Xth锅炉+XMW汽轮发电机组设计合同

PAGE1PAGE7建设工程设计合同（二）（专业建设工程程设计合同）工程名称称：工程地点点：热电东侧侧合同编号：（由设计人人编号）设计证书书等级：电力力工程甲级发包人：xxxx有限公司设计人：xxx设计院有限限公司签订日期：监制中华人民共和国国建设部监制国家工商行政管管理局发包人：设计人人：发包人人委托设计人人承担2X2220t/hh锅炉+1X500MW汽轮发电机机组工程设计计，工程地点点为，方签共第一条本合同同签订依据1《中华人民共共和国合同法法》、《中华华人民共和国国建筑法》和和《建设工程程勘察设计市市场管理规定定》。2国家及地方有有关建设工程程勘察设计管管理法规和规规章。3建设工程批准准文件。第二条设计依依据1发包人给设计计人的委托书书或设计中标标文件2.2发包人人提交的基础础资料2.3设计人人采用的主要要技术标准是是：1、（中国）国国家有关的政政策及法规。2、（中国）国国家或行业有有关设计规程程及规范3、xxx有限限公司热电厂厂提供的工程程地质资料以以及主要设备备图纸4、xxx有限限公司热电厂厂与xxx设计院有限限公司签订的的有关热电项项目的主要设设计原则的技技术纪要。第三条合同文文件的优先次次序构成本合同的文文件可视为是是能互相说明明的，如果合合同文件存在在歧义或不一一致，则根据据如下优先次次序来判断：：1合同书3.2中标函函（文件）3.3发包人人要求及委托托书3.4投标书书第四条本合同同项目的名称称、规模、阶阶段、投资及及设计内容（根根据行业特点点填写）项目名称：设计规模：2XX220t//h锅炉+1X500MW抽凝机组+1X660MW发电机组设计阶段：施工工图投资及设计内容容：项目投资资约2.5亿元人民币币；设计内容容不含公共设设施部分。设计范围：锅炉炉、汽轮发电电厂组及其所所属辅助设施施及土建配套套工程。（包包括35KV升压站）第五条发包人人向设计人提提交的有关资资料、文件及及时间工程地质勘察报报告、水质分分析资料、煤煤质分析资料料三大主机设备图图纸地形图1：5000；气象资料料第六条设计人人向发包人交交付的设计文文件、份数、地地点及时间施工图设计文件件：8份设计文件交付时时间与主要设设计原则：详详见技术纪要要及设计进度度表。第七条费用7.1双方商定定，本合同的的设计费为万万元。收费依依据和计算方方法按国家和和地方有关规规定执行，国国家和地方没没有规定的，由由双方商定。7.2如果上述述费用为估算算设计费，则则双方在初步步设计审批后后，按批准的的初步设计概概算核算设计计费。工程建建设期间如遇遇概算调整，则则设计费也应应做相应调整整。支付方式8.1本合同生生效后三天内内，发包人支支付设计费总总额的20%，计万元作作为预付款。8.2设计人提提交土建设计计文件后三天天内，发包人人支付设计费费总额的330%，计万元；；之后，发包包人应按设计计人所完成的的施工图工作作量比例，分分期分批向设设计人支付总总设计费的40%，计万元；；施工图完成成后，设备投投运无设计质质量问题，三三天内付清余余款。8.3双方委委托银行代付付代收有关费费用。双方责任9.1发包人责责任9.1.1发包包人按本合同同第五条规定定的内容，在在规定的时间间内向设计人人提交基础资资料及文件，并并对其完整性性、正确性及及时限负责。发发包人不得要要求设计人违违反国家有关关标准进行设设计。发包人提交上上述资料及文文件超过规定定期限15天以内，设设计人按本合合同第六条规规定的交付设设计文件时间间顺延；发包包人交付上述述资料及文件件超过规定期期限15天以上时，设设计人有权重重新确定提交交设计文件的的时间。发包人变更委托托设计项目、规规模、条件或或因提交的资资料错误，或或所提交资料料作较大修改改，以致造成成设计人设计计返工时，双双方除另行协协商签订补充充协议(或另订合同)、重新明确确有关条款外外，发包人应应按设计人所所耗工作量向向设计人支付付返工费。在未签订合同前前发包人已同同意，设计人人为发包人所所做的各项设设计工作，发发包人应支付付相应设计费费。9.1.3在合合同履行期间间，发包人要要求终止或解解除合同，设设计人未开始始设计工作的的，不退还发发包人已付的的定金；已开开始设计工作作的，发包人人应根据设计计人已进行的的实际工作量量，不足一半半时，按该阶阶段设计费的的一半支付；；超过一半时时，按该阶段段设计费的全全部支付。9.1.4发包包人必须按合合同规定支付付定金，收到到定金作为设设计人设计开开工的标志。未未收到定金，设设计人有权推推迟设计工作作的开工时间间，且交付文文件的时间顺顺延。9.1.5发包包人应按本合合同规定的金金额和日期向向设计人支付付设计费，每每逾期支付一一天，应承担担应支付金额额千分之二的的逾期违约金金，且设计人人提交设计文文件的时间顺顺延。逾期超超过30天以上时，设设计人有权暂暂停履行下阶阶段工作，并并书面通知发发包人。发包包人的上级或或设计审批部部门对设计文文件不审批或或本合同项目目停缓建，发发包人均应支支付应付的设设计费。9.1.6发包包人要求设计计人比合同规规定时间提前前交付设计文文件时，须征征得设计人同同意，不得严严重背离合理理设计周期，且且发包人应支支付赶工费。9.1.7发包包人应为设计计人员派驻现现场的工作人人员提供工作作、生活及交交通等方面的的便利条件及及必要的劳动动保护装备。9.1.8设计计文件中选用用的国家标准准图、部标准准图及地方标标准图由发包包人负责解决决。9.1.9承担担本项目外国国专家来设计计人办公室工工作的接待费费（包括传真真、电话、复复印、办公等等费用）。9.2设计人人责任设计人应按国国家规定和合合同约定的技技术规范、标标准进行设计计，按本合同同第六条规定定的内容、时时间及份数向向发包人交付付设计文件（出出现、9.1.2、9.1.4、9.1.5规定有关交交付设计文件件顺延的情况况除外）。并并对提交的设设计文件的质质量负责。设计合理使用用年限为200年。负责对外商的的设计资料进进行审查，负负责该合同项项目的设计联联络工作。设计人对设计文文件出现的遗遗漏或错误负负责修改或补补充。由于设设计人设计错错误造成工程程质量事故损损失，设计人人除负责采取取补救措施外外，应免收受受损失部分的的设计费，并并根据损失程程度向发包人人支付赔偿金金，赔偿金数数额最多与免免收的设计费费金额相等。由于设计人原因因，延误了设设计文件交付付时间，每延延误一天，应应减收该项目目应收设计费费的千分之二二。合同生效后，设设计人要求终终止或解除合合同，设计人人应双倍返还还发包人已支支付的定金。设计人交付设计计文件后，按按规定参加有有关上级的设设计审查，并并根据审查结结论负责不超超出原定范围围的内容做必必要调整补充充。设计人按按合同规定时时限交付设计计文件一年内内项目开始施施工，负责向向发包人及施施工单位进行行设计交底、处处理有关设计计问题和参加加竣工验收。在在一年内项目目尚未开始施施工，设计人人仍负责上述述工作，可按按所需工作量量向发包人适适当收取咨询询服务费，收收费额由双方方商定。第十条保密双方均均应保护对方方的知识产权权，未经对方方同意，任何何一方均不得得对对方的资资料及文件擅擅自修改、复复制或向第三三人转让或用用于本合同项项目外的项目目。如发生以以上情况，泄泄密方承担一一切由此引起起的后果并承承担赔偿责任任。第十一条条仲裁本建设工程设计计合同发生争争议，发包人人与设计人应应及时协商解解决。也可由由当地建设行行政主管部门门调解，调解解不成时，双双方当事人同同意由劳动仲裁委员员会仲裁。双双方当事人未未在合同中约约定仲裁机构构，当事人又又未达成仲裁裁书面协议的的，可向人民民法院起诉。第十二条合同同生效及其他他发包人要求设设计人派专人人长期驻施工工现场进行配配合与解决有有关问题时，双双方应另行签签订技术咨询询服务合同。设计人为本合同同项目的服务务至施工安装装结束为止。本工程项目中，设设计人不得指指定建筑材料料、设备的生生产厂或供货货商。发包人人需要设计人人配合建筑材材料、设备的的加工订货时时，所需费用用由发包人承承担。发包人委托设计计人配合引进进项目的设计计任务，从询询价、对外谈谈判、国内外外技术考察直直至建成投产产的各个阶段段，应吸收承承担有关设计计任务的设计计人员参加。出出国费用，除除制装费外，其其他费用由发发包人支付。发包人委托设设计人承担本本合同内容以以外的工作服服务，另行签签订协议并支支付费用。由于不可抗力力因素致使合合同无法履行行时，双方应应及时协商解解决。本合同双方签签字盖章即生生效，一式柒柒份，发包人人肆份，设计人人叁份。本合同生效后，按按规定应到项项目所在地省省级建设行政政主管部门规规定的审查部部门备案；双双方认为必要要时，到工商商行政管理部部门签证。双双方履行完合合同规定的义义务后，本合合同即行终止止。双方认可的来往往传真、电报报、会议纪要要等，均为合合同的组成部部分，与本合合同具有同等等法律效力。未尽事宜，经经双方协商一一致，签订补补充协议，补补充协议与本本合同具有同同等效力。发包人名称：设设计人名称：：（盖章）（盖章）法定代表人：（签签字）法定代表人人：（签字）委托代理人：（签签字）委托代理人人：（签字）项目经理：（签签字）项目经理：：（签字）住所：：住所：邮政编码：