2022年二级建造师之二建建设工程法规及相关知识自我检测试卷A卷附答案

2022年二级建造师之二建建设工程法规及相关知识自我检测试卷A卷附答案单选题（共60题）1、（2020年12月真题）关于不可抗力的说法，正确的是()。A.不可抗力包括主观情况与客观情况B.法定的免责事由主要限于不可抗力C.因不可抗力不能履行合同的，全部免除责任D.当事人迟延履行后发生不可抗力的，可以免除责任【答案】B2、关于可撤销合同的说法，正确的是（）。A.代理权终止后，代理人以被代理人的名义订立的合同，可以撤销B.当事人可以放弃撤销权C.当事人只能以提起诉讼的方式行使撤销权D.被撤销的合同自法院判决生效之日起失去法律约束力【答案】B3、根据《行政诉讼法》人民法院不受理行政诉讼的情形是（）。A.对行政拘留、暂扣或者吊销许可证和执照的行政处罚不满B.申请行政许可，行政机关拒绝或者在法定期限内不予答复C.驳回当事人对行政行为提起申诉的重复处理行为D.认为行政机关滥用行政权力排除或者限制竞争的【答案】C4、（2015年真题）某施工企业与材料供应商订立的合同中约定了违约金5万元，同时约定由施工企业支付供应商定金4万元。后来供应商未能交货，施工企业为最大限度维护自身利益，可以要求供应商支付()万元。A.13B.9C.8D.5【答案】B5、关于招标文件的说法，正确的是（）。A.招标文件的要求不得高于法律规定B.潜在投标人对招标文件有异议的，招标人做岀答复前，招标投标活动继续进行C.招标文件中载明的投标有效期从提交投标资格预审文件之日起算D.招标人修改已发出的招标文件，应当以书面形式通知所有招标文件收受人【答案】D6、根据《建设工程质量管理条例》，施工单位在隐蔽工程实施隐蔽前，应通知参加的单位和机构有（）。A.监理单位和检测机构B.建设单位和检测机构C.建设单位和建设工程质量监督机构D.监理单位和建设工程质量鉴定机构【答案】C7、（2021年真题第2批）根据《建筑市场信用管理暂行办法》，不良信用信息公开期限一般为（）。A.3个月至1年B.1年至3年C.6个月至3年D.3年至5年【答案】C8、关于联合体投标的说法，正确的是（）。A.招标人接受联合体投标并进行资格预审的，联合体应当在提交资格预审申请文件后组成B.联合体某成员在同一招标项目中以自己名义单独投标，其投标有效C.由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较高的单位确定其资质等级D.招标人应当在资格预审公告、招标公告或者投标邀请书中载明是否接受联合体投标【答案】D9、（2016年真题）关于合同形式的说法，正确的是()。A.书面形式是主要的合同形式B.当事人的行为可以构成默示合同C.书面形式合同是指纸质合同D.未依法采取书面形式订立合同的，合同无效【答案】B10、预制安装水池壁板缝混凝土分层浇筑厚度不宜超过（）。A.500mmB.450mmC.300mmD.250mm【答案】D11、连带责任保证的保证人与债权人未约定保证期间的，债权人有权自主债务履行期届满之日起（）个月内要求保证人承担保证责任。A.1B.3C.6D.12【答案】C12、禁止投标人相互串通投标，除选项()以外，都视为投标人串通投标。A.不同投标人的投标文件由同一个单位或个人编制B.不同投标人的报价呈规律性差异C.不同投标人的投标保证金从同一个账户转出D.投标人以他人名义投标【答案】D13、根据《物权法》规定，一般情况不动产物权的转让，自（）起发生效力。A.买卖合同生效B.依法登记C.交付D.买方占有【答案】B14、（2018年真题）关于仲裁裁决执行效力的说法，正确的是（）。A.一方当事人不履行仲裁裁决的，另一方当事人应当向作出裁决的仲裁机构申请执行B.仲裁裁决只在国内生效C.当事人申请执行仲裁裁决的案件，由被执行人所在地或者被执行财产所在地的基层人民法院管辖D.申请仲裁裁决强制执行的期间为2年【答案】D15、场景(八）A.甲B.乙C.丙D.丁【答案】C16、关于评标的说法，正确的是()。A.评标委员会可以向招标人征询确定中标人的意向B.招标项目设有标底的，可以投标报价是否接近标底作为中标条件C.投标文件中有含义不明确的内容、明显文字或计算错误的，评标委员会可以要求投标人作出必要澄清、说明D.评标委员会成员拒绝在评标报告上签字的，视为不同意评标结果【答案】C17、关于工程建设强制性标准的说法，正确的是（）。A.涉及人体健康、人身财产安全的标准，应当制定强制性标准，并免费向社会公开标准文本B.工程建设地方标准属于强制性标准欣欣助考C.工程质量监督机构应当对工程建设勘察、设计、施工和监理阶段强制性标准执行情况进行监督检查D.团体标准是政府主导制定的标准【答案】A18、关于建设工程见证取样的说法，正确的是（）。A.试样的真实性只能由取样人员负责B.用于承重墙体的砌筑砂浆实验块必须实施见证取样和送检C.见证人员应由施工企业中具备施工试验知识的专业技术人员担任D.取样人员应在试样或其包装上作出标识、封志，并由其签字后即可【答案】B19、招标项目开标时，检查投标文件密封情况的应当是（）。A.投标人B.招标人C.招标代理机构人员D.招标单位的纪检部门人员【答案】A20、（2021年真题第2批）关于无效合同法律后果的说法，正确的是（）A.无效合同自被确认为无效时起没有法律约束力B.无效合同的当事人因该合同取得的财产、应当折价补偿C.无效合同中双方都有过错的，仅需承担各自的损失D.合同无效的，不能响合同中有关解决争议方法的条款的效力【答案】D21、关于生产安全事故的报告和处理，下列说法中，不正确的有（）。A.实行施工总承包的建设工程，由总承包单位负责上报生产安全事故B.特别重大事故由省级人民政府组织事故调查组进行调查C.事故自发生之日起30日内，事故造成的伤亡人数发生变化的应当补报D.事故报告后出现新情况的，应当补报【答案】B22、某项目约定的开工日期为2019年5月1日。同年2月10日该建设单位与保险公司签订了建筑工程一切险保险合同。施工企业于同年4月20日将建筑材料运至工地。后因设备原因工程实际开工日为同年5月10日，该建筑工程一切险保险责任的生效日期为（）。A.2019年2月10日B.2019年4月20日C.2019年5月1日D.2019年5月10日【答案】B23、下列可视为投标人相互串通投标的是（）。A.不同投标人的投标文件相互混装B.投标人之间约定中标人C.投标人之间约定部分投标人放弃投标D.投标人以弄虚作假方式骗取中标【答案】A24、关于劳务派遣的说法，错误的是（）。A.经营劳务派遣业务应当申请行政许可，办理公司登记B.劳务派遣用工方式使劳动者的聘用与使用分离C.用工单位不得将被派遣劳动者再派遣到与其签订合同的其他用工单位D.劳务派遣单位应当与被派遣劳动者订立1年以上的固定期限劳动合同，按月支付劳动报酬【答案】D25、建造师的延续注册，注册证书与执业印章有效期为()年。A.1B.3C.5D.7【答案】B26、取得建造师资格证书并经()后，方有资格以建造师名义担任建设工程项目施工的项目经理。A.登记B.注册C.备案D.所在单位考核合格【答案】B27、王某自2008年起在某建筑工程公司工作，工作期间一直与公司共同缴纳失业保险。王某在2014年曾失业4个月，期间一直领取失业保险金。随后又找到新工作并继续缴纳失业保险费。2016年王某再次失业，王某领取失业保险金的期限为（）。A.12个月B.18个月C.24个月D.26个月【答案】C28、建筑物、构筑物或者其他设施倒塌造成他人损害的，由（）承担连带责任。A.建设单位与施工单位B.建设单位与设计单位C.施工单位与监理单位D.施工单位与设计单位【答案】A29、（2021年真题第1批）根据《历史文化名城名镇名村保护条例》，可以申报历史文化名城、名镇、名村的是（）。A.保存文物比较丰富的城市B.能够反映本地区建筑的文化特色的镇C.历史上建设的工程对本地区的发展产生较大影响的城市D.保留着传统格局和历史风貌的村庄【答案】D30、政府对市场主体的守法诚信评价标准内容以（）为主要依据。A.建筑市场有关违法行为B.违反法定基本程序问题C.质量安全问题D.建筑市场有关法律责任【答案】D31、（2019年真题）某企业以依法可以转让的股份作为担保向某银行贷款，确保按期还贷。此担保方式属于()担保。A.保证B.质押C.抵押D.留置【答案】B32、根据《建设工程质量保证金管理办法》，关于缺陷责任期内建设工程缺陷维修的说法，正确的是（）。A.如承包人不维修也不承担费用，发包人可以从保证金中扣除，费用超出保证金额的，发包人可以向承包人进行索赔B.缺陷责任期内由承包人原因造成的缺陷，承包人应当负责维修，承担维修费用，但不必承担鉴定费用C.承包人维修并承担相应费用后，不再对工程损失承担赔偿责任D.由他人的原因造成的缺陷，承包人负责组织维修，但不必承担费用，且发包人不得从保证金中扣除费用【答案】A33、法律之间对同一事项的新的一般规定与旧的特别规定不一致，不能确定如何适用时，由()裁决。A.国务院B.最高人民法院C.全国人民代表大会D.全国人民代表大会常务委员会【答案】D34、关于工程质量检测机构职责的说法，错误的是（）。A.检测机构出具的报告应由检测人员和法定代表人或其授权人的签字B.检测机构对涉及结构安全的所有结果应时报告建设主管部门C.检测机构不得与该项目设计、施工、监理单位有隶属、利害关系D.检测机构应当对结果不合格的项目建立单独台账【答案】B35、关于开标的说法，正确的是（）。A.投标人少于5个的，不得开标B.投标人对开标有异议的，应当在开标结束后另行提出C.开标应当由招标代理机构主持D.招标人应当按照招标文件规定的时间，地点开标【答案】D36、关于知识产权的说法，不正确的是()。A.是权利人对其创造的智力成果依法享有的权利;B.新颖性是授予专利权的共性条件;C.发明专利的保护期限长于外观设计专利;D.商标权具有财产权和人身权双重属性;【答案】D37、下列事由中，债权人不能行使法定撤销权的是()。A.受让人明知债务人以明显不合理的低价转让财产B.债务人放弃到期的债权C.债务人将巨额财产赠予他人D.债务人出售其全部财产【答案】D38、（2020年真题）建设工程施工合同的承包人垫资至基础工程完工，约定垫资利率为全国银行间同业拆信中心公布的贷款市场报价利率的2倍。基础工程完工后，发包人未能按约定支付垫资款项及其利息，双方发生争议，关于该项目垫资及其利息的说法，正确的是()。A.承包人主张该项目垫资应当按照工程欠款进行处理的，人民法院不予支持B.关于垫资的约定无效C.约定的垫资金额过高，导致建设工程施工合同无效D.承包人向人民法院请求发包人按照约定支付利息的，人民法院应当全部支持【答案】A39、注册建造师李某未按工程建设强制性标准执行，情节严重，李某受到的处罚是吊销执业资格证书，一定期限内不注册，该期限是()年。A.1B.3C.5D.8【答案】C40、某工程项目为赶工期而昼夜施工，严重影响了相邻小区居民的休息，经现场劝阻无效，居民便成立维权小组与该施工企业谈判，要求其停止夜间施工，并赔偿2万元作为抚慰金。关于该施工企业与相邻小区居民之间的关系，以下表述正确的是()。A.其间构成了不当得利之债B.其问构成了无因管理之债C.其间构成了侵权之债D.其问没有形成债的关系【答案】C41、投标保证金有效期应当超出投标有效期（）天。A.0B.30C.60D.90【答案】A42、根据《物权法》，土地承包经营权属于（）。A.所有权B.用益物权C.担保物权D.准物权【答案】B43、（2020年12月真题）根据《生产安全事故应急预案管理办法》，施工企业编制的本单位应对生产安全事故的总体工作程序、措施和应急预案体系的总纲，属于()。A.综合应急预案B.专项应急预案C.现场处置方案D.特别应急预案【答案】A44、（2018年真题）下列争议中，受《仲裁法》调整的是（）。A.建设行政主管部门处理的行政争议B.劳动争议C.农林承包经营合同争议D.建设工程施工合同争议【答案】D45、在建设工程中，以下主体可以不是法人的是（）。A.施工单位B.建设单位C.监理单位D.设计单位【答案】B46、根据《合同法》，应当采用书面形式的合同是（）。A.设备租赁合同B.建设工程合同C.承揽合同D.货物买卖合同【答案】B47、承揽合同中，关于承揽人义务的说法，正确的是（）。A.承揽人发现定作人提供的材料不符合约定的，可以自行更换B.共同承揽人对定作人承担按份责任C.未经定作人许可，承揽人不得留存复制品或技术资料D.承揽人在工作期间，不必接受定作人必要的监督检验【答案】C48、（2021年真题第2批）关于建设工程款结算的说法，正确的是（）。A.对争议的工程量，承包人能够证明发包人同意其施工，但未能提供签证文件证明工程量发生的，不得按照当事人提供的其他证据确认实际发生的工程量结算工程款B.当事人就同一建设工程订立的数份施工合同均无效，但建设工程质量合格的，当事人可以请求参照最后订立的合同约定折价补偿承包人C.当事人在诉讼前已经对建设工程价款结算达成协议，诉讼中一方当事人申请对工程造价进行鉴定的，人民法院不予准许D.当事人就同一建设工程订立的数份施工合同均无效，建设工程质量不合格的，当事人可以请求参照实际履行的合同约定折价补偿承包人【答案】B49、以下关于表现代理的说法中正确的是（）。A.须存在足以使相对人相信行为人具有代理权的事实或理由是构成表见代理的主观要件B.被代理人在承担表见代理行为所产生的责任后，可以向无权代理人追偿因代理行为而遭受的损失C.须相对人为善意是构成表见代理的客观要件D.表见代理需要经过被代理人追认后才可以生效【答案】B50、某工程竣工交付使用3年，尚在最低保修期内的是()A.门窗工程B.外墙面防渗C.装修工程D.水电安装工程【答案】B51、大华建筑公司承包中信科技有限公司的办公楼扩建项目，根据《建筑法》有关建筑工程发承包的有关规定，该公司可以（）。A.把工程转让给华民建筑公司B.把工程分为土建工程和安装工程，分别转让给两家有相应资质的建筑公司C.经中信科技有限公司同意把内墙抹灰工程发包给别的建筑公司D.经中信科技有限公司同意，把主体结构的施工发包给别的建筑公司【答案】C52、依据《合同法》的违约责任承担原则，发包人可以不赔偿承包人损失的情况是（）A.建设资金未能按计划到位的施工暂停B.发包人改变项目建设方案的工程停建C.传染病流行导致施工暂停D.征地拆迁工作不顺利导致施工现场移交延误【答案】C53、甲公司向乙公司订作一批预制板，乙开工不久，甲需要将预制板加厚，遂要求乙停止制作。关于甲权利义务的说法，正确的是（）。A.甲应支付相应部分报酬B.甲不得中途要求乙停止制作C.甲应支付全部约定报酬D.甲不用赔偿乙损失【答案】A54、（2014年真题）关于施工企业法人与项目经理部法律关系的说法，正确的是()。A.项目经理部具备法人资格B.项目经理是企业法人授权在建设工程施工项目上的管理者C.项目经理部行为的法律后果由其自己承担D.项目经理部是施工企业内部常设机构【答案】B55、下列关于建造师注册执业的说法，正确的是（）。A.通过考核认定或考试合格取得我国建造师资格证书，就可以建造师名义执业B.未获得建造师注册证书和执业印章的，不得担任大中型项目施工的项目经理C.建造师执业的岗位范围可超越注册单位的资质范围D.取得建造师资格证书的人员可以申请在两个及以上的单位注册【答案】B56、（2017年真题）关于投标保证金的说法，正确的是()。A.投标保证金有效期应当与投标有效期一致B.投标分两阶段进行，招标人要求投标人提交投标保证金的，应当在第一阶段提出C.投标保证金有效期从提交投标文件之日起算D.招标人终止招标的，应当及时退还已收取的投标保证金，招标文件未规定利息的，可以不返还利息【答案】A57、（2020年12月真题）关于建设工程返修的说法，正确的是()。A.对施工中出现质量问题的建设工程，无论是否属于施工企业原因造成的，施工企业都应当负责返修B.建设工程返修的标的物仅是已完工工程C.对竣工验收不合格的建设工程，若非施工企业原因造成的质量问题，施工企业不负责返修D.对竣工验收不合格的建设工程，若是施工企业原因造成的，由施工企业负责有偿返修【答案】A58、建设用地使用权自（）时设立。A.土地交付B.转让C.登记D.支付出让金【答案】C59、以下不属于法的形式的是（）。A.法律规范的外部表现形式B.法律规范的效力等级C.法律规范的时间效力D.法律规范创制机关的性质及级别【答案】C60、关于法的效力层级，下列说法正确的是（）。A.地方政府规章的效力高于本级和下级地方性法规B.行政法规的效力仅次于宪法C.根据授权制定的法规与法律规定不一致，不能确定如何适用时，由国务院裁决D.部门规章与地方政府规章之间对同一事项的规定不一致时，由国务院裁决【答案】D多选题（共30题）1、根据《民事诉讼法》的规定，下列民事诉讼案件，一般由基层人民法院管辖的有（）。A.婚姻、继承纠纷?B.人身损害赔偿?C.名誉权纠纷?D.劳动争议纠纷?E.施工合同纠纷【答案】ABCD2、（2021年第2批真题）根据《民法典》，受损失的人可以请求得利人返还取得的利益的有()。A.为履行道德义务进行的给付B.债务到期之前的清偿C.一方当事人按照合同约定先行给付，后该合同被确认无效D.明知无给付义务而进行的债务清偿E.无处分权人处分他人财产而取得利益【答案】C3、建设项目需要配套建设的环境保护设施，必须与主体工程同时（）。A.立项B.审批C.设计D.施工E.投产使用【答案】CD4、关于施工现场环境噪声污染防治的说法，正确的有()。A.建筑施工场界环境噪声排放限值与时间段无关B.“夜间”是指22：00至次日8：00之间的时段C.在城市市区噪声敏感建筑物集中区域内，禁止夜间进行除抢修、抢险外的产生环境噪声污染的建筑施工作业D.科研单位的建筑物属于噪声敏感建筑物E.环保行政管理部门有权对排放环境噪声的施工单位进行现场检查【答案】D5、（2021年第1批真题）关于招标基本程序的说法，正确的有()。A.招标项目按照国家有关规定需要履行项目审批手续的，可以先行办理招标事宜，再履行审批手续B.招标投标活动应当遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则C.招标人具有编制招标文件和组织评标能力的，可以自行办理招标事宜D.招标代理机构可以为所代理的招标项目的投标人提供咨询E.委托招标代理机构应当采用招标方式进行【答案】BC6、设计单位的安全责任包括（）。A.按照法律、法规和工程建设强制性标准进行设计B.提出防范安全生产事故的指导意见和措施建议C.对安全技术措施或专项施工方案进行审查D.依法对施工安全事故隐患进行处理E.对设计成果的实施结果承担责任【答案】AB7、某政府投资的工程项目向社会公开招标，并成立了评标委员会，该项目技术特别复杂、专业性要求特别高。则下列说法正确的有（）。A.评标委员会由该市的建设行政主管部门负责组建B.评标委员会成员的名单在开标时予以公布C.评标委员会由9人组成，其中技术、经济等方面的专家为6人D.评标委员会的专家成员可以由招标人直接指定E.招标人可以直接授权评标委员会确定中标人【答案】CD8、根据《工程建设国家标准管理办法》，工程建设强制性标准是指直接涉及工程（）等方面的工程建设标准强制性条文。A.质量B.安全C.卫生D.环境保护E.市容市貌【答案】ABCD9、关于联合体投标，下列说法正确的有（）。A.联合体各方应签订共同投标协议，就中标项目向招标人承担连带责任?B.联合体各方不能在同一招标项目中单独投标?C.同一专业的单位组成联合体投标，其资质等级就低不就高?D.资格预审后联合体增减、更换的成员与原成员具有同样的资质和能力，其投标有效?E.所有的项目，只要投标人达成共同投标协议，都可以组成联合体投标【答案】ABC10、依法必须进行招标的项目的招标人发生违规行为，被有关行政监督部门要求责令改正，并处中标项目金额5‰的罚款。该违规行为可能是()。A.无正当理由不发出中标通知书B.不按照规定确定中标人C.中标通知书发出后无正当理由改变中标结果D.无正当理由不与中标人订立合同E.接受未通过资格预审的单位或者个人参加投标【答案】ABCD11、（2020年真题）关于劳务派遣的说法，正确的有()。A.实施劳务派遣的，由用工单位与劳动者订立劳动合同B.劳务派遣的显著特征是劳动者的聘用与使用分离C.经营劳务派遣业务，应当向劳动行政部门依法申请行政许可D.被派遣劳动者在无工作期间，劳务派遣单位无需向其支付报酬E.劳务派遣可以在替代性的工作岗位上实施【答案】BC12、根据《建筑法》的规定，下列关于工程发包制度的表述正确的是()A.建筑工程的发包单位可以将建筑工程的勘察、设计、施工、设备采购一并发包给一个工程总承包单位B.建筑工程的发包单位可以将建筑工程勘察、设计、施工、设备采购的一项或者多项发包给一个工程总承包单位C.禁止建筑工程的发包单位将建筑工程肢解发包D.建筑工程的发包单位不得将应当由一个承包单位完成的建筑工程肢解成若干部分发包给几个承包单位E.材料设备的采购，必须通过招标选择货物供货单位【答案】ABCD13、关于担保合同说法正确的是（）。

A.担保合同是主合同的从合同B.主合同无效，担保合同依然有效C.担保合同不得有另外的约定D.担保合同可以独立存在【答案】A14、下列关于劳务派遣的说法中，正确的是（）。A.用工单位除了与劳务派遣单位订立劳务派遣协议，还应当和劳动者位订立劳动合同B.临时性工作岗位是指存续时间不超过3个月的岗位C.被派遣劳动者在无工作期间，劳务派遣单位应当按照所在地人民政府规定的最低工资标准，向其按月支付报酬D.被派遣劳动者的工资可以低于用工单位同岗位劳动者的工资E.劳务派遣单位应当与被派造劳动者订立2年以上的固定期限劳动合同，按月支付劳动报酬【答案】C15、根据合同法的规定，建筑施工合同中约定出现因（）时免除自己责任的条款，该免责条款无效。A.合同履行只有对方受益??????B.不可抗力造成对方财产损失????C.履行合同造成对方人身伤害??D.对方不履行合同义务造成损失??E.故意或重大过失造成对方财产损失【答案】C16、有关土地管理说法正确的是（）。A.国家实行土地用途管制制度B.国家严格限制农用地转为建设用地C.国家控制建设用地总量D.对耕地实行特殊保护E.城市市区郊区的土地属于国家所有【答案】ABCD17、场景（十一）A.电信公司可以要求甲施工单位变更节能设计，降低节能标准B.甲施工单位可以要求乙施工单位变更节能设计，降低节能标准C.电信公司不可以要求甲施工单位变更节能设计，降低节能标准D.建筑节能强制性标准，仅是针对甲和乙的要求E.建筑节能强制性标准，是针对电信公司、甲、乙的要求【答案】C18、给排水场站工程中的工艺管线一般要求有良好的（）。A.水流性能B.抗腐蚀性C.刚度D.抗地层变位性E.稳定性【答案】ABD19、借用其他施工企业的（）投标的行为，属于以其他企业名义承揽工程。A.营业执照B.技术方案C.施工设备D.施工业绩E.资质证书【答案】A20、根据最高法院的司法解释,发包人享有合同的解除权,其中正确的是()。A.承包人非法转包合同的B.承包人未经发包人同意分包合同的C.不履行合同约定的协助义务的D.提供的建筑材料不符合强制性标准的E.合同约定的工期内未完工,且经催告后合理期限内仍未完工【答案】AB21、某交通施工穿越噪声敏感区域，可能造成环境噪声污染，下列说法正确的是（）。A.禁止一切夜间施工作业活动B.因特殊需要进行夜间施工的，须开具证明文件C.建设工程施工前必须公告附近居民D.应采取其他有效的控制噪声污染的措施E.在开工15日前，向工程所在地县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门报告【答案】BCD22、关于施工现场环境噪声污染防治的说法，正确的有()。A.建筑施工场界环境噪声排放限值与时间段无关B.“夜间”是指22：00至次日8：00之间的时段C.在城市市区噪声敏感建筑物集中区域内，禁止夜间进行除抢修、抢险外的产生环境噪声污染的建筑施工作业D.科研单位的建筑物属于噪声敏感建筑物E.环保行政管理部门有权对排放环境噪声的施工单位进行现场检查【答案】D23、根据《建筑起重机械安