2019年土建职称《工程造价专业实务》试题及答案(卷三)

2019年土建职称《工程造价专业实务》试题及答案（卷三）【例】某工程项目采用了固定单价施工合同。工程招标文件参考资料中提供的用砂地点距工地4公里。但是开工后，检查该砂质量不符合要求，承包商只得从另一距工地20公里的供砂地点采购。而在一个关键工作面上又发生了4项临时停工事件：事件1：5月20日至5月26日承包商的施工设备出现了从未出现过的故障;事件2：应于5月27日交给承包商的后续图纸直到6月9日才交给承包商;事件3：6月10日到6月12日施工现场下了罕见的特大暴雨;事件4：6月13日到6月14日该地区的供电全面中断。【问题】1.承包商的索赔要求成立的条件是什么?2.由于供砂距离的增大，必然引起费用的增加，承包商经过仔细认真计算后，在业主指令下达的第3天，向业主的造价工程师提交了将原用砂单价每立方米提高5元的索赔要求。该索赔要求是否成立?为什么?3.若承包商对因业主原因造成窝工损失进行索赔时，要求设备窝工损失按台班价格计算，人工的窝工损失按日工资标准计算是否合理?如不合理应怎样计算?4.承包商按规定的索赔程序针对上述4项临时停工事件向业主提出了索赔，试说明每项事件工期和费用索赔能否成立?为什么?5.试计算承包商应得到的工期和费用索赔是多少(如果费用索赔成立，则业主按2万元/天补偿给承包商)?6.在业主支付给承包商的工程进度款中是否应扣除因设备故障引起的竣工拖期违约损失赔偿金?为什么?答案：问题1：①索赔事件已造成了承包人直接经济损失或工期延误;②造成费用增加或工期延误的索赔事件是非因承包人的原因发生的;③承包人已经按照工程施工合同规定的期限和程序提交了索赔意向通知书、索赔报告及相关证明材料。问题2：因供砂距离增大提出的索赔不能被批准，理由是：(1)承包商应对自己就招标文件的解释负责;(2)承包商应对自己报价的正确性与完备性负责;(3)作为一个有经验的承包商可以通过现场踏勘确认招标文件参考资料中提供的用砂质量是否合格，若承包商没有通过现场踏勘发现用砂质量问题，其相关风险应由承包商承担。问题3：不合理。因窝工闲置的设备按折旧费或停滞台班费或租赁费计算，不包括运转费部分;人工费损失应考虑这部分工作的工人调作其他工作时工效降低的损失费用;一般用工日单价乘以一个测算的降效系数计算这一部分损失，而且只按成本费用计算，不包括利润。问题4：事件1：工期和费用索赔均不成立，因为设备故障属于承包商应承担的风险。事件2：工期和费用索赔均成立，因为延误图纸交付时间属于业主应承担的风险。事件3：特大暴雨属于双方共同的风险，工期索赔成立，设备和人工的窝工费用索赔不成立。事件4：工期和费用索赔均成立，因为停电属于业主应承担的风险。问题5：事件2：5月27日至6月9日，工期索赔14天，费用索赔14天×2万/天=28万元。事件3：6月10日至6月12日，工期索赔3天。事件4：6月13日至6月14日，工期索赔2天，费用索赔2天×2万/天=4万元。合计：工期索赔19天，费用索赔32万元。问题6：业主不应在支付给承包商的工程进度款中扣除竣工拖期违约损失赔偿金，因为设备故障引起的工程进度拖延不等于竣工工期的延误。如果承包商能够通过施工方案的调整将延误的时间补回，不会造成工期延误，如果承包商不能通过施工方案的调整将延误的时间补回，将会造成工期延误，所以，工期提前奖励或拖期罚款应在竣工时处理。【例】已知某砖混结构工程砌筑一砖厚墙体，采用标准红砖和M5混合砂浆砌筑，灰缝厚度10mm，已知砌筑每立方米一砖厚砖墙红砖净用量529块，红砖和砂浆的损耗率为1%，购买该标准红砖的材料原价为160元/千块，运杂费60元/千块，运输损耗费费率为3%，采购及保管费费率为2.5%。经计算该工程一砖厚墙体外墙中心线长27.6m，外墙外边线长28.56m，内墙净长线长6.2m，内墙中心线长6.44m，墙高7.2m，墙体中门窗所占面积为6.84㎡，洞口所占面积为0.28㎡，混凝土构件所占体积为0.81m³。根据以上背景回答以下问题：1.计算每立方米一砖厚砖墙红砖消耗量(块)和砂浆消耗量(m³);2.计算该红砖的预算价格和每立方米一砖厚砖墙红砖的材料费;3.根据GB50854-2013及2014年《建筑工程消耗量标准》的规定计算该砖混结构工程一砖墙的清单工程量和组价工程量(计算结果均保留两位小数)。答案：1.每立方米一砖厚砖墙红砖的消耗量=529×(1+1%)=534.29(块)(4分)每立方米一砖厚砖墙砂浆的消耗量=(1-529×0.24×0.115×0.053)×(1+1%)=0.23m³(6分)2.红砖的预算价格=[(红砖原价+运杂费)(1+运输损耗费率)](1+采购及保管费率)=[(160+60)×(1+3%)]×(1+2.5%)=232.27元/千块(6分)每立方米一砖厚砖墙红砖的材料费=材料的消耗量×材料的预算价格=534.29×232.27=124.10元(4分)3.一砖厚砖墙的清单工程量=[(27.6+6.2)×7.2-6.84]×0.24-0.81=55.95m³(5分)一砖厚砖墙的组价工程量=[(27.6+6.2)×7.2-6.84]×0.24-0.81=55.95m³(或=一砖厚砖墙的清单工程量=55.95m³)(5分)某高校投资一建筑面积30000㎡教学楼，拟采用工程量清单以公开招标方式施工招标。业主委托有相应招标和造价咨询资质的咨询企业编制招标文件和最高投标限价(最高限价5000万元)。咨询企业在编制招标文件和最高限价时，发生：事件1:为响应业主对潜在投标人择优高要求，咨询企业项目经理在招标文件中设定：①投标人资格条件之一是近5年必须承担过高校教学楼工程;②投标人近5年获得过鲁班奖、本省省级质量奖等奖项作为加分条件;③项目投标保证金为75万元，且必须从投标企业基本账户转出;④中标人履约保证金为最高投标限价10%。事件2:项目经理认为招标文件的合同条款是粗略条款，只需将政府有关部门的施工合同示范文本添加项目基本信息后，附在招标文件即可;事件3:招标文件编制人员研究评标办法时，项目经理认为本资讯企业以往招标项目常用综合评估法，要求编制人员页采用此法;事件4:咨询企业技术负责人在审核项目成果文件时发现工程量清单中有漏项，要求修改。项目经理认为第二天需要向委托人提交且合同条款中已有漏项处理约定，故不用修改;事件5：咨询企业负责人认为最高投标限价不用保密，因此接受了某拟投标人委托，为其提供报价咨询;事件6：为控制投标报价水平，咨询企业和业主商定，以代表省内先进水平的A施工企业定额为依据，编制最高投标限价。【问题】1.针对事件1，指出①～④内容是否妥当，说明理由;2.针对事件2-6，分别指出相关行为、观点是否妥当，说明理由。答案：(1)不妥当。理由：根据《招投标法》的相关规定，招标人不得以不合理条件限制或排斥投标人。招标人不得以不合理的条件限制或者排斥潜在投标人，不得对潜在投标人实行歧视待遇。(2)不妥当。理由：根据《招投标法》的相关规定，以本省省级质量奖项作为加分条件属于不合理条件限制或排斥投标人。依法必须进行招标的项目，其招标投标活动不受地区或者部门的限制。任何单位和个人不得违法限制或者排斥本地区、本系统以外的法人或者其他组织参加投标，不得以任何方式非法干涉招标投标活动。(3)妥当。理由：根据《招标投标法实施条例》的相关规定，招标人在招标文件中要求投标人提交投标保证金，投标保证金不得超过招标项目估算价的2%，且投标保证金必须从投标人的基本账户转出。投标保证金有效期应当与投标有效期一致。(4)不妥当。理由：根据《招标投标法实施条例》的相关规定，招标文件要求中标人提交履约保证金的，中标人应当按照招标文件的要求提交，履约保证金不得超过中标合同价的10%。2.(1)事件2中项目经理的观点不正确。理由：根据《标准施工招标文件》的相关规定，合同条款属于招标文件的组成部分，合同条款及格式中明确了施工合同条款由通用合同条款和专用合同条款两部分组成，同时规定了合同协议书、履约担保和预付款担保的文件格式。其中专用合同条款是发包人和承包人双方根据工程具体情况对通用合同条款的补充、细化，除通用合同条款中明确专用合同条款可作出不同约定外，补充和细化的内容不得与通用合同条款规定的内容相抵触。(2)事件3中项目经理的观点不正确。理由：根据《招标投标法实施条例》的相关规定，普通教学楼属于通用项目，宜采用经评审的最低投标报价法进行评标。经评审的最低投标价法一般适用于具有通用技术、性能标准或者招标人对其技术、性能没有特殊要求的招标项目。(3)事件4中企业技术负责人的观点正确。理由：根据《招投标法》的相关规定，工程量清单中存在纰漏，应及时作出修改。(4)事件4中项目经理的观点不正确。理由：根据〈<招投标法》的相关规定，工程量清单作为投标人编制投标文件的依据，如存在漏项，应及时作出修改。招标工程量清单必须作为招标文件的组成部分，其准确性和完整性由招标人负责。因此，招标工程量清单是否准确和完整，其责任应当由提供工程量清单的发包人负责，作为投标人的承包人不应承担因工程量清单的缺项、漏项以及计算错误带来的风险与损失。1.明沟、散水、台阶属于楼地面工程。()答案对2.建筑工程定额按其生产要素可分为劳动定额、材料消耗量定额、机械台班使用定额。(03答案对3地面面层、垫层都是按面积计算工程量。()0841答案错4.材料二次搬运费属于材料费。()答案错5围墙脚手架，凡自然地坪至围墙顶面的平均砌筑高度在3.6M以下的，按里脚手架计算()答案对6程量是()的直接依据。A.确定直接费单价B.确定间接费C.编制工程量清单D.确定投标单价答案C7.在编制施工图预算时，计算工程造价和计算工程中的机械台班、材料需要量时使用的定额是()。A.施工定额B.概算定额C.预算定额D.概算指标答案C8.根据《建设工程工程量清单计价规范》中的规定，工程量清单项目编码中第一级编码为分类码，02表示()。A.建筑工程B.装饰装修工程C.安装工程D.市政工程答案B9预算定额是按照()编制的A.社会平均先进水平B.社会平均水平C.行业平均先进水平D.行业平均水平答案B10多层建筑物层高不足()者应计算1/2面积。A.2.1mB.2.2mC.2.3mD.2.5m答案B某6层学生宿舍建筑面积4800m2，7度抗震设防，采用砖砌体(泥水墙)和钢筋混凝土构柱组合墙，屋面防水等级为Ⅱ级，采用卷材防水层，由甲施工单位承包施工，在施工过程中发生如下事件。事件1：当施工到一层墙体砌筑时，监理工程师在施工现场例行检查，发现存在干砖上墙，通缝、砌筑不规范等问题，向施工项目部下发了停工整改通知。事件2：在屋面防水工程施工时，也存在基层不合格便施工防水层，防水层施工扣件不规范的行为，监理工程均立即进行了制止。1、(判断题)本工程在砖墙砌筑时气温为33℃，采用铺浆法砌筑砌体，铺浆长度不得超过1000mm。(B)A.正确B.错误2、(判断题)卷材防水层的基层与突出层面结构的交接处，以及基层转角处，找平层应做成圆弧形，且应整齐平顺。(A)A.正确B.错误3、(单选题)下列关于砖墙排列砌筑对上下竖向通缝的要求，不符合验收规范的是(C)。A.窗间墙不允许出现通缝B.不得有长度大于300mm的通缝C.同一面墙上的通缝数最多为3处D.每间出现200mm~300mm通缝不超过3处4、(单选题)砌砖操作通用的“三一”砌法的含义不包括(D)A、一块砖B.一铲灰C.一揉压D.一冲浆035.(单选题)240mm厚承重墙的每层墙的最上一皮砖，应整砖(B)砌。6A.顺B.丁C.梅花丁D.侧6.(单选题)屋面防水工程采用水泥砂浆找平层，其分格缝的纵横间距不宜大于(A)m。A.6B.7C.8D.97.(单选题)下列关于防水层施工前对基层的要求，不妥当的是(D)。A.坚固B.平整C.干净D.湿润8.(单选题)下列对于平屋面卷材铺贴方向的描述中，正确的是(A)A.卷材宜平行屋脊铺贴B.卷材宜垂直脊铺贴C.层面坡度大于3%时宜与屋脊斜向铺贴D.上下层卷材宜相互垂直铺贴9.(多选题)下列对砖砌体和钢筋砼构造柱组合墙中的构造柱施工要求正确的有(AD)。A.柱内纵筋锚固在基础梁内B.砖砌体与构造柱连接处的马牙样从柱脚开始，先进后退C.施工顺序为先浇柱后砌两侧的墙D.沿墙高每隔一定距离拉结钢筋10(多选题)本工程屋面采用合成高分子防水卷材，根据该类卷材的特性可以选用的铺贴方法包括(ABD)。A.冷粘法B.自粘法C.热熔法D.热风焊接法一、单项选择题(每题只有一个正确答案，错选不得分)1.建设工程项目管理的核心目标是()。A.项目沟通管理B.项目目标管理C.项目风险管理D.项目综合管理2.成本计划的编制基础是()。A.成本控制B.成本核算C.成本分析D.成本预测3.把建设工程项目风险划分为自然风险、社会风险、经济风险、法律风险和政治风险的分类方法是按照风险()来分类的。A.来源B.涉及的当事人C.可否管理D.影响范围4.总承包商将自己不擅长施工的某分部工程进行分包属于()的风险应对策略。A.风险回避C.风险控制B.风险自留D.风险转移5.下列表述中，错误的是()。A.要约可以撤回C.承诺可以撤回B.要约可以撤销D.承诺可以撤销6.在()情况下的代理行为不属于无权代理行为。A.没有代理权C.代理权授权不明确B.超越代理权D.代理权终止7，当事人约定由第三人向债权人履行债务的，若第三人不履行债务，则()。A.债务人应当向债权人承担违约责任B.第三人应当向债权人承担违约责任C.债务人和第三人共同向债权人承担违约责任D.债权人选择确定承担违约责任的主体8.债权人转让权利的应当()。A.经过债务人的同意C.通知债务人B.与债务人协商D.只转让主权利，不转让从权利9.在违约责任的承担方式中，当事人既约定违约金，又约定定金的，一方违约时，对方可以选择适用()条款。A.违约金B.定金C.违约金或者定金D.违约金和定金10.张某在现场拉伸钢筋时不慎将左手无名指压断，在项目经历的调解下，张某与雇主达成协议约定：“雇主一次性向张某支付5000元作为补偿，张某放弃诉讼的权利”。现张某表示反悔，则说法正确的是()。A.该协议是无效的C.张某可以起诉B.该协议是具有强制约束力D.人民法院不予受理1.B2.D3.A4.D5.D6.C7.A8.C9.C10.C二、多选题【例-多选题】硅酸盐水泥强度等级较高，常用于()。A.高强度混凝土工程B.受海水和矿物水作用的工程C.大体积混凝土工程D.预应力混凝土工程答案：AD【例-多选题】混凝土的和易性包括()。A.流动性B.黏聚性C.保水性D.耐久性答案：ABC【例-多选题】影响基层埋深的因素中有()。A.立面造型B.建筑物的荷载大小C.工程地质D.水文地质答案：BCD【例-多选题】《建筑地基基础工程施工质量验收规范》规定，基坑土方工程开挖中，必须遵循的原则包括()A.开槽支撑B.先撑后挖C.分层开挖D.适当超挖答案：ABC【例-多选题】《建筑地基基础工程施工质量验收规范》规定，基坑土方工程开挖中，必须遵循的原则包括()A.开槽支撑B.先撑后挖C.分层开挖D.适当超挖答案：ABC【例-多选题】关于施工缝的留法，下列说法错误的是()。A.应留在结构受剪力最小部位B.柱应留在柱中部C.单向板留在平行于短边处D.梁应留在受剪不受弯部位答案：BD【例-多选题】下列墙体或部位不得留脚手眼的有()。A.宽度大于1m的窗间墙B.梁或梁垫下及其左右各500mm范围内C.砖砌体的门窗洞口两侧200mm和转角处450mm的范围内D.独立砖柱答案：BCD【例-多选题】关于施工缝的留法，下列说法错误的是()。A.应留在结构受剪力最小部位B.柱应留在柱中部C.单向板留在平行于短边处D.梁应留在受剪不受弯部位答案：BD一、单项选择题(每题只有一个正确答案，错选不得分)1、尺寸分为()三种。绘图时，应根据设计深度和图纸用途确定所需注写的尺寸。A、总尺寸，定位尺寸，细部尺寸B、定形尺寸，定位尺寸，细部尺寸C、标志尺寸，构造尺寸，缝隙尺寸D、构造尺寸，实际尺寸，缝隙尺寸2、正垂线的()反映实长。A、水平投影B、正面投影C、侧面投影D、水平投影和侧面投影3、直线与平面立体表面的交点称为贯穿点，贯穿点有()。A、一个B、两个C、三个D、四个4、剖面图与断面图的区别是()。A、剖面图画细实线B、断面图画粗实线C、断面中包括剖面D、剖面中包括断面5、在总平面图中，新建房屋底层室内地面应标注()，室外整平地面应标注()。A、相对标高;相对标高B、相对标高;绝对标高C、绝对标高;绝对标高D、绝对标高;相对标高6、在剪力墙平法施工图制图规则中，约束边缘端柱的代号为()。A、YAZB、YDZC、YYZD、YJZ7、管道纵断面图中，当管径小于400mm时，压力流管道用()绘制。A、单粗实践C、单粗虚线B、双中粗实践D、双中粗虚线8、型号BV配电导线的名称是()。A、铜芯橡皮线B、铜芯塑料线C、铝芯橡皮线D、铝芯塑料线9、基础埋置深度是指()到基础底面的距离。A、设计室内地坪C、设计室外地坪B、自然室内地坪D、自然室外地坪10、附加圈梁与圈梁的搭接长度不应小于其垂直间距的()，且不得小于()。A、1倍;1mB、1倍;1.2mC、2倍;1mD、2倍;1.2m1、提示：参见《建筑制图标准》(GB/T50104-2001)第4.5.1条答案：A2、提示：根据投影面垂直线的投影特性可知。答案：D3、提示：贯穿点必成对出现(一进、一出)。答案：B4、提示：根据剖面图与断面图的形成可知，断面是剖面的一部分，剖面中包括断面。答案：D5、提示：参见《总图制图标准》(GB/T50103-2001)第2.5.2条。答案：C6、提示：参见《混凝土结构施工图，平面整体表示方法制图规则和构造详图》(现浇混凝土框架、剪力墙、框架剪力墙、框支剪力墙结构)(03G101-1)第3.2.2条答案：B7、提示：参见《给水排水制图标准》(GB/T50106-2001)第4.2.3条答案：A8、答案：B9、答案：C10、答案：C二、多选题【例-多选题】混凝土的和易性包括()。A.流动性B.黏聚性C.保水性D.耐久性答案：ABC【例-多选题】关于施工缝的留法，下列说法错误的是()。A.应留在结构受剪力最小部位B.柱应留在柱中部C.单向板留在平行于短边处D.梁应留在受剪不受弯部位答案：BD【例-多选题】下列墙体或部位不得留脚手眼的有()。A.宽度大于1m的窗间墙B.梁或梁垫下及其左右各500mm范围内C.砖砌体的门窗洞口两侧200mm和转角处450mm的范围内D.独立砖柱答案：BCD【例-多选题】影响基层埋深的因素中有()。A.立面造型B.建筑物的荷载大小C.工程地质D.水文地质答案：BCD【例-多选题】施工项目管理的内容包括()。A.编制“项目管理规划大纲”和“项目管理实施规划”B.项目进度控制、质量控制、安全控制、成本控制C.项目人力资源管理、材料管理、机械设备管理D.项目利润保证答案：ABC【例-多选题】施工项目管理的内容包括()。A.编制“项目管理规划大纲”和“项目管理实施规划”B.项目进度控制、质量控制、安全控制、成本控制C.项目人力资源管理、材料管理、机械设备管理D.项目利润保证答案：ABC【例-多选题】关于项目决策与工程造价的关系，下列说法中正确的是()。A.项目决策的深度影响投资估算的精确度B.项目决策的深度影响工程造价的控制效果C.工程造价合理性是项目决策正确性的前提D.项目决策的内容是决定工程造价的基础答案：ABD【例-多选题】单位建筑工程概算编制方法有()。A.概算定额法B.概算指标法C.预算单价法D.类似工程预算法答案：ABD【单选题】某工程需要二级钢材，由三家企业供应，其中，甲厂供应700t，出厂价3000元/t，乙厂供应1000t，出厂价3100元/t，丙厂供应500t，出厂价3200元/t，则该工程的供材原价是()元/t。A.3070B.3084C.3091D.3097答案：C解析：3000*[700/(700+1000+500)]+3100*[1000/(700+1000+500)]+3200*[500/(700+1000+500)]=3090.9【单选题】下列费用中不属于塔式起重机台班单价构成的是()。A.塔式起重机的基础费用B.折旧费C.大修费D.机上司机的人工费答案：A【单选题】组成施工机械台班单价的费用分为固定费用和可变费用，下列各项属于可变费用的是()。A.折旧费B.保险费及年检费C.机械安拆费D.大修理费答案：B解析：固定费用：折旧费、大修理费、经常修理费、安拆费、场外运输费。可变费用：机上人工费、燃料动力费、养路费及车船使用税。【单选题】工程量清单应由具有编制能力的()，或受其委托具有相应资质的工程造价咨询人编制。A.工程招标管理部门B.承包人C.工程造价管理部门D.招标人答案：D【单选题】分部分项工程量清单的项目编码以()编码设置，应采用12位阿拉伯数字表示。A.三级B.四级C.五级D.六级答案：C【单选题】根据GB50854-2013的规定，工程量清单()应按附录中规定的项目特征，结合拟建工程项目的实际予以描述。A.项目编码B.项目名称C.项目特征D.计量单位答案：C【单选题】一幢六层住宅，勒脚以上结构的外围水平面积，每层为448.38㎡，六层无围护结构的挑阳台的水平投影面积之和为108㎡，则该工程的建筑面积为()。A.556.38㎡B.502.38㎡C.2744.28㎡D.2798.28㎡答案：C解析：448.38*6+108/2=2744.28㎡【单选题】根据《建筑工程建筑面积计算规则》，建筑物的建筑面积应按()外墙结构外围水平面积之和计算。A.首层B.自然层C.结构层D.地下室答案：B【单选题】根据《建筑工程建筑面积计算规则》，以下各项不计算建筑面积的是()。A.雨蓬B.阳台C.勒脚D.变形缝答案：C【单选题】根据《建筑工程建筑面积计算规则》，以下各项计算全面积的是()。A.结构层高在2.2m以下的单层建筑B.形成建筑空间的坡屋顶，结构净高在1.2m及以上至2.1m以下部位C.出入口外墙外侧坡道有顶盖的部位D.层高2.3m且在主体结构内的阳台答案：D解析