2022年二级建造师之二建建设工程法规及相关知识全真模拟考试试卷B卷含答案

2022年二级建造师之二建建设工程法规及相关知识全真模拟考试试卷B卷含答案单选题（共60题）1、（2015年真题）某开发商在一大型商场项目的开发建设中，违反国家规定，擅自降低工程质量标准，因而造成重大安全事故。该事故责任主体应该承担的刑事责任是()。A.重大责任事故罪B.重大劳动安全事故罪C.串通投标罪D.工程重大安全事故罪【答案】D2、关于建设工程见证取样的说法，正确的是（）。A.试样的真实性只能由取样人员负责B.用于承重墙体的砌筑砂浆试块必须实施见证取样和送检C.见证人员应由施工企业中具备施工试验知识的专业技术人员担任D.取样人员应在试样或其包装上作出标识、封志，并由其签字后即可【答案】B3、在申请之日前1年内至资质许可决定作出前，施工企业的下列行为中，一定会导致资质升级或增项不被批准的是（）。A.拖欠农民工工资B.允许其他企业以本企业的名义承揽工程C.发生过安全生产事故D.由于工程质量纠纷被建设单位起诉到法院【答案】B4、根据《注册建造师继续教育管理暂行办法》，注册建造师不参加继续教育或者继续教育不合格的，应给予的处理是（）。A.撤销注册B.处1万元以上3万元以下罚款C.不予注册D.三年内不得再次申请注册【答案】C5、下列劳动合同条款，属于必备条款的是（）。A.补充保险B.合同期限C.福利待遇D.试用期【答案】B6、以下关于安全事故调查的说法中正确的是（）。A.较大事故由事故发生地省级人民政府负责调查B.特别重大事故以下等级事故，事故发生地与事故发生单位不在同一个县级以上行政区域的，由事故发生单位所在地人民政府负责调查C.未造成人员伤亡的一般事故,县级人民政府也可以委托事故发生单位组织事故调查组进行调查D.事故调查组应当自事故发生之日起15日内提交事故调查报告【答案】C7、（2016年真题）根据《建筑法》施工企业在施工中使用不合格的建筑材料、建筑构配件和设备，情节尚不严重的，应当给予的处罚是()。A.吊销资质证书B.责令停业整顿C.责令改正，除以罚款D.降低资质等级【答案】C8、关于确定中标人的说法，正确的是（）A.中标人的投标应当能够最大限度的满足招标文件中规定的各项综合评价标准B.招标人不得授权评标委员会直接确定中标人C.确定中标人之前，招标人可以与投标人就投标价格进行谈判D.中标人应当是投标报价最低的投标人【答案】A9、2019年4月20日赵某与某开发公司签订商品房买卖合同，内容为购买一套120平方米的A.赵某可以要求开发商继续履行合同B.田某和开发商应当向赵某承担连带责任C.赵某只能向田某追究责任D.赵某不能要求开发商就需履行合同【答案】A10、施工现场发现的地下遗存文物，所有权属于（）。A.施工企业B.国家C.建设单位D.建设用地使用权人【答案】B11、关于用能单位法定义务的说法，正确的是（）。A.用能单位应当按照一切从简的原则，加强节能管理B.用能单位不得对能源消费实行包费制C.用能单位应当对各类能源的消费实行统一计量和统计D.用能单位应当建立循环经济制度【答案】B12、根据《建筑工程施工发包与承包违法行为认定查处管理办法》，下列行为属于违法发包的是（）。A.施工总承包单位将施工总承包合同范围内工程主体结构的施工分包给其他单位B.设置严格条件对潜在投标人进行资格审查C.将一个单位工程的施工分解成若干部分发包给不同的施工总承包单位D.在施工合同中规定重要设备由发包人自行采购【答案】C13、（2021年真题第1批）承包人将建设工程主体结构的施工分包给第三人，该分包合同（）。A.效力待定B.经发包人确认有效C.无效D.可撤销【答案】C14、（2017年真题）施工现场发现的地下遗存文物，所有权属于()。A.施工企业B.建设单位C.建设用地使用权人D.国家【答案】D15、根据《招标投标法》的有关规定，大型基础设施项目，施工单项合同估算价和勘察设计合同单项合同估算价在（）以上时，必须进行招标。A.200万元和100万元B.100万元和50万元C.200万元和50万元D.3000万元【答案】C16、在超过诉讼时效期间，当事人（）的，不受诉讼时效的限制。A.提起诉讼B.提出请求C.主张权利D.自愿履行【答案】D17、注册建造师的下列行为中，可以记入注册建造师执业信用档案的是（）。A.对设计变更有异议的B.未按要求提供注册建造师信用档案信息的C.工程停工已久，到其他项目任职的D.同时在两个工程担任项目负责人的【答案】B18、关于法院调解说法，正确的是（）。A.调解书效力低于判决书B.调解达成协议的，人民法院均应当判做调解书C.人民法院进行调解，可以邀请有关单位和个人协助D.人民法院审理民事案件，在判决作出之前均应当进行调解【答案】C19、关于地役权，说法正确的是（）。A.设立地役权是为了提高供役地的效益B.地役权合同可以采用书面或口头形式C.地役权可以不登记，但未经登记，不得对抗善意第三人D.未经土地所有权人同意，用益物权人不得设立地役权【答案】C20、某工程竣工交付使用3年，尚在最低保修期内的是()A.门窗工程B.外墙面防渗C.装修工程D.水电安装工程【答案】B21、建设单位将工程肢解发包的，责任改正、处以罚款，对全部或部分使用国有资金的项目，可以()A.取消国有资金拨付B.暂停项目执行或资金拨付C.重新审批该项目D.追究当事人的刑事责任【答案】B22、仲裁充分体现了当事人的意思自治，其中许多具体程序都可以由当事人协商确定和选择。这种做法更多地体现了仲裁的（）。A.快捷性B.经济性C.独立性D.灵活性【答案】D23、两个以上法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标人的身份共同投标是（）。A.合伙投标B.合作投标C.联合投标D.共同投标【答案】C24、关于承揽合同解除的说法，正确的是（）。A.定作人不履行协助义务致使承揽工作不能完成的，承揽人可以解除合同B.承揽人将其承揽的主要工作交由第三人完成的，定作人可以解除合同C.承揽人可以随时解除承揽合同，造成定作人损失的，应当承担赔偿责任D.定作人可以随时解除承揽合同，造成承揽人损失的，应当承担赔偿责任【答案】D25、在保险合同订立中，按照保险合同负有支付保险费义务的是（）。A.受益人B.投保人C.被保险人D.保险人【答案】B26、甲、乙公司于2015年3月10日在广东某交易会上签订了建筑材料的买卖合同，双方约定在6月20日在北京验货和收款，但合同中对价款没有做出明确规定。合同生效后，双方通过协商也未达成一致，则应按照（）的市场价格履行。A.2015年3月10日广东B.2015年6月20日广东C.2015年3月10日北京D.2015年6月20日北京【答案】C27、隐蔽工程在隐蔽以前，承包人应当通知发包人检查。发包人没有及时检查的，下列说法正确的是（）。A.承包人可以顺延工期，并有权要求赔偿停工、窝工等损失B.发包人只承担造成损失C.损失由承包人承担，工期可以顺延D.损失由发包人承担，工期不顺延【答案】A28、施工现场各区布置的相关说法中不正确的是（）A.办公、生活区与作业区应分开设置B.应当对施工现场设置封闭围挡C.施工现场应设置消防安全设施D.施工现场临时搭建的建筑物可适当降低安全性【答案】D29、依照我国的法律形式，《建筑法》属于（）。A.部门规章B.行政法规C.法律D.地方性法规【答案】C30、《建设工程安全生产管理条例》第38条规定，施工单位应当为施工现场从事危险作业的人员办理意外伤害保险。意外伤害保险期限自建设工程开工之日起至（）止。A.施工结束B.竣工验收合格C.工程投人使用D.工程保修期结束【答案】B31、（2015年真题）下列评标委员会成员的行为，合法的是（）。A.向招标人征询确定中标人的意向B.接受投标人提出的主动邀请C.对投标提出否决意见D.接受个人所提出的询问意见【答案】C32、（2021年第2批真题）关于保险索赔的说法，正确的是()。A.投保人可以在保险事故发生后的任意时间向保险人提出索赔B.投保人仅需在保险事故发生后收集证据C.保险单上载明的保险财产修理费超过赔偿金额的，应当按照修理费全额赔偿D.一个建设工程项目同时由多家保险公司承保的，应当按照约定的比例，分别向不同的保险公司提出索赔要求【答案】D33、王某的日工资为80元。政府规定2010年10月1日至7日放假7天，其中3天属于法定休假日，4天属于前后两周的周末休息日。公司安排王某在这7天加班不能安排补休。公司应当向王某支付加班费合计（）元。A.560B.1360C.800D.1120【答案】B34、下列法律责任中，属于刑事处罚的是（）。A.处分B.暂扣执照C.恢复原状D.罚金【答案】D35、二级注册建造师注册证书有效期为（）年。A.1B.2C.3D.4【答案】C36、材料供应合同中对钢材的价款约定不明确，双方不能协商一致，且依合同有关条款等仍不能推定，则该价款按（）履行。A.订立时履行地市场价格B.履行时订立地市场价格C.履行时履行地市场价格D.政府指导价格【答案】A37、以下关于安全生产许可证的说法中正确的是（）。A.安全生产许可证的有效期为5年B.企业在安全生产许可证有效期内，严格遵守有关安全生产的法律法规，未发生死亡事故的，安全生产许可证期满后自动续期C.建筑施工企业安全生产许可证遗失补办，由申请人告知资质许可机关，由资质许可机关在官网发布信息D.建筑施工企业变更名称、地址、法定代表人等，应当在变更后15日内，到原安全生产许可证颁发管理机关办理安全生产许可证变更手续【答案】C38、关于投标联合体的说法，正确的是()。A.联合体应在中标后提交共同投标协议B.联合体各方均应当具备招标文件规定的相应资格条件C.联合体通过资格预审后，其组成成员可以变化，但最迟应在提交投标文件截止时间前完成D.由不同专业的单位组成联合体，按照资质等级较低的单位确定其资质等级【答案】B39、按照国务院有关规定批准开工报告的建筑工程，因故不能按期开工超过（）的，应当重新办理开工报告的批准手续。A.1个月B.2个月C.3个月D.6个月【答案】D40、关于工程质量检测机构的说法，错误的是（）。A.具有独立的法人资格B.是中介机构C.分为专项检测机构资质和见证取样检测机构资质D.可以转包检测业务【答案】D41、某建设单位与某施工企业签订的施工合同约定开工日期为2014年5月1日。同年2月10日，该建设单位与保险公司签订了建筑工程一切险保险合同。施工企业为保证工期，于同年4月20日将建筑材料运至工地。后因设备原因，工程实际开工日为同年5月10日，该建筑工程一切险保险责任的生效日期为（）。(2017)A.2014年2月10日B.2014年4月20日C.2014年5月1日D.2014年5月10日【答案】B42、下列关于商标与商标专用权的描述，正确的是（）。A.商标可以分为商品商标和服务商标两大类B.商标专用权的内容包括财产权和人身权C.商标专用权的保护对象是向国家商标管理机关申请注册的商标D.注册商标的有效期为10年，自申请之日起计算【答案】A43、李某被查处存在二级建造师职业资格“挂证”行为，2018年9月13日其注册被撤销、记入不良行为记录并列入建筑市场主体“黑名单”。则李某可以再次申请二级建造师注册的最早日期为()A.2019年9月13日B.2021年9月13日C.2020年9月13日D.2022年9月13日【答案】B44、根据《民法典》的相关规定，下列不适合作为质押财产的是（）。A.汇票B.仓单C.建设用地D.应收账款【答案】C45、甲企业与乙运输公司签订了货物运输合同，在合同履行过程中，甲企业未按合同内容履行合同，乙运输公司可将其货物（）。A.抵押B.留置C.质押D.拍卖【答案】B46、根据《建筑法》，施工企业在施工中使用不合格的建筑材料、建筑构配件和设备，情节尚不严重的，应当给予的处罚是（）。A.吊销资质证书B.责令停业整顿C.责令改正，处以罚款D.降低资质等级【答案】C47、下列关于承揽合同法律特征的说法，正确的是（）。A.为确保标的物的质量，定作人必须管理承揽人的工作过程B.在确保标的物质量的前提下，承揽人有权将承揽的辅助工作交由第三人完成C.承揽人和定作人的权利义务要有对应关系D.承揽人有法定的任意解除权，可以随时解除合同【答案】C48、下列选项中，不属于我国《建筑法》《安全生产法》等相关法律法规规定的安全生产中从业人员应享有的权利是()。A.检举权B.控告权C.紧急避险权D.危险报告权【答案】D49、根据《民法典》下列合同中免责条款有效的是（）。A.因—般过失造成对方财产损失的B.造成对方人身损害的C.因故意过失造成对方财产损失的D.因重大过失造成对方人身损害的【答案】A50、某施工合同中约定设备由施工企业自行采购。施工期间，建设单位要求施工企业购买某品牌设备，理由是该品牌设备的生产商与建设单位有长期合作关系，关于本案中施工企业的行为，正确的是（）。A.施工企业应同意建设单位自行采购B.设计单位提出此要求，施工企业就必须接受C.建设单位以书面形式提出要求，施工企业就必须接受D.施工企业可拒绝建设单位的要求【答案】D51、某工程施工合同中约定竣工日期为2014年10月31日，工程施工过程中出现了以下情况：(1)开工时乙方设备延迟了7天进入施工场地；(2)施工中发生了洪灾，拖延施工7天；(3)施工中非承包商原因停水、停电累计达到84小时；(4)设计变更导致工程量增加的工作量达到7天，则该工程的实际竣工日期应为()。A.2014年11月7日B.2014年11月14日C.2014年11月21日D.2014年11月28日【答案】B52、（2021年11月贵州真题）甲施工企业在某条公路的施工过程中，需要购买一批水泥。甲施工企业的采购员张某持介绍信到乙建材公司要求购买一批B强度等级的水泥，介绍信上明确购买B强度等级的水泥。由于双方有长期的业务关系，未签订书面的水泥买卖合同，乙建材公司很快就发货了。但乙建材公司发货后，甲施工企业拒绝支付货款。甲施工企业提出的理由是，公司让张某购买的水泥是A强度等级而非B强度等级。说法正确的有（）A.水泥买卖合同无效B.张某的行为构成表见代理C.张某超越了代理权限D.甲企业应支付水泥价款【答案】D53、根据《建设工程质量管理条例》，建设单位应当自建设工程竣工验收合格之日起（）日内，将建设工程验收报告和规划、公安消防、环保等部门出具的认可文件或者准许使用文件报建设行政主管部门或者其他有关部门备案。A.5B.15C.10D.30【答案】B54、将工程转包或违法分包给不具备用工主体资格的组织和个人而拖欠农民工工资的，下列说法正确的有（）。A.建设单位或施工总承包企业依法承担清偿责任B.不具备用工主体资格的组织和个人承担清偿责任，建设单位或施工总承包单位不承担清偿责任C.建设单位或施工总承包企业只以未结清的工程款为限先行垫付农民工工资D.因拖欠工资发生大型群体事件，只将不具备用工主体资格的组织和个人列入黑名单【答案】A55、乙公司以国产水泥为样品，伪称某国进口水泥，与甲公司签订了合同，后甲公司得知这一事实。此时恰逢某国进口水泥滞销，国产水泥价格上涨。下列说法错误的是（）。A.甲公司有权自知道样品为国产水泥之日起一年内主张撤销该合同B.乙公司有权自合同订立之日起一年内主张撤销该合同C.甲公司有权决定履行该合同，乙公司无权拒绝履行D.在甲公司决定撤销该合同前，乙公司有权按约定向甲公司要求支付货款【答案】B56、下列与土地相关的权利的说法，不正确的有（）。A.土地利用总体规划将土地分为农用地、建设用地和未利用地B.农村的土地属于集体所有C.建设用地使用权只存在于国有土地D.地役权的设立不需要登记【答案】B57、关于建筑工程一切险说法正确的是（）。A.建筑工程一切险必须加保第三者责任险B.在建筑工程一切险中，保险人仅对意外事故造成的损失和费用负责赔偿C.在建筑工程一切险中，保险人对设计错误引起的损失和费用不负责赔偿D.建筑工程一切险的被保险人不包括业主聘用的技术顾问【答案】C58、根据《建设工程质量管理条例》，建设单位最迟应当在（）办理工程质量监督手续。A.竣工验收B.签订施工合同C.领取施工许可D.开工之前【答案】D59、关于发包人收到竣工结算文件后，在约定期限内不予答复，视为认可竣工结算文件的说法，正确的是（）。A.必须在合同中有此约定，才可作为结算依据B.这是法定的视为认可竣工结算文件的情形C.即使合同通用条款中有此约定，也不能作为结算依据D.此约定即使写入合同中，也属无效合同条款【答案】A60、下列主体中，具有保证人资格的是（）。A.公益事业单位B.建筑行业协会C.清算中的法人D.国有金融机构【答案】D多选题（共30题）1、关于施工企业项目经理部的说法，正确的有（）。A.项目经理部具有法人资格B.项目经理经施工企业授权管理施工项目C.项目经理部是施工企业组建的非常设下属机构D.项目经理是施工企业的内部岗位E.项目经理部自行承担施工行为的法律后果【答案】BCD2、现浇（预应力）钢筋混凝土水池的施工方案应包括结构形式、材料与配比、施工工艺及流程（）等主要内容。A.模板及其支架设计B.钢筋加工安装C.混凝土施工D.交通方案E.预应力施工【答案】ABC3、注册执业人员违反法律法规因过错造成重大质量事故应承担的法律责任有()。A.责令其停止执业3个月以上1年以下B.吊销执业资格证书C.5年内不予注册D.终生不予注册E.依法追究刑事责任【答案】BC4、关于建设用地使用权的说法，正确的是（）。A.建设用地使用权只可以在地上设立B.建设用地使用权因出让合同生效而设立C.住宅建设用地使用权期满自动续期D.建设用地使用权只能存在于国家所有的土地E.设立建设用地使用权可以采取出让或划拨的方式【答案】CD5、污水处理工艺中，关于一、二级处理正确的说法有（）。A.一级处理主要采用物理处理法B.一级处理后的污水BOD5一般可去除40%左右C.二级处理主要去除污水中呈胶体和溶解性状态的有机污染物D.二级处理通常采用微生物处理法E.二次沉淀池是一级处理的主要构筑物之一【答案】ACD6、甲、乙两个施工单位组成联合体投标，双方约定，如因施工质量问题导致建设单位索赔，各自承担索赔额的50%。施工过程中建设单位因质量原因索赔12万元，则下列关于此索赔和赔偿责任承担的说法，正确的有（）。A.如甲无过错，则其有权拒绝先行赔付B.建设单位可直接要求甲承担12万元C.建设单位可直接要求乙承担12万元D.建设单位应当要求质量缺陷的过错方承担主要责任E.先行赔付的一方，有权就超出50%的部分向另一方追偿【答案】BC7、关于违约责任具有的特征，下列选项正确的是()。A.违约责任的产生是以合同当事人不履行合同义务为条件的B.违约责任具有连带性C.违约责任主要具有补偿性，即旨在弥补或补偿因违约行为造成的损害后果D.违约责任可以由合同当事人约定，但约定不符合法律要求的，将会被宣告无效或被撤销E.违约责任是民事责任的一种形式【答案】ACD8、根据《民法典》，下列属于代理的法律特征的是()。A.代理人请朋友吃饭属于代理行为B.代理人必须在代理权限范围内实施代理行为C.代理人一般应该以被代理人的名义实施代理行为D.代理行为必须是具有法律意义的行为E.代理行为的法律后果归属于被代理人【答案】BCD9、（2021年第2批真题）关于商标专用权的说法，正确的是()。A.商标专用权包括使用权和禁止权两个方面B.注册商标的有效期为10年，自核准注册之日起计算C.商标专用权是商标所有人对其设计的商标所享有的权利D.商标专用权人可以将商标连同企业或者商誉同时转让，也可以将商标单独转让E.商标专用权的内容包括财产权和人身权【答案】ABD10、下列关于建设单位相关的质量责任和义务的说法正确的是（）。A.建设单位应当将工程发包给具有相应资质等级的单位B.建设单位提供的原始资料，必须真实、准确、齐全C.只要承包人同意，建设单位可以要求承包方以低于成本的价格竞标D.实行监理的建设工程，建设单位可以委托具有工程监理相应资质等级并与被监理工程的施工承包单位没有利害关系的该工程的设计单位进行监理E.建设单位提供的原始资料必须真实、准确、齐全【答案】ABD11、（2015年真题）下列行为中，属于招标人违法行为的有（）。A.招标人与投标人就投标方案进行谈判的B.招标人发出中标通知书后无正当理由改变中标结果的C.招标人按规定时间和程序对已发出的资格预审文件进行整改D.招标人在合同建立时向中标人提出附加条件E.招标人按规定时间和程序对已发出的资格预审文件进行修改【答案】ABD12、以下行为属于投标人违法可能导致投标无效或被否决的有（）。A.投标人与招标人存在利害关系，参与投标明显影响投标公正性B.存在控股、管理关系的两家单位参加同一项目中两个不同标段的投标C.投标人借用其母公司资质证书参与投标D.按规定期限内，投标人对招标文件发出异议E.投标人通过在投标文件中明确给予折扣，但低于成本【答案】AC13、（2021年真题第1批）建设工程竣工验收应当具备的条件有（）。A.有完整的技术档案和施工管理资料B.有施工企业签署的工程保修书C.有工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备的进场试验报告D.有勘察、设计、施工、监理等单位分别签署的质量合格文件E.已经办理工程竣工资料归档手续【答案】ABCD14、设立法人应当具备的条件包括（）。A.依法成立B.有自己的名称、组织机构、住所、财产或经费C.有独立产权的经营场所D.能够独立承担民事责任E.有法定代表人【答案】ABD15、劳动合同解除，用人单位应当支付经济补偿金的情形是（）。A.用人单位依法随时解除劳动合同B.用人单位依法预告解除劳动合同C.劳动者因为工作报酬低提出解除劳动合同D.劳动者因为单位拖欠工资提出解除劳动合同E.用人单位提出与劳动者协商解除劳动合同【答案】BD16、保证期间是指保证人承担保证责任的期间，下面关于保证期间说法正确的是()。A.保证期间，债权人许可债务人转让债务的，应当取得保证人书面同意B.保证人对未经其同意转让的债务，不再承担保证责任C.保证期间为主债务履行期届满之日起6个月D.保证期间为主债务履行期届满之日起一年E.保证的范围包括主债权及利息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用【答案】ABC17、（2014年真题）根据《劳动合同法》，用人单位在与劳动者签订合同时采取的正当行为有（）。A.约定专业技术培训服务违约金B.扣押居民身份证C.签订竞业限制协议书D.扣押职业资格证E.要求提供担保【答案】AC18、下列选项中，招标人可以取消中标人中标资格并不予退还投标保证金的情形有（）。A.中标人无正当理由不与招标人订立合同B.中标人按约定与招标人签订合同C.中标人不按照招标文件要求提交履约保证金D.招标人在签订合同时向中标人提出附加条件E.中标人在签订合同时向招标人提出附加条件【答案】AC19、下列属于节能激励措施的是(）。A.财政安排节能专项资金B.税收优惠C.信贷支持D.价格政策E.节能减排【答案】ABCD20、（2020年真题）关于中标通知书的说法，正确的有（）。A.中标通知书对招标人和中标人均具有法律效力B.中标通知书只对招标人具有法律效力C.中标通知书发出后，招标人不得擅自改变中标结果D.中标通知书的法律性质是承诺E.中标通知书只对中标人具有法律效力【答案】ACD21、下列劳动合同中，无效的有(）。A.用人单位免除自己的法定责任、排除劳动者权利的B.以欺诈、胁迫的手段订立的劳动合同C.17周岁的未成年人订立的劳动合同D.用人单位发生合并或分立的劳动合同E.约定内部承包违约金【答案】AB22、注册建造师享有的权利有（）。A.使用注册建造师的名称B.与当事人有利害关系的，主动回避C.在施工单位签署的质量合格文件上签字D.接受继续教育E.执行技术标准、规范和规程【答案】ACD23、某工程项目未经竣工验收，发包人擅自使用后楼板出现裂缝，经鉴定是由于承包人偷工减料造成的。关于此项目质量责任的说法，正确的有（）。（2分）A.未经竣工验收使用此工程，由发包人承担全部责