2023年二级建造师之二建建设工程法规及相关知识高分题库附精品答案

2023年二级建造师之二建建设工程法规及相关知识高分题库附精品答案单选题（共60题）1、下列关于建造师管理相关制度中，正确的内容是（）。A.建造师初始注册证书有效期为3年，变更注册后有效期重新计算B.大型工程项目施工负责人可由本专业的注册建造师担任C.注册建造师执业印章由本人保管，注册证书由其所在企业保管D.信用档案中除记录不良行为外，还应记录业绩及良好行为【答案】D2、（2020年真题）招标投标过程中，属于招标人与投标人串通投标的是（）。A.招标人在开标前开启投标文件并将有关信息泄露给投标人B.不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜C.投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标D.属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标【答案】A3、以正在建造的建筑物抵押的，抵押权自（）时设立。A.抵押合同成立B.抵押登记C.建筑工程竣工D.抵押合同生效【答案】B4、未参加工伤保险的施工总承包单位，分包单位职工发生工伤事故后，关于该职工工伤保险待遇支付的说法，正确的是（）。A.由建设单位先行支付B.由工伤保险基金先行支付C.由分包单位与建设单位共同承担D.由分包单位支付工伤保险待遇，施工总承包单位、建设单位承担连带责任【答案】D5、当地下水位高于水池基坑底面时，必须把水位降至基坑底下不少于（）处。A.200mmB.300mmC.400mmD.500mm【答案】D6、（2018年真题）注册建造师的下列行为中，可以记入注册建造师执业信用档案的是（）。A.泄露商业秘密的B.对设计变更有异议的C.经常外出参会的D.拒绝执行监理工程师指令的【答案】A7、下列投标人的情形中，属于以他人名义投标的是（）。A.使用通过受让或者租借的方式获取的资质证书投标B.使用伪造、变造的许可证件投标C.提供虛假的财务状况或者业绩投标D.提供虛假的信用状况投标【答案】A8、根据《立法法》，地方性法规、规章之间不一致时，由有关机关依照规定的权限作出裁决，关于裁决权限的说法，正确的是（）。A.同一机关制定的新的一般规定与旧的特别规定不一致时，由制定机关的上级机关裁决B.地方性法规与部门规章之间对同一事项的规定不一致,不能确定如何适用时，应当提请全国人民代表大会常务委员会裁决C.部门规章与地方政府规章之间对同一事项的规定不一致时，由部门规章的制定机关进行裁决D.根据授权制定的法规与法律规定不一致,不能确定如何适用时，由全国人民代表大会常务委员会裁决【答案】D9、工程监理单位与所监理工程的（）有权属关系时，不得承担该工程的监理业务。A.建设单位B.设计单位C.施工单位D.勘察单位【答案】C10、施工单位应当组织专家对专项施工方案进行论证、审查的专项工程是（）。A.爆破工程B.脚手架工程C.模板工程D.地下暗挖工程【答案】D11、《房屋建筑和市政基础设施工程质量监督管理规定》属于（）。A.行政法规B.一般法律C.司法解释D.部门规章【答案】D12、（2015年真题）某工程竣工验收时发现隐蔽工程不合格，经查，是由于设计缺陷造成的。下列说法中，正确的是（）。A.设计人应负责返修，费用由设计方先行承担B.承包人应负责返修，费用由承包人负责C.承包人应负责返修，费用由发包人负责D.由设计缺陷造成质量不合格的，承包人不负责返修【答案】C13、（2020年真题）根据《全国建筑市场各方主体不良行为记录认定标准》，以他人名义投标骗取中标的属于（）。A.资质不良B.工程质量不良C.工程安全不良D.承揽业务不良【答案】D14、某工程施工合同因被拖欠工程款发生纠纷、施工方诉至法院，后本案经A.法院调解应由审判员一人主持B.法院调解必须邀请有关单位和个人协助C.调解书与判决书的效力不同D.调解书经双方当事人签收即发生法律效力【答案】D15、下列关于发包人要求承包人完成合同以外零星项目的说法中，不符合《建设工程价款结算暂行办法》规定的是（）。A.承包人应在接受发包人要求的3天内向发包人提请施工签证B.提请施工签证的事项包括用工数量和单价、机械台班数量和单价、使用材料和金额等C.承包人应当在发包人签证后施工D.发包人未签证，承包人施工后发生争议的，责任由承包人自负【答案】A16、某工程项目为赶工期而昼夜施工，严重影响了相邻小区居民的休息，经现场劝阻无效，居民便成立维权小组与该施工企业谈判，要求其停止夜间施工，并赔偿2万元作为抚慰金。关于该施工企业与相邻小区居民之间的关系，以下表述正确的是()。A.其间构成了不当得利之债B.其问构成了无因管理之债C.其间构成了侵权之债D.其问没有形成债的关系【答案】C17、当事人申请仲裁，应当向仲裁委员会递交仲裁协议或者合同仲裁条款、仲裁申请书及副本。其中仲裁申请书应当载明的事项不包括()。A.当事人的姓名、性别、年龄、职业、工作单位和住所B.仲裁请求和所依据的事实、理由C.证据和证据来源、证人姓名和住所D.仲裁协议或者合同仲裁条款【答案】D18、建筑节能分部工程验收的主持人应当是()A.施工企业项目经理B.设计单位节能设计负责人C.专业监理工程师D.总监理工程师（建设单位项目负责人）【答案】D19、（2014年真题）关于租赁合同特征的说法，正确的是（）。A.租赁合同是单务合同B.租赁合同成立以租赁物的交付为要件C.出租方转移租赁物的所有权D.承租人获得租赁物的使用收益权【答案】D20、某施工企业安全生产许可证有效期满未及时办理延期手续，继续从事施工活动。则其可能受到的行政处罚不包括()。A.责令在建项目停止施工B.罚款C.没收违法所得D.没收财产【答案】D21、根据《劳动合同法》，在劳务派遣用工方式中，订立劳务派遣协议的主体是（）。A.派遣单位与用工单位B.用工单位与劳动者C.用工单位与当地人民政府D.派遣单位与劳动者【答案】A22、（2020年真题）资质许可机关应当注销建筑业企业资质的情形是（）。A.施工企业发生合并、分立、重组以及改制的B.施工企业资质证书有效期届满，未依法申请延续的C.施工企业被责令停产整顿的D.施工企业名称、地址、法定代表人发生变更的【答案】B23、关于建设工程质量保修的说法，正确的是（）。A.不同类型的建设工程，质量保修范围不同B.合同约定的保修期限不能高于法定保修期限C.工程的合理使用年限与施工企业的质量责任年限无关D.建设工程保修期的起始日是工程实际竣工之日【答案】A24、下列法规中，属于部门规章的是()。A.《湖南省建设工程质量管理条例》B.《建设工程质量管理条例》C.《建设工程造价管理实施细则》D.《侵权责任法》【答案】C25、租赁合同可以约定租赁期限，租赁期限的上限为（）年。A.20B.10C.25D.30【答案】A26、（2018年真题）发售招标文件收取的费用应当限于补偿（）的成本支出。A.编制招标文件B.印刷、邮寄招标文件C.招标人办公D.招标活动【答案】B27、据《实施工程建设强制性标准监督规定》，对工程建设施工、监理、验收等阶段执行强制性标准的情况实施监督的机构是（）。A.建设项目规划审查部门B.建筑安全监督管理机构C.工程质量监督机构D.工程建设标准批准部门【答案】C28、《环境噪声污染防治法》规定，在城市市区范围内，建筑施工过程可能产生噪声污染，施工单位须在开工（）以前向所在地县级以上环境行政主管部门申报该工程采取的环境噪声污染防治情况。A.10天B.15天C.20天D.30天【答案】B29、二级注册建造师注册证书有效期为（）年。A.1B.2C.3D.4【答案】C30、施工人员对涉及结构安全的试块、试件以及有关材料，应当在（）监督下现场取样，并送具有相应资质等级的质量检测单位进行检测。A.建设单位或监理单位B.施工企业质量管理部门C.设计单位或监理单位D.建设工程质量监督机构【答案】A31、对建设用地范围内房屋及附属物的征收，是（）取得所有权的方式之一。A.建设单位B.施工总承包方C.个人D.国家【答案】D32、根据《环境影响评价法》，在项目建设、运行过程中产生不符合经审批的环境影响评价文件的情形时，应由()组织环境影响的后评价。A.建设项目审批部门B.建设单位C.原环评文件审批部门D.建设行政主管部门【答案】B33、关于招标文件的说法，正确的是（）。A.招标文件的要求不得高于法律规定B.潜在投标人对招标文件有异议的，招标人做岀答复前，招标投标活动继续进行C.招标文件中载明的投标有效期从提交投标资格预审文件之日起算D.招标人修改已发出的招标文件，应当以书面形式通知所有招标文件收受人【答案】D34、场景(六）A.施工单位B.水泥厂C.材料供应商D.水泥厂与材料供应商共同【答案】C35、场景（三）A.按工程建设强制性标准实施监理B.依据法律、法规实施监理C.审査专项施工方案D.发现安全事故隐患立即向劳动安全管理部门报告【答案】D36、关于投标保证金说法正确的是（）。A.投标保证金不得超过招标项目估算价的5%B.投标保证金有效期可以短于投标有效期C.招标人分两阶段招标的，应当在第一阶段要求投标人提交投标保证金D.投标截止后投标人撤销投标文件的，招标人可以不退还投标保证金【答案】D37、在一起建设单位诉施工单位工程质量纠纷的诉讼中，双方均认可2013年和2014年建设单位两次单独委托鉴定机构对工程质量进行的鉴定。施工单位认为2013年鉴定结论可以证明当时工程施工质量不存在缺陷，但是建设单位拒绝出具该份鉴定结论，则()。A.施工企业负有取得该鉴定的举证义务B.人民法院应该自行调取该鉴定C.法院应该推定施工企业的主张成立D.建设单位必须提供该鉴定结论【答案】C38、以下关于法人具备条件的说法中正确的是（）。A.法人以其注册登记地为住所B.法人以其注册资金独立承担民事责任C.法人不能自然产生，它的产生必须经过法定的程序D.法人章程或者法人权力机构对法定代表人代表权的限制，可以对抗善意相对人【答案】C39、关于建设工程质量保修期限的说法，正确的是（）。A.地基基础工程的主体结构的保修期不低于50年B.建设工程的法定保修期限为其最低保修期限C.建设单位与施工企业在保修合同中约定的保修期限应当高于法定的最低保修期限D.建设工程超过主体结构保修期的，不得继续使用【答案】B40、关于融资租赁合同当事人义务的说法，正确的是（）。A.出租人向承租人履行交付标的物的义务B.出卖人向承租人履行标的物的瑕疵担保义务C.出租人向承租人履行租赁物维修的义务D.承租人向出卖人履行交付租金的义务【答案】B41、下列建设项目中，可以不招标的是（）。A.个人捐的教育项目中合同估算价为180万元的监理合同B.使用财政预算资金的体育项目中合同估算价为180万元的材料采购合同C.外商投资的供水项目中合同估算价为1000万元的施工合同D.上市公司投资的商品房项目中估算价为500万元的材料采购合同【答案】B42、行政处罚案件中，组织听证的费用由()承担。A.当事人B.受益人C.行业协会D.行政机关【答案】D43、（2021年真题第1批）关于标底说法正确的是（）。A.招标人可以自行决定是否编制标底B.招标人可以根据实际情况确定招标项目标底的数额C.国有资金投资的建筑工程招标的，应当设有招标标底D.在保密的前提下，接受招标人委托编制标底的中介机构可以为该项目的投标人提供咨询【答案】A44、（2021年第2批真题）下列职责中，属于施工生产安全事故调查组职责的是()。A.查明事故发生的间接经济损失B.追究责任人的连带责任C.提出对受伤人员的赔偿方案D.提出对事故责任者的处理建议【答案】D45、甲将其房屋卖给乙，并就房屋买实订立合同，但未进行房屋产权变更登记，房屋也未实际交付。关于该买实合同效力和房屋所有权的说法，正确的是（）。A.买卖合同有效，房屋所有权不发生变动B.买卖合同无效，房屋所有权不发生变动C.买卖合同有效，房屋所有权归乙所有，不能对抗善意第三人D.买卖合同效力待定，房屋所有权不发生变动【答案】A46、（2018年真题）关于物权的说法，正确的是（）。A.同一物的担保物权人与所有权人应当为同一人B.用益物权人可以是该物的所有权人C.未经农村土地承包经营者同意，土地所有人不得在该地块设立地役权D.物权的变动只能基于合同关系【答案】C47、关于建设工程见证取样的说法，正确的是（）。A.取样人员和见证人员应当在试样或其包装上作出标识、封志B.墙体保温材料应当根据建设单位的实际需要决定是否实施见证取样和送检C.见证人员应当有施工企业中具备施工试验知识的专业技术人员担任D.施工人员对工程涉及结安全的试块、试件和材料，应当在建设单位或工程监理单位监督下现场取样【答案】D48、甲建设单位与乙施工单位签订了一份装饰合同，合同约定由乙负责甲办公楼的装饰工程，并且约定一旦因合同履行发生纠纷，由当地仲裁委员会仲裁。施工过程中，因乙管理不善导致工期延误，给甲造成了损失，甲要求乙赔偿,遭到乙拒绝，于是甲提出仲裁申请。A.甲向仲裁机构所在地的基层人民法院提出申请B.仲裁机构将甲的申请提交证据所在地的基层人民法院C.仲裁机构将甲的申请提交证据仲裁机构所在地的基层人民法院D.仲裁机构采取必要的证据保全措施【答案】B49、某医院为了节约建设投资，将建筑面积为13万m2的外科大楼工程发包给了一家具有二级资质等级的施工总承包单位。为此，该医院受到责令改正，并处以罚款的处罚。罚款的数额应为（）。A.5万元以上10万元以下B.10万元以上20万元以下C.20万元以上50万元以下D.50万元以上100万元以下【答案】D50、抵押期间抵押人转让已经办理登记的抵押物，经抵押权人同意后，则（）。A.转让行为无效B.转让所得价款应当由抵押权人所有C.转让所得价款可以向第三人提存D.转让所得价款只能提前清偿债务【答案】C51、我国目前的企业资质标准对技术装备的要求，主要是施工单位必须使用()。A.与其从事施工活动相适应的技术装备B.具有先进的自有机械设备C.具有较高的完好率、利用率和使用效率D.与承包工程范围相适应的大中型机械设备必须自备【答案】A52、根据《注册建造师管理规定》的规定，取得二级建造师资格证书的人员申请注册，由()负责受理和审批。A.省、自治区、直辖市人民政府建设主管部门B.国务院建设主管部门C.中国建筑业协会建造师分会D.国务院发展和改革委员会【答案】A53、下列选项中，不属于效力待定合同的是（）A.限制民事行为能力人订立的合同B.企业负责人越权订立的合同C.无权处分财产人订立的合同D.无民事行为能力人未经法定代理人同意订立的合同【答案】D54、依法应当进行消防验收的建设工程，未经消防验收或者消防验收不合格，擅自投入使用的，《消防法》规定，由住房和城乡建设主管部门，消防救援机构按照各自职权责令停止施工、停止使用或者停产停业，处罚款，下列罚款金额符合要求的是（）。A.15万元B.2万元C.1万元D.50万元【答案】A55、以下关于法律法规效力的说法中，不正确的是（）。A.法律的效力一定大于行政法规B.地方法规效力一定大于地方政府制定的规章C.一般情况下，同一事项的特别法，要优先于一般法D.法律的效力，一定大于地方法规的效力【答案】B56、某施工企业A由于工程建设的需要，需要经过B工厂的道路运送建筑材料。于是，AB双方订立合同，约定施工企业A向B工厂支付一定的费用，则A企业便可以通过B单位的道路运送材料。在此合同中，施工企业A拥有的权利是（）。A.相邻权B.地役权C.土地租赁权D.建设用地使用权【答案】B57、对建设项目环境可能造成轻度环境影响的，应当编制（），对产生的环境影响进行分析或者专项评价。A.环境影响报告书B.环境影响报告单C.环境影响登记表D.环境影响报告表【答案】D58、根据相关司法解释的规定，建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用后，又以使用后的（）工程质量不符合约定为由主张权利的，法院应予以支持。A.主体结构B.电气C.装饰D.暖通【答案】A59、关于司法确认调解协议的法院管辖，说法错误的有（）。A.委派调解的，由作出委派的人民法院管辖B.当事人选择由人民调解委员会调解的，由调解组织所在地基层人民法院管辖C.当事人选择由特邀调解员调解的，由调解员住所地基层人民法院管辖D.当事人选择由特邀调解组织调解的，由调解组织所在地基层人民法院管辖【答案】C60、在财产保险合同中，保险合同的转让应当通知()A.保险经纪人B.保险人C.受益人D.投保人【答案】B多选题（共30题）1、根据《劳动合同法》，劳动合同无效或部分无效的情形有（）。A.劳动者死亡，或者被人民法院宣告死亡或者失踪的B.用人单位被吊销营业执照、责令关闭、撤销的C.以欺诈、胁迫的手段，使对方在违背真实意思的情况下订立劳动合同的D.劳动者被依法追究刑事责任的E.用人单位免除自己的法定责任、排除劳动者权利的【答案】C2、（2020年真题）下列纠纷中，属于劳动争议范围的有()。A.因劳动保护发生的纠纷B.家庭与家政服务人员之间的纠纷C.个体工匠与学徒之间的纠纷D.劳动者请求社会保险经办机构发放社会保险金的纠纷E.劳动者与用人单位未订立节面劳动合同，但已经形成劳动关系后发生的纠纷【答案】A3、某房地产开发商与某汽车运输集团签订了电梯运输合同。合同中对运输费用、运输时间、交付电梯的地点等作了详细的约定。在合同履行过程中，房地产开发商的权利有()A.特殊情况下对货物的留置权B.无条件拒绝支付支付运费权C.特殊情况下对货物的拒运权D.任意解除运输权E.有条件的拒绝支付运费权【答案】D4、装配式预应力水池吊装的质量要点包括（）。A.有轻微裂缝的构件，可不进行鉴定B.预制柱、梁及壁板等构件应标注中心线，并在杯槽、杯口上标出中心线C.预制构件应按设计位置起吊，曲梁宜采用三点吊装。D.曲梁应在梁的跨中临时支撑，待上部二期混凝土达到设计强度的50%及以上时，方可拆除支撑E.吊绳与预制构件平面的交角不应小于45°；当小于45°时，应进行强度验算【答案】BC5、根据《民法典》应当采用书面形式的合同有（）。A.建设工程勘察合同B.委托合同C.建设工程施工合同D.买卖合同E.建设工程设计合同【答案】AC6、（2021年真题第1批）关于招标投标投诉的说法，正确的有（）A.投诉应当有明确的请求和必要的证明材料B.投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的，可以自知道或者应当知道之日起5日内向有关行政监督部门投诉C.对开标有异议的，可以直接向行政监督部门]投诉D.投诉人就同一事项向两个以上有权受理的行政监督部门投诉的,由级别高的行政监督部门负责处理E.对招标文件有异议的，应当先向招标人提出异议【答案】A7、企业申请建筑业企业资质升级、资质增项，在申请之日起前1年至资质许可决定作出前，有下列情形的，资质许可机关不予批准其建筑业企业资质升级申请和增项申请（）。A.超越本企业资质等级或以其他企业的名义承揽工程B.未取得施工许可证擅自施工的C.发生过一起一般质量安全事故的D.拖欠分包企业工程款或者劳务人员工资的E.违反国家工程建设强制性标准施工的【答案】AB8、某施工单位的工人张某向李某借款，则下列关于该借款合同的说法，错误的有（）。A.应以书面方式订立?B.如果未约定利息，应按银行同类贷款利息计算?C.约定支付利息的，利率不得违反国家有关限制借款利率的规定?D.此借款合同自李某提供借款时生效?E.借款人不能在还款期限届满之前向贷款人申请展期【答案】AB9、下列情形中，评标委员会应当否决的投标有（）。A.投标报价低于成本B.投标联合体没有提交共同投标协议C.投标文件未按照招标文件要求进行密封D.投标报价高于投标文件设定的最高投标限价E.投标文件未经投标人负责人签字，也未经投标人盖章【答案】ABD10、根据《民事诉讼法》，关于法院调解的调解书的说法，正确的（）。A.调解书应当写明诉讼请求、调解结果和理由B.调解书有审判员，书记员署名并加盖印章，送达双方当事人C.法院调解达成协议的，人民法院可以不制作调解书D.能够即时履行的案件，人民法院可以不制作调解书E.调解书经双方当事人签收的，即具有法律效力【答案】BD11、关于委托合同，下列说法符合法律规定的有（）。A.受托人应当亲自处理委托事务B.受托人处理委托事务取得的财产归受托人所有C.经委托人同意的转委托，受托人应当对第三人的行为承担责任D.有偿委托合同的受托人由于过错造成委托人损失的，可以要求给予赔偿E.无偿委托合同的受托人因过错给委托人造成损失的，可以不予赔偿【答案】AD12、（2021年第1批真题）下列当事人提交的证据中，可以单独作为认定案件事实的有()。A.与书证原件核对无误的复印件B.有其他证据佐证并以合法手段取得的、无疑点的视听资料C.与一方当事人或者其代理人有利害关系的证人出具的证言D.无法与原件、原物核对的复印件、复制品E.无正当理由未出庭作证的证人证言【答案】AB13、根据《必须招标的工程项目规定》，下列项目属于必须招标的有（）。A.使用国有企业资金，并且该资金占控股或者主导地位的项目B.使用世界银行、亚洲开发银行等国际组织贷款、援助资金的项目C.使用外国政府及其机构贷款、援助资金的项目D.使用财政预算资金200万元以上，并且该资金占投资额10%以上的项目E.使用有限公司资金的项目【答案】ABCD14、关于建设用地使用权的说法，正确的有（）。A.建设用地使用权可以在土地的地表、地上或者地下分别设立B.建设用地使用权，可以采取出让或者划拨等方式C.建设用地使用权人应当合理利用土地，不得改变土地用途D.建设用地使用权只能存在于国家所有的土地上E.建设用地使用权消灭的，该土地使用权人应当及时办理注销登记【答案】ABD15、关于生产安全事故的报告和处理，下列说法中正确的有（）。A.单位负责人应当于2小时内向安全生产监督管理部门报告B.实行施工总承包的建设工程，由总承包单位负责上报生产安全事故C.特别重大事故由国务院或其授权有关部门组织事故调查组进行调查D.火灾事故造成的伤亡人数发生变化的，应当在30日内及时进行补报E.事故发生地与事故单位不在同一地区的，由事故单位所在地人民政府调查【答案】BC16、建设单位将工程抵押给银行后，因其经营状况不佳而无力偿还贷款和支付施工单位的工程款，下列关于施工单位权利的说法正确的是（）。A.施工单位可以申请人民法院将该工程拍卖B.施工单位申请工程价款优先受偿权的期限为6个月，自工程竣工之日或合同约定的竣工之日起计C.施工单位可不申请拍卖，而直接与建设单位协商将工程折价D.施工单位工程欠款的利息，可在工程拍卖所得中优先扣除E.施工单位无权就该工程的拍卖款优先于银行受偿【答案】ABC17、融资租赁中，属于承租人的义务的是（）。A.按照约定支付租金B.妥善保管和使用租赁物C.标的物的瑕疵担保D.变卖租赁物E.租赁期间届满返还租赁物【答案】AB18、注册建造师申请延续注册，应当提交的材料包括()。A.注册建造师延续注册申请表B.原注册证书C.资格证书、学历证书和身份证明复印件D.申请人与聘用单位签订的聘用合同复印件或其他有效证明文件E.申请人注册有效期内达到继续教育要求的证明材料【答案】ABD19、某施工企业招标人的下列行为中，属于以不合理条件限制，排斥潜在投标人或者投标人的有（）。A.就同一招标项目向潜在投标人或者投标人提供有差别的项目信息B.对潜在投标人或者投标人采取不同的资格审查或者评标标准C.限定或者指定特定的专利，商标，品牌，原产地或者供应商D.依法必须进行招标的项目，限定潜在投标人或者投标人的所有制形式或组织形式E.根据招标项目的具体特点，设定资格，技术，商务条件【答案】ABC20、（2016年真题）根据《工程建设项目招标范围和规模标准规定》，必须招标范围内的各类工程建设项目，达到下列标准之一必须进行招标的有()。A.材料采购的单项合同估算价为人民币80万B.施工单项合同估算价为人民币300万C.重要设备采购的单项合同估算价为人民币150万D.监理服务采购的单项合同估算价为人民币60万E.项目总投资额为人民币3500万【答案】AB21、发生下列情况，允许解除合同的有（）。A.法定代表人变更B.当事人一方发生合并、分立C.由于不可抗力致使合同不能履行D.作为当事人一方的公民死亡或作为当事人一方的法人终止E.当事人一方迟延履行主要债务致使合同目的无法实现【答案】C22、出租单位应当对出租的机械设备的安全性能进行测试，在与施工单位签订租赁协议时，应当出具（）。A.产品合格证B.生产（制造）许可证C.使用台账D.检测合格证明E.产品出厂证明【答案】ABD23、根据《全国建筑市场各方主体不良行为记录认定标准》的规定，工程质量不良行为的认定标准包括（）。A.不履行保修义务