2023协议推荐 建筑施工合同怎么写范本合集七篇

第页共页2023协议推荐建筑施工合同怎么写范本合集七篇合同编号：XXXXXXX发包方：XXXXXXXXXXXXXXXX承包方：XXXXXXXXXXXXXXXX签约时间：XXXXXXX签约地点：XXXXXXX为了保证XXXXXXXX施工质量，如期完成施工任务，到达双方互惠互利的目的，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他法律法规，双方友好协商，就本工程施工工程协商一致，订立本合同。1、工程名称：XXXXXXXXXXXX2、建筑面积(工程形式)：XXXXXXXXXXXX3、施工地点：XXXXXXXXXXXXXXXX4、工期：(1)开工：XXXX年XX月XX日;(2)开工：XXXX年XX月XX日;(3)合同工期总共历时XXXX天。5、承包形式：XXXXXXXX6、工程质量标准：XXXXXXXX7、工程价款：共计人民币XXXX元。8、付款方式：本合同生效后支付合同款项的XX%，计XXXX元;工程开工且验收合格后，支付工程价款的XX%，计XXXX元;质保金XXX元，质保期满后支付。9、质保期：XXXX年。10、双方的责任义务(1)发包方的责任义务①为承包方提供良好施工场地、道路、水、电，满足开工条件。解决施工中需要发包方协调解决的四邻关系及纠纷;②监视管理施工过程中的工程质量、材料质量、催促工程进度;③给承包方提供施工图纸、坐标点、标高点;④按时给承包方拨付款项和进展验收、结算;2、承包方的责任义务①按发包方要求及图纸要求进展施工;②如期完成施工任务;③承受发包方的技术指导和质量标准要求;④负责发包方提供料物及设备的保护;⑤教育施工人员保护甲方的材物，不得偷窃和损坏;⑥承当施工中的一切平安事故责任及费用;11、其他(1)本合同自双方签字盖章后生效，有效期至保修期满。(2)本合同未尽事宜，可由双方协商解决并签署书面补充协议，补充协议与本合同享有同等法律效力。协商未果，提交山东曹县人民法院提起诉讼。(3)合同附件为本合同条款的组成局部，本合同连同附件一式贰份，双方各执壹份，具有同等效力。二、建筑工程纠纷管辖法院如何确定建立工程合同纠纷一般由合同约定的履行法院管辖，但合同没有约定时，由发包人承受图纸所在地人民法院管辖。根据《民事诉讼法》第二十三条的规定：因合同纠纷提起的诉讼，由被告所在地或合同履行地人民法院管辖。第三十五条的规定：两个以上人民法院都有管辖权的诉讼，原告可以向其中一个人民法院起诉;原告向两个以上有管辖权的人民法院起诉的，由最先立案的人民法院管辖。三、建筑合同合同履行地的理解所谓“合同履行地“，通常是指合同规定的履行义务和承受履行义务的地点，即义务清偿地点。建立工程设计合同是双务合同，即由发包人提供设计工作所根据的根底文件和情况，设计人交付设计文件，并由发包人支付设计费用。建立工程设计合同在实际操作中，与建立工程施工合同有所区别，有的明确了交付设计图纸的地点，有的对交付图纸的地点没有约定。根据《合同法》第六十一条的规定“合同生效后，当事人就质量、价款或者报酬、履行地点等内容没有约定或约定不明确的，可以协议补充;不能达成协议的，按合同有关条款或者交易习惯确定”。根据交易习惯，建立工程设计合同所涉及的履行地点应该是发包人承受图纸所在地。发包方：XXXXXXXXX承包方：XXXXXXXXX委托代理人：XXXXXXXXX委托代理人：XXXXXXXXX20xxX年XX月XX日20xxX年XX月XX日公路施工合同【篇一】建立方：(以下简称甲方)法定代表人：职务：承包方：(以下简称乙方)职务：为确保工程质量符合国家行业标准的要求，发挥工程应具有的效益，保证工程施工秩序的正常进展，保证合理的工期及造价，按照《中华人民共和国合同法》的原那么，结合本工程的实际情况，经双方协商制定以下条款，以约束双方行为。一、工程概况：1、工程名称：xx至xx段、xx至xx段县道公路路面改造工程合同段，工程合同桩号：。2、工程内容：详见工程量清单，以及由甲方书面通知增加(或减少)的工程和工程量。3、开工日期：开工日期：4、质量等级：优良。5、合同总价：元(小写：元)乙方对本工程的承包，实行预算包干，在施工中除由甲方书面通知增加(或减少)的工程工程或工程量外，不作任何变更。二、组成合同的各个文件为一个整体，其内容包括：1、本合同协商约定的条款;2、施工组织方案;3、交通部规定的行业标准以及技术标准;4、甲方发出的专用技术条款;5、工程量清单和设计文件;6、甲方发出的相关文件、指示。三、未经甲方同意，乙方不得将本合同或其中任何部份转让给其它单位或个人中标通知书中工程经理、技术负责人、施工人员、质检平安人员未坚守工地亦视为转包。如发现转包行为，甲方有权视其违约并强迫责令其退场。由此而发生的一切费用包括工程已发生的施工局部(进场人员、物资、装备费用、工程损失以及由此而发生的一切行政事务费用)概由乙方负责。四、一切材料、设备及施工工艺：1、属于合同规定的相应类级，为了对材料或设备进展检查、量测或检验，乙方应在使用前，按照交通部相应标准的要求进展检验，并将检验结果提交监理及甲方，认定符合要求前方能使用于工地，其费用由乙方自行承当。2、在规定的时间内，乙方应将甲方及监理人员现场检查确认为不符合标准规定的任何材料或设备移出工地，并用合格的材料、设备取代。3、尽管先前已经过检验或期中支付，但甲方及监理人员发现其施工工程由于材料、设备或施工工艺不符合标准规定时，乙方应将此类工程撤除，并彻底重作，其费用由乙方承当。4、本合同工程完工后，乙方应在15天内向甲方提交完好的交工资料四套。五、工程的工期：1、乙方无任何理由延长工期，甲方认为施工进度过慢，不能按预定的工期开工时，那么甲方应以书面形式通知乙方。乙方应立即采取补救措施进展补救，以便加快施工进度，使工程能在预定的时间内开工。对此，乙方无权要求甲方支付任何附加费用。假如乙方回绝承受甲方关于加快工程进度的指令，或在甲乙双方无任何书面协议的情况下乙方无故停工达5天以上，或者虽然乙方采取了一定的补救措施，但仍然不能赶上预定的工程进度并将使工程在合同工期内难以完成时，甲方有权对乙方未完成工程全部或局部实行指定分包或更换承包人。2、前项工程，因各种原因影响了工程工期，必须在保证工程质量的前提下，采取相应的措施，在下一项工程缩短工期来补上，无论如何，二灰碎石基层交工时间必须在年月日之前，沥青外表处治路面开工时间必须在3、假如乙方未能在规定的时间内完本钱合同工程施工，那么乙方需向甲方支付违约金。违约时间从规定的单项工程开工时间第二天算起，违约金按人民币元/天计算，违约金最高限额为元人民币;提早一天按人民币元/天进展奖励，元人民币。4、乙方因不可抗拒的因素，如自然因素、社会因素等而延长工期，乙方应事先书面报告甲方，甲方根据实际情况确认工期延长时间，甲方确认的工程延长时间，为合理的工期有效时间。六、工程的覆盖和掩蔽：未经甲方及现场监理的批准，任何工程不得覆盖和掩蔽。乙方应保证监理人员有充分的时间对将予覆盖和掩蔽的任何工程进展检测或量测。无论何时，当任一局部工程或根底已经或即将为检查做好准备时，乙方应事先书面通知业主及监理人员，并约定检查时间，监理人员应按时参加上述工程或根底的检查和量测，不得无故拖延。假如上述约定24小时内，工程监理人员未能到场对其进展检查和量测，乙方即可自行检查，并如实作出自检报告后覆盖和掩蔽，监理人员事后应予认可。七、工程施行过程中的平安责任：乙方在施工中必须严格按照国家有关平安规程进展施工，如在施工过程中发生任何平安责任事故，由乙方承当赔偿责任以及行政、刑事责任。八、乙方与甲方签订合同后的5天内，应根据甲方的总体施工安排向甲方提供本合同工程的详细工程进度方案，以及为完成该方案的施工安排(包括雨季以及农忙季节的安排)和施工方案的说明，由甲方审定，并发出开工令;如乙方未能及时报送工程进度方案、施工安排和施工方案说明，或其报送资料不符合施工要求，造成甲方开工令无法发出，影响工期，其责任由乙方承当，甲方不承当任何责任。九：乙方应严格履行经双方商定的合同条款，精心组织施工，按时完本钱合同工程及其缺陷的修复。为此，乙方应提供所需的全部监视、管理、劳务、材料、设备、施工装备和其它，并为施工地段的工程质量负全部责任。1：工程经理、技术负责人、现场施工人员、质检平安人员，应是具备公路工程长期施工经历，并经甲方认可的公路工程技术人员担任。在施工期间，以上人员必须押证施工。2：各工序工程质量检验评定标准按技术标准执行，乙方对每道工序完工后应进展检查并整理好一切资料，以迎接甲方的验收。3：保证工程质量是乙方的义务。乙方应做好自身的一切监视检验工作，建立相应的自检组织体系。承包人进展自检和试验的资料经其自检人员和现场监理人员签字认可后，方能作为资料根据。十：本合同工程缺陷责任期规定为壹年，在缺陷责任期内：1：乙方应尽快完成在交工证书中写明的未完成工作，并随时对工程缺陷进展修复或修补工作。2：在缺陷责任期满后的15天内，乙方必须按甲方在缺陷责任期满前检查结果而发出的指令，对存在的缺陷、病害或其它不合格之处进展修补、重建或修复。3：上述原因造成的缺陷修复费用由乙方自行负责。十一：关于工程费用的支付：1：乙方在签订本合同时须同时提交工程质保金(元整)，该工程质保金将随中标施工单位的施工进度逐月计量返还，施工单位中期计量金额累计到达或超过万元时，工程质保金全部返还完毕。2：工程款支付时间和金额：本合同工程采取根据实际工程进度逐月计量的方法：每月截至25日止进展一次中期计量(暂扣10%的工程计量金额为工程质量保证金)。在工程全部交工验收交付使用时进展终期计量，业主累计支付工程款不低于合同总价的50%;在缺陷责任期满前，业主累计支付工程款到达合同总价的90%;暂扣10%的工程质量保证金在缺陷责任期满后，如无缺陷工程、病害工程、未完工程，30天内一次性支付。3：乙方必须保证甲方拨付的工程款首先支付民工工资，不能因为拖欠民工工资而造成劳资纠纷上访以及引起社会的不稳定。十二：纠纷的解决方式假设甲乙双方发生纠纷，由甲乙双方协调解决;假设协商解决不成，可申请法院解决。十三：在本合同执行过程中，乙方假如用行贿、送礼等不正当手段企图逃避质量检查、检测及其它额外费用，甲方除按有关法规法纪严肃处理当事人外，因上述行为造成的一切工程(质量、进度、费用等)损失、甲方的经济损失等，乙方应付一切责任。情况严重者，甲方有权终止乙方在本合同工程的承包。十四：本合同未尽事宜，由甲乙双方协商解决。十五：本合同一式六份(甲乙双方各执三份)，合同从签约之日起生效，工地移交后，本合同自动失效。甲方：法定代表人：委托代理人：乙方：法定代表人：委托代理人：年月日公路施工合同【篇二】甲方：_____乙方：_____为了确保____县环城公路XX厂至班家塔二级公路路基工程公路工程任务的顺利完成，确保工程质量和工程进度，经甲、乙双方协商，甲方将本工程的施工任务承包给乙方。为明确双方互相权利、义务以及经济责任，根据《合同法》有关规定，经双方协商同意，签定本合同。第一章总那么1、工程名称：____县环城公路XX厂至班家塔二级公路路基工程3标段。2、工程地点：____县。3、承包范围和内容：(1)承包范围：____县环城公路XX厂至班家塔二级公路路基工程公路5400-8359.032段路面工程。(2)承包内容：本工程建立内容包括：整修路基，水泥混凝土路面面层，培路肩。4、承包方式：(1)本工程实行单价承包，工程计量以监理检验合格并签认范围内的实际完成工程量计算。工程中所发生的人工、材料、机械设备等各项费用均已包含在承包单价之中。(2)工程承包单价为含税单价，税款由乙方向有关税务部门交纳，或由甲方向有关部门代交，但费用将从乙方的工程款中扣除。(3)工程价款为按招标确定的单价乘以实际完成水泥混凝土路面工程量计算。第二章工程期限1、本项工程自签定合同之日起，于20________年____月____日开工，至________年____月____日完毕。2、乙方进场后，甲方将不定期考核乙方工程完成情况。如因人工、机械数量缺乏而影响工程进度，甲方有权要求乙方在一定期限内进展增补。乙方进场后要服从甲方技术人员及各职能部门的领导。3、凡人力不可抗拒的因素或工程工序排布需要以及自然因素(如下雨)造成的停工均属正常停工。4、乙方所拉运的材料应满足工程的质量要求。未经甲方同意，擅自拉运的质量不合格的材料，其费用不得结算。第三章平安消费与文明施工1、乙方必须按照有关法律、法规要求做到平安消费与文明施工，负责检查消除施工现场所有平安隐患，做好防火、防洪、现场平安操作等工作。2、加强施工现场管理，做到文明施工，建立健全各项管理制度和平安消费措施，按照业主及监理的要求做好各项工作，树立良好的企业形象。3、施工场地严禁赌博、吸毒、____、盗窃、斗殴等违背社会治安活动。第四章双方义务1、甲方合同义务(1)甲方负责施工过程中的技术交底、指导、质量检测及工程测量工作。帮助乙方协调与监理单位及当地有关部门及群众的关系。帮助乙方办理开工报告等手续及其它需要甲方解决的问题。(2)甲方现场技术人员对工程进度、工程质量进展监视、检查。(3)按照约定支付乙方工程款。2、乙方合同义务(1)按照施工图及相关工程质量标准要求从事工程工程建立，按时完成工程建立任务，确保工程质量合格。(2)服从甲方派出的各级管理人员的管理，执行工程建立的各项标准标准。(3)乙方在施工期间食宿自理。第五章工程款结算方式1、本工程实行单价承包。合同单价为元平方米。其中，整修路基元平方米，水泥混凝土路面面层元平方米，培路肩元米。工程结算价款以检验合格的实际完成工程量乘以合同单价计算。2、甲乙双方签订合同，乙方及时进入施工现场开工后，甲方先期支付15%工程预付款，以后根据完成工程的形象进度，可逐步预借不大于完成工程造价的10%作为乙方生活费和工程款费用。待该项工程全部完成后，经甲方有关技术人员会同监理人员验收符合本项工程所应到达的质量要求后，甲方支付全部工程款项。第六章纠纷解决方法甲、乙双方发生经济纠纷时，应按合同条款本着友好、谅解的原那么协商解决。第七章附那么1、本合同双方代表签字、盖章后生效，到工程开工验收、工程质量保修期满结清工程款后自行终止。2、本合同一式四份，甲、乙双方各执两份。3、未尽事宜经双方协商一致后，可另签补充协议，补充协议将视为合同的组成局部。甲方：_____(签章)法人或受权代理人：_____乙方：_____(签章)法人或受权代理人：_____________年____月____日：发包方：_____法定代表人：_____承包方：_____按照《中华人民共和国合同法》及其它有关法律、行政法规，甲方________至______农村公路建立工程施工发包给乙方，由乙方负责承包施工。遵XX等、自愿、公平和老实信誉的原那么，双方就本建立工程施工事项协商一致，明确双方的权利义务关系，经协商订立本合同。一、工程概况工程名称：工程内容：二、工程承包范围承包范围：施工设计全部内容。三、工程价款及支付方式：合同价款金额合计(大写)：______(人民币)：____万元。工程价款按工程进度分期分批支付，工程验收合格后决算。甲方扣工程总价款的5%作为质量保证金，工程开工无质量缺陷后付给乙方。四、双方的权利义务：1、由甲方提供图纸，乙方必须按图纸和公路改造工程技术标准的要求施工，乙方确保质量到达合格。2、乙方必须在签订合同之日起____日内开工。3、甲方对乙方的施工有监视管理权，甲方按施工进度对乙方的施工进展验收，验收合格后，方可进展下一工序的施工。4、未经甲方同意，乙方不得更换工程经理，否那么，甲方有权终止合同。5、乙方不得将工程工程转包，未经甲方同意不得分包。否那么一经查实，甲方有权终止合同，同时不承当任何由此引发的法律责任。6、乙方在施工过程中，确保施工平安。假设出现工伤等平安事故，由乙方负责。假设乙方的施工对国家、集体、个人的财产或人身造成损害的，由乙方负责赔偿。7、甲方负责施工过程周边纠纷的协调处理。8、施工所需缴纳的各种税费由乙方承当。五、违约责任：风险提示：明确违约责任在签订合同时，双方就要想到可能产生的违背合同的行为，并在合同中规定相应的惩罚方法，通过明确违约时需要承当的责任，来催促各方真正履行应承当的义务，一旦违约情况发生，也有据可依。1、乙方必须按时开工，否那么，每超期一XX，按____元XX支付违约金。2、假设乙方中途终止合同，那么其前期施工的投入，甲方不予赔偿，甲方所拨付的工程价款由乙方退回。3、假设甲方对工程质量进展验收不合格，需要返工、修复的，那么乙方无条件返工、修复，直到到达要求的标准，其损失由乙方自负。4、假设甲方无故中途终止合同，给乙方造成损失的，由甲方负责赔偿乙方的损失。假设工程质量达不到标准，需要返工、修复，而乙方不予返工、修复的，那么甲方有权终止合同，解除承包关系，乙方的投入损失自负，甲方所拨付的工程价款由乙方退回。六、合同工期：开工日期：________年____月____日;开工日期：________年____月____日;合同工期总日历XX数______XX。七、质量标准1、工程质量标准：合格。2、乙方必须精心组织施工，如未按设计要求和标准规定进展施工而造成返工重做的，由此造成的所有经济损失均由乙方承当，甲方将给予一定的经济处分。3、由于乙方偷工减料等施工原因引起工程质量问题，由此造成的所有经济损失和一切责任均由乙方承当。八、承包人向发包人承诺按照合同约定进展施工、开工并在质量保修期________年内承当工程质量保修责任。九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。十、争议1、发生争议双方应在监理组主持下协调解决，协商不一致时，任何一方可向工程所在地人民法院起诉。2、协商或起诉期间不得影响或停顿施工，除诉讼保全以外。十一、合同的变更与解除1、合同履行中，因未尽事宜或变更设计增加工程量，双方可签订补充合同，补充合同与主合同具有同等效力。2、合同履行中，因乙方无力继续履行施工合同所规定的义务，申请解除合同的，主动承当违约责任，双方可协商终止合同，协商不一致时，可诉请法院解决。十二、其他1、本合同经双方签字后生效，工程开工决算审计付清工程款后自然失效。2、本合同正本_____份，甲、乙双方各持____份，副本____份，由甲、乙双方分别送有关部门，正、副本具有同等法律效力。发包人：_____(公章)法定代表人：_____________年____月____日承包人：_____(公章)法定代表人：_____________年____月____日公路施工合同【篇三】发包方，甲方：承包方，乙方：根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建筑工程管理条例》等国家相关的法律法规；双方本着老实信誉，公平合理，互惠互利的原那么，签订毛面公路施工协议〔注：1.所有工程管理费用和税收一并在内〕；甲乙双方共同达成如下协议：第一条工程概况1.在甲方的指定地点修建2公里长的毛面公路。第二条承包方式及双方工作职责1.采用固定单价法双包，即包工、包料；2.甲方派代表对工程所使用的材料、质量、进度进展全程监视，负责民爆物品的购置、保管、由专业放炮员装药放炮，并协助乙方对施工现场的水、电使用所涉及的农户进展协调工作。所有费用由乙方自行承当。3.乙方严格按照合同的规定，采用甲方认可的合格材料进场施工，承受甲方代表的监视，并做好平安包围和垃圾清运工作，否那么造成的原材料返工及人工工资等费用均由乙方自行承当。第三条平安施工及工程日期1.乙方在施工期间严格按照建筑安装工程平安技术和工人平安操作规程及其他平安方面的施工操作规程等，以及相关法律、法规进展文明平安施工。并在施工现场及两头设立平安警示标志，对车辆及行人的平安负责。2.由于乙方违背以上条款，违背平安施工和操作规程及相关法律法规而造成的一切平安事故，由乙方承当一切经济赔偿和法律责任。3.按照村级公共效劳和社会管理相关规定，自签订合同之日起至20xx年3月30日完工。如因不可抗拒的自然因素和社会因素而造成工期延误，其完工期限顺延。第四条验收及付款方式甲、乙双方派代表按合同约定工程质量验收合格后按照村级公共效劳文件知道精神付款，工程总费用为：128000元；开工一星期后付工程总款的10%，工完验收合格后付总款的80%，余10%在一年后全部付清，保证金1万元，工程完工后退还乙方。第五条违约责任如单方违约，罚工程总款的20%的违约金。本合同一式二份，经甲、乙双方代表签字之日起生效，同具法律效力。如有未尽事宜，双方协商解决。发包方：奉节县天翔永茂煤矿承包方：代表人：二○xx年十二月八日二○xx年十二月八日公路施工合同【篇四】发包方：(以下简称甲方)承包方：(以下简称乙方)经甲、乙双方协商，甲方将索河镇索河路柏油路面18cm垫层及路基工程交乙方施工，为确保甲乙双方的权利和义务。特订立如下合同：一、工程名称及地点1、工程名称：索河镇索河路柏油路面2、工程地点：索河镇二、工程质量和主材料的指定1、工程质量：柏油路面厚度为18cm、宽5.5米。2、工程等级为：合格工程5、工程质量按国家公路施工验收标准及交通部门有关验收标准进展施工验收。三、工程质量监视与验收1、本工程验收单位为市、区三级路网指挥部，施工中甲方随时到现场抽样检查，并悬挂施工公示牌。2、如因乙方原因造成的工程质量问题，必须返工到质量合格前方可进展下一道工序。3、如因工程质量不能通过市、区有关部门验收合格，其一切经济损失均由乙方承当全部经济责任。四、工程造价与工期1、柏油路面宽5.5米，厚0.18米，垫层厚度为0.1米，每公里单位造价为48.8万元/公里包干，公路总长6公里，工程总造价292.8万元。2、本工程工期为90天，开工日期为20xx年10月16日。3、本工程由乙方承当税金。五、资金来及付款方式1、资金市、区赏花游工程补助金，余下缺乏资金由甲方自筹资金支付。2、付款方法：(1)本工程采取乙方全额垫资，工程开工后由市、区有关部门组织验收合格后，甲方将市、区补助金按照文件规定到位后及时付给乙方，甲方无任何理由截留资金。(2)余下工程款甲、乙双方另行协商付款方法。六、平安消费及文明施工乙方必须坚持平安消费，文明施工，如在施工中发生平安事故，一切责任及经济损失均由乙方负责。七、违约责任1、如因乙方不能履行合同，无任何原因中途退场，其一切违约责任及经济损失均收乙方负担。2、如因工程开工验收合格后，甲方不能履行合同结清工程款，其拖欠资金参照银行贷款利息加滞纳金。八、施工方案及清单本工程必须按有关道路工程标准进展施工，所有材料报价清单及施工方案，本工程质量监视方为区交通局及索河镇政府公路建立指挥部。九、未尽事宜甲、乙双方现场协商解决，签订补充协议。本协议一式四份，甲、乙双方各执一份，上报区交通局及索河镇路网指挥部各一份，此合同自签字之日起具有法律效力。甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：__________________年____月____日_________年____月____日公路施工合同【篇五】甲方：_____乙方：_____为了确保____县环城公路XX厂至班家塔二级公路路基工程公路工程任务的顺利完成，确保工程质量和工程进度，经甲、乙双方协商，甲方将本工程的施工任务承包给乙方。为明确双方互相权利、义务以及经济责任，根据《合同法》有关规定，经双方协商同意，签定本合同。第一章总那么1、工程名称：____县环城公路XX厂至班家塔二级公路路基工程3标段。2、工程地点：____县。3、承包范围和内容：(1)承包范围：____县环城公路XX厂至班家塔二级公路路基工程公路5400-8359.032段路面工程。(2)承包内容：本工程建立内容包括：整修路基，水泥混凝土路面面层，培路肩。4、承包方式：(1)本工程实行单价承包，工程计量以监理检验合格并签认范围内的实际完成工程量计算。工程中所发生的人工、材料、机械设备等各项费用均已包含在承包单价之中。(2)工程承包单价为含税单价，税款由乙方向有关税务部门交纳，或由甲方向有关部门代交，但费用将从乙方的工程款中扣除。(3)工程价款为按招标确定的单价乘以实际完成水泥混凝土路面工程量计算。第二章工程期限1、本项工程自签定合同之日起，于20________年____月____日开工，至________年____月____日完毕。2、乙方进场后，甲方将不定期考核乙方工程完成情况。如因人工、机械数量缺乏而影响工程进度，甲方有权要求乙方在一定期限内进展增补。乙方进场后要服从甲方技术人员及各职能部门的领导。3、凡人力不可抗拒的因素或工程工序排布需要以及自然因素(如下雨)造成的停工均属正常停工。4、乙方所拉运的材料应满足工程的`质量要求。未经甲方同意，擅自拉运的质量不合格的材料，其费用不得结算。第三章平安消费与文明施工1、乙方必须按照有关法律、法规要求做到平安消费与文明施工，负责检查消除施工现场所有平安隐患，做好防火、防洪、现场平安操作等工作。2、加强施工现场管理，做到文明施工，建立健全各项管理制度和平安消费措施，按照业主及监理的要求做好各项工作，树立良好的企业形象。3、施工场地严禁赌博、吸毒、____、盗窃、斗殴等违背社会治安活动。第四章双方义务1、甲方合同义务(1)甲方负责施工过程中的技术交底、指导、质量检测及工程测量工作。帮助乙方协调与监理单位及当地有关部门及群众的关系。帮助乙方办理开工报告等手续及其它需要甲方解决的问题。(2)甲方现场技术人员对工程进度、工程质量进展监视、检查。(3)按照约定支付乙方工程款。2、乙方合同义务(1)按照施工图及相关工程质量标准要求从事工程工程建立，按时完成工程建立任务，确保工程质量合格。(2)服从甲方派出的各级管理人员的管理，执行工程建立的各项标准标准。(3)乙方在施工期间食宿自理。第五章工程款结算方式1、本工程实行单价承包。合同单价为元平方米。其中，整修路基元平方米，水泥混凝土路面面层元平方米，培路肩元米。工程结算价款以检验合格的实际完成工程量乘以合同单价计算。2、甲乙双方签订合同，乙方及时进入施工现场开工后，甲方先期支付15%工程预付款，以后根据完成工程的形象进度，可逐步预借不大于完成工程造价的10%作为乙方生活费和工程款费用。待该项工程全部完成后，经甲方有关技术人员会同监理人员验收符合本项工程所应到达的质量要求后，甲方支付全部工程款项。第六章纠纷解决方法甲、乙双方发生经济纠纷时，应按合同条款本着友好、谅解的原那么协商解决。第七章附那么1、本合同双方代表签字、盖章后生效，到工程开工验收、工程质量保修期满结清工程款后自行终止。2、本合同一式四份，甲、乙双方各执两份。3、未尽事宜经双方协商一致后，可另签补充协议，补充协议将视为合同的组成局部。甲方：_____(签章)法人或受权代理人：_____乙方：_____(签章)法人或受权代理人：_____________年____月____日：发包方：_____法定代表人：_____承包方：_____按照《中华人民共和国合同法》及其它有关法律、行政法规，甲方________至______农村公路建立工程施工发包给乙方，由乙方负责承包施工。遵XX等、自愿、公平和老实信誉的原那么，双方就本建立工程施工事项协商一致，明确双方的权利义务关系，经协商订立本合同。一、工程概况工程名称：工程内容：二、工程承包范围承包范围：施工设计全部内容。三、工程价款及支付方式：合同价款金额合计(大写)：______(人民币)：____万元。工程价款按工程进度分期分批支付，工程验收合格后决算。甲方扣工程总价款的5%作为质量保证金，工程开工无质量缺陷后付给乙方。四、双方的权利义务：1、由甲方提供图纸，乙方必须按图纸和公路改造工程技术标准的要求施工，乙方确保质量到达合格。2、乙方必须在签订合同之日起____日内开工。3、甲方对乙方的施工有监视管理权，甲方按施工进度对乙方的施工进展验收，验收合格后，方可进展下一工序的施工。4、未经甲方同意，乙方不得更换工程经理，否那么，甲方有权终止合同。5、乙方不得将工程工程转包，未经甲方同意不得分包。否那么一经查实，甲方有权终止合同，同时不承当任何由此引发的法律责任。6、乙方在施工过程中，确保施工平安。假设出现工伤等平安事故，由乙方负责。假设乙方的施工对国家、集体、个人的财产或人身造成损害的，由乙方负责赔偿。7、甲方负责施工过程周边纠纷的协调处理。8、施工所需缴纳的各种税费由乙方承当。五、违约责任：风险提示：明确违约责任在签订合同时，双方就要想到可能产生的违背合同的行为，并在合同中规定相应的惩罚方法，通过明确违约时需要承当的责任，来催促各方真正履行应承当的义务，一旦违约情况发生，也有据可依。1、乙方必须按时开工，否那么，每超期一XX，按____元XX支付违约金。2、假设乙方中途终止合同，那么其前期施工的投入，甲方不予赔偿，甲方所拨付的工程价款由乙方退回。3、假设甲方对工程质量进展验收不合格，需要返工、修复的，那么乙方无条件返工、修复，直到到达要求的标准，其损失由乙方自负。4、假设甲方无故中途终止合同，给乙方造成损失的，由甲方负责赔偿乙方的损失。假设工程质量达不到标准，需要返工、修复，而乙方不予返工、修复的，那么甲方有权终止合同，解除承包关系，乙方的投入损失自负，甲方所拨付的工程价款由乙方退回。六、合同工期：开工日期：________年____月____日;开工日期：________年____月____日;合同工期总日历XX数______XX。七、质量标准1、工程质量标准：合格。2、乙方必须精心组织施工，如未按设计要求和标准规定进展施工而造成返工重做的，由此造成的所有经济损失均由乙方承当，甲方将给予一定的经济处分。3、由于乙方偷工减料等施工原因引起工程质量问题，由此造成的所有经济损失和一切责任均由乙方承当。八、承包人向发包人承诺按照合同约定进展施工、开工并在质量保修期________年内承当工程质量保修责任。九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。十、争议1、发生争议双方应在监理组主持下协调解决，协商不一致时，任何一方可向工程所在地人民法院起诉。2、协商或起诉期间不得影响或停顿施工，除诉讼保全以外。十一、合同的变更与解除1、合同履行中，因未尽事宜或变更设计增加工程量，双方可签订补充合同，补充合同与主合同具有同等效力。2、合同履行中，因乙方无力继续履行施工合同所规定的义务，申请解除合同的，主动承当违约责任，双方可协商终止合同，协商不一致时，可诉请法院解决。十二、其他1、本合同经双方签字后生效，工程开工决算审计付清工程款后自然失效。2、本合同正本_____份，甲、乙双方各持____份，副本____份，由甲、乙双方分别送有关部门，正、副本具有同等法律效力。发包人：_____(公章)法定代表人：_____________年____月____日承包人：_____(公章)法定代表人：_____________年____月____日公路施工合同【篇六】甲方：________________公司乙方：________公司为确保哈尔滨公路主枢纽道外客运站工程按期开工，甲方委托乙方承当本工程工程基坑降水工程，为工程根底土方开挖及根底施工做准备。现双方在平等自愿的原那么根底上就该工程事宜达成如下协议：一、工作内容：客运站主楼及地下停车场局部〔不含商服局部〕自然地面H型钢桩支护范围内的基坑降水，降水深度-8.0米。二、工期要求：________年________月18日开场施工降水，________年________月________日降水完毕；三、质量标准：根据甲方要求，乙方所报施工方案内容，在工期要求时间内满足该工程基坑降水要求，到达现行国家、省、市技术标准；四、工程造价确实定根据招标文件以中标价格确定工程造价70.66万元〔人民币〕；工程造价包括基坑降水工程费23.1万元、办理基坑降水手续费47.56万元；上述工程造价在工期要求时间内一次包死。五、工程决算及付款方式：付款方式：施工降水设施完成后甲方支付乙方工程款工程总价90%；基坑降水要求工期完毕后，乙方基坑降水到达要求标准，甲方将尾款一次性支付乙方。六、双方责任1、乙方中标后，乙方负责办理基坑降水手续。2、施工降水，超出降水工期要求以外的降水费用由甲方负责。3、乙方应确保基坑降水在满足施工要求，在要求降水工期内出现的降水平安问题以及对总包单位造成的损失由乙方负责；4、乙方应确保在施工降水的过程中对周边及相邻建筑没有任何影响，且对总包单位的技术施工作业不能产生任何不利影响，否那么由乙方承当所造成的相应损失；5、乙方应确保在总包单位根底施工期间，作好维护及监测工作，与总包单位作好配合；6、乙方应作好现场文明施工工作。七、其他：本协议具有法律效力，双方严格遵守。假如发生合同纠纷，双方可向哈尔滨市仲裁委员会申请仲裁。本协议壹式陆份，甲乙双方各执两份，建立单位两份。甲方：________________法人代表：________________受权委托人：________________日期：________年________月________日乙方：________公司法人代表：________受权委托人：________日期：________年________月________日建立单位主管部门意见：________建立单位〔章〕