建设工程劳务分包合同

第页共页建立工程劳务分包合同建立工程劳务分包合同。劳务分包指施工单位或者专业分包单位〔均可作为劳务作业的发包人〕将其承包工程的劳务作业发包给劳务分包单位完成的活动。也就是：甲施工单位承揽工程后，自己买材料，然后另外请乙劳务单位负责找工人进展施工，但还是由甲单位组织施工管理。劳务分包是施工行业的普遍做法，法律在一定范围内允许。但是制止劳务公司将承揽到的劳务分包再转包或者分包给其他的公司；制止主体工程专业分包，主体工程的完成具有排他性、不可替代性.建立工程劳务分包合同范本发包方：〔简称甲方〕承包方：〔简称乙方〕鉴于甲方承揽修建工程标段，并承受了乙方对本工程的劳务投标，乙方在确保合同工期、工程质量、平安消费及环保的前提下，甲方将所属工程委托乙方进展劳务施工。为明确双方的权利和义务，按照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，结合本工程详细情况，双方就劳务分包事项协商达成一致，订立本合同。第一条劳务分包人资质情况及人员1、企业法人营业执照、组织机构代码证、税务登记证、法定代表人证件〔身份证〕法人委托书、被委托人证件〔假如受权〕〔注：以上证件复印件需法定代表人或受权代理人签字并加盖红章，作为合同附件，附在合同内。〕2、人员施工负责人：职务：队长职称：工程师技术负责人：职务：总工职称：工程师第二条劳务分包工程工程及劳务报酬1、分包工程工程工程名称：工程地点：分包范围：2、劳务报酬〔1〕按不同分项工程的综合劳务计件单价和确认的工程量计算。《劳务分包工程清单》见附表。表中的工程量不作为结算工程数量。〔2〕甲方按业主与甲方签订的合同综合单价〔或业主批复的新增单价〕收取的综合管理费，最终结算根据为业主批复的乙方承当的工程费用结算书金额。〔3〕本工程的劳务报酬单价为固定单价，不得调价，除非业主调整。〔4〕劳务报酬单价中已包含乙方为完本钱合同相应劳务分包清单工程所有工作内容需要的劳务、材料、机具、机械设备、水电费、安装、质检〔自检〕管理、环境保护、劳动保护、调遣〔进出场〕临时工程〔建立、撤除与恢复〕缺陷修复、税金〔营业税含城建税及教育费附加费、其他地方税务部门征收的其它税费如个人所得税、印花税、资税、建筑税等由均乙方负责缴纳〕利润等费用，以及合同明示或暗示的有关责任、义务和一般风险。〔5〕本工程的临时工程建立、施工便道、便桥、拌合系统、平安文明施工等一切为之相关的费用均已含到第100章总那么费用或单价中，不再另行计量。如有索赔按索赔条款处理。〔6〕工程量清单第100章总那么费用除-1保险费、102-1开工文件、104-2项其他不进展分割，其他工程乙方占%.〔7〕本工程发生的所有前期费用〔包括公关费、差旅费等〕均由乙方承当。〔8〕修建库发生的费用〔即含库房临建工程、看守人员工资、避雷设备、所有相关附属设施及按业主和地方政府相关管理规定必须装备的设施费用〕，乙方承当费用元〔元〕整。〔9〕乙方所承建工程的税金及地方规费〔业主或地方政府收缴的〕由乙方承当，由甲方代扣代缴，其他税费由乙方承当并自行缴纳。第三条对乙方更换施工负责人或技术负责人的要求1、乙方更换施工负责人或技术负责人时，要获得甲方同意。2、甲方认为乙方委派的施工负责人或技术负责人的工作才能和业务程度难以履行合同条款，要求撤换时，乙方接到通知后，应在7天内撤换，重新委派继任者。3、因更换施工负责人或技术负责人造成的损失乙方自行承当。第四条分包工程期限1、总工期以业主和公司的工期为准。2、节点工期以监理、业主确定的节点工期为准。第五条工程质量1、工程质量必须全部到达业主以及国家和交通部现行的工程质量检验评定标准，分项、分部工程一次性验收〔检验〕合格率100%，单位工程合格率100%.2、乙方按照《四川省雅砻江两河口水电站交通工程工程工程施工》招标文件的所有规定、甲方技术交底及公路现行技术标准精心组织施工，工程质量必须到达施工设计文件和相关的国家、省部现行的《标准》、《验标》要求，并令甲方、监理工程师和业主满意。3、乙方应无条件地承受业主、监理工程师和甲方现场技术人员、质检员的质量管理，同时也应无条件地承受甲方施工技术部及有关部门的质量监视、指导。对于施工中达不到业主、监理要求而出现的问题，甲方有权作出不给乙方计量或返工、停工、罚款、辞退等处理决定，乙方必须无条件承受，由此所造成的一切经济损失和后果均由乙方全部承当。4、乙方工程负责人必须常驻本工程工地，对自己所施工的工程精心组织施工、管理。乙方工程负责人及技术负责人不能常驻工地〔每月不少于25天〕，甲方有权对乙方处以罚款伍仟元·人·次或驱出现场，乙方必须无条件承受，其费用以及造成的一切后果由乙方全部承当。乙方应在协议签订后两天内向甲方报一份上场主要人员，原那么不允许随意更换。未经甲方同意，每更换一人，对乙方罚款伍仟元，假设甲方发现乙方现场人员不能胜任工作，乙方应在7日内予以更换。否那么对乙方处以伍仟元·天·人的罚款。5、乙方在每道工序施工完毕后，应及时上报甲方质检人员和监理工程师检查验收，并配合甲方及时上报签认各项相关资料，待监理工程师签证确认后，方能进展下道工序施工，否那么，甲方将不予计量，由此所产生的费用及其它一切损失由乙方负责承当。第六条平安施工、环境保护和文物保护1、乙方应遵守建立工程施工平安消费有关管理规定，严格按业主监理要求建立平安、文明标准化工地，各种平安文明标牌由乙方按照要求制作和布设，随时承受各级平安人员的监视检查，按规定采取措施做好现场的平安防护工作，消除事故隐患。2、乙方对现场的作业人员进展平安教育，明确其平安责任，甲、乙双方任何人不得强迫施工人员违章作业、违背平安管理规定进展施工。3、乙方在动力设备、输电线路、易燃易爆、高边坡施工时，施工开场前向甲方上报平安施工方案及平安防护措施，经甲方审批后施行。防护措施费用按合同约定在劳务报酬单价内包干使用。4、遵守甲方的职业安康平安管理文件要求，采取有效的职业病防治措施，做好职业病的控制和预防。在施行作业、有毒有害性、有粉尘环境中施工时，提出相应的平安防护措施，报甲方审批后组织施行。乙方要对施工人员进展职业安康平安教育，提供与职业病危害防护相适应的设备、工具、用具等，施工消费过程中确保正常的使用或运转。费用按合同约定在劳务报酬单价内包干使用。5、按规定为施工现场人员装备平安保护用品，指导现场人员正确使用，确保施工人员的人身平安，费用由乙方承当。6、乙方在施工中发现地下障碍物或溶洞等不良地质现象时，应于8小时内以书面形式通知甲方，并保护好现场，甲方及时提出处理方案，乙方应积极给予配合，并进展保护或组织施工处理，所发生的费用待业主审核批复并支付甲方后，甲方再支付乙方由此增加的相关费用。7、乙方必须认真贯彻国家有关法规、法令、政策和平安施工的规章制度，严格按操作规程办事，做到平安消费，文明施工，在开工之日起10日内，将保证平安施工的措施和应急预案报送甲方。8、甲方有权检查乙方平安消费情况，对于存在的事故隐患，责令乙方整改，否那么，甲方有权按照有关规定责令乙方停工并给予一定经济处分，直至平安隐患消除为止。9、乙方应制订出严密的平安防范措施，杜绝各种人身伤亡，机械设备事故的发生。在施工过程中发生的所有人身伤亡、机械设备损坏、损毁等事故，其损失和费用均由乙方负责并承当所有法律和经济责任。10、乙方必须与工程部签订治安城乡环境综合治理责任书，并在进入现场10日内将人员花名册，身份证复印件报工程部配合甲方办理暂住证。假设违背社会治安或触犯刑法，其责任由乙方全部承当，给甲方造成声誉、经济损失的，甲方有权给予经济处分。11、甲方负责办理所有施工人员人身意外保险，超过合同部分乙方按工程所承当的比例34%进展分摊。12、乙方在第三期计量时扣除计价款元作为平安风险抵押金，待本合同工程完工后，无任何平安事故，两个月内无息退还。否那么，甲方将根据对乙方的平安指标考核结果详细情况予以拘留。13、乙方应遵守政府有关部门和业主、监理对施工场地交通、施工噪音、环境保护与水土保持和平安文明消费等的管理规定，执行甲方制定的环境保护措施、管理方案和环保要求，加强从业人员的环保教育，杜绝人为破坏和污染环境及生态系统，严格控制污染，按规定排放污染物，防止和减少因施工方法不当引起的对环境污染和破坏。14、乙方在施工中发现古墓、文物或有考古研究价值的物品时，应立即保护好现场，并在4小时内通知甲方，双方按文物管理部门要求采取妥善措施保护，假设未按规定采取措施造成的损失由乙方承当。15、假设乙方未履行上述条款，发生与此有关的人身伤亡、机械设备受损等平安事故，以及事故引起的经济损失补偿、罚款、索赔、诉讼等责任和费用，均由乙方依法承当。上述行为假设给甲方带来不良的影响，即视为乙方违约，甲方有权终止合同。第七条工期延误1、由于甲方或业主物资供给或业主设计变更、施工图纸供给、征地拆迁等原因造成的工期延误，只顺延工期，不增加费用。2、由于业主方原因造成的材料供给不上，甲方不赔偿任何费用。如因甲方原因造成乙方全面连续窝工、停工超过5天时，从第6天起，按照甲乙双方确认的人员，给予乙方每人每天20元的生活补贴，其他费用不予考虑。如因不可抗力造成的窝工、停工和其他损失，甲方不予补贴费用。3、由于乙方施工组织不力、管理不善等造成的停工、窝工、工期延长者，甲方不顺延工期，造成的损失由乙方负责；甲方有权终止协议。第八条材料供给及机械设备使用1、材料供给〔1〕甲方供给的材料包括钢筋、型钢、钢板、水泥、火工品、防水板，甲方供给至乙方工地或距乙方工地最近的施工便道、料场，卸车费、倒运费由乙方自行负责。甲供材料数量限额为设计量加上定额损耗，超限额数量部分按照采购单价加收15%的业务提成费。材料款以双方确认的单据为准〔向乙方出示并提供发票复印件一份〕，经双方人员确认，在当月计价款中扣除〔材料单价以甲方实际购置的单价为准〕乙方根据工程进度必须在每月二十五日前以书面形式上报合理的材料方案，否那么由此造成的材料供给不及时或工期拖延，其责任由乙方全部承当。《甲方提供材料清单》见附表。〔2〕除上述明确甲方提供的材料外，其余材料由乙方自行采购。乙方自行采购的材料必须保证材料质量到达本工程及甲方规定的标准，同时向甲方报送每次采购各种材料的出厂质检合格证，并征得甲方现场工程师、监理工程师、业主同意，试验合格前方可使用，否那么，由此造成的一切损失由乙方负责。〔3〕施工中乙方采购材料的保管、使用、回收等全部由乙方负责。〔4〕本合同工程所使用的材料因市场价格上涨所带来的一切风险及损失由乙方自行承当。假如业主对本工程材料进展调整，材料调差待业主批复后按照《雅砻江两河口水电站交通工程3#公路ⅱ标段施工》招标文件合同专用条款第70.1条进展调整。2、施工机具、机械设备供给〔1〕乙方按照投标承诺及合同约定装备设备及小型机具，应及时组织上场，安排操作人员和进展管理。《乙方上场主要施工机具、机械设备清单》见附件。〔2〕乙方提供的机械设备、施工机具性能应满足施工需要。〔3〕本工程所需机具、设备由乙方自行解决。第九条变更设计1、甲方有权对乙方承当的工程提出变更设计，乙方必须按照变更设计组织施工。2、乙方提出工程变更时，由乙方提交变更设计相关根底资料，报甲方施工技术部门审核后编制变更设计单，上报监理、业主，待业主批准前方可施行。3、对于人力不可抗拒的自然灾害〔如战争、瘟疫、地震〕所造成的损失，由乙方提出申请，甲方汇总上报，待业主批复〔损失金额〕后，按标段批复总额%进展补偿。4、索赔费用以上报总金额和业主批复金额的下浮比例，按各自上报金额统一下浮。第十条计量与结算1、对业主计量：乙方按甲方要求的时间及格式将已到达计量要求的工程及施工技术资料原件报甲方施工技术部门审查，经审查无误后乙方全面配合甲方报监理对相关工程进展验收签证并进入当月计量程序。2、甲方对乙方的计量：甲方对乙方的结算单价为乙方分包范围内的工程量清单综合单价或业主批复的新增单价，结算工程量以乙方分包工程范围内甲方对业主结算工程量为准，完本钱工程所需的全部费用及与之相关的风险费用全部包括在清单单价中，除非业主对该单价调整，任何情况下均不调整。3、乙方必须在每月18日前将已完工程工程的工程量清单报甲方现场技术、质量人员审查。4、甲方施工技术部门收到现场技术、质量人员签认的已完分项工程工程数量报表后，由施工技术部、物资设备部、平安环保部、质量管理部、方案部负责现场核实，确认已完分项工程数量无误且到达质量标准及验收标准，资料提交齐全时给予计量，发现工程质量不合格不予计量，并责令乙方返工处理，期间发生的一切费用均由乙方承当。待工程全部达质量标准后，重新申报验工计量。5、计量数量为乙方实际完成、到达本协议要求质量标准、并经现场监理工程师、甲方现场技术负责人员签字认可的不超过图纸设计量的数量。甲方与业主计量支付完成并被批准前方对乙方进展计量，计量数量为乙方承包范围内的甲方与业主所计量数量。乙方应及时提供相关检验资料，如检验资料提供不及时而导致甲方不能按时从业主方计量，由此引起的一切损失均由乙方负责。6、结算工程量以乙方实际完成并经业主及甲方开工验收合格批准的不超过设计图纸数量为准。7、每月计量报表业主批复后，甲乙双方共同清理当月计量工程量，并将乙方范围内的复印给乙方一份。8、结算前，乙方须将所保管使用的属甲方提供主材的剩余部分、周转材料、机具等移交给甲方，材料的节超由甲方核算，周转材料缺乏部分和机具损毁部分由甲方物资部门按合同要求核定赔偿费用后交由方案部门结算。第十一条劳务报酬价款支付1、劳务报酬的支付：甲方财务部门根据批准的支付凭证，扣除其它应扣款项〔包括代发工资、代付和代缴款项等〕，从银行转账支付。2、甲方按批准的验工计价款，拘留当月业主批复计价金额的%作为工程质量保证金〔工程质量保证金限额亿%%=万元，假如变更超过业主规定的限额需要增加，乙方也相应增加〕%的管理费、税金、乙方发生的各种罚款、借款、租用甲方的机械费等费及其他应扣款项后支付。3、预付款待业主支付后，按乙方承当工程比例支付乙方，乙方确保专款专用，不得将资金外挪或用到其他工程。预付款支付分两次支付，支付比例及程序按照《雅砻江两河口水电站交通工程3#公路ⅱ标段施工》招标文件专用条款第60.5条规定支付。4、计价支付以业主计价支付周期为准，但推延7个工作日，计价支付相关条款按业主对甲方要求进展。5、甲方向乙方每次拨付工程款之前，乙方必须将上次拨付工程款开支原始根据和本次申请拨付资金开支方案，经甲方现场指导监视和财务监视人员审核、签署意见后，根据《劳务施工合同》条款，方可拨付工程进度款。否那么，不予拨款。6、乙方应固定财务人员，建立健全财务开支明细表台帐。将经济活动相关资料和资金流向报甲方备案，并接授甲方核查。7、支付方式：在甲方收到业主支付的工程进度款后10个工作日内，通过银行转帐一次或屡次支付。如遇本工程业主资金不到位或业主计量款拨付延误，甲方支付工程款的日期相应顺延，乙方应积极采取措施不得影响工程进度，延期支付的资金不计利息和违约金。第十二条履约保证金1、乙方履约保证金为叁拾万元，在签定合同前一次足额交纳。2、假设合同执行期间，因乙方原因未能履行合同条款，那么履约保证金予以扣除。3、合同执行期间，因业主或甲方原因未能履行合同条款，那么按约定返还乙方履约保证金。第十三条履约、质量保证金返还1、履约保证金在乙方按照合同要务施行和完成了全部合同工程内容并全部验收合格且乙方将民工工资、材料款等全部付清的条件下，业主向甲方返还该款项后一个月内甲方无息退还履约保证金。假设工程有平安、质量问题〔或隐患〕或乙方拖欠民工工资、材料款等，在乙方未及时处理或处理不力时，甲方有权动用该保证金进展善后处理。〔由于甲方原因造成业主扣甲方履约保证金不能或缺乏额返还，不影响甲方对乙方的履约保证金返还〕2、质量保证金返还工程质量保证金待保修期满业主返还甲方后，甲方扣除乙方管段工程维修费后一个月内返还乙方。第十四条甲方权利及义务1、全面履行总承包合同的义务，组织施行施工管理，对工程的工期、质量负总责。2、负责该工程工程的控制测量、试验工作〔乙方试验人员全面配合〕，及时提供施工设计图纸及有关技术资料；开展设计图纸会审、施工前的交底和培训，协助乙方解决技术难题；搜集整理技术档案资料和交工验收。3、负责编制施工组织设计，制定各项管理目的，下达年、季、月、旬〔周〕施工方案，审核材料、设备方案，施行对工程质量、工期、平安消费、文明施工的控制、监视、检查和验收。4、对乙方的工程进度、平安质量、现场管理、环水保等进展监控，对不按要____作的，有权责令乙方停工整改，其发生的费用由乙方全部承当。5、负责验工计价。6、负责与业主、监理、设计有关部门联络，协调施工现场关系；对现场管理、平安质量、环水保、施工进度及内业资料进展检查评比并给予表彰和奖罚。7、如因乙方原因造成的罚款均由乙方全部承当；假设因乙方原因被业主或监理通报，每通报一次罚款10000～20000元。8、在拨付劳务报酬前，甲方有权对乙方外欠材料款、租用设备费用及雇佣工工资进展代扣、代发和监视兑现。第十五条乙方权利及义务1、对本合同劳务分包范围的工程进度、平安质量、环水保、文明施工及现场管理向甲方负责。在合同签订后7天内按甲方要求及乙方承诺组织具有相应资格证书的纯熟工人、管理人员及技术人员，自有机械设备、周转料进入施工现场，并满足施工需要。负责编制详细施工方案，报甲方批准后施行。乙方承诺上场的人员、机械设备见附件《乙方上场主要人员清单》、《乙方上场主要机械设备清单》。2、协助完成甲方制定的工程创优目的及措施，确保工程一次创优，杜绝质量事故。3、自觉承受甲方及有关部门的管理、监视和检查，与现场其他单位协调配合，承受甲方统一调度。乙方上场的施工人员要有从业资格证书，特种作业人员要有有效的特种作业证书，做到持证上岗。4、配合甲方现场控制测量及试验工作，熟悉图纸，严格按照设计文件、施工标准、施工组织设计、技术交底精心组织施工，确保工程质量、工期和施工平安；甲乙双方共同完成施工日志、施工记录、自检技术资料，开工资料以及开工交验工作，申报隐蔽工程检查以及提供相关技术资料及开工资料的完成，上报施工方案、报表，遵守甲方工程质量、进度、验工计价等管理方法，配合甲方办理交工验收。5、乙方的农民合同工工资必须由甲方代发。乙方按甲方要求每月如实上报欠当地的材料款、设备租赁款、雇佣工工资、税费，上报的资料必须由乙方施工负责人签字加盖公章，由甲方核实后代付或代缴。代发、代付和代缴费用在乙方当期中间结算款中扣除，其它乙方未报甲方知情的与当地发生的债务或其他经济来往，由乙方自行归还，甲方不承当与此相关的任何责任及费用。6、乙方应按时缴纳其它有关的行政规定费用。7、乙方应按时向甲方上报年、季、月施工方案，并有保证措施，乙方必须无条件地承受甲方的施工方案安排，并保质、按期完成。及时、准确、真实地向甲方上报各种资料、报表、数据等。8、在施工中乙方必须加强环境保护，防止水土流失，否那么由此引起的一切后果均由乙方负责，费用已经包含在协议单价中，甲方不另行支付，假设乙方未及时处理，甲方有权委托其别人员进展善后处理，费用从乙方的计价款或质量保证金中扣除。9、乙方严格按照技术标准要求控制好隧道超挖，设计容许超挖工程量及相应回填工程量均已经包含在相关单价中，不单独计量，不管乙方出于任何原因此造成的超过设计允许范围的超挖，和由于超欠挖所引起的增加的工程量，均不予以计量，由乙方自行承当。10、业主、地方政府组织的各种检查评比及施工过程中的正常检查，假设因乙方原因造成业主对甲方罚款，那么该罚款由乙方承当，并在当月计量支付款中扣除。11、乙方必须确保洞内“三管两线”布设有序，且应做到不漏水，不漏电，通风防尘和照明符合标准要求。否那么，甲方有权责令乙方增加相应设备并对乙方进展每次壹万元的处分，且甲方可以委托其他单位进展施工，由此带来的一切损失和费用均由乙方自负。12、分项工程交工验收后，乙方应负责对该工程的看管，出现任何问题均由乙方自费修复，直到该合同全部交工验收为止。13、民爆物品的管理必须遵守国家各级民爆物品管理方法和业主的平安管理规定，甲方统一采购，乙方无条件服从。14、不得将本合同范围内工程向第三方进展分包或转包。第十六条自然灾害由于人力不可抗拒的自然灾害所造成的损失，参照建立单位或保险公司补偿标准。由乙方提出申请，经甲方核实后报建立单位或保险公司批复后给予补偿。第十七条违约责任1、乙方承包施工的工程工程制止分包或转包，如经发现甲方将回绝对乙方进展计量支付，甲方有权终止合同，乙方必须无条件服从，由此而造成一切损失由乙方承当，乙方无条件退场。2、在业主组织平安、质量、进度检查中，由于乙方原因造成甲方连续两个月被业主评价为较差，那么对乙方处分伍万元，对乙方施工队负责人和技术负责人分别处分壹仟元，；假设由于乙方原因造成甲方连续三个月被业主评价为较差，甲方有权终止合同，没收乙方履约保证金，并要求乙方在7天内退场，由此引起的一切责任及损失均由乙方承当。3、乙方必须按本合同规定的质量、工期要求完本钱合同工程的施工，否那么乙方应全部承当业主对甲方的处分和甲方对乙方的处分。4、乙方应按照甲方批准的施行性施工组织设计上足人员和机械设备，假设乙方设备、人员在合同签订后5天内未能及时到场或不能全部到场，那么甲方有权另行确定施工单位或对乙方处以伍仟元·人和伍仟元·台机械设备的处分，由此引起的一切损失由乙方承当。第十八条合同纠纷在履行合同中假设出现纠纷时，双方应公平、合理的进展协商解决，假设不能协商解决时，须在甲方上级企业工商注册所在地-陕西省西安铁路运输法院或西安市中级人民法院起诉。第十九条补充协议本合同未尽事宜，经双方协商可签订补充协议。补充协议与本合同具有同等的法律效力。第二十条合同的终止与生效本合同书经双方签字盖章，乙方上场的人员、施工设备、机具满足合同及甲方要求、在正式施工一个月且经甲方综合评价合格后生效。如甲方的综合评价认为乙方不具备履行合同的才能，本合同无效，乙方立即退出施工现场，甲方按乙方完成合格的工程量和本合同单价支付乙方费用，除此外不再支付任何费用。甲方根据开工结算将相关费用支付完毕，缺陷责任期完毕，本合同自行失效。第二十一条其他1、合同签订地点.2、本合同壹式伍份，甲方执叁份，乙方执贰份。甲方：〔盖合同专用章〕乙方：〔盖章〕甲方法定代表人乙方法定代表人或或受权的代理人〔签字〕受权的代理人〔签字〕开户银行：开户银行：账号：账号：签约地点：签订日期：年月日相关阅读建立工程施工劳务分包合同劳务分包合同发包方：〔简称甲方〕承包方：〔简称乙方〕鉴于甲方承揽修建工程标段，并承受了乙方对本工程的劳务投标，乙方在确保合同工期、工程质量、平安消费及环保的前提下，甲方将所属工程委托乙方进展劳务施工。为明确双方的权利和义务，按照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，结合本工程详细情况，双方就劳务分包事项协商达成一致，订立本合同。第一条劳务分包人资质情况及人员1、企业法人营业执照、组织机构代码证、税务登记证、法定代表人证件〔身份证〕、法人委托书、被委托人证件〔假如受权〕。(注：以上证件复印件需法定代表人或受权代理人签字并加盖红章，作为合同附件，附在合同内。)2、人员施工负责人：职务：队长职称：工程师技术负责人：职务：总工职称：工程师第二条劳务分包工程工程及劳务报酬1、分包工程工程工程名称：工程地点：分包范围：2、劳务报酬〔1〕按不同分项工程的综合劳务计件单价和确认的工程量计算。《劳务分包工程清单》见附表。表中的工程量不作为结算工程数量。〔2〕甲方按业主与甲方签订的合同综合单价〔或业主批复的新增单价〕收取的综合管理费，最终结算根据为业主批复的乙方承当的工程费用结算书金额。〔3〕本工程的劳务报酬单价为固定单价，不得调价，除非业主调整。〔4〕劳务报酬单价中已包含乙方为完本钱合同相应劳务分包清单工程所有工作内容需要的劳务、材料、机具、机械设备、水电费、安装、质检〔自检〕、管理、环境保护、劳动保护、调遣〔进出场〕、临时工程〔建立、撤除与恢复〕、缺陷修复、税金〔营业税含城建税及教育费附加费、其他地方税务部门征收的其它税费如个人所得税、印花税、资税、建筑税等由均乙方负责缴纳〕、利润等费用，以及合同明示或暗示的有关责任、义务和一般风险。〔5〕本工程的临时工程建立、施工便道、便桥、拌合系统、平安文明施工等一切为之相关的费用均已含到第100章总那么费用或单价中，不再另行计量。如有索赔按索赔条款处理。〔6〕工程量清单第100章总那么费用除-1保险费、102-1开工文件、104-2项其他不进展分割，其他工程乙方占%。〔7〕本工程发生的所有前期费用〔包括公关费、差旅费等〕均由乙方承当。〔8〕修建库发生的费用〔即含库房临建工程、看守人员工资、避雷设备、所有相关附属设施及按业主和地方政府相关管理规定必须装备的设施费用〕，乙方承当费用元〔元〕整。〔9〕乙方所承建工程的税金及地方规费〔业主或地方政府收缴的〕由乙方承当，由甲方代扣代缴，其他税费由乙方承当并自行缴纳。第三条对乙方更换施工负责人或技术负责人的要求1、乙方更换施工负责人或技术负责人时，要获得甲方同意。2、甲方认为乙方委派的施工负责人或技术负责人的工作才能和业务程度难以履行合同条款,要求撤换时，乙方接到通知后，应在7天内撤换，重新委派继任者。3、因更换施工负责人或技术负责人造成的损失乙方自行承当。第四条分包工程期限1、总工期以业主和公司的工期为准。2、节点工期以监理、业主确定的节点工期为准。第五条工程质量1、工程质量必须全部到达业主以及国家和交通部现行的工程质量检验评定标准，分项、分部工程一次性验收〔检验〕合格率100%，单位工程合格率100%。2、乙方按照《四川省雅砻江两河口水电站交通工程工程工程施工》招标文件的所有规定、甲方技术交底及公路现行技术标准精心组织施工，工程质量必须到达施工设计文件和相关的国家、省部现行的《标准》、《验标》要求，并令甲方、监理工程师和业主满意。3、乙方应无条件地承受业主、监理工程师和甲方现场技术人员、质检员的质量管理，同时也应无条件地承受甲方施工技术部及有关部门的质量监视、指导。对于施工中达不到业主、监理要求而出现的问题，甲方有权作出不给乙方计量或返工、停工、罚款、辞退等处理决定，乙方必须无条件承受，由此所造成的一切经济损失和后果均由乙方全部承当。4、乙方工程负责人必须常驻本工程工地，对自己所施工的工程精心组织施工、管理。乙方工程负责人及技术负责人不能常驻工地〔每月不少于25天〕，甲方有权对乙方处以罚款伍仟元·人·次或驱出现场，乙方必须无条件承受，其费用以及造成的一切后果由乙方全部承当。乙方应在协议签订后两天内向甲方报一份上场主要人员，原那么不允许随意更换。未经甲方同意，每更换一人，对乙方罚款伍仟元，假设甲方发现乙方现场人员不能胜任工作，乙方应在7日内予以更换。否那么对乙方处以伍仟元·天·人的罚款。5、乙方在每道工序施工完毕后，应及时上报甲方质检人员和监理工程师检查验收，并配合甲方及时上报签认各项相关资料，待监理工程师签证确认后，方能进展下道工序施工，否那么，甲方将不予计量，由此所产生的费用及其它一切损失由乙方负责承当。第六条平安施工、环境保护和文物保护1、乙方应遵守建立工程施工平安消费有关管理规定，严格按业主监理要求建立平安、文明标准化工地，各种平安文明标牌由乙方按照要求制作和布设，随时承受各级平安人员的监视检查，按规定采取措施做好现场的平安防护工作，消除事故隐患。2、乙方对现场的作业人员进展平安教育，明确其平安责任，甲、乙双方任何人不得强迫施工人员违章作业、违背平安管理规定进展施工。3、乙方在动力设备、输电线路、易燃易爆、高边坡施工时，施工开场前向甲方上报平安施工方案及平安防护措施，经甲方审批后施行。防护措施费用按合同约定在劳务报酬单价内包干使用。4、遵守甲方的职业安康平安管理文件要求，采取有效的职业病防治措施，做好职业病的控制和预防。在施行作业、有毒有害性、有粉尘环境中施工时，提出相应的平安防护措施，报甲方审批后组织施行。乙方要对施工人员进展职业安康平安教育，提供与职业病危害防护相适应的设备、工具、用具等，施工消费过程中确保正常的使用或运转。费用按合同约定在劳务报酬单价内包干使用。5、按规定为施工现场人员装备平安保护用品，指导现场人员正确使用，确保施工人员的人身平安，费用由乙方承当。6、乙方在施工中发现地下障碍物或溶洞等不良地质现象时，应于8小时内以书面形式通知甲方，并保护好现场，甲方及时提出处理方案，乙方应积极给予配合，并进展保护或组织施工处理，所发生的费用待业主审核批复并支付甲方后,甲方再支付乙方由此增加的相关费用。7、乙方必须认真贯彻国家有关法规、法令、政策和平安施工的规章制度，严格按操作规程办事，做到平安消费，文明施工，在开工之日起10日内，将保证平安施工的措施和应急预案报送甲方。8、甲方有权检查乙方平安消费情况，对于存在的事故隐患，责令乙方整改，否那么，甲方有权按照有关规定责令乙方停工并给予一定经济处分，直至平安隐患消除为止。9、乙方应制订出严密的平安防范措施，杜绝各种人身伤亡，机械设备事故的发生。在施工过程中发生的所有人身伤亡、机械设备损坏、损毁等事故，其损失和费用均由乙方负责并承当所有法律和经济责任。10、乙方必须与工程部签订治安城乡环境综合治理责任书，并在进入现场10日内将人员花名册，身份证复印件报工程部配合甲方办理暂住证。假设违背社会治安或触犯刑法，其责任由乙方全部承当，给甲方造成声誉、经济损失的，甲方有权给予经济处分。11、甲方负责办理所有施工人员人身意外保险，超过合同部分乙方按工程所承当的比例34%进展分摊。12、乙方在第三期计量时扣除计价款元作为平安风险抵押金，待本合同工程完工后，无任何平安事故，两个月内无息退还。否那么，甲方将根据对乙方的平安指标考核结果详细情况予以拘留。13、乙方应遵守政府有关部门和业主、监理对施工场地交通、施工噪音、环境保护与水土保持和平安文明消费等的管理规定，执行甲方制定的环境保护措施、管理方案和环保要求，加强从业人员的环保教育，杜绝人为破坏和污染环境及生态系统，严格控制污染，按规定排放污染物，防止和减少因施工方法不当引起的对环境污染和破坏。14、乙方在施工中发现古墓、文物或有考古研究价值的物品时，应立即保护好现场，并在4小时内通知甲方，双方按文物管理部门要求采取妥善措施保护，假设未按规定采取措施造成的损失由乙方承当。15、假设乙方未履行上述条款，发生与此有关的人身伤亡、机械设备受损等平安事故，以及事故引起的经济损失补偿、罚款、索赔、诉讼等责任和费用，均由乙方依法承当。上述行为假设给甲方带来不良的影响，即视为乙方违约，甲方有权终止合同。第七条工期延误1、由于甲方或业主物资供给或业主设计变更、施工图纸供给、征地拆迁等原因造成的工期延误，只顺延工期，不增加费用。2、由于业主方原因造成的材料供给不上，甲方不赔偿任何费用。如因甲方原因造成乙方全面连续窝工、停工超过5天时，从第6天起，按照甲乙双方确认的人员，给予乙方每人每天20元的生活补贴，其他费用不予考虑。如因不可抗力造成的窝工、停工和其他损失，甲方不予补贴费用。3、由于乙方施工组织不力、管理不善等造成的停工、窝工、工期延长者，甲方不顺延工期，造成的损失由乙方负责；甲方有权终止协议。第八条材料供给及机械设备使用1、材料供给〔1〕甲方供给的材料包括钢筋、型钢、钢板、水泥、火工品、防水板，甲方供给至乙方工地或距乙方工地最近的施工便道、料场，卸车费、倒运费由乙方自行负责。甲供材料数量限额为设计量加上定额损耗，超限额数量部分按照采购单价加收15%的业务提成费。材料款以双方确认的单据为准〔向乙方出示并提供发票复印件一份〕，经双方人员确认，在当月计价款中扣除〔材料单价以甲方实际购置的单价为准〕。乙方根据工程进度必须在每月二十五日前以书面形式上报合理的材料方案，否那么由此造成的材料供给不及时或工期拖延，其责任由乙方全部承当。《甲方提供材料清单》见附表。〔2〕除上述明确甲方提供的材料外，其余材料由乙方自行采购。乙方自行采购的材料必须保证材料质量到达本工程及甲方规定的标准，同时向甲方报送每次采购各种材料的出厂质检合格证，并征得甲方现场工程师、监理工程师、业主同意，试验合格前方可使用，否那么，由此造成的一切损失由乙方负责。〔3〕施工中乙方采购材料的保管、使用、回收等全部由乙方负责。〔4〕本合同工程所使用的材料因市场价格上涨所带来的一切风险及损失由乙方自行承当。假如业主对本工程材料进展调整，材料调差待业主批复后按照《雅砻江两河口水电站交通工程3#公路ⅱ标段施工》招标文件合同专用条款第70.1条进展调整。2、施工机具、机械设备供给〔1〕乙方按照投标承诺及合同约定装备设备及小型机具,应及时组织上场，安排操作人员和进展管理。《乙方上场主要施工机具、机械设备清单》见附件。〔2〕乙方提供的机械设备、施工机具性能应满足施工需要。〔3〕本工程所需机具、设备由乙方自行解决。第九条变更设计1、甲方有权对乙方承当的工程提出变更设计,乙方必须按照变更设计组织施工。2、乙方提出工程变更时，由乙方提交变更设计相关根底资料，报甲方施工技术部门审核后编制变更设计单，上报监理、业主，待业主批准前方可施行。3、对于人力不可抗拒的自然灾害(如战争、瘟疫、地震)所造成的损失，由乙方提出申请，甲方汇总上报，待业主批复(损失金额)后，按标段批复总额%进展补偿。4、索赔费用以上报总金额和业主批复金额的下浮比例，按各自上报金额统一下浮。第十条计量与结算1、对业主计量：乙方按甲方要求的时间及格式将已到达计量要求的工程及施工技术资料原件报甲方施工技术部门审查，经审查无误后乙方全面配合甲方报监理对相关工程进展验收签证并进入当月计量程序。2、甲方对乙方的计量：甲方对乙方的结算单价为乙方分包范围内的工程量清单综合单价或业主批复的新增单价，结算工程量以乙方分包工程范围内甲方对业主结算工程量为准，完本钱工程所需的全部费用及与之相关的风险费用全部包括在清单单价中，除非业主对该单价调整，任何情况下均不调整。3、乙方必须在每月18日前将已完工程工程的工程量清单报甲方现场技术、质量人员审查。4、甲方施工技术部门收到现场技术、质量人员签认的已完分项工程工程数量报表后，由施工技术部、物资设备部、平安环保部、质量管理部、方案部负责现场核实，确认已完分项工程数量无误且到达质量标准及验收标准，资料提交齐全时给予计量，发现工程质量不合格不予计量，并责令乙方返工处理，期间发生的一切费用均由乙方承当。待工程全部达质量标准后，重新申报验工计量。5、计量数量为乙方实际完成、到达本协议要求质量标准、并经现场监理工程师、甲方现场技术负责人员签字认可的不超过图纸设计量的数量。甲方与业主计量支付完成并被批准前方对乙方进展计量，计量数量为乙方承包范围内的甲方与业主所计量数量。乙方应及时提供相关检验资料，如检验资料提供不及时而导致甲方不能按时从业主方计量，由此引起的一切损失均由乙方负责。6、结算工程量以乙方实际完成并经业主及甲方开工验收合格批准的不超过设计图纸数量为准。7、每月计量报表业主批复后，甲乙双方共同清理当月计量工程量，并将乙方范围内的复印给乙方一份。8、结算前，乙方须将所保管使用的属甲方提供主材的剩余部分、周转材料、机具等移交给甲方，材料的节超由甲方核算，周转材料缺乏部分和机具损毁部分由甲方物资部门按合同要求核定赔偿费用后交由方案部门结算。第十一条劳务报酬价款支付1、劳务报酬的支付：甲方财务部门根据批准的支付凭证，扣除其它应扣款项〔包括代发工资、代付和代缴款项等〕，从银行转账支付。2、甲方按批准的验工计价款，拘留当月业主批复计价金额的％作为工程质量保证金〔工程质量保证金限额亿×%×%=万元，假如变更超过业主规定的限额需要增加，乙方也相应增加〕、%的管理费、税金、乙方发生的各种罚款、借款、租用甲方的机械费等费及其他应扣款项后支付。3、预付款待业主支付后，按乙方承当工程比例支付乙方，乙方确保专款专用，不得将资金外挪或用到其他工程。预付款支付分两次支付，支付比例及程序按照《雅砻江两河口水电站交通工程3#公路ⅱ标段施工》招标文件专用条款第60.5条规定支付。4、计价支付以业主计价支付周期为准，但推延7个工作日，计价支付相关条款按业主对甲方要求进展。5、甲方向乙方每次拨付工程款之前，乙方必须将上次拨付工程款开支原始根据和本次申请拨付资金开支方案，经甲方现场指导监视和财务监视人员审核、签署意见后，根据《劳务施工合同》条款，方可拨付工程进度款。否那么，不予拨款。6、乙方应固定财务人员，建立健全财务开支明细表台帐。将经济活动相关资料和资金流向报甲方备案，并接授甲方核查。7、支付方式：在甲方收到业主支付的工程进度款后10个工作日内，通过银行转帐一次或屡次支付。如遇本工程业主资金不到位或业主计量款拨付延误，甲方支付工程款的日期相应顺延，乙方应积极采取措施不得影响工程进度，延期支付的资金不计利息和违约金。第十二条履约保证金1、乙方履约保证金为叁拾万元，在签定合同前一次足额交纳。2、假设合同执行期间，因乙方原因未能履行合同条款，那么履约保证金予以扣除。3、合同执行期间，因业主或甲方原因未能履行合同条款，那么按约定返还乙方履约保证金。第十三条履约、质量保证金返还1、履约保证金在乙方按照合同要务施行和完成了全部合同工程内容并全部验收合格且乙方将民工工资、材料款等全部付清的条件下，业主向甲方返还该款项后一个月内甲方无息退还履约保证金。假设工程有平安、质量问题〔或隐患〕或乙方拖欠民工工资、材料款等，在乙方未及时处理或处理不力时，甲方有权动用该保证金进展善后处理。〔由于甲方原因造成业主扣甲方履约保证金不能或缺乏额返还，不影响甲方对乙方的履约保证金返还〕。2、质量保证金返还工程质量保证金待保修期满业主返还甲方后，甲方扣除乙方管段工程维修费后一个月内返还乙方。第十四条甲方权利及义务1、全面履行总承包合同的义务，组织施行施工管理，对工程的工期、质量负总责。2、负责该工程工程的控制测量、试验工作〔乙方试验人员全面配合〕，及时提供施工设计图纸及有关技术资料；开展设计图纸会审、施工前的交底和培训，协助乙方解决技术难题；搜集整理技术档案资料和交工验收。3、负责编制施工组织设计，制定各项管理目的，下达年、季、月、旬〔周〕施工方案，审核材料、设备方案，施行对工程质量、工期、平安消费、文明施工的控制、监视、检查和验收。4、对乙方的工程进度、平安质量、现场管理、环水保等进展监控，对不按要____作的，有权责令乙方停工整改，其发生的费用由乙方全部承当。5、负责验工计价。6、负责与业主、监理、设计有关部门联络，协调施工现场关系；对现场管理、平安质量、环水保、施工进度及内业资料进展检查评比并给予表彰和奖罚。7、如因乙方原因造成的罚款均由乙方全部承当；假设因乙方原因被业主或监理通报，每通报一次罚款10000～20000元。8、在拨付劳务报酬前，甲方有权对乙方外欠材料款、租用设备费用及雇佣工工资进展代扣、代发和监视兑现。第十五条乙方权利及义务1、对本合同劳务分包范围的工程进度、平安质量、环水保、文明施工及现场管理向甲方负责。在合同签订后7天内按甲方要求及乙方承诺组织具有相应资格证书的纯熟工人、管理人员及技术人员，自有机械设备、周转料进入施工现场，并满足施工需要。负责编制详细施工方案，报甲方批准后施行。乙方承诺上场的人员、机械设备见附件《乙方上场主要人员清单》、《乙方上场主要机械设备清单》。2、协助完成甲方制定的工程创优目的及措施，确保工程一次创优，杜绝质量事故。3、自觉承受甲方及有关部门的管理、监视和检查，与现场其他单位协调配合，承受甲方统一调度。乙方上场的施工人员要有从业资格证书，特种作业人员要有有效的特种作业证书，做到持证上岗。4、配合甲方现场控制测量及试验工作，熟悉图纸，严格按照设计文件、施工标准、施工组织设计、技术交底精心组织施工，确保工程质量、工期和施工平安；甲乙双方共同完成施工日志、施工记录、自检技术资料，开工资料以及开工交验工作，申报隐蔽工程检查以及提供相关技术资料及开工资料的完成,上报施工方案、报表，遵守甲方工程质量、进度、验工计价等管理方法，配合甲方办理交工验收。5、乙方的农民合同工工资必须由甲方代发。乙方按甲方要求每月如实上报欠当地的材料款、设备租赁款、雇佣工工资、税费，上报的资料必须由乙方施工负责人签字加盖公章，由甲方核实后代付或代缴。代发、代付和代缴费用在乙方当期中间结算款中扣除，其它乙方未报甲方知情的与当地发生的债务或其他经济来往，由乙方自行归还，甲方不承当与此相关的任何责任及费用。6、乙方应按时缴纳其它有关的行政规定费用。7、乙方应按时向甲方上报年、季、月施工方案，并有保证措施，乙方必须无条件地承受甲方的施工方案安排，并保质、按期完成。及时、准确、真实地向甲方上报各种资料、报表、数据等。8、在施工中乙方必须加强环境保护，防止水土流失，否那么由此引起的一切后果均由乙方负责，费用已经包含在协议单价中，甲方不另行支付，假设乙方未及时处理，甲方有权委托其别人员进展善后处理，费用从乙方的计价款或质量保证金中扣除。9、乙方严格按照技术标准要求控制好隧道超挖，设计容许超挖工程量及相应回填工程量均已经包含在相关单价中，不单独计量，不管乙方出于任何原因此造成的超过设计允许范围的超挖，和由于超欠挖所引起的增加的工程量，均不予以计量，由乙方自行承当。10、业主、地方政府组织的各种检查评比及施工过程中的正常检查，假设因乙方原因造成业主对甲方罚款，那么该罚款由乙方承当，并在当月计量支付款中扣除。11、乙方必须确保洞内“三管两线”布设有序，且应做到不漏水，不漏电，通风防尘和照明符合标准要求。否那么，甲方有权责令乙方增加相应设备并对乙方进展每次壹万元的处分，且甲方可以委托其他单位进展施工，由此带来的一切损失和费用均由乙方自负。12、分项工程交工验收后，乙方应负责对该工程的看管，出现任何问题均由乙方自费修复，直到该合同全部交工验收为止。13、民爆物品的管理必须遵守国家各级民爆物品管理方法和业主的平安管理规定，甲方统一采购，乙方无条件服从。14、不得将本合同范围内工程向第三方进展分包或转包。第十六条自然灾害由于人力不可抗拒的自然灾害所造成的损失，参照建立单位或保险公司补偿标准。由乙方提出申请，经甲方核实后报建立单位或保险公司批复后给予补偿。第十七条违约责任1、乙方承包施工的工程工程制止分包或转包，如经发现甲方将回绝对乙方进展计量支付，甲方有权终止合同，乙方必须无条件服从，由此而造成一切损失由乙方承当，乙方无条件退场。2、在业主组织平安、质量、进度检查中，由于乙方原因造成甲方连续两个月被业主评价为较差，那么对乙方处分伍万元，对乙方施工队负责人和技术负责人分别处分壹仟元，；假设由于乙方原因造成甲方连续三个月被业主评价为较差，甲方有权终止合同，没收乙方履约保证金，并要求乙方在7天内退场，由此引起的一切责任及损失均由乙方承当。3、乙方必须按本合同规定的质量、工期要求完本钱合同工程的施工，否那么乙方应全部承当业主对甲方的处分和甲方对乙方的处分。4、乙方应按照甲方批准的施行性施工组织设计上足人员和机械设备，假设乙方设备、人员在合同签订后5天内未能及时到场或不能全部到场，那么甲方有权另行确定施工单位或对乙方处以伍仟元·人和伍仟元·台机械设备的处分，由此引起的一切损失由乙方承当。第十八条合同纠纷在履行合同中假设出现纠纷时，双方应公平、合理的进展协商解决，假设不能协商解决时，须在甲方上级企业工商注册所在地－陕西省西安铁路运输法院或西安市中级人民法院起诉。第十九条补充协议本合同未尽事宜,经双方协商可签订补充协议。补充协议与本合同具有同等的法律效力。第二十条合同的终止与生效本合同书经双方签字盖章，乙方上场的人员、施工设备、机具满足合同及甲方要求、在正式施工一个月且经甲方综合评价合格后生效。如甲方的综合评价认为乙方不具备履行合同的才能，本合同无效，乙方立即退出施工现场，甲方按乙方完成合格的工程量和本合同单价支付乙方费用，除此外不再支付任何费用。甲方根据开工结算将相关费用支付完毕，缺陷责任期完毕，本合同自行失效。第二十一条其他1、合同签订地点。2、本合同壹式伍份，甲方执叁份，乙方执贰份。附件：1、工程量清单2、甲方提供材料清单3、乙方上场施工机具、机械设备清单4、乙方上场人员清单〔身份证复印件〕5、承诺书6、受权书甲方：〔盖合同专用章〕乙方：〔盖章〕甲方法定代表人乙方法定代表人或或受权的代理人〔签字〕：受权的代理人〔签字〕：开户银行：开户银行：账号：账号：签约地点：签订日期：年月日附件劳务分包工程清单细目号工程名称单位单价数量金额〔元〕备注100章总那么102-2-a总额.-b总额-c总额102-3-a总额-b总额-c总额-d总额-e总额-f总额-g总额-h总额-i总额-j总额-k总额-l总额103-1总额103-2总额103-3总额103-4总额103-5总额104-1-a总额合计劳务分包工程清单细目号工程名称单位单价数量金额〔元〕备注第500章隧道502-1-am3-bm3502-2-am502-3-am2-b根-c根-d根-ekg-fm2-gm3新根暂定新根暂定新根暂定502-4-am3503-1-am3503-2-a根-b根c根-d根劳务分包工程清单细目号工程名称单位单价数量金额〔元〕备注503-3锚喷支护-a砂浆锚杆〔φ22，l=2.5m〕根-b砂浆锚杆〔φ22，l=3.0m〕根-c砂浆锚杆〔φ22，l=3.5m〕根-d砂浆锚杆〔φ22，l=4.0m〕根-e砂浆锚杆〔φ22，l=4.5m〕根-f砂浆锚杆〔φ25，l=4.5m〕根-g砂浆锚杆〔φ25，l=6.0m〕根-h砂浆锚杆〔φ28，l=8.0m〕根-i砂浆锚杆〔φ25，l=6.0m〕〔低预应力，90kn〕根-j砂浆锚杆〔φ25，l=8.0m〕〔低预应力对穿，90kn〕根-k系统锚杆垫板〔含螺母〕套-l钢筋网〔hpb235〕kg-mc20喷砼m3-nc30喷砼m3503-4型钢钢架-ahw150×150〔含连接钢板〕kg-bhw175×175〔含连接钢板〕kg-ci18〔含连接钢板〕kg-d纵向连接钢筋〔hrb335〕kg504-1洞身衬砌-a拱墙模砼衬砌〔c20〕m3-b拱墙模砼衬砌〔c25〕m3-c拱墙模砼衬砌〔c30〕m3-d仰拱模砼衬砌〔c20〕m3-e仰拱模砼衬砌〔c25〕m3-f拱墙钢筋hpb235kg-g拱墙钢筋hrb335kg劳务分包工程清单细目号工程名称单位单价数量金额〔元〕备注504-2仰拱填充c15片石砼m3504-3洞内路基、路面-am2-bm2505-1-am2-bm-cm-dm-em-fm-gm-hm-im-jm-kφ100hdpe单壁波纹管盲沟m-lφ100pvc排水管m506-1防火涂料〔厚21mm〕m2506-2贴瓷砖m2508-1监控量测-a必测工程〔工程名称〕总额-b选测工程〔工程名称〕总额509-1地质预报〔探测手段〕总额合计劳务分包工程清单细目号工程名称单位单价数量金额〔元〕备注施工支洞502-1洞口、明洞开挖-a土方m3-b石方m3502-2-am502-3-am2-b根-c根-d根-ekg503-1-am3503-2-a根-d根503-4-akg-ckg-dkg新kg暂定503-3-a根-b根-c根-d〔新〕根暂定-k套-lkg-mm3劳务分包工程清单细目号工程名称单位单价数量金额〔元〕备注504-1洞身衬砌-a拱墙模砼衬砌〔c20〕m3-d仰拱模砼衬砌〔c20〕m3-f拱墙钢筋hpb235kg-g拱墙钢筋hrb335kg504-2仰拱填充c15片石砼m3504-3洞内路基、路面-a砼路面〔fr=5.0mpa，厚320㎜〕m2-b路面基层c20砼〔均厚197㎜〕m2505-1防水与排水-aeva复合防水板〔厚1.2mm〕m2-b651型橡胶止水带〔含bw止水胶泥条〕m-c遇水膨胀橡胶止水条m-d7.5m隧道ⅰ型排水沟〔含盖板等〕m-e7.5m隧道ⅱ型排水沟m-f7.5m隧道电缆沟〔含盖板等〕m-gφ50hdpe单壁波纹管盲沟m-hφ100hdpe单壁波纹管盲沟m-iφ100pvc排水管m508-1监控量测-a必测工程〔工程名称〕总额-b选测工程〔工程名称〕总额509-1地质预报〔探测手段〕总额合计500章隧道合计清单合计附件2甲方提供材料清单序号材料名称规格型号单位单价金额备注1钢筋t2型钢t3钢板t4水泥t5火工品t6防水板㎡附件3乙方上场主要施工机具、机械设备清单序号机械名称及规格规格型号单位数量状态进场时间延期到位罚款金额1挖掘机case240斗容1.25m3台1良好2023.12.152挖掘机日立240斗容1.25m3台1良好2023.5.23装载机柳工zl50c侧翻型3.5m3台1良好2023.12.153装载机柳工zl50c侧翻型3.5m3台1良好2023.8.154抽水泵电动、潜水泵、出水口直径φ100mm5kw台1良好2023.12.285抽水泵电动、潜水泵、出水口直径φ200mm7.5kw台4良好2023.12.286抽水泵电动、潜水泵、出水口直径φ50mm120m/3kw台4良好2023.12.287发电机5.5kw台1良好2023.12.288发电机50kw台2良好2023.12.289发电机75kw台1良好2023.12.2810发电机200kw台1良好2023.12.2811空压机电动4m3/min台1良好2023.12.3012空压机柴油机动27m3/min台1良好2023.2.1413空压机柴油机动22m3/min台1良好2023.2.1414插入式砼振动棒90型台5良好2023.12.30～2023.5.1815风动凿岩机气腿式yt-28台29良好2023.12.3016砼搅拌机强迫式350型台1良好2023.2.1028砼搅拌机强迫式500型台1良好2023.12.1017钢筋调直切断机φ3mm-φ12mm台1良好2023.2.1518钢筋切割机100mm台1良好2023.2.1519钢筋切断机gq40台1良好2023.2.1520直流电焊机zx7-400台1良好2023.2.1521交流电焊机bx1-400台3良好2023.2.522砼喷射机5m3/h台2良好2023.2.1523注浆机(含拌浆机)50l/min台1良好2023.2.15乙方上场主要施工机具、机械设备清单序号机械名称及规格规格型号单位数量状态进场时间延期到位罚款金额24碎石机锤式pc800x600台1良好2023.4.2024碎石机还击式60t台1良好2023.10.2025隧道通风机25×2kw台1良好2023.4.3026隧道通风机50×2kw台1良好2023.4.3027工程指挥车三凌川o54881、三凌闽a77020、丰田川alf973台3良好2023.12.15附件4乙方上场主要人员清单序号姓名性别出生年月职务或工种身份证号延期到位罚款额1263457附件5承诺书致：中铁二十局集团两河口工程经理部我很荣幸地成为局集团******3#公路ⅱ段施工支洞、3#公k4+603段隧道工程工程施工的中标单位。为确保实现工程施工管理总体目的,在按约定的工期内完成全部工作内容，并满足业主、监理、甲方的阶段目的进度要求、无平安事故发生、无质量事故发生，工程总体到达优良；经我建筑工程慎重研究，我们在遵守招标文件的根底上，再次对施行本工程郑重地做出以下承诺：1、自愿交纳履约保证金叁拾万元。2、不能满足合同进度、质量、平安、环水保等要求时无条件退场。3、严格按投标文件所报技术人员和管理人员进场，保证不擅自更换。即使因特殊原因需要更换人员须经甲方主管领导认可，否那么将承受甲方的处分，主要管理人员未到场，自愿承受处分。每天每人次的罚伍仟元。4、定期发放农民工工资〔甲方财务部门组织发放〕，建立参建民工的根本档案：籍贯、地址、文化程度、身份证号码、影像资料、培训及流动以及转岗情况。签订劳动合同，提供根本的居住条件，劳动保障条件和文化娱乐设施。5、我方有才能组织足够的机械设设备和人员，保证不低于甲方对人员、机械设备的要求。6、我方承受甲方按月计量，待业主给甲方拨款后再支付的原那么。7、我方考虑到甲方工程部可能出现短期的资金紧缺，我方保证将自行筹措一定的资金，保证施工消费正常进展和人员的正常生活。承诺人：年月日附件6受权书本受权书申明：公司经合法受权，特代表本公司〔以下称"承包人"〕任命为正式合法代理人，并受权该代理人在有关的施工、建立和维修方面，以承包人的名义并代表承包人签署投标文件，进展会谈、签署合同和处理与此有关的一切事务。受权单位：受权人：受权代理人：日期：年月日建立工程劳务分包合同的范本编号：______________发包人：_____________________________________承包人：_____________________________________分包工程名称：_______________________________施工地址：____________________________区(县)发包人(全称)：________________________________承包人(全称)：________________________________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规，遵循平等自愿、公正和老实信誉的原那么，双方就建立工程劳务合作事项协商一致，订立本合同。第一条工程概况及承包工作内容1.1工程名称：______________________________________________1.2工程概况：______________________________________________1.3分包工作内容：__________________________________________范围包括：__________________________________________________1.4工程监理单位(全称)：________________________________第二条作业人员承包人根据工程需要向发包人提供作业人员共_______名。第三条合同工期开工日期_____年____月_____日，完工日期_____年____月_____日，工期为______天。第四条合同价款4.1合同价款为：_________元(人民币)?大写：_________元?4.2合同价款确实定原那么(在确认的方式前划)：经过招投标确定或虽未经招投标程序，由承、发包双方协商一致，确认：4.2.1本合同价款为固定价格，在约定的风险范围内合同价款不再调整。4.2.2以年施工预算或年施工概算定额为根据：①定额工资单价为：瓦工_____元/工日;构造木工______元/工日;装修木工_____元/工日;钢筋工_____元/工日;砼工_____元/工日;油工_______元/工日;抹灰工_____元/工日;架子工_____元/工日;水暖工_____元/工日;电工______元/工日;壮工_____元/工日;_______;_______;_______;②按建筑面积确定承包价_____元/平方米;其中，地上构造：_____元/平方米;地下构造：_____元/平方米;初装修：_____元/平方米;水电：______元/平方米;________;_________;③分项工程承包：外墙面砖：_______元/平方米;屋面防水：_______元/平方米;水磨石地面：_______元/平方米;水泥砂浆：_______元/平方米;内墙普通抹灰：_______元/平方米;________;________;________.?4.2.3定额工以外发生的零星用工单价_______元/工日;(以实际发生，书面签证资料为准)-4.2.4因不可抗力、一周内非承包人原因停水、停电、停气或安排任务不及时等原因造成的停工、窝工累计超过八小时的按__________标准补偿。4.3对合同价款内容的明确：_______________________________________第五条合同价款的结算和支付5.1结算、决算资料：5.1.1发包人向承包人提供工程施工图或工程量清单，承包人根据上述书面资料按本合同条款编制的施工预算书。5.1.2承包人根据发包人下达的施工任务书或现场负责人的指令，安排作业人员完成作业内容，并获得有效的书面签证单据编制人工结算书。5.1.3有效的月度工作量结算资料及书面洽商变更、现场签认资料等。5.2合同价款的结算和决算：5.2.1发包人应于每月____日对承包人完成的工程量给予核实、确认并共同履行书面结算手续。5.2.2工程交工后28日内，承包人向发包人递交完好的决算资料，发包人在收到决算资料后28日内进展核实，给予确认并办理分包工程决算手续。5.3合同价款的支付：5.3.1合同价款分期支付：在_____年______月____日付款_______元，在______年_____月_____日付款_______元。5.3.2分期支付劳务费的，每期支付的劳务费数额不得少于己办理结算额的80%，余款在发包人对决算资料予以确认后28日内付清。5.3.3合同价款的支付必须以银行转帐的形式办理，付款时发包人不得以现金方式向承包人支付劳务费。5.3.4办理支付的手续为：承包人为外地____施工企业的，应向发包人出据北京市外地____施工企业专用发票作为收款凭证，发包人须将填写齐全的、票据收款人为承包人全称的支票或汇票交付给承包人指定的人员。第六条平安施工、重大伤亡及其他平安事故处理6.1平安施工：发包人、承包人必须贯彻、执行国家和政府、行业主管部门公布施行的有关平安消费的法律法规及各项规定，严格按平安标准组织施工。6.2重大伤亡及其他平安事故处理：6.2.1发生重大伤亡及其他平安事故，承发包双方应采取紧急措施防止事态扩大并全力组织抢救伤者，保护事故现场，如因抢救伤者必须挪动现场设备，须作出书面记录或拍照。6.2.2按照有关规定，发包人承包人应分清责任，由事故责任方承当相应的责任。发包人承包人对事故责任有争议时，应按政府有关部门的认定处理。6.3对本工程的平安消费标准，双方约定如下：_______________________.第七条工程质量、验收与保修7.1工程质量应到达设计图纸要求及约定标准和质量目的。如图纸、发包人指令和国家及____施工验收标准、标准之间有差异或不一致，承包人应在获得发包人书面认可后，以质量要求较高者为施工根据。7.2承包人必须按照国家规定的质量检验标准、施工验收标准和施工图组织施工。在施工中发现设计有误，须立即向发包人提出，获得文字变更洽商手续前方可继续施工。因发包人原因造成窝工的，由发包人予以经济补偿，因承包人原因造成窝工的，工期不顺延，发生的费用由承包人承当。7.3分包工程验收以国家颁发的施工验收标准、质量检验标准及施工图为根据，自分包工程施工完毕后28日内由发包人、承包人共同办理书面验收手续，逾期未办理验收，发包人又交后序施工的或投入使用的，视为符合合同要求，工程交工。7.4对本工程的质量标准，双方约定如下：_________________________.第八条工期延误8.1对于以下原因造成完工日期推延的，经发包人施工代表确认，工期相应顺延。a.因战争、动乱、自然灾害或非发包人承包人责任造成的爆炸、火灾等不可抗力;b.设计变更和工程量增加;c.发包人未能按合同约定日期支付劳务费，致使施工不能正常进展;d.承包人以书面形式提出申请，但仍未能从发包方获得施工必须的指示、工程材料、图纸等，致使施工不能正常进展;e.一周内非承包人原因停水、停电、停气或机具供给不及时造成停工、窝工累计超过8小时;f.发包人同意工期顺延的其他情况。8.2承包人应在上述情况发生后7日内，就延误内容和因此产生的经济支出向发包人施工代表提出书面报告，发包人应于7日内就延长完工日期和赔偿经济损失给予书面答复。承包人逾期未提出书面报告的，视为其放弃此项权利;发包人逾期未答复也不提出修改意见，视为其成认此事实。8.3非因上述原因造成未按合同工期(包括合同约定可顺延的工期)交工的，双方约定：第九条文明施工9.1发包人、承包人应严格执行北京市人民政府颁发的施工现场管理暂行规定，加强科学管理，坚持文明施工。9.2发包人应向承包人提供符合标准的施工条件，如发包人不能提供现场食宿条件或双方约定由承包人自行解决食宿的，由发包人按照标准予以补偿。9.3对本工程的文明施工标准，双方约定如下：__________________________.第十条材料机具供给10.1本工程由发包人提供的机械设备为：_____________________________承包人自备的工具为：______________________________________________双方确认防护用具由______________承当。10.2由承包人自备的工具须其自带入现场，由发包人提供的机械设备、防护用具由发包人采购并供给到施工现场(400米内)。10.3承包人应遵守和执行发包人材料机具领用规定，对领用的材料、机具要与发包人共同清点，履行书面领、还手续，对借用的发包人的机具，要严格按操作规程使用，加强维修保养。10.4对本工程材料机具的使用、维护，双方约定如下：_________________________________________第十一条文物保护对施工中发现的文物，承包人应立即保护好现场并于4小时内以书面形式通知发包人，发包人应于收到书面通知24小时内向文物管理部门报告，应文物管理部门的要求采取妥善的保护措施。发现文物后隐瞒不报的，由责任人依法承当行政的、法律的责任。因保护文物发生的费用，由发包人承当。第十二条发包人的权利及义务12.1负责提供场地、道路、水电等具备施工条件的工程施工现场，负责工程施工的组织与协调及技术、质量、平安、场容等方面的交底。12.2负责于_______年_______月_______日提供施工图纸_______套，提供必要技术资料和办理施工洽商。12.3负责组织施工检查、验收，监视承包人的工程进度、工程质量、平安消费及按图施工情况，材料领用情况及行政管理事务。12.4负责解决施工中存在或发生的技术问题。12.5负责组织图纸会审和技术交底，编制施工组织设计及总的工期控制方案，审查承包人编制的详细施工作业方案。12.6负责本工程中各工种，工序间的协调与配合，承包人在平安、质量、工期、场容等方面发现有违背合同约定内容的，发包人应书面提出整改意见，催促承包人进展整政。12.7负责组织工程的验收工作。12.8本工程发包人施工代表为__________，负责日常施工的管理、协调工作。发包人也可委托_____有现场签认用工、办理洽商变更手续的职权，人事如有变动，应提早7日通知承包人。第十三条承包人的权利和义务13.1承包人对与其确定劳动关系的作业工人必须认真审查，保证人员的政治素质、身体素质和技术程度，工人年龄不得低于18周岁，不得超过60周岁。13.2承包人需将其作业人员登记造册(须写明姓名、性别、年龄、籍贯、工种、级别、工作证号码及身份证号码)，作为本合同附件。13.3在施工消费过程中，承包人必须保证人员相对稳定，不能随意变更备案人员，人员变动率小于___%，服从发包人的统筹安排，统一调动。13.4当发包人因故不能保证连续消费时，承包人在不影响发包人消费任务的前提下，可将队伍进展临时调整，对所调整人员应向发包人出具书面通知，并办理变更手续。13.5承包人必须按施工图纸及说明施工，如有合理化建议应征得发包人同意，并办理书面洽商变更手续前方可改动施工。在施工中应注意保护成品、半成品、保护使用发包人提供的机械设备及其工具。13.6承包人应对作业工人进展平安消费、食品卫生、交通平安及预防煤气中毒等方面的教育，自觉遵守发包人现场管理规定，服从发包人有关人员的指导、教育、监视和检查，并及时向发包人提供有关情况和资料。13.7承包人确认_______为派驻工地的施工代表，负责日常施工的管理、协调工作。第十四条违约责任14.1发包人违约责任14.1.1由于发包人原因造成停工、窝工时应按实际发生情况向承包人赔偿损失。停工、窝工应办理书面洽商，方作为决算根据。发包人任务缺乏或因故不能继续履行合同时，双方协商后可提早终止合同。14.1.2由于发包人施工人员指挥错误造成的工程质量问题，其经济损失及有关责任由发包人承当。14.1.3发包人超过约定的支付时间不支付劳务费或决算价余款的，承包人可向发包人发出要求付款通知，发包人收到承包人通知后仍不能按要求付款，可与承包人协商签订延期