工程造价协议书6篇

1/1工程造价协议书（集锦6篇）

工程造价协议书第1篇委托人甲：

咨询人乙：

第一部分建设工程造价咨询合同（以下简称委托人）与（以下简称咨询人）经过双方协商一致，签订本合同。

一、委托人委托咨询人为以下项目提供建设工程造价咨询服务：

服务内容指以下内容：

①工程概算编制

②工程量清单编制

③工程量清单计价法预算编制

④定额计价法预算编制

⑤工程量清单及招标控制价审核

⑥工程实施阶段造价控制

⑦工程造价纠纷鉴定

⑧竣工决算编制

⑨拦标价的编制

二、本合同的措词和用语与所属建设工程造价咨询合同条件。

三、下列文件均为本合同的组成部分：

1．建设工程造价咨询合同标准条件；

2．建设工程造价咨询合同专用条件；

3．建设工程造价咨询合同执行中共同签署的补充与修正文件。

四、咨询人同意按照本合同的规定

承担本合同专用条件中议定范围内的建设工程造价咨询业务。

五、委托人同意按照本合同规定的期限、方式、币种、额度向咨询人支付酬金。

1、正常服务酬金：按云价综合6号文件收费优惠20%收取；取费标准为总造价的1.8‰

2、支付时间：工作成果提交后七日内支付

六、本合同的建设工程造价咨询业务自本合同签订之日起实施

至工作成果出具委托人支付咨询服务费后当日终结。

七、本合同一式肆份，具有同等法律效力，委托人执贰份；咨询人执贰份。

委托人甲（盖章）：

受托人乙（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

授权代理人（签字或盖章）：授

权代理人（签字或盖章）：地址：地址：

账户名称账户名称：

开户银行：开户银行：

帐号：帐号：

电话：电话：

传真：传真：

时间：时间：

工程造价协议书第2篇甲方：xx

乙方:xx有限公司

按照《中华人民共和国经济合同法》和其他有关规定的原则，结合技术经济服务具体情况，双方达成协议如下：

第一条：工程概况

1.工程名称：

2.工程地点：

3.开工日期：

4.竣工日期：

5.建设单位：

6.施工单位：

第二条：审价内容

甲方委托乙方完成上述工程竣工结算审价。

第三条：审价依据

1.招投标文件、施工承包合同、竣工图、设计变更及现场签证、会议纪要等；

2.工程竣工结算书；

3.相关定额及有关现行价及造价信息。

第四条：审价原则

1.在工作中遵循公平、公正、公开及合法的原则；

2.认真、细致、周到地进行审价服务工作。

第五条：甲方权利与义务

1.甲方可向乙方索取与委托内容有关的技术经济报告；

2.甲方可向乙方询问委托工作进展情况及相关内容（政府规定者例外）；

3.甲方可向乙方阐述对工程及具体问题的意见；

4.甲方应向乙方及时提供所需的有关书面资料；

5.甲方为乙方的工作开展提供必须的配合；

6.甲方须按约及时向乙方支付服务费用。

第六条：乙方权利和义务

1.乙方可向甲方索取与委托内容有关的各类技术经济资料；

2.乙方可要求甲方对有关问题做出解释和补充有关资料；

3.乙方可要求甲方在工作进展中提供必要的配合；

4.乙方应保证在委托工作中遵循公平、公正、公开及合法的原则，认真、细致、周到地进行服务工作。

第七条：合同费用

1.收费标准：按沪建计联（20XX）第834号、沪价费（20XX）第056号关于《上海市建设工程造价服务和工程招标代理服务收费标准》的规定执行；

2.支付方式：乙方出具审价报告后，甲方在一周内支付审价费用。

第八条：协议时效

1.本协议自签订之日起生效；

2.双方确定，本协议所含的工作内容至工程审价完成后结束。

第九条：违约责任

1.如发生违约，甲乙双方应本着友好协商的精神，妥善处理。

2.双方调解不成，可申请上海市仲裁委员会仲裁，也可以向工程所在地法院提出诉讼。

第十条：其他

1.本合同未尽事宜，甲乙双方可另行协商或签定补充协议，所达成的一致意见或协议与本合同具有同等效力。

2.本合同一式四份，其中正本二份，副本二份；甲方持正本一份，副本一份；乙方持正本一份，副本一份。

甲方（盖章）：

乙方（盖章）：

法定代表人：

（或委托代表人）：

工程造价协议书第3篇委托人：

咨询人：

第一部分建设工程造价咨询合同（以下简称委托人）与（以下简称咨询人）经过双方协商一致，签订本合同。

一、委托人委托咨询人为以下项目提供建设工程造价咨询服务：

服务内容指以下内容：

①工程概算编制

②工程量清单编制

③工程量清单计价法预算编制

④定额计价法预算编制

⑤工程量清单及招标控制价审核

⑥工程实施阶段造价控制

⑦工程造价纠纷鉴定

⑧竣工决算编制

⑨拦标价的编制

二、本合同的措词和用语与所属建设工程造价咨询合同条件及有关附件同义。

三、下列文件均为本合同的组成部分：

1．建设工程造价咨询合同标准条件；

2．建设工程造价咨询合同专用条件；

3．建设工程造价咨询合同执行中共同签署的补充与修正文件。

四、咨询人同意按照本合同的规定，承担本合同专用条件中议定范围内的建设工程造价咨询业务。

五、委托人同意按照本合同规定的期限、方式、币种、额度向咨询人支付酬金。

1、正常服务酬金：按云价综合6号文件收费优惠20%收取；取费标准为总造价的1。8‰

2、支付时间：工作成果提交后七日内支付

六、本合同的建设工程造价咨询业务自本合同签订之日起实施，至工作成果出具委托人支付咨询服务费后当日终结。

七、本合同一式肆份，具有同等法律效力，委托人执贰份；咨询人执贰份。

委托人（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

授权代理人（签字或盖章）：

地址：

电话：

20xx年月日

受托人（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

授权代理人（签字或盖章）：

地址：

电话：

20xx年月日

工程造价协议书第4篇委托人名称(甲方)：

受委托人名称(乙方)：

甲方委托乙方对工程项目进行审计，经双方协商达成如下协议，以资共同遵守。

一、委托审计项目情况

(一)、工程项目名称：

(二)、送审工程造价：XX元

二、委托审计的范围和要求

(一)、审计范围

1、检查标底及投标预算的编制质量。

2、检查施工、采购合同订立是否规范。

3、检查甲方确定的材料、设备采购价格是否合理。

4、检查施工、采购合同的执行情况。

5、检查项目批复概算、建设标准、建设内容实施的情况。

6、检查设计修改、设计变更是否合规、合理，是否符合有关程序及对工程造价的影响。

7、检查工程款支付情况。

8、检查过程资料形成的合规性。

（二）、审计要求

1、乙方审计人员应积极进行现场检查复核，特别是对设计变更、现场签证和隐蔽工程等，并提供造价及合理性评价。

2、对超出招、投标书外的工程量、工程项目、报价等作出书面意见。

3、对已形成资料的合规性、合理性、完整性作出评价。

4、提供《竣工结算审计报告》一式六份。

三、审计时间

提供《竣工结算审计报告》时间：自“委托协议书”生效之日起XX天内完成。

四、双方责任

(一)、甲方的责任：相关建设管理部门、监理单位对资料的真实性、完整性负责。提供原件。

(二)、乙方的责任：对出具的《竣工结算审计报告》的真实性、合法性负责。

五、费用标准及付费方式

(一)、费用标准

根据国家及行业相关规定，经甲乙双方协商确定，按以下标准计算审计费用：

1、基本审计费按送审工程造价的XX0/00计取。

2、审减部分审计费按审减金额的X%计取。

(二)、付费方式

提供《竣工结算审计报告》后一周内，一次性结算。

六、其他

本协议一式捌份，甲方伍份、乙方贰份、报送教育厅审计处备案一份，自甲乙双方签章后即生效。

七、未尽事宜，甲乙双方协商解决。

甲方：乙方：

负责人：负责人：

联系人：联系人：

地址。地址。

电话：电话：

协议签订日期年月日

工程造价协议书第5篇GF—1999—0201

合同编号：

建设工程施工合同

发包人(全称)：_无锡市滨湖区蓝天养老院__

承包人(全称)：_江苏中轩建设有限公司_

中华人民共和国建设部制定

国家工商行政管

理局

第一部分协议书

承包人(全称)：_____________________________________________________________________依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工项协商一致，订立本合同。

第一条工程概况

工程名称：______________工程地点：________________工程内容：__________________________________群体工程应附承包人承揽工程项目一览表(附件1)

工程立项批准文号：_______________________

资金来源：________________________________

第二条工程承包范围

承包范围：__施工图所含的全部工程项目

第三条合同工期

开工日期：___(以进场通知为准)

竣工日期：__以补充协议为准合同工期总日历天数_____________天

第四条质量标准

工程质量标准：________合格

第五条合同价款

金额(大写)：______________________________元(人民币)

￥：_____________________元。

第六条组成合同的文件

组成本合同的文件包括：

1、本合同协议书

2、中标通知书

3、投标书及其附件

4、本合同专用条款

5、本合同通用条款

6、标准、规范及有关技术文件

7、图纸

8、工程量清单

9、工程报价单或预算书

双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

第七条本协议书中有关词语含义本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。

第八条承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

第九条发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

第十条合同生效

合同订立时间：________年__________月__________日

合同订立地点：

本合同双方约定_____经双方签字盖章___________________后生效。

发包人：(公章)：承包人：(公章)

住所：住所：

法定代表人：法定代表人：

委托代表人：委托代表人：

电话：电话：

传真：传真：

开户银行：开户银行：

账号：账号：

邮政编码：邮政编码：

第二部分通用条款

一、词语定义及合同文件

词语定义

下列词语除专用条款另有约定外，应具有本条所赋予的定义：

通用条款：是根据法律、行政法规规定及建设工程施工的需要订立，通用于建设工程施工的条款。

专用条款：是发包人与承包人根据法律、行政法规规定，结合具体工程实际，经协商达成一致意见的条款，是对通用条款的具体化、补充或修改。

发包人：指在协议书中约定，具有工程发包主体资格和支付工程价款能力的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。

承包人：指在协议书中约定，被发包人接受的具有工程施工承包主体资格的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。

项目经理：指承包人在专用条款中指定的负责施工管理和合同履行的代表。

设计单位：指发包人委托的负责本工程设计并取得相应工程设计资质等级证书的单位。

监理单位：指发包人委托的负责本工程监理并取得相应工程监理资质等级证书的单位。

工程师：指本工程监理单位委派的总监理工程师或发包人指定的\\\'履行本合同的代表，其具体身份和职权由发包人承包人在专用条款中约定。

工程造价管理部门：指国务院有关部门、县级以上人民政府建设行政主管部门或其委托的工程造价管理机构。

工程：指发包人承包人在协议书中约定的承包范围内的工程。

合同价款：指发包人承包人在协议书中约定，发包人用以支付承包人按照合同约定完成承包范围内全部工程并承担质量保修责任的款项。

追加合同价款：指在合同履行中发生需要增加合同价款的情况，经发包人确认后按计算合同价款的方法增加的合同价款。

费用：指不包含在合同价款之内的应当由发包人或承包人承担的经济支出。

工期：指发包人承包人在协议书中约定，按总日历天数(包括法定节假日)计算的承包天数。

开工日期：指发包人承包人在协议书中约定，承包人开始施工的绝对或相对的日期。

竣工日期：指发包人承包人在协议书约定，承包人完成承包范围内工程的绝对或相对的日期。

图纸：指由发包人提供或由承包人提供并经发包人批准，满足承包人施工需要的所有图纸(包括配套说明和有关资料)。

施工场地：指由发包人提供的用于工程施工的场所以及发包人在图纸中具体指定的供施工使用的任何其他场所。书面形式：指合同书、信件和数据电文(包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件)等可以有形地表现所载内容的形式。

违约责任：指合同一方不履行合同义务或履行合同义务不符合约定所应承担的责任。

索赔：指在合同履行过程中，对于并非自己的过错，而是应由对方承担责任的情况造成的

工程造价协议书第6篇委托方(甲方):

受托方(乙方):

依据《合同法》及其他有关法律、行政法规，准循平等、自愿、公平诚信的原则，经甲乙双方友好协商，双方就工程项目的委托检测枝术服务达到如下合同。

一、检测范围

砂石材料、沥青、沥青混合料、环氧类粘结材料、彩色塑胶板等

二、基本事项

甲方委托乙方对上述工程项目的相关材料质量进行检测，并向乙支付检测费用。乙方依据国家现行有关标准向甲方提供检测枝术服务，并收取相应费用。

三、双方责任和义务

（一）甲方责任和义务

1、提供工程检测所需的全部资料。

2、对所送样品的真实性负责。

3、确保送检样品的完好无损。

4、按合同约定支付检测费。

(二)乙方责任和义务