「值得一读」下载建筑工程施工合同

第页共页「值得一读」下载建筑工程施工合同「值得一读」下载建筑工程施工合同。下载建筑工程施工合同(篇1)一、词语定义及合同文件1、名词解释2、合同文件及解释顺序合同文件组成及解释顺序：执行《协议书》的相关条款。3、语言文字和适用法律、标准及标准3.1本合同除使用汉语外，还使用语言文字。3.2适用法律和法规需要明示的法律、行政法规：《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》。3.3适用标准、标准适用标准、标准的名称：国家颁发的工业设备、管道防腐绝热标准、标准及《施工及验收标准》。发包人提供标准、标准的时间：开工前五天国内没有相应标准、标准时的约定：有特殊要求的标准或标准由发包人在工程开工前提供。4、图纸4.1发包人向承包人提供图纸日期和套数：在工程正式开工前五日内，向承包人提供安装施工图贰套，土建施工图壹套。发包人对图纸的保密要求：无。使用国外图纸的要求及费用承当：无。二、双方一般权利和义务5、工程师5.2监理单位委派的工程师姓名：职务：发包人委托的职权：需要获得发包人批准才能行使的职权：5.3发包人派驻的工程师姓名：职务：工程师职权：监视工程进度及工程施工质量5.6不实行监理的，工程师的职权：7、工程经理姓名：刘庆职务：工程经理(副总工程师)8、发包人工作8.1发包人应按约定的时间和要求完成以下工作：(1)施工场地具备施工条件的要求及完成的时间：设备、管道的安装满足施工进度要求。(2)将施工所需的水、电、电讯线路接至施工场地的时间、地点和供给要求：承包方在施工中使用的水、电、电讯，发包方在施工场地内指定详细使用点。(3)施工场地与公共道路的通道开通时间和要求：在施工期间，发包方应保证施工运输要道畅通。(4)工程地质和地下管线资料的提供时间：无(5)由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间：在承包人正式进场施工前，应办理完施工答应等有关手续。(6)水准点与座标控制点交验要求：无(7)图纸会审和设计交底时间：无(8)协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物(含文物保护建筑)、古树名木的保护工作：无(9)双方约定发包人应做的其他工作：无8.2发包人委托承包人办理的工作：无9、承包人工作9.1承包人应按约定时和要求，完成以下工作：(1)需由设计资质等级和业务范围允许的承包人完成的设计文件提交时间：无(2)应提供方案、报表的名称及完成时间：按时发包人提供月进度方案。每月25日前，提供每月完成工作量报表，一式两份。(3)承当施工平安保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求：按照施工现场治安保卫管理方法搞好现场平安保卫工作。(4)向发包人提供的办公和生活房屋及设施的要求：无(5)需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续：无(6)已完工程成品保护的特殊要求及费用承当：承包人有责任保护已完工程的成品、半成品;某些产品发包人有特殊保护要求时，发包人承当其所发生的费用。(7)施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物(含文物保护建筑)、古树名木的保护要求及费用承当：无(8)施工场地清洁卫生的要求：按发包人有关规定，工程开工做到工完场地清。(9)双方约定承包人应做的其他工作：无三、施工组织设计和工期10、进度方案10.1承包人提供施工组织设计(施工方案)和进度方案的时间：按发包方要求提供进度方案。工程师确认的时间：收到施工进度方案后五日内确认。10.2群体工程中有关进度方案的要求：无13、工期延误13.1双方约定工期顺延的其他情况：无四、质量与验收17、隐蔽工程和中间验收17.1双方约定中间验收部位：执行《通用条款》的有关规定。19、工程试车19.5试车费用的承当：无五、平安施工执行《通用条款》第五条。按承包人的平安责任书执行。六、合同价款与支付23、合价款及调整23.2本合同价款采用按实结算方式确定。(1)采用固定价格合同，合同价款中包括的风险范围：无风险费用的计算方法：无风险范围以外合同价款调整方法：按实调整。(2)采用可调价合同，合同价款调整方法：本工程采用可调价格。调整根据执行《通用条款》23.3条内容，以及发包人提出的较大功能性改变的设计修改。执行青海省相关定额及相应配套文件，按二级标准取费。(3)采用本钱加酬金合同，有关本钱和酬金的约定：无23.3双方约定合同价款的其他调整因素：调整的条件：1、甲方代表确认的工程量增减;2、甲方代表确认的设计变更或工程洽商;3、工程造价管理部门公布的国家对税、费等价风格整;4、双方商定的增减或调整。调整的方式：假设有设计变更、工程签证、零星用工等，根据相关的收费标准，办理追赶加预算，调整总造价。24、工程预付款发包人向承包人预付工程款的时间和金额或占合同价款总额的比例：合同签订生效后七日内预付30%的工程费和全部材料费。扣回工程款的时间、比例：工程决算后扣回。25、工程量确认25.1承包人向工程师提交已完工程量报告的时间：每月30日前向发包人提交已完工程量报告，发包方三日内确认，作为付款根据。26、工程款(进度款)支付双方约定的工程款(进度款)支付的方式和时间：每月五日前按核实后的工程量支付进度款;开工验收决算后，扣除工程总价的5%作为质保金，其余工程款发包人在决算办理后7日内一次性付清。七、材料设备供给27、发包人供给材料设备(附材料设备清单)27.4发包人供给的材料设备与一览表不符时，双方约定发包人承当责任如下：(1)材料设备单价与一览表不符：无(2)材料设备的品种、规格、型号、质量等级与一览表不符：无(3)承包人可代为调剂串换的材料：无(4)到货地点与一览表不符：无(5)供给数量与一览表不符：无(6)到货时间与一览表不符：无27.6发包人供给材料设备的结算方法：无28、承包人采购材料设备28.1承包人采购材料设备的约定：承包人自行采购。八、工程变更执行《通用条款》第八条九、开工验收与结算32、开工验收32.1承包人提供开工图的约定：在工程正式交验后20日内，承包人向发包人提供开工图三套。32.2开工结算：在该合同范围工程交验后一月内，承包人向发包人提供开工决算资料贰套。发包人在10日审批完毕，返回承包方，7日内办理财务决算。32.6中间交工工程的范围和开工时间：按《条件》第32.6条执行下载建筑工程施工合同(篇2)定制方：〔以下简称甲方〕加工方：〔以下简称乙方〕根据中华人民共和国《合同法》、《民法通那么》等相关法律、法规规定，为明确双方权利、义务和责任，经甲、乙双方协商一致订立本合同。第一条，制作产品地点:。第二条，制作产品内容：甲方委托乙方负责山东博润工业技术股份高效煤炭洗选加工成套装备产业化工程铆焊车间彩钢板的加工制作。第三条，产品规格：475型彩钢板加工。第四条工程单价：第五条、施工准备5.1甲方负责做好现场准备工作，保证施工用场地平整，道路畅通，物料及暂设用场地和施工用水电，加工板的电费及吊装费由甲方负担。5.2.甲方组织有关人员进展图纸会审。5.3甲方负责协调工人配合乙方技术人员的加工制作。5.4甲方工地代表姓名，联络方式：。负责协调乙方加工制作各项工作，但甲方派驻代表无权直接与乙方进展结算。5.3乙方负责组织人员进展图纸的审阅，要严格按甲方图纸尺寸及技术标准要求进展加工制作。5.4按照甲乙双方约定和时限要求、质量要求组织加工。乙方派驻的技术人员负责对现场等检查、检测，以便符合加工制作的条件及要求，如之后影响加工，经检验不合格的，损失由乙方承当。5.5乙方安排现场技术员一名负责指导加工，确保在甲方规定时间内保质保量按时加工完成，乙方及乙方派驻人员必须遵守甲方及加工地点的各项管理规定。5.6乙方在加工过程中应采取措施保证货物及人身平安，否那么出现一切平安问题，由乙方承全部责任和费用，一切平安风险有乙方承当。第六条、试车、加工制作时限6.1条乙方设备进场后甲方可以免费提供材料进展试车，对设备进展调试，但不得超过20米，超过20米还未调试成功的，材料费〔元/米〕由乙方自行承当。6.2加工时限要求。乙方必须确保每日加工量不得少于米。否那么每少于10米，乙方需向甲方承当元的违约金。6.3、如遇非乙方技术人员及设备问题造成的时限延长,经乙方通知甲方，甲方应在接到通知后2个小时内签字同意时限顺延，如甲方接到乙方通知后超过6个小时不予签字，视为同意第6.1条违约金不予扣除。第七条、加工制作结算及价款支付7.1结算方法：乙方每天的加工量由甲方人员共同签字确认。7.2付款方式：乙方根据甲方要求开具发票后。2、全部货款不含税。第八条质保期：年，质保期内使用过程中如发现符合8.1条原因的，乙方负责在质保期内对产品进展免费维修，但因材质问题进展维修所发生的材料费用由甲方承当。不可抗力或人为原因造成的损害不在质保范围内。〔如有〕第九条、法律责任8.1制作完毕后在乙方通知甲方人员进展初步验收，甲方在验收或安装时发现产品不符合图纸要求或者出现不合格产品的定的，由乙方负责免费修复，无法修复的由乙方负责赔偿损失〔元/米〕并免费加工。不合格数量超过米的由乙方另行向甲方支付元/米的违约金。以上费用由甲方在付款时无条件扣除。8.2如甲方未按合同约定的'时间足额支付加工费的，每迟延一日，按应付金额万分之二支付违约金。第九条、9.1.如有异议，双方可协商解决或通过诉讼解决。9.2.本合同一式二份，甲乙双方各执正本一份，本合同自双方代表签字，加盖公章即生效。甲方〔盖章〕乙方〔盖章〕：：签订日期20xx年月日下载建筑工程施工合同(篇3)合同编号：___________

签订地点：______________________________________发包方〔甲方〕：________________________________承包方〔乙方〕：________________________________

按照《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的规定以及甲方招标文件和乙方投标文件，结合本工程详细情况，双方达成如下协议。第一条工程概况1．1工程名称：______________________________________1．2工程地点：______________________________________1．3承包范围：按甲方招标文件、设计图纸、说明资料等。1．4承包方式：______________________________________1．5工期：本工程自________年______月_____日开工，于________年______月______日开工。1．6工程质量：按国家和广东省建筑安装工程及甲方招标文件规定的质量标准验收。1．7合同价款：人民币￥____________________元〔大写〕第二条甲方工作2．1开工前_____天，向乙方提供经确认的施工图纸或做法说明1份，并向乙方进展施工现场交底。全部腾空或局部腾空房屋，去除影响施工的障碍物。对只能局部腾空的房屋所滞留的家具、陈设等采取保护措施。向乙方提供施工所需的水、电、气及电讯等设备，并说明使用考前须知。办理施工所涉及的各种申请、批件等手续。2．2指派________为甲方代表，负责合同履行并对工程质量、进度进展监视检查，联络协同办理验收、变更、登记及其他有关事项的手续。2．3如确实需要拆改原建筑物构造或设备管线，负责到有关部门办理相应审批手续。2．4协调有关部门做好现场保卫、消防、垃圾处理等工作，并承当相应费用。第三条乙方工作3．1指派_____为乙方驻工地代表，负责合同履行。按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜。3．2严格执行施工标准、平安操作规程、防火平安规定、环境保护规定。严格按照图纸或作法说明进展施工，做好各项质量检查记录。参加开工验收，编制工程结算。3．3遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定，妥善保护好施工现场周围建筑、设备管线、古树名木不受损坏。做好施工现场保卫和垃圾清运等工作，处理好由于施工带来的扰民问题及周围单位〔住户〕的关系。3．4施工中未经甲方同意或有关部门批准，不得随意拆改原建筑物构造及各种设备管线。3．5工程开工未移交甲方之前，负责对现场的一切设施和工程成品进展保护。第四条关于工期的约定4．1甲方假设要求乙方工期提早开工时，应征得乙方同意，并向乙方支付因提早完工采取措施的费用。4．2因甲方原因造成乙方不能按期完成工程，那么工期顺延。4．3因乙方责任，不能按期开工或中途无故停工，影响工期的，工期不顺延。4．4因设计变更或非乙方原因造成的停电、停水、停气及不可抗力因素影响，导致停工8小时以上〔一周内累计计算〕，工期相应顺延。下载建筑工程施工合同(篇4)为贯彻“平安第一，预防为主”方针，明确双方的平安责任，确保施工中人身、电网和设备平安，根据国家有关法律法规，经双方协商一致签订本协议。第一条工程工程：第二条施工地址：第三条甲方平安责任1、开工前甲方对乙方进展施工平安技术交底，并应有书面记录或资料。2、甲方应要求乙方制定施工平安措施，在开场施工前报甲方备案。3、甲方有协助乙方搞好平安消费、防火管理以及催促检查的义务。甲方有权检查催促乙方执行有关平安消费方面的工作规定，对乙方不符合平安文明施工的行为进展制止、纠正并发出平安整改通知书，直至清退出场。4、甲方指派同志负责与乙方联络平安消费方面的工作。5、甲方负责签发工作票，对工作票所填写的平安措施是否正确完备负责，并履行工作票答应手续。6、甲方有权对乙方参与施工的人员进展平安技术知识和平安工作规程的抽考。7、乙方在施工中发生的甲方电网、设备事故，甲方有责任负责调查、统计上报。乙方在施工中如发生国务院《特别重大事故调查程序暂行规定》所规定的特大事故，甲方有权催促乙方立即通知____和公安部门，要求派人保护现场;并有权要求乙方提供事故调查书面结论及处理意见。8、甲方不得要求乙方违背平安管理规定进展施工。因甲方原因导致的事故由甲方承当责任。9、发生以下情况停工整顿，因停工造成的违约责任由乙方承当：(1)人身伤亡事故;(2)发生施工机械、消费主设备严重损坏事故;(3)发生厂内火灾事故;(4)发生违章作业、冒险作业不听劝告的;(5)施工现场脏、乱、差，不能满足平安和文明施工要求的。第四条乙方平安责任乙方作为工程工程的承包单位，对工程施工过程中发生的人身伤害、设备损坏事故承当平安责任。乙方应实在履行以下平安责任：1、乙方所提供的承包工程要求的相关资质证明材料应真实、合法、有效。2、乙方必须贯彻执行国家有关平安消费的法律法规，必须制定相应的平安管理制度;严格执行《电业平安工作规程》、《电力建立平安工作规程》、《电力设备典型消防规程》等有关电力消费规程和甲方关于工作票制度及其他平安消费规定、制度。3、现场施工应遵守国家和地方关于劳动平安，劳务用工法律法规及规章制度，保证其用工的合法性。乙方必须按国家有关规定，为施工人员进展人身保险，装备合格的劳动防护用品、平安用具。4、施工期间，乙方应设有专职安监人员，(少于30人者设兼职)。乙方指派作为平安工作联络人。5、乙方一切施工活动，必须编制平安施工措施，施工前对全体施工人员进展全面的平安技术交底，并在整个施工过程正确、完好地执行，无措施或未交底严禁布置施工。6、乙方用于本工程工程的施工机械、工器具及平安防护用具的数量和质量必须满足施工需要，并经有资质检验单位检验符合平安规定，乙方对因使用工器具不当所造成的人员伤害及设备损坏负责。7、开工前，乙方应组织全体施工人员进展平安教育，并将参加平安教育人员(包括临时增补或调换人员)与考试成绩报给甲方备案。特种作业人员必须有有关部门核发的合格有效的上岗资格证书。开工前，乙方应到甲方办理临时出入证并佩戴出入证进入施工现场，出入证严禁转借别人。8、开工前，乙方应组织人员对施工区域、作业环境及使用甲方提供的设施设备、工器具等进展检查，确认符合平安要求，一经开工，就表示乙方已确认施工现场、作业环境、设施设备、工器具符合平安要求并处于平安状态。第十条甲乙双方必须严格执行本协议，本协议的法律效力独立于主合同。第十一条本协议有效期限：自年月日起至年月日止。第十二条本协议经双方法定代表人或委托代理人签字盖章后生效。第十三条本协议一式四份，甲乙双方各执两份。第十四条本协议签订地点在甲方住所地。第十五条以下七项为本协议附件：1、承包工程要求的乙方相关资质证明材料;2、乙方工程经理、管理人员、技术人员相关证明材料及施工人员;3、乙方特种作业人员上岗资格证书;4、乙方施工人员平安技术和平安工作规程考试成绩表;5、乙方施工平安技术组织措施;6、乙方大型独立工程的施工组织设计;7、甲、乙方施工平安技术交底记录资料。甲方：乙方：法定代表人：法定代表人：委托代理人：委托代理人：联络：联络：签订时间：年月日下载建筑工程施工合同(篇5)发包方(甲方)：承包方(乙方)：按照《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，结合本工程详细情况，双方达成如下协议。第1条工程概况1.1工程名称：1.2工程地点：1.3承包范围：1.4承包方式：1.5工期：本工程自年月日至年月日1.5工程质量：1.6合同价款(人民币大写)：第2条甲方工作2.1开工前天向乙方提供经确认的施工图纸或施工做法说明份，并向乙方进展技术交底。提供施工所需的场地(即“承包范围”)去除施工场地内一切影响乙方施工的障碍，如甲方因未能做到以上要求，而导致延误工期，工期顺延。2.2向乙方提供施工所需的水、电、气及电讯等设施，并说明考前须知。第3条乙方工程3.1开工前天，向甲方提供经确认的施工图纸或作法说明份，并与甲方进展现场交底。(或参加甲方组织的施工图纸或做法说明的现场交底)。第4条关于工期的约定4.1甲方要求比合同约定的工期提早开工时，应征得乙方同意，并支付乙方因赶工采取的措施费用。第5条关于工程质量及验收的约定5.1本工程以施工图纸、作法说明、设计变更和《建筑装饰工程施工及验收标准》(JGJ73-91)、《建筑安装工程质量检验评定统一标准》(GBJ300-88)等国家制订的施工及验收标准为质量评定验收标准。第6条关于工程价款及结算的约定6.1双方商定本合同价款采用第种。A、固定价格B、可调价格(按国家有关工程计价规定计算造价，并按有关规定进展调整和开工结算)第7条关于材料供给的约定7.1本工程乙方负责采购供给的材料、设备(见附表)，应为符合设计要求的合格产品，并应按时供给到现场。由甲方供给的材料、设备发生了质量问题或规格差异，对工程造成损失，责任由甲方承当。甲方供给的材料经乙方验收后，由乙方负责保管，甲方应支付材料价值%的保管费。由乙方保管不当造成损失，由乙方负责赔偿。第8条有关平安消费和防火的约定8.1方提供的施工图纸或作法说胆，应符合《中华人民共和国消防条例》和有关防火设计标准。第9条工程停建或缓建9.1由于不可抗力及其它甲乙双方之外原因导致工程停建或缓建，使合同不能继续履行，乙方应妥善做好已完工程和已购材料、设备的保护和移交工作，按甲方要求将自有机构设备和人员撤出施工现场。第10条奖励和违约责任10.1由于甲方原因导致延期开工或中途停工，甲方应补偿乙方因停工、窝工所造成的损失。每停工或窝工一天，甲方支付乙方元，甲方不按照合同约定付款，每延期一天，按付款额的%支付违约金。第11条保修11.1本合同保修期为开工之日算起，为期年。保修范围为本合同中规定的乙方承包的工程及内容。第12条争议或纠纷处理12.1本合同在履行期间，双方发生争议时，在不影响工程进度的前提下，双方可采取协商解决或请有关部门进展调解。12.2当事人不愿意通过协商、调解解决或者协商调解不成的，本合同在执行中发生的争议由合同签约地人民法院解决。第13条其他约定第13条附那么13.1本工程需要进展保修或保险时，应另订协议。13.2本合同正本两份，双方各执一份。副本份，甲方执份，乙方执份。13.3本合同履行完成后自动终止。13.4附件资料甲方(盖章)：乙方(盖章)：法定代表人：法定代表人：受权代表(签字)：受权代表(签字)：单位地址：单位地址：：：：：开户银行：开户银行：户名：户名：帐号：帐号：年月日年月日下载建筑工程施工合同(篇6)发包方)甲方：______(承包方)乙方：______按照《中华人民共和国合同法》、《全国室内装饰设计，施工企业管理规定》的规定，结合本工程详细情况，双方协商达成如下协议。一、工程概况1、工程名称：_____________室内装饰工程2、工程地点：________________________3、承包范围：____________________________________4、承包方式：施工承包，包工包料、包质量、包工期、包平安、包文明施工。5、工期：本工程自________年____月____日开工，于________年____月____日开工，详细开工日期以甲方通知为准。6、工程质量：按本合同第5条约定标准7、合同价(人民币大写)：__________________元整。二、甲方义务1、开工前甲方组织乙方进展现场交底。全部XX或局部XX房屋，去除影响施工的障碍物。对只能局部XX的房屋中所滞留的家具、陈X等采取保护措施。2、甲方负责对工程质量、进度进展监视检查，办理验收、变更、登记手续和其他事宜。三、乙方义务1、参加甲方组织的施工图纸或作法说明的现场交底，拟定施工方案和进度方案，交甲方审定。2、乙方负责合同履行，按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜。3、严格执行施工标准、平安操作规程、防火平安规定、环境保护规定。严格按照图纸或作法说明进展施工，做好各项质量检查记录。参加开工验收，编制工程结算。4、遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定，妥善保护好施工现场周围建筑物、设备管线、古树名木不受损坏。做好施工现场保卫和垃圾消纳等工作，处理好由于施工带来的扰民问题及周围单位(住户)的关系。5、施工中未经甲方同意，不得随意拆改原建筑构造及各种设备管线。6、工程开工未移交甲方之前，负责对现场的一切设施和工程成品进展保护。如有损坏，乙方负责修复，费用乙方自理。四、关于材料供给的约定1、甲方提供的材料：详见附件二《甲方提供材料、设备表》。本工程甲方负责采购供给的材料、设备，应为符合设计要求的合格产品，并应按时供给到现场，乙方应办理验收手续。如甲方供给的材料、设备发生质量问题或规格差异，乙方应及时向甲方书面提出，甲方仍表示使用的，由此造成工程损失的，责任由甲方承当。甲方供给的材料抵现场后，经乙方验收，由乙方负责保管，乙方可收取甲方提供材料价款保管费，费率由双方约定，由于保管不当造成的损失，由乙方负责赔偿。2、乙方提供的材料：详见附件三《主材料报价单》。3、乙方对甲方采购的装饰材料、设备，均应用于本合同规定的住宅装饰，非经甲方同意，不得挪作他用。如乙方违背此规定，应按挪用材料、设备价款的双倍补偿给甲方。4、乙方供给的材料、设备，如不符合质量要求或规格有差异，应制止使用。如已使用，对工程造成的损失由乙方负责。如乙方提供的材料、设备系伪劣商品，应按材料、设备价款的双倍补偿给甲方。五、关于工程质量及验收的约定1、本工程执行DB08-62-97《住宅建筑装饰工程技术规程》、DB3130-1999《住宅装饰装修验收标准》____市建立行政主管部门制定的其它地方标准、质量评定验收标准。2、本工程由___方设计施工方案。3、甲方提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量，其返工费用由甲方承当，工期顺延。4、由于乙方原因造成质量事故，其返工费用由乙方承当，工期不变。六、关于工程价款及结算的约定1、进场施工前后____日支付____________元整，工程进度过半支付____________元整，工程完工支付____________元整，剩余款项____________元于工程完工后三个月支付。2、本合同价款以双方确认为结算根据，详细是指完成工程量清单中的一个规定计量单位的分局部项工程所需的全部费用，包括了所有人工费、材料费、机械费、运输费、间接费、利润、税金以及材料、设备等供给到现场可以正常使用不可或缺的工作及责任的所有费用。3、主材单价均以签约以后的材料报批核定为结算根据(即由乙方报给甲方审核后确认)，其余人工单价、辅料单价、综合费用(管理费、利润、税金等)按合同清单计价，不因任何因素而调整。4、如分局部项工程量清单中的工程内容发生变化时，在合同预算价的根底上对变更局部进展适当的调整，变更增加工程，合同中有单价的，按合同中对应的单价计算;合同中有类似工程的，以类似工程单价为根底，按预算计价原那么调整后作为结算单价;合同中没有的工程，乙方按预算计价原那么重新编制综合单价，按甲方审核确认后之单价结算。5、在施工过程中，甲方提出设计修改意见及增减工程工程时须提早与乙方联络，在签订《工程工程变更单》(详见附件见)后，方能进展该工程的.施工，由此影响开工日期甲、乙双方商定。凡甲方私自与工人商定更改施工内容所引起的一切后果，甲方自负，给乙方造成损失的，甲方应予赔偿。七、工程开工：乙方应提早三天通知甲方验收，甲方应自接到通知____日内组织验收，并办理验收移交手续。如甲方在规定时间内不能组织验收须及时通知乙方，另定验收日期。如通过开工验收，甲方应成认原开工日期，并承当乙方的看管费用和其他相关费用。八、工程验收甲、乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续，甲方不能按预约规定日期参加验收，由乙方组织人员进展验收，甲方应予成认。事后，假设甲方要求复验，乙方应按要求办理复验。假设复验合格，其复验及返工费用由甲方承当，工期也予顺延。九、有关平安消费和防火约定：甲方提供的施工图纸做法说明及施工场地应符合防火、防事故的要求，主要包括电气线路、煤气管道、自来水和其它管道畅通、合格。乙方在施工中应采取必要的平安防护和消防措施，保障作业人员及相邻居民的平安，防止相邻居民住房的管道堵塞、渗漏水、停电、物品毁坏等事故发生。如遇上述情况发生，属甲方责任的，甲方负责和赔偿;属于乙方责任的，乙方负责修复和赔偿。十、违约责任1、由于甲方原因导致延期开工或中途停工，甲方应补偿乙方因停工、窝工所造成的损失，每停工或窝工一天，甲方付乙方__元;甲方未按合同的约定付款的，每逾期一天，按逾期未付款的__%支付违约金。2、由于乙方原因逾期开工的，每逾期一天，乙方按甲方已付款的___%向甲方支付违约金。3、甲方未办理有关手续，强行要求乙方拆改原有建筑承重构造及共用设备管线，由此发生的损失或事故(包括罚款)由甲方负责并担责任。4、乙方擅自拆改原有建筑承重构造或共用设备管线，由此发生的损失或事故(包括罚款)，由乙方负责并承当责任。十一、纠纷处理方式1、因工程质量双方发生争议时，凭本合同文本和施工企业开具的统一发票，可向____市建筑装饰协会家庭装饰委员会商请调解，也可向所在区、县建立行政主管部门或消费者协会投拆。2、当事人不愿通过协商、调解解决，或协商、调解解决不成时，可以按照本合同约定向―――市仲裁委员会申请仲裁―――人民法院提起诉讼。(将不选定的解决方式划出)十二、合同的变更和解除1、合同经双方签字(在有形市场签订的合同须经市场管理部门盖章见证)生效后，双方必须严格遵守。任何一方需变更合同内容，应经协商一致后，重新签订补充协议。如要终止合同，提出终止合同一方，要以书面形式提出，应按合同总价款___%支付违约金，并办理终止合同手续。2、施工过程中任何一方提出终止合同，须向另一方以书面形式提出，经双方同意办理清算手续，订立终止合同协议，可视为本合同解除。十三、本合同一式_____份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。合同附件为本合同的组成局部。甲方(签章)：_____________________乙方(签章)：______________________委托代理人：____________________法定代表人：________________________住址：__________________________地址：______________________________：__________________________：______________________________签订日期：________年____月____日常用建筑工程施工合同合同范本网推荐更多专题：“建筑工程施工合同”。常用建筑工程施工合同【篇1】发包方：(以下简称甲方)承包方：(以下简称乙方)根据甲方在本次土地整理工程中所承揽的施工内容，其中六角板工程局部，对照图纸测算，初步汇总价格，经甲、乙双方反复磋商，意见达成一致，甲方原那么上同意将本合同段内六角板(按六角板图纸施工)的工程分段分包给乙方施工，为方便管理，互相制约，特订立本合同。一、承包范围：按照设计图纸本分项工程为包工不包料，施工内容含根底开挖、砌筑、回填(保证水沟畅通)、勾缝、压顶、排水孔等图纸所含内容。施工后的六角板必须满足设计要求，线形顺、直、平，完成后到达设计所需效果，工程数量为经监理及业主验收后合格的数量为结算根据。二、承包价格及付款方式：六角板元每方，结算根据按实做方数结算。上述单价已综合根底开挖、六角板、回填、勾缝、压顶、排水孔，以及雨季施工抽水、防雨措施等。为保证工程质量，付款方式为业主验收合格后付%，省级验收合格付%，余下局部作为质量保证金，待质保期________年到期后付清。三、自合同签定之日起，方案工作日为________年____月____日至________年____月____日完工。逾期未完成按总承包价格的千分之五每天计算处分。四、质量要求：施工必须严格按业主的有关技术标准，施工标准及施工设计图纸进展施工，确保工程质量达合格标准。在施工过程中每道工序必须有甲方施工人员及监理到场，施工工序的监理程序及分项验收表格必须现场填写同时得到监理答应。如因质量出现问题而发生的一切损失均由乙方自行解决及返工重做。五、平安消费：乙方在施工的全过程中，必须把平安消费放在首位，必须做到文明施工、平安消费，在施工场地按标准要求，全方位设立明显的平安标志(包括用电)施工人员和外请小工必须按工作性质的区别穿戴平安帽和平安标志服，杜绝一切平安事故的发生。如发生一切不平安事故，一切责任和经济损失均由乙方负责，甲方概不负责。六、文明施工：鉴于本工程施工面大，管理分散，无论是甲乙双方，坚持做好文明施工，塑造良好形象，做到工完场清、冰留隐患，并妥善处理好周边关系。七、此协议一式两份，甲乙双方各执一份，本协议自签字之日起生效，并具有法律效力。甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________________年____月____日________年____月____日常用建筑工程施工合同【篇2】(GF——1999——0201)合同编号：字号中华人民共和国建立部制定国家工商行政管理局第一局部协议书发包人(全称)：承包人(全称)：按照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和老实信誉的原那么，双方就本建立工程施工事项协商一致，订立本合同。一、工程概况工程名称：工程地点：工程内容：群体工程应附承包人承揽工程工程一览表(附件1)工程立项批准文号：资金二、工程承包范围承包范围：三、合同工期：开工日期：开工日期：合同工期总日历天数天。四、质量标准工程质量标准：五、合同价款金额(大写)：元(人民币)￥：元六、组成合同的文件组本钱合同的文件包括：1、本合同协议书2、中标通知书3、投标书及其附件4、本合同专用条款5、本合同通用条款6、标准、标准及有关技术文件7、图纸8、工程量清单9、工程报价单或预算书双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成局部。七、本协议书中有关词语含义本合同第二局部《通用条款》中分别赋予它们的定义一样。八、承包人向发包人承诺按照合同约定进展施工、开工并在质量保修期内承当工程质量保修责任。九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。十、合同生效本合同双方约定后生效发包人：(公章)承包人：(公章)住所：住所：法定代表人：法定代表人：委托代表人：委托代表人：：：：：开户银行：开户银行：账号：账号：邮政编码：邮政编码：合同订立时间：年月日合同订立地点：常用建筑工程施工合同【篇3】甲方：___乙方：____第1条、承包范围、方式、工期、质量、价款1.1、承包范围：旧房撤除,新房重建1.2、承包方式：包工包料1.3、建立工期：本工程自20xx年3月28日开工,于20xx年5月28日开工1.4、工程质量：参照国家房屋质量有关要求1.5、合同价款(人民币大写)：叁佰叁拾元每平方米,根据建筑施工完成后实际面积结算。第2条、甲方工作2.1、开工前10天,向乙方进展现场交底,全部腾空房屋,去除影响施工的障碍物；向乙方提供施工所需的水,电,气及电讯等设备,并说明使用考前须知；办理施工所涉及的各种申请,批件等手续.2.2、指派[___]为甲方驻工地代表,负责合同履行.对工程质量,进度进展检查.2.3、协调有关部门做好现场保卫,消防,垃圾处理等工作,并承当相应费用.第3条、乙方工作3.1、参加甲方组织的现场交底,拟定施工方案和进度方案[附件一],交甲方审定.3.2、指派[___]为乙方驻工地代表,负责合同履行.按要求组织施工,保质,保量,按期完成施工任务,解决由乙方负责的各项事宜.3.3、严格执行施工标准,平安操作规程,防火平安规定,环境保护规定；严格按照图纸或作法说明进展施工,做好各项质量检查记录；参加开工验收,编制工程结算.3.4、遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定,妥善保护好施工现场周围建筑物,设备管线,古树名木不受损坏.做好施工现场保卫和垃圾消纳等工作,处理好由于施工带来的扰民问题及与周围单位(住户)的关系.3.5、工程开工未移交甲方之前,负责对现场的一切设施和工程成品进展保护.第4条、关于工期的约定4.1、甲方要求比合同约定的工期提早开工时,应征得乙方同意,并支付乙方因赶工采取的措施费用.4.2、因甲方未按约定完成工作,影响工期,工期顺延.4.3、因乙方责任,不能按期开工或中途无故停工,影响工期,工期不顺延.4.4、因设计变更或非乙方原因造成的停电,停水,停气及不可抗力因素影响,导致停工8小时以上(一周内累计计算),工期相应顺延.第5条、关于工程质量及验收的约定5.1、本工程以施工图纸,作法说明和《建筑装饰工程施工及验收标准》,《建筑安装工程质量检验评定统一标准》(等国家制订的施工及验收标准为质量评定验收标准.5.2、本工程质量应到达国家质量评定合格标准.甲方要求局部或全部工程工程到达优良标准时,应向乙方支付由此增加的费用.5.3、甲,乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续.甲方不按时参加隐蔽工程和中间工程验收,乙方可自行验收,甲方应予成认.假设甲方要求复验时,乙方应按要求办理复验.假设复验合格,甲方应承当复验费用,由此造成停工,工期顺延；假设复验不合格,其复验及返工费用由乙方承当,但工期也予顺延.5.4、由于乙方原因造成质量事故,其返工费用由乙方承当,工期不顺延.5.5、工程开工后,乙方应通知甲方验收,甲方自接到验收通知10日内组织验收,并办理验收,移交手续.如甲方在规定时间内未能组织验收,需及时通知乙方,另定验收日期.但甲方应成认开工日期,并承当乙方的看管费用和相关费用.第6条、关于工程价款及结算的约定6.1、本合同生效后,甲方分六次按以下方式支付工程款,尾款于开工结算后二个月内根据实际情形结算.本合同签署生效乙方派员进驻工程建立场所后3日内,甲方支付总计工程款的30%,计人民币[___]元；第一层楼施工完毕(加盖预制板)后支付总计工程款的15%,计人民币[___]元；第二层楼施工完毕(加盖预制板)后支付总计工程款的15%,计人民币[___]元；第三层楼施工完毕(加盖预制板)后支付总计工程款的15%,计人民币[___]元；全部内外墙装饰完毕后支付总计工程款的.15%,计人民币[___]元；全部工程完成甲方试用二个月内如无质量异议支付总计工程款的10%,实际面积的差价与此同时结算.6.2、工程开工验收后,乙方提出工程结算并将有关资料送交甲方.甲方自接到上述资料___10天内审查完毕.第7条、关于材料供给的约定7.1、本工程乙方负责采购供给的材料[附件二],应为符合设计要求的合格产品,并应按时供给到现场.7.2、凡由乙方采购的材料,设备,如不符合质量要求或规格有差异,应制止使用.假设已使用,对工程造成的损失由乙方负责.第8条、有关平安消费和防火的约定8.1、乙方提供的施工图纸或作法说明,应符合《中华人民共和国消防条例》和有关防火设计标准.8.2、乙方在施工期间应严格遵守《建筑安装工程平安技术规程》,《建筑安装工人平安操作规程》,《中华人民共和国消防条例》和其它相关的法规,标准.8.3、由于乙方在施工消费过程中违背有关平安操作规程,消防条例,导致发生平安或火灾事故,乙方应承当由此引发的一切经济损失.第9条、奖励和违约责任9.1、由于甲方原因导致延期开工或中途停工,甲方应补偿乙方因停工,窝工所造成的损失.每停工或窝工一天,甲方支付乙方100元.9.2、由于乙方原因,逾期开工,每逾期一天,乙方支付甲方100元违约金.9.3、乙方应妥善保护甲方提供的设备及现场堆放的家具,陈设和工程成品,如造成损失,应照价赔偿.第10条、争议或纠纷处理10.1、本合同在履行期间,双方发生争议时,在不影响工程进度的前提下,双方可采取协商解决或请有关部门进展调解.10.2、当事人不愿通过协商,调解解决或者协商,调解不成时,双方同意由工程施工所在地人民法院裁判.第11条、附那么11.1、本合同正本两份,双方各执一份.11.2、本合同履行完成后自动终止.甲方：___乙方：日期：___日期：附件一：施工图纸或作法说明附件二：乙方提供材料及施工质量要求1、水泥,使用黄石华新水泥,梁柱现浇使用___号,墙,地粉砌使用___号；2、水泥与黄沙的比例在梁柱现浇中不得少于___；在墙,地粉砌中不得少于___；3、内外墙粉砌厚度不得少于___MM；地坪厚度不得少于___MM；3、钢筋,梁柱中使用直径不得小于18MM,阳台牛腿中使用直径不得小于22MM；4、任何墙壁厚度不得小于240MM；5、其他约定：常用建筑工程施工合同【篇4】发包方：______________〔以下简称甲方〕承包方：______________〔以下简称乙方〕根据《中华人民共和国合同法》和有关法律、法规的规定，甲、乙双方经友好协商，本着平等自愿、互惠互利的原那么，就乙方为甲方投资建立厂房事宜达成如下协议：1、甲方提供土地一宗，由乙方投资为甲方建立厂房及厂房内外地面、供排水等配套设施〔以下简称建筑工程〕。2、该土地位于______________，四至为：东至______________，南至______________，西至______________，北至______________，使用年限为_______年。甲方对该土地享有所有权和使用权。3、甲方保证该建筑工程符合某市土地利用总体规划、年度建立用地方案和城乡规划、建立工程开发年度方案等要求。如需办理相关手续或需经有关主管机关批准，甲方保证手续齐全并获得批准。4、甲方对建成后的建筑工程享有所有权。5、该建筑工程设计由甲方负责，乙方按照甲方的设计和要求组织某某建筑公司施工建立，施工中的平安责任由乙方负责，甲方全程对施工进度及工程质量进展监视。6、乙方应当按照该合同约定的土地用处、施工期限、设计和质量标准，组织某某建筑公司进展建立。但是，因不可抗力或者政府、政府有关部门的行为或者开工开发必需的前期工作造成工期迟延的除外。7、该建筑工程的质量标准应符合甲方的设计图纸要求。8、该建筑工程应在本合同生效后_______天内开工，_______天内完成开工验收工作。如到期未进展验收，视为工程合格，甲方从验收期满之日起按本合同第九条向乙方支付投资回报和实际建立本钱。如该建筑工程因质量问题验收不合格，乙方应负责无偿维修，直到验收合格为止。9、甲方按以下方式支付乙方投资回报和实际建立本钱：〔1〕该建筑工程开工验收合格后30日内，甲方以不低于实际建立本钱的_______%支付乙方投资回报。〔2〕该建筑工程开工验收合格后，甲方每年支付乙方_______%的实际建立本钱，每年的_______月_______日前一次性全额支付，余款按年_______%由甲方向乙方另行支付投资回报，每年的_______月_______日前一次性全额支付，所有款项在_______月_______日前付清。10、该建筑工程因建立引起的质量问题由乙方负责，甲方承当该建筑工程的日常维修维护。因建立质量问题造成甲方或第三方损失，乙方应负责赔偿。11、该建筑工程验收合格后，因任何一方擅自改变工程主体构造，因此造成的损失由改变方承当全部责任。12、甲方负责为乙方厂房建立提供良好的外部环境，积极帮助协调乙方在建立过程中遇到的各种问题。在建立过程中，非因乙方自身原因造成工程延期、工程取消、工程遭到损坏、工程被拆迁、合同不能履行等均由甲方负责，因此给乙方造成的损失甲方应承当全部赔偿责任。13、工程开工验收合格后，如工程被闲置、被破坏、被拆迁，甲方仍应按本合同第九条向乙方支付投资回报和实际建立本钱。14、如一方违背合同约定，违约方应按照实际建立本钱的_______%向守约方支付违约金，违约金的支付不影响合同其他条款的效力和履行。15、本合同所称的实际建立本钱是指甲乙双方共同委托的某市以外的有资质的中介机构对该工程造价审计后确定的价格和审计费的总和。审计应在该工程开工验收合格后30日内进展，审计费用由乙方承当。16、本合同的签订地在______________，凡因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，双方应友好协商解决，协商不成，根据《______________省高级人民法院关于各级法院受理第一审民商事案件级别管辖标准的规定》，由______________人民法院或______________中级人民法院管辖。该合同一式两份，由甲乙双方各执一份，经双方签盖章后生效。甲方〔公章〕：________________乙方〔公章〕：__________________________年________月_______日__________年________月_______日常用建筑工程施工合同【篇5】施工工程劳务承包协议书甲方〔发包人〕：乙方〔承包人〕：根据《中华人民共和国民法典》、《建筑法》等相关规定，经甲乙双方协商甲方将工程工程劳务承包给乙方，由乙方组织安排劳务和劳动力并详细施工，甲乙双方本着平等自愿、互利互惠、奖罚清楚的原那么，特签署本合同，双方共同遵照执行。、工程名称、地址：第二条、承包方式：施工劳务人员大包干，局部小材料与机械。第三条、承包内容及范围：第四条、工期及甲方要求第五条、承包价格及结算方式第六条、平安文明施工要求第七条、奖罚专用条款第八条、其他未尽事宜常用建筑工程施工合同【篇6】甲方：(发包方)乙方：(承包方)根据双方签署的《建筑工程总承包合同》的约定，本着遵循平等、自愿、公平和老实信誉的原那么，就工程保证金的支付达成补充合同供双方遵守执行：一.乙方机械设备(包括塔吊安装)进场，支付首期保证金人民币100万元整。二.工程工程完成招投标程序，甲乙双方签署正式建筑工程施工合同后，支付剩余保证金人民币200万元整。本补充合同只是对工程保证金支付时间节点的补充说明，关于工程保证金的权利义务违约责任等内容仍以双方签署的《建筑工程总承包合同》为准，双方遵守执行。本补充合同双方签字盖章后正式生效，此合同一式贰份，甲乙双方各执壹份，同等具有法律效力。甲方：乙方：法定代表：法定代表：委托代表：委托代表：联络方式：联络方式：签署时间：常用建筑工程施工合同【篇7】合同编号：___________签订地点：______________________________________发包方〔甲方〕：________________________________承包方〔乙方〕：________________________________按照《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的规定以及甲方招标文件和乙方投标文件，结合本工程详细情况，双方达成如下协议。第一条工程概况1．1工程名称：______________________________________1．2工程地点：______________________________________1．3承包范围：按甲方招标文件、设计图纸、说明资料等。1．4承包方式：______________________________________1．5工期：本工程自________年______月_____日开工，于________年______月______日开工。1．6工程质量：按国家和广东省建筑安装工程及甲方招标文件规定的质量标准验收。1．7合同价款：人民币￥____________________元〔大写〕第二条甲方工作2．1开工前_____天，向乙方提供经确认的施工图纸或做法说明1份，并向乙方进展施工现场交底。全部腾空或局部腾空房屋，去除影响施工的障碍物。对只能局部腾空的房屋所滞留的家具、陈设等采取保护措施。向乙方提供施工所需的水、电、气及电讯等设备，并说明使用考前须知。办理施工所涉及的各种申请、批件等手续。2．2指派________为甲方代表，负责合同履行并对工程质量、进度进展监视检查，联络协同办理验收、变更、登记及其他有关事项的手续。2．3如确实需要拆改原建筑物构造或设备管线，负责到有关部门办理相应审批手续。2．4协调有关部门做好现场保卫、消防、垃圾处理等工作，并承当相应费用。第三条乙方工作3．1指派_____为乙方驻工地代表，负责合同履行。按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜。3．2严格执行施工标准、平安操作规程、防火平安规定、环境保护规定。严格按照图纸或作法说明进展施工，做好各项质量检查记录。参加开工验收，编制工程结算。3．3遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定，妥善保护好施工现场周围建筑、设备管线、古树名木不受损坏。做好施工现场保卫和垃圾清运等工作，处理好由于施工带来的扰民问题及周围单位〔住户〕的关系。3．4施工中未经甲方同意或有关部门批准，不得随意拆改原建筑物构造及各种设备管线。3．5工程开工未移交甲方之前，负责对现场的一切设施和工程成品进展保护。第四条关于工期的约定4．1甲方假设要求乙方工期提早开工时，应征得乙方同意，并向乙方支付因提早完工采取措施的费用。4．2因甲方原因造成乙方不能按期完成工程，那么工期顺延。4．3因乙方责任，不能按期开工或中途无故停工，影响工期的，工期不顺延。4．4因设计变更或非乙方原因造成的停电、停水、停气及不可抗力因素影响，导致停工8小时以上〔一周内累计计算〕，工期相应顺延。有关建筑工程施工合同有关建筑工程施工合同篇1甲方〔业主〕：_________乙方〔承包方〕：_________根据《民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国消费者权益保护法》以及其它有关法律、法规的规定，遵循公平、老实信誉的原那么，双方就本装饰工程的有关事项协商达成一致，订立本合同。一、工程概况装饰工程施工地点：_________施工内容：_________承包方式：_________合同总工期_________天，自________年____月____日开工至________年____月____日开工。合同总价款〔金额大写〕：_________其中：人工费_________元，材料费_________元。〔见附表一〕二、双方工作1.甲方工作1.1开工前，向乙方提供装饰方案及做法说明一份，并向乙方进展现场交底。XX空房屋，去除影响施工的障碍物。对只能局部XX空的房屋中所滞留的家具、陈X等采取保护措施，并经乙方书面确认。1.2办理本工程施工所涉及的各种申请、批件等手续，协调邻里关系，保证乙方施工时间。1.3向乙方提供施工需用的水、电、气等设备，并说明使用考前须知。协调做好垃圾清理等工作，并承当相应费用。2.乙方工作2.1按照甲方的意图和要求，向甲方提供施工图纸及做法说明并进展现场交底，交甲方进展书面认定。2.2乙方指派_________〔姓名〕为乙方驻现场代表，负责合同履行。按要求组织施工，解决由乙方负责的各项事宜。2.3未经甲方同意和所在地房管或物业管理部门批准，不准随意拆改原有建筑构造及各种设备管线。2.4遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定，严格执行施工标准、平安操作规程、防火及环保规定。2.5工程开工未移交甲方之前，负责对现场的一切设施和工程成品进展保护。三、工期1.工期延误1.1因以下原因造成工期延误，经甲方确认，工期相应顺延：〔1〕甲方不能按约定提供开工条件。〔2〕设计变更和工程量变化。〔3〕甲方同意工期相应顺延的其它情况。1.2由于甲方原因导致中途停工，甲方应补偿乙方因停工、设备闲置所造成的损失，每停工一天，甲方支付乙方_________元。1.3由于乙方原因逾期开工的，每逾期一天，乙方支付甲方_________元违约金。四、工程价款支付开工日前三天，甲方支付总价款的_________%，计_________元;工程日期过半，甲方再支付总价款的_________%，计_________元;验收合格____日内，甲方支付总价款的剩余部门，计_________元。五、材料供给1.甲方提供材料甲方供给的材料、设备应有材料设备表〔见附表二〕。甲方供给的材料、设备有质量问题或规格差异，乙方应及时向甲方提出，甲方仍表示使用的，由此造成损失的，由甲方承当责任。甲方供给的材料、设备运抵现场____日内，经乙方验收，由乙方负责保管。由于保管不当造成的损失，由乙方负责。甲方供给的材料、设备未经甲方同意，乙方不得挪作它用，否那么，乙方应按相应价款的双倍补偿给甲方，并承当由此造成的损失。2.乙方采购的材料乙方采购的材料、设备，必须有材料设备表〔见附表三〕注明品牌、规格、等级、数量、单价和总价，甲乙双方签字认可。如乙方采购的材料、设备与材料设备表不符，不得使用。如乙方未经甲方同意擅自使用，造成的损失由乙方负责。六、工程变更在工程施工过程中甲方提出设计修改意见及增减工程工程时，须提早与乙方代表联络，在签订变更单〔见附表四〕前方可进展该工程施工。凡私自与施工作业人员商定更改施工内容所引起的一切后果，甲方自负。给乙方造成损失的，甲方应负责赔偿。七、质量与验收1.工程质量1.1工程以施工图纸、做法说明、设计变更为根据，以《____市建筑装饰工程质量检验评定标准》为质量评定标准。1.2乙方应认真按照约定技术质量标准和设计要求进展施工，随时承受甲方的检查检验，为检查检验提供便利条件。如工程质量达不到约定条件，乙方应按照甲方的要求返工、修改，并承当由于自身原因导致返工、修改的费用。2.开工验收与保修2.1工程完工后，乙方应当向甲方提交工程验收单〔见附表五〕。甲方自接到工程验收单____日内验收，在验收单上签字。甲方无正当理由不按时验收，超过____日的视为开工验收已被确认。2.2双方约定隐藏工程和中间验收部位：_________.2.3双方约定的保修工程内容期限为：_________.〔本条2.2和2.3款的内容过多可另加页〕八、平安和防火1.甲方或乙方提供的施工图纸或做法说明，应符合《中华人民共和国消防法》和有关防火设计标准。2.由于乙方在施工消费过程中违背有关平安操作规程，导致发生平安或火灾事故，乙方应承当由此引发的一切经济损失。九、违约责任甲、乙双方应严格履行合同所规定的各项条款，甲方不能及时给出必要的指令、确认，不按合同约定履行自己的义务，或其他使合同无法履行的行为，甲方应承当违约责任。乙方不能按合同工期开工，施工质量达不到标准要求，或其他使合同无法履行的行为，乙方应承当违约责任。甲乙双方承当违约责任均按合同总价款的_________%向对方支付违约金，假设违约金不能弥补损失时，当事人可以要求对方予以增加。十、合同争议解决方式双方约定在履行合同过程中发生争议，由双方协商解决或请_________调解。协商或调解不成时，双方可以按下述第_________种方式解决：1.由_________仲裁委员会仲裁;2.向人民法院起诉。一、其他约定_________二、本合同未尽事宜，经双方共同协商作出补充规定，补充规定与本合同具有同等法律效力。三、组本钱合同的文件包括：1.本合同条款及合同附表;2.施工图纸及做法说明;3.双方有关本工程洽商的其他书面协议;4.补充规定。四、其他1.本合同正本两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。双方约定可根据需要确定合同副本的数量，双方约定〔签字、鉴证、公证〕后生效。2.乙方收到本装饰工程价款尾款，本合同即告终止。业主〔盖章〕：_________注册地址：_________住地：_________法定代表人：_________委托代理人：_________联络：_________________年____月____日承包方〔盖章〕：_________注册地址：_________住地：_________法定代表人：_________委托代理人：_________联络：_________________年____月____日有关建筑工程施工合同篇2辩论人：_________________住所地：_________________法定代表人：_________________辩论人就辩论人与装饰装修合同纠纷一案作出辩论。辩论意见如下：_________________被辩论人诉称其承包的工程范围与事实不符。被辩论人称其承包了辩论人所属酒店的撤除以及新址的装修及土建工程，并且将装修工程列入结算范围，该项诉求与事实不符，成心扩大了施工范围。20xx年5月11日，辩论人与被辩论人就承包工程签订了协议合同。该合同约定：_________________被辩论人以全包的方式承包辩论人所属酒店的撤除以及新址的土建工程。合同明确约定被辩论人的施工范围为土建，并不包括装修装饰工程。被辩论人将局部装修装饰工程纳入其承包范围，将装修工程纳入结算书，违犯事实。被辩论人诉称其承包的实际工程量与事实不符。被辩论人在起诉状中称其于20xx年11月17日向被告提交了工程图纸、工程量统计、工程结算表、签证单等相关工程结算材料，并称辩论人并未提出异议，与事实不符。事实是，尽管辩论人于20xx年11月17日收到了相关结算资料，但并未在结算单上签字。未签字的原因是被辩论人结算的资料失实，与实际工程量差距太大，工程量重复计算严重。20xx年被辩论人曾交给辩论人一份结算书，结算数额为120.62358万元，而20xx年11月17日被辩论人提交的第二份结算书结算总额为550.7064万元，差距为430.08282万元。同时，辩论人对工程总造价也进展了核算，核算总造价为59.966665万元。可见，被辩论人提供的结算书严重脱离事实，核算的随意性非常大。三、被辩论人诉称辩论人应当支付给被辩论人的工程价款与事实不符。被辩论人在起诉状中要求辩论人支付其剩余价款346.7064万元。被辩论人诉称该数字是通过结算总价款扣减辩论人已支付的金额而得出的。被辩论人的此种计价方式随意性大，与事实不符。(一)被辩论人的该项诉求的计价根据是20xx年11月17日交付给辩论人的结算书。而该份结算书与20xx年被辩论人交付给辩论人的结算书以及辩论人自行核算的结算书无论从实际工程工程量的核算还是工程总价款的核算都存在宏大差异，虚构成分很大，与事实不符。即被辩论人的该项诉求的计价根底就是不符合事实的，因此其要求的总价款当然也是没有事实根底的。(二)20xx年5月11日的协议合同中约定：_________________被辩论人应当支付辩论人80万元，其中50万元即付，30万元暂定用在天天渔港新址楼盘土建当中，最终按照所产生土建发生量进展工程造价的计算，多退少补。该30万元最终应从工程总造价中核减。但是被辩论人并未在工程总造价中核减，与约定不符。(三)被辩论人在起诉中所称，截止到辩论人最后一次付款，辩论人共支付被辩论人工程款205万元，与事实不符。截止到辩论人最后一次付款，辩论人共支付被辩论人工程款284.5210万元。四、被辩论人诉称辩论人无故拖延支付工程款与事实不符，要求辩论人支付逾期利息不合法、不合理。被辩论人交付给辩论人的两份结算书矛盾丛生，与事实严重不符，同申请人核算的工程总造价差距更大，双方对工程量以及工程总造价无法达成一致。鉴于对被辩论人提供的结算书真实性的疑心，辩论人才停顿支付工程款。因此，辩论人停顿支付工程款的前提是被辩论人所报工程量以及工程价款的严重失实，是辩论人与被辩论人就工程量以及工程造价总额无法达成一致所致。被辩论人诉称辩论人无故拖延支付工程款与事实不符。进而，被辩论人要求辩论人支付逾期利息也不合法、不合理。五、辩论人认为应本着实事求是的原那么，对工程范围、实际工程量、实际工程价款进展重新核定，在重新核定的根底上，明确双方债权债务，维护双方当事人合法权益。在辩论人与任忠工程纠纷中，辩论人认为应当对承包范围、实际工程量、实际工程造价、辩论人已支付金额进展重新核定，以到达复原事实真相的目的。在重新核定的根底上，双方就承包范围、工程量、工程价款达成合意，进而双方在已支付工程款根底上多退少补，最终解决双方争议。此致太原市小店区人民法院_____________年__________月__________日有关建筑工程施工合同篇3____(以下简称“业主”)与_____(以下简称监理单位)经过双方协商一致，签订本合同。1.业主委托监理单位监理的工程(以下简称“本工程”)概况如下：工程名称;工程地点;工程规模;总投资;监理范围。2.本合同中的措词和用语及所属的监理合同条件及有关附件同义。3.以下文件均为本合同的组成局部：(1)监理委托函或中标函;(2)工程建立监理合同标准条件;(3)工程建立监理合同专用条件;(4)在施行过程中共同签署的补充与修正文件以及双方确认的往来信函、，邮子邮件等。4.监理单位同意，按照本合同的规定，承当本工程合同专用条件中议定范围内的监理业务。5.业主同意按照本合同注明的期限、方式、币种，向监理单位支付酬金。支付方式见工程建立监理合同的专用条件。本合同的监理业务自____年__月__日开场施行，至____年__月__日完成。本合同正本一式两份，具有同等法律效力，双方各执一份。副本____份，各执___份。业主：(签章)________监理单位：(签章)_____法定代表人：(签章)_____法定代表人：(签章)____地址：____________地址：___________开户银行：__________开户银行：_________账号：____________账号：___________邮编：____________邮编：___________电话：____________电话：_______________年__月__日签于_______年__月__日签于_有关建筑工程施工合同篇4发包方(以下称甲方)：___________承包方(以下称乙方)：___________法定代表人：___________________法定代表人：___________________身份证号码：___________________身份证号码：___________________为了保证工程施工质量，如期完成施工任务，到达甲乙双方互惠互利的目的，经甲、乙双方充分协商，根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，明确双方在施工过程中的权利与义务，现双方协商自愿签订本合同。第一条工程概况1、工程名称：_________________________2、工程地点：_________________________3、工程内容：_________________________4、工程面积：_________________________5、工程立项批准文号：_________________第二条工程工程期限1、合同工期总共历时____________天(日历天);开工日期：____________年____________月____________日;开工日期：____________年____________月____________日。2、如遇以下情况，经甲方现场代表签证后，工期可相应顺延：(1)在施工中如因停电、停水____________小时以上或连续间歇性停水、停电____________天以上(每次连续____________小时以上)，影响正常施工;停水停电_______天以上;(2)因台风暴雨飓风等不可抗力的因素;(3)因人力不可抗拒的其他因素而延误工期。3、因乙方原因造成施工延迟的，不得恳求顺延工期。第三条工程承包内容1、工程承包形式：_________________________2、工程承包范围：_________________________第四条工程工程结算及付款方式1、合同生效后____________日内，甲方付____________万元(大写)(￥____________元)工程预付款。2、甲方按核实的工程进度，于收到工程月报____________日内支付工程进度款。3、工程进度款支付达工程总造价的____________%时，不再按进度付工程款，而在办完交工验收后一个月内支付____________%的款，留____________%的质保金，保修期满后支付结乙方。4、假设甲方拖欠工程款时，应按本工程经办的银行当时贷款利率支付给乙方。5、确因甲方拖欠工程款而影响工程进度时，其造成乙方停、窝工损失应由甲方承当，工期相应顺延。6、在验收过程中，如有不合格工程，应当在双方验收时商定的时间内，由施工单位修好。否那么，超过一天按保存价款万分之三罚款。7、拨付工程款时乙方应到有关部门开“建筑安装专用发票”，甲方凭盖有乙方印章的发票拨付工程款。8、甲方应将工程款拨至乙方指定帐户内，不得直接拨至施工队或班组，否那么，所造成的一切质量和经济责任，由甲方负责。第五条工程质量标准1、工程质量应当到达到达设计施工图纸要求及甲方规定的有关质量要求以及合同约定的质量标准，质量标准的评定以国家或行业的质量检验评定标准为根据。因乙方原因工程质量达不到约定的质量标准，乙方承当违约责任。2、甲乙双方对工程质量有争议，由双方同意的工程质量检测机构鉴定，所需费用及因此造成的损失，由责任方承当。双方均有责任，由双方根据其责任分别到达设计施工图纸要求及发包规定的有关质量要求，开工验收备案合格。第六条工程验收乙方工程施工完成，已具备了开工验收条件，必须提早10天按国家有关规定向监理单位和开发商提供完好的开工图纸，相关资料及开工验收报告等，开工验收由甲方有关部门进展验收，分项工程由乙方负责。第七条平安施工乙方应遵守工程建立平安消费有关管理规定，严格按平安标准组织施工，采取必要的平安防护措施，消除事故隐患。由于乙方平安措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由乙方承当。第八条违约责任1、乙方无故逾期开工或逾期完工的，每逾期一天应按工程总造价的____________%支付违约金。2、甲方逾期付款的，每逾期一天应按合同应付工程款的____________%支付违约金。3、乙方采购工程材料及施工质量不合格或有重大质量隐患，影响甲方正常使用的，除应一次性支付工程总额____________%的违约金，并及时采取措施返工更改外，每影响正常使用一天，还应按工程总造价的____________%支付违约金。第九条双方的权利与义务1、甲方的权利与义务(1)解决材料物资的堆放和临时设施场地。(2)在乙方不违背合同条例的情况下，保证