2022年监理工程师之土木建筑目标控制强化训练试卷A卷附答案

2022年监理工程师之土木建筑目标控制强化训练试卷A卷附答案单选题（共100题）1、在项目融资程序中，需要在融资决策阶段进行的工作是（）A.起草融资法律文件B.选择银行C.控制与管理项目风险D.选择项目融资方式【答案】D2、可行性研究中属于目标市场分析的是（）。A.主要用户分析B.产品竞争力优劣势分析C.产品用途分析D.市场风险分析【答案】A3、编制单位工程施工进度计划时，确定工作项目持续时间需要考虑每班工人数量。限定每班工人数量上限的因素是（）。A.工作项目工程量B.最小劳动组合C.人工产量定额D.最小工作面【答案】D4、监理工程师在审查施工进度计划的过程中发现问题，应采取的措施之一是（）。A.向承包单位提出整改通知书B.向建设单位提出指令单C.向承包单位提出工程暂停令D.向建设单位提出建议书【答案】A5、下列建设工程进度影响因素中，属于业主因素的是（）。A.地下埋藏文物的保护、处理B.合同签订时遗漏条款、表达失当C.施工场地条件不能及时提供D.特殊材料及新材料的不合理使用【答案】C6、工作A的工作持续时间为6天，该工作有三项紧后工作，工作持续时间分别为6天、5天、8天；最迟完成时间分别为20天、19天、17天，则工作A的最迟开始时间为第（）天。A.2B.3C.7D.12【答案】B7、下列不属于建设单位的质量责任和义务的是（）。A.不得将建设工程肢解发包B.与建设工程有关的重要设备、材料的采购进行招标C.对建设工程的施工质量负责D.提供与建设工程有关的原始资料【答案】C8、ISO9000与“卓越绩效”模式都是建立在全面质量管理的理论基础上，并且都采用（）基本原理。A.EPCA循环B.TOT循环C.BCF循环D.PDCA循环【答案】D9、（2021年真题）建设工程规定合理使用寿命期，体现了建设工程质量的（）特性。A.适用性B.耐久性C.安全性D.经济性【答案】B10、工程竣工预验收合格后，项目监理机构应向建设单位提交（）。A.工程预验收合格报告B.工程竣工报告C.工程竣工验收报告D.工程质量评估报告【答案】D11、某进口设备装运港船上交货价为200万美元，国外运费为10万美元，国外运输保险费为6.5万美元，外贸手续费率为1.5%。美元兑人民币的汇率为6.85。则该进口设备的到岸价为()万元人民币。A.1438.50B.1460.08C.1483.03D.1505.27【答案】C12、关于工程项目质量控制系统的说法，正确的是（）。A.是监理单位建立的质量控制工作体系B.是一个一次性的质量控制工作体系C.需进行第三方认证D.是监理单位质量管理体系的子系统【答案】B13、下列属于我国项目监理机构在施工阶段投资控制的主要工作的是（）。A.分析可能发生索赔的原因，制定防范对策B.对拟建项目进行财务评价C.对已完工程量进行偏差分析D.审查设计单位提交的设计成果【答案】C14、施工过程中，若出现质量缺陷，监理机构应及时（）。A.签发监理通知单B.签发工程暂停令C.通知建设单位D.报告政府主管部门【答案】A15、某当年完工的工程项目，建筑安装工程费2000万元，设备工器具购置费3000万元，工程建设其它费600万元，涨价预备费率为3％，建设期贷款利息180万元，铺底流动资金160万元，则该项目的建设投资为()万元。A.5930B.5948C.6090D.6108【答案】A16、根据《建筑工程施工质量验收统一标准》，负责组织分项工程验收的人员是（）。A.专业监理工程师B.施工单位项目技术负责人C.建设单位现场负责人D.总监理工程师【答案】A17、由于业主原因，造成工期延长。在工期延长期间的管理人员的工资、办公、通讯和交通费等应归为索赔费用中的（）。A.人工费B.利润C.材料费D.管理费【答案】D18、危险性较大的分部分项工程的专项施工方案应当由（）审核签字、加盖单位公章，并由（）审查签字、加盖执业印章后方可实施。A.施工单位技术负责人、专业监理工程师B.施工单位技术负责人、总监理工程师C.施工项目技术负责人、专业监理工程师D.施工项目技术负责人、总监理工程师【答案】B19、在单代号网络计划中，设H工作的紧后工作有I和J，总时差分别为3天和4天，工作H、I之间时间间隔为8天，工作H、J之间的时间间隔为6天，则工作H的总时差为（）天。A.5B.8C.10D.12【答案】C20、某工程合同总额6000万元，工程预付款为合同总额的20%，主要材料及构件占合同总额的50%，则工程预付款的起扣点为（）万元。A.1200B.4800C.3600D.6400【答案】C21、（2022年真题）建设单位应自领取施工许可证之日起（）内开工，否则应向发证机关申请延期。A.3个月B.6个月C.9个月D.1年【答案】A22、施工过程中，若出现需返工弥补的工程质量问题，监理工程师应及时（）。A.签发监理通知单B.签发工程暂停令C.通知建设单位D.报告政府主管部门【答案】A23、卓越绩效评价准则与ISO9000的相同点是（）。A.基本原理B.导向C.驱动力D.目标【答案】A24、抽样检验第一类风险控制的一般范围是（）。A.1%~5%B.5%~10%C.5%D.10%【答案】A25、监理单位接受建设单位委托进行工程设计监理时，为了有效地控制设计工作进度，应当（）。A.编制工程设计作业进度计划B.审查设计进度计划的合理性和可行性C.检查工程设计人员的专业构成情况D.编制工程设计阶段进度计划【答案】B26、根据《建筑工程施工质量验收统一标准》，单位工程质量竣工验收记录表中验收结论由（）填写。A.建设单位B.监理单位C.施工单位D.设计单位【答案】B27、（2021年真题）按费用构成要素划分，下列费用中，属于建筑安装工程费用中企业管理费的是（）。A.工伤保险费B.养老保险费C.劳动保护费D.流动施工津贴【答案】C28、建筑工程施工质量不符合要求，经返工重做或更换器具、设备的检验批应()进行验收。A.协商B.有条件C.专门D.重新【答案】D29、工程监理单位协助建设单位组织设计方案评审时，对总体方案评审的重点是（）。A.设计规模B.施工进度C.设计深度D.材料选型【答案】A30、“纵向受力钢筋连接方式应符合设计要求”属《建筑工程施工质量统一验收标准》中质量检验的()A.主控项目B.一般项目C.基本项目D.保证项目【答案】A31、某招标工程，分部分项工程费为41000万元（其中定额人工费占15%），措施项目费以分部分项工程费的2.5%计算，暂列金额800万元，规费以定额人工费为基础计算，规费费率为8%，税率为9%。则该工程的招标控制价为（）万元。A.46343.530B.47143.530C.47215.530D.47247.794【答案】C32、（2021年真题）监理工程师控制工程施工进度需进行的工作是（）。A.汇总整理工程技术资料B.及时支付工程进度款C.编制或审核施工进度计划D.编制工期索赔意向报告【答案】C33、关于建设工程施工质量的描述错误的是（）。A.建立质量责任制，确定工程项目的项目经理、技术负责人和施工管理负责人B.实行总承包的，总承包单位应当对自己承揽的建设工程质量负责C.建设工程勘察、设计、施工、设备采购的一项实行总承包的，总承包单位应当对其承包的建设工程或者采购的设备质量负责D.确定工程项目的项目经理、技术负责人和施工管理负责人【答案】B34、设备制造前，监理单位的质量控制工作是（）。A.审查设备制造分包单位B.检查工序产品质量C.处理不合格零件D.控制加工作业条件【答案】A35、关于监理企业质量管理体系文件中质量手册的说法，正确的是（）。A.质量手册是指导监理企业开展工作的技术性文件B.质量手册是监理企业实施质量管理体系要素的描述C.质量手册是监理企业具体作业活动的指导性文件D.质量手册是监理企业内部质量管理的纲领性文件【答案】D36、施工前，应由（）制定分项工程和检验批的划分方案。A.施工单位B.监理单位C.建设单位D.质量监督机构【答案】A37、下列措施中，属于施工阶段投资控制组织措施的是（）。A.编制投资控制工作流程B.参与合同修改C.审核竣工结算D.对变更方案进行技术经济分析【答案】A38、同一厂家、同一类型、同一钢筋来源的成型钢筋，不超过30t为一批，每批中每种钢筋牌号、规格均应至少抽取（）个钢筋试件。A.1B.2C.3D.6【答案】A39、对场地内建筑地段的稳定性做出岩土工程评价，并为确定建筑总平面布置、主要建筑物地基基础方案及对不良地质现象的防治工作方案进行论证，满足初步设计或扩大初步设计的要求，是（）勘察阶段的主要任务。A.可行性研究B.选址C.初步D.详细【答案】C40、某施工项目，规定中安全文明施工费率为1%，以定额人工费及定额机械费之和为计算基数；夜间施工增加费率为1%，以定额人工费为计算基数。模板及脚手架综合单价为150元/m2，工程量为5000m2。定额人工费为300万元，定额材料费为1000万元，定额机械费为400万元。不考虑其他项目费用，则该项目中不宜计量的措施项目费用为（）万元。A.3.0B.7.5C.10.0D.17.5【答案】C41、负责设备采购质量控制的监理人员应熟悉和掌握设计文件中设备的各项要求、技术说明和规范标准，对存在的问题通过（）向设计单位提出意见和建议。A.施工单位B.供货单位C.建设单位D.质检单位【答案】C42、关于设备采购质量控制的说法，正确的是（）。A.市场采购设备，主要用于非标准设备的采购B.向生产厂家订购设备，质量控制工作的首要环节是选择一个合格供货厂商C.招标采购设备，一般用于标准设备的采购D.建设单位直接采购设备的，设备采购方案由设备安装单位编制【答案】B43、李某因贩卖毒品罪被判处无期徒刑，在服刑期间，符合假释条件，下列关于对李某假释程序的说法，哪一选项是正确的？A.对李某的假释，应由罪犯服刑地的中级法院组成合议庭，在收到监狱审核同意的假释建议书后一个月内作出裁定B.人民检察院认为法院的假释裁定不适当的，可以提出书面纠正意见，人民法院应当另行组成合议庭进行审理C.法院应当开庭审理该假释案件，开庭审理时，法院应当通知检察院、执行机关、证人和被提请假释的罪犯参加庭审D.李某若在假释考验期限内被发现在判决宣告前还有其他罪没有判决，应当撤销假释的，应当由原审法院撤销原裁定宣告的假释【答案】B44、下列施工进度计划调整措施中，属于组织措施的是（）。A.改善外部配合条件B.采用更先进的施工机械C.实施强有力的施工调度D.增加工作面【答案】D45、工程质量事故调查组处理质量事故时，项目监理机构的正确做法是（）。A.积极配合，客观提供相应证据B.积极配合，参与质量事故调查C.积极配合，会同施工单位提供有利证据D.回避质量事故调查【答案】A46、工程建设过程中，确定工程项目的质量目标应在（）阶段。A.项目可行性研究B.项目决策C.工程设计D.工程施工【答案】B47、在工程勘察的现场作业质量控制中，监理工程师应对()进行审查。A.现场质量保证体系B.勘察实施方案C.重要岗位人员的上岗证D.勘察成果报告【答案】C48、实木地板面层铺设时必须符合设计要求的项目是：()A.木材的强度B.木材的含水率C.木材的防火性能D.木材的防蛀性能【答案】B49、未经（）签字，建筑材料、建筑构配件和设备不得在工程上使用或者安装，施工单位不得进行下一道工序的施工。未经（）签字，建设单位不拨付工程款，不进行竣工验收。A.监理工程师、总监理工程师B.监理工程师、监理工程师C.总监理工程师、监理工程师D.总监理工程师、总监理工程师【答案】A50、下列不属于BIM的特点的是()。A.可视性B.优化性C.可塑性D.可分析性【答案】C51、工程保修阶段监理单位应完成的工作不包括下列（）。A.定期回访B.协调联系C.界定责任D.实施维修【答案】D52、材料和商品构件运入现场后，应按规定的批量和频率进行抽样试验，不合格的材料或商品构件不准用于工程，属于（）。A.见证取样B.验证试验C.标准试验D.抽样试验【答案】B53、关于净现值指标的说法，正确的是（）。A.该指标全面考虑了项目在整个计算期内的经济状况B.该指标未考虑资金的时间价值C.该指标反映了项目投资中单位投资的使用效率D.该指标直接说明了在项目运营期各年的经营成果【答案】A54、工程发生质量安全事故，造成2人死亡、3800万元直接经济损失，则该事故等级是（）。A.一般事故B.较大事故C.重大事故D.特别重大事故【答案】B55、（）方式最大的优势在于它是政府公共项目投融资和建设管理方式的重要的制度创新。A.BOTB.BOOC.PFID.TOT【答案】C56、关于钢筋混凝土工程施工的说法，正确的是（）。A.施工缝浇筑混凝土时，不应清除表面的浮浆B.焊接连接接头试件应从试焊试验件中截取C.圆形箍筋两端均应做成不大于45°的弯钩D.受力钢筋保护层厚度的合格点率应达到90%及以上【答案】D57、（2017年真题）下列实际进度监测工作中，属于对实际进度数据进行加工处理工作的是（）。A.定期收集进度报表资料B.现场实测实量已完工程量C.进行实际进度与计划进度的对比分析D.确定本期已累计完成的工作量【答案】D58、普通混凝土立方体抗压强度试验采用的标准试件尺寸为（）。A.100mm×100mm×100mmB.150mm×150mm×150mmC.150mm×150mm×300mmD.200mm×200mm×200mm【答案】B59、下列流水施工参数中，用来表达流水施工在空间有置上开展状态的参数是（）。A.施工过程和流水强度B.流水强度和工作面C.流水段和施工过程D.工作面和流水段【答案】D60、（2018年真题）施工进度控制工作细则是对（）中有关进度控制内容的进一步深化和补充。A.施工总进度计划B.单位工程施工进度计划C.建设工程监理规划D.建设工程监理大纲【答案】C61、某分部工程有3个施工过程，分为4个施工段组织加快的成倍节拍流水施工，各施工过程流水节拍分别是6天、6天、9天，则该分部工程的流水施工工期是（）天。A.24B.30C.36D.54【答案】B62、工程设计技术交底是工程质量控制的重要环节，技术交底会议纪要由（）整理，与会各方会签。A.建设单位B.设计单位C.项目监理机构D.施工单位【答案】B63、对某些有严重质量缺陷的项目，可采用（）的质量事故处理方案的辅助决策方法，以便确定缺陷的严重程度。A.试验验证B.定期观测C.专家论证D.方案比较【答案】A64、（2022年真题）工程网络计划优化的目的是寻求（）。A.最短工期条件下费用最少的计划安排B.工程总成本最低时的工期安排C.资源需用量最小时的工期安排D.工期固定前提下资源需用量最少的计划安排【答案】B65、（）是指各项单位工程验收后、试运行之前，确认建设项目工程是否达到设计文件及标准要求，是否满足城市轨道交通试运行要求的验收。A.单位工程验收B.专项验收C.项目工程验收D.竣工验收【答案】C66、工程网络计划工期优化的基本方法是：在不改变网络计划中各项工作逻辑关系的前提下，通过（）来达到优化目标。A.压缩关键工作的持续时间B.改变关键工作的开始时间C.压缩非关键工作的持续时间D.改变非关键工作的开始时间【答案】A67、建设工程进度控制的经济措施之一是指（）。A.业主对应急赶工给予优厚的赶工费用B.加强索赔管理，公正地处理索赔C.监理工程师严格控制合同变更D.监理工程师分析影响进度的风险因素【答案】A68、单位工程的观感质量应由验收人员进行现场检查，最后由（）确认。A.总监理工程师B.建设单位代表C.设计单位代表D.各单位验收人员共同【答案】D69、在现场施工准备的质量控制中，（）应按照相应测量标准的要求对施工平面控制网、高程控制网和临时水准点的测量成果及控制桩的保护措施进行检查、复核。A.专业监理工程师B.总监理工程师C.监理单位技术负责人D.监理员【答案】A70、甲找到在某国有公司任出纳员的朋友乙，提出向该公司借款5万元用于购买假币，并许诺出售假币获利后给乙好处费。乙便擅自从自己管理的公司款项中借给甲5万元。甲拿到5万元后，让丙从外地购得假币若干，然后在本地出售。出售一部分后，甲便送给乙2万元好处费。甲后来在出售假币的过程中被公安人员抓获。甲如实交代了让丙购买假币和自己出售假币的行为，还主动交代了自己使用面值5000元的假币购买家电产品的事实，但未能如实说明购买假币的5万元现金的来源。乙得知甲被抓后，担心受刑罚处罚，便携带10万元公款潜逃外地，后被司法机关抓获归案。请根据上述案情回答86-88问题：A.甲唆使乙挪用公司5万元，故甲与乙就挪用行为成立共同犯罪B.甲没有指使、参与策划挪用公司5万元，故甲与乙就挪用行为不成立共同犯罪C.甲明知是挪用的款项而使用，故甲与乙就挪用行为成立共同犯罪D.乙明知甲欲从事营利活动，却仍然挪用5万元，故即使没有超过3个月也构成犯罪【答案】B71、根据《建筑工程施工质量验收统一标准》，符合专业验收规范规定适当调整试验数量的实施方案，需报（）审核确认。A.建设单位B.施工单位C.项目监理机构D.设计单位【答案】C72、在质量数据特征值中，能确切说明数据分布的离散程度和波动规律，最常用的反映数据变异程度的特征值是（）。A.极差B.均方差C.变异系数D.中位数【答案】B73、某桥梁工程桩基施工过程中，由于操作平台整体倒塌导致2人死亡，8人重伤，直接经济损失500万元，根据事故造成的后果，该事故属于（）。A.一般事故B.重大事故C.较大事故D.特别重大事故【答案】A74、在正常使用条件下，工程应满足规定功能要求使用的年限，这是工程质量（）的表现。A.适用性B.耐久性C.安全性D.可靠性【答案】B75、（2022年真题）在施工过程中，遇到有经验的承包人无法合理预见的地质条件变化，导致费用增加如工期延误时，监理人处理承包人索赔的正确做法是（）。A.可批复增加的费用和延误的工期，不批复利润补偿B.可批复增加的费用，不批复延误的工期和利润补偿C.可批复增加的工期，不批复增加的费用和利润补偿D.可批复增加的费用、延误的工期和利润补偿【答案】A76、关于质量管理体系现状及其质量方针和目标的适应性、充分性和有效性正式评价的管理评审应由企业（）主持。A.最高管理者B.管理者代表C.经营负责人D.技术负责人【答案】A77、内部审核是监理单位内部的质量保证活动，体系认证前，一般需要进行（）次内部审核。A.1-2B.2-3C.3-5D.无要求【答案】B78、关于刑事责任能力，下列哪一选项是正确的？A.甲以杀人的故意将有毒饮料递给乙喝，随即精神病发作丧失责任能力，乙喝了有毒饮料而死亡的，甲对乙的死亡结果不负刑事责任B.甲用刀杀乙，但尚未致人死亡就陷入无责任能力状态，在该状态下继续实施杀人行为致使人死亡的，甲对乙的死亡结果不负刑事责任C.甲以抢劫的故意对妇女实施暴力，在丧失责任能力之后强奸妇女的，甲对强奸行为不负刑事责任D.甲想杀乙而故意使自己陷入无责任能力状态，在无责任能力状态下实施了杀害乙的行为，导致乙死亡的，甲对乙的死亡结果不负刑事责任【答案】C79、领导应成为组织的表率，在组织的经营过程中，以及在组织提供产品和服务的生命周期内，要恪守商业道德，保护公众健康、安全和环境，注重保护资源。这体现了卓越绩效模式的价值观为（）。A.远见卓识的领导B.战略导向C.社会责任D.系统管理【答案】C80、建设单位从银行贷款1000万元。贷款期2年，年利率6%，每季度计息一次，则贷款的年实际利率为（）。A.6%B.6.12%C.6.14%D.12%【答案】C81、根据《清单计价规范》，分部分项工程清单综合单价应包含（）以及一定范围内的风险费用。A.人工费、材料和工程设备费、施工机具使用费、企业管理费、利润B.人工费、材料费、施工机具使用费、企业管理费、规费C.人工费、材料和工程设备费、施工机具使用费、规费、利润、税金D.材料费、工程设备费、施工机具使用费、规费、税金、企业管理费【答案】A82、某土方工程，招标文件中估计工程量为1.5万m3，合同中约定土方工程单价为16元/m3；当实际工程量超过估计工程量10%时，超过部分单价调整为15元/m3。该工程实际完成土方工程量1.8万m3，则该土方工程实际结算工程款为（）万元。A.27.00B.28.50C.28.65D.28.80【答案】C83、将样本总体中的抽样单元按某种次序排列，在规定范围内随机抽取一组初始单元，参后按一套规则确定其他样本单元的抽样方法称为（）。A.简单随机抽样B.系统随机抽样C.分层随机抽样D.多阶段抽样【答案】B84、某项目建设投资为2000万元（不含建设期利息），全部流动资金为400万元。建设投资中借贷资金为800万元，流动资金全部为自有资金。预计项目建成后年平均息税前利润为200万元，年平均贷款利息为15万元，年平均所得税为35万元。则该项目的资本金净利润率为（）。A.7.71%B.8.33%C.9.38%D.10.31%【答案】C85、质量管理体系的有效运行中，（）就是质量管理行为应当覆盖所有的管理空间，做到管理到位。A.全面贯彻B.行为到位C.适时管理D.适中控制【答案】B86、某新建项目，建设期为3年，共向银行贷款1200万元。其中：第1年400万元，A.54.65B.60.00C.97.65D.189.15【答案】C87、某方案的建设投资为25000万元，流动资金为5000万元，铺底流动资金为1000万元，项目资本金为15000万元。其试运行阶段的年平均息税前利润和净利润分别为5000万元、3000万元，运营阶段的年平均息税前利润和净利润分别为6000万元、4500万元。则其总投资收益率（ROI）为（）。A.13%B.15%C.20%D.30%【答案】C88、（2021年真题）一组混凝土立方体抗压强度试件测量值分别为42.3MPa、47.6MPa、54.9MPa时，该组试件的试验结果是（）。A.47.6MPaB.48.3MPaC.51.3MPaD.无效【答案】A89、工程质量形成过程中，下列属于施工过程中使用的机具设备的是（）。A.电梯B.施工安全设施C.泵机D.通风设备【答案】B90、（2022年真题）对于采用成本加奖罚计价方式的合同，在合同订立阶段发承包双方不需要确定的是（）。A.预期成本B.限额成本C.固定酬金D.奖罚计算办法【答案】B91、固定节拍流水施工与加快的成倍节拍流水施工相比较，共同的特点是（）。A.相邻专业工作队的流水步距相等B.专业工作队数等于施工过程数C.不同施工过程的流水节拍均相等D.专业工作队数等于施工段数【答案】A92、某分部工程有两个施工过程，各分为4个施工段组织流水施工，流水节拍分别为2、4、3、4天和3、5、4、5天，则流水步距和流水施工工期分别为()A.2个和19天B.3个和20天C.4个和20天D.5个和19天【答案】B93、政府、勘察和设计单位、建设单位都要对工程质量进行控制，按控制的主体划分，政府属于工程质量控制的（）。A.自控主体B.外控主体C.内控主体D.监控主体【答案】D94、某道路工程划分为3个施工过程，在5个施工段组织加快的成倍节拍流水施工，流水节拍分别为4、2、6天，该工程的流水工期为（）天。A.22B.20C.18D.16【答案】B95、施工单位采购的某类钢材分多批次进场时，为了保证在抽样检测中样品分布均匀、更具代表性，最合适的随机抽样方法是（）。A.分层抽样B.等距抽样C.整群抽样D.多阶段抽样【答案】A96、在工程网络计划中，关键工作的特点是（）。A.关键工作一定在关键线路上B.关键工作的持续时间最长C.关键工作的总时差最小D.关键工作的持续时间最短【答案】C97、（2020年真题）某工程施工至2020年6月底，经统计分析：已完工作预算投资2500万元，已完工作实际投资2800万元，计划工作预算投资2600万元。该工程此时的投资绩效指数为（）。A.0.89B.0.96C.1.04D.1.12【答案】A98、关于赢得值法及其应用的说法，正确的是（）。A.赢得值法有四个基本参数和三个评价指标B.投资（进度）绩效指数反映的是相对偏差C.投资（进度）绩效指数仅适合对同一项目作偏差分析D.进度偏差为正值，表示进度延误【答案】B99、《卓越绩效评价准则》与ISO9000质量管理体系的不同点是（）。A.基本原理和原则不同B.基本理念和思维方式不同C.关注点和目标不同D.使用方法（工具）不同【答案】C100、进口设备增值税额应以（）乘以增值税率计算。A.到岸价格B.离岸价格C.关税和消费税之和D.组成计税价格【答案】D多选题（共50题）1、初步设计评审是依据建设单位提出的（），逐条对照，审核设计是否均已满足要求。A.设计质量B.设计依据C.相关设计要求D.工程设计委托任务E.设计原则【答案】D2、机械机具设备对工程质量有重要的影响，机械设备包括（）。A.建筑材料B.构配件C.施工机具设备D.半成品E.各类测量仪器【答案】C3、组织流水施工时，采用加快的成倍节拍流水施工的特点有（）。A.相邻专业工作队之间的流水步距相等B.不同施工过程的流水节拍成倍数关系C.专业工作队数等于施工过程数D.流水步距等于流水节拍的最大值E.各专业工作队能够在施工段上连续作业【答案】AB4、在质量控制活动中，利用统计调查表收集数据，简便灵活，便于整理，实用有效。常用的统计调查表有（）。A.分项工程作业质量分布调查表B.不合格项目调查表C.不合格原因调查表D.施工质量检査评定用调查表E.单位工程质量抽验表【答案】ABCD5、项目监理机构处理施工单位提出的费用索赔时，正确的做法有（）。A.应及时收集、整理有关工程费用的原始资料B.审查费用索赔报审表C.与建设单位和施工单位协商一致后，在施工合同约定的期限内签发费用索赔报审表，并报建设单位D.施工单位的费用索赔要求与工程延期要求相关联时，项目监理机构应自主做出费用索赔和工程延期的综合处理意见E.因施工单位原因造成建设单位损失，建设单位提出索赔时，项目监理机构应自主做出综合处理意见【答案】ABC6、建设工程质量特性表现为适用性、经济性、可靠性及()等。A.耐久性B.安全性C.与环境的协调性D.系统性E.持续性【答案】ABC7、根据《标准施工招标文件》中合同条款规定的可以合理补偿承包人索赔的条款，下列情形中，只可以补偿承包人工期和费用的有（）。A.施工过程中发现文物、古迹B.承包人遇到不利物质条件C.发包人要求向承包人提前交付材料和工程设备D.发包人提供的材料和工程设备不符合合同要求E.发包人提供资料错误导致承包人的返工【答案】AB8、工程网络计划工期优化中应选择（）的关键工作作为压缩对象。A.资源强度最小B.所需资源种类最少C.有充足备用资源D.缩短持续时间所需增加费用最少E.缩短持续时间对质量和安全影响不大【答案】CD9、下列选项中属于项目融资的特点是()。A.风险分担B.融资成本较高C.信用结构简单D.无限追索E.公司负债型融资【答案】AB10、在工程质量形成过程与影响因素中，影响工程质量的环境因素包括（）。A.工程技术环境B.工程劳动环境C.工程社会环境D.工程管理环境E.工程作业环境【答案】AD11、下列施工过程中，作为建造类施工过程而必须列入流水施工进度计划之中的有（）。A.混凝土构件预制B.基础混凝土浇筑C.建筑材料运输D.砂浆预制E.主体结构工程【答案】B12、下列有关建设工程质量管理制度和责任体系的说法中，正确的有（）。A.政府监督部门属于工程质量的监控主体B.工程监理单位属于第三方服务主体，属于质量控制中的自控主体C.勘察设计单位属于自控主体D.施工单位对建设工程的全过程.全方位实施有效管理，属于自控主体E.建设单位属于监控主体【答案】AC13、根据评价时间不同，后评价又可以分为()。A.跟踪评价B.实施效果评价C.进度评价D.影响评价【答案】ABD14、根据《建筑工程施工质量验收统一标准》，分项工程质量验收合格的条件有（）。A.主控项目的质量均应检验合格B.一般项目的质量均应检验合格C.所含检验批的质量应验收合格D.所含检验批的质量验收记录应完整E.观感质量应符合相应要求【答案】CD15、采用缩短某些工作持续时间的方法来调整建设项目进度计划，需要满足的要求有（）。A.改变非关键线路上有关工作的逻辑关系B.优先压缩自由时差大的工作持续时间C.有关工作的进度拖延时间不能超过总时差D.采用增加资源投入措施E.被压缩持续时间的工作位于超过计划工期的非关键线路上【答案】D16、在工程招标投标阶段，工程量清单的主要作用有（）。A.为招标人编制投资估算文件提供依据B.为投标人投标竞争提供一个平等基础C.招标人可据此编制招标控制价D.投标人可据此调整清单工程量E.投标人可按其表述的内容填报相应价格【答案】BC17、下列属于单位工程质量验收合格应符合的规定的有（）。A.进度控制资料应完整B.有监理单位签署的验收合格的文件C.质量控制资料应完整D.观感质量应符合要求E.主要使用功能的抽查结果应符合相关专业质量验收规范的规定【答案】CD18、建设工程组织流水施工时，影响施工过程流水强度的因素有（）。A.投入的施工机械台数和人工数B.专业工种工人或施工机械活动空间人数C.相邻两个施工过程相相继开工的间隔时间D.施工过程中投入资源的产量定额E.施工段数目【答案】AD19、（2021年真题）初步设计阶段，项目监理机构开展质量管理相关服务的工作内容有（）。A.协助起草设计任务书B.协助组织专项技术论证C.协助组织设计成果审查D.协助项目设计报审E.协助起草设计文件【答案】ABCD20、下列报审、报验表中，需要由总监理工程师签署审核意见的有（）。A.分部工程报验表B.单位工程竣工验收报审表C.施工控制测量成果报验表D.工程材料.构配件.设备报审表E.分包单位资格报审表【答案】AB21、编制单位工程施工进度计划的步骤包括（）。A.划分工作项目B.确定关键工作和里程碑节点C.确定施工顺序D.计算劳动量和机械台班数E.落实专业分包商和材料供应商的进场时间【答案】ACD22、甲是蓝天公司的职员，于某晚撬开蓝天公司财务室窗户，窃取一个内装25000元的密码箱，尔后乘出租车从公司返家。车到家附近，甲携密码箱下车，恰遇巡警丙等人。丙等人对其盘问，甲心虚，丢下密码箱就跑，丙等人立即追赶。当快追上时，甲拿出身藏的钢管向丙乱打，致丙受轻伤。则甲触犯下列哪种罪名?A.盗窃罪和妨害公务罪B.抢劫罪C.职务侵占罪和妨害公务罪D.盗窃罪和故意伤害罪【答案】A23、进口设备抵岸价的构成部分有（）。A.设备到岸价B.外贸手续费C.设备运杂费D.进口设备增值税E.进口设备检验鉴定费【答案】ABD24、下列建筑工程进度控制措施中，属于技术措施的有（）。A.采用网络计划技术等计划方法B.审查承包商提交的进度计划C.加强合同风险管理D.监理工程进度报告制度E.编制进度控制工作细则【答案】AB25、ISO质量管理体系的特征包括（）。A.符合性B.间断受控C.动态性D.全面有效性E.可操作性【答案】ACD26、根据质量管理体系标准要求，监理单位应编制的基本程序文件有（）的文件。A.质量记录控制B.不合格品控制C.纠正措施控制D.内部审核控制E.文件控制记录【答案】ABCD27、单项工程综合概算中，设备及安装工程概算包括（）。A.通风工程概算B.机械设备及安装工程概算C.电气设备及安装工程概算D.器具、工具及生产家具购置费概算E.电气照明工程概算【答案】BCD28、根据《建设工程工程量清单计价规范》GB50500－2013的规定，关于招标控制价的说法正确的有（）。A.国有资金投资的建设工程招标，招标人必须编制招标控制价B.招标控制价应由具有编制能力的招标人或受其委托具有相应资质的工程造价咨询人编制C.招标控制价可以上浮或下调D.招标文件中应公布招标控制价各组成部分的详细内容E.工程造价咨询人接受招标人委托编制招标控制价，也可以接受投标人委托编制投标报价【答案】ABD29、平行检验是项目监理机构在施工单位自检的同时，按有关规定对同一检验项目进行的检测试验活动。下列项目监理中心试验室进行平行检验试验的有（）。A.验证试验B.标准试验C.抽样试验D.见证取样E.专项检测【答案】ABC30、确定工程施工进度控制目标的主要依据包括（）。A.建设工程总进度目标对施工工期的要求B.工期定额C.施工进度计划D.类似工程项目的实际进度E.工程条件的落实情况【答案】ABD31、进口设备装运港交货价包括()A.离岸价B.到岸价C.船边交货价D.运费在内价E.完税后交货价【答案】ABD32、（2022年真题）下列费用中，属于建筑安装工程企业管理费的有（）。A.职工教育经费B.社会保险费C.特殊地区施工津贴D.劳动保护费E.夏季防暑降温费【答案】AD33、下列有关方案经济评价指标判定的描述，正确的有（）。A.投资收益率大于基准投资收益率，方案可行B.投资收益率指标的经济意义明确、直观，计算较复杂C.动态投资回收期要比静态投资回收期长些D.投资回收期指标计算比较简单，但是无法准确衡量方案在整个计算期内的经济效果E.净现值指标未能全面考虑项目在整个计算期内的经济状况【答案】ACD34、监理单位组织编制质量管理体系文件时应遵循()原则。A.符合性B.确定性C.相容性D.可操作性E.依附性【答案】ABCD35、竣工验收应具备的条件包括（）。A.完成建设工程设计和合同约定的各项内容B.有完整的技术档案C.有施工单位签署的工程保修书D.有工程使用的主要建筑材料、构配件和设备的进场试验报告E.有建设单位签署的质量合格文件【答案】ABCD36、下列关于质量事故等级的描述中正确的有（）。A.某事故造成45人死亡，属于特别重大事故B.某事故造成25人重伤，属于重大事故C.某事故造成了6000万元的