XX风电场风电项目勘察设计合同

甲方合同编号：XXXXXXXX乙方合同编号:XX风电场四期49.5MW风电项目勘察设计合同委托方：XX风电有限责任公司设计方：签订时间：2013年4月7日签订地点：本合同由以下双方于2012年.生月7—日在—哈密—签署:_XX风电有限责任公司，(以下简称“业主”)； ,(以下简称“设计方”)。业主和设计方在本合同中不确指时单独称为“一方”，合称“双方”。鉴于业主已于年月日发出中标通知书，确定由设计方承担XX风电场四期49.5MW风电项目的勘察设计工作，并将向设计方支付相应的报酬。为明确双方在工程勘察设计过程中的权利和义务，根据中华人民共和国相关法律法规以及招投标文件的规定，双方订立本合同如下：第1条一般规定定义本合同中所用的术语和措辞，除上下文另有要求外，具有如下含义：“合同”指由合同条款、附件、中标通知书、投标文件和招标文件所组成的整体，包括双方根据合同规定不时所进行的修改和补充。“业主”指_XX风电有限责任公司，包括其法定承继者和经设计方许可的受让人。“设计方”指_XX电力科学研究院__，包括其法定承继者和经业主许可的受让人。“设计工作”指设计方在按本合同规定进行项目勘察设计过程中需做的所有工作。“项目”指_XX风电场四期49.5MW风电项目。“工程场地”指建设工程的地点，以及合同中可能指定为工程场地组成部分的任何其他场所。“设计人员”指设计方按合同提供的、进行项目设计工作的专业人员。”设计监理单位”指由业主聘请的具有相应资质条件，负责对项目勘察设计全过程进行监理的单位。“施工承包商”指由业主聘请的具有相应资质条件，进行项目全部或部分建设施工的承包商。“供应商”指为项目提供设备和/或材料的供应商。“业主资料”指业主按合同规定向设计方提交的任何及所有资料。“图纸”指设计方按本合同规定，向业主或其指定人提供的所有图文文件、相应的计算书及其他类似技术资料和文件，以及对此类文件和资料所作的任何修改与变更。“法律”指中华人民共和国现行的法律、行政法规、部门规章、与项目或服务有关的省、市地方性法规及有关政府部门颁布的政策、规定、命令等所有有效的、并对项目产生或可能产生影响的规范性文件。“书面形式”指合同文件、信件和数据电文(包括传真、电子数据交换和电子邮件)等可以有形地表现所载内容的形式。“元”指合同中作为货币单位的人民币元。解释本合同用中文拟定，并受中华人民共和国法律约束。有关技术规范、标准、图纸等允许使用其他语言。合同各个条款中的标题及旁注不应视为条款的一部分，并不影响对合同条款的解释。合同中提及的“包括”一词不具有限制性含义。除上下文另有要求外，本合同所指的日(天)、月、年均为公历日、月、年。文件优先顺序组成合同的文件的优先顺序如下：(1)合同条款；(2)合同附件；(3)中标通知书；(4)投标文件；(5)招标文件。上述文件应互为补充和解释，如不同文件之间有矛盾时，以所列顺序在前的为准，同一顺序的则以时间在后的为准。某一合同组成文件本身存在含糊不清或不相一致的情形时，双方应从合同目的实现的角度协商解决，但不应对工程进度造成不利影响；经协商后双方无法达成一致意见的，可按第14条的规定提交争议解决。通知任何一方根据本合同发给另一方的任何通知，包括批准、证明、同意、确定和请求均应采用书面形式。通知应由专人送交或通过快递、传真、电子邮件方式发送。由专人送交时，以对方签收之日为通知的收到日期；通过快递方式递送的，以该通知交给快递服务公司后的第3天视为通知的收到日期；通过传真方式发送的，以该通知发出后的第2天为通知的收到日期；以电子邮件方式发送的，以邮件发出后的第2天为通知的收到日期。所有通知应按合同所述的地址发给对方，任何一方不得无理扣押或拖延。如果一方通知了另外地址，则随后的通知应按新址发送。第2条业主业主代表业主应委派一名代表履行业主在本合同项下的义务，并享有业主在本合同项下的权利。除本合同另有规定外，业主代表应是唯一经授权代表业主的人。业主应将其委派的业主代表人选在本合同签订后【101天内通知设计方。在本合同有效期内，业主可在书面通知设计方后随时更换原业主代表，对新业主代表的任命在业主的委任通知到达设计方后正式生效。设计监理本工程无设计监理。业主资料业主应按合同规定向设计方提交业主资料。资金安排和付款业主应合理安排资金，保证按本合同规定及时、足额向设计方支付合同项下的应付款项。设计业主不得要求设计方违反国家或行业有关强制性标准进行设计；业主要求设计方提前交付设计文件时，须征得设计方的同意，不得严重背离合理设计周期。办公场所业主应为设计方进行现场服务的设计人员提供办公场所，并提供食宿、通讯及交通等方面的便利条件，但与此有关的费用（除办公空间租赁费外）应由设计方承担。第3条设计方一般要求设计方应按国家、行业和双方约定的技术规范、标准及本合同规定的设计原则和设备选型原则勤勉尽责地进行项目的勘察设计工作，严格掌握设计标准，控制项目造价。设计文件设计方应按合同的有关规定向业主交付设计文件，并对提交的设计文件的完整性、准确性负责。当业主提出需要相关调查研究成果、专题研究成果、考察成果等文件或资料时，且该资料是利用业主支付的费用进行工作而获得的，设计方必须在7天（从提出要求之日和设计方具有提供该资料能力之日的后者开始计算）之内无偿提供。在合同签订后15日内，设计方根据业主的里程碑计划编制详细的勘察设计工作大纲，并在其中编制勘察设计工作进度计划及各设计文件提交时间计划。设计人员设计方应按合同附件的规定安排符合资格要求的设计人员进行勘察设计工作，其中设计总工程师是设计方实施本合同项下勘察设计工作的负责人。除非业主另行书面同意，否则，设计方不得更换设总及主设人员。如果由于非设计方正常控制的原因而需替换该类人员，设计方应在取得业主书面同意后，以同等或更高条件的人员取代前述人员。在本合同有效期内，如果业主有合理理由认为任何设计人员不符合本合同要求，可以书面形式要求设计方更换该设计人员，设计方在收到业主的书面通知后应立即以业主可接受的其他人员更换该人员。项目设总和主要设计人员应具有中级以上职称，并具有49.5MW风电项目的设计经验组织实施设计方应按照本合同规定进行勘察设计的组织和具体实施，保证勘察设计质量。设计要求除满足国家法律、行业规范和中国XX集团公司规定的设计内容和深度以外，设计方编制的可行性研究文件必须满足项目核准要求，设计方编制的可研（达到初步设计深度）文件，应当满足编制施工招标文件、主要设备材料订货和编制施工图设计文件的需要；编制的施工图设计文件，应当满足设备材料采购、非标准设备制作和施工的需要。接受监理设计方应根据本合同规定接受监理方的监理。监理方的任何检查、确认、同意、批准或类似行为均不改变或免除设计方的任何责任。设计文件的调整和补充设计方交付设计文件后，应参加业主组织的设计审查，并根据审查结论负责在本合同规定的范围内进行必要的调整和补充。材料设备设计方在设计文件中选用的建筑材料、建筑构配件和设备，应当注明规格、型号、性能等技术指标，其质量要求必须符合国家规定的标准。除有特殊要求的建筑材料、专用设备、生产工艺线外，设计方不得指定生产厂、供应商。投资控制设计方应保证其提交的设计方案成熟、可靠、可信。因投标方案与施工图发生偏差导致工程投资增加时，设计方应承担相应违约责任。在施工阶段不发生20万元以上的设计变更，如有发生设计方应承担相应的考核责任。施工图设计阶段工程项目的主要实物工程量相对于批复的可研（达到初步设计深度）方案不应有较大的变化，因初设方案与施工图发生偏差导致工程投资超过收口概算时，设计方应承担相应的违约责任。设计方应严格控制因其设计变更所导致的工程投资的增加。对设计变更，设计人必须同时提出变更费用的预算作为设计变更文件的组成部分。其他内容：设计方负责施工图技术交底，按工程进度及时派驻设计工代，解决施工中发生的设计问题，参加隐蔽工程验收、施工单位要求的工程关键点验收及竣工验收。设计方负责本工程的优化设计工作，提供相关专题报告，使其设计满足有关的规定和要求。设计方负责整体工程设计的技术协调及归口管理，参与技术联络及审查等会议。在本合同下的设计工期应满足工程建设的需要，设计方根据工程进度安排设计计划。设计方应认真执行业主及其上级主管部门颁发的有关本工程的管理文件。按照指标管理体系要求，编制、实施和控制各类指标要素的工程量指标和造价指标。设计方依照国家竣工验收的有关规定，负责竣工图编制。第4条勘察设计范围勘测设计工作范围为：设计方负责XX风电场四期49.5MW风电项目工程勘测设计，地质勘察、微观选址、地形图测绘（1：2000）、可研（达到初步设计深度）、优化设计、施工图设计、竣工图编制等阶段的全过程勘察设计及相关服务，其中还包括设计人员的现场服务（包括沉降观测）、编制施工招标工程量清单、编制设备与材料招标技术规范书、参加评标等。以下为每期工程各阶段完成内容但不限于：可研（达到初步设计深度）阶段：主要包括设计准备、配合业主落实设备资料、方案研究、方案优化、设计文件编制、概算编制、按类整理成册出版、参加初设审查以及根据审查结论进行的可行性研究批准范围内的修改工作，通过XX风电公司组织的审查。在可研（达到初步设计深度）总说明书中，还应对现场总平面布局方案和安全文明施工保证措施进行专篇描述，在设计上考虑为安全文明施工创造条件。施工图设计阶段施工图设计阶段的设计范围，主要工作内容包括配合业主落实设备资料、编制招标技术规范书、签订设备技术协议等设计准备工作、施工图总图设计及评审验收、施工图详图设计、成品审核出版、设计交底、工地现场服务（包括沉降观测）、参加试运行及竣工验收、竣工图编制、文件归档等工作。竣工图编制的主要工作内容是依据施工图纸及工程《设计变更通知单》，编制一、二、三级图和部分四级图竣工图。提供各阶段设计成果的电子版（概算编制请提交EXECL版本形式）。设计方不得将本合同内设计项目进行转包或分包。技术服务设计联络：业主、监理、施工单位及与其他设计方之间的设计联络，图纸接口的确认。现场工地代表服务：根据工程进展阶段，派遣具有较高业务水平的技术人员进驻现场，参与工程技术管理，解决施工中的设计技术问题，审核确认现场设计变更。对工程设计的合理性和整体性负责，参加工程的设计联络会，对相关设计进行协调，提供设计技术交底。参加工程的设计审查，并按审查意见进行修改和补充。按业主企业标准(或按KKS编码原则)完成全厂编码工作(设计院负责自身设计范围内的编码，提供总的编码原则给各制造厂，并负责协调和汇总各制造厂设备的编码)。MIS系统和SIS系统的设计。参加施工过程中的检验和验收、参加分部和整套试运行、性能考核、竣工验收、达标验收、工程后评价。第5条勘察设计要求与依据勘察设计原则要求(1)设计方要充分借鉴国内外的先进设计理念，采用先进的设计手段和方法，对工程进行创新和优化设计，不断提高设计质量，合理、有效地降低工程造价；(2)勘察设计应以经济适用、安全可靠、满发稳发、节能减排、以人为本为原则；(3)勘察设计必须符合国家法律、法规及有关行业技术规范和标准的要求，优先采用成熟先进的技术、工艺和设备。对不适应电厂发展趋势尚未修改的部分现行标准、规范应在满足前两条的前提下有所突破、有所创新。勘察设计依据设计方所进行的勘察设计工作应符合以下文件或资料的要求：(1)国家相关的法律、法规，行业相关的规范、规程、规定和标准；(2)本合同；(3)业主资料；(4)政府部门的有关批准文件。设计方应采用国家和行业规定的技术标准进行勘察设计。如果国家与相关行业对项目某些设备或部件尚无规定技术标准，则应采用供应商提供的标准进行设计。如果业主要求设计方采用国外标准和规范进行设计的，则应无偿向设计方提供该标准或规范的外文本。如果国外标准和规范与国家或行业规定的标准和规范有冲突，设计方应向业主说明，若业主仍然要求设计方按该国外标准执行，设计方无须就因此导致的后果承担任何责任。设计咨询方（适用于根据有关规定设计方需聘请设计咨询单位的情况）设计方应聘请设计咨询方为其在合同项下的勘察设计工作提供技术支持和咨询服务，包括对设计方完成的设计文件出具审查意见等。设计咨询方技术支持和咨询服务的具体内容见设计方与设计咨询方所签署的设计咨询协议。设计方在设计过程中应对优化设计项目实施定期的统计、分析论证、汇总备案，并由监理负责定期组织复核、审查，并经业主确认。第6条现场服务设计方应按本合同附件6、7的要求向工程场地派驻设计总代表及其他设计人员。设计总代表应由设总、电气一次、土建结构等主要专业与设总资历相当且参与了本项目的勘察设计工作的人担任。设计总代表应具有中级以上职称。在本合同履行过程中，如果设计方需更换设计总代表，应事先取得业主的同意，被更换的设计总代表应在新的设计总代表到达工程场地后方可离开工程场地。在业主要求时，设计方应在接到业主通知后48小时内派遣相关设计工地代表到达工程场地，设计工地代表离开工程场地时必须征得业主的同意。设计方应按照招标文件和投标文件的现场服务人月数计划及安排派遣设计人员提供现场服务。（要求安排派遣设计人员提供现场服务。）设计方现场服务的人月数及人员素质必须满足项目需要，若设计方提供的现场服务人月数或双方原约定的人月数过低或人员不胜任工作使项目受到影响时，设计方应相应调增人月数或更换人员。在土建阶段，土建工地代表常驻，地质、总交等工地代表根据工程需要及时派遣；安装调试阶段，电气工地代表常驻，其他专业人员根据工程需要及时派遣；技术经济专业工地代表应从工程开工起至工程竣工结算完毕全过程参与。技术交底设计方应负责对业主及施工承包商进行设计技术交底。设计代表应负责解决施工中出现的有关设计问题，负责设计变更，参加隐蔽工程验收、调试，性能考核及各阶段竣工验收等工作。业主提供的方便业主应为提供现场服务的设计人员提供住宿、工作、交通、通讯等方便条件，但设计方应自行承担在使用前述便利条件过程中产生的费用（除基本办公空间的租赁费以外）。服务及人员管理设计方现场服务和设计人员的管理工作应符合有关工程质量管理体系文件的规定。第7条工期与设计文件的提交工期项目的计划建设工期为：12个月，设计工期应满足工程建设的需要。（此为估算工期，实际工期可能与上述工期存在偏差，待正式合同生效前确定）。可研（达到初步设计深度）工期为：签订合同后【201天内完成。施工图设计工期为：施工图设计工期必须满足委托方建设工期的分步进度和总体要求，项目开工之日应至少有一个月的施工图储备。竣工图设计工期为机组移交试生产后【601天内完成。设计方除需保证上述工期总要求外，还需确保所有的设计工作不影响业主每一阶段的设备采购、工程施工等工期。在合同签订后，受托方还应按照业主的要求，制定详细的设计计划供业主确认并执行。设计方应根据工程进度安排月设计计划，每月的25日前将下月的交图进度计划报业主。提交设计文件设计方应按照合同规定的份数及时间向业主提交有关设计文件（设计文件不包括国家、各部委和省（含直辖市）颁发的标准构配件图或产品图纸），设计文件的交付应满足项目总体进度的要求。业主要求设计方提前交付设计文件时，在不严重背离合理设计周期的情况下，设计方应予以同意。业主有权要求设计方提供超出合同规定份数的设计文件，但业主承担文件印制成本费用。在提交纸质文件和图纸的同时，设计方应向业主提交与文件和图纸内容相同的光盘二套，文字电子版必须按WORD格式提供，图纸电子版必须按CAD格式提供，设备材料清册用EXCEL编制（符合XX集团公司PMIS要求）。延期除本合同另有规定外，在发生以下情况时，设计方有权要求相应延长设计工期和推迟设计文件的提交时间：（1）业主未按合同的规定及时向设计方提供业主资料；（2）业主违反本合同下的其他义务，导致设计方的勘察设计工作受到阻碍。第8条审查与确认审查与确认业主将负责根据国家及行业的有关规定安排设计文件审查，并承担审查费用。设计方应参加业主组织的对设计文件的审查，并根据审查结论负责本合同规定范围内的设计文件的必要修改、调整和补充，重新提交确认。设计方不得要求因此延长工作周期（因业主原因造成的除外）。业主应就因非设计方原因造成的返工或修改，向设计方另行支付费用。不免除责任业主对设计文件的审查、确认、批准均不减轻或免除设计方依本合同应承担的任何责任。第9条合同价款与支付合同价款业主将就设计方按本合同提供的所有勘察设计工作（不包括额外工作），支付四期合同价为【320000】元（大写：叁拾贰万元整）的勘察设计费（简称“合同价款”，分项价格见合同附件1）。支付付款形式按期支付，应以电汇或汇票形式付款。每期项目的可研（达到初步设计深度）及以后阶段勘察设计费支付业主将按下述规定向设计方支付合同价款总额（含可研（达到初步设计深度）费、施工图设计费和竣工图编制费）的80%。每期项目的可研（达到初步设计深度）费：（1）在每期项目本合同执行后30天内，向设计方支付每期项目的可研（达到初步设计深度）费的20%作为预付款；（2）在每期项目的可研（达到初步设计深度）完成并通过审查后，支付可研（达到初步设计深度）费的60%。每期项目的施工图设计费：（1）在每期项目的施工图原则总图（司令图）设计完成并通过会审后，支付施工图设计费的20%；（2）在完成每期项目的施工图设计工作量的50%并通过监理方确认后，支付施工图设计费的20%；（3）在完成每期项目的全部施工图设计并通过监理方确认后，支付施工图设计费的40%。每期项目的竣工图编制费：在每期项目的竣工图编制完成并通过监理方确认后，支付竣图编制费的80%。每期项目的合同价款的20%作为对设计方勘察设计工作的考核费用，业主将在根据本合同第13条进行考核后支付剩余的该部分款项。设计方在收到每一笔款项时，均需向业主开具正规发票，业主审核无误后始有义务付款。报酬除非本合同另有规定，业主按本合同支付给设计方的合同价款和额外工作的费用（如有）应为设计方提供本合同项下勘察设计工作所应获得的唯一报酬。设计方或其人员在提供本合同项下设计工作过程中，不应为私利而接受任何与项目有关的佣金、回扣或其他费用。第10条知识产权和保密知识产权双方均应保护对方的知识产权，未经对方同意，任何一方均不得擅自修改、复制或向第三人转让因履行本合同而自对方取得的资料及文件或将上述资料或文件用于项目以外的目的。设计方应保证其向业主提供的设计文件或其他资料未侵犯第三方的专利权、商标权、著作权等知识产权，因设计方或其代表提供或指定的文件或资料导致任何专利权、商标权、著作权或其它知识产权受到侵犯时，设计方应负责处理由此引起的一切事务（包括进行相关的谈判、参与索赔程序等），并保证业主、其雇员、管理人员和承包商免于遭受由此产生的任何起诉、索赔、要求、损失、费用（包括可能发生的律师费）的损害。因设计方提供的设计文件或资料侵犯第三方的专利权、商标权、著作权等知识产权而导致业主遭受侵权索赔时，业主应立即就此向设计方发出书面通知，设计方在接到业主的书面通知后应自费并以业主的名义处理该索赔，包括为解决此类索赔而进行谈判、仲裁或诉讼。如果设计方在收到业主发出的上述通知后28天内未能通知业主其打算处理此类索赔或未按照其承诺处理索赔，业主可自行出面处理，由此产生的一切费用（包括业主需承担的赔偿责任）由设计方承担。保密双方对根据本合同从对方得到的所有资料和文件负有保密责任。未经提供方事先同意，任何一方均不得将该资料和文件透露给与项目无关的第三方。任何一方在经对方同意，将从对方所获得的有关资料或文件提供给与项目无关的第三方使用之前，应从该第三方获得书面的保密承诺，以保证资料被严格保密。任何一方如违反本条所述的保密责任，应承担一切由此引起的不利后果及相应的赔偿责任。无论本合同其他条款如何规定，双方根据10.2.1条所承担的保密责任的期限不应超过本合同终止或履行完毕后【三】年。第11条缺陷责任缺陷责任期本合同项下设计方提供勘察设计工作的缺陷责任期为工程相关部分的设计使用期限。在缺陷责任期内，因设计方原因给项目造成的任何缺陷，设计方应负责及时进行补救。因无法补救或补救不力使业主遭受损失时，设计方应承担赔偿责任，其赔偿最高限额为造成缺陷部分设计费的2倍。对于非设计方原因造成的项目缺陷，在业主要求时，设计方应负责协助业主进行处理，业主应向设计方另行支付费用。缺陷处理业主在缺陷责任期内发现任何其认为属设计方原因造成的项目缺陷后，应立即以书面形式通知设计方，说明此缺陷的性质并附上所有的证据，业主应给予设计方合理机会并提供相关条件以便于设计方检验缺陷或履行其在本款项下的义务。如果设计方未能在合理期限内对因其原因所造成的项目缺陷采取补救措施，业主可以自行进行此工作，由此产生的费用由设计方承担。第12条例外情况例外情况的种类本合同履行过程中，如果出现下列情况导致设计方无法正常履行勘察设计工作时，发现或遭受此类情况的一方应立即将此类情况书面通知另一方：(1)不可抗力事件；(2)法律变更；(3)政府行为。上述情况简称“例外情况”。该例外情况是本合同任何一方在缔结本合同时不能预见，并且对它的后果无法避免，也无法克服的事件。同时，该事件必须是阻止、阻碍或延迟并影响设计方履行本合同的直接原因。12.2例外情况的处理有关例外情况的通知中应当明确例外情况的性质、对设计方履行勘察设计工作的影响程度及其他相关事宜，并应在例外情况发生后48小时内向另一方发出。设计方从发出或收到通知时起，有权暂停相应的勘察设计工作。发生例外情况时，设计方应继续履行本合同范围未受影响的勘察设计工作并应采取所有合理措施以减少此类情况对业主造成的影响和损失。在例外情况消除后，设计方应立即通知业主并应尽快恢复履行本合同。业主在按上述12.2.1条发出或收到设计方的通知后，有权书面通知设计方延期履行或停止履行相应的勘察设计工作。如果业主要求设计方延期履行，则应在该书面通知中明确延期的时间及在该延期期间设计方应承担的减损义务和责任。如果发生本款所述的延期履行，业主应补偿设计方因此而发生的合理费用。如果业主要求设计方停止履行，则该部分设计工作将自勘察设计工作范围中减除，业主有权就该减除的勘察设计工作相应减少合同价款。第13条违约与考核违约责任业主和设计方都必须认真履行本合同的约定，除其他条款另有规定外，违约方将承担其相应的违约责任。因设计方原因造成其所提交的设计文件出现遗漏或错误的，设计方应及时负责修改或补充，并应承担由此引起的额外费用；因业主变更项目范围、条件或提交的资料错误，导致设计方返工时，业主应对设计方因此增加的额外工作量支付返工费。因设计方原因导致本合同提前终止的，设计方应赔偿业主因此而遭受的直接经济损失；因业主原因导致合同被提前终止的，业主应向设计方支付其在合同提前终止前应付未付的款项并补偿设计方因合同提前终止所遭受的直接经济损失。业主未按本合同规定及时向设计方支付合同价款的，应按所延误的每一天向设计方支付相当于该应付未付款项万分之二点五的违约金。因设计方原因导致迟交图纸违约，应按所延误的每一天向业主支付相应设计款项万分之五的违约金。施工图主要工程实物工程量超过初设概算工程量，扣除合同总价10%的勘察设计费，非设计原因引起投资额变化的，不在考核范围之内。因设计方原因，造成工程投产后的技术经济指标未能达到设计方所提交的设计文件中提出的相应技术经济指标（以初设审定的技术经济指标为依据），业主有权扣除不超过合同总价10%的勘察设计费。设计变更累计不得超过批准概算基本预备费的10%，如超出控制额度，按照超出金额的10%扣减设计费；单张单项设计变更单不得超过20万元，如有发生扣除合同总价5%的勘察设计费。设计错误定义为：造成工程返工、设备材料损坏和浪费的设计。因设计错误造成对招标人的损失，按照造成的直接损失金额扣减设计费。设计方保证半年生产期内不因设计方的责任造成非计划停机。否则业主有权扣除不超过合同总价5%的勘察设计费。设计方未经业主同意更换合同中承诺的设总及本工程各专业主设人员，业主有权对设计方考核，擅自更换设总扣10万元/人次，擅自更换主设人扣5万元/人次。如果设计方提供的现场服务的人月数、参加设备材料评标和技术谈判的人工数等未能达到本合同相关规定的要求或使工程项目受到影响，业主将根据实际人月（工）数扣减合同价款，但扣款总额不应高于合同总价的4%。考核办法为保护业主和设计方双方利益，按照风险共担、利益共享的原则进行考核。勘测设计费考核基数为合同总价；指标考核基数为投标保证值（特殊注明的除外）。可研（达到初步设计深度）应满足主要设备订货及施工图设计要求，由于设计深度不够等原因造成返工或出现原则性问题影响项目进度，扣减可研（达到初步设计深度）费的【10%-20%】；施工图设计阶段，提交的设计文件影响工程进度，经业主视具体情况，扣减施工图设计费的15%-10%】对于能够节约工程造价、缩短工期增加效益、降低生产运行成本和避免不安全因素等合理化建议和方案，工程技术指标优于审定的可研（达到初步设计深度）值，或设计获得国家级奖项，业主应给予不超过合同总价10%的奖励。设计费结算业主将对设计质量、技术经济指标、设计文件交付进度和服务情况进行考核，按照本13.2的规定进行奖励或罚款。不论其他条款如何规定，本合同的奖励或罚款总额不应超过合同价款总额的【20%】，但由于设计方的故意、重大过失或违反有关法律、法规、规范、规定所导致的损失赔偿不受此罚款上限的限制。第14条争议的解决友好协商本合同在履行过程中发生的任何争议，双方应首先通过友好协商解决，协商不成或一方不愿协商的则任何一方均可按本合同第14.2条的规定将争议提交仲裁解决。仲裁如争议无法通过友好协商解决，任何一方有权将争议提交XX市仲裁委员会按其当时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。继续履行在争议解决期间，除涉及争议的事项外，双方应继续履行本合同的其他条款。第15条合同的变更与终止合同的变更除双方另有约定外，在发生以下情形时双方应协商对合同进行变更：在合同执行期间，业主要求增加本合同规定的设计深度以外的工作、修改或增加设计工作范围及技术要求、调整工作进度。在本合同执行过程中发生以下情况，致使设计方无法按合同规定履行其义务：(1)国家或行业有关法规、政策和标准的修改；(2)由业主原因造成的额外设计工作。合同的终止除双方另有约定外，在以下情况发生时本合同可提前终止：非因设计方原因，业主书面通知设计方终止本合同。此时，设计方应在收到业主的终止通知后及时作出安排，并在10日内停止执行勘察设计工作。设计方在履行上述义务后有权根据第13.1条要求业主承担违约责任。业主在发生下列情况时，提前10天通知设计方终止本合同。在此情形下业主无须向设计方支付任何款项(合同终止前应付未付的款项除外)：(1)本合同生效后，设计方无正当理由而不履行本合同项下的义务，且在业主发出要求其履行义务的通知后的15天内，设计方未给予业主以满意的答复，也未进行任何补救措施；(2)由于设计方的原因导致项目建设实际进度迟于最终确定的进度计划，且此迟误超过30天的；(3)设计方严重违反本合同的其他规定。设计方在发生下列情况时，提前10天通知业主终止本合同。在此情形下业主应按13.1条的规定承担违约责任：(1)业主未向设计方支付本合同项下的任何到期应付款项持续超过30天，且在设计方发出要求其支付的通知后15天内，仍未进行支付；(2)业主违反本合同下的其他义务，导致设计方无法进行勘察设计工作持续超过60天。在发生下列情况时，本合同任何一方有权通知对方立即终止合同：(1)12.1条所述的例外情况持续时间超过120天。在发生此种类型的终止时，任何一方无需向对方承担赔偿责任，本合同另有规定时除外；（2）本合同任何一方发生破产、重组或停业整顿，或因其他原因导致其不能正常履行本合同项下的义务的。第16条其它合同生效生效条件：（适用于可研（达到初步设计深度）及以后阶段勘察设计合同）本合同在设计方收到业主发出的书面通知并经双方法定代表人或其授权代表签字，加盖双方公章后生效。合同有效期本合同从生效之日起，至工程建成移交生产，结清设计费止有效。合同明确或隐含规定在有效期满之后双方应继续承担的义务不受该期限的限制。转让未经对方同意（对方不能无理拒绝此种同意），任何一方不得将其在本合同项下的任何权利或义务全部或部分转让或授予他人。尽管有前述约定，业主仍可以为了工程建设的融资需要而将本合同转让给一个或多个贷款人而无须经设计方的同意。税费本合同双方各自承担国家现行税法所规定的与履行合同有关的所有税费。保险双方各自办理己方的人员、财产和设备保险，并自行承担相关保险费用。通讯地址任何一方在本合同项下向另一方发出的通知均应以书面形式通过专人送交、邮寄、传真或件发至以下地址：业主：XX风电有限责任公司地址：邮编：电话：传真：收件人：设计方：XX电力科学研究院地址：邮编：传真：电子邮箱：收件人：修改除合同另有规定外，对本合同的任何修订或修改均须以书面形式进行，且须有双方的法定代表人或其授权代表签字方能生效。继续有效本合同中有关缺陷责任、知识产权保护、终止、仲裁和保密等明示或默示在本合同终止后仍然有效的条款在本合同终止后继续有效。份数本合同正本一式二份，双方各执一份；副本八份，双方各执四份。合同双方已促使其法定代表人或