公路工程监理工程师《合同管理》试题六套doc

PAGE《合同管理》1单选题（10题题/10分）1、某承诺文件件超过要约规规定时间1天到达要约约人。按照邮邮寄文件收函函邮局戳记标标明的时间，受受要约人是在在要求的时间间内投邮，由由于邮局错投投而延误了到到达时间。对对此情况，该该承诺文件应应（）A．因迟到而自自然失效B．必须经要约约人发出接受受通知后才有有效C．必须经要约约人发出拒绝绝通知后才无无效D．因非受要约约人原因的迟迟到，要约人人必须接受该该承诺2、FIDICC施工合同条条件中规定的的缺陷通知期期，是指（）的期限A．合同签字日日至承包人提提交结清单日日B．开工日至工工程师颁发移移交证书日C．开工日至工工程师颁发履履约证书日D．移交证书确确认的竣工日日至办理履约约证书日3、工程师对已已经同意承包包人隐蔽的工工程部位施工工质量产生怀怀疑后，要求求承包人进行行剥露后的重重新检验。检检验结果表明明施工质量存存在缺陷，承承包人按工程程师的指示修修复后再次覆覆盖。此项事事件按照施工工合同的规定定，对增加的的施工成本和和延误的工期期处理应是（）A．工期顺延，施施工成本的增增加由承包人人承担B．工期不予顺顺延，施工成成本的增加由由承包人承担担C．顺延工期，补补偿剥露和重重新覆盖的成成本，修复缺缺陷成本由承承包人承担D．工期不予顺顺延，补偿剥剥露和重新覆覆盖的成本，修修复缺陷成本本由承包人承承担4、某项目设计计合同的价格格为500万元，设计计单位已接受受委托方支付付的定金，无无正当理由拒拒不履行合同同义务，则委委托方有权要要求设计单位位返还（）万元A．100B．150C．200D．2505、我国对经济济合同争议的的处理实行（）A．一裁两审制制B．或裁或审审制C．只许仲裁D．只许诉讼讼6、监理单位出出现失职行为为，按照监理理合同规定，业业主可（）A．发出中止合合同通知，令令监理合同即即行停止B．发出未履行行业务通知后后在第21天单方面终终止合同C．发出未履行行业务通知后后21天内未得到到满意答复，进进一步发出终终止合同通知知，在该终止止合同通知发发出后的第35天，监理合合同即行终止止D．首先发出未未履行义务通通知，21天内未能得得到满意答复复后，在第一一个通知发出出35天后发出终终止合同通知知，监理合同同即行终止7、FIDICC土木工程施施工合同条件件是由（）制定的A．国际咨询工工程师联合会会B．国际专业业工程师联合合会C．国际建筑师师联合会D．欧洲发展展基金会8、FIDICC土木工程施施工合同条件件按计价方式式属（）合同A．固定总价B．调值总价C．单价D．成本补偿偿9、施工中的费费用索赔出现现的原因是（）A．只限定事件件引起的补偿偿B．只限定当事事人违约而提提出的赔偿C．非自身的原原因，且实际际造成了损失失，应由对方方承担责任的的补偿或赔偿偿D．不包括因第第三者过错造造成的损失的的补偿或赔偿偿10、工程项目目承包单位投投标时，按规规定应提交下下列证明文件件（）A．只交验企业业法人营业执执照B．只交验企企业等级证书书C．企业法人营营业执照和企企业等级证书书DD．优良工程程证书多选题（40题题/40分）1、经济合同的的担保形式主主要有（）A．定金B．保证金C．抵押D．留置权E．保险F．预付款2、合同法律关关系的客体包包括（）A．行为B．限制流通通物C．禁止流通通物D．智力成果EE．完成一定定的工作3、监理招标文文件中，（）是财务建建议书的主要要内容A．执行监理任任务的计划表表B．承担监理理工作的人员员组成C．人员酬金报报价表D．要求监理理单位提供的的设备清单E．提供自备仪仪器设备的报报价表4、属于招标文文件主要内容容的是（）A．设计文件B．工程量清清单C．施工方案案D．投标书的编编制要求E．选用的主主要施工机械械5、有资格代理理招标的机构构应条件包括括（）A．必须是法人人组织B．不得与行行政机关有隶隶属关系C．有从事招标标代理义务的的场所D．有编制招招标文件的能能力E．有自己的评评标专家6、土木工程施施工合同条件件由（）组成A．通用条件B．专用条件C．投标书及及附件D．协议书E．合同条件F．协议条款款7、土木工程施施工合同通用用条件规定，属属于（）的情况，承承包商可以获获得工期展延延A．业主延误施施工现场移交交B．监理工程程师延误图纸纸移交C．不利施工的的自然条件或或障碍影响D．增加合同同外的施工项项目E．暂时停工8、FIDICC合同条件下下，如果承包包商有理由拒拒绝和指定分分包商签定合合同时，监理理工程师有权权采取的措施施是（）A．指定另一分分包商B．修改分包合合同条款C．发布“变更更”指令，安排排承包商自己己去完成该项项工作D．解除合同9、在FIDIIC土木工程施施工合同条件件中，（）属业主的的风险A．战争、动乱乱等B．工伤事故C．正常的恶劣劣天气D．设计不当造造成的损失和和破坏E．业主提前使使用永久工程程一部分造成成的损失和破破坏F．有经验承包包商无法预测测和防范的自自然力的作用用10、评标的条条件是（）A．投标单位技技术力量强B．标价合理、工工期适当C．有较好的信信誉D．有保证质量量和安全措施施、有保修期期内进行保修修的措施E．主要工种有有施工方案、大大型工程有施施工组织设计计，且先进合合理、切实可可行F．愿意让利11、合同成立立的有效条件件包括（）A．合同主体资资格合格B．内容合法法C．订立的形式式和程序合法法D．必须经过过鉴证公证E．必须经过主主管部门登记记批准F．必须经过过担保12、质押担保保一般是指权权利质押，主主要包括（）A．房屋及构筑筑物B．机器设备C．汇票、支支票、本票、债债券、存款单单、仓单、提提单D．依法可以以转让的股份份、股票E．依法可以以转让的商标标专用权、专专利权、著作作权中的财产产权F．依法可以以质押的其他他权利13、合同标的的是双方当事事人权利义务务所指向的对对象，一般包包括（）A．建筑物B．．工资表C．劳务行为D．建设资金E．工程量F．构筑物14、被代理人人的主要权利利有（）A．代理人按照照代理权限自自主进行代理理活动B．要求代理理人移交代理理活动所产生生的法律后果果C．要求代理理人代为清偿偿自己的债务务D．要求代理理人报告完成成代理事务的的情况E．代理人不不履行职责而而给被代理人人造成损害时时要求赔偿15、按照担保保法的规定，可可以由第三者者出面替当事事人担保的方方式有（）A．保证B．抵抵押C．质押D．留置E．定金16、属于经济济合同主要条条款的是（）A．标的B．价价款C．质量D．签证条款E．违约责任F．仲裁条款款17、无效经济济合同的财产产后果，可按按（）A．追究违约金金B．返还财产C．赔偿损失D．追究处罚罚金E．追缴财产产18、当事人申申请仲裁应当当具备的条件件是（）A．有仲裁协议议B．熟悉仲裁裁规则C．有具体的的仲裁请求和和事实、理由由D．自己认为为能够胜诉E．属于仲裁裁委员会受案案范围19、经济合同同法是指（）相互之间间，为实现一一定经济目的的，明确相互互权利义务而而订立的协议议A．具有平等民民事主体的法法人B．其他经济济组织C．公民D．农民E．个体工商商户F．农村承包包经营户20、属于下列列情况之一，即即（）为无效经经济合同，是是国家法律不不承认其效力力的合同A．没有经过上上级主管部门门审批B．主体不合合格C．没有经工工商局鉴证D．内容不合合法E．没有经公公证处公证F．无效代理理21、免除违约约责任的条款款有（）A．对方过错BB．国家计划划调整C．自然灾害D．货物的自自然损耗E．合同涉及及的第三人违违约所造成的的债务人违约约22、仲裁协议议包括如下（）内容A．请求仲裁的的意思表示B．不向法院院起诉的承诺诺C．仲裁事项D．双方争议议的解决方式式E．所选定的的仲裁委员会会F．争议调解解人23、标底价格格由（）组成A．成本B．利利润C．税金D．直接费E．间接费24、施工招标标时，下列情情况（）属于废标标A．投标书未密密封B．投标书逾逾期到达C．投标单位位未参加开标标会D．投标书未未按规定格式式填写E．投标单位位提送标书后后发觉有误，在在截止日期前前补充函件的的25、建设行政政主管部门对对招标过程的的监督工作包包括（）A．批准招标申申请B．审核招标标文件C．负责编制制标底D．参加开标标会议E．监督评标标过程26、下列哪些些属编制标底底应遵循的原原则（）A．一个工程只只能编制一个个标底B．标底应考考虑价格变动动因素C．根据设计计文件、招标标文件、标准准、定额等编编制标底D．标底价格格应与投标者者协商确定27、工程招标标时，可能造造成招标失败败的原因有（）A．投标单位不不足法定数B．部分投标标者未出席开开标会C．各投标者者报价均不合合理D．决标前发发现标底有某某些漏误28、施工招标标划分合同工工作范围时，应应考虑的影响响因素包括（）A．有利于本地地区的承包商商B．有利于本本系统的承包包商C．施工内容容的专业要求求D．避免施工工现场的交叉叉干扰E．对项目建建设总投资的的影响29、选择招标标方式时主要要考虑因素包包括（）A．工程项目的的特点B．图纸和技技术资料的准准备情况C．招标单位位的管理能力力D．业主与某某一施工单位位的关系E．施工的专专业技术特点点30、应由监理理工程师签发发的文件包括括（）A．临时支付证证书B．竣工结算算支付证书C．最终报表D．最终支付付证书E．结清单31、分包商应应立即执行的的变更指令包包括（）的书面指指令A．业主直接送送达B．工程师直直接送达C．工程师代代表直接送达达D．承包商代代表直接送达达E．经承包商商代表确认工工程师发布32、调整合同同价格时依据据的“有效合同价”，是扣除了了（）后的合同同价格A．暂定金额BB．记日工费C．因物价因因素调整的费费用D．预付款E．保留金33、FIDIIC通用条件规规定，颁发“解除缺陷责责任书”后，合同对对双方仍能有有效，工程师师可要求承包包人完成（）方面的义义务A．财务B．施施工C．修补缺陷D．管理34、按照FIIDIC条款，下列列事件出现后后，承包商有有权延长工期期（）A．监理工程师师延发图纸影影响了施工进进度B．分包商违违约C．非承包商商责任的暂时时停工D．承包商负负责的风险发发生导致工期期延长35、政府行政政主管部门对对招标投标的的管理包括（）等工作A．批准招标BB．查处假招招标行为C．指定招标标代理机构D．核查招标标文件并备案案E．追查在评评标委员会推推荐中标人名名单外确定中中标人行为的的责任36、进行施工工招标应满足足的条件包括括（）A．工程已批准准立项B．有能满足施施工需要的技技术资料和图图纸C．已选择了监监理单位D．建设资金来来源已落实E．建设用地的的征用工作已已完成37、开标时，投投标书（），招标人人应在公正员员监督下，当当场宣布为废废标A．未密封B．无单位和法法定代表人或或其委托的代代理人印鉴C．未按规定格格式填写D．内容不全、字字迹辨认不清清E．同标底吻合合F．与标底相差差甚远38、按照FIIDIC合同条件的的规定，在（）期限内承承包商都有权权提出索赔A．合同签字日日到发布开工工令日B．开工令日到到颁发工程移移交证书日C．颁发工程移移交证书日到到颁发解除缺缺陷责任证书书日D．颁发解除缺缺陷责任证书书日到结清单单生效日E．结清单生生效日之后到到提出合同争争议日39、承包商的的索赔要求成成立必须同时时具备（）A．与合同相比比较已经造成成了实际的额额外费用增加加或工期损失失B．造成了费用用增加或工期期损失的原因因不是承包商商的过失C．按合同规定定不应由承包包商承担的风风险D．承包商在事事件发生后的的规定时间提提出了书面索索赔意向通知知E．承包商提供供的证据足以以支持自己的的主张40、索赔证据据的基本要求求是（）A．索赔证据必必须具备真实实性B．索赔证据必必须具备全面面性C．索赔证据必必须具备特定定条件D．索赔证据必必须具备及时时性E．索赔证据必必须具备直观观性F．索赔证据必必须具备逻辑辑性判断题（10题题/10分）1、保证合同的的当事人是权权利人和义务务人（）2、投保了“建建筑工程一切切险”的工程建设设项目，可获获得保险公司司赔偿的受损损失原因包括括地震、盗窃窃和设计错误误等（）3、根据《经济济合同法》的的规定，经济济合同不包括括技术合同（）4、对招投标活活动的监督管管理是建设行行政主管部门门的职责（）5、编制标底应应根据设计文文件、投标文文件、标准、定定额等（）6、建设单位应应根据承包单单位的投标报报价与承包单单位协商确定定中标价格（）7、在评标过程程中，将报价价外的其他因因素折算为货货币价值，并并加减到承包包商的报价中中，这是评标标价法评标（）8、《公路工程程施工监理合合同范本》规规定业主经与与监理单位协协商后方可要要求监理单位位更换不称职职的监理人员员（）9、按照FIDDIC条款，因特特殊风险而终终止合同时，承承包商有权得得到因终止合合同后给承包包商带来的损损失（）10、FIDIIC合同条件规规定，由于工工程变更，该该项目实施的的实际工程量量超过或小于于工程量表中中所注明工程程量的25%以上时，才才考虑费率和和价格的变动动（）简答题（5题//20分）1、审查经济合合同是否有效效，应当注意意审查哪些方方面？2、简述建设工工程公开招标标程序？3、监理工程师师接到承包人人提交的索赔赔通知后，监监理工程师应应做哪些工作作？4、《招投标法法》规定，哪哪些工程建设设项目必须进进行招投标？？5、根据《合同同法》的规定定，合同一般般应包括那些些条款？综合分析题（22题/20分）1、某高速公路路项目，承包包商为了避免免今后可能支支付延误赔偿偿金的风险。要要求将路基的的完工时间延延长6个星期，承承包商的理由由如下：（1）特别严重重的降雨；（2）现场劳务务不足；（3）业主在原原工地现场之之外的另一地地方追加了一一项额外工作作；（4）无法遇见见的恶劣土质质条件。使路路基施工难度度加大；（5）施工场地地使用权提供供延误；（6）工程款不不到位。问题1）监监理工程师认认为以上哪些些原因引起的的延误是非承承包商承担风风险的延误，可可批准延长工工期。2）哪些是业主主的责任，监监理工程师该该如何处理？？2、对某项工程程的施工，业业主通过公开开招标的方式式选定了承包包商。签定合合同时，业主主为了约束承承包商能保证证工程质量，要要求承包商支支付了20万元定金。业业主与承包商商双方施工合合同中对工程程预付款、工工程质量、工工程价款、工工期和违约责责任等都作了了具体约定。施工合同履行时时，在基础工工程施工中碰碰到地下有大大量文物，使使整个工程停停工10天；主体工工程施工中由由于施工机械械出现故障，使使进度计划中中关键线路上上的部分工作作停工15天。两次停停工承包商都都及时提出了了工期索赔申申请，并提供供了施工记录录。问题：1）招标标时对承包商商的资质审查查的内容有哪哪些？2）定金与预付付款有何区别别？3）监理工程师师判定承包商商索赔成立的的条件是什么么？4）监理工程师师对两次索赔赔申请应如何何处理？《合同管理》11答案一、单选题（110题/10分）1、C2、D3、B4、C5、B6、D7、A8、C9、C10、C二、多选题（440题/40分）1、ABCCD2、ABDDE3、CDEE4、ABDD5、BCDDE6、ABCCD7、ABCCD8、ABCC9、ADEEF10、BCDDE111、ABCC12、CDEEF13、ACD14、BDEE115、ABCC116、ABCCE17、BCE18、ACEE119、ABEEF220、BDFF21、ACD22、ACEE223、ABCCDE224、ABCCD25、ABDE26、ABCC227、AC228、CDEE29、ABCE30、ABDD331、DE332、ABCC33、AD334、AB35、BDEE36、ABDDE37、ABCD338、ABCCD39、ABCCD40、ABCCD三、判断题（110题/10分）1、×2、××3、√4、√5、√6、×7、√√8、×9、×10、√四、简答题（55题/20分）1、答：审查经经济合同是否否有效，主要要应从以下四四个方面进行行审查：1）、合同的主主体是否有合合法资格；2）合同内容容是否违反法法律：3）当事人意意见表示是否否真实；合同同是否按照法法定形式和程程序签定2、答：建设工工程公开招标标大致可分为为三个阶段：：1）招标准备阶阶段，主要工工作包括选择择招标方式；；办理招标备备案；编制招招标有关文件件。2）招标阶段段，主要工作作包括发布招招标广告；进进行资格预审审；出售招标标文件；组织织现场考察；；解答投标人人的质疑。3）决标成交交阶段，主要要工作包括开开标；评标和和定标。3、答：及时检检查承包人的的施工现场同同期记录；审审查承包人的的施工是否受受到延误；核核对承包人是是否增加了施施工成本；分分析索赔事件件的合同责任任。4、答：1）大大型基础设施施、公用事业业等关系社会会公共利益、公公众安全的项项目；2）全部或者者部分使用国国有资金或者者国家融资的的项目；3）使用国际际组织或者外外国政府贷款款、援助资金金的项目；4）法律或者者国务院规定定的其他项目目。5、答：1）当当事人的名称称或者姓名和和住所；2）标的；3）数量；4）质量；5）价款或者者报酬；6）履约期限限、地点和方方式；7）违约责任任；8）解决争议议的方法。五、综合分析题题（2题/20分）1、答：一）上上述1、3、4、5、6种原因引起起的延误是非非承包商承担担风险的延误误，可批准延延长工期。二）上述原因中中3、5、6属于业主的的责任，监理理工程师对这这些问题的处处理，对3可要求业主主适当增加工工程款或者适适当延长工期期；对5要求业主按按场地使用权权提供延误时时间顺延工期期；对6要求业主按按合同规定准准时拨付工程程款。2、答：1）对对承包商资质质审查的内容容有：企业营营业执照和资资质证书、人人员素质、设设备和技术能能力、财务状状况、工程经经验、企业信信誉等。2）定金与预付付款的区别：：①目的不同，定定金的目的是是为了证明合合同的成立和和确保合同的的履行；而预预付款是为了了解决承包商商在工程准备备和材料准备备的资金问题题。②性质不同，定定金是担保形形式，是法律律行为；而预预付款是一种种惯例，是约约定俗成的习习惯，不是法法律行为。③处理不同，定定金视合同履履行情况有不不同的法律后后果；预付款款在工程进度度款中按比例例扣还。3）监理工程师师判定承包商商索赔成立的的条件：①承包商受到到了实际损失失或损害；②损失不是因因承包商的过过错造成；③损害也不是是承包商应承承担的风险造造成；④承包商在规规定的索赔时时限内提出索索赔申请。4）对第一次索索赔：①判定索赔成成立，这是因因为遇到文物物停工应视为为业主的风险险，不属于承承包商的责任任，工期索赔赔理由成立；；承包商及时时提供了证据据资料和索赔赔申请。②监理工程师师根据监理记记录核实延误误天数。③监理工程师师签发工期变变更指令。对第二次索赔：：①判定索赔不不成立，因为为施工机械故故障造成工期期延误承包商商自己的责任任，索赔无理理由。②监理工程师师应在索赔申申请后10天内作出答答复，表示索索赔不成立。《合同管理》22单选题（10题题/10分）1、按照法律规规定，（）不能成为为建筑施工合合同的担保人人A．建设主管部部门B．建筑公司C．银行D．贸易公司司2、经济法律关关系由（）三要素组组成A．主体、客体体、内容B．当事人、经经济行为、经经济利益C．法人、经经济合同、经经济责任D．经济管理理、经济协作作、经济责任任3、经济合同担担保常采用定定金、保证、抵抵押、质押和和留置权五种种形式。下列列说法正确的的有（）A．预付款是定定金的形式之之一B．保证人可以以是合同当事事人一方，也也可以是第三三人C．抵押人可以以是合同当事事人一方，也也可以是第三三人D．留置物的所所有人必须是是债务人4、无效经济合合同的确认权权属于（）A．法院或仲裁裁机关B．法院C．工商局D．建设管理理部门5、经济合同的的核心是（），它是当当事人双方权权利和义务的的焦点A．价款B．违约责任C．标的D．履行期限限6、招标文件中中的工程量清清单是（）A．投标单位计计算标价的依依据B．竣工结算算的依据C．准确的工程程量D．总价承包包时的工程量量7、工程建设监监理招标的宗宗旨是对监理理单位（）的选择A．报价B．能力C．资历信誉D．规模和经经济实力8、招标单位在在评标委员会会中人员不得得超过三分之之一，其他人人员应来自（）A．参与竟争的的投标人B．招标单位位的董事会C．上级行政政主管部门D．省、市政政府部门提供供的专家名册册9、FIDICC合同条件下下，当业主与与承包商发生生合同争议时时，首先（）A．由工程师对对争议事项作作出决定B．双方友好好协商C．申请仲裁D．提起诉讼讼10、根据FIIDIC条款，监理理工程师越权权下达了对某某项工作的指指令后，承包包商执行了，可可能会出现（）A．承包商无权权得到该项工工作的付款B．承包商是否否能得到该项项工作的付款款由业主决定定C．业主给予承承包商一定的的补偿D．承包商有权权得到该项工工作的付款多选题（40题题/40分）1、合同标的是是双方当事人人权利义务所所指的对象，一一般包括（）A．建筑物B．工资表C．劳务行为D．建设资金E．工程量F．构筑物2、代理人接受受委托与第三三方签定经济济合同过程中中，应（）A．以自己的名名义签定合同同B．与第三方商商签过程中独独立地表示自自己的意志C．在授权范围围内单独与第第三方谈判合合同D．在与第三方方签定的合同同内规定代理理人的权利和和义务E．在合同内约约定委托人和和第三方的权权利义务3、法人的行为为能力由（）行使A．法定代表人人B．法人代表C．法人领导导机构D．厂长、经理理E．董事会4、采用质押方方式作为合同同担保时，主主要特点表现现为（）A．担保财产需需转移给债权权人B．担保财产不不需转移给债债权人C．担保财产在在担保期内债债权人仍可使使用D．担保财产在在担保期内债债权人无权使使用E．不履行债务务时，债权人人可依法处置置担保财产5、有资格代理理招标的机构构应满足的条条件包括（）A．必须是法人人组织B．不得与行行政机关有隶隶属关系C．有从事招标标代理义务的的场所D．有编制招招标文件的能能力E．有自己的评评标专家库6、建设行政主主管部门对招招标过程的监监督工作包括括（）A．批准招标申申请B．审核招标标文件C．负责编制标标底D．参加开标标会议E．监督评标过过程7、监理招标评评审投标书中中的实施监理理工作计划时时，主要比较较（）等方面内内容A．监理工作目目标设置的合合理性B．项目监理班班子组织机构构的完备性C．工作计划的的可行性D．承诺保证提提前竣工时间间的长短E．提交的方案案是否有创新新性8、进行施工招招标应满足的的条件包括（）A．工程已批准准立项B．有能满足施施工需要的技技术资料和图图纸C．已选择了监监理单位D．建设资金来来源已落实E．建设用地的的征用工作已已完成9、开标时，投投标书（），招标人人应在公正员员监督下，当当场宣布为废废标A．未密封B．无单位和法法定代表人或或其委托的代代理人印鉴C．未按规定格格式填写D．内容不全、字字迹辨认不清清E．同标底吻合合F．与标底相差差甚远10、按照FIIDIC合同条件的的规定，在（）期限内承承包商都有权权提出索赔A．合同签字日日到发布开工工令日B．开工令日到到颁发工程移移交证书日C．颁发工程移移交证书日到到颁发解除缺缺陷责任证书书日D．颁发解除缺缺陷责任证书书日到结清单单生效日E．结清单生生效日之后到到提出合同争争议日11、承包商的的索赔要求成成立必须同时时具备（）A．与合同相比比较已经造成成了实际的额额外费用增加加或工期损失失B．造成了费用用增加或工期期损失的原因因不是承包商商的过失C．按合同规定定不应由承包包商承担的风风险D．承包商在事事件发生后的的规定时间提提出了书面索索赔意向通知知E．承包商提供供的证据足以以支持自己的的主张12、索赔证据据的基本要求求是（）A．索赔证据必必须具备真实实性B．索赔证据必必须具备全面面性C．索赔证据必必须具备特定定条件D．索赔证据必必须具备及时时性E．索赔证据必必须具备直观观性F．索赔证据必必须具备逻辑辑性13、经济合同同的担保形式式主要有（）A．定金B．保证金C．抵押D．留置权E．保险F．预付款14、合同法律律关系的客体体包括（）A．行为B．限制流通通物C．禁止流通通物D．智力成果EE．完成一定定的工作15、监理招标标文件中，（）是财务建建议书的主要要内容A．执行监理任任务的计划表表B．承担监理理工作的人员员组成C．人员酬金报报价表D．要求监理理单位提供的的设备清单E．提供自备仪仪器设备的报报价表16、属于招标标文件主要内内容的是（）A．设计文件B．工程量清清单C．施工方案案D．投标书的编编制要求E．选用的主主要施工机械械17、下列合同同中，属于主主合同的是（）A．施工承包合合同B．施工分包包合同C．担保合同DD．监理合同同E．工程保险合合同18、土木工程程施工合同条条件由（）组成A．通用条件B．专用条件C．投标书及及附件D．协议书E．合同条件F．协议条款款19、土木工程程施工合同通通用条件规定定，属于（）的情况，承承包商可以获获得工期展延延A．业主延误施施工现场移交交B．监理工程程师延误图纸纸移交C．不利施工的的自然条件或或障碍影响D．增加合同同外的施工项项目E．暂时停工20、FIDIIC合同条件下下，如果承包包商有理由拒拒绝和指定分分包商签定合合同时，监理理工程师有权权采取的措施施是（）A．指定另一分分包商B．修改分包合合同条款C．发布“变更更”指令，安排排承包商自己己去完成该项项工作D．解除合同21、在FIDDIC土木工程施施工合同条件件中，（）属业主的的风险A．战争、动乱乱等B．工伤事故C．正常的恶劣劣天气D．设计不当造造成的损失和和破坏E．业主提前使使用永久工程程一部分造成成的损失和破破坏F．有经验承包包商无法预测测和防范的自自然力的作用用22、评标的条条件是（）A．投标单位技技术力量强B．标价合理、工工期适当C．有较好的信信誉D．有保证质量量和安全措施施、有保修期期内进行保修修的措施E．主要工种有有施工方案、大大型工程有施施工组织设计计，且先进合合理、切实可可行F．愿意让利23、合同成立立的有效条件件包括（）A．合同主体资资格合格B．内容合法法C．订立的形式式和程序合法法D．必须经过过鉴证公证E．必须经过主主管部门登记记批准F．必须经过过担保24、质押担保保一般是指权权利质押，主主要包括（）A．房屋及构筑筑物B．机器设备C．汇票、支支票、本票、债债券、存款单单、仓单、提提单D．依法可以以转让的股份份、股票E．依法可以以转让的商标标专用权、专专利权、著作作权中的财产产权F．依法可以以质押的其他他权利25、合同标的的是双方当事事人权利义务务所指向的对对象，一般包包括（）A．建筑物B．．工资表C．劳务行为D．建设资金E．工程量F．构筑物26、被代理人人的主要权利利有（）A．代理人按照照代理权限自自主进行代理理活动B．要求代理理人移交代理理活动所产生生的法律后果果C．要求代理理人代为清偿偿自己的债务务D．要求代理理人报告完成成代理事务的的情况E．代理人不不履行职责而而给被代理人人造成损害时时要求赔偿27、按照担保保法的规定，可可以由第三者者出面替当事事人担保的方方式有（）A．保证B．抵抵押C．质押D．留置E．定金28、属于经济济合同主要条条款的是（）A．标的B．价价款C．质量D．签证条款E．违约责任F．仲裁条款款29、无效经济济合同的财产产后果，可按按（）A．追究违约金金B．返还财产C．赔偿损失D．追究处罚罚金E．追缴财产产30、当事人申申请仲裁应当当具备的条件件是（）A．有仲裁协议议B．熟悉仲裁裁规则C．有具体的的仲裁请求和和事实、理由由D．自己认为为能够胜诉E．属于仲裁裁委员会受案案范围31、经济合同同法是指（）相互之间间，为实现一一定经济目的的，明确相互互权利义务而而订立的协议议具有平等民事主主体的法人B．其他经济济组织C．公民D．农民EE．个体工商商户F．农村承包包经营户32、属于下列列情况之一，即即（）为无效经经济合同，是是国家法律不不承认其效力力的合同A．没有经过上上级主管部门门审批B．主体不合合格C．没有经工工商局鉴证D．内容不合合法E．没有经公公证处公证F．无效代理理33、免除违约约责任的条款款有（）A．对方过错BB．国家计划划调整C．自然灾害D．货物的自自然损耗E．合同涉及及的第三人违违约所造成的的债务人违约约34、仲裁协议议包括如下（）内容A．请求仲裁的的意思表示B．不向法院院起诉的承诺诺C．仲裁事项D．双方争议议的解决方式式E．所选定的的仲裁委员会会F．争议调解解人35、标底价格格由（）组成A．成本B．利利润C．税金D．直接费E．间接费36、施工招标标时，下列情情况（）属于废标标A．投标书未密密封B．投标书逾逾期到达C．投标单位位未参加开标标会D．投标书未未按规定格式式填写E．投标单位位提送标书后后发觉有误，在在截止日期前前补充函件的的37、建设行政政主管部门对对招标过程的的监督工作包包括（）A．批准招标申申请B．审核招标标文件C．负责编制制标底D．参加开标标会议E．监督评标标过程38、下列哪些些属编制标底底应遵循的原原则（）A．一个工程只只能编制一个个标底B．标底应考考虑价格变动动因素C．根据设计计文件、招标标文件、标准准、定额等编编制标底D．标底价格格应与投标者者协商确定39、工程招标标时，可能造造成招标失败败的原因有（）A．投标单位不不足法定数B．部分投标标者未出席开开标会C．各投标者者报价均不合合理D．决标前发发现标底有某某些漏误40、施工招标标划分合同工工作范围时，应应考虑的影响响因素包括（）A．有利于本地地区的承包商商B．有利于本本系统的承包包商C．施工内容容的专业要求求D．避免施工工现场的交叉叉干扰E．对项目建建设总投资的的影响判断题（10题题/10分）1、施工招标的的招标广告属属于要约（）2、被仲裁机构构裁定为可撤撤消的合同，自自裁定之日起起，合同不再再具备法律效效率（）3、保证合同的的当事人是债债权人和保证证人（）4、对招投标活活动的监督管管理是建设行行政主管部门门的职责（）5、编制标底应应根据设计文文件、投标文文件、标准、定定额等（）6、根据“担保保法‘的规定，医医院、学校不不能作为保证证合同的担保保人（）7、在法律上，把把订立经济合合同的全过程程划分为协商商和签约两个个阶段（）8、当递交最终终报表之后，承承包商根据合合同进行索赔赔的权力终止止了（）9、业主指定的的分包商，在在施工中受到到非自己应承承担责任原因因事件的干扰扰而受到损害害时，他应向向监理工程师师提交索赔报报告（）10、在索赔事事件发生后的的28天内，承包包商必须向监监理工程师提提出书面的索索赔意向通知知书，否则就就丧失了索赔赔的权利（）简答题（5题//20分）1、简述合同法法律关系三要要素？2、承担违约责责任有哪些方方式？3、解决合同争争议的方法有有哪些？4、《招投标法法》对招标人人的能力有何何要求？5、根据FIDDIC条款，组成成合同的文件件有哪些？综合分析题（22题/20分）1、某高速公路路项目利用世世行贷款修建建，施工合同同采用FIDIC合同条件，业业主委托监理理单位进行施施工阶段监理理。该工程在在施工过程中中，陆续发生生了如下索赔赔事件（索赔赔工期和费用用数据均符合合实际）：（一）施工期间间，承包方发发现施工图纸纸有误，需设设计单位修改改，由于图纸纸修改造成停停工20天。承包方方提出工期延延期20天与费用补补偿2万元的要求求。（二）施工期间间因下雨，为为保证路基工工程填筑质量量，总监理工工程师下达了了暂时停工令令，共停工10天，其中连连续4天出现低于于工程所在地地雨季平均降降雨量的雨天天气候和连续续6天出现50年一遇特大大暴雨。承包包方提出工期期延期10天与费用补补偿2万元的要求求。（三）施工过程程中，现场周周围居民称承承包方施工噪噪音对他们造造成干扰，阻阻止承包方的的混凝土浇筑筑工作。承包包方提出工期期延期5天与费用补补偿1万元的要求求。问题：针对承包包方提出的上上述索赔要求求，监理工程程师应如何签签署意见？2、某工程项目目业主委托了了一监理单位位进行监理，在在委托监理任任务前，业主主与施工单位位已经签定了了施工合同。监监理单位在执执行合同中陆陆续遇到一些些问题需要进进行处理，若若你作为监理理工程师，对对遇到的下列列问题，请提提出处理意见见。（一）在施工招招标文件中，按按工期定额计计算，工期为为550天。但在施施工合同中，开开工日期为1997年12月15日，竣工日日期为1999年7月20日，日历天天数为581天，请问监监理的工期目目标应为多少少天？为什么么？施工合合同规定，业业主给施工单单位提供图纸纸7套，施工单单位在施工中中要求业主再再提供3套图纸，施施工图纸的费费用由谁来支支付？（二）在基槽开开挖土方完成成后，施工单单位未按施工工组织设计对对基槽四周进进行围栏防护护，业主代表表进入施工现现场不慎掉入入基坑摔伤，由由此发生的医医疗费用由谁谁支付，为什什么？在结构施工中，施施工单位需要要在夜间浇筑筑混凝土，经经业主同意并并办理了有关关手续。按地地方政府规定定，在晚上11点以后一般般不得施工，若若有特殊需要要需给附近居居民补贴，该该项费用应由由谁来支付？？《合同管理》22答案一、单选题（110题/10分）1、A2、A3、C4、A5、C6、A77、B8、D9、A100、D二、多选题（440题/40分）1、ACDD2、BCEE3、AC4、ADEE5、BCDDE6、ABDDE7、ABCCE8、ABDDE9、ABCCD10、ABCCD11、ABCD12、ABCCD13、ABCCD14、ABDDE155、CDEE16、ABD17、AD118、ABCCD19、ABCCD20、ABCC21、ADEF22、BCDDE223、ABCC24、CDEEF25、ACD26、BDEE227、ABCC228、ABCCE29、BCE30、ACEE331、ABEEF332、BDFF33、ACD34、ACEE335、ABCCDE336、ABCCD37、ABDE38、ABCC339、AC330、CDEE三、判断题（110题/10分）1、×22、×3、√4、√5、√6、√7、×8、√9、×10、√四、简答题（55题/20分）1、答：合同法法律关系包括括合同法律关关系主体、合合同法律关系系客体、合同同法律关系内内容三个要素素。合同法律律关系主体是是参加合同法法律关系，享享有相应权利利、承担相应应义务的当事事人，可以是是自然人、法法人、其他组组织；合同法法律关系客体体是指合同法法律关系主体体享有的权利利和承担的义义务所共同指指向的对象，主主要包括物、行行为、智力成成果；合同法法律关系内容容是指合同约约定和法律规规定的权利和和义务。2、答：承担违违约责任的方方式主要有：：继续履行、采采取补救措施施、赔偿损失失、支付违约约金、定金罚罚则3、答：合同争争议的解决方方式有和解、调调解、仲裁和和诉讼四种。其其中和解和调调解的结果没没有强制执行行的法律效力力，要靠当事事人的自觉履履行，4、答：①有与与招标工作相相适应的经济济、法律咨询询和技术管理理人员；②有组织编制制招标文件的的能力；③有审查投标标单位资质的的能力；④有组织开标标、评标、定定标的能力。5、答：按照优优先支配地位位次序，组成成合同的文件件有：①合同协议书书及附件；②中标通知书③投标书及投投标书附录；；④合同专用条条款及数据表表；⑤合同通用条条款；⑥技术规范；⑦图纸；⑧标价的工程程量清单；⑨投标书附表表；⑩构成合同的的其他文件。五、综合分析题题（2题/20分）1、答：（一）这这是非承包方方原因造成的的，故监理工工程师应批准准工期补偿和和费用补偿。（二）由于异常常恶劣气候造造成的6天停工是承承包方不可预预见的，应签签证给予工期期补偿6天，而不应应给予费用补补偿。对于低低于雨季正常常雨量造成的的4天停工是承承包方应该预预见的，故不不应签证给予予工期补偿和和费用补偿。（三）这是承包包方自身原因因造成的，故故不应给予工工期补偿和费费用补偿。2、答：（一）按按照合同文件件的解释顺序序，协议条款款与招标文件件在内容上有有矛盾时，应应以协议条款款为准。故监监理的工期目目标为581天。合同规定业主提提供7套图纸，施施工单位再要要3套图纸，超超出合同规定定，故增加的的图纸费用应应由施工单位位支付。（二）在基槽开开挖土方后，在在四周设置围围栏，按合同同文件规定是是施工单位的的责任。未设设围栏而发生生人员摔伤事事故，所发生生的医疗费用用应由施工单单位支付。夜间施工已经业业主同意，并并办理了有关关手续后应由由业主承担有有关费用。《合同管理》试试题3一、单项选择题题：（每题1分，共10分）1、FIDICC条款中对合合同拥有解释释权的是（）。A、承包商B、业主C、第三方D、监理2、世行贷款公公路项目主要要采用（）A、单价合同B、总价合同C、成本加酬金金合同D、设计施工工总承包合同同3、承包人独自自参与的保险险，按FIDIC条件应该是是（）。A、人人身伤亡险B、承包人装装备险C、工程一切险险D、第三方责责任险4、业主在得到到承包人动员员预付款保函函后，支付动动员预付款的的最长时间不不得超过（）。A、114天B、7天C、21天D、28天5、赔偿损失，作作为违约责任任的方式之一一，是指违约约方不履行合合同或不完全全履行合同时时依法或根据据合同的规定定赔偿对方当当事人所受损损失的责任。从从性质上讲，违违约赔偿损失失实际上是（）。A、对违约方的的一种惩罚B、对守约方方的一种补偿偿C、对违约方履履约的一种要要求D、对违约方方的一种经济济制裁6、工程项目不不允许采取的的招标方式是是（）A、公开招标B、邀请招标C、议标D、竞争性招招标7、《工程变更更令》由（）下达。A、业业主B、工程师C、现场监理D、上级主管管部门8、《合同法》规规定，建设工工程合同中没没有规定的，适适用（）的有关规规定。A、委委托合同B、技术合同C、承揽合同D、买卖合同同9、颁发有关整整个工程的移移交证书之后后（）天之内，承承包人应向工工程师呈交一一份竣工报表表。A、84天BB、65天C、56天D、21天10、建设工程程合同是一种种（）。A、双务合同B、有偿合同C、诺成合同D、要物合同同二、多项选择；；（每题1分，共计40分）1、要约邀请的的主要形式有有（）A、商品价目表表B、招标公告C、投标书D、广告2、合同成立的的要件主要有有（）A、存在双方的的订约主体B、必须具有有双方当事人人C、当事人对合合同内容协商商一致D、应具备要要约邀请和承承诺阶段3、合同的书面面形式主要有有（）A、电电报B、电话C、电传D、电子邮件件4、同时抗辩权权制度具有的的作用（）。A、贯彻公平、平平等原则，平平衡合同当事事人间利益B、促进合同履履行，维护交交易秩序C、贯彻诚实信信用原则，增增进双方协作作D、维护社会经经济秩序5、合同终止的的原因主要是是（）A、合同解除B、合同变更C、债务相互互抵销D、债权人免除除债务6、同时抗辩权权适用的合同同有（）A、居间合同B、买卖合同C、承揽合同D、租赁合同同7、合同解除与与合同无效的的区别主要在在于（）A、标的不同B、原因不同C、效力不同同D、主体、途径径不同8、在（）情况下可可以提存。A、债权人无正正当理由拒绝绝受领B、债权人下下落不明C、债务人下落落不明D、债权人死死亡而未确定定继承人9、违约责任的的种类主要为为（）A、主要责任和和次要责任B、过错责任任和无过错责责任C、单独责任和和共同责任D、单方责任任和混合责任任10、合同解释释应遵循的原原则为（）A、主次原则B、整体解释释原则C、历史解释原原则D、参照惯例例原则11、合同争议议解决的方式式主要有（）A、和解B、仲载C、调解D、起诉12、承揽合同同的定作人主主要义务是（）A、提供材料的的义务B、协助的义义务C、支付报酬的的义务D、受领承揽揽人完成的工工作成果的义义务13、建设工程程合同的类型型有（）A、协议合同BB、总包合同C、分包合同D、主从合同同14、公路工程程建设中的招招标形式主要要有（）A、议标B、设计招标C、监理招标D、施工招标标15、《招标投投标法》遵循循的主要原则则是（）A、公开B、公平C、自由竞争D、诚实信用用16、《招标投投标法》规定定招标人应具具备的条件为为（）A、法法人B、自然人C、其他组织D、法人代表表17、投标文件件通常可分为为（）A、要要约文件B、商务文件C、技术文件D、价格文件件18、（）有权提出出工程变更A、工商管理机机关B、业主C、监理D、承包人19、施工合同同的担保合同同属于（）A、从合同B、主合同C、分包合同D、有偿合同同20、下列机构构可以作为合合同的担保人人的是（）A、政府机构B、社会团体C、保险公司D、银行21、在采取建建设项目总承承包时，业主主一般仅与（）发生直接接关系。A、总承包单位位B、总承包单单位各职能部部门C、专业承包单单位D、项目经理理22、公路工程程施工合同的的发包人是指指（）A、取得建设项项目总承包资资格的总承包包单位B、监理单位C、建设单位D、承包单位位23、公路工程程施工合同中中的工程师是是指（）A、监理单位委委派的总监理理工程师B、发包方的总总工程师C、发包人指定定的履行合同同的负责人D、承包方的总总工程师24、公路工程程施工合同文文件主要有（）组成A、中标通知书书B、协议书C、通用条件DD、专用条件件25、建设工程程施工合同文文本其有三个个附件，下列列（）不是施工工合同的附件件。A、承包人承揽揽工程项目一一览表B、合同协议议书C、工程质量保保修书D、合同专用用条件26、按计价方方式的不同，公公路工程施工工合同可划分分为（）。A、总价合同B、单价合同C、成本加酬酬金合同D、总包合同同27、在工程建建设过程中，因因（）造成工期期延误，经工工程师确认，工工期可以顺延延。A、业业主不能按合合同的约定提提出开工条件件B、一国内非承承包人原因停停水，停电、停停气造成停工工累计超过8小时C、承包人设备备损坏D、不可抗力28、公路工程程施工合同解解除的条件有有（）。A、因不可抗力力使合同无法法履行B、承包人将工工程分部转包包C、业主不按约约定支付工程程款使合同无无法履行D、合同当事人人协商一致29、我国《担担保法》规定定担保的方式式主要有（）A、定金B、抵押C、质押D、保证30、下列合同同与施工合同同具有主从关关系的是（）A、勘测设计合合同B、施工保险险合同C、监理服务合合同D、履约担保保合同31、根据FIIDIC合同条件67条规定的争争端解决的程程序中所出现现的重要时限限有（）。A、56天B、21天C、70天D、84天32、公路工程程施工项目管管理的管理者者是（）A、建设单位B、项目管理理公司C、监理D、承包人33、在FIDDIC条件中与工工程延期有关关的条款有（）A、第42条B、第53条C、第6条D、第40条34、工程师可可以将自己的的权力以书面面的形式委托托给工程师代代表，该委托托送达到（）后开始生生效。A、业主B、监理C、上级主管管部门D、承包人35、在指定分分包的定义中中必须具备（）等要素方方能成立。A、指定行为BB、工程款在在有效合同价价中支付C、业主单独付付款D、用暂定金金支付36、承包人与与业主联合参参与保险的项项目有（）A、人身伤亡险险B、货物运输输险C、第三方责责任险D、工程一切险险37、工程变更更与FIDIC条件中（）有关。A、第第72条B、第51条C、第52条D、第32条38、工程延期期应具备的条条件是（）A、非承包人原原因B、在施工过过程中发生C、与监理有关关D、满足FIDIC条件第53条的规定39、工程分包包一般可以由由（）批准A、承包人BB、业主C、监理D、上级主管管部门40、依法对合合同真实性合合法性进行确确认的机构是是（）A、业务主管部部门B、公证机构C、法院D、工商管理局局三、判断题（每每题1分，共10分）1、建筑工程合合同特殊情况况下，可采用用推定形式的的合同（）2、《合同法》规规定：承揽合合同中没有规规定的，适用用于建设工程程合同的有关关规定。（）3、建设工程合合同是一种诺诺成合同，合合同订立后双双方应严格履履行。（）4、索赔对业主主不利（）5、根据FIDDIC条款的有关关规定，计量量一般用净值值计量。（）6、保留金待竣竣工验收合格格后一次发还还。（）7、对承包人超超出设计图纸纸范围和因承承包人原因造造成返工的工工程量，工程程师不予计量量。（）8、工程师要求求承包人进行行规范未曾指指明的检验，承承包人进行了了此种检验，据据此承包人可可向监理申请请延期或费用用索赔。（）9、指定分包是是业主将分包包人指定给承承包人。（）10、不论委托托合同是有偿偿或无偿的，处处理委托事务务的报酬不能能代替支付处处理委托事委委的费用。（）四、简答题（每每题4分，5×4＝20分）1、根据FIDDIC条款的有关关规定，业主主与承包人产产生争端后其其按什么程序序来解决争端端？2、当监理工程程师向承包人人发生口头指指示后，承包包人明智的做做法是什么？？承包人怎样样将监理工程程师的口头指指示变成书面面指示？3、工程变更的的估价，一般般包括几个方方面？4、工程师审批批工程延期的的程序及依据据是什么？5、工程分包的的种类及特点点是什么?五、综合分析题题：（每题10分，共计20分）1、某工程项目目的施工合同同总价为8000万元人民币币，合同工期期18个月，在施施工过程中由由于业主提出出对原有设计计文件进行修修改，使施工工单位停工待待图1.5个月。在在基础工程施施工中，为了了使施工质量量得到保证，施施工单位除了了按设计文件件要求对基底底进行了妥善善处理外，还还将基础混凝凝土的强度由由C15提高到C35，施工完完成后，施工工单位向监理理工程师提出出工期和费用用索赔，其中中费用索赔计计算中有以下下两项。1、由于业主修修改变更设计计图纸延误，损损失1.5个月的的管理费和利利润：现场管理费=合合同总价÷工期×现场管理费费费率×延误时间=80000÷18××12%×11.5=80（万元）公司管理费=合合同总价÷工期×公司管理费费费率×延误时间=80000÷18××7%×1..5≈46.677（万元）利润=合同总价价÷工期×利润率×延误时间=80000÷188×5%×11.5≈33.333（万元）合计=80+446.67++33.333=160（万元）2、由于基础混混凝土强度的的提高索赔15万元。问题监理工程师是否否应同意给予予费用索赔？？是否应同意意索赔费用的的计算方法？？2、某工程下部部为钢筋混凝凝土基础、上上面安装设备备。业主分别别与土建、安安装单位签订订了基础、设设备安装工程程施工合同。两两个承包商都都编制了相互互协调的进度度计划。进度度计划已得到到批准。基础础施工完毕，设设备完装单位位按计划将材材料及设备运运进现场准备备施工。经检检测发现有近近1/6的设备预埋埋螺栓位置偏偏移过大，无无法安装设备备，须返工处处理。安装工工作因基础返返工而受到影影响，安装单单位提出索赔赔要求。问题：1.安装单位位的损失应由由谁负责？为为什么？2.安装单位位提出索赔要要求，监理工工程师应如何何处理？《合同管理》33答案一、单项选择：：1、D22、A3、A4、A5、B6、C77、B8、A9、D10、D二、多项选择1、A、B、DD2、A、B、C3、A、C、D4、A、B、CC5、A、C、D6、B、C、D7、A、B、CC、D8、A、B、D9、B、C、D10、B、C、D11、A、B、C、D12、A、B、C、D13、B、C、D14、B、C、D115、A、B、D16、A、C17、B、C、D188、B、C、D19、B、D20、C、D21、A、D22、A、C23、A、C24、B、C、D25、B、D26、A、B、C277、A、B、D28、A、B、C、D29、A、B、C、D30、B、D31、A、C、D32、B、C333、A、B、C、D34、A、D35、A、D336、C、D37、B、D38、A、D39、B、C40、B、D三、判断题1、×22、√3、×4、×5、√6、×7、√8、×99、×10、√四、简答题1、FIDICC条款第67条？2、FIDICC条款第2条第5款？3、FIDICC条款第52条？4、①程序FIIDIC条款53条？②依据eq\o\ac(○,a)事实实依据eq\o\ac(○,b)合同依据eq\o\ac(○,c)延期事件是是否在监理批批准的网络图图的关键线路路上。5、1))分包种类:a.一般分包.b.指定分包.22).特点:《合同管理理》教材P216和P217五、综合分析题题1、对第1项监监理工程应同同意给予施工工单位费用补补偿。因为修修改设计造成成了施工单位位的部分停工工，可能造成成人工调动、生生产率不降及及机械设备闲闲置等。但背背景材料中所所列的计算方方法不正确，因因为管理费和和利润的计算算不能以合同同总价为基数数乘相应费率率，而应以直直接费为基数数乘相应的费费率来计算，所所以监理工程程师不应同意意以上提出的的索赔费用，而而应要求施工工单位重新计计算。对第2条监理工工程师不应同同意其索赔要要求。因这一一保证质量措措施是施工单单位的技术措措施，而不是是规范、设计计、合同的要要求，所以这这一措施造成成的成本增加加应由施工单单位自己承担担。2、①安装单位位的损失应由由业主负责，因因安装单位和和业主有合同同关系，业主主没能按合同同规定提供安安装单位施工工工作条件，使使安装工作不不能按计划进进行。业主应应承担由此引引起的损失。（安安装单位与土土建施工单位位没有合同关关系，虽然安安装工作受阴阴是由于土建建施工单位施施工质量问题题引起的，但但不能直接向向土建施工单单位索赔）。业业主可根据合合同规定，向向土建施工单单位提出赔偿偿要求或给予予其处罚。②监理工程师收收到安装单位位索赔要求后后，应审核索索赔要求，进进一步核实由由此引起的损损失金额和延延误的工期，并并组织业主和和安装单位进进行协商，协协商一致的形形成文件报业业主批准，监监理工程师党党政军需签证证批准的索赔赔补偿。如果果业主对土建建施工单位提提出赔偿要求求，监理工程程师应提供土土建施工单位位违约证明。对于地脚螺栓偏偏移的质量问问题，监理工工程师应向土土建施工单位位发出整改通通知，要求施施工单位返工工处理，对施施工单位提出出的具体施工工措施，监理理工程师应进进行审核，并并严格监督检检查施工处理理情况，处理理完成后，应应进行检查验验收，验收合合格后，组织织办理移交签签证，交由安安装单位进行行安装作业。《合同管理》试试题4单项选择题（每每题1分，共10分）1、下列列合同不适用用合同法的是是（）A、买卖合同B、借款合同同C、委托合同D、收养合同同2、甲公公司向乙公司司提出购买1000吨钢材，每每吨价格3000元，乙公司司同意供1000吨钢材，但但认为价格太太低，要求每每吨提高到3200元，甲公司司表示同意，乙乙公司的行为为属于（）A、要约B、承诺C、要约邀请D、要约引诱诱3、行为人没有有代理权、超超越代理权或或代理终止后后以被代理人人名义订立的的合同，属于于（）A、无效合同B、可撒销或或可变更的合合同C、效力待定合合同D、附生效力力合同4、依依据《合同法法》，合同生生效后，当事事人就履行费费用的负担不不明的，应由由（）A、履履行义务一方方负担B、债权人一一方负担C、债权人、债债务人平均分分担D、由监理工工程师裁定5、在行使留置置权的过程中中，债权人所所留置的财产产（）A、可以是债务务人的任何财财产B、只能是本本债权债务的的标的C、债权人合法法占有的财产产D、必须是处于于债权人控制制之一的债务务人的所有财财产6、我国《合同同法》规定的的违约责任的的归责原则是是（）A、过借责任原原则B、过失责任任原则C、公平责任原原则D、严格责任任原则7、监理工程师师有权反对承承包商任何不不称职的人员员，其依据是是（）A、FIDICC条款第16条B、FIDIC条款第17条C、FIDICC条款第37条D、FIDIC条款第63条8、如果监理合合同中所包括括的文件之间间出现矛盾，应应以（）A、文件所列次次序优先为准准B、双方最后后确认的文件件为准C、监理工程师师裁定为准D、主导语言言为准9、在现场考察察时招标单位位向投标单位位介绍工程情情况，投标人人由此得出的的推论是（）A、由业主主负责B、由设计单单位负责C、由承包包商负责D、由业主与与承包商各负负一半10、FIDIIC条款60条是（）A、支付的的核心条款B、工程变更更的核心条款款C、索赔应应遵循的程序序D、工程延期期应遵循的程程序多项选择题（每每题1分，共计40分）1、法律关系的的三个要素是是（）A、目的B、主体C、客体D、内容2、下列合同属属于从合同（）A、分包合同同B、监理合同C、借款合同D、担保合同同3、合法代理的的条件（）A、事先取得得委托书B、经过公证证或鉴证C、以委托人人的名义D、在委托范范围内4、当事人订立立合同的程序序是（）的阶段A、要约引诱诱B、要约邀请C、要约D、承诺5、合同是平等等主体的（）之间设立立、变更、终终止民事权利利义务关系的的协议A、自然人B、法人C、其他组织D、国家机关关66、当事人对对合同的格式式条款的理解解发生争议时时（）A、应按通通常的理解予予以解释B、有两种种以上解释的的，应作出不不利于提供格格式条款的一一方的解释C、有两种以上上解释的，应应作出有利于于提供格式条条款的一方的的解释D、在格式条款款与非格式条条款不一致时时，应采用非非格式条款7、按照《合同同法》的规定定，下列（）等内容属属于各类合同同一般应包括括的条款A、数量和质量量的约定B、合同担保保方式C、合同价款和和支付方法D、解决合同同争议的方法法8、无效合同的的确认权属于于（）A、合同当事事人双方的上上级B、监理工程程师C、仲裁机构D、人民法院院9、建设工程合合同是一种（）A、双务合同B、有偿合同同C、诺成合同D、要物合同同10、合合同当事人订订立仲裁协议议的作用是（）A、市市场竞争的需需要B、仲裁机构构对纠纷进行行仲裁的先决决条件C、排除了法院院对纠纷的管管辖D、合同当事事人均受仲裁裁协议的约束束11、担保法规规定的担保方方式有（）A、保证B、定金C、抵押D、留置权12、公路工程程施工合同解解除的条件有有（）A、合同当事事人协商一致致B、承包人将将其工程全部部转包C、因不可抗抗力因素致使使合同无法履履行D、发包人不不按约定支付付工程款使合合同无法履行行13、证明合同同的真实性、合合法性的机关关是（）A、人民法院院B、仲裁机构构C、公证机关关D、工商行政政管理部门14、合同纠纷纷的处理原则则是（）A、诚实信用用B、协商为主主C、公正、公公平D、调解优先先15、合同的有有效实质要件件（）A、主体合格格B、合同当事事人意思表示示真实C、合同内容容不违反法律律和社会公共共利益D、合同标的的确定和可能能16、公路工程程