住宅楼岩土勘察合同

XXXXXX建设工程勘勘察合同（一一）[岩土工程程勘察、水文文地质勘察（含含凿井）工程测量、工程程物探]工程名名称：xxxxxxx小区七七栋住宅楼工程程地点：xxx合同同编号：2009技012（由勘察察人编填）勘察证书书等级：xxxxxxxxx发包人：勘察人：xxxxxxx勘察设计所签订订日期：20099年03月13日中华人民共和国国建设部监制国家工商行政管管理局发包人勘察人xxxxxxx勘察设计所所发包人委托勘察察人承担：台湖镇回迁迁房小区东区区4栋、西区3栋住宅楼*******岩土工程勘勘察任务。根据《中华人民民共和国合同同法》及国家家有关法规规规定，结合本本工程的具体体情况，为明明确责任，协协作配合，确确保工程勘察察质量，经发发包人、勘察察人协商一致致，签订本合合同，共同遵遵守。第一条：工程概概况1.1工程名名称：xxxxxxx小区七栋栋住宅楼1工程建设地点点：台湖村3工程规模、特特征：西区：3栋地上9层、无地下下室东区：2栋地上14层、地下1层东区：2栋地上6—9层、无地下下室4工程勘察任务务委托文号、日日期：20009年03月13日5工程勘察任务务（内容）与与技术要求：：按照下列规范执执行：国家标准《岩土土工程勘察规规范》GB500021-20001国家标准《建筑筑抗震设计规规范》GB500011-20001国家标准《建筑筑地基基础设设计规范》GB500007-20002国家标准《建筑筑地基处理技技术规范》JGJ799-20022北京地方标准《北北京地区建筑筑地基基础勘勘察设计规范范》DBJ011-501--926承接方式：：岩土工程勘勘察总承包7预计勘察工作作量：钻孔600个，进尺11144米。搜集资料，编编写报告，验验槽，验桩，验验收。第二条：发包人人应及时向勘勘察人提供下下列文件资料料，并对其准准确性、可靠靠性负责。1提供本工程批批准文件（复复印件），以以及用地（附附红线范围）、施施工、勘察许许可等批件（复复印件）。2.2提供工程程勘察任务委委托书、技术术要求和工作作范围的地形形图、建筑总总平面布置图图。2.3提供勘察察工作范围已已有的技术资资料及工程所所需的坐标与与标高资料。2.4提供勘察察工作范围地地下已有埋藏藏物的资料（如如电力、电讯讯电缆、各种种管道、人防防设施、洞室室等）及具体体位置分布图图。2.5发包人不不能提供上述述资料，由勘勘察人收集的的，发包人需需向勘察人支支付相应费用用。第三条：勘察人人向发包人提提交勘察成果果资料并对其其质量负责。勘察人负责向发发包人提交勘勘察成果资料料四份，发包包人要求增加加的份数另行行收费。勘察成果资料在在勘察人的住住所交接。第四条：开工及及提交勘察成成果资料的时时间和收费标标准及付费方方式4.1开工及提提交勘察成果果资料时间4.1.1本工工程的勘察工工作定于20099年03月日开工工，2009年年03月日提交交报告，发包包人完成必要要手续后，勘勘察人负责勘勘察报告审查查工作。由于于发包人或勘勘察人的原因因未能按期开开工或提交成成果资料时，按按本合同第六六条规定办理理。勘察工作有效期期限以发包人人下达的开工工通知书或合合同规定的时时间为准，如如遇特殊情况况（设计变更更、工作量变变化、不可抗抗力影响以及及非勘察人原原因造成的停停、窝工等）时时，工期顺延延。4.2收费标准准及付费方式式本工程勘察按国国家规定的现现行收费标准准////计取费用；；或以“预算包干”、“中标价加签签证”、“实际完成工工作量结算”等方式计取收收费。国家规规定的收费标标准中没有规规定的收费项项目，由发包包人、勘察人人另行议定。本工程勘察费预预算为：1111400元（大写：拾壹壹万壹仟肆佰佰元整），合同同生效后3天内，发包包人应向勘察察人支付预算算勘察费的20%作为定金，计计/元（本合同同履行后，定定金抵作勘察察费）；勘察察规模大、工工期长的大型型勘察工程，发发包人还应按按实际完成工工程进度/%时，向勘察察人支付预算算费用的/%的工程进度度款，计/元元；勘察工作作外业结束后后天内，发包包人向勘察人人支付勘察费费的//%，计/元；提交交勘察成果资资料后10天内，发包包人应一次付付清全部工程程费用。4..2.3勘察费中包包含勘察报告告审查费。第五条：发包人人、勘察人责责任5.1发包人责责任发包人委托任务务时，必须以以书面形式向向勘察人明确确勘察任务及及技术要求，并并按第二条规规定提供文件件资料。在勘察工作范围围内，没有资资料、图纸的的地区（段），发发包人应负责责查清地下埋埋藏物，若因因未提供上述述资料、图纸纸，或提供的的资料图纸不不可靠、地下下埋藏物不清清，致使勘察察人在勘察工工作过程中发发生人身伤害害或造成经济济损失时，由由发包人承担担民事责任。发包人应及时为为勘察人提供供并解决勘察察现场的工作作条件和出现现的问题（如如：落实土地地征用、青苗苗树木赔偿、拆拆除地上地下下障碍物、处处理施工扰民民及影响施工工正常进行的的有关问题、平平整施工现场场、修好通行行道路、接通通电源水源、挖挖好排水沟渠渠以及水上作作业用船等），并并承担其费用用。若勘察现场需要要看守，特别别是在有毒、有有害等危险现现场作业时，发发包人应派人人负责安全保保卫工作，按按国家有关规规定，对从事事危险作业的的现场人员进进行保健防护护，并承担费费用。工程勘察前，若若发包人负责责提供材料的的，应根据勘勘察人提出的的工程用料计计划，按时提提供各种材料料及其产品合合格证明，并并承担费用和和运到现场，派派人与勘察人人的人员一起起验收。勘察过程中的任任何变更，经经办理正式变变更手续后，发发包人应按实实际发生的工工作量支付勘勘察费。为勘察人的工作作人员提供必必要的生产、生生活条件，并并承担费用；；如不能提供供时，应一次次性付给勘察察人临时设施施费/元元。由于发包人原因因造成勘察人人停、窝工，除除工期顺延外外，发包人应应支付停、窝窝工费（计算算方法见6..1）；发包包人若要求在在合同规定时时间内提前完完工（或提交交勘察成果资资料）时，发发包人应按每每提前一天向向勘察人支付付/元计计算加班费。发包人应保护勘勘察人的投标标书、勘察方方案、报告书书、文件、资资料图纸、数数据、特殊工工艺（方法）、专专利技术和合合理化建议，未未经勘察人同同意，发包人人不得复制、不不得泄露、不不得擅自修改改、传送或向向第三人转让让或用于本合合同外的项目目；如发生上上述情况，发发包人应负法法律责任，勘勘察人有权索索赔。本合同有关条款款规定和补充充协议中发包包人应负的其其它责任。5.2勘察人责责任勘察人应按国家家技术规范、标标准、规程和和发包人的任任务委托书及及技术要求进进行工程勘察察，按本合同同规定的时间间提交质量合合格的勘察成成果资料，并并对其负责。由于勘察人提供供的勘察成果果资料质量不不合格，勘察察人应负责无无偿给予补充充完善使其达达到质量合格格；若勘察人人无力补充完完善，需另委委托其他单位位时，勘察人人应承担全部部勘察费用；；或因勘察质质量造成重大大经济损失或或工程事故时时，勘察人除除应负法律责责任和免收直直接受损失部部分的勘察费费外，并根据据损失程度向向发包人支付付赔偿金，赔赔偿金由发包包人、勘察人人商定为实际际损失的10%。在工程勘察前，提提出勘察纲要要或勘察组织织设计，派人人与发包人的的人员一起验验收发包人提提供的材料。勘察过程中，根根据工程的岩岩土工程条件件（或工作现现场地形地貌貌、地质和水水文地质条件件）及技术规规范要求，向向发包人提出出增减工作量量或修改勘察察工作的意见见，并办理正正式变更手续续。在现场工作的勘勘察人的人员员，应遵守发发包人的安全全保卫及其它它有关的规章章制度，承担担其有关资料料保密义务。本合同有关条款款规定和补充充协议中勘察察人应负的其其它责任。第六条：违约责责任6.1由于发包包人未给勘察察人提供必要要的工作生活活条件而造成成停、窝工或或来回进出场场地，发包人人除应付给勘勘察人停、窝窝工费（金额额按预算的平平均工日产值值计算），工工期按实际工工日顺延外，还还应付给勘察察人来回进出出场费和调遣遣费。6.2由于勘察察人原因造成成勘察成果资资料质量不合合格，不能满满足技术要求求时，其返工工勘察费用由由勘察人承担担。6.3合同履行行期间，由于于工程停建而而终止合同或或发包人要求求解除合同时时，勘察人未未进行勘察工工作的，不退退还发包人已已付定金；已已进行勘察工工作的，完成成的工作量在在50%以内时，发发包人应向勘勘察人支付预预算额50%的勘察费计计元；完成的的工作量超过过50%时，则应向向勘察人支付付预算额100%的勘察费。6.4发包人未未按合同规定定时间（日期期）拨付勘察察费，每超过过一日，应偿偿付未支付勘勘察费的千分分之一逾期违违约金。6.5由于勘察察人原因未按按合同规定时时间（日期）提提交勘察成果果资料，每超超过一日，应应减收勘察费费千分之一。6.6本合同签签订后，发包包人不履行合合同时，无权权要求返还定定金；勘察人人不履行合同同时，双倍返返还定金。第七条：本合同同未尽事宜，经经发包人与勘勘察人协商一一致，签订补补充协议，补补充协议与本本合同具有同同等效力。第八条：其它约约定事项：第九条：本合同同在履行工程程中发生的争争议，由双方方当事人协商商解决，协商商不成的按下下列第22种方式式解决：（一）提交/仲裁委委员会仲裁；；（二）依法向人人民法院起诉诉。第十条：本合同同自发包人、勘勘察人签字盖盖章后生效；；按规定到省省级建设行政政主管部门规规定的审查部部门备案；发发包人、勘察察人认为必要要时，到项目目所在地工商商行政管理部部门申请鉴证证。发包人、勘勘察人履行完完合同规定的的义务后，本本合同终止。本合同一式四份，发包包人二份、勘察察人二份。本合同同勘察费预算算为：1111400元，（大大写金额：拾拾壹万壹仟肆肆佰元整）发包人名称：勘察人名称称：（盖盖章）（盖章）法定代表人：（签签字）法定代表人人：（签字）委托代理人：（签签字）委托代理人人：（签字）住所：：住所：北京市市通州区玉带带河东街389号邮政编码：邮政编码：1011000电话：：电话：传真：：