版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
第建设工程安全的协议书(8篇)
建设工程安全的协议书1
甲方:
乙方:
甲方将三技校区家属院全体住户电表更换施工工程交由乙方工程队具体施工。
为了进一步贯彻落实安全第一预防为主的安全生产方针,严格执行劳动保护和安全生产的法律、法规,强化安全生产管理,落实安全生产责任制,依法从严治理施工现场,确保操作人员的安全,促进施工顺利进行,甲、乙双方特签订本合约。
一、管理目标
1、杜绝各类安全事故的发生,确保安全生产。
2、保证施工现场创建文明安全施工工地。
二、安全生产要求
1、贯彻谁施工谁负责的原则,乙方应按有关规定,所有施工人员必须持证上岗,并采取严格的安全防护措施。否则由于自身安全措施不力,而造成事故的责任和因此而发生的所有费用,由乙方承担。
2、乙方应自觉遵守、执行建设部《建筑施工安全检查标准》及各地政府有关规定安全生产的法规及各项规定。积极采取安全措施,确保施工人员的安全。
三、现场文明施工及人员行为的管理
1、在施工过程中,乙方对其个人的安全措施、操作等加强教育管理。
2、采取一切安全措施,防止施工人员发生违规行为,同时确保周围人员的生命财产安全,否则由此造成的一切损失由乙方承担。坚决贯彻安全第一,预防为主的方针。
四、本协议未尽事宜另行商订。
本协议一式贰份,甲、乙双方各执壹份,签字后生效。
甲方(盖章):_______________乙方(盖章):___________________
甲方代表签名:_______________乙方代表签名:___________________
地址:_______________________地址:___________________________
电话:_______________________电话:___________________________
传真:_______________________传真:___________________________
日期:______年______月_____日日期:_______年_______月_______日建设工程安全的协议书2
总包单位:
(以下简称甲方)
分包单位:
(以下简称乙方)
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国安全生产管理条例》,本着公平、互利和诚信、等价、有偿的原则,为共同加强对工程建设的组织及管理工作,正确处理责任经济关系,分清职责,圆满地完成施工任务,经双方一致协商,特制定本合同条款,双方严格履行。
一、工程名称:
哈尔滨职业技术学院图书馆工程
二、工程地点:
哈平路217号
三、分包工程项目及名称:
安全技术要求:教育工人在哈尔滨职业技术学院内要遵守校区内的各项的规章制度。不准在校区内乱窜扰乱学生的学习生活等,治安问题由乙方负责。在校区内不准酒后作业。操作前应检查有无不安全因素后方可进行施工。
按定额结算,转账支付,按形象进度结算拨款(人工费包括管理人员工资、劳动保护、因患病或非因工伤、因工伤发生的一切费用)。
四、安全生产文明施工
1、总包单位对施工现场安全负总责,对现场的施工组织和安全生产统一管理和全面负责,监督检查分包单位的施工现场活动。
2、总包单位负责分包单位从业人员办理意外伤害保险费用。
3、分包单位要服从总包单位的安全生产管理,制定安全生产责任制度,遵守总包单位的相关规章制度和操作规程等,对不服从管理导致的生产安全事故由分包单位承担主要责任。
4、总包单位负责人对分包方的施工过程的安全生产、文明施工进行监控,对进入现场的作业人员进行施工安全技术交底。
5、分包方队伍进场后要经过总包方的安全教育培训。
6、分包方使用总包方的安全防护设施设备应办理交接验收记录,有义务保护现场的安全防护设施,发现问题及时报告。
7、总包方应向分包方提供合格的安全防护材料、设备、工具及生活设施,提供合格的机械设备、安全设施和防护用品。
8、分包单位要设置安全生产组织机构,设专职安全人员对生产安全进行负责,对施工现场进行监督检查,发现隐患及时整改,消除不安全因素。
9、总包单位与分包单位对分包合同的安全生产承担连带责任,对工程发生的安全责任以及违约责任承担民事责任,发生意见不一致时,可协商解决。
10、分包单位认真执行安全生产责任状的内容规定。
11、分包单位按文明施工标准进行施工,工完场清。
12、甲方给乙方提供施工现场配合人员,确保机械工、电工等特种作业人员配合工作,费用乙方负担。甲方对乙方提供的安全防护装置设施等设备工具和操作人员,由乙方验收后管理使用。
13、分包方必须预防和治理职业伤害与中毒事故。
14、分包方必须严格执行职工因工伤亡报告制度:
①分包方职工在施工现场从事施工过程中所发生的伤害事故为工伤事故;
②如果发生因工伤亡事故,分包方应在1小时内,以最快捷的方式通知总包方的项目主管领导,向其报告事故的详情。由总包方通过正常渠道及时逐级上报上级有关部门,同时积极组织抢救工作采取相应的措施,保护好现场,如因抢救伤员必须移动现场设备、设施者要做好记录或拍照,总包方为抢救提供必要的条件。
③分包方要积极配合总包方上级部门、政府部门对事故的调查和现场勘查。凡因分包方隐瞒不报、做伪证或擅自拆毁事故现场,所造成的一切后果均由分包方承担;
④如果发生伤亡事故,由分包方负责承担造成安全事故的经济责任和法律责任;
15、分包方必须执行安全工作奖罚制度:分包方要教育和约束自己的职工严格遵守施工现场安全管理规定,对遵章守纪者给予表扬和奖励,对违章作业、违章指挥、违反劳动纪律和规章制度者给予处罚
16、分包方必须执行安全防范制度:
①分包方要对分包工程范围内工作人员的安全负责;
②分包方必须采取一切严密的、符合安全标准的预防措施,确保所有工作场所的安全,不得存在危及工人安全和健康的危险情况,并保证建筑工地所有人员或附近人员免遭工地可能发生的一切危险;
③分包方的专业分包商和他在现场雇佣的所有人员都应全面遵守各种适用于工程或任何临建的相关法律或规定的安全施工条款;
④施工现场内,分包方必须按总包方的要求,在工人可能经过的每一个工作场所和其他地方均应提供充足和适用的照明,必要时要提供手提式照明设备;
⑤总包方有权要求立刻撤走现场内的任何分包队伍中没有适当理由而又不遵守、执行地方政府相关部门及行业主管部门发布的安全条例和指令的人员,无论在任何情况下,此人不得再雇佣于现场,除非事先有总包方的书面同意;
⑥施工现场和工人操作面,必须严格按国家、政府规定的安全生产、文明施工;
⑦对不符合安全规定的,总包方安全管理人员有权要求停工和强行整改使之达到安全标准,所须费用从工程款中加倍扣除
五、工材料及机具供应
1、甲方供应的安全防护器具和材料有合格证,乙方应按实际需要领取,超出部分乙方负担。
2、乙方直接采购用于安全生产的材料应有合格证,必须经甲方验收后方可使用。
3、甲方供给的起重设备、搅拌机、钢筋切断机、砂浆机、木工工具等和使用的一般的工具必须有合格证,安全装置齐全,经检验后方可使用。
4、乙方自备的其它工具应完好合格。
5、乙方借用甲方的工具用后即还,如果损坏或丢失,乙方赔偿损失费用。
六、消防保卫工作要求:
1、分包方必须认真遵守国家的有关法律、法规及建设部、哈市政府、哈航颁发的有关治安、消防、交通安全管理规定及条例,分包方应严格按总包方消防保卫制度以及总包方施工现场消防保卫的特殊要求组织施工,并接受总包方的安全检查,对总包方所签发的隐患整改通知,分包方应在总包方指定的期限内立即整改完毕,逾期不改或整改不符合总包方的要求,总包方有权按规定对分包方进行经济处罚;
2、分包方须配备至少一名专(兼)职消防安全保卫管理人员,负责本单位的消防保卫工作;
3、凡由于分包方管理以及自身防范措施不利或分包方工人责任造成的案件、火灾、交通事故(含施工现场内)等灾害事故,事故经济责任、事故法律责任以及事故的善后处理均由分包方独自承担,因此给总包方造成的经济损失由分包方负责赔偿,总包方可对其处罚。
七、乙方在施工前和施工中应负责事宜:
1、在未进入施工现场前,按国家、省市有关规定,向甲方交出跨省施工介绍信,乡政府以上介绍信,营业执照,施工资格证书,办理跨地区通知书及临时许可证,提出施工人员名册。
2、乙方组织的劳动力必须是年满18周岁的公民,适应施工生产的需要,且身体健康、技术较好、无劣迹。
3、教育施工人员遵纪守法,遵守甲方施工现场的操作规程、质量、文明施工等措施,爱护国家财产,服从管理,完成任务。
4、施工人员进入现场后不准任意增减调动,确因工程量增减或变更时,经甲乙双方协商后方可调动。乙方在施工中增减人员必须事先通知甲方,并及时填写增补人员名单。
八、争议的处理
当合约双方发生争议时,可以通过协商解决或申请哈尔滨市平房区劳动仲裁委员会仲裁,调解不成的可以向哈市人民法院起诉。
九、安全文明施工目标:
按施工建筑面积及总包单位确定的目标为准。
十、有效期
自__年__月__日生效
甲方
乙方
__年__月__日建设工程安全的协议书3
甲方(全称):
乙方(全称):
一、工程项目:
施工区域或地点:
二、协议宗旨
1、为维护甲乙双方的共同利益,明确双方的安全生产管理职责、权利和义务,确保施工过程中的安全与文明施工管理,保持良好的工作秩序和施工场所的环境卫生,经甲乙双方平等协商,于____年____月____日在签订本协议。
2、本协议依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国安全生产法》、《中国华电集团公司安全生产工作规定》、《电力安全工作规程》等要求制定。
3、本协议作为对外发包工程项目主合同的附件,与主合同具有相同的法律效力,与相应的主合同同时生效,同时终止。
三、甲乙双方应履行的职责:
1、甲方:
(1)对乙方的资质进行审查,确认其符合公司承包方资质审查表的内容。
(2)对乙方人员进行安全教育培训与安全技术交底,经考试合格后,签发安全培训上岗证,持证进入现场施工。
(3)对有危险性的.生产区域和工程项目作业,如可能引发火灾、爆破、触电、高空坠落、中毒、窒息、机械伤害,烧烫伤等容易引起人员伤害和设备事故的作业场所以及大型吊装作业,甲方应对承包方进行专门的安全技术交底,要求承包方对施工项目的风险进行控制,制定“三措”和应急处置措施,经甲方审核签发后执行。
(4)甲方有权随时对施工现场和现场施工人员进行经常性地监督检查并按要求进行整改。有权制止违章作业及一切不安全行为,有权对违反安全规定的行为进行处罚或责令施工队伍停工整顿。
(5)对于违章3次以上或施工期间发生严重违章,甲方有权终止合同,拒绝其进入现场。
(6)各交底记录和交底资料应完整保存。
(7)甲方有权要求乙方提供工程款10%的安全风险抵押金。
(8)甲方在安全教育、安全管理工作上给予乙方提供方便,对乙方的安全生产工作统一协调、管理。
(9)甲方严禁对外包队伍以包代管。
2、乙方:
(1)乙方到甲方施工期间,必须严格遵守甲方《外包工程管理标准》、《反违章管理标准》等安全生产的各项规章制度,做到安全、文明施工,严禁违章指挥、违章作业等不安全行为。
(2)乙方负责制定并经甲方审查批准的承包工程的施工安全技术措施,并在施工期间严格执行;
乙方开工前要对工作环境、安全设施、现场隔离措施、施工人员防护用品等安全情况进行检查,符合电业“安规”规定和安全技术措施要求,乙方的安全防护设施必须配置到位,乙方项目负责人(安全管理人员)要对施工人员进行全面的安全技术交底和签字,否则不得开工。乙方每天得开工会上对其施工人员必须进行开工前的安全教育。
(3)乙方施工人员上岗前,须提供经乡镇及以上医疗卫生部门体检合格的有效证件,经甲方审核合格后方可开展工作。
(4)乙方特种作业人员必须持有市级及以上安全监管部门或质检部门核发合格的特种作业操作资格证书,方可从事相关的特殊作业。
(5)乙方施工人员应在施工区域内活动,严禁进入非施工区域,严禁任意乱动与施工无关的设备和设施;
严禁乱动现场任何安全警示标牌、标志;对于集中施工和有污染的项目,乙方应在施工区域设置明显标志并做好封闭措施,防止污染。
(6)乙方施工人员进入甲方生产(施工)现场必须佩带甲方办理的安全培训上岗证,必须正确佩戴合格的安全帽,高空作业必须扎合格的安全带,着装应符合安规要求和佩带相应劳动防护用品(如防护眼镜、手套等)。
(7)乙方工作人员在生产现场严禁擅自私拉乱接临时电源、汽源、水源,若工作需要,乙方应办理相关手续,由甲方人员负责。
(8)乙方进入生产现场施工前,应指定施工负责人并在施工现场设专职安全员(20人以下设兼职),全面负责施工现场的安全、文明施工,做好安全检查、监督工作。并接受甲方安监等有关部门人员的指导、监督、检查与考核。
(9)施工过程中如需动火作业,乙方应根据动火级别向甲方提出申请,办理动火工作票,经确认达到动火条件、落实安全防范措施后方可进行动火作业。动火过程中甲乙双方消防监护人必须在现场监护。
(10)乙方在生产施工过程中应随时注意保持现场整洁,工器具摆放整齐,施工垃圾随时清理到甲方指定场所,每天收工前将现场清理干净,经甲方验收合格,做到“工完、料净、场地清”。施工结束后,乙方应对施工现场进行彻底清理。乙方施工过程中对发生的污染等事件负全责,并按规定处理。
(11)乙方应按照甲方规定向甲方安全管理部门缴纳工程款10%的安全施工保证金。
(12)乙方应自觉接受甲方的安全监督和指导,对甲方的意见应及时落实。发生人身事故或涉及生产运行的不安全情况必须立即报告甲方。
(13)乙方严禁将承包工程层层转包。
四、甲乙双方安全管理责任:
1、甲(乙)方原因造成乙(甲)方人身、设备事故,由甲、乙双方联合调查处理。由于乙方自身责任造成的人身、设备事故,一切后果由乙方自行负责。
2、由于甲、乙方以外第三方原因造成乙方人身、设备事故或乙方原因造成其他外单位人身、设备事故,甲方不承担任何责任。
3、乙方保证派遣具有合法施工(安装)资格、身体健康的工作人员,严格执行“安规”和有关安全规定,切实采取必要的安全防护措施,消除事故隐患,并对所派遣的所有工作人员的安全负全面责任,施工过程中乙方发生的各种人身伤害、财产损失均由乙方承担,甲方不负任何责任。如乙方不履行本协议给甲方或任何第三方造成人身伤亡、财产损失等全部由乙方负责赔偿。
五、甲方对乙方安全教育管理,违章罚款等费用按甲方有关规定执行,从安全保证金中扣除,工程结算前必须到公司安全管理部门办理签字手续,否则不予结算。
六、本协议书一式二份,双方签字或盖章后生效。
甲方(公章):
乙方(公章):
日期:建设工程安全的协议书4
甲方:
乙方:
为了认真贯彻执行安全第一。预防为主的安全生产方针,根据《中华人民共和国合同法》《电力法》《安全生产工作规定》等有关规定,结合本工程的具体情况,特制订本安全协议书,双方达成的协议内容如下;
一:工程概况:
工程名称:石嘴山220KV变电站至宁夏日盛实业有限公司110KV变电所送电线路工程
二:工程期限
本工程自20__年9月4日至20__年10月19日
三:甲乙双方承担的安全责任
甲方:
1、甲方可定期,不定期地深入施工现场进行检查监督指导施工期间的安全工作,并有权制止施工现场的违章作业和违章指挥,对严重危机及人身安全设备安全的施工有权下令停工整顿及相关处罚
2、甲方在工程开工前对乙方的施工负责人技术人员安监人员进行全面的工程技术交底
乙方:
一.乙方负责人为施工现场的第一安全责任人,对工程的安全事故负有直接领导责任。开工前要建立健全各项安全生产规章制度,明确各施工人员的安全责任,并落实到人,必须自始至终在施工现场。带头执行现场的有关规定和规章制度,认真贯彻《电力建设安全工作制度》指导本项目部专职安全员的工作,充分支持甲方及上及安全检查人员履行职责,闹固树立“安全第一”预防为主的思想,在确保安全的前提下组织施工,要认真指挥。精心施工。严禁违章施工,乙方有责任保障工程中的人身安全,本工程杜绝人身伤亡事故对所施工的工程及其负责管理的范围内所发生的机械设备交通运输人身伤亡事故承担一切安全责任和费用,甲方不承担任何责任及费用。必须做到安全施工和文明施工,并布置指导监督检查总结好各项安全工作,必须自始至终坚守职工现场,参加各项安全大检查,对查出的安全隐患必须立即整改,甲方有权制止违章作业和违章指挥。
二.开工前乙方应根据现场情况制定可行的安全施工措施,明确各级施工人员安全责任制并签订好各级施工人员安全联保责任书
三.本工程危险点重点控制,做好专项安全措施,乙方负责人及有关安全人员应到现场负责监督实施,乙方使用临时工雇佣民工必须签订合格的劳动合同,对临时工民工必须进行安全教育,乙方应严格执行《安规》要求严格要求施工过程中的安全管理所承担的工程要求达到优良工程
四.付款方式:
甲方以十六万承包给乙方本工程线路中的所有跨越架,乙方在工程完成一半时甲方付给乙方工程款百分之二十,工程完工付乙方百分之三十,乙方跨越架全部拆完后结清全部工程款
五.本协议自双方负责人签字之日起生效,工程验收投运后自行解除,本协议一试两份,甲乙双方各持一份。本协议经甲乙双方签字生效。
甲方(签字):乙方(签字):
年月日年月日建设工程安全的协议书5
第一条工程项目:
第二条施工地址:
第三条甲方安全责任
1、开工前甲方对乙方进行施工安全技术交底,并应有书面记录或资料。
2、甲方应要求乙方制定施工安全措施,在开始施工前报甲方备案。
3、甲方有协助乙方搞好安全生产、防火管理以及督促检查的义务。甲方有权检查督促乙方执行有关安全生产方面的工作规定,对乙方不符合安全文明施工的行为进行制止、纠正并发出安全整改通知书,直至清退出场。
4、甲方指派同志负责与乙方联系安全生产方面的工作。
5、甲方负责签发工作票,对工作票所填写的安全措施是否正确完备负责,并履行工作票许可手续。
6、甲方有权对乙方参与施工的人员进行安全技术知识和安全工作规程的抽考。
7、乙方在施工中发生的甲方电网、设备事故,甲方有责任负责调查、统计上报。乙方在施工中如发生国务院《特别重大事故调查程序暂行规定》所规定的特大事故,甲方有权督促乙方立即通知当地政府和公安部门,要求派人保护现场。并有权要求乙方提供事故调查书面结论及处理意见。
8、甲方不得要求乙方违反安全管理规定进行施工。因甲方原因导致的事故由甲方承担责任。
9、发生以下情况停工整顿,因停工造成的违约责任由乙方承担:
(1)人身伤亡事故。
(2)发生施工机械、生产主设备严重损坏事故。
(3)发生厂内火灾事故。
(4)发生违章作业、冒险作业不听劝告的。
(5)施工现场脏、乱、差,不能满足安全和文明施工要求的。
第四条乙方安全责任
乙方作为工程项目的承包单位,对工程施工过程中发生的人身伤害、设备损坏事故承担安全责任。乙方应切实履行以下安全责任:
1、乙方所提供的承包工程要求的相关资质证明材料应真实、合法、有效。
2、乙方必须贯彻执行国家有关安全生产的法律法规,必须制定相应的安全管理制度。严格执行《电业安全工作规程》、《电力建设安全工作规程》、《电力设备典型消防规程》等有关电力生产规程和甲方关于工作票制度及其他安全生产规定、制度。
3、现场施工应遵守国家和地方关于劳动安全,劳务用工法律法规及规章制度,保证其用工的合法性。乙方必须按国家有关规定,为施工人员进行人身保险,配备合格的劳动防护用品、安全用具。
4、施工期间,乙方应设有专职安监人员,(少于30人者设兼职)。乙方指派作为安全工作联系人。
5、乙方一切施工活动,必须编制安全施工措施,施工前对全体施工人员进行全面的安全技术交底,并在整个施工过程正确、完整地执行,无措施或未交底严禁布置施工。
6、乙方用于本工程项目的施工机械、工器具及安全防护用具的数量和质量必须满足施工需要,并经有资质检验单位检验符合安全规定,乙方对因使用工器具不当所造成的人员伤害及设备损坏负责。
7、开工前,乙方应组织全体施工人员进行安全教育,并将参加安全教育人员名单(包括临时增补或调换人员)与考试成绩报给甲方备案。特种作业人员必须有有关部门核发的合格有效的上岗资格证书。开工前,乙方应到甲方办理临时出入证并佩戴出入证进入施工现场,出入证严禁转借他人。
8、开工前,乙方应组织人员对施工区域、作业环境及使用甲方提供的设施设备、工器具等进行检查,确认符合安全要求,一经开工,就表示乙方已确认施工现场、作业环境、设施设备、工器具符合安全要求并处于安全状态。
9、乙方应在施工范围装设临时围栏或警告标志,不得超越指定的施工范围进行施工,禁止无关人员进入施工现场。未经甲方同意,乙方不得擅自使用与施工无关的甲方设施设备。不得擅自拆除、变更甲方防护设施及标示。
10、乙方施工过程中需使用电、水源,应事先与甲方取得联系,不得私拉乱接。中断作业或遇故障应立即切断有关开关。
11、乙方施工过程中应做到工完、料尽、场地清,确保安全文明施工。
12、乙方必须接受甲方的监督、检查,对甲方提出的安全整改意见必须及时整改。
13、乙方施工过程中发生人生伤亡、电网和设备事故或危及生产运行的不安全情况,应立即报告甲方,并积极配合调查。
乙方应执行国务院《特别重大事故调查程序暂行规定》、《企业职工伤亡事故报告和处理规定》和《电业生产事故调查规程》。对人员在施工中发生的人身伤亡事故,还必须立即用电话、电传或电报等向事故所在地的政府安全管理部门、公安部门、工会报告,按规定组织调查处理,并由乙方统计上报。如发生国务院《特别重大事故调查程序暂时规定》所规定的特大事故,还应立即通知当地政府、公安部门,并要求派人保护现场。乙方应将事故调查组的事故调查报告及乙方事故处理意见提交甲方备案。
第五条甲乙双方联系方式及响应时间:甲乙双方应以工作联系单、传真、电传等书面形式送达对方。双方在接到对方的书面联系时,应于4小时内予以响应。
第六条施工安全保证金
甲方预留工程款的10%作为乙方的安全保证金。乙方在施工过程中未发生人身重伤、电网和设备及以上事故,于工程竣工验收后将该保证金全额退还。若施工过程中发生下列有乙方责任的安全事故,扣除相应数额的安全保证金:
(1)发生人身死亡事故、电网和设备重大事故,扣除全部安全保证金。
(2)发生人身重伤事故、电网和设备事故,扣除50%安全保证金。
(3)乙方人员发生违章行为的经济处罚,按处罚规定从安全保证金内扣除。
第七条违约责任
1、由于甲方或乙方责任造成对方或第三方的人身伤害、设备损坏等财产损失,由责任方承担相应责任,并赔偿对方或第三方因此造成的全部损失。
2、合同履行中,发现乙方提供的有关资质材料无效,甲方有权解除合同,并由乙方承担由此造成的一切损失。
3、发现乙方现场作业人员有违章行为的,比照甲方有关安全生产奖惩规定对甲方职工相类似的违章行为应扣款数额,承担相应的违约金。
4、乙方未设置安监人员。未能正确、全面执行安全技术措施、施工组织设计。施工人员未掌握本工程项目特点及施工安全措施。用于本工程项目的施工机械、工器具及安全防护用品不满足施工需要,甲方有权要求乙方立即停工整改,由此引起的后果及损失由乙方承担。
5、乙方人员安全工作规程抽考不合格,乙方应承担50元/人次的违约责任。特种人员无证上岗乙方应承担100元/人次的违约责任。
6、乙方使用甲方提供的设施设备、工器具等造成损坏的,应照价赔偿。
7、乙方人员无故到其他生产区域或擅自动用甲方的设施设备等,乙方按100元至500元/人次承担违约责任。
8、乙方对甲方提出的安全整改意见不及时整改的,每逾期一天,乙方按200元至1000元/天承担违约责任。
9、施工过程中发生人身伤亡、电网和设备事故有隐瞒行为的,除接受政府有关部门处理外,过错方应承担3000元至10000元/次的违约责任。
第八条甲乙双方约定的其他事项:无
第九条本协议执行过程中,如发生争议,由双方协商、调解解决。若经协商、调解不能解决争议的,任何一方可以向当地人民法院提起诉讼。
第十条甲乙双方必须严格执行本协议,本协议的法律效力独立于主合同。
第十一条本协议有效期限:自年月日起至年月日止。
第十二条本协议经双方法定代表人或委托代理人签字盖章后生效。
第十三条本协议一式四份,甲乙双方各执两份。
第十四条本协议签订地点在甲方住所地。
第十五条以下七项为本协议附件:
1、承包工程要求的乙方相关资质证明材料。
2、乙方项目经理、管理人员、技术人员相关证明材料及施工人员名单。
3、乙方特种作业人员上岗资格证书。
4、乙方施工人员安全技术和安全工作规程考试成绩表。
5、乙方施工安全技术组织措施。
6、乙方大型独立项目的施工组织设计。
7、甲、乙方施工安全技术交底记录资料。
甲方:乙方:
法定代表人:法定代表人:
委托代理人:委托代理人:
联系电话:联系电话:签订时间:年月日
总包单位(简称甲方):
分包单位(简称乙方):
甲方将本建筑项目分包给乙方施工,为贯彻"安全第一、预防为主"的方针,根据《市招标、承包工程安全管理暂行规定》和国家有关法规,明确双方的安全责任目标,确保施工安全,双方在签定建筑施工工程合同的同时,签定本协议。
一、承包工程项目
1、工程项目名称:
2、工程地址:
3、承包范围:
4、承包方式:包工包料(详见分包合同具体范围)
二、工程项目期限:
自按分包合同约定合同工期止。
三、乙方在本工程施工期间,必须保证以下责任目标:
1、伤亡控制指标:
1)重大质量、安全责任事故0次。
2)死亡、重伤事故0次。
3)轻伤月负伤频率≤1.5‰。
4)集体中毒事故0次。
2、安全达标:
1)省、市等第三方有关部门安全检查合格率达100%,优良率达50%。
2)公司安全大检查合格率100%,优良率50%。
3)劳保用品、安全防护用品发放率100%。
3、文明施工达标:
1)消防器材配备率100%。
2)火灾事故0次。
3)第三方及公司检查合格率100%。
4)确保各类污染物达标排放。
4、治安、劳务达标:
1)因劳资纠纷上访事件0次。
2)刑事案件发生0次。
3)第三方及公司检查合格率100%
以上14项目标如乙方未能确保,视情节轻重、社会影响的大小,每项按承包工程款的0.5%~1%进行处罚(每次处罚不低于20__元)。
四、乙方安全责任:
1、乙方必须认真贯彻国家、市和上级劳动保护、安全生产主管部门颁发的有关安全生产、消防工作的方针、政策,严格执行有关劳动保护法规、条例、规定。
2、乙方应有安全管理组织体制,健全的安全生产管理制度,配备符合要求的安全管理人员,乙方在现场必须配备一名专职安全员。特种作业人员必须持证上岗。并将本单位资质、安全生产许可证、三类人员上岗证上报甲方。
3、乙方在施工前要认真勘察现场,工程项目由乙方自行编制专项施工方案,并制定有针对性的安全技术措施计划,严格按照施工组织设计和有关安全要求施工,并报送甲方。
4、乙方的管理人员必须认真对本单位职工进行三级安全教育及安全技术交底,并上报甲方项目安全员备份。
5、乙方应组织召开管理、施工人员安全生产教育会议,并通知甲方委托有关人员出席会议,介绍施工中有关安全、防火等规章制度及要求:乙方必须检查、督促施工人员严格遵守、认真执行。根据工程项目的内容与特点,乙方应做好安全技术交底,并有交底的书面材料,交底材料一式二份,由甲乙双方各执一份。
6、施工期间,乙方指派同志负责本工程项目的有关安全、防火工作。甲方指派同志负责联系、检查督促乙方执行有关安全、防火规定,甲乙双方应经常联系,相互协助检查和处理工程施工有关的安全、防火工作,共同预防事故的发生。
7、乙方在施工期间必须严格执行和遵守甲方的安全生产、防火管理的各项规定,接受甲方的督促、检查和指导,对于查出的隐患,乙方必须限期整改。
五、乙方必须遵守甲方施工现场安全生产管理制度,如有违章甲方有权按照项目部安全奖罚办法对分包商处以相应的罚款。
以上条款,由甲方安全部门出具罚款通知单,乙方应将被罚金额二天内上交到甲方项目安全组,如乙方不服从甲方管理、不积极主动配合甲方的检查活动对提出的隐患不积极整改到位的,甲方有权对乙方采取停电措施,待整改完毕经甲方验收合格后再行送电。
六、其他:未尽事宜,按公司《安全生产管理规章制度》执行。
本协议经立协双方签字、盖章生效,作为建筑安装施工合同的附件。本协议一式肆份,甲方叁份、乙方壹份。
甲方:单位名称(盖章)乙方:单位名称(盖章)
项目负责人:项目负责人:(签章)
电话:电话:
日期:日期:
年月日签订建设工程安全的协议书6
工程名称:_________
工程地点:_________
协议编号:_________(由勘察人编填)
勘察证书等级:_________
发包人:_________
勘察人:_________
签订日期:_________年_________月_________日
签订地点:_________
发包人委托勘察人承担_________任务,根据国家有关法规规定,结合本工程的具体情况,为明确责任,协作配合,确保工程勘察质量,经发包人、勘察人协商一致,签订本协议,共同遵守。
第一条工程概况
1、1工程名称:_________
1、2工程建设地点:_________
1、3工程规模、特征:_________
1、4工程勘察任务委托文号、日期:_________
1、5工程勘察任务(内容)与技术要求:_________
1、6承接方式:_________
1、7预计勘察工作量:_________
第二条发包人应及时向勘察人提供下列文件资料,并对其准确性、可靠性负责。
2、1提供本工程批准文件(复印件),以及用地(附红线范围)、施工、勘察许可等批件(复印件)。
2、2提供工程勘察任务委托书、技术要求和工作范围的地形图、建筑总平面布置图。
2、3提供勘察工作范围已有的技术资料及工程所需的坐标与标高资料。
2、4提供勘察工作范围地下已有埋藏物的资料(如电力、电讯电缆、各种管道、人防设施、洞室等)及具体位置分布图。
2、5发包人不能提供上述资料,由勘察人收集的,发包人需向勘察人支付相应费用。
第三条勘察人向发包人提交勘察成果资料并对其质量负责。勘察人负责向发包人提交勘察成果资料_________份,发包人要求增加的份数另行收费。
第四条开工及提交勘察成果资料的时间和收费标准及付费方式
4、1开工及提交勘察成果资料的时间
4、1、1本工程的勘察工作定于_________年_________月_________日开工,_________年_________月_________日提交勘察成果资料,由于发包人或勘察人的原因未能按期开工或提交成果资料时,按本协议第六条规定办理。
4、1、2勘察工作有效期限以发包人下达的开工通知书或协议规定的时间为准,如遇特殊情况(设计变更、工作量变化、不可抗力影响以及非勘察人原因造成的停、窝工等)时,工期顺延。
4、2收费标准及付费方式
4、2、1本工程勘察按国家规定的现行收费标准_________计取费用;或以“预算包干”、“中标价加签证”、“实际完成工作量结算”等方式计取收费。国家规定的收费标准中没有规定的收费项目,由发包人、勘察人另行议定。
4、2、2本工程勘察费预算为_________元(大写_________),协议生效后3天内,发包人应向勘察人支付预算勘察费的20%作为定金,计_________元(本协议履行后,定金抵作勘察费);勘察规模大、工期长的大型勘察工程,发包人还应按实际完成工程进度_________%时,向勘察人支付预算勘察费的_________%的工程进度款,计_________元;勘察工作外业结束后_________天内,发包人向勘察人支付预算勘察费的_________%,计_________元;提交勘察成果资料后_________天内,发包人应一次付清全部工程费用。
第五条发包人、勘察人责任
5、1发包人责任
5、1、1发包人委托任务时,必须以书面形式向勘察人明确勘察任务及技术要求,并按第二条规定提供文件资料。
5、1、2在勘察工作范围内,没有资料、图纸的地区(段),发包人应负责查清地下埋藏物,若因未提供上述资料、图纸,或提供的资料图纸不可靠、地下埋藏物不清,致使勘察人在勘察工作过程中发生人身伤害或造成经济损失时,由发包人承担民事责任。
5、1、3发包人应及时为勘察人提供并解决勘察现场的工作条件和出现的问题(如:落实土地征用、青苗树木赔偿、拆除地上地下障碍物、处理施工扰民及影响施工正常进行的有关问题、平整施工现场、修好通行道路、接通电源水源、挖好排水沟渠以及水上作业用船等),并承担其费用。
5、1、4若勘察现场需要看守,特别是在有毒、有害等危险现场作业时,发包人应派人负责安全保卫工作,按国家有关规定,对从事危险作业的现场人员进行保健防护,并承担费用。
5、1、5工程勘察前,若发包人负责提供材料的,应根据勘察人提出的工程用料计划,按时提供各种材料及其产品合格证明,关承担费用和运到现场,派人与勘察人的人员一起验收。
5、1、6勘察过程中的任何变更,经办理正式变更手续后,发包人应按实际发生的工作量支付勘察费。
5、1、7为勘察人的工作人员提供必要的生产、生活条件,并承担费用;如不能提供时,应一次性付给勘察人临时设施费_________元。
5、1、8由于发包人原因造成勘察人停、窝工,除工期顺延外,发包人应支付停、窝工费(计算方法见6。1);发包人若要求在协议规定时间内提前完工(或提交勘察成果资料)时,发包人应按每提前一天向勘察人支付_________元计算加班费。
5、1、9发包人应保护勘察人的投标书、勘察方案、报告书、文件、资料图纸、数据、特殊工艺(方法)、专利技术和合理化建议,未经勘察人同意,发包人不得复制、不得泄露、不得擅自修改、传送或向第三人转让或用于本协议外的项目;如发生上述情况,发包人应负法律责任,勘察人有权索赔。
5、1、10本协议有关条款规定和补充协议中发包人应负的其它责任。
5、2勘察人责任
5、2、1勘察人应按国家技术规范、标准、规程和发包人的任务委托书及技术要求进行工程勘察,按本协议规定的时间提交质量合格的勘察成果资料,并对其负责。
5、2、2由于勘察人提供的勘察成果资料质量不合格,勘察人应负责无偿给予补充完善使其达到质量合格;若勘察人无力补充完善,需另委托其他单位时,勘察人应承担全部勘察费用;或因勘察质量造成重大经济损失或工程事故时,勘察人除应负法律责任和免收直接受损失部分的勘察费外,并根据损失程度向发包人支付赔偿金,赔偿金由发包人、勘察人商定为实际损失的_________%。
5、2、3在工程勘察前,提出勘察纲要或勘察组织设计,派人与发包人的人员一起验收发包人提供的材料。
5、2、4勘察过程中,根据工程的岩土工程条件(或工作现场地形地貌、地质和水文地质条件)及技术规范要求,向发包人提出增减工作量或修改勘察工作的意见,并办理正式变更手续。
5、2、5在现场工作的勘察人的人员,应遵守发包人的安全保卫及其它有关的规章制度,承担其有关资料保密义务。
5、2、6本协议有关条款规定和补充协议中勘察人应负的其它责任。
第六条违约责任
6、1由于发包人未给勘察人提供必要的工作生活条件而造成停、窝工或来回进出场地,发包人除应付给勘察人停、窝工费(金额按预算的平均工日产值计算),工期按实际工日顺延外,还应付给勘察人来回进出场费和调遣费。
6、2由于勘察人原因造成勘察成果资料质量不合格,不能满足技术要求时,其返工勘察费用由勘察人承担。
6、3协议履行期间,由于工程停建而终止协议或发包人要求解除协议时,勘察人未进行勘察工作的,不退还发包人已付定金;已进行勘察工作的,完成的工作量在50%以内时,发包人应向勘察人支付预算额50%的勘察费计_________元;完成的工作量超过50%时,则应向勘察人支付预算额100%的勘察费。
6、4发包人未按协议规定时间(日期)拨付勘察费,每超过一日,应偿付未支付勘察费的千分之一逾期违约金。
6、5由于勘察人原因未按协议规定时间(日期)提交勘察成果资料,每超过一日,应减收勘察费千分之一。
6、6本协议签订后,发包人不履行协议时,无权要求返还定金;勘察人不履行协议时,双倍返还定金。
第七条本协议未尽事宜,经发包人与勘察人协商一致,签订补充协议,补充协议与本协议具有同等效力。
第八条其它约定事项:_________。
第九条本协议发生争议,发包人、勘察人应及时协商解决,也可由当地建设行政主管部门调解,协商或调解不成时,发包人、勘察人同意由_________仲裁委员会仲裁。发包人、勘察人未在本协议中约定仲裁机构,事后又未达成书面仲裁协议的,可向人民法院起诉。
第十条本协议自发包人、勘察人签字盖章后生效;按规定到省级建设行政主管部门规定的审查部门备案;发包人、勘察人认为必要时,到项目所在地工商行政管理部门申请鉴证。发包人、勘察人履行完协议规定的义务后,本协议终止。本协议一式_________份,发包人_________份、勘察人_________份。
发包人名称(盖章):_________承包人名称(盖章):_________
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________
委托代理人(签字):_________委托代理人(签字):_________
住所:_________住所:_________
邮政编码:_________邮政编码:_________
电话:_________电话:_________
传真:_________传真:_________
开户银行:_________开户银行:_________
银行帐号:_________银行帐号:_________
建设行政主管部门备案(盖章):_________
备案号:_________
备案日期:_________年_________月_________日建设工程安全的协议书7
甲方:
乙方:
为了加强分包工程和劳务用工的安全管理,深入贯彻“安全第一,预防为主、综合治理”的安全生产方针,保证人身、设备安全,确保工程施工的顺利进行,根据国家有关法律规定,经甲乙双方平等协商、意见一致,自愿签订如下安全生产协议,并作为工程分包合同的必要补充条件:
第一条、甲乙双方必须认真贯彻执行国家制定的安全生产政策、法律、法规。
第二条、甲方承担的安全责任、权利:
1、甲方有权要求乙方必须严格遵守安全生产法律、法规、标准、安全生产规章制度和操作规程,熟练掌握事故防范措施和事故应急处理预案;
2、甲方管理人员有权制止乙方人员违纪违章作业,并按规定给予处罚;
3、甲方有权对安全意识差、不听安全生产指挥的乙方人员责令退场。
第三条、乙方的责任、权利;
1、乙方是分包工程安全生产的直接责任人,必须严格执行甲方的有关安全生产
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 大专省级公务员考试试题及答案
- 矿山生产数据采集与智能管理系统方案
- 毕节公务员考试招生试题及答案
- 北京公务员基础知识考试试题及答案
- 蚌州公务员考试试题及答案
- 中心城区污水管网完善及提升改造工程申请报告
- 2026年能源加工公司安全日常检查考核管理制度
- 数智时代赋能:“十五五”文化教育转型新机遇
- 零售业人力资源配置的现代策略与案例
- 2025湖北十堰城建档案和地下管线信息管理中心招聘易考易错模拟试题(共500题)试卷后附参考答案
- 2025年综合部人员笔试题及答案
- 2025年广东省税务系统遴选面试真题带答案详解
- 消防队伍心理健康教育课件
- 河南省D市公务员职务与职级并行制度下激励问题研究
- 控制区通行证培训课件
- 机械设计工程师笔试试题
- 火锅教学课件图片高清
- 旅行社(公司)投诉档案制度
- 档案培训课件模板
- 新生儿气漏综合征
- (YJ)免拆底模钢筋桁架楼承板施工工法
评论
0/150
提交评论