劳务总分包合同范本

合同编号合同份数份保存部门劳务分包合同工程名称：工程承包人：劳务分包人：签订日期：：2007年月日目录1.工程概要0042.分包形式0043.劳务分包人人资质044.合同文件及及解释顺序045.标准规范0056.总包合同0057.图纸058.项目负责人人059.工程承包人人工作0510.劳务分包包人工作0511.安全施工工0712.事故处理理0713.保险07714.材料、设设备供应0715.劳务价款款的确定0816.工程量的的确认0817.劳务价款款的中间支付付0818.施工机具具、周转材料料供应0819.施工变更更0820.施工验收收0921.劳务价款款的最终支付付0922.违约责任任0923.索赔10024.争议10025.禁止转包包或再分包1126.不可抗力力1127.文物和和地下障碍物物1128.合同解除除1129.合同终止止1230.保密12231.通知12232.担保和保保证金1233.保险12234.质量保修修1235.未尽事宜宜1236.合同份数数1237.合同生效效1338.补充条款款13附件一工程承包包人供应材料料一览表144附件二工工程承包人指指定第三方分分包工程一览览表15劳务分包合同工程承包人：劳务分包人：依照《中华人民民共和国合同同法》、《中中华人民共和和国建筑法》及及其它有关法法律、行政法法规，遵循平平等、自愿、公公平和诚实信信用的原则，双双方就劳务分分包事项协商商达成一致，订订立本合同。1、工程概要1）工程名称：：2）工程地点：：3）建设单位：：4）分包内容及及范围：5）质量等级：：按总包合同同有关质量等等级的约定，6）工期：于年年月日开工，年年月日竣工，总总日历天数天天，阶段性工工期执行总包包合同约定，劳劳务分包人必必须按合同约约定工期完工工。7）合同价款（人人民币大写）：：。2、分包形式包人工、包机械械使用；并负负责在分包范范围内全面履履行工程承包包人在总包合合同中应承担担的责任和义义务，承担全全部与本工程程有关的责任任。劳务分包人按照照工程承包人人同建设单位位签订《建设设工程施工合合同》（简称称总包合同）约约定的施工内内容和范围进进行全部劳务务分包，施工工机械使用由由劳务分包人人自行租赁，费费用已包含在在本合同价款款内。劳务分分包人必须自自行施工本工工程，不得将将本工程转包包或再分包。3、劳务分包人人资质资质证书号码：：发证机关：资质专业及等级级：复审时间及有效效期：4、合同文件及及解释顺序组成本合同的文文件及优先解解释顺序如下下：(1)本合同；；(2)本合同附附件；(3)本工程施施工总包合同同；(4)本工程程施工专业承承(分)包合同。5、标准规范除本工程总包合合同另有约定定外，本合同同适用标准规规范如下：6、总包合同6.1工程承包包人应提供总总包合同，供供劳务分包人人查阅。当劳劳务分包人要要求时，工程程承包人应向向劳务分包人人提供一份总总包合同或专专业分包合同同的副本或复复印件。6.2劳务分包包人保证以工工程承包人的的立场全面履履行总包合同同的各项约定定，不得以不不知情等理由由拒绝执行总总包合同和专专业分包合同同的约定。7、图纸工程承包人应在在劳务分包工工作开工前向向劳务分包人人提供施工图图纸，份数不不足由劳务分分包人自费解解决；劳务分分包人负责全全部竣工图的的编制和交档档。8、项目负责人人8.1工程承包包人委派的担担任驻工地履履行本合同的的项目负责人人为。8.2劳务分包包人委派的担担任驻工地履履行本合同的的项目负责人人为，劳务分分包人的项目目负责人签署署的一切文件件，均不代表表工程承包人人行为。9、工程承包人人工作9.1配备项目目管理机构，按按工程承包人人企业管理有有关文件和国国家标准，监监督管理劳务务分包人施工工，竣工后按按要求审核劳劳务分包人的的工程技术档档案资料并提提交建设单位位。9.22协助劳务分包包人协调工程程各方关系、办办理相关手续续。9.3负责审核核劳务分包人人编制的施工工组织设计、安安全措施、质质量保证措施施、文明施工工、工程进度度计划等，并并监督、指导导劳务分包人人具体实施。9.4负责向劳劳务分包人传传达建设单位位及上级管理理部门的文件件要求，传达达工程分包人人对劳务分包包人提出的其其它要求；审审核劳务分包包人的工程量量报表、施工工预结算报表表等。9.5负责按照照劳务分包人人材料需求计计划，及时组组织采购供应应。9.6有权按照照总包合同的的施工进度要要求调整劳务务分包人的作作业计划，由由劳务分包人人按调整后的的施工进度计计划组织实施施。9.7按本合同同约定，向劳劳务分包人支支付劳务价款款。10、劳务分包包人工作10.1按工程程承包人的要要求配备劳务务分包管理机机构，报工程程承包人审核核备案；工程程负责人、技技术负责人、质质量员、安全全员、预算员员、材料员等等机构成员要要保持稳定并并持证上岗，建建立健全各项项规章制度和和核算体系。劳务分包人应按按国家有关规规定及时办理理各类施工手手续，不得因因此给工程承承包人带来不不利影响；按按照总包合同同约定的工程程内容、承包包范围、工期期、质量等合合同条件，全全面完成施工工任务。10.2工程开开工前5天内，负责责编制施工组组织设计、专专项工程施工工方案等报工工程承包人审审批；按要求求编制月、周周施工计划、物物资需用量计计划等，至少少提前7天报工程承承包人审核，经经工程承包人人批准后严格格实施。10.3负责工工程测量定位位、沉降观测测、技术交底底等工作，以以及技术档案案资料的收集集整理和阶段段性验收、检检测、交工验验收。10.4负责安安排、协调解解决与本工程程相关的生产产、生活设施施等；与现场场其他单位协协调配合，照照顾全局，为为工程其它分分包人提供作作业和生活条条件（如水、电电、暂设、仓仓库、脚手架架、垂直运输输工具、厕所所、保卫等）。10.5劳务分分包人应按国国家有关规定定办理用工手手续，并按国国家及地方有有关规定及时时支付劳务工工工资，不得得拖欠；对进进场作业人员员要进行安全全培训、持证证上岗，并为为其办理人身身意外伤害保保险等。10.6严格按按照设计图纸纸、施工验收收规范、有关关技术要求及及施工组织设设计精心组织织施工，确保保工程质量达达到约定的标标准；科学安安排作业计划划，投入足够够的人力、物物力，保证工工期；加强安安全教育，认认真执行安全全技术规范，严严格遵守安全全制度，落实实安全措施，确确保施工安全全；加强现场场管理，严格格执行建设主主管部门及环环保、消防、环环卫等有关部部门对施工现现场的管理规规定，做到文文明施工；承承担由于自身身责任造成的的质量修改、返返工、工期拖拖延、安全事事故、现场脏脏乱造成的损损失及各种罚罚款。10.7劳务分分包人进场作作业的各类人人员必须具备备相应的资质质等级，持证证上岗，并自自觉接受工程程承包人及有有关部门的管管理、监督和和检查。10.8按工程程承包人要求求和当地政府府对施工现场场文明施工的的规定要求必必须达标，市市检优良，省省检合格；并并负责搞好生生活区的管理理，做好工地地治安保卫工工作。10.9按时提提交各类报表表、完整的原原始技术经济济资料，配合合工程承包人人办理交工验验收。10.10做好好施工场地周周围建筑物、构构筑物和地下下管线和已完完工程部分的的成品保护工工作，因劳务务分包人责任任发生损坏，劳劳务分包人自自行承担由此此引起的一切切经济损失及及各种罚款。10.11妥善善保管、合理理使用工程承承包人提供或或租赁给劳务务分包人使用用的机具、周周转材料及其其他设施；如如有损坏，按按原价赔偿。10.12劳务务分包人须服服从工程承包包人转发的发发包人及工程程师的各项指指令。劳务分分包人全部承承担工程施工工过程中发生生的各种费用用和罚款，并并按规定及时时缴纳。10.13除非非本合同另有有约定，劳务务分包人应对对其作业内容容的实施、完完工负责，劳劳务分包人应应承担并履行行总包合同约约定的、与劳劳务作业有关关的所有义务务及工作程序序。10..14劳务分包人人按约定完成成劳务作业，必必须由工程承承包人或施工工场地内的第第三方进行配配合时，工程程承包人应配配合劳务分包包人工作或确确保劳务分包包人获得该第第三方的配合合。11、安安全施工11..1劳务分包人人应遵守工程程建设安全生生产有关管理理规定，严格格按安全标准准进行施工，并并随时接受行行业安全检查查人员依法实实施的监督检检查，采取必必要的安全防防护措施，消消除事故隐患患。由于劳务务分包人安全全措施不力造造成事故的责责任和因此而而发生的费用用，由劳务分分包人承担。11.2劳务分分包人应对其其在施工场地地的工作人员员进行安全教教育，并对他他们的安全负负责。如发生生安全事故，由由劳务分包人人承担全部责责任及发生的的费用，并妥妥善处理不得得给工程承包包人造成不良良损失和影响响。11.3劳务分分包人在危险险区域施工时时，施工开始始前应提前5天以书面形形式通知工程程承包人，并并提出相应的的安全防护措措施，经工程程承包人认可可后实施。11.4劳务分分包人负责为为在施工现场场施工作业的的人员提供安安全保护用品品(如安全帽、安安全带及其他他保护用品))，由劳务分分包人承担费费用。12、事事故处理12.1现场发发生的质量、安安全事故，劳劳务分包人应应在2小时内按有有关规定立即即上报工程承承包人和有关关部门，同时时按国家有关关法律、行政政法规对事故故进行处理。12.2凡施工工现场发生的的责任事故，劳劳务分包人不不得推诿，并并应积极配合合工程承包人人及有关部门门查明事故原原因。劳务分分包人和工程程承包人对事事故责任有争争议时，应按按相关规定处处理。13、保保险13..1劳务分包人人施工开始前前，应为施工工场地内的自自有人员办理理保险，费用用自理。13..2如需要，运运至施工场地地的材料和待待安装设备，由由劳务分包人人负责办理保保险。13..3劳务分包人人必须为从事事危险作业的的职工办理意意外伤害保险险，并为施工工场地内自有有人员生命财财产和施工机机械设备办理理保险，支付付保险费用。13.4保险事事故发生时，劳劳务分包人有有责任采取必必要的措施，防防止或减少损损失。14、材料、设设备供应14.1劳务分分包人应在接接到图纸后7天内，向工工程承包人提提交材料、设设备、构配件件供应计划((具体表式见见附件一)；经确认后后，工程承包包人应按供应应计划要求的的质量、品种种、规格、型型号、数量和和供应时间等等组织货源并并及时交付；；需要劳务分分包人运输、卸卸车的，劳务务分包人必须须及时进行，逾逾期造成损失失或误工的，由由劳务分包人人承担相应责责任。如质量量、品种、规规格、型号不不符合要求，劳劳务分包人应应在验收时提提出，工程承承包人负责处处理，逾期视视为合格，劳劳务分包人承承担相应责任任。14.2劳务分分包人应妥善善保管、合理理使用工程承承包人供应的的材料、设备备。因保管不不善发生丢失失、损坏，劳劳务分包人应应赔偿，并承承担因此造成成的工期延误误等发生的一一切经济损失失。14.33工程承包人人如委托劳务务分包人采购购低值易耗性性材料，按双双方约定支付付价款。14.44对建设单位位和工程承包包人供应的材材料和设备，劳劳务分包人应应及时组织验验收、保管；；用于工程的的各类材料，必必须提供产品品合格证，按按规定检验、试试验合格后方方可使用；不不合格的材料料必须在24小时内退出出工地，严禁禁用于工程上上。15、劳务价款款的确定双方约定，以建建设单位对工工程承包人承承包范围内最最终审定的总总包工程决算算总值中人工工费、机械使使用费之和，扣扣除一定费用用后即为劳务务分包人的劳劳务价款。16、工程量的的确认双方约定，以建建设单位对工工程承包人承承包范围内最最终审定的总总包工程量为为本劳务合同同的最终工程程量，对建设设单位不予认认可的工程量量、单价、工工时和签证等等，工程承包包人也不予认认可。17、劳务价款款的中间支付付总包合同约定垫垫付工程款的的，由劳务分分包人按总包包合同约定承承担；建设单单位按照工程程进度拨付工工程款后，劳劳务分包人可可向工程承包包人提出劳务务用款计划，经经审核批准后后拨付。18、施工机具具、周转材料料供应18.1劳务分分包人劳务作作业使用的机机具、设备，性性能应满足施施工的要求，国国家规定必须须经检查验收收合格方能使使用的机具、设设备必须按规规定报检，费费用由劳务分分包人承担。18.2工程中中劳务分包人人施工使用的的机具、设备备，由劳务分分包人自费租租赁或采购。19、施工变更更19.1施工中中如发生对原原工作内容进进行变更，如如果发包人提提前7天以书面形形式通知工程程承包人的，工工程承包人应应提前6天以书面形形式向劳务分分包人发出变变更通知，劳劳务分包人必必须无条件完完成工程变更更任务。19.2因变更更导致劳务报报酬的增减、造造成的劳务分分包人损失以以及工期延误误等，如发包包人确认，工工程承包人也也予以确认；；如发包人不不予确认，劳劳务分包人除除按期完成变变更任务外不不得据此向工工程承包人提提出索赔。19.3劳务分分包人不得对对工程设计进进行变更。因因劳务分包人人擅自变更设设计发生的费费用和由此导导致工程承包包人的直接损损失，由劳务务分包人承担担，延误的工工期不予顺延延。19.4因劳务务分包人自身身原因导致的的工程变更，劳劳务分包人无无权要求追加加劳务报酬。20、施工验收收20.1劳务分分包人应确保保所完成施工工的质量符合合本合同约定定的质量标准准。分部分项项工程完工后后，劳务分包包人应按国家家有关规定和和程序申报验验收，待工程程承包人、发发包人或政府府有关部门检检查验收合格格后方能进行行下一道工序序；全部工程程完工前3日内，劳务务分包人应向向工程承包人人提交完工报报告，通知工工程承包人进进行工程预验验收，预验收收不合格的地地方由劳务分分包人无偿限限期整改；预预验收合格后后，发包人、工工程承包人对对劳务分包人人的施工成果果进行正式验验收，验收合合格视为劳务务分包人已经经完成了本合合同约定工作作。当工程承承包人、发包包人发现劳务务分包人有施施工质量不合合格时，劳务务分包人应负负责无偿修复复，不延长工工期，并承担担由此导致的的工程承包人人损失。20.2全部工工程竣工(包括劳务分分包人完成工工作在内)经发包人验验收合格，在在质量保修期期内的质量保保修责任和费费用全部由劳劳务分包人承承担。20.3劳务分分包人有义务务协助工程承承包人完成对对其它分包方方的验收工作作。21、劳务价款款的最终支付付21.1全部工工作完成，经经工程承包人人认可后10日内，劳务务分包人向工工程承包人递递交完整的结结算资料和工工程技术档案案资料，双方方按照本合同同约定的计价价方式，进行行劳务价款的的最终支付。21.2双方约约定，劳务价价款的最终支支付以总包合合同中发包人人对工程承包包人的最终付付款为前提。无无论工程承包包人是否足额额劳务分包人人的劳务价款款，劳务分包包人均不得自自行或授意第第三人向工程程承包人索要要劳务价款；；劳务分包人人的一切债权权债务自行解解决。21.3劳务分分包人和工程程承包人对劳劳务结算价款款发生争议时时，按本合同同关于争议的的约定处理。22、违约责任任22.1工程承承包人不按合合同约定支付付劳务分包人人劳务价款或或不按约定履履行合同义务务，工程承包包人应承担违违约责任；22.2当发生生下列情况之之一时，劳务务分包人应承承担违约责任任：(1)劳务分包包人因自身原原因或采购的的材料、租赁赁的设备机具具原因延期交交工的，每延延误一日，应应向工程承包包人支付元人人民币违约金金，且不得低低于工程承包包人向建设单单位支付的违违约金额度；；(2)劳务分包包人施工质量量或采购的材材料不符合本本合同约定的的质量标准，劳劳务分包人应应向工程承包包人支付元人人民币违约金金，且不得低低于工程承包包人向建设单单位支付的违违约金额度，并并不得要求支支付该施工质质量或采购的的材料不合格格部分的款项项；(3)劳务分包包人不履行或或不按约定履履行合同的其其他义务时，应应向工程承包包人支付不低低于工程总价价%的违约金，劳劳务分包人应应赔偿因其违违约给工程承承包人造成的的经济损失，延延误的劳务分分包人工作时时间不予顺延延。22.3一方违违约后，另一一方要求违约约方继续履行行合同时，违违约方承担上上述违约责任任后仍应继续续履行合同。22.4如发现现劳务分包人人有部分或全全部不能履行行劳务分包合合同的情况，工工程承包人有有权终止本合合同，另选定定劳务分包人人修复或完成成剩余工作。劳劳务分包人必必须无条件在在24小时内退场场，但必须保保留现场施工工设施供工程程承包人使用用，费用按当当前市场价格格结算；否则则，工程承包包人不予对劳劳务分包人进进行工程结算算。23、索赔23.1工程承承包人根据总总包合同向发发包人递交索索赔意向、通通知或其它资资料时，劳务务分包人应予予以积极配合合，保持并出出示相应资料料，以便工程程承包人能遵遵守总包合同同。23.2在劳务务作业中，如如劳务分包人人遇到不利外外部条件等根根据总包合同同可以索赔的的情形出现，则则工程承包人人应该采取一一切合理步骤骤，向发包人人主张追加付付款或延长工工期。当索赔赔成功后，工工程承包人会会将索赔所得得的相应部分分转交给劳务务分包人。23.3工程承承包人未按约约定履行义务务，以及应由由工程承包人人承担责任的的其他情况，造造成工作时间间延误和劳务务分包人的其其他经济损失失，劳务分包包人可按下列列程序以书面面形式向工程程承包人索赔赔：(1)索赔事件件发生后5天内，向工工程承包人项项目负责人发发出索赔意向向通知；(2)发出索赔赔意向通知后后5天内，向工工程承包人项项目负责人提提出延长工作作时间和补偿偿经济损失的的索赔报告及及有关资料；；(3)工程承包包人项目负责责人在收到劳劳务分包人送送交的索赔报报告和有关资资料后，于10天内给予答答复，也可要要求劳务分包包人进一步补补充索赔理由由和证据。23.4劳务分分包人未按约约定履行自己己的各项义务务或发生错误误，给工程承承包人造成经经济损失，工工程承包人可可以书面形式式向劳务分包包人索赔。24、争议24.1工程承承包人和劳务务分包人在履履行合同时发发生争议，首首先应自行和和解；和解不不成的，双方方可向人民法法院诉讼解决决。24.2发生争争议后，除非非出现下列情情况，双方都都应继续履行行合同，保持持工作连续，保保护好已完工工作成果：(1)单方违约约导致合同确确已无法履行行，双方协议议终止合同；；(2)调解要求求停止合同工工作，且为双双方接受；(3)仲裁机构构要求停止合合同工作；(4)法院要求求停止合同工工作。25、禁止转包包或再分包劳务分包人不得得将本合同项项下的劳务作作业转包或再再分包给他人人。否则，劳劳务分包人将将依法承担责责任。26、不可抗力力26.1本合同同中不可抗力力的定义与总总包合同中的的定义相同。26.2不可抗抗力事件发生生时，劳务分分包人应立即即通知工程承承包人项目负负责人，并在在力所能及的的条件下迅速速采取措施，尽尽力减少损失失，工程承包包人应协助劳劳务分包人采采取措施。劳劳务分包人应应听从工程承承包人的统一一协调和指挥挥。不可抗力事件结结束后48小时内劳劳务分包人向向工程承包人人通报受害情情况和损失情情况，及预计计清理和修复复的费用。26.3因不可可抗力事件导导致的费用和和延误的工作作时间由双方方按以下办法法分别承担：：(1)工程本身身的损害、因因工程损害导导致第三人人人员伤亡和财财产损失以及及运至施工场场地用于劳务务作业的材料料和待安装的的设备的损害害由工程承包包人承担；(2)工程承包包人和劳务分分包人的人员员伤亡由其所所在单位负责责，并承担相相应费用；(3)劳务分包包人自有机械械设备损坏及及停工损失，由由劳务分包人人自行承担；；(4)工程承包包人提供给劳劳务分包人使使用的机械设设备损坏，由由工程承包人人承担，但停停工损失由劳劳务分包人自自行承担；(5)停工期间间，劳务分包包人应保留施施工场地必要要的管理人员员及保卫人员员，费用由劳劳务分包人承承担；(6)工程所需需清理、修复复费用，由劳劳务分包人承承担。27、文物和地地下障碍物27.1在劳务务作业中发现现古墓、古建建筑遗址等文文物和化石或或其他有考古古、地质研究究价值的物品品时，劳务分分包人应立即即保护好现场场并于4小时内以书书面形式通知知工程承包人人，并按文物物管理部门的的要求采取妥妥善保护措施施。如劳务分分包人发现后后隐瞒不报或或哄抢文物，致致使文物遭受受破坏，责任任由劳务分包包人承担。27.2劳务作作业中发现影影响工作的地地下障碍物时时，劳务分包包人应于8小时内以书书面形式通知知工程承包人人，同时提出出处置方案；；经工程承包包人批准后实实施。28、合同解除除28.1如总包包合同终止，工工程承包人应应通知劳务分分包人终止本本合同。劳务务分包人接到到通知后尽快快撤离现场，工工程承包人应应支付劳务分分包人已完工工程的劳务价价款。28.2如因不不可抗力致使使本合同无法法履行，或因因发包人原因因造成工程停停建或缓建，致致使合同无法法履行的，工工程承包人和和劳务分包人人可以解除合合同。28.3合同解解除后，劳务务分包人应妥妥善做好已完完工程和剩余余材料、设备备的保护和移移交工作，按按工程承包人人要求撤出施施工场地。有有过错的一方方应当赔偿因因合同解除给给对方造成的的损失。合同同解除后，不不影响双方在在合同中约定定的结算和清清理条款的效效力。29、合同终止止劳务分包人向工工程承包人交交付劳务作业业成果，双方方履行完合同同全部义务，劳劳务价款支付付完毕后，本本合同即告终终止。30、保密30.1工程承承包人对本工工程的保密要要求：未经工工程承包人书书面同意劳务务分包人不得得向第三方出出示、转借或或复制图纸、工工程技术资料料、往来文件件、结算资料料等，因此发发生的责任和和后果由劳务务分包人承担担；保密措施施费用由劳务务分包人承担担。30.2本工程程的保密期限限为30年，自本合合同签订之日日起计算30年期限。31、通知31.1一方发发给另一方的的通知或函件件必须采用书书面形式，按按本合同内所所示地址发送送。31.2上述通通知或函件必必须以特快专专递、传真的的方式发出或或由专人传递递。以特快专专递、