次抽样检验不合格品数为6，该检验批不合格B.一次抽样检验不合格品数为8，该检验批合格C.二次抽样检验不合格品数总计13，该检验批合格D.二次抽样检验不合格品数总计15，该检验批不合格【答案】D66、审查承包商提交的进度计划，使承包商能在合理的状态下施工属于监理工程师实施进度控制的（）。A.经济措施B.组织措施C.合同措施D.技术措施【答案】D67、（2021年真题）关于见证取样工作的说法，正确的是（）。A.见证取样项目和数量应按施工单位编制的检测试验计划执行B.选定的检测机构应在工程质量监督机构备案C.施工单位取样人员不能由专职质检人员担任D.负责见证取样的监理人员应有资格证书【答案】B68、关于行政强制执行，下列哪一选项说法正确？A.有强制执行权的行政机关只能自行执行，不得申请法院强制执行B.当事人逾期不履行金钱给付义务的，行政机关可以加处罚款或滞纳金C.行政机关强制执行之前，都要以书面形式催告相对人D.行政机关对法院不予受理的裁定有异议的，可以在15日内向上一级法院申请复议，上一级法院自收到复议申请之日起30内作出是否受理的裁定【答案】B69、在建设工程进度控制措施中，对建设单位提出应急赶工给予赶工费用补偿的属于（）措施。A.合同B.组织C.经济D.技术【答案】C70、关于建设工程项目质量管理体系认证的说法，错误的是()。A.体系认证的对象是某一组织的质量保证体系B.证明某一组织质量管理体系注册资格的方式是颁发体系认证证书C.实行体系认证的基本依据等同采用国际通用质量保证标准的国家标准D.工程项目质量管理体系认证必须通过授权的机构进行【答案】D71、对于按照规定需要验收的危大工程，施工单位、监理单位应当组织相关人员进行验收。验收合格的，经（）确认后，方可进入下一道工序。A.施工单位项目技术负责人B.总监理工程师签字C.施工单位项目技术负责人及总监理工程师签字D.专业监理工程师签字【答案】C72、招标人在工程量清单中提供的用于支付必然要发生但暂时不能确定价格的材料、工程设备的单价以及专业工程的金额是()。A.暂估价B.暂列金额C.总承包服务费D.工程税金【答案】A73、下列经济评价指标中，属于反映盈利能力的静态评价指标的是（）。A.净现值B.投资收益率C.利息备付率D.项目投资财务净年值【答案】B74、相邻两工序在同一施工段上相继开始的时间间隔称为（）。A.流水作业B.流水节拍C.流水步距D.技术间歇【答案】C75、某些隐蔽部位结构混凝土表面裂缝，经检查分析，属于表面养护不够的干缩微裂，不影响使用及外观，则（）。A.修补处理B.返工处理C.不做处理D.通过后续工序弥补【答案】C76、根据《建筑法》，在建工程因故中止施工的，建设单位应当自中止施工之日起（）内，向施工许可证颁发机关报告，并按照规定做好建筑工程的维护管理工作。A.15天B.1个月C.2个月D.3个月【答案】B77、监理单位质量管理体系运行中，定期召开监理例会体现了（）的要求。A.文件标识与控制B.产品质量追踪检查C.物资管理D.内部审核【答案】B78、机电专业BIM应用时，管网用不同颜色加以区分的原因是()。A.机电管网相对复杂B.减少错误产生的概率C.提升建筑品质D.核验管网尺寸E与建筑师协调空间问题【答案】A79、下列()软件无法完成建模工作。A.TeklaB.MagiCADC.ProjectWiseD.Revit【答案】C80、在工程质量统计分析中，用来描述数据离散趋势的特征值是（）。A.平均数与标准偏差B.中位数与变异系数C.标准偏差与变异系数D.中位数与标准偏差【答案】C81、下列关于实际利率和名义利率的说法中，错误的是()A.当年内计息次数m大于1时，实际利率大于名义利率B.当年内计息次数m等于1时，实际利率等于名义利率C.在其他条件不变时，计息周期越短，实际利率与名义利率差距越小D.实际利率比名义利率更能反映资金的时间价值【答案】C82、某公司希望所投资项目2年末有100万元资金，年复利率为10％，则现在需要一次投入()万元。A.82.64B.121C.90D.110【答案】A83、现浇混凝土楼板综合单价中包含的费用是：()A.钢筋制作费B.混凝土制作费C.模板制作费D.钢筋绑扎费【答案】B84、招标工程量清单作为招标文件的组成部分，其准确性和完整性应由（）负责。A.招标人B.投标人C.招标代理机构D.招标监督机构【答案】A85、根据《建设工程工程量清单计价规范》GB50500－2013的规定，关于招标控制价的说法正确的是（）。A.招标控制价由分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费和税金组成，不应包括招标文件中要求投标人承担的风险费用B.国有资金投资项目的招标人可在招标文件中编制招标控制价或标底C.招标控制价应在招标时公布，可以上调或下浮D.招标人应将招标控制价报工程所在地工程造价管理机构备查【答案】D86、选择一个合格的供货厂商，是（）设备质量控制工作的首要环节。A.市场采购B.向生产厂家订购C.招标采购D.订货采购【答案】B87、下列可行性研究内容中，属于市场预测分析的是（）。A.主要投入物供应现状B.工艺技术和主要设备方案C.项目组织机构和人力资源配置D.项目资金来源及使用条件【答案】A88、下列关于现场签证的描述中，正确的是（）。A.招标工程量清单中已有，但施工中发现与其不符，承包人及时向发包人提出签证确认B.施工合同范围以内零星工程的确认属于现场签证的范围C.完成其他非承包人责任引起的事件可以按计日工计价D.合同工程发生现场签证事项，承包人可按计划组织施工【答案】A89、某新建项目，建设期为2年，共向银行贷款1200万元，贷款时间为：第1年300万元，第2年900万元，年利率为6％，则第2年应计利息为()万元。A.36.54B.41.54C.45.54D.49.54【答案】C90、工程的（）使得质量目标和水平具体化。A.设计B.施工C.决策D.可行性研究【答案】A91、建筑装饰装修工程的分项工程，一般按照（）划分检验批。A.工程量B.楼层C.施工段D.变形缝【答案】B92、下列方案经济评价指标中，属于偿债能力评价指标的是（）。A.净年值B.利息备付率C.内部收益率D.总投资收益率【答案】B93、在工程施工质量验收层次中，分部工程是（）的组成部分。A.单位工程B.单项工程C.分项工程D.检验批【答案】A94、当实际施工进度发生拖延时，为加快施工进度而采取的组织措施可以是（）。A.重新划分施工段，增加工作面B.采用先进施工方法，减少施工过程的数量C.明确计划任务，实行包干奖励D.改进施工工艺，缩短工艺技术间歇时间【答案】A95、按照费用构成要素划分的建筑安装工程费用项目组成中，人工费不包括（）。A.计时工资B.奖金C.加班工资D.管理人员工资【答案】D96、关于不作为犯罪，下列哪一选项是正确的？A.不真正不作为犯的作为义务均来源于法律的明文规定，故不真正不作为犯不存在是否违反罪刑法定原则的问题B.即使没有“结果回避的可能性”，也可能成立不作为犯罪C.由于对生命的保护是绝对的，所以当生命法益遭受侵害的时候，无关的第三人也具有作为的救助义务D.不真正不作为犯的义务来源包括“自己的先前行为”，而不作为本身也可以成为“自己的先前行为”【答案】D97、单位工程预验收的程序中，监理机构应编写质量评估报告，并经（）签字后报建设单位。A.专业监理工程师和施工单位技术负责人B.专业监理工程师和监理单位技术负责人C.总监理工程师和施工单位技术负责人D.总监理工程师和监理单位技术负责人【答案】D98、施工单位编制的施工组织设计经（）审核签认后，与施工组织设计报审表一并报送项目监理机构。A.项目经理B.施工单位技术负责人C.施工单位质量负责人D.施工单位项目法人【答案】B99、监理资料的管理应由（）负责，并指定专人具体实施。A.监理人员B.专业监理工程师C.总监理工程师D.总监理工程师代表【答案】C100、工作A的工作持续时间为3天，该工作有三项紧后工作，工作持续时间分别为4天、6天、3天；最迟完成时间分别为16天、12天、11天，则工作A的最迟开始时间为第（）天。A.6B.3C.8D.12【答案】B多选题（共50题）1、建设工程进度调整系统过程的主要工作有（）。A.实际进度与计划进度的对比分析B.现场实地检查工程进展情况C.采取措施调整进度计划D.分析进度偏差产生的原因E.确定后续工作和总工期的限制条件【答案】CD2、施工过程根据其性质和特点不同可分为制备类、运输类和建造类三种，以下（）施工过程一般不占有施工项目空间，也不影响总工期，不列入施工进度计划。A.砂浆的制备过程B.地下工程C.主体工程D.混凝土制备过程E.屋面工程【答案】AD3、下列选项中，属于累加数列错位相减取大差法基本步骤的有（）。A.将相邻施工过程流水节拍累加数列中的后者错后一位，相减后求得一个差数列B.对每一个施工过程在各施工段上的流水节拍依次累加C.对每一个施工过程在各施工段上的流水节拍依次相减D.在差数列中取最小值确定为相邻两个施工过程的流水步距E.在差数列中取最大值，即确定为相邻两个施工过程的流水步距【答案】AB4、监理工程师对承包单位现场劳动组织的控制内容包括()A.操作人员数量B.作业团队管理方式C.相应工种配置D.管理人员到岗情况E.各项规章制度健全情况【答案】ACD5、在“编辑栏杆位置”中，主样式中的“对齐”包含以下哪些选项？()A.端点B.起点C.终点D.中心E.展开样式以匹配【答案】BCD6、当导致工程暂停的原因是危及结构安全或使用功能时，整改完成后，应有（）各方共同认可的整改完成文件。A.建设单位B.监理单位C.设计单位D.施工单位E.检测单位【答案】ABC7、监理单位应审查勘察单位提交的勘察成果报告，并向建设单位提交勘察成果评估报告。勘察成果评估报告应包括的内容有（）。A.勘察工作概况B.勘察报告编制深度C.勘察任务书的编制进度D.勘察工作存在的问题及建议E.评估结论【答案】ABD8、项目监理机构在审查总承包单位或设备安装单位报送的设备采购方案时，审查的重点有（）。A.质量文件要求B.采购的基本原则、范围和内容C.保证设备质量的具体措施D.厂家的营业执照、生产许可证E.设计对设备提出的要求【答案】ABC9、施工单位保修完成后，经监理单位验收合格，由（）组织验收。涉及结构安全的，应当报当地建设行政主管部门备案。A.总监理工程师B.工程所有人C.政府管理部门D.施工单位E.建设单位【答案】B10、可行性研究阶段流动资金应按分项详细估算法进行估算，流动资产估算时，流动资产包括（）。A.应收账款B.预付账款C.预收账款D.存货E.应付账款【答案】ABD11、预应力混凝土用螺纹钢筋，每批钢筋均应按规定进行化学成分、（）等项目的检验。A.拉伸试验B.松弛试验C.疲劳试验D.抗压试验E.表面检查【答案】ABC12、预应力混凝土用螺纹钢筋，每批钢筋均应按规定进行化学成分、（）等项目的检验。A.拉伸试验B.松弛试验C.疲劳试验D.抗压试验E.表面检查【答案】ABC13、（2019年真题）网络计划的工期优化过程中，压缩关键工作的持续时间应优先选择（）的关键工作。A.有充足备用资源B.对质量影响较大C.所需增加费用最少D.持续时间最长E.紧后工作最少【答案】AC14、根据《建设工程工程量清单计价规范》，其他项目清单中的暂估价包括（）。A.人工暂估价B.材料暂估价C.工程设备暂估价D.专业工程暂估价E.非专业工程暂估价【答案】BCD15、工程施工过程中，检验批现场验收检查的原始记录应由（）共同签署。A.建设单位项目负责人B.施工单位项目技术负责人C.施工单位专业质量检查员D.专业监理工程师E.施工单位专业工长【答案】CD16、以下哪组字母代表聚苯乙烯？（）A.PSB.PEC.PVCD.PF【答案】A17、某项目，建设期为2年，现金来源部分为银行贷款，贷款年利率为4%，按年计息且建设期不支付利息，第一年贷款额1500万元，第二年贷款额1000万元，假设贷款在每年的年中支付，建设期贷款利息的计算，正确的有（）。A.第一年的利息为30万元B.第二年的利息为60万元C.第二年的利息为81.2万元D.第二年的利息为82.4万元E.两年的总利息为112.4万元【答案】AC18、根据《建设工程监理规范》GB/T50319—2013，如提供设计阶段相关服务，监理单位应审查设计成果并提出评估报告，其评估报告的主要内容有()。A.设计工作概况B.设计深度的符合情况C.设计任务书的完成情况D.有关部门]的备案情况E.存在的问题及建议【答案】ABC19、建设工程采用依次施工方式组织施工的特点有（）。A.没有充分利用工作面且工期较长B.劳动力及施工机具等资源得到均衡使用C.按专业成立的工作队不能连续作业D.单位时间内投入的劳动力、机具和材料增加E.施工现场的组织和管理比较复杂【答案】AC20、下列各项中，属于影响合同价格方式选择的因素有（）。A.工程所在位置B.项目的复杂程度C.工程的设计工作深度D.工程期望的收益值E.工程进度要求的紧迫程度【答案】BC21、根据《建设工程质量管理条例》，建设单位应承担的质量责任包括（）。A.不得将应由一个承包单位完成的建设工程项目肢解发包B.不得因赶工而任意压缩合理工期C.不得对专用设备指定供应商D.不得暗示参建方违反工程建设强制性标准E.不得采购未经鉴定的建筑材料【答案】ABD22、对初步施工总进度计划进行检查时，应重点检查（）。A.总工期是否符合要求B.总造价是否符合要求C.资源使用是否均衡D.资源供应是否能得到保证E.施工工艺是否满足要求【答案】ACD23、根据《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300--2013，工程施工检验批质量验收工作的内容包括（）。A.检验批的划分B.资料检查C.主控项目和一般项目检验D.抽样方案设计并实施E.质量验收记录【答案】BC24、流水节拍是流水施工的主要参数之一，同一施工过程中流水节拍的决定因素有（）。A.所采用的施工方法B.所采用的施工机械类型C.投入施工的工人数和工作班次D.施工过程的复杂程度E.工人的熟练程度【答案】ABC25、下列有关网络计划时间参数说法正确的有（）。A.计划工期是根据网络计划时间参数计算而得到的工期B.最早开始时间是其所有紧前工作全完成后，本工作开始的最早时刻C.总时差指不影响总工期前提下，本工作可利用的机动时间D.对同一项工作而言，自由时差不会超过总时差E.总时差为0时，自由时差不一定为0【答案】BCD26、用于石材幕墙的光面石材，最小板厚和单块板材最大面积分别是（）。A.20mm，1.2m2B.25mm，1.5m2C.20mm，1.6m2D.25mm，1.8m2【答案】B27、郭某因涉嫌特别重大贿赂犯罪被刑事拘留，欲委托辩护律师。下列哪一说法是正确的？A.郭某可以委托2人至3人作为辩护人B.辩护律师和某要求会见郭某，应当经过公安机关的许可C.律师和某知悉郭某正在实施叛逃罪的，应当予以保密D.侦查终结前，律师和某提出要求的，侦查机关应听取其意见【答案】D28、（2017年真题）根据《建筑工程施工质量验收统一标准》，应参加建筑节能分部工程质量验收的人员有（）。A.施工单位项目负责人B.设计单位项目负责人C.质量监督机构人员D.勘察单位项目负责人E.总监理工程师【答案】AB29、项目监理机构审查施工单位报送的施工控制测量成果报验表及相关资料时，应重点审查()是否符合标准及规范的要求。A.测量依据B.测量管理制度C.测量人员资格D.测量手段E.测量成果【答案】AC30、在建设工程实施阶段，监理工程师控制物资供应进度的工作内容包括（）。A.编制或审核物资供应计划B.确定物资供应分包合同清单C.选定物资供应单位D.监督检查订货情况，协助办理有关事宜E.监测物资到场情况【答案】AD31、在竣工验收时，对某些剩余工程和缺陷工程，在不影响交付的前提下，经()共同协商，施工单位可在竣工验收后的限定时间内完成。A.建设单位B.设计单位C.施工单位D.工程质量监督机构E.监理单位【答案】ABC32、下列关于BIM在勘察设计阶段的应用内容选项中目前最不成熟的是()。A.设计方案论证B.规范验证C.性能分析D.管线综合【答案】B33、下列关于城市轨道交通工程项目工程验收应具备的条件描述正确的有（）。A.已完成设计及合同约定的内容B.对不影响运营安全及使用功能的缓建、缓验项目已经相关部门同意C.单位工程质量验收提出的遗留问题、住房城乡建设行政主管部门责令整改的问题已全部整改完毕D.已通过对试运行有影响的相关单位工程验收E.设备系统经联合调试符合运营整体功能要求，并已由相关单位出具认可文件【答案】BC34、审核投标报价时，对分部分项工程综合单价的审核内容有（）。A.综合单价的确定依据是否正确B.清单中提供了暂估单价的材料是否按暂估的单价进入综合单价C.暂列金额是否按规定纳入综合单价D.单价中是否考虑了承包人应承担的风险费用E.总承包服务费的计算是否正确【答案】ABD35、由建设单位项目负责人组织单位工程正式竣工验收，参加验收的单位应有（）。A.施工单位B.设计单位C.监理单位D.劳务单位E.供货单位【答案】ABC36、（2019年真题）对施工单位提出的工程变更，总监理工程师应履行的职责有（）。A.组织专业监理工程师审查变更申请并提出审查意见B.提交原设计单位修改工程设计文件C.组织专业监理工程师对变更费用及工期影响作出评估D.组织相关单位共同协商变更费用及工期变化E.组织会签工程变更单【答案】ACD37、（2018年真题）监理