2023年一级造价师之建设工程计价能力检测试卷B卷附答案

2023年一级造价师之建设工程计价能力检测试卷B卷附答案单选题（共60题）1、按照规定，发包人接到承包人已完工程量报告后7内未进行计量核对的，下列中说法正确的是（）。A.视发包人巳经认可承包人报告的已完工程量B.承包人应发催促核对通知书C.收到催促通知后7天内仍未核对的，视为发包人已认可承包人报告的工程量D.视发包人不认可承包人报告的已完工程量【答案】A2、根据《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》GB50584的规定，下列的措施项目，需以“项”为单位进行编制的是（）。A.施工排水、降水B.冬雨季施工C.垂直运输D.大型机械设备进出场及安拆【答案】B3、某光学仪器原值为50000元，年工作台班为2000台班，折旧年限为1年，年维护费为6000元，年校验费为7500元，台班动力费为30元/台班，场外运费为10元/台班，忽略残值，则该光学仪器的台班单价为（）元。A.38.0B.41.8C.48.0D.61.8【答案】D4、（2015年真题）下列费用项目中，应在研究试验费中列支的是（）。A.为验证设计数据而进行必要的研究试验所需的费用B.新产品试验费C.施工企业技术革新的研究试验费D.设计模型制作费【答案】A5、某装载容量为15m3的运输机械，每运输10km的一次循环工作中，装车、运输、卸料、空车返回时间分别为10min、15min、8min和12min，机械时间利用系数为0.75，则该机械运输10Km的台班产量定额为（）10m3/t。A.8B.10.91C.12D.16.36【答案】C6、根据我国现行建设项目总投资及工程造价组成，工程概算阶段考虑的对一般自然灾害处理的费用,应包含在（）内。A.未明确项目准备金B.工程建设不可预见费C.暂列金额D.不可预见准备金【答案】B7、对于工程总承包合同中质量保证金的扣留与返还,下列做法正确的是（）．A.扣留金额的计算中应考虑预付款的支付、扣回及价格调整的金额B.不论是否缴纳履约保证金,均需扣留质量保证金C.缺陷责任期满即须返还剩余质量保证金D.延长缺陷责任期时,应相应延长剩余质量保证金的返还期限【答案】D8、民用建筑设计评价指标中的户型比是指()之比。A.各类户型居住面积与建筑总面积B.各类户型使用面积与建筑总面积C.各类户型建筑面积与建筑总面积D.不同居室数的户数与总户数【答案】D9、某工程合同价款为800万元，该项目的投标截止日期为2014年9月初，2015年11月底按约定完成最终结清，合同约定按工程造价指数调整法对工程价款进行动态结算。根据当地造价站公布的造价指数，该类工程2014年8月、2015年10月、11月的造价指数分别为113.15、127.60和128.40。则此工程价差调整额为（）万元。A.102.17B.113.35C.139.45D.152.8【答案】A10、在用公式计算法计算工程预付款数额时，年度施工天数通常按（）计算。A.年法定工作日B.年制度工作日C.365天日历天D.年有效施工天数【答案】C11、（2014年真题）在招标投标过程中，载明招标文件获取方式的应是（）。A.招标公告B.资格预审公告C.招标文件D.投标文件【答案】A12、根据现行工程量计算规范，适宜采用分部分项工程项目清单计价方式计价的措施项目费是（）A.二次搬运费B.超高施工增加费C.已完工程及设备保护费D.地上、地下设施临时保护费【答案】B13、（2017年真题）下列建设工程施工合同无效情况下产生的价款纠纷，法院不予支持的是（）。A.工程验收合格，承包人请求参照合同关于工程价款的约定折价补偿B.工程验收不合格、但修复后合格，发包人要求承包人承担修复费用C.工程验收不合格、修复后仍不合格，承包人请求支付工程价款D.承包人超越资质等级签订施工合同，但竣工前取得相应资质等级，请求按照有效合同处理【答案】C14、关于计算新增固定资产的表述，正确的是（）。A.为了保护环境而正在建设的附属工程随主体工程计入新增固定资产价值B.不构成生产系统但能独立发挥效益的非生产性项目，在交付使用后计入新增固定资产价值C.达到固定资产标准不需安装的设备，购买后计入新增固定资产价值D.分批交付生产的工程，应待全部交付完毕后一次性计入新增固定资产价值【答案】B15、针对不同管理层，提供不同要求和浓缩程度的工程造价信息，体现了工程造价信息管理的（）。A.时效性原则B.有效性原则C.高效处理原则D.标准化原则【答案】B16、竣工财务决算的基本建设项目概况表中，应列入非经营性项目转出投资支出的项目是（）。A.产权属于本单位的城市绿化B.不能形成资产的城市绿化C.产权属于本单位的专用道路D.产权不属于本单位的专用道路【答案】D17、确定项目生产规模的前提是项目的（）。A.盈利能力B.资金情况C.市场需求状况D.原材料、燃料【答案】C18、某应纳消费税的进口设备到岸价为1800万元，关税税率为20%，消费税税率为10%。增值税税率为16%，则该台设备进口环节增值税额为（）万元。A.316.80B.345.60C.380.16D.384.00【答案】D19、根据我国现行建筑安装工程费用构成的相关规定，下列费用中，属于安装工程费用的是（）。A.设备基础、工作台的砌筑工程费或金属结构工程费用B.房屋建筑工程供水、供暖等设备费用C.对系统设备进行系统联动无负荷试运转工作的调试费D.对整个生产线负荷联合试运转所发生的费用【答案】C20、（2021年真题）出料容量为200L的干混砂浆罐式搅拌机，每一次工作循环中，运料、装料，搅拌、卸料，不可避免的中断时间分别为5min、1min、3min、1min、5min。若机械时间利用系教为0.8，则该机械台班产量定额为（）。A.5.12m3/台班B.1.30台班/10m3C.7.68m3/台班D.1.95台班/10m3【答案】C21、关于工业项目建设地点的选择，下列说法正确的是（）。A.应远离其他工业项目，减少环境保护费用B.应远离铁路、公路、水路，减少运营干扰C.应靠近城镇和居民密集区，减少生活设施费D.应少占耕地，降低土地补偿费用【答案】D22、关于缺陷责任期内的工程维修及费用承担，下列说法中正确的是(）。A.不可抗力造成的缺陷，发包人负责维修，从质量保证金中扣除费用B.承包人造成的缺陷，承包人负责维修并承担费用后，可免除对工程的—般损失赔偿责任C.发承包双方对缺陷责任有争议的，按质量监督机构的鉴定结论，由责任方承担维修费，另一方承担鉴定费D.承包人造成工程无法使用而需要再次检验、修复的，发包人有权要求承包人延长缺陷责任期【答案】D23、某施工合同约定人工工资为200元/工日，窝工补贴按人工工资的25%计算，在施工过程中发生了如下事件：①出现异常恶劣天气导致工程停工2天，人员窝工20个工日；②因恶劣天气导致场外道路中断，抢修道路用工20个工日；③几天后，场外停电，停工1天，人员窝工10个工日。承包人可向发包人索赔的人工费为（）元。A.1500B.2500C.4500D.5500【答案】C24、关于工程定额，下列说法正确的是（）。A.劳动定额主要表现形式为时间定额，机械消耗定额主要表现形式为产量定额B.企业定额是企业内部使用的预算定额C.补充定额只能在指定范围内使用D.地区统一定额应根据地区工程技术特点、施工生产和管理水平独立编制【答案】C25、措施项目中采用综合单价计算的项目，其综合单价的构成是（）。A.人工费、材料和工程设备费、施工机具使用费B.人工费、材料和工程设备费、施工机具使用费、企业管理费、利润、风险费的分摊C.人工费、材料和工程设备费、施工机具使用费、企业管理费、风险费的分摊D.人工费、材料和工程设备费、施工机具使用费、企业管理费、税金【答案】B26、关于工程建设其他费用中场地准备及临时设施费的内容，下列说法中正确的是（）。A.新建项目的场地准备和临时设施费应根据估计工程量估算B.此项费用不包括已列入建筑安装工程费用中的施工单位临时设施费用C.发生拆除清理费时可按新建同类工程直接费的比例计算D.场地准备及临时设施应尽量与永久性工程分开单独考虑【答案】B27、下列有关建设项目费用开支，应列入建设单位管理费的是（）。A.监理费B.竣工验收费C.可行性研究费D.工程造价咨询费【答案】B28、以下不属于国际工程投标报价中其他费用的是（）A.保函手续费B.上级单位管理费C.风险费用D.分包费【答案】A29、施工招标工程量清单中，应由投标人自主报价的其他项目是以下哪项（）。A.专业工程暂估价B.暂列金额C.工程设备暂估价D.计日工单价【答案】D30、投标报价时，综合单价的确定过程中应计算清单单位含量，清单单位含量是指（）。A.每一计量单位的定额项目所分摊的工程内容的清单工程数量B.每一计量单位的清单项目所分摊的工程内容的清单工程数量C.每一计量单位的清单项目所分摊的工程内容的定额工程数量D.每一计量单位的定额项目所分摊的工程内容的定额工程数量【答案】C31、根据国家相关法律.法规和政策规定，因停工学习，执行国家或社会义务等原因，按计时工资标准支付的工资属于人工日工资单价中的（）。A.计时工资B.奖金C.津贴补贴D.特殊情况下支付的工资【答案】D32、关于质量保证金的使用及返还，下列说法正确的是（）。A.不实行国库集中支付的政府投资项目，保证金只能预留在发包方B.社会投资项目，可将保留金交由金融机构托管C.非承包人责任的缺陷，承包人仍有缺陷修复的义务D.发包人在接到承包人返还质量保证金申请后，应于28天内会同承包人按照合同约定的内容进行核实【答案】B33、（2016年真题）关于住宅建筑设计中的结构面积系数，下列说法中正确的是（）A.结构面积系数越大，设计方案越经济B.房间平均面积越大，结构面积系数越小C.结构面积系数与房间户型组成有关，与房屋长度、宽度无关D.结构面积系数与房屋结构有关，与房屋外形无关【答案】B34、根据《标准施工招标文件》，下列关于综合评估法评标的说法，错误的是（）。A.综合评估法通常采用百分制B.具有通用技术的招标项目宜采用综合评估法C.综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，由招标人事先在招标文件中确定D.采用综合评估法工作结束时，应拟定“综合评估比较表”提交招标人【答案】B35、在国际竞争性招标程序中，若采用两信封制度，则以下表述正确的是（）。A.投标人将技术标和商务标分别装入两个信封，并在两次开标会议上分别提交B.技术上不符合要求的标书，其商务标依然正常开启C.技术标的评比可能长至几个星期D.如果采购合同简单，技术标和商务标也可以在一次会议上分别提交【答案】C36、在总价措施项目清单与计价表中，不需要列出的项目是（）。A.计算基础B.费率C.计量单位D.金额【答案】C37、根据《标准设计施工总承包招标文件》，除投标人须知前附表另有规定外，工程总承包招标的投标有效期为（）天。A.60B.90C.120D.180【答案】C38、依法必须招标的项目．中标公示应包含的内容是（）。A.评标委员会全体成员名单B.所有投标人名单及排名情况C.投标人的各评分要素的得分情况D.中标候选人投标报名或开标时提供的业绩信誉情况（有业绩信誉条件的）【答案】D39、下列关于工程计价的说法，正确的是（）。A.工程计价可分为工程计量和总价计算两个环节B.工程实物量是计价的基础，不同的计价依据有不同的计算规则规定C.工程总价包括工程单价的确定和工程组价的计算D.工程计价中的工程单价仅指综合单价【答案】B40、根据FIDIC《施工合同条件》的规定，当工程量变化时，下列条件会采用新的费率和价格的是（）。A.该项工作实际测量的工程量变化超过工程量清单或其他报表中规定的工程量的10%B.该项工作工程量的变化与工程量清单或其他报表中相对应费率或价格的乘积超过中标合同金额的0.1%C.工程量的变化直接导致该项工作的单位工程量费用的变动超过5%D.该项工作是工程量清单或其他报表中规定的“固定费率项目”【答案】A41、（2019年真题）关于合同款纠纷的处理，人民法院应予支持的是（）。A.施工合同无效，但工程竣工验收合格，承包人请求支付工程价款的B.发包人与承包人对垫资利息没有约定，承包人请求支付利息的C.施工合同解除后，已完工程质量不合格，承包人请求支付工程价款的D.未经竣工验收，发包人擅自使用工程后，以使用部分的工程质量不合格为由主张权利的【答案】A42、（2020年真题）关于政府投资项目竣工结算的审核，下列说法正确的是（）。A.单位工程竣工结算由承包人审核B.单项工程竣工结算由承包人审核C.建设项目竣工总结算由发包人委托造价工程师审核D.竣工结算文件由发包人委托具有相应资质的工程造价咨询机构审核【答案】D43、（2014年真题）下列在施工合同履行期间由不可抗力造成的损失中，应由承包人承担的是（）。A.因工程损害导致的第三方人员伤亡B.因工程损害导致的承包人人员伤亡C.工程设备的损害D.应监理人要求承包人照管工程的费用【答案】B44、某运输设备预算价格38万元，年工作台班220台班，折旧年限8年，寿命期修理2次，一次检修费为3万元，维护费系数K=3，该机械台班维护费为（）元/台班。A.103.69B.102.27C.98.36D.124.48【答案】B45、某施工企业承建某县城一住宅楼工程，工程税前造价为8000万元，其中含税材料费5175万，可抵扣综合进项税率为13%，当采用一般计税方法时，该企业承接该项目实际缴纳增值税额为（）万元。A.192.00B.240.00C.71.45D.426.45【答案】C46、下列关于国家发展和改革委员会审批地方面投资项目的舰中，正确的是（）。A.地方政府直接投资的《政府核准的投资项目目录》范围内的投资项目，应报国家发改委审批B.需上报审批的地方政府投资项目，只需报批项目建议书C.地方政府投资项目申请中央政府投资补助的，需在报批资金申请报告的同时，报审可行性研究报告D.地方政府投资项目申请中央政府贴息和转贷的，需在报批资金申请报告时，报审项目申请报告【答案】B47、关于变更引起的价格调整，以下原则描述中正确的是（）。A.已标价工程量清单中有适用于变更工作项目的，可在合理范围内参照适用子目的单价或总价调整B.已标价工程量清单中没有适用、但有类似于变更工作子目的，采用该项目的单价C.已标价工程量清单中没有适用也没有类似于变更工程项目的，由承包人根据变更工程资料、计量规则和计价办法、信息价格提出变更工程项目的单价或总价，报发包人确认后调整D.工程变更引起措施项目发生变化的，承包人提出调整措施项目费的，应事先将拟实施的方案提交发包人确认【答案】D48、根据FIDIC合同条件，承包人提交详细索赔报告的时限是（）。A.索赔事件发生沈天内B.察觉或应当察觉索赔事件肋天内C.察觉或应当察觉索赔事件42天内D.索赔事件发生56天内【答案】C49、已知国内制造厂生产某非标准设备所用材料费、加工费、辅助材料费、专用工具费、废品损失费共20万元，外购配套件费3万元，非标准设备设计费1万元，包装费率1%，利润率为8%，若其他费用不考虑，则该设备的原价为（）万元。A.25.82B.25.85C.26.09D.29.09【答案】B50、根据《建设工程造价鉴定规范》（GB/T51262-2017），关于鉴定期限的起算，下列说法正确的是（）。A.从鉴定机构函回复委托人接受委托之日起算B.从鉴定机构函回复委托人接受委托之日的次日计算C.从鉴定人接收委托人移交证据材料之日起算D.从鉴定人接收委托人移交证据材料之日的次日起算【答案】D51、某建设项目投资估算中，建设管理费2000万元，可行性研究费100万元，勘察设计费5000万元，引进技术和引进设备其他费400万元，市政公用设施建设及绿化费2000万元，专利权使用费200万元，非专利技术使用费100万元，生产准备及开办费500万元。则按形成资产法编制建设投资估算表，计入固定资产其他费用、无形资产费用和其他资产费用的金额分别为（）。A.10000万元、300万元、0万元B.9600万元、700万元、0万元C.9500万元、300万元、500万元D.9100万元、700万元，500万元【答案】C52、采用实物量法与工料单价法编制预算，其工作步骤的差异体现在（）A.工程量的计算B.直接费的计算C.企业管理费的计算D.税金的计算【答案】B53、当建设项目只有一个单项工程时，应采用二级预算编制形式，二级预算编制形式由（）组成。A.单项工程综合预算和单位工程预算B.建设项目总预算和单项工程综合预算C.建筑工程预算和安装工程预算D.建设项目总预算和单位工程预算【答案】D54、（2014年真题）关于招标工程量清单缺项、漏项的处理，下列说法中正确的是（）。A.工程量清单缺项、漏项及计算错误带来的风险由发承包双方共同承担B.分部分项工程量清单漏项造成新增工程量的，应按变更事件的有关方法调整合同价款C.分部分项工程量清单缺项引起措施项目发生变化的，应按与分部分项工程相同的方法进行调整D.招标工程量清单中措施工程项目缺项，投标人在投标时未予以填报的，合同实施期间不予增加【答案】B55、有关措施项目清单与计价表的编制规定，表述错误的是（）。A.夜间施工增加费应当列入总价措施项目清单与计价表编制B.模板及脚手架费应当按照综合单价方式编制C.措施项目清单中的安全文明施工费，可作为竞争性费用D.可以计算工程量的措施项目，宜采用分部分项工程量清单的方式编制【答案】C56、下列费用中，与分部分项工程计价方式一致的是（）。A.夜间施工增加费B.二次搬运费C.地上地下成品保护D.大型机械进出场【答案】D57、关合同价款纠纷的处理，人民法院应予支持的是（）。A.施工合同无效，但工程竣工验收合格，承包人请求支付工程价款的B.发包人与承包人对垫资利息没有约定，承包人请求支付利息的C.施工合同解除后，已完工程质量不合格，承包人请求支付工程价款的D.未经竣工验收，发包人擅自使用工程后，以使用部分的工程质量不合格为由主张权利的【答案】A58、（2010年真题）根据单项工程的一般划分原则，下列单项工程中属于辅助生产设施的是（）。A.废水处理站B.水塔C.机修车间D.职工医院【答案】C59、（2018年真题）用工料单价法计算建筑安装工程费时需套用定额预算单价，下列做法正确的是（）。A.分项工程名称与定额名称完全一致时，直接套用定额预算单价B.分项工程计量单位与定额计量单位完全一致时，直接套用定额预算单价C.分项工程主要材料品种与预算定额不一致时，直接套用定额预算单价D.分项工程施工工艺条件与预算定额不一致时，调整定额预算单价后套用【答案】D60、某项目建设期为2年，第一年贷款3000万元，第二年贷款2000万元，贷款年利率10%，贷款在年内均衡发放，建设期内只计息不付息。该项目建设期利息为（）万元。A.415B.400C.565D.450【答案】C多选题（共30题）1、在评标工作的初步评审阶段，投标文件的形式评审的内容包括()。A.报价构成的合理性B.投标人名称与营业执照、资质证书、安全生产许可证一致C.环境保护管理体系与措施D.投标函上有法定代表人或其委托代理人签字或加盖单位章E.报价唯一，即只能有一个有效报价【答案】BD2、下列费用项目中，应计入建筑安装工程人工单价的有（）。A.养老保险费B.奖金C.劳动保护费D.加班加点工资E.职工福利费【答案】BD3、根据《建设项目工程总承包合同示范文本》GF-2011-0216，以下情形中，属于应对合同价款进行调整的有()。A.合同变更B.法律法规变化影响的合同价格增减C.工程造价管理部门公布的价格调整造成工程成本增减D.一周内停水、停电等造成累计停工超过8小时E:发包人批准的变更估算的增减【答案】BCD4、关于新增固定资产价值的确定，下列说法中正确的有（）。A.以单位工程为对象计算B.以验收合格.正式移交生产或使用为前提C.分期分批交付生产的工程，按最后一批交付时间统一计算D.包括达到固定资产标准不需要安装的设备和工器具的价值E.是建设项目竣工投产后所增加的固定资产价值【答案】BD5、下列施工企业支出的费用项目中，属于建筑安装工程企业管理费的有()。A.技术开发费B.印花税C.已完工程及设备保护费D.材料采购及保管费E:财产保险费【答案】AB6、关于招标人与中标人合同的签订，下列说法正确的有（）。A.双方按照招标文件和投标文件订立书面合同B.双方在投标有效期内并在自中标通知书发出之日起30日内签订施工合同C.招标人要求中标人按中标价下浮3%后签订施工合同D.中标人无正当理由拒绝签订合同的，招标人可不退还其投标保证金E.招标人在与中标人签订合同后5日内，向所有投标人退还投标保证金【答案】ABD7、在确定项目建设规模时，需考虑的市场因素包括（）A.燃料动力供应情况B.市场需求状况C.劳动力市场的制约作用D.产业政策E.运输及通讯条件【答案】BC8、关于生产准备费，下列说法中正确的有（）。A.包括自行组织培训和委托其他单位培训的相关费用B.包括正常生产所需的生产办公家具用具的购置费用C.包括正常生活所需的生活家具用具的购置费用D.包括含备品备件在内的第一套不够固定资产标准的生产工具购置费用E.可按设计定员乘以人均生产准备费指标计算【答案】A9、（2014年真题）关于联合体投标，下列说法中正确的有（）。A.联合体各方应当指定牵头人B.各方签订共同投标协议后，不得再以自己的名义在同一项目单独投标C.联合体投标应当向招标人提交由所有联合体成员法定代表人签署的授权书D.同一专业的单位组成联合体，资质等级就低不就高E.提交投标保证金必须由牵头人实施【答案】ABCD10、（2014年真题）土地使用权的取得方式影响竣工决算新增资产的核定，下列土地使用权的作价应作为无形资产核算的有（）。A.通过支付土地出让金取得的土地使用权B.通过行政划拨取得的土地使用权C.通过有偿转让取得的出让土地使用权D.已补交土地出让价款，作价入股的土地使用权E.租借房屋的土地使用权【答案】AD11、利用工程造价指标对已完或在建工程的造价分析方面包括（）。A.总体水平分析B.构成分析C.趋势分析D.影响因素与风险分析E.变动分析【答案】ABD12、关于无形资产价值确定的说法中，正确的有()。A.无形资产计价入账后，应在其有效使用期内分期摊销B.专利权转让价格必须按成本估价C.自创专利权的价值为开发过程中的实际支出D.自创的非专利技术一般作为无形资产入账E:通过行政划拨的土地，其土地使用权作为无形资产核算【答案】AC13、下列费用项目中，属于固定资产其他费用的有()。A.已完工程及设备保护费B.工程监理费C.建设单位临时设施费D.建设单位投资但不拥有产权的、为项目配套的专用铁路线投资E:工程招标费【答案】BC14、根据《建筑安装工程费用项目组成》（建标[2003]206号文）的规定，下列费用中，属于建筑安装工程直接工程费的有()。A.施工作业生产工人的福利费B.材料的检验试验费C.材料的采购及保管费D.大型机械设备的安拆费E:混凝土模板及支架费【答案】ABD15、关于联合体投标，下列说法正确的有()。A.联合体各方应当指定牵头人B.各方签订共同投标协议后不得再以自己的名义在同一项目单独投标C.联合体投标应当向招标人提交由所有联合体成员法定代表人签署的授权书D.同一专业的单位组成联合体，资质等级就低不就高E:提交投标保证金必须由牵头人实施【答案】ABCD16、关于工程定额的说法中，正确的有()。A.人工定额与机械消耗定额的主要表现形式是时间定额B.预算定额为工程定额中的基础性定额C.概算定额的每一综合分项都包含了数个预算定额分项工程项目D.概算指标能够反映整个建、构筑物人工、材料、机械台班消耗量E:已完工程竣工决算是一种典型的投资估算指标【答案】AC17、按索赔事件的性质分类，工程索赔的种类有()。A.工程变更索赔B.合同被迫终止索赔C.合同中明示的索赔D.工期索赔E:不可预见因素索赔【答案】AB18、某施工合同约定，现场主导施工机械一台，由承包人租得，台班单价为200元／台班，租赁费100元／天，人工工资为50元／工日，窝工补贴20元／工日，以人工费和机械费为基数的综合费率为30％。在施工过程中，发生了如下事件：①遇异常恶劣天气导致停工2天，人员窝工30工日，机械窝工2天；②发包人增加合同工作，用工20工日，使用机械1台班；③场外大范围停电致停工1天，人员窝工20工日，机械窝工1天。据此，下列选项正确的有()。A.因异常恶劣天气停工可得的费用索赔额为800元B.因异常恶劣天气停工可得的费用索赔额为1040元C.因发包人增加合同工作，承包人可得的费用索赔额为1560元D.因停电所致停工，承包人可得的费用索赔额为500元E.承包人可得的总索赔费用为2500元【答案】CD19、在单位工程概算编制中，设备及安装工程概算的编制方法主要有（）。A.设备价值百分比法B.概算定额法C.预算单价法D.概算指标法E.扩大单价法【答案】AC20、依法必须进行招标的项目，招标