建设工程合同管理171模拟题

[模拟]建设工程合同管理171单项选择题)起施行。第1)起施行。《注册监理工程师管理规定》于(2005年4月31日2005年12月31日2006年4月1日2006年6月1日参考答案：C注册监理工程师管理规定》于2006年4月1日起施行。第2题：依据《合同法》规定，执行政府定价或政府指导价的合同，合同当事人一方逾期接受货物时，遇价格上涨，应()。按原价执行按新价格执行按原价和新价的平均执行按市场价执行参考答案：B如果执行政府定价或政府指导价的，在合同约定的交付期限内政府价格调整时，按照交付时的价格计价。逾期交付标的物的，遇价格上涨时按照原价格执行；遇价格下降时，按新价格执行。逾期提取标的物或者逾期付款的，遇价格上涨时，按新价格执行；价格下降时，按原价格执行。第3题：缔约过失责任的构成必须具备的条件不包括( )。缔约一方有损失缔约一方有违约行为缔约当事人有过错合同尚未成立参考答案：B缔约过失责任是针对合同尚未成立应当承担的责任，其成立必须具备一定的要件，否则将极大地损害当事人协商订立合同的积极性。缔约一方受有损失；缔约当事人有过错；合同尚未成立；缔约当事人的过错行为与该损失之间有因果关系。第4题：工程竣工验收之前，承包人和发包人应签订房屋建筑工程质量保修书，其中工程质量保修的()。范围和内容应按国家规定确定范围和内容应由当事人约定范围按国家规定，内容由当事人约定范围由当事人约定，内容按国家规定参考答案：C建设工程实行质量保修制度，具体的保修范围和最低保修期限由国务院规定，保修内容由当事人约定。第5题：工程师对工程索赔的影响有( )。业主授权工程师处理索赔，如果造成损失时，业主应承担合同规定的索赔责任工程师可以全权处理索赔工程师在处理索赔时，其身份是独立的仲裁人在纠纷进入诉讼时，工程师是业主的代理人参考答案：A工程师对工程索赔的影响有业主授权工程师处理索赔，如果造成损失时，业主应承担合同规定的索赔责任。第6题：有关施工合同的订立不正确的是()。施工合同作为合同的一种，其订立也要经过要约和承诺两个阶段招标通知书发出30天内，中标单位应与建设单位依据招标文件、投标书等签订工程承包合同签订合同的必须是中标的施工企业，合同价应与中标价相一致，投标书中已确定的合同条款一般不做修改，如需修改经双方协商解决如果中标施工企业拒绝与建设单位签订合同，则建设单位将不退还其投标保证金参考答案：C签订合同的必须是中标的施工企业，合同价应与中标相一致，投标书中已确定的合同条款中，涉及到工期、质量、造价等实质性内容的条款不得修改或谈判。第7题：施工合同的组成文件中，结合项目特点针对通用条款内容进行补充或修正，使之与通用条款共同构成对某一方面问题内容完备约定的文件是()。协议书专用条款标准条款质量保修书参考答案：B专用条款是结合各异的施工现场和外部环境，对通用条款的细化、说明和补充，是《施工合同范本》的必要组成部分。第8题：按照施工合同示范文本的规定，对合同双方有约束力的合同文件包括()。投标书及其附件招标阶段对投标人质疑的书面解答资格审查文件工程预算单参考答案：AB、C都属于招标阶段文件；D不符合条件。第9题：按照施工合同示范文本规定，当组成施工合同的各文件出现含糊不清或矛盾时，应按()顺序解释。施工合同协议书、工程量清单、中标通知书中标通知书、投标书及附件、合同履行中的变更协议合同履行中的洽商协议、中标通知书、工程量清单施工合同专用条款、施工合同通用条款、中标通知书参考答案：C按照施工合同示范文本规定，当组成施工合同的各文件出现含糊不清或矛盾时，应按合同履行中的洽商协议、中标通知书、工程量清单顺序解释。第10题：施工中需要使用专利技术及特殊工艺时，按照施工合同示范文本的规定，如果是( )。发包人要求使用，由发包人办理相应手续，发包人承担相应费用发包人要求使用，由承包人办理相应手续，发包人承担相应费用承包人提出使用，由发包人办理相应手续，承包人承担相应费用承包人提出使用，由承包人办理相应手续，发包人承担相应费用参考答案：A解题思路：一个原则：谁提出，谁负责第11题：按照施工合同示范文本规定，承包人的义务包括()协调处理施工现场周围地下管线保护工作按工程需要提供非夜间施工使用的照明办理临时停电、停水、中断道路申报批准手续组织设计交底参考答案：BA、C是发包人的义务，D是设计人的义务第12题：依据施工合同示范文本通用条款，在施工合同履行中，如果发包人不按时支付预付款，承包人可以( )。立即发出解除合同通知立即停工并发出通知要求支付预付款在合同约定预付时间7天后发出通知要求支付预付款，如仍不能获得预付款，则在发出通知7天后停止施工在合同约定预付时间7天后发出通知要求支付预付款，如仍不能获得预付款，则在发出通知之日起停止施工参考答案：C既然约定了预付款，发包人不按时支付就属于违约，承包人有权停工第13题：在施工合同履行中，发包人按合同约定购买了玻璃，现场交货前未通知承包人派代表共同进行现场交货清点，单方检验接收后直接交承包人的仓库保管员保管，施工使用时发现部分玻璃损坏，则应由( )。保管员负责赔偿损失发包人承担损失责任承包人负责赔偿损失发包人与承包人共同承担损失责任参考答案：B发包人在其所供应的材料设备到货前24小时，应以书面形式通知承包人，共同清点。第14题：施工合同示范文本通用条款规定，施工中，发包人供应的材料由承包人负责检查试验后用于工程，但随后又发现材料有质量问题，此时应由(发包人追加合同价款，相应顺延工期发包人追加合同价款，工期不予顺延承包人承担发生的费用，相应顺延工期承包人承担发生的费用，工期不予顺延参考答案：A发包人供应的材料应对其质量负责，检查试验也不能解除供应人的质量缺陷责任。第15题：为了保证工程质量，对发包人采购的大宗建筑材料用于施工前，需要进行合同约定的物理和化学抽样检验；对于此项检验应由()。承包人负责检验工作，发包人承担检验费用承包人负责检验工作，并承担检验费用发包人负责检验工作，并承担检验费用发包人负责检验工作，承包人承担检验费用参考答案：A发包人采购的材料设备，应由承包人负责检验，费用由发包人负责第16题：由承包人负责采购的材料设备，到货检验时发现与标准要求不符，承包人按工程师要求进行了重新采购，最后达到标准要求。处理由此发生的费用和延误的工期的正确方法是()。费用由发包人承担，工期给予顺延费用由承包人承担，工期不予顺延费用由发包人承担，工期不予顺延费用由承包人承担，工期给予顺延参考答案：B承包人负责采购的材料设备由承包人负责，耽误的工期不予顺延，这是承包人的责任和义务。第17题：施工过程中因承包人原因导致工程实际进度滞后于计划进度，承包人按工程师要求采取赶工措施后仍未按合同规定的工期完成施工任务，则此延误的责任应由( )承担。工程师承包人工程师和承包人发包人参考答案：B工程实际进度滞后是承包人原因导致，所以承包人承担延误责任第18题：依据施工合同示范文本规定，因承包人的原因不能按期开工，( )后推迟开工日期。需承包人书面通知工程师应经建设行政主管部门批准应经工程师批准需承包人书面通知发包人参考答案：C承包人应以书面形式向工程师提出延期开工的理由和要求。第19题：施工中如果出现设计变更和工程量增加的情况，按照施工合同示范文本通用条款规定，( )。发包人应在14天内直接确认顺延的工期，通知承包人工程师应在14天内直接确认顺延的工期，通知承包人承包人应在14天内直接确认顺延的工期，通知工程师承包人应在14天内将自己认为应顺延的工期报告工程师参考答案：D是由承包人提出，二是由工程师确认，这是规定程序第20题：施工合同示范文本通用条款规定，在施工过程中，因设计变更导致承包人的施工成本增加及工期延误，应当按照( )处理。增加的费用由承包人承担，延误的工期不予顺延增加的费用由承包人承担，延误的工期相应顺延增加的费用由发包人补偿，延误的工期相应顺延增加的费用由发包人补偿，延误的工期不予顺延参考答案：C所以因设计变更导致承包人的施工成施工合同中，发包人有义务提供设计资料，本增加及工期延误，由发包人负责。所以因设计变更导致承包人的施工成第21题：依据施工合同示范文本，当施工过程中发生不可抗力，致使承包人负责采购的设备运到现场准备安装前造成损失，该损失应由( )承担。发包人承包人设备供应人发包人和承包人分别参考答案：A因不可抗力事件造成的损失，因工程损害导致第三方人员伤亡和财产损失及运到现场用于施工的材料、设备损害，发包人负责。第22题：工程竣工验收未能通过，经过承包人修正缺陷再次验收检验合格。这种情况下，计算承包人的实际竣工日期应为( )日。承包人第一次提交竣工验收报告承包人修改后再次提请竣工验收最终验收合格办理竣工验收手续参考答案：B承包人有义务对施工工程的质量负责，修正缺陷再次验收检验合格时，竣工日期应为承包人修改后再次提请竣工验收的日期。第23题：承包人在临街交通要道附近施工，施工开始前应向工程师提出安全措施，工程师认可后实施，其防护措施费由()。发包人承担承包人承担发包人和承包人共同分担承包人垫付，施工结束无安全事故后由发包人支付参考答案：A本题题意是确认工程安全防护措施费用的承担主体由发包人承担费用，承包人提出措施，这对保证安全施工起到很好的作用。第24题：某施工项目保修期内，发现存在涉及结构安全的质量问题，则修复方案应当由( )提出。发包人设计单位承包人监理单位参考答案：B依照《建设工程施工合同（示范文本）》规定，在施工项目保修期内，涉及结构安全的质量问题，应当按照《房屋建筑工程质量保修办法》的规定，立即向当地建设行政主管部门报告，采取相应的安全防范措施。由原设计单位或具有相应资质等级的设计单位提出保修方案，承包人实施保修。第25题：按照《建设工程施工合同（示范文本）》的规定，施工合同终止的条件是（）工程验收通过承包人送交了竣工验收报告办理完移交工程手续发包人支付了竣工结算款参考答案：C按照《建设工程施工合同（示范文本）》规定，承包人收到竣工结算价款后14天内将竣工工程交付发包人，施工合同即告终止。第26题：依照《建设工程施工合同（示范文本）》规定，因承包人的原因不能按期开工，（）后推迟开工日期。需承包人书面通知工程师应经建设行政主管部门批准应经工程师批准需承包人书面通知发包人参考答案：C依照《建设工程施工合同（示范文本）》规定，承包人不能按时开工，应在不迟于协议书约定的开工日期前7天，以书面形式向工程师提出延期开工的理由和要求。工程师在接到延期开工申请后的48小时内未予答复，视为同意承包人的要求，工期相应顺延。如果工程师不同意延期要求，工期不予顺延。如果承包人未在规定时间内提出延期开工要求，工期也不予顺延。第27题：进行了重新采购，最后达到了标准要求。处理由此发生的费用和延误的工期的正确方法是（ ）。费用由发包人承担，工期给予顺延费用由承包人承担，工期不予顺延费用由发包人承担，工期不予顺延费用由承包人承担，工期给予顺延参考答案：B依照《建设工程施工合同(示范文本)》规定，承包人采购的材料设备与设计或标准要求不符时，承包人应在工程师要求的时间内运出施工现场，重新采购符合要求的产品，承担由此发生的费用，延误的工期不予顺延。第28题：施工中需要使用专利技术及特殊工艺时，按照《建设工程施工合同(示范文本)》的规定，如果是( )。发包人要求使用，由发包人办理相应手续，发包人承担相应费用发包人要求使用，由承包人办理相应手续，发包人承担相应费用承包人提出使用，由发包人办理相应手续，承包人承担相应费用承包人提出使用，由承包人办理相应手续，发包人承担相应费用参考答案：A按照《建设工程施工合同(示范文本)》规定，如果发包人要求承包人使用专利技术或特殊工艺施工，应负责办理相应的申报手续，承担申报、试验、使用等费用。若承包人提出使用专利技术或特殊工艺施工，应首先取得工程师认可，然后由承包人负责办理申报手续并承担有关费用。不论哪一方要求使用他人的专利技术，一旦发生擅自使用侵犯他人专利权的情况时，由责任者依法承担相应责任。第29题：如果当事人在施工合同中约定有仲裁条款，当合同其他条款无效时，应当认为( )。仲裁条款有效，由仲裁委员会解决争议仲裁条款有效，由人民法院解决争议仲裁条款无效，由人民法院解决争议仲裁条款无效，由双方另行选择争议解决方式参考答案：A合同成立后，合同中的仲裁条款是独立存在的，合同的无效、变更、解除、终止，不影响仲裁协议的效力。如果当事人在施工合同中约定通过仲裁解决争议，不能认为合同无效将导致仲裁条款无效。若因一方的违约行为，另一方按约定的程序终止合同而发生了争议，仍然应当由双方选定的仲裁委员会裁定施工合同是否有效及对争议的处理。第30题：某物资采购合同履行过程中，由于供应方交付的货物存在严重质量缺陷，采购方拒付货款，其行为依据的是《合同法》中规定的( )。双方享有的同时履行抗辩权后履行方享有的抗辩权先履行方享有的不安抗辩权后履行方享有的不安抗辩权参考答案：B后履行抗辩权包括两种情况：一是当事人互负债务，有先后履行顺序的，应当先履行的一方未履行时，后履行的一方有权拒绝其对本方的履行要求；二是应当先履行的一方履行债务不符合规定的，后履行的一方也有权拒绝其相应的履行要求。如材料供应合同按照约定应由供货方先行交付订购的材料后，采购方再行付款结算，若合同履行过程中供货方交付的材料质量不符合约定的标准，采购方有权拒付货款。第31题：某供货合同履行时发现部分货物的价款在合同内约定不明确，双方通过协商又未能达成一致，此时，该部分货物的价款应按()的市场价履行。订立合同时订立地订立合同时履行地履行合同时订立地履行合同时履行地参考答案：B《合同法》规定，价款或报酬不明确的，按照订立合同的履行地的市场价格履行；依法应当执行政府定价或者政府指导价的，按照规定履行。供货合同履行时发现部分货物的价款在合同内约定不明确，双方又未能达成一致，所以该部分货物的价款应按订立合同时履行地的市场价履行。第32题：合同解除后，合同中的( )条款仍然有效。结算和清理仲裁和诉讼结算、清理、违约结算、仲裁、违约参考答案：A《合同法》规定，合同解除后，合同的权利义务终止，不影响合同中结算和清理条款的效力。第33题：某建筑材料采购合同，既约定了违约金，又约定了定金。当一方违约时，守约方( )。必须适用违约金条款必须适用定金条款可以选择适用违约金或定金条款两者都不能适用，因约定无效参考答案：C本题考核的是承担违约责任的方式。其中，当事人既约定违约金，又约定定金的，一方违约时，双方可以选择适用违约金或定金条款。但是这两种违约责任不能合并使用。第34题：在FIDIC合同条件下，“索赔、争端和仲裁”这一条目属于( )。专用条款通用条款协议书合同清单参考答案：B在FIDIC合同条件下，通用条件条款包括索赔、争端和仲裁等20个条目。第35题：FIDIC合同的缺陷通知期的开始日期是()。工程破土动工之日工程投入使用之日工程接收证书中写明的竣工日工程师颁发履约证书之日参考答案：CFIDIC合同的缺陷通知期是自工程接收证书中写明的竣工日开始，至工程师颁发履约证书为止的日历天数。第36题：按照FIDIC施工合同条件规定，施工中遇到( )影响，属于承包商应承担的风险。不利的气候条件招标文件未说明的污染不利于施工的外界自然条件其他承包商的干扰参考答案：A承包商不可预见物质条件的风险范围：承包商施工过程中遇到不利于施工的外界自然条件、人为干扰、招标文件和图纸均未说明的外界障碍物、污染物的影响、招标文件未提供或与提供资料不一致的地表以下的地质和水文条件，但不包括气候条件。第37题：按照FIDIC施工合同条件规定，因非承包商原因导致不能进行规定的竣工检验，工程师应以( )签发接收证书。本该进行检验日缺陷通知期内补充检验通过日工程实际移交日业主实际使用日参考答案：A有时也会出现施工已达到竣工条件，但由于不应由承包商负责的主观或客观原因不能进行竣工检验。如果等条件具备进行竣工检验后再颁发接收证书，既会因推迟竣工时间而影响到对承包商是否按期竣工的合理判定，也会产生在这段时间内对该部分工程的使用和照管责任不明。针对此种情况，工程师应以本该进行竣工检验目签发工程接收证书，将这部分工程移交给业主照管和使用。第38题：承包商应在履约证书颁发后()天内向工程师提交最终报表草案。28304256参考答案：D承包商应在履约证书颁发后56天内向工程师提交最终报表草案。第39题：施工期的起始日是()。合同内约定的开工日合同签字日“开工令”中指明的应开工日双方协商确定参考答案：C从工程师按合同约定发布的“开工令”中指明的是应开工之日起，至工程接收证书注明的竣工日止的日历天数为承包商的施工期。用施工期与合同工期比较，判定承包商的施工是提前竣工还是延误竣工。合同变更属于对原合同的实质性变更时，应以()的方式变更专业条款补充协议双方协商仲裁参考答案：B对原合同需进行实质性改动，应由业主和承包商通过协商达成一致后，以补充协议的方式变更。第41题：关于保留金，下列说法错误的是()在业主手中用于承包商违约赔偿费应从首次支付进度款时起扣不属承包商的工程款参考答案：D保留金是按合同约定从承包商应得的工程进度款中相应扣减的一笔金额保留在业主手中，作为约束承包商严格履行合同义务的措施之一。第42题：( )不是仲裁协议的内容请求仲裁的意思表示仲裁事项选定的仲裁委员会选定的仲裁参考答案：D仲裁协议包括请求仲裁的意思表示、仲裁事项和选定的仲裁委员会等三项内容。第43题：裁决委员会一般在关键施工作业期间到现场考察，但两次考察的间隔时间不少于( )天。80100120140参考答案：D裁决委员会的成员对工程的实施定期考察现场，了解施工进度和实际潜在的问题。一般在关键施工作业期间到现场考察，但两次考察的间隔时间不少于140天，离开现场前，应向业主和承包商提交考察报告。第44题：担保方式中的保证，实际运用过程中应理解为()。债务人和债权人约定，债务人向债权人保证履行合同义务债务人和债权人约定，当债务人不履行债务时，由保证人代为履行债务保证人和债权人约定，当债务人不履行债务时，保证人按约定履行债务保证人和债务人约定，当债务人不履行债务时，保证人按约定履行债务参考答案：C保证是指保证人和债权人约定，当债务人不履行债务时，保证人按照约定履行债务或者承担责任的行为。第45题：某建筑工程，业主投保了建筑工程一切险。工程竣工移交后，在合同约定保险期限内发生地震，造成部分建筑物损坏，业主向保险公司提出索赔。则应由()。保险公司承担全部损失保险公司承担除外责任以外的全部损失业主自行承担全部损失业主和保险公司协商分担损失参考答案：C建筑工程一切险是指在建造过程中因自然灾害或意外事故而引起的一切损失的险种。虽然在合同约定保险期限内发生地震，造成部分建筑物损坏，但工程已竣工移交，属于保险人的除外责任，所以选项C是正确的。第46题：委托代理人与第三人签订合同的法律特征表现为()。以代理人的名义与对方谈判商签的合同内应有代理人权利和义务的条款代理人在合同谈判过程中自主地提出自己的要求所形成的合同由委托人和代理人共同履行参考答案：C考生不要被题目迷惑，实际上本题考查的是代理关系，代理关系的实质就是受被代理人的委托去行使代理权，题目中的干扰项是特别明显的。建设单位将自己开发的房地产项目抵押给银行，订立了抵押合同，后来又办理了抵押登记，则( )。项目转移给银行占有，抵押合同自签订之日起生效项目转移给银行占有，抵押合同自登记之日起生效项目不转移占有，抵押合同自签订之日起生效项目不转移占有，抵押合同自登记之日起生效参考答案：D抵押是指债务人或者第三人向债权人以不转移占有的方式提供一定的财产作为抵押物，用以担保债务履行的担保方式。当事人以土地使用权、城市房地产、林木、航空器、船舶、车辆等财产抵押的，应当办理抵押物登记，抵押合同自登记之日起生效；当事人以其他财产抵押的，可以自愿办理抵押物登记，抵押合同自签订之日起生效。建设单位将自己开发的房地产项目抵押给银行，又办理了抵押登记，抵押合同自登记之日起生效。所以，选项D为正确答案。第48题：某施工企业在异地设有分公司，分公司受其委托与材料供应商订立了采购合同。材料交货后货款未支付，供应商应以( )为被告人向人民法院起诉，要求支付材料款。监理单位分公司建设单位施工企业参考答案：D代理是代理人(分公司)以被代理人(施工企业)的名义实施的法律行为，所以在代理关系中所设定的权利义务，当然应直接归属被代理人(施工企业)享受和承担。第49题：甲乙双方签订的施工合同，经过了公证机关的公证。当双方发生合同纠纷，人民法院审理该合同纠纷时，应认定经过公证的合同()。在任何情况下都可以直接作为认定事实的证据直接具有强制执行的效力一定是不可撤销的合同若有相反证据足以推翻时，不能作为认定事实的依据参考答案：D按照《民事诉讼法》的规定，经过法定程序公证证明的法律行为、法律事实和文书，人民法院应当作为认定事实的根据。但有相反证据足以推翻公证证明的除外。)订立书面保证合同担保方式中的保证要求)订立书面保证合同债权人和债务人保证人和债权人保证人和债务人主合同当事人参考答案：B保证必须有第三人(即保证人)参加，就可以排除选项A和选项D，保证人是替债务人履行债务，所以只能选择选项B。)。多项选择题第51题：在代理关系中，委托代理关系终止的条件包括)。被代理人的法人终止被代理人取得民事行为能力被代理人取消委托代理事项完成代理期限届满参考答案：ACDE委托代理关系终止的原因包括：(1)代理期间届满或者代理事项完成；(2)被代理人取消委托或代理人辞去委托；(3)代理人死亡或代理人丧失民事行为能力；(4)作为被代理人或者代理人的法人终止。第52题：按照“建筑工程一切险”保险合同的规定，保险公司对被保险人的损失不承担赔偿责任的情况包括( )。领有公共运输执照施工车辆的损失不可预料事件造成施工人员的人身伤亡施工建筑物的损害业主在工地的原有建筑物受到的损害临时工程受到的损害参考答案：AD保险人的除外责任考试教材中介绍了10项原因，大家需要认真理解。第53题：建筑工程一切险的保险期终止时间可以是()工程动工日全部工程验收合格日

工程所有人实际占有全部工程日施工合同约定的竣工日保修期满日参考答案：BC建筑工程一切险的保险责任自保险工程在工地动工或用于保险工程的材料、设备运抵工地之时起始，至工程所有人对部分或全部工程签发完工验收证书或验收合格，在工程所有人实际占用或使用或接受该部分或全部工程之时终止，以先发生者为准。但在任何情况下，保险人承担损害赔偿义务的期限不超过保险单明细表中列明的建筑期保险终止日。第54题：“建筑工程一切险”承担保险责任的范围包括()错误设计引起的费用火灾工人恶意行为造成的事故技术人员过失造成的事故盗窃参考答案：BCDE本题的解题方法采用逐一判断法。“建筑工程一切险”的责任范围就是两种：一是自然事件；二是意外事故。选项A是工程参与人的自身错误，所以不属责任范围；选项B和选项E是很明显的意外事故，所以要选择。选项c和选项D是不可预料和无法控制的事件，故应选择。)等。第55题：在招标方式中，邀请招标与公开招标相比较，其缺点主要有)等。选择面窄，排斥了某些具有竞争实力的潜在投标人竞争的激烈程度相对较差招标时间长招标费用高评标工作量较大参考答案：AB邀请招标的缺点是，由于邀请范围较小、选择面窄，可能排斥了某些技术或报价上具有竞争实力的潜在投标人，因此投标竞争的激烈程度相对较差。第56题：下列选项中，属于投标文件对招标文件实质性要求和条件的响应存在重大偏差的有()。明显不符合技术规格投标附有招标人不能接受的条件组成联合体投标的，投标文件内未附联合体各方的共同投标协议投标文件记载的招标项目完成期限超过招标文件规定的完成期限所提供的投标担保有瑕疵参考答案：ABDE投标文件对招标文件实质性要求和条件的响应的重大偏差有： (1)没有按照招标文件要求提供投标担保或者所提供的投标担保有瑕疵； (2)没有按照招标文件要求由投标人授权代表签字并加盖公章；(3)投标文件记载的招标项目完成期限超过招标文件规定的完成期限；(4)明显不符合技术规格、技术标准的要求；(5)投标文件记载的货物包装方式、检验标准和方法等不符合招标文件的要求；(6)投标附有招标人不能接受的条件；(7)不符合招标文件中规定的其他实质性要求。第57题：关于资格预审，下列说法正确的是()。资格预审文件可以分为资格预审须知和资格预审表两部分为限制投标人，资格预审中评定过的条件在评标时要重复评定资格预审表中开列的内容应全面、完整，能反映投标人的综合素质资格预审表是以应答方式给出的调查文件资格预审须知包括招标工程概况，但不包括工作范围介绍参考答案：ACD资格预审须知内容包括招标工程概况和工作范围介绍、对投标人的基本要求和指导投标人填写资格预审文件的有关说明。资格预审表开列的内容要完整、全面，能反映潜在投标人的综合素质，因为资格预审中评定过的条件在评标时一般不再重复评定，应避免不具备条件的投标人承担项目的建设任务。资格预审须知和资格预审表共同组成资格预审文件。第58题：下列关于中标通知书的说法，错误的是()中标通知书由招标人发出中标通知书只对中标人具有法律效力只有招标人才能确定中标人中标通知书对招标人具有法律效力中标通知书发出30日内签订合同参考答案：BC中标人确定后，招标人应当向中标人发出中标通知书，并同时将中标结果通知所有未中标的投标人。中标通知书对招标人和中标人具有法律效力。中标通知书发出后，招标人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起 30日内，按照招标文件和中标人的招标文件订立书面合同。招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。第59题：某工程项目，技术复杂而又缺乏经验，则其设计工作应当包括( )等阶段。初步设计深化设计施工图设计技术设计安全设计参考答案：ACD一般工程项目的设计分为初步设计和施工图设计两个阶段，对于技术复杂而又缺乏经验的项目，还要增加技术设计阶段。第60题：关于采购方的违约责任条款，下列说法错误的是()。包括延期付款违约金的计算办法包括延期付款利息的计算办法如果采购方中途要求退货，则按退货部分设备约定价格的某一百分率计算违约金包括不按时提货的违约金的计算办法还应注明一方严重违约时，对方不可以单方面终止合同的条件、终止程序和后果责任参考答案：DE采购方的违约责任不包括不按时提货的违约金的计算办法。还应注明一方严重违约时，对方可以单方面终止合同的条件、终止程序和后果责任。第61题：设备性能验收过程中，监理工程师应当签发“设备初步验收证书”的情况包括()。一次检验即达到性能保证值指标一次检验虽有个别微小缺陷，但不影响设备安全可靠运行二次验收不合格，缺陷属于采购方使用原因二次验收不合格，缺陷属于设备制造原因采购方生产原因在合同约定期限内不能进行性能试验参考答案：ABCE在第二次性能验收试验后，如仍有一项或多项指标未能达到合同规定的性能保证值，按责任的原因分别对待。属于采购方原因，合同设备应被认为初步验收通过，监理签署初步验收证书。此后供货方仍有义务与采购方一起采取措施，使合同设备性能达到保证值。属于供货方原因，则应按照合同约定的违约金计算方法赔偿采购方的损失。第62题：交货质量检验中，约定质量标准的一般原则是()。按双方在合同中商定的技术条件、样品或补充的技术要求执行无国家标准而有部颁标准的，按部颁标准执行没有国家标准和部颁标准的产品，按企业标准执行按颁布的国家标准执行无国家标准而有当地标准的，按当地标准执行参考答案：ABCD约定质量标准的一般原则是：按颁布的国家标准执行；无国家标准而有部颁标准的产品，按部颁标准执行；没有国家标准和部颁标准作为依据时，可按企业标准执行；没有上述标准，或虽有上述某一标准但采购方有特殊要求时，按双方在合同中商定的技术条件、样品或补充的技术要求执行。第63题：供货方供应的产品存在质量缺陷，应()。如采购方同意，按质论价如采购方同意，原价付款如采购方不同意，供货方负责包修不负责包换不论采购方同意与否，均按不能交货对待如采购方不同意，供货方负责包修或包换参考答案：AE交付货物的品种、型号、规格、质量不符合合同规定，如果采购方同意利用，应当按质论价；当采购方不同意使用时，由供货方负责包换或包修。不能修理或调换的产品，按供货方不能交货对待。第64题：依照《建设工程委托监理合同(示范文本)》的规定，监理人执行监理业务过程中可以行使的权利包括()。工程设计的建议权工程规模的认定权工程设计变更的决定权承包人索赔要求的审核权施工协调的主持权参考答案：ADE按照《建设工程委托监理合同(示范文本)》通用条件的规定，监理委托人和第三方签订承包合同时可行使的权利包括：(1)建设工程有关事项和工程设计的建议权；(2)对实施项目的质量、工期和费用的监督控制权；(3)工程建设有关协作单位组织协调的主持权；(4)在业务紧急情况下，为了工程和人身安全，尽管变更指令已超越了委托人授权而又不能事先得到批准时，也有权发布变更指令，但应尽快通知委托人； (5)审核承包人索赔的权利。第65题：在建设工程委托监理合同的履行中，监理人执行监理业务时可以行使的权利包括( )。选定施工合同的承包人批准施工合同承包人选定的分包人确定工程规模主持工程建设有关协作单位的组织协调审核承包人的索赔参考答案：BDE监理人执行监理业务可以行使的权利主要有：监理人对设计和施工等总包单位所选定的分包单位，拥有批准权或否决权；工程建设有关协作单位组织协调的主持权；在业务紧急情况下，为了工程和人身安全，尽管变更指令已超越了委托人授权而又不能事先得到批准时，也有权发布变更指令，但应尽快通知委托人；审核承包人索赔的权利。第66题：监理合同除具有委托合同的共同特点外，还具有( )。委托人必须是具有国家批准的建设项目，落实投资计划的企事业单位，其他社会组织及个人，受托人必须是依法成立的具有法人资格的监理企业委托的工作内容必须符合工程项目建设程序，遵守有关法律、行政法规委托合同的标的是服务委托合同应具有标准形式当事人双方之间建立的债权和债务关系参考答案：ABC监理合同是委托合同的一种，除具有委托合同的共同特点外，还具有以下特点：监理合同的当事人双方应当是具有民事权力能力的民事行为能力、取得法人资格的企事业单位、其他社会组织，个人在法律允许的范围内也可以成为合同当事人。而委托人必须是具有国家批准的建设项目，落实投资计划的企事业单位、其他社会组织及个人，作为受托人必须是依法成立具有法人资格的监理企业，并且所承担的工程监理业务应与企业资质等级和业务范围相符合；监理合同委托的工作内容必须符合工程项目建设程序，遵守有关法律、行政法规；委托监理合同的标的是服务，而监理合同的标的也是服务，即监理工程师凭据自己的知识、经验、技能受业主委托为其所签订其他合同的履行实施监督和管理。第67题：下列属于监理人监督控制权的是()。向承包人提出建议对施工进度的监督征得委托人同意，发布开工令对工程上使用的材料和施工质量进行检验工程设计变更的审批参考答案：ABCD监理人对实施项目的质量、工期和费用的监督控制权主要表现为：对承包人报的工程施工组织设计和技术方案，按照保质量、保工期和降低成本要求，自主进行审批并向承包人提出建议；征得委托人同意，发布开工令、停工令、复工令；对工程上使用的材料和施工质量进行检验；对施工进度进行检查、监督，未经监理工程师签字，建筑材料、构配件和设备不得在工地上使用，施工单位不得进行下一道工序的施工；工程实施竣工日期提前或延误期限的鉴定；在工程承包合同方定的工程范围内，工程款支付的审核和签认权，以及结算工程款的复核确认与否定权。未经监理人签字确认，委托人不支付工程款，不进行竣工验收。第68题：下列对于监理合同的暂停或终止，说法正确的有()。当事人一方要求解除合同的，应当在30日前通知对方解除合同的通知必须采取书面形式暂停监理业务期限超过半年的，监理人可以向委托人发出终止合同的通知合同协议的终止不影响各方应有权利和应承担责任因解除合同令一方遭受损失的，除依法可免除责任外，责任方应负责赔偿参考答案：BCDE选项A所述“30日前”的说法错误，正确的说法是“当事人一方要求解除合同的，应当在42日前通知对方”。第69题：对监理人的禁止行为包括()。不得接受承包人的报酬不得参与和委托人利益相冲突的任何活动不得泄露与本工程有关的保密资料不得泄露设计人申明的秘密不得参与合同的协调管理工作参考答案：ABCD根据监理人应尽义务的有关规定，监理人在合同期内或合同终止后，未征得有关方同意，不得泄露与本工程、合同业务有关的保密资料；非经委托人书面同意监理人及其职员不应接受委托监理合同约定以外的与监理工程有关的报酬，以保证监理行为的公正性；监理人不得参与可能与合同规定的与委托人利益相冲突的任何活动；在监理过程中，不得泄露委托人中明的秘密，亦不得泄露设计承包等单位申明的秘密。第70题：正常监理工作酬金中的直接成本包括()。监理人员的基本工资监理人员的补助费监理单位的业务培训费监理单位的资料购置费监理使用仪器的摊销费参考答案：ABE正常监理酬金中的直接成本费用包括监理人员和监理辅助人员的工资，包括津贴、附加工资、奖金等；用于该项工程监理人员的其他专项开支，包括差旅费、补助费等；监理期间使用与监理工作相关的计算机和其他检测仪器、设备的摊销费用；所需的其他外部协作费用。第71题：下列监理人可以向委托人发出终止合同通知的情况是()。监理人在应当获得监理酬金之日起30日内仍未收到支付单据，而委托人未作出书面解释暂停监理业务期限已起过3个月暂停监理业务期限已超过半年因委托人或承包商原因造成监理合同履行难度加大因不可抗力导致合同履行暂停参考答案：AC监理人在应当获得监理酬金之日起30日内仍未收到支付单据，而委托人又未对监理人提出任何书面解释，或暂停监理业务期限已超过半年时，监理人可向委托人发出终止合同通知。如果14天内未得到委托人答复，可进一步发出终止合同的通知。如果第2份通知发出后42天内仍未得到委托人答复，监理人可终止合同，也可自行暂停履行部分或全部监理业务。第72题：下列关于监理合同协调管理的说法，正确的是()。在合同期内和合同终止后，未征得有关方同意，不得泄露本工程的保密资料委托人或承包人对对方的意见，应首先向监理机构提出，由监理机构研究处置意见委托人和承包人发生争议时，监理机构应以委托方代理人的身份进行调解当双方争议由主管部门调解或仲裁机构仲裁时，应做调解或仲裁的记录工作当双方争议由主管部门调解或仲裁机构仲裁时，应当提供作证的事实资料参考答案：ABE当委托人和承包人发生争议时，监理机构应根据自己的职能，以独立的身份判断，公正地进行调解。当双方的争议由政府行政主管部门调解或仲裁机构仲裁时，应当提供作证的事实材料。第73题：下列对索赔的表述，正确的是( )。索赔要求的提出不需经对方同意索赔依据应在合同中有明确根据应在索赔事件发生后的28天内递交索赔报告工程师的索赔处理决定超过权限时应报发包人批准承包人必须执行工程师的索赔处理决定参考答案：AD索赔要求的提出不需经对方同意，工程师的索赔处理决定超过权限时应报发包人批准。第74题：在FIDIC《施工合同条件》中，承包商可以同时提出工期和费用索赔的事件包括( )等。不可预见的外