2022年二级建造师之二建建设工程法规及相关知识高分通关题型题库附解析答案

2022年二级建造师之二建建设工程法规及相关知识高分通关题型题库附解析答案单选题（共60题）1、关于施工合同变更的说法，正确的是（）。A.合同变更应当办理批准、登记手续B.合同变更内容约定不明确的，推定为未变更C.工程变更必将导致合同变更D.合同非实质性条款的变更无须当事人双方协商一致【答案】B2、关于女职工特殊劳动保护的规定，正确的是（）。A.不得安排女职工从事国家规定的第三级体力劳动强度的劳动B.女职工生育享受98天产假C.禁止安排未育女职工从事有毒有害的劳动D.用人单位应当对女职工定期进行健康检查【答案】B3、某项目设计费用为100万，合同约定定金为设计费用的15%。发包方依约支付了定金后，设计承包方不履行合同，给发包方造成了12万元的损失。发包人对此可获支持的最大价款为（）万元。A.24B.27C.30D.42【答案】C4、以下关于工程监理单位安全责任的说法中正确的是（）。A.工程监理单位应当审查施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案是否符合工程建设推荐性标准B.工程监理单位在实施监理过程中，发现存在安全事故隐患的，应当立即报告有关主管部门C.工程监理单位有权要求施工单位对存在的安全事故隐患进行整改D.工程监理单位受建设行政主管部门的委托，依照法律、法规和建设工程监理规范的规定，对工程建设实施监督管理【答案】C5、在建设工程竣工验收后，向建设行政主管部门或者其他有关部门移交建设项目档案的主体是（）。A.施工单位B.设计单位C.监理单位D.建设单位【答案】D6、（2014年真题）建设工程招标的基本程序主要包括：①发售招标文件；②编制招标文件；③委托招标代理机构；④履行项目审批手续；⑤开标、评标；⑥签订合同；⑦发布招标公告或投标邀请书；⑧发出中标通知书。上述程序正确的是（）。A.①②③④⑤⑥⑦⑧B.③②④⑦①⑤⑧⑥C.②③①④⑦⑤⑥⑧D.④③②⑦①⑤⑧⑥【答案】D7、某承包人与发包人以中标价签订了建设工程施工合同并履行了备案手续，发包人与承包人又签订了要求承包人在中标价格基础上让利5%的补充协议，工程结算时双方对工程价款发生争议，则作为结算工程价款依据的应当是()A.备案的建设工程施工合同B.补充协议C.重新商定的合同D.当地建设行政主管部门发布的计价方法【答案】A8、按照国务院有关规定批准开工报告的建筑工程，因故不能按期开工超过6个月的，建设单位应当（）手续。A.申请办理开工延期B.重新办理开工报告的批准C.申请办理施工许可证注销D.核验开工报告批准【答案】B9、（2018年真题）下列争议中，受《仲裁法》调整的是（）。A.建设行政主管部门处理的行政争议B.劳动争议C.农林承包经营合同争议D.建设工程施工合同争议【答案】D10、关于建设工程总分包责任说法正确的是（）。A.总承包单位应当对分包工程的质量与分包单位向建设单位承担连带责任B.分包工程出现质量问题，建设单位仅能要求分包单位承担责任C.经建设单位同意分包的工程，总承包单位对分包工程的质量可以不承担责任D.总承包单位与分包单位对分包工程的质量各自向建设单位承担相应责任【答案】A11、关于建筑施工企业安全生产许可证的说法，正确的是（）。A.未取得安全生产许可证从事施工活动不会产生行政责任B.安全生产许可证有效期可以自动延期C.企业破产应当将安全生产许可证交回发证机关予以注销D.施工企业是否具有安全生产许可证不影响施工许可证的核发【答案】C12、关于投标人资格预审的说法，正确的是（）。A.依法必须进行招标的项目的资格预审公告，应当在国务院住房城乡建设主管部门指定的媒介发布B.依法必须进行招标的项目提交资格预审申请文件的时间，自资格预审文件停止发售之日起不得少于5日C.在不同媒介发布的同一招标项目的资格预审公告的内容可以根据特定情况存在差异D.指定媒介发布依法必须进行招标的项目的境内资格预审公告，可以收取适当的成本费用【答案】B13、某市国税局为了建造一栋高层办公大楼而进行招标，下列所述评标委员会人数符合《招标投标法》的是（）人。A.3B.4C.6D.7【答案】D14、关于建设工程返修，说法正确的是（）。A.施工企业仅对已完成的工程负责返修B.对施工中出现质量问题的建设工程，无论是否属于施工企业原因造成的，施工企业都应当负责返修C.建设工程返修不包括竣工验收不合格的情形D.对竣工验收不合格的建设工程，若是施工企业原因造成的质量问题由施工企业有偿返修【答案】B15、根据《建筑市场信用管理暂行办法》，不良信用信息公开期限一般为（）。A.3个月至1年B.1年至3年C.6个月至3年D.3年至5年【答案】C16、关于不动产物权设立的说法，正确的是（）。A.不动产物权的设立应依法登记B.不动产物权的设立属自愿登记C.不动产物权的设立自合同成立之日时生效D.不动产登记由合同签订地的登记机构办理【答案】A17、（2020年真题）关于施工企业项目负责人安全生产责任的说法，正确的是（）。A.应当监控分部分项工程的安全生产情况B.每月带班生产时间不得少于本月施工时间的60%C.应当对工程项目落实带班制度负责D.每月带班检查时间不得少于其工作日的25%【答案】C18、下列工程项目中，除()外均属于依法必须招标的项目。A.使用国家预算资金200万元以上，且该资金占投资额10%以上的项目B.使用国有企事业单位资金且该资金占控股或主导地位的项目C.使用国际组织或外国政府贷款的项目D.涉及社会公共利益和安全的项目【答案】D19、（2015年真题）某市质量监督站以科长李某因涉嫌制假被公安机关拘留，处以5000元罚款，没收其全部违法所得财产。市质量监督站知道此事将李某开除，李某不服公安机关和质量监督站的做法，就以下事项提出行政复议，其中超出行政复议范围的事项是（）。A.被拘留B.被罚款5000C.被质量监督站开除D.被没收违法所得【答案】C20、关于国家所有的不可移动文物范围的说法，正确的是（）。A.纪念建筑物属于国家所有B.近代现代代表性建筑属于国家所有C.石刻属于国家所有D.古文化遗址属于国家所有【答案】D21、某开发公司与李某签订劳动合同，约定劳动试用期6个月，6个月后再根据李某工作表现确定劳动合同期限，下列选项表述正确的是()。A.开发公司与李某订立的劳动合同属于无固定期限合同B.李某的工作不满1年，试用期不得超过1个月C.劳动合同的试用期不得超过9个月，所以李某的试用期是成立的，D.试用期是不成立的，6个月应为劳动合同期限【答案】D22、当事人申请撤销仲裁裁决的，应当自收到裁决书之日起（）内提出。A.三个月B.六个月C.一年D.二年【答案】B23、下列关于未成年工特殊保护的说法中，正确的是()。A.未成年工是指年龄未满18周岁的劳动者B.用人单位应不定期地对未成年工进行健康检查。C.不得安排未成年工从事有毒有害以及国家规定的第4级体力劳动强度的劳动D.用人单位招收未成年工应经所在地的县级以上劳动行政部门批准【答案】C24、承揽工程不符合规定质量标准造成损失的，施工企业与使用本企业名义施工的单位承担（）。A.按份责任B.连带责任C.补充责任D.公平责任【答案】B25、当事人之间订立转让不动产物权的合同，未办理物权登记的，除法律另有规定或者合同另有约定外，（）。A.合同不生效B.不影响合同效力C.合同无效D.合同终止【答案】B26、刑事责任不包括（）。A.警告B.罚金C.拘役D.有期徒刑【答案】A27、注册建造师担任施工项目负责人，在所负责的工程项目竣工验收或交接手续办结前，不得变更注册到另一企业。特例情况是()。A.发包方同意更换项目负责人B.承包方同意更换项目负责人C.发包方与承包方产生了合同纠纷D.因不可抗力解除施工合同【答案】A28、下列投标人的情形中，属于以他人名义投标的是（）。A.使用通过受让或者的租赁的方式获取的资质证书投标B.使用伪造、变造的许可证件投标C.提供虚假的财务状况或者业绩投标D.提供虚假的信用状况投标【答案】A29、根据《招标投标法》，招标公告或投标邀请书应当载明的事项不包括（）。A.招标人的名称和地址B.对潜在投标人的歧视性要求C.获取招标文件的办法D.招标项目的性质、数量、实施地点和时间【答案】B30、关于施工合同解除后法律后果的说法，正确的是()。A.施工合同解除后，已经完成的建设工程质量不合格，经修复后质量合格的，发包人应当按照约定向承包人支付相应的工程价款，修复费用由发包人承担B.施工合同解除后，已经完成的建设工程质量不合格，经修复后质量仍不合格的，承包人请求支付工程价款的，发包人应当视情况支付工程价款C.施工合同解除后，合同双方权利义务不再履行，已经完成的建设工程质量合格的，发包人也无需向承包人支付工程价款D.因一方违约导致施工合同解除的，违约方应当赔偿因此给对方造成的损失【答案】D31、（2016年真题）某基础设施工程未经竣工验收，建设单位擅自提前使用，2年后发现该工程出现质量问题。关于该工程质量责任的说法，正确的是（）。A.设计文件中该工程的合理使用年限内，施工企业应当承担质量责任B.超过2年保修期后，施工企业不承担保修责任C.由于建设单位提前使用，施工企业不需要承担质量责任D.施工企业是否承担质量责任，取决于建设单位是否已经全额支付工程款【答案】A32、关于注册有效期内注册建造师变更聘用企业的说法，正确的是（）A.注册建造师变更聘用企业的，应当通过原聘用企业申请办理变更手续B.聘用企业与注册建造师解除劳动合同关系后无故不办理变更注册的，注册建造师可以向省级住房城乡建设主管部门申请注销注册证书C.因变更注册申报不及时影响注册建造师执业、导致工程项目出现损失的，由注册建造师原聘用企业承担责任D.注册建造师变更注册后，注册有效期重新计算【答案】B33、（2021年第1批真题）承包人将建设工程主体结构的施工分包给第三人，该分包合同()。A.效力待定B.无效C.经发包人确认有效D.可撤销【答案】B34、（2021年真题第1批）关于违约责任免责的说法，正确的是（）A.合同中约定造成对方人身损害的免责条款有效B.发生不可抗力后，必然导致全部责任的免责C.迟延履行后发生不可抗力的，不免除责任D.因不可抗力不能履行合同，不用通知对方【答案】C35、根据《建筑企业资质管理规定》，关于施工企业资质证书的说法，正确的是（）。A.资质许可机关未在企业资质证书有效期届满前作出是否准予延续资质证书决定的，视为不准予延续B.企业发生合并、分立、重组以及改制等事项，可以直接承继原施工企业资质C.资质证书有效期届满，未依法申请延续的，资质许可机关应当撤回其资质证书D.项目未取得施工许可证，施工企业擅自施工的，资质许可机关不予批准该施工企业的资质升级申请和增项申请A项，资质许可机关应当在建筑业企业资质证书有效期届满前作出是否准予延续的决定；逾期未作出决定的，视为准予延续。B项，企业发生合并、分立、重组以及改制等事项，需承继原建筑业企业资质的，应当申请重新核定建筑业企业资质等级。C项，资质证书有效期届满，未依法申请延续的，资质许可机关应当依法注销建筑业企业资质，并向社会公布其建筑业企业资质证书作废，企业应当及时将建筑业企业资质证书交回资质许可机关。【答案】D36、（2019年真题）某企业以依法可以转让的股份作为担保向某银行贷款，确保按期还贷。此担保方式属于（）担保。A.保证B.质押C.抵押D.留置【答案】B37、下列措施中，属于政府政策引导建筑节能技术进步相应的节能激励措施的是()。A.鼓励私募基金B.低价出让土地C.财政安排节能专项资金D.能源消费实行包费制【答案】C38、由于发包人的原因导致工程无法按照规定期限进行竣工验收的，缺陷责任期（）。A.自通过交工验收之日起算B.自实际通过交工验收之日起算C.直到发包人同意验收之日D.在承包人提交竣工验收报告90天后，自动开始计算【答案】D39、评标委员会组建过程中，下列做法符合规定的是（A.评标委员会成员的名单仅在评标结束前保密B.评标委员会7个成员中，招标人的代表有3名C.评标由招标人依法组建的评标委员会负责D.评标委员会成员由3人组成【答案】C40、关于工程建设强制性标准的实施管理，下列说法正确的是（）。A.新强制性国家标准实施后，原强制性国家标准一年后废止B.建设工程勘察、设计文件中规定采用的新技术、新材料，可以直接使用C.工程建设中采用国际标准，而现行强制性标准未作规定的，施工单位应当向国务院住房城乡建设主管部门或者国务院有关主管部门备案D.在中华人民共和国境内从事新建、扩建、改建等工程建设活动，必须执行工程建设强制性标准【答案】D41、关于和解的说法，正确的是（）。A.和解只能在一审开庭审理前进行B.和解是民事纠纷的当事人在自愿互谅的基础上，就已经发生的争议进行协商、妥协与让步并达成协议，自行解决争议的一种方式C.和解不可以与仲裁诉讼程序相结合D.当事人自行达成的和解协议具有强制执行力【答案】B42、规避办理施工许可证应承担的法律责任是（）。A.责令停止施工，对建设单位处以罚款B.责令停止施工，对建设单位和施工单位分别处以罚款C.对不符合开工条件的，责令停止施工，处合同价1%以上2%以下的罚款D.对责任者追究刑事责任【答案】B43、（2018年真题）根据《行政诉讼法》，下列情形中属于行政诉讼受案范围的是()。A.对于限制人身自由的行政强制措施不服的B.国防、外交等国家行为C.行政法规、规章或者行政机关制定、发布的具有普遍的约束力的决定、命令D.行政机关对行政机关人员的奖惩、任免等决定【答案】A44、某施工企业的下列工作人员中，有权要求公司签订无固定期限合同的是（）。A.张某在该企业连续工作满8年B.李某与该企业已经连续订立2次固定期限劳动合同，但因工负伤不能从事原工作C.王某到该企业工作两年，并被董事会任命为总经理D.赵某在该企业累计工作了12年，但中间曾离开过企业【答案】B45、（2018年真题）施工企业发生以下情形，建设单位请求解除施工合同，人民法院应予支持的是（）。A.已经完成的建设工程质量不合格的B.不履行合同约定的协助义务的C.将承包的建设工程非法转包、违法分包的D.合同约定的期限内没有完工的【答案】C46、关于开标的说法，正确的是（）。A.投标文件经确定无误后，由招标监管部门人员当众拆封B.开标时只能由投标人或其推选的代表检查投标文件的密封情况C.开标过程应当及时向社会公布D.开标地点应当为招标文件中预先确定的地点【答案】D47、招标人下列行为中，属于以不合理条件限制、排斥潜在投标人或者投标人的是（）。A.拒收未通过资格预审的投标人提交的投标文件B.设定与合同履行有关的资格条件C.依法必须进行招标的项目以特定行业的业绩、奖项作为加分条件D.对不同的投标人采取相同的资格审查标准【答案】C48、某建筑公司签订的以下劳动合同中，试用期约定合法的是（）。A.公司与应届毕业生甲约定，待试用期满，再根据甲的能力和表现决定是否签订劳动合同B.公司与电工乙约定，劳动合同期限为某项目开工日至竣工日，试用期1个月C.公司与出纳丙续订劳动合同，调整丙担任会计岗位，约定试用期1个月D.公司与业务员丁签订2年劳动合同，合同期限内包含2个月试用期【答案】D49、关于确定中标人的说法，正确的是（）。A.投标人不得授权评标委员会直接确定中标人B.排名第一的中标候选人放弃中标的，招标人必须重新招标C.确定中标人前，招标人可以就投标价格与投标人进行谈判D.国有资金占控股地位的依法必须进行招标的项目，招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人【答案】D50、在施工现场安装、拆卸施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施，必须由()承担。A.设备使用单位B.设备出租单位C.具有相应资质的单位D.检验检测机构【答案】C51、关于不可抗力的说法，正确的是()。A.不可抗力包括主观情况与客观情况B.法定的免责事由主要限于不可抗力C.因不可抗力不能履行合同的，全部免除责任D.当事人迟延履行后发生不可抗力的，可以免除责任【答案】B52、甲、乙两家施工企业组成的联合体进行投标。联合体协议约定：因联合体的责任造成招标人损失时，甲、乙分别承担损失赔偿额的50%。因该联合体的责任造成招标人损失200万元人民币。下列关于该损失赔偿的说法，不正确是（）。A.招标人可以向甲主张200万元人民币的赔偿B.招标人可以向甲主张150万元，同时向乙主张50万元C.招标人必须按照联合体协议中约定的比例分别向各成员主张赔偿额D.乙向招标人赔偿200万元人民币后，可以向甲追偿100万元人民币【答案】C53、建筑工程一切险自（）开始生效。A.开工之日B.卸载工程物料C.工程开工之日或在开工之前工程用料卸放于工地之日，两者以先发生者为准D.交清保费【答案】C54、关于违约责任中损失赔偿额的说法,正确的是（）A.不包括合同履行后可以获得的利益B.可以超过违约一方订立合同时可以预见到的因违约可能造成的损失C.不包括当事人因防止损失扩大而支出的合理费用D.应当相当于因违约所造成的损失【答案】D55、关于两阶段招标的说法，正确的是（）。A.实施两阶段招标，招标人要求投标人提交投标保证金的，应当在第一阶段提出B.第一阶段投标人应当提交带报价的技术建议C.招标人应当在第一阶段之前向所有潜在投标人提供招标文件D.对于无法精确拟定技术规格的项目，招标人可以分两阶段进行招标【答案】D56、（2019年真题）关于工程建设国家标准的说法，正确的是()。A.工程建设推荐性国家标准由国务院建设行政主管部门制定B.工程建设强制性标准包括地方标准C.工程建设强制性国家标准的立项由国务院标准化行政主管部门负责D.工程建设强制性国家标准只能由国务院批准发布【答案】C57、工程建设国家标准分为（）。A.强行性标准和任意性标准B.强制性标准和推荐性标准C.通用性标准和参照性标准D.一般性标准和特殊性标准【答案】B58、建筑施工企业以欺骗贿赂等不正当手段取得安全生产许可证的，（）年内不得再次申请安全生产许可证。A.1B.2C.3D.4【答案】C59、关于劳务派遣的说法，错误的有（）。A.用工单位可以将被派遣劳动者再派遣到与其签订合同的其他用工单位B.经营劳务派遣业务应当申请行政许可，办理公司登记C.劳务派遣用工只能在临时性、辅助性或替代性的工作岗位上实施D.劳务派遣的用工方式使劳动者的聘用与使用分离【答案】A60、某必须招标的建设项目，共有三家单位投标，其中一家未按招标文件的要求提交投标保证金，则关于对投标的处理，下列说法正确的是（）。A.招标人应当重新招标B.招标人可以直接发包C.招标人可采用邀请招标方式D.招标人必须终止项目【答案】A多选题（共30题）1、专利权的客体包括()A.发明B.实用新型C.注册商标D.外观设计E.作品【答案】ABD2、根据《仲裁法》和《民事诉讼法》规定，对国内仲裁而言，人民法院不予执行仲裁裁决的情形包括（）。A.约定的仲裁协议无效B.仲裁事项超出约定的仲裁范围C.裁决所根据的证据是伪造的D.原作出仲裁裁决的仲裁机构被撤销E.申请执行人死亡【答案】ABC3、（2020年真题）关于投标保证金的说法，正确的有()。A.招标人在招标文件中可以要求投标人提交投标保证金B.退还投标保证金时，无须退还保证金利息C.投标保证金有效期应当与投标有效期一致D.投标保证金不得超过招标项目结算价的2%E.中标人无正当理由不与招标人订立合同，取消其中标资格，投标保证金不予退还【答案】AC4、下列属于合同权利义务终止原因的是()A.合同的变更B.合同的转让C.合同的解除D.合同标的物的提存E.债的混同【答案】CD5、关于仲裁开庭和审理，下列说法正确的是()。A.仲裁审理可以采用开庭审理和书面审理两种方式B.当事人应当对自己的主张提供证据C.证据应当在开庭时出示，当事人可以质证D.仲裁庭不能自行收集证据E.仲裁庭不能进行缺席裁决【答案】ABC6、根据《建设工程质量管理条例》，竣工验收应当具备的条件有（）。A.有完整的技术档案B.完成工程结算备案C.有主要建筑材料的进场试验报告D.有设计单位签署的质量合格文件E.有施工企业签署的质量保修书【答案】ACD7、建设工程竣工验收条件有（）。A.已经办理工程竣工资料归档手续B.有完整的技术档案和施工管理资料C.有施工企业签署的工程保修书D.有工程使用的主要建筑材料的进场试验报告E.有勘察、设计、施工、工程监理等单位分别签署的质监合格文件【答案】BCD8、施工企业必须在变更10日以内到原安全生产许可证颁发管理机关办理生产安全许可证变更的情形有（）。A.企业股东变更B.企业名称变更C.企业设立分公司D.企业法定代表人变更E.企业注册地址变更【答案】BD9、建设工程纠纷发生后，当事人申请仲裁应当符合下列条件()A.有仲裁协议B.有和解协议C.有具体的仲裁请求、事实和理由D.属于仲裁委员会的受理范围E.得到法院的许可【答案】ACD10、根据《物权法》，下列各项财产抵押的，抵押权自登记时设立的有()。A.建筑物B.交通运输工具C.生产设备、原材料D.建设用地使用权E.正在建造的船舶【答案】AD11、取得建筑业企业资质的企业申请资质升级或资质增项，在申请之日起前1年内不得有下列选项中的（）情形。A.超越本企业资质等级或以其他企业名义承揽工程的B.将承包的工程转包或违法分包的C.发生过较大生产安全事故的D.未依法履行工程质量保修义务造成严重后果的E.企业发生合并、分立、改制的【答案】ABCD12、下列关于承包人优先受偿权的说法中正确的是（）。A.发包人不是该建筑物的所有权人的装饰装修工程的承包人，请求装饰装修工程价款就该装饰装修工程折价或者拍卖的价款优先受偿的，人民法院应予支持B.建设工程质量合格，承包人请求其承建工程的价款就工程折价或者拍卖的价款优先受偿的，人民法院应予支持C.未竣工的建设工程质量合格，承包人请求其承建工程的价款就其承建工程部分折价或者拍卖的价款优先受偿的，人民法院应予支持D.承包人就逾期支付建设工程价款的利息、违约金、损害赔偿金等主张优先受偿的，人民法院应予支持E.丙公司优先受偿权的期限为6个月，自应当给付工程价款之日起计【答案】BC13、（2019年真题）下列属于建设工程竣工验收应当具备的条件有()。A.有完整的技术档案和施工管理资料B.有勘察、设计、施工、工程监理等单位分别签署的质量合格文件C.已完成建设工程设计和合同约定的主要内容D.有施工企业签署的工程保修书E.有工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备的进场试验报告【答案】ABD14、下列关于合同解除的说法，正确的是（）。A.约定解除是双方的法律行为，单方行为不能导致合同的解除B.法定解除是法律直接规定解除合同的条件，当条件具备时，解除权人可以直接行使解除权C.合同的解除适用于无效合同和可撤销合同D.合同解除需具备法律规定的条件E.当事人对异议期限有约定的依照约定，没有约定的，最长期6个月【答案】ABD15、有下列情形的应当认定为工伤（）。A.在抢险救灾等维护国家利益、公共利益活动中受到伤害的B.在上下班途中，受到本人负主要责任的交通事故的C.患职业病的D.因工外出期间，由于工作原因受到伤害或者发生事故下落不明的E.在工作时间和工作场所内，因工作原因受到事故伤害的【答案】CD16、下列责任中，属于行政处罚的有（）。A.罚金B.责令停产停业C.暂扣或者吊销执照D.行政拘留E.赔偿损失【答案】BCD17、某施工单位在某学院教学楼扩建项目施工中，为保证工程进度，拟在夜间进行连续施工作业，根据《环境噪声污染防治法》规定，必须满足以下(）条件，方可进行。A.取得建设单位同意B.取得县级以上人民政府或有关主管部门的证明C.征得附近居民的同意D.公告附近居民E.征得城管部门同意【答案】BD18、以下关于法律备案的说法中正确的有（）。A.法律报全国人民代表大会备案B.部门规章报全国人大常务委员会备案C.行政法规应当在公布后的15日内，按照规定报有关机关备案D.地方政府规章报国务院备案E.自治条例、单行条例报送备案时，应当说明对法律、行政法规、地方性法规作出变通的情况【答案】D19、安全生产监督管理部门的下列做法,不正确的是（）。A.要求施工单位购买其认可的安全防护器材B.对建设工程是否有安全施工措施进行检查时，可以收费C.可以查封、扣押不符合保障安全生产的国家标准的设施、设备、器材D.重大事故隐患排除前或排除过程中无法保证安全的可以责令暂时停产停业E.选项，检查中发现从业人员未戴安全帽的，当场予以纠正或者要求限期改正。【答案】AB20、某建筑工程公司进行经济性裁员，依据《劳动法》的规定，在下列人员中，该建筑公司应当优先留用的人员有（）。A.技工小王与该公司签了无固定期限劳动合同B.业务员小钱，曾经受过伤，医疗期刚满C.职工孙某，家庭无其他就业人员，需抚养老人和子女D.工程师老李与本单位订立有10年固定期限劳动合同E.员工张某，刚与本公司签订了固定期限为1年的劳动合同，试用期尚未满【答案】ACD21、下列选项中，违反《招标投标法实施条例》关于招标人不得以不合理的条件限制、排斥潜在投标人的规定的有（）。A.投标企业如果曾经获得过某地区质量优秀奖，评标时可以加2分B.某超高层建筑限定投标企业必须具有总承包资质C.限定投标人必须采用某种质量等级以上的建筑材料D.对本地企业和外地企业提供不同的项目信息E.限定投标人必须采用某种专利技术【答案】AD22、工程质量不良行为认定标准包括()。A.违法挪用列人建设工程概算的安全生产作业环境及安全施工措施所需费用的B.不履行保修义务或者拖延履行保修义务的C.工程竣工验收后，不向建设单位出具质量保修书的D.未对建筑材料、建筑构配件、设备和商品混凝土进行检测的E.未在施工现场的危险部位设置明显的安全警示标志的【答案】BCD23、关于租赁合同与融资租赁合同的说法，正确的有（）。A.租赁合同租赁期限6个月以上的，应当采用书面形式，当事人未采用书面形式的，视为不定期租赁B.租赁合同中租赁物转让的，承租人享有以同