常见建设工程合同集锦550字

第页共页常见建立工程合同集锦550字常见建立工程合同集锦550字。常见建立工程合同【篇一】(以下简称甲方)(以下简称乙方)根据《中华人民共和国合同法》泸水县水务局以下简称(发包人)与云南元联*筑工程(以下简称承包人)就华东称灌区(三标段)施工的有关事项，经双方协商一致，订立本合同。一、本合同书中的词语涵义与下述第三条所列的通用合同条款中的词语涵义一样。二、合同价款1、本合同总金额为人民币：捌佰万零伍仟壹佰壹拾伍元柒角捌分整(￥8005115.78元)2、本合同为单价承包合同，合同单价为附后的综合单价表。3、如特殊原因增加的工程量，经监理、设计提出的意见，并经甲方批准后，才能按实际完成的工程量按合同单价结算。三、合同的组成文件及解释顺序为：l、工程建立合同书(包括补充合同书或协议)2、综合单价表3、专用合同条款4、通用合同条款5、技术条款6、招标文件7、施工技术补充条款8、图纸9、组成合同的其他文件上列合同文件为一整体，代替了本合同书的签订前双方所签订的所有协议、会议纪要以及互相承诺的一切文件。四、承包人保证按照合同约定全面完成各项承包工作，并承当合同约定的承包人的全部义务和责任。五、发包人保证按照合同约定付款并承当合同约定的发包人的全部义务和责任。六、本合同书经双方法定代表人或其委托代理人签名，分别盖本单位公章并办理公正手续。七、本合同书正本一式四份，具有同等法律效力，由双方各执两份。甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：__________________年____月____日_________年____月____日常见建立工程合同【篇二】甲方：私人住宅建房工程总负责人：乙方：私人住宅建房工程总承包人：根据《建筑法》，《经济合同法》及有关法律法规，甲乙双方在平等自愿，公平合理，互惠互利的原那么下，通过双方协商就私人住宅建房工程达成协议，为标准建造私人住宅工程中双方的民事行为，特制定本合同规定，希望双方严格执行，共同遵守。建筑工程概况私人住宅建房工程是民用住宅建筑。本工程设计为框架构造二层楼房一幢建筑，建筑面积144.3㎡。工程预算造价：每平方米1540元人民币，总建造价格222222元人民币。建筑设计要求1.本工程为框架构造车库住宅楼房建筑，建筑面积144.3㎡，院内-0.0以马路标高而定。2.砌体材料采用10机制红砖，75混合砂浆砌筑，墙体厚度除图纸注明者外，均为240，墙体转角及与隔墙连接处，每10皮砖设墙体拉接筋一处。3.外装修：院内立面均为瓷砖贴面，色泽自选。院外1:2水泥砂浆加装饰缝拉毛，并白水泥刷白。4.内装修：卫生间，洗嗽室，橱房立面均贴15;300白瓷面砖。其余内墙面均为水泥砂浆抹面，纤维素大白的粉乱白，刷室内白涂料二遍。所有房间地面均铺地板砖，档次及色泽自定。5.门窗不由乙方购置和安装。6.屋面由坡屋面和平屋面组成：坡屋面为檩条，木椽，面板，____铺设机制红瓦，坡挑檐为铺设棕红色硫璃瓦，平屋面水泥砂浆加防水粉加压抹光。前檐屋面排水采用c管排至地面，管径100。构造设计说明1.本工程采用条型根底，深度开挖至老土，原土夯实3:7灰土300厚，要求分层夯实。开挖时如遇墓穴或软土，要求另行处理。2.根底圈梁，压顶圈梁，梁，板均为C20。钢筋保护层厚度：梁25，板15。3.钢筋：“中”“中”分别表示为1，2级钢筋(因打字中找不到符号，以“中”字和“1，2”代替)未注明分布筋为中6-250。XX中间配置弯起筋一根。4.门窗洞口过梁均为预制过梁，选用有关标准图集。所有水电安装不由乙方负责，乙方仅负责预埋管道。部分材料要求水泥：均使用望城XX水泥分别为：上下圈梁，坡挑檐均使用425标号水泥，其余使用325标号水泥。钢筋：均按图纸要求，图纸注明的“中”“中”分别表示为1，2级钢筋(因打字中找不到符号，以“中”字和“1，2”代替)，未注明分布筋为中6-250。XX中间配置弯起筋一根。檩条：驮墙檩条小头为16公分，空墙檩条小头为20公分。上房客厅与厢房客厅的中间檩条必需放一根大檩条，像桴X一样大。其余材料：地板砖，立面墙瓷砖，硫璃瓦，木制门，室内白瓷砖等材料甲方自选，自选后形成的价差由甲方找补。承包施工方式本工程施工前，甲方必须保证通电，通水，通路，建筑面积平整，不能影响施工。与周边邻居因地界，建筑物，线路等纠纷由甲方出面解决。本工程施工方式为包工包料，面积价格一次性包死。工程必须严格按图纸设计施工，乙方不得随意改变图纸设计，未经甲方同意不得随意增加面积，不得偷工减料，使用劣质材料。因施工过程中，发现设计问题，确实需要变更的，需双方协商一致，重新签定变更合同书前方能生效。否那么甲方概不成认，不承当经济责任。乙方在施工中必须做到平安消费，平安施工，要有足够的平安保障机制和措施，因乙方不注意平安，出现平安事故，甲方不承当一切责任。乙方在施工中必须承受甲方监理工程人员的监工，并承受合理化建议并采纳。本工程预定工期为100天，从177;0开场计时。本工程的附属工程：大门，围墙，化粪池，贮藏室，院内硬化等工程不包括在本合同内，附属工程价格另议，价格商定后签定建造附属工程合同书。工程付款方式工程付款方式为现金支付。工程开工按合同总造价先期预付40%，主体完工后预付30%，粉刷完工后预付20%，总体工程峻工验收合格后剩余款项10%部分一次性付清。工程其它事项工程在建立过程中，双方都要严格遵守合同，不得随意终止合同。如遇不可抗力的自然灾害，可终止合同进展清算。工程在建立过程中，因市场发生变化，原材料上涨或下降，必须严格遵守合同约定价格，不得随意涨价或压价。工程未尽事宜，双方随时协商解决，并签定工程辅助合同书。本合同确需修改必须经过甲乙双方协商，一致同意。本合同一式两份，甲乙双方各执一份。本合同自甲乙双方签字后生效，生效后甲乙双方必须共同遵守。甲方：私人住宅建房工程总负责人：(签字盖章)乙方：私人住宅建房工程总承包人：(签字盖章常见建立工程合同【篇三】高等学校校外实习是培养合格专门人才的重要教学理论环节，承受高等学校学生实习是社会有关单位的荣耀任务。据《XXXXXXXXX》文件的精神，XXXXXXXXX(甲方，高等学校)与XXXXXXXXX(乙方)本着互惠互利、互相支持的原那么，经过协商，就加强协作和校外实习基地建立问题达成协议：一、甲方为乙方承当如下任务：1.有方案地承受乙方有关人员的进修、培训或旁听，并在收费上予以优惠。利用学校的技术优势，为乙方解决消费技术上的一些问题。2.实习期间，按有关规定，付给乙方适当的实习指导费和水电费。3.实习期间，实习师生应努力为乙方做好事。二、乙方为甲方承当如下任务：1.每年承受甲方XXXXXXXXX批学生(每批XXXXXXXXX人左右)到单位实习。实习的专业、人数、详细时间另行商定。2.派出领导参加实习领导小组。共同领导实习各项工作，并指定有经历的老师、工程技术人员、管理干部担任实习的指导工作。3.供实习师生的食宿和其他条件，免收房租等。三、由乙方提供房子XXXXXXXXX间XXXXXXXXX平方米，甲方投资购置家具(床、台、椅等)，作为实习生宿舍，供甲方使用。四、本协议有效期为XXXXXXXXX年。五、协议书正式签订并经省教育厅发文批准后生效，协议书一式四份，甲、乙双方及其主管部门各一份。六、其他甲方(盖章)：XXXXXXXXX乙方(盖章)：XXXXXXXXX负责人(签字)：XXXXXXXXX负责人(签字)：XXXXXXXXXXXXXXXXXX年XXXX月XXXX日XXXXXXXXX年XXXX月XXXX日签订地点：XXXXXXXXX签订地点：XXXXXXXXX常见建立工程合同(篇四)XXXXXXXXX(以下称甲方)与XXXXXXXXX(以下称乙方)就XXXXXXXXX昆虫基地建立及深加工方面的开发，在平等、友好、合作的根底上，经双方考察论证，达成一致共识，详细如下：第一章合作工程及基地地址第一条甲、乙双方根据《合同法》及有关法规，决定结合建立XXXXXXXXX级基地，主要从事XXXXXXXXX昆虫基地建立及综合开发应用。第二条地址：XXXXXXXXX。第二章消费经营目的、范围和投资规模第三条甲、乙双方本着扩大XXXXXXXXX昆虫养殖规模，开展好当地的特种养殖，尽快占领当地市场。决定共同投资XXXXXXXXX元，在XXXXXXXXX建立XXXXXXXXX昆虫养殖基地。基地名称为：XXXXXXXXX。第三章投资方式及比例分配第四条甲方以XXXXXXXXX昆虫良种种作为投资，价值为XXXXXXXXX元，占总种投资的百分之XXXXXXXXX。乙方负责其余百分之XXXXXXXXX的种投资，及基地根底建立投资。根底建立指养殖场地、有关设施，水、电、路、通讯等。第五条供种时间为乙方基地根底建好以后，甲乙双方种要求一次进入。运输、笼具和运抵后的养殖繁育等费用由乙方公司承当。第六条双方股份比例为甲方占XXXXXXXXX，乙方占XXXXXXXXX。第四章双方的权利和义务第七条权利义务甲方权利和义务：1.甲方向乙方提供基地建立受权委托书。2.甲方负责基地建立指导、技术效劳，且可根据情况装备相应的技术人员。3.甲方负责深加工指导及营销指导，负责产品的回收。4.甲方保证种虫的品质及技术的成熟。5.甲方负责乙方技术人员的免费技术培训。乙方权利和义务：1.乙方负责提供基地建立所需的场地、场房以及办公经营的设施及加工设施。2.负责办理当地有关经营手续。3.负责按总部的运营形式在当地组织、管理养殖户。且负责当地养殖户的技术指导、产品回收。4.负责当地产品及深加工产品的品质。5.积极维护总部的形象及信誉，协助保护总部的各种知识产权。第五章保障机制及违约责任第八条甲方保证乙方基地的地区独占经营，不得在当地建立第二家合作或其他方式的基地。第九条甲方保证产品的回收。第十条乙方保证不跨地区推广品种及开展养殖户。第十一条乙方无权将产品销售给所辖区域外的任何单位或个人，必须交由总部回收。第十二条一切经济及法律责任均以合同所涉及到的为准，由于一方成心或过失造本钱合同及其附件不能履行或不能完全履行时，由此造成损失，由违约方承当责任。第十三条由于一方不履行合同或严重违犯合同，造成另一方无法经营或无法到达合同规定的经营目的视作违约方，对方有权向违约方索赔并有权终止合同。第六章合同修改、变更与解除第十四条合作过程中任何一方都可提出新的合作思路及补充条款，经双方研究通过后，与本协议具有同等的法律效力。第十五条任何一方违约，被侵权方可提出解除合同，解除时除参考协议外还应该根据当时的详细情况进展协商处理。第七章合作期限第十六条合作期限为XXXXXXXXX年，在合同到期日前三个月，经双方协商可延长合作期限。第八章合同生效及其他第十七条参照本合同的原那么可订立附属协议视为本合同组成部分，经双方签字生效，与本合同具有同等法律效力，本合同及其附件于XXXXXXXXX年XXXXXXXXX月XXXXXXXXX日甲、乙双方受权代表签字生效。甲方(盖章)：XXXXXXXXX乙方(盖章)：XXXXXXXXX代表人(签字)：XXXXXXXXX代表人(签字)：XXXXXXXXX签订地点：XXXXXXXXX签订地点：XXXXXXXXXXXXXXXXXX年XXXX月XXXX日XXXXXXXXX年XXXX月XXXX日工程劳务合同1000字集锦工程劳务合同篇1甲方：乙方：按照《中华人民共和国合同法》、《建筑法》、《建筑安装工程承包合同条例》以及和国家工商行政管理局、建立部颁发的《建立工程施工合同》(GF—91—0201)，结合本工程详细情况，经甲、乙双方协商达成如下协议：第一条工程概况1、工程名称：白集高速公路第一合同段2、工程地点：内蒙古自治区集宁境内3、工程内容：钻孔桩工程4、承包范围：霸王河大桥26#、27#桩基钻孔施工5、工期：自开工之日起至20年6月5日。本工程按工序单价承包，假如施行中乙方的施工质量、平安、进度、环保等不能令甲方满意，甲方有权单方终止合同，此时，合同条款自行失效。6、质量等级：工程一次验收合格率100%，优良率90%以上，创国家优质工程。7、结算方法：按完成质量合格的工程工程数量和相对应的合同工序单价进展结算。第二条承包单价及方式1、承包单价：2600元/米承包单价包括：钻孔、护筒制作及安装、泥浆外运、下钢筋笼、混凝土灌注、桩头破除等全部工作内容。2、承包方式：承包单价一次性包死，本单价在任何情况下不作调整。第三条甲方责任1、甲方负责乙方四台钻机的进场调遣费：￥10000(人民币大写：壹万元整)。2、协助乙方做好上场准备工作，乙方钻机全部就位后，每开钻一台机械甲方支付￥10000元(人民币大写：壹万元整)作为乙方的工程预付款。3、甲方负责将施工用电接至施工现场;乙方用电按0.45元/kw〃h在每次计量支付中扣除。4、确定水准点与坐标控制点位置，进展控制测量。5、及时组织施工设计图的会审及技术交底。6、对工程进度、质量、平安、环保等进展监控、检查，负责对隐蔽工程的检查与验收。7、负责施行性施工组织设计、施工方案的制定，施工技术指导。8、负责根据工序承包单价对满足质量要求的工程及时验工计价，拨付工程款和办理开工结算。9、负责与业主、监理、设计、呼铁局等单位的联络和协调工作。10、负责组织工程的开工验收和交付。11、负责将钢筋笼、成品混凝土等材料供给至施工现场，负责混凝土灌注时吊车费用。第四条乙方责任1、负责消费及生活区的场地平整、区内用水、用电、道路等小临设施的修建、使用与维护管理，维护，费用自负。修建地点、标准须报甲方审批。2、按承诺上满足施工要求的钻机四台，并服从甲方管理及安排。3、严格按照铁路既有线施工标准及要求进展施工。4、劳务人员应办理人身保险，并支付保险费用。5、协助甲方搞好日常施工测量，并保护现场桩厥。6、严格按施工图纸、设计要求、技术交底及施工作业指导书进展施工，凡因违规操作及不服从甲方质量管理所造成的损失自行负责。7、严格按规定的操作规程组织施工，建立严格的平安制度，并装备一名专职平安员，负责主抓平安工作。乙方承当施工期间所发生平安伤亡事故的全部责任(含连带责任)，并承受甲方有关规定进展处理，直至自负法律责任。8、负责施工的单元，必须有一名合格领工员兼质检员对其工作全面进展管理;如乙方无此人员，那么甲方有权委派，其工资奖金每月不得少于2500元，由甲方直接从乙方工程款中支付。9、加强对劳务人员的教育和管理，如出现任何违法乱纪或刑事案件后果自负，甲方不承当任何责任。10、配合甲方的计量支付、质量、平安、进度、现场管理及技术资料搜集等工作。11、严格现场管理，按甲方要求做好文明施工。及时对施工现场进展清理和环境保护。承受地方环保组织的监视检查。达不到要求，承受甲方处理。12、根据施工组织安排和工期要求，如甲方需要对施工任务进展调整，乙方无条件地服从。13、不得拖欠工人工资，如有拖欠，甲方有权从乙方的工程款中扣除，代为支付。14、负责合同条款中乙方应负的其他责任。第五条工程质量1、本合同工程质量应到达：一次验收合格率100%，优良率90%以上，创国家优质工程。2、乙方必须严格按照施工图纸、技术交底、甲方的创优规划标准、施工技术标准施工，并承受甲方人员的监控。3、乙方应按甲方贯标要求，及时准确地报送有关资料，完成与此有关的工作。4、乙方在在施工中发生质量事故时，应及时书面报告甲方工程管理部门，并承受甲方的处理，其责任和费用由乙方承当。5、质量的奖惩执行甲方制订的《工程质量奖惩方法》。6、甲方对工程质量实行一票否决权，工程质量达不到标准的一律不予计价。因质量不合格而发生返工费用及造成的工期延误均有乙方负责。返工后仍达不到工程质量验收标准的那么由乙方承当违约责任。第六条劳务管理劳务的提供与管理：乙方应提供与其承当工程工程相适应的各类专业施工人员，特殊工种应持有效证件上岗。上场人员应满足工程施工进度需要。乙方应负责劳务的日常管理和工作技能培训，加强组织纪律教育，防止违法乱纪和刑事案件发生，劳务人员的工资发放实行工效挂钩。第七条计量与支付1、已完工程量的计量由甲方负责，乙方对甲方计量的工程量如有异议，由双方现场核实确定，并需由甲方工程部总工、现场技术人员、计量人员和乙方负责人共同签证认可。如业主的上级主管部门在工程审计中因工程量的计量根据缺乏进展扣款时，甲方对乙方的计量支付也相应进展扣款。2、对设计变更和洽商的费用计量支付或结算应以业主最终批复并经甲方认可的数量为准，在此之前一切计量支付均视为临时措施，不代表甲方已承受认可，不作为双方最终结算的根据。3、工程款的支付(1)工程进度款支付严格以甲方对乙方批复的计量支付资料为根据，在上级支付进度款到位后及时向乙方支付;(2)乙方同意甲方在每次计量支付时拘留工程款的10%作为质量保证金，业主初验合格后返还5%，整个合同工程开工后缺陷责任期满，假设无质量问题，无息返还剩余的5%，假设在缺陷责任期内发生维修，其费用从质量保证金中支出;(3)甲方按计量支付批复金额的90%(扣除电费及其他代付费用后)，向乙方分期拔付。如甲方拨付工程款后，乙方不按方案支付应付的人工费、材料费，而从中截留，甲方一经核实，有权催促乙方支付，如不执行，暂停下期工程款的拨付;第八条、违约责任及工期奖罚1、由于业主的原因造成工程下马、停建、缓建、工程款不到位等，应当免除甲方责任，不得以任何理由起诉甲方。2、由于乙方原因出现停工行为，一次罚款壹万元。3、乙方成孔施工，总体工期每提早一天奖励1000元，每滞后一天罚款1000元。4、由于本工程工期的特殊性，当工期无法满足业主要求时，乙方必须无条件按业主及甲方要求增加施工机械及人员。第九条终止合同的条件乙方在执行合同中有以下情况之一者，甲方有权单方终止合同，并不负任何经济和法律责任，乙方还应承当甲方重新调整队伍发生的调遣费和赶工期的措施费，并按甲方要求时间无条件撤离施工现场。1、乙方在施工中不按施工图纸和技术标准进展施工，出现偷工减料，影响工程质量，经两次下令整改不执行的，或出现较大质量事故的。2、乙方上场人员、设备满足不了施工需要、或管理混乱造成工期滞后，影响总体工期时，经两次催促无改良的。3、平安防范措施不严，造成等级以上平安事故的。4、乙方在施工中将工程转包别人，或工程第一负责人长期不在施工现场的。5、劳务人员法制观念单簿，纪律松散、打架斗殴情节严重的。6、合同中规定的其他终止合同的条款。第十条工程验收1、工程验收时，乙方应提供经甲方签认的隐蔽工程检查记录，及时交回所有的设计资料。2、工程验收合格后，乙方对所施工的工程按规定负责保修。第十一条合同争端甲、乙双方同意，如在合同执行过程中发生合同争端，在双方不能自行调解时，提交甲方企业所在地(即北京市怀柔区)仲裁委员会仲裁，或提交甲方企业所在地北京市怀柔区法院判决。第十二条本合同一式四份，甲方三份，乙方一份。甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：__________________年____月____日_________年____月____日工程劳务合同篇2甲方(承包责任人)：乙方(外用工个人)：按照《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国合同法》和其他相关法律法规以及重庆恒滨建立(集团)《用工管理方法》，经甲方双方等协商，达成以下协议：一、工资计价及发放时间(一)工资计价方式：一月六仟(二)发放时间及方式：每月25日期二、合同期限：从进入施工现场至相关工作内容完成。相关工作内容完成，用工合同自动解除。三、双方的责任和义务(一)甲方责任、权利和义务1、必须按国家规定为乙方购置相关的行业工伤意外保险。2、必须为乙方提供必要的劳动平安防护用品及规定的劳动卫生条件和必要的生活条件。3、必须按国家劳动法用工，部得以暴力、威胁、非法限制人身自由或其他违背国家法律法规的手段强迫工人劳动。4、负责协调处理乙方与现场其别人员的关系，确保现场的稳定和消费的顺利进展。5、对乙方进展严格审查，办理体检和安康证明等手续(相关费用自备)。如乙方不能满足使用要求，例如患有高血压、心脏病、癫痫、严重贫血病、痴呆症残缺等疾病，或未满18周岁或超过60周岁者，甲方回绝使用，否那么乙方承当全部责任。6、组织乙方参加公司工程部举办的各种教育培训、会议等活动。7、负责按分公司的文明施工要求，为乙方提供统一的服装，费用自备。进入施工现场必须戴平安帽，配戴胸卡等。8、必须按时足额把工资发放到乙方手中。(二)乙方责任、权利和义务1、服从甲方及上级部门的管理，遵守公司质量、环境和职业安康平安管理体系及工程部的各项规章制度。2、服从甲方的日常工作管理，保质保量完成甲方安排的工作，正常情况下，不得无故回绝工作。3、按照公司及工程的平安文明施工管理条例作业，自觉遵守高空、临边作业必须栓平安带，严禁违章作业，野蛮施工，因违章作业造成的平安事故，本人应承当一定责任和相关医疗费用。假设发现甲方违章指挥或强令违章作业时，乙方有权停顿作业，并及时向上级部门反映。4、遵守国家的各项发律法规，各工种操作规程以及政府部门的治安管理条例。5、假设发生矛盾纠纷，应立即报上级部门处理，不得聚众闹事、打架、斗殴等。6、必须准确提供自己的身体、年龄等根本情况，假设隐瞒真实情况，应承当相应责任。7、必须交本人身份证复印件3份和照片6张。四、本合同一式三份，甲乙双方各持一份，分公司备案一份。五、本合同经甲乙双方签章后生效。六、违约责任：假设一方发生违约，另一方可向劳动部门提出仲裁或提交上一级部门处理。甲方(盖章)：乙方：(盖章)：责任承包人：年月日工程劳务合同篇3甲方：乙方：为了明确甲、乙双方在施工中的责任与权利，结合本项工程的实际情况，双方根据合同法及劳动法的有关规定，本着平等互利的原那么，在双方自愿的条件下，经双方协商达成共识，特拟定以下合同内容及条款。1.甲方将火车站货场的附属工程以单包工形势承包给乙方，组织劳力进场施工，在施工过程中，由甲方提供住宿及大型工具、挖机、电、水(包括预借生活费)，同时提供平安帽。乙方自理小型工具，组织精悍队伍施工，进场后，自垫生活费五天。五天后，由甲方跟乙方预借生活费按20元至25元一人，保障工人根本生活费。工程结算时扣除预借生活费的全额数。2.工程工程及单价：挡土墙以每立方60元混凝土以每立方50元做墙体空心砖按块数计价(2元一块)抹面按平面计价每平面10元做杂工按天数计算每天130元计价工程量实做实收，据实结算。3.平安责任：在施工中，甲乙双方共同随时配合搞好平安防范措施，做好平安宣传教育工作，进步民工的平安意识。在施工前，必须去除平安隐患后，在进展施工。甲方必须保证乙方在施工中的正常施工环境，不受其他方面的阻碍。在施工过程中发生的小伤、小病一般的小型平安事故，由乙方负责。如出现不可抗拒的自然灾害所造成的，不是人为的平安事故，由甲方与工程部承当一切责任。4.付款方法：在施工中，乙方必须按甲方的质量要求，保质保量进展施工。甲方在每个月按乙方的施工进度计量，付给乙方劳开工资70%。下余的30%在此项工程的全部完工后，半月内付清全部余款。如不付清，按总工程量付给乙方滞纳金20%。5.在施工过程中，甲方必须装备挖机跟踪效劳，后背回填及时，挖机必须把石头挖到墙上，如有杂工现象，比方清基、安装设备及其他的杂工事项，甲方应补杂工按每天130元计价。现场确定如有停工怠料的情况，除雨天外，甲方应补给乙方工人误工工资，每天130元一人。6.本合同未尽事宜，经双方协商解决。此合同一式两份，甲乙双方各执一份，经双方签字生效，具有同等法律效力。甲方：乙方：年月日年月日工程劳务合同篇4甲方：身份证号码：(以下简称甲方)乙方：身份证号码：(以下简称乙方)根据《中华人民共和国合同法》第二十三条居间合同之规定甲方向乙方提供____市____镇农副产品批发大市场施工工程，乙方自愿支付甲方的居间劳务报酬，双方约定如下：第一条合同事项1、甲放应为乙方提供有关揽工程工程的发包，施工等真实信息资讯，协助乙方对第三方资讯理解和对工程工程内容实地考察。2、甲方做好协调工作，及时传达第三方发包条件及要求，努力促成乙方与第三方签订工程施工合同。第二条报酬乙方自愿承诺，在甲方帮助乙方获得这一工程工程承包权后，乙方向甲方共支付万元作为居间劳务报酬。第三条付款方式1、本合同签订当天，乙方应主动首次向甲方支付万元劳动报酬。2、在乙方收到第一次工程款后的____日内，乙方应主动向甲方支付万元劳动报酬。3、待主体工程全部开工后的____日内，乙方需第三次向甲方支付万元劳动报酬。假如乙方不按规定及时支付劳动报酬，那么按未按时支付金额的%，即向甲方承当违约金万元，甲方同时有权要求第三方在工程工程款中优先扣除。第四条违约责任(一)甲方违约责任1、在本合同签订后，在乙方未违约的情况下，甲方不得将本工程再次介绍给任何的第三方(施工队伍)。2、甲方应跟踪效劳，如约定期不能按时开工，劳动报酬需一次性退还给乙方。(二)乙方违约责任1、如乙方的单位法人代表变更，受权代理人因工作等原因发生变更，所签定的合同及承诺的事项，乙方不得以任何理由回绝向甲方支付本合同承诺的居间劳务报酬。2、乙方与第三方签约生效后，即为甲方受托居间效劳任务完成。假设乙方避开甲方单独与第三方达成签约，仍视为甲方居间效劳报酬，假设乙方后续与第三方签约，支付甲方居间效劳报酬亦同。第五条保密事项甲乙双方均应充分保守本合同所涉及的商业机密和个人隐私。第六条合同终止1、本合同签字生效后，假如至________年____月____日，甲方仍未完成居间任务的，本合同自动终止。2、假如居间效劳成功，本合同完成履行完毕后终止。第七条争议解决方式如发生合同争议，双方协商解决，协商不成，双方同意提交合同签订地仲裁委员会仲裁。本合同一式四份，甲、乙及双方鉴证人各执一份，合同自签字盖X(印)之日起生效。甲方：乙方：联络：联络：身份证号码：身份证号码：甲方鉴证人：乙方鉴证人：联络：联络：身份证号码：身份证号码：________年____月____日________年____月____日工程劳务合同篇5甲方：___________________乙方：___________________为贯彻“平安第一、预防为主、综合治理”的平安消费方针，明确承发包双方的平安责任，进步施工现场平安文明施工管理程度，保障工程工程的平安和施工人员的平安与安康，根据国家有关法律法规、参照国家电网公司的有关平安文明施工规定，结合本工程特点，双方在签订工程劳务协议的同时，经协商一致，签订本协议。一、承包工程工程〔1〕工程工程名称：安宁园区钛材加工园一期厂房10kV配电工程〔2〕工程地址：攀枝花市盐边县安宁园区〔3〕承包内容：新立电杆5基，电杆采用φ230×15米，电杆根底采用C20砼浇筑；架设10kV线路0.310公里〔导线采用架空绝缘导线JKLYJ-10kV-240〕，安装智能远程费控表1只、专变采集终端1台；安装10kV成套配电柜5面、400V配电柜9面、直流屏1面；安装10kV组合式高压计量箱，安装500KVA变压器一台，低压配电柜安装，安装800KVA变压器一台〔利用原有800KVA变压器，将原变压器及低压配电柜移位新建配电房内〕，制作户外电缆头1套，制作户内电缆头2套，工程涉及的各内标识制作安装，空洞封堵、设备接地制作安装遥测，负责将高压线安装至低压配电柜。〔4〕工程工程期限：自年月日至年月日。二、合同价款及付款方式〔1〕劳务包干价：13000元〔大写：壹万叁仟元整〕〔2〕付款方式：待工程开工验收合格后，7个工作日内付清工程劳务款。4.甲方的平安文明施工权利和义务〔1〕对乙方的平安、管理人员及作业人员的平安资格情况进展核查，对核查材料复印件存档保管；乙方人员、技术不符合规定的，有权要求乙方更换人员或终止合同。〔2〕组织乙方作业人员进展入场平安教育，平安考试合格并按照现场管理规定。〔3〕有权制止乙方违章作业、野蛮施工等不平安行为，催促其及时改正，必要时可终止其工作。对因乙方责任造成的事故和损失，有权按规定扣除平安风险抵押金。〔4〕严格执行工作票、平安施工作业票、动火工作票制度，负责乙方的办票工作，催促乙方按票执行。〔5〕施工所有材料除混凝土外，其余材料由甲方运到施工现场。5.乙方的平安文明施工权利和义务〔1〕落实本劳务作业相关的防火、防坍塌、等平安防范措施。〔2〕按约定为作业人员装备合格、标准的劳动防护用品；定期对平安帽、平安带等劳动防护用品进展检验试验和更新；执行电气平安工器具、起重、电开工器具等平安管理措。〔3〕临近带电设备作业，应保持平安间隔，做好平安隔离措施，必须指定专人监护。〔4〕动火制度，落实相应的平安措施和防火措施。在已受电、投运区域施工，落实设备防护和人身平安措施。〔5〕工程开工后，应严格执行各项平安规定，停电、带电工作必须严格执行工作票制度，对施工过程的设备、人身及危害别人的设备、人身平安负完全责任，(包括误入带电设备和线路)并承当由此而产生的一切法律责任及经济损失；〔6〕应每天检查工器具检测日期是否过期，过期的工器具由乙方自检，如不按照规章制度要求，使用过期工器具被上级领导检查违规使用工器具和罚款等损失，由乙方负责；〔7〕严格按照工程设计施工图及国家有关验收标准，精心组织、文明施工，确保施工质量和工期；〔8〕工程施工需要停电，必须履行工作票制度。否那么所造成的后果一切由自己负责；〔9〕负责工程开工验收，如不按照施工图纸施工造成返工的一切损失由乙方承当；甲方不承当任何责任；〔10〕施工过程中，所发生的平安事故由乙方自行承当；7.需要补充协议内容：三、附那么〔1〕本协议约定的各项条款，经双方签字后生效，作为合同附件具有同等法律效力，并可独立于主合同存在，甲乙双方应严格按照本协议规定的各项条款，承当相应的平安文明施工、环境保护管理责任。因违背本协议造成的平安事故或环境影响事件，由违约方承当相应的法律责任和经济责任。〔2〕本协议内容如与国家有关法律、法规和规定不一致，按照国家有关规定执行。〔3〕协议有效期按照合同工期。合同工期变更，本协议有效期相应变更；合同施工工作内容、范围有变动时，应及时签订补充协议。〔4〕其他未尽事宜可另行约定。〔5〕本协议一式贰份，甲乙双方各执壹份。甲方：身份证号码：：乙方：身份证号码：：工程劳务合同篇6甲方：〔雇主〕单位名称：经济类型：乙方：〔雇员〕姓名：身份证号：经双方协商一致，甲方将雇用乙方负责园林工程劳务，为确保如期保质完本钱工程，双方本着互相支持、严密配合的原那么，结合本工程详细情况，明确双方职责，特签订本合同，条款如下：第一条、工程概况1、工程地点：__________________________。2、工程内容：__________________________。3、工程人工费总额：___________元〔大写〕。第二条、合同期限乙方确保在_____年_____月_____日开工，于_____年_____月_____日完工。第三条、工程劳务内容及要求1、乙方负责翻土、清理石子、土地平整、消毒、播种、浇水、种植。2、甲方提供的各种花草树木，乙方一定要爱惜，不得损坏，更不能丧失和拿回家，如有损失，照价赔偿。3、地块应拉土回填30CM厚，平整、清理石子、消毒、播种草籽、浇水、清理场地。第四条、工程质量1、施工过程中，乙方必须服从甲方的监视检查和质量管理，如因质量问题造成返工，其费用由乙方全部负责。2、乙方在施工中要精心组织，确保施工平安，如有事故发生，后果由乙方负责承当一切责任。3、乙方要确保施工现场清洁，及时清理废弃物。第五条、劳务费用1、整个园区内工程完成一半以上，甲方付给乙方工程款的_____%，待整个园区内工程全部完成，通过甲方组织人员验收合格后_____天内，再付给乙方工程款的_____%。2、乙方依法应缴纳的个人所得税，甲方依法代为扣缴。第六条、双方责任甲方：1、甲方应当根据合同约定按时支付乙方劳务费用。2、甲方按国家和省、市有关劳动保护规定，提供符合国家平安卫生标准的劳动作业场所和必要的劳动防护用品，实在保护乙方在消费工作中的平安和安康。对从事有职业危害作业的，应当定期进展安康检查。3、甲方按国家和省、市有关规定，做好女员工和未成年工的特殊劳动保护工作。乙方：1、乙方应严格遵守与甲方签订的各项协议及制度，甲方有权对乙方违法乱纪和违背劳务相关规定的行为进展处分，对于产生的经济损失或处分金由乙方劳务报酬中进展扣除。2、乙方应承受甲方的对乙方劳务成果的考核，考核不达标者，在支付劳务费时将扣减相应的劳务费。3、乙方严重渎职，营私舞弊，蓄意损坏商品，串通诈骗或泄露商业机密，对甲方、效劳单位所在零售网点的利益造成重大损害的，甲方保存追究乙方经济和法律责任的权利。第七条、社会保险甲乙双方协商约定，甲方按照国家和地方有关社会保险的规定，为乙方办理意外保险，同时甲乙双方均按统筹地区规定的费率及时足额缴纳意外保险费。第八条、违约责任甲方责任：1、甲方负责施工过程的质量监视。2、甲方接到乙方的验收通知书后，及时按期组织验收。3、甲方现场负责人：_________________。乙方责任：1、工程质量不符合合同的规定，负责无偿修补或及时返工，由此造成的损失由乙方自行承当。2、乙方必须确保在工期内完成施工任务，除不可抗力因素经甲方同意外不能按期完成的，每推延一天罚款______元。3、乙方现场负责人：_________________。第九条、合同的生效与终止：本合同自双方签字盖章后生效。开工结算，乙方将工程交付甲方，甲方支付完毕，条款终止。第十条、其他约定事项1、本合同一式____份，具有同等效力，甲、乙双方签字后甲方执____份，乙方执____份。2、纠纷解决方式：因履行本合同发生的任何争议，双方可协商解决，协商不成的，可向__________________人民法院提起诉讼。甲方：〔签章〕地址：联络：______年______月______日乙方：〔签字〕银行账号：联络：______年______月______日建立工程施工合同(篇1)甲方(发包方)：____________________________________地址：____________邮码：____________：____________法定代表人：____________职务：____________乙方(承包方)：____________________________________地址：____________邮码：____________：____________法定代表人：____________职务：____________按照《中华人民共和国合同法》的原那么，结合本工程详细情况，双方达成如下协议。第一条工程概况1.工程名称：工程地点：工程内容：承包范围：2.开工日期：开工日期：总日历日期：3.质量等级：4.合同价款：第二条合同文件及解释顺序。第三条合同文件使用的语言文字、标准和适用法律。1.合同语言：2.适用法律法规：3.适用标准、标准：第四条图纸。1.图纸提供日期：2.图纸提供套：3.图纸特殊保密要求和费用：第五条甲方驻工地代表。1.甲方驻工地代表及委派人员：2.实行社会监理工程师姓名及其被受权范围(假如有)：第六条乙方驻工地代表。第七条甲方工作。1.施工场地具备开工条件和完成时间的要求：2.水、电、电讯等施工管线进入施工场地的时间、地点和供给要求：3.施工场地内主要交通干道及其与道路的开通时间和起止地点：4.工程地质和地下管网线资料的提供时间：5.******、批件的名称和完成时间：6.水准点与坐标控制点位置提供和交验要求：7.会审图纸和设计交底的时间：8.施工场地周围建筑物和地下管线的保护要求：第八条乙方工作。1.施工图和配套设计名称、完成时间及要求：2.提供方案、报表的名称、时间和份数：3.施工防护工作的要求：4.向甲方代表提供办公和生活设施的要求：5.对施工现场交通和噪音的要求：6.成品保护的要求：7.施工场地周围建筑物和地下管线的保护要求：8.施工场地整洁卫生的要求：第九条进度方案。1.乙方提供施工组织设计(或施工方案)和进度方案的时间：2.甲方代表批准的时间第十条延期开工。第十一条暂停施工。第十二条工期延误。第十三条工期提早。第十四条检查和返工。第十五条工程质量等级。1.工程质量等级要求的经济支出：2.质量评定仲裁部门名称：第十六条隐蔽工程、中间验收。中间验收部位和时间：第十七条试车。第十八条验收和重新检验。第十九条合同价款的调整。1.调整的条件：2.调整的方式：第二十条工程预付款。1.预付工程款总金额：2.预付时间和比例：3.扣回时间和比例：4.甲方不按时付款应承当的违约责任：第二十一条工程量的核实确认。乙方提交工程量报告的时间和要求：第二十二条工程款支付。1.工程款支付方式：2.工程款支付金额和时间：3.甲方违约的责任：第二十三条甲方供给材料设备。甲方供给材料、设备的要求(附清单)：第二十四条乙方采购材料设备。第二十五条设计变更。第二十六条确定变更价款。第二十七条开工验收。1.乙方提交开工资料和验收报告的时间：2.乙方提交开工图的时间和份数：第二十八条开工结算。1.结算方式：2.乙方提交结算报告的时间：3.甲方批准结算报告的时间：4.甲方将拨款通知送达经办的银行的时间：5.甲方违约的责任：第二十九条保修。1.保修内容、范围：2.保修期限：3.保修金额和支付方法：4.保修金利率：第三十条争议。1.争议的解决程序：2.争议解决方式：第三十一条违约。1.违约的处理：2.违约金的数额：3.损失的计算方法：4.甲方不按时付款的利息率：第三十二条索赔。第三十三条平安施工。第三十四条专利技术、特殊工艺和合理化建议。第三十五条地下障碍和文物。第三十六条工程分包。1.分包单位和分包工程内容：2.分包工程价款的结算方法：第三十七条不可抗力。不可抗力的自然灾害认定标准：第三十八条保险。第三十九条工程停建或缓建。第四十条合同生效与终止。1.合同生效日期：2.合同份数：3.合同副本份数：4.合同副本的分送责任：5.合同书制定费用：合同订立时间：________年____月__建立工程施工合同(篇2)订立合同双方：建立单位：＿＿＿＿以下简称甲方；勘察单位：＿＿＿＿勘察院，以下简称乙方。为了明确建立单位与勘察单位的经济责任，分工协作，互相促进，多快好省地完成国家建立工程的勘察任务，根据已被正式批准的建立工程方案，经双方充分协商，特订立本合同，以便双方共同遵守。第一条工程名称、规模、投资额、建立地点＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿。第二条勘察的范围、进度和质量＿＿＿＿＿＿＿＿。第三条甲方的义务1.在签订合同时，甲方必须向乙方提交按基建程序批准的方案任务书复印件，提交进展工程地质勘察的用地批准文件和红线图复印件。2.在签订合同时，甲方必须在＿＿年＿＿月＿＿日向乙方提交由设计单位提出、经建立单位同意的勘测范围之地形图和建筑平面布置各一份，提交由建立单位委托、设计单位填写的勘察技术要求及附图，并对提交的时间、进度、质量负责。3.甲方必须在＿＿年＿＿月＿＿日以前做好现场勘察工作的水、电供给、平整道路、清理现场、准备材料等工作〔所需材料由乙方踏勘后提出明细表〕。4.甲方必须在＿＿年＿＿月＿＿日乙方进入现场前，办好征地、拆迁、砍树、采青苗等工程的赔偿手续。5.甲方必须负责解决乙方勘察人员的现场吃住、办公等条件。乙方现场勘察人员的吃住费用由乙方自负，假如甲方安排住招待所、饭店，费用由甲方负担。甲方人员的集体福利设施〔如浴室、理发、医疗等〕应为乙方人员提供方便。勘察施工中必须的民工、燃油料以及冬季生活取暖的设置及煤、木材由甲方供给〔费用由乙方负担〕；消费现场取暖和机具的看守由甲方负责解决并负担费用。6.乙方勘察人员、勘察机具进入工程地点的交通运输和劳务费均由甲方负担。7.甲方对乙方的勘察成果文件，不得擅自修改，不得转让给第三者重复使用。第四条乙方的义务1.乙方应按照现行的标准、规模和技术条例，进展工程测量、工程地质、水文地质的勘察工作，并按合同规定的进度、质量提交勘察后果。2.乙方应于＿＿年＿＿月＿＿日进入现场勘察，＿＿年＿＿月＿＿日提交全部勘察资料，提交测量透明图＿＿份，提交工程地质报告书一式＿＿份〔如甲方需要加印、加晒图纸资料，另外收费〕。乙方如因气候或甲方原因影响现场施工三天以上，工期可顺延。第五条定金及勘察取费标准及拨付方法1.本工程按国家建委颁发的《工程勘察收费方法》收取勘察费，总价预计为＿＿＿＿元。自本勘察合同生效后＿＿＿＿日内，甲方应向乙方支付相当于勘察费的30％的定金；勘察合同履行后，定金抵作勘察费。甲方不履行合同的，无权要求归还定金，乙方不履行合同的，应当双倍返回定金。勘察工作开工后，甲方应向乙方支付勘察经费的30％；全部勘察工程完毕后，乙方按合同规定向甲方提交勘察报告书和图纸，并进展工程结算，甲方提取资料后＿＿＿＿日内，应按实际勘察工作量清付勘察费。勘察费用的支付均由建立银行办理托收承付。2.属于特殊工程〔如自然地质条件复杂，技术要求高，勘察手段超过现行标准，特别重大、紧急、有特殊要求的工程，特别小的工程等〕的收费方法，原那么上按勘测工程总价加收20～40％的勘察费。第六条甲方的违约责任1.假如由于甲方变更方案，或提供的资料不准确，或未按期提供勘察、设计必需的资料或工作条件而造成勘察、设计的返工、停工、窝工或修改设计、甲方应按乙方实际消耗的工作量增付费用，勘察工期顺延，因甲方责任而造成重大返工或重作设计，应另行增费，勘察工期顺延。2.甲方超过合同规定的时间交付勘察费或定金，应按银行拖延付款的规定向乙方偿付违约金＿＿元。第七条乙方的违约责任1.乙方因勘察质量低劣引起返工或造成工程损失，应继续完善勘察，并根据造成的损失情况承当经济和技术责任，甲方可视造成的损失大小，减少或不付勘察设计费。2.乙方如勘察错误造成工程重大质量事故，除免收受损失部分的勘察设计费外，还应付与直承受损失部分勘察设计费相等的赔偿金。3.由于乙方的责任延迟提供勘察文件，时间达＿＿天以上的，每延迟一天，应向甲方偿付相当于工程勘察费总价＿＿‰的违约金。第八条纠纷的处理本合同执行中如发生纠纷，双方应及时协商解决。协商不成时，双方属于同一部门的，由上级主管部门调解；调解不成，或不属于同一部门的，可向国家规定的合同管理机关申请调解或仲裁，也可以直接向人民法院起诉。第九条其它＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿。本合同＿＿年＿＿月＿＿日双方签字后生效，全部勘察工程验收后失效。本合同如有未尽事宜，需经双方共同协商，作出补充协定。补充协定与本合同具有同等效力。本合同正本一式二份，甲乙双方各执一份；合同副本一式＿＿份，送计委、建委、建行……各留存一份。建立单位〔甲方〕：＿＿＿＿〔公章〕代表人：＿＿＿＿〔盖章〕联络人：＿＿＿＿通讯处：＿＿＿＿或电报：＿＿＿＿开户银行：＿＿＿＿帐号：＿＿＿＿勘察单位〔乙方〕：＿＿＿＿〔公章〕代表人：＿＿＿＿〔盖章〕联络人：＿＿＿＿通讯处：＿＿＿＿或电报：＿＿＿＿开户银行：＿＿＿＿帐号：＿＿＿＿＿＿年＿＿月＿＿日订立附：1.测量任务和质量要求表：2.工程地质任务及质量要求表。测量任务和质量要求表附表1工程名称工程地点设计单位工作内容工作量和技术要求备注工程地质任务及质量要求表附表2工程地点：设计单位：设计负责人：勘察阶段：建筑物名称或〔代号〕构造类型层数及总高度根底砌置深度及标高根底类型总荷重单位面积荷重另提交：一、场地的地形图〔附有原址座标〕。二、总平面布置图。三、详细的勘察技术要求〔另附〕。四、场地附近已有勘察资料。建立工程施工合同(篇3)建立(发包)单位：(简称甲方)施工(承包)单位：(简称乙方)甲方为单位，根据《中华人民共和国合同法》之规定，遵循经双方在平等、自愿、互利和老实信誉原那么，甲方将世博工程工程的根底土方工程任务委托乙方承包，甲乙双方就有关事宜协商一致，订立本合同，并严格遵守。一、概况工程名称：工程地点：二、范围：±0.00以下土方工程。(含机械挖土、转运土、掏桩缝)三、工期南角年日。合同工期总日历天数工过程中，除遇以下情形外，工期不予顺延：1、可抗力。2、甲方变更方案、施工图纸而影响施工的。四、工程价格与工程款支付。13400m3，综合单价按/立方米计算(以上价格包含乙方施工整个土方工程发生的协调、弃土、税收等所有费用，为一次性包干价，在施工期内不作任何调整)。挖运完毕，经甲方验收合格后现金结账付款。1、土方工程完毕，经甲方验收合格后，乙方应提供税务机关认可的税务发票进展结算，否那么，甲方有权回绝付款。五、工程量：3400m3。六、质量要求1、在土方的开挖土(含挖土、转运土等)中，乙方的所有施工工序必须按工程部的施工质量要求施工。2、所有施工工序必须经甲方工程部、监理、建立单位以及有关人员的检查合格，并进展下道施工程序，甲方才能签字认可。3、对在施工中因乙方原因造成返工的，乙方无条件尽快按甲方的工要求处理，对造成甲方损失的，甲方有权按照有关法律、法规对乙方的要求赔偿的权利。4、乙方必须在20_年10月27日退完土，否那么每天罚款伍仟元整。七、甲方责任1、甲方按合同约定支付工程款。八、乙方责任1、服从甲方的监视、指挥和管理。2、按图纸及甲方的指导进展施工，保质、保量，按期完成。3、平安、文明施工，确保施工平安，合同生效前，乙方应向甲方交纳平安风险保证金元，乙方在施工过程中如发生不平安事故，致使甲、乙双方工作人员及第三人伤、亡或财产损失，乙方应自行全额承当。工程完成后，如乙方未发生不平安施工，甲方如数退还乙方交纳的平安风险保证金元。九、其它条款：1、违约金：由于甲方原因终止合同，甲方支付乙方违约金元。由于乙方原因终止合同，乙方支付甲方违约金元。2、乙方承当施工中工伤事故的全部责任。3、未尽事宜，甲乙双方协商一致可以订立补充条款、协议，补充条款、协议同本合同具有同等法律效力。4、争议解决，如双方发生争议，甲乙双方应协商解决，协商不成可向潢川县人民法院提起诉讼。5、本合同自签订之日起生效，本合同正本一式两份，甲乙双方各执一份，经双方签字后即生效。甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：__________________年____月____日_________年____月____日建立工程施工合同(篇4)发包方(甲方)：xx市xx电力实业总公司。承包方(乙方)：xx省xx市xx电气安装工程有限责任公司。第一条合同根据本合同的法律根据是中华人民共和国(合同法)和(建立安装工程合同及施工条例);工程内容及工程量是按xx能达电力设计有限责任公司设计的(xx岭110kv变电所新建工程电气部份第一卷第六册全所照明及第一卷第七册防雷接地)施工图为根据进展计算及核定。第二条工程名称、地点和范围及内容一、工程名称：xx岭110kv变电所全所接地及照明安装工程。二、工程地点:xx岭110kv变电所内。三、工程范围及内容:1：xx岭110kv变电所防雷接地安装。2：xx岭110kv变电所全所照明安装。第三条承包方式本工程甲方将工程以包工包料按实结算下浮%的方式承包给乙方施工。(结算定额采用XX年北京地区价目本;装置性材料预算价格执行xx电力公司黔电定字(XX)04号文件颁发的(关于发布xx省电力建立装置性材料综合预算价格(XX年价)的通知);费用构成执行(电力工业根本建立预算管理制度及规定)(XX年版);根据xx省电力公司电技经(XX)43、44号文件：其它相关费用根据其它相关资料计算。第四条工程价款支付及结算方式1.该工程以xx省xx市xx电气安装工程有限责任公司编制的(xx岭110kv变电所全所接地及照明工程预算书(其中工程款129760元))为根据签订施工合同。2.预付款方式：按工程预算书的工程款129760万元的%即万元(万元整)付给乙方。3.结算方式：工程开工验收合格后，按审计后的结算工程款将余款在一个月之内付给乙方。第五条工程质量标准、验收和保修条件本工程参照国家(110kv及以下电气安装标准)进展施工，相关验收标准执行国家及电力行业规定，并通过相关职能部门验收，本工程的保修期一年。第六条双方协作事项甲方负责：一：甲方应协调好该工程与有关单位的联络，确保该工程的施工进度。二:甲方应根据乙方施工进度及隐蔽资料及时组织有关部门进展中间验收.乙方负责：一：乙方在施工中发现问题应及时向甲方反响。二：乙方应按时按期完成该工程内的所有工作内容，不得影响其他工程。三：开工资料报有关部门审核。第七条违约责任按国家的相关法律法规追究对方的违约责任。第八条发生经济纠纷处理方式如发生经济纠纷，双方应本着实事求是的原那么，协商解决，假设不能到达目的，可向人民法院申请仲裁。第九条施工工期本工程年月日前完工。第十条工程承包方式本工程合同价款是该工程的:人工费、机械费、辅材费、主材费。第十一条平安责任施工中的平安责任由乙方自行负责，独立承当相应责任。第十二条工程造价本工程的工程款：暂定壹拾贰万玖千柒佰陆拾元整(129760.00)，本工程包工包料按实结算。第十三条合同份数本合同正本2份，双方各执正1份。第十四条该合同经双方代表签字、盖章后生效。甲方：(公章)乙方：负责人：(签章)负责人：(签章)日期：年月日日期：年月日【精华】建立工程合同模板3940字建立工程合同【篇一】发包方〔甲方〕：承包方〔乙方〕：装饰工程施工责任合同书发包方〔以下简称甲方〕：委托代理人：〔姓名〕联络：承包方〔以下简称乙方〕：承包负责人：〔姓名〕联络：经考察，甲方同意乙方承包甲方装饰工程任务。为明确双方在施工过程中的权利、责任和义务，经双方共同协商，签订如下条例：一、工程地址：商丘XX二、工程概况：玻璃雨棚及其它部位的型材三、人工费工程及价格：材料及人工费单价为每个雨棚20元，详细数量以现场工程经理审核为准。四、材料：雨棚玻璃为55钢化加胶玻璃，管材为10215;10加厚镀锌管，连接为不锈钢驳接爪，收口为中性构造胶。五、承包方式：包工包料，施工工具乙方自备，必须齐全有效。六、付款方式：签订合同后支付订金20元。开工合格后支付全款。七、工程验收与保修双方约定在施工过程中分以下几个阶段对工程质量进展验收：1、材料进场后的材料验收；2、基层验收；3、饰面验收；4、细节验收及修补八、本合同一式两份，自双方签订之日起生效，根据合同约定的施工期限，乙方承包的工程自验收合格之日起，视为甲乙双方解除承包关系，本合同自动失效。甲方签字：乙方签字：代表：责任人：________年____月日________年____月____日建立工程合同(篇二)发包人〔全称〕：_____________________________承包人〔全称〕：______________________________按照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和老实信誉的原那么，双方就本建立工程施工事项协商一致，订立本合同。一、工程概况工程名称：_______________________；工程地点：_______________________；工程内容：_______________________；群体工程应附承包人承揽工程工程一览表〔附件1〕工程立项批准文号：______________；资金_______________________。二、工程承包范围承包范围：_______________________。三、合同工期开工日期：_______________________；开工日期：_______________________；合同工期总日历天数___天。四、质量标准工程质量标准：_____________________。五、合同价款金额〔大写〕：______元〔人民币〕$：______元六、组成合同的文件组本钱合同的文件包括：1.本合同协议书2.中标通知书3.投标书及其附件4.本合同专用条款5.本合同通用条款6.标准、标准及有关技术文件7.图纸8.工程量清单9.工程报价单或预算书双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。七、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义一样。八、承包人向发包人承诺按照合同约定进展施工、开工并在质量保修期内承当工程质量保修责任。九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。甲方〔签章〕：__________________乙方〔签章〕：_____________________________年_________月________日___________年_________月________日建立工程合同实用范本【四】发包人〔全称〕：_____________________________承包人〔全称〕：______________________________根据《中华人民共和国合同法》和中华人民共和国建立部，国家工商管理总局共同发布的《建立工程施工合同》及其他有关法律、法规，自愿、平等、公平和老实信誉的原那么，甲乙双方就_____________工程协商签订合同，共同信守。第一条、工程事项1.1工程名称：_______________________________________；1.2工程地点：_______________________________________；1.3工程内容：_______________________________________；1.4工程开开工日期___________年_________月________日至___________年_________月________日。第二条、工程承包范围2.1承包范围：乙方包工，包料。第三条、发包人工作3.1甲方向乙方提供设计图纸，核定乙方的施工方案。3.2甲方向乙方提供水、电、场地、工人住宿，方便乙方施工。第四条、承包人的权利和义务4.1按照协议约定进入现场并严格按照设计图纸进展施工，保证按期完工。4.2施工中做到文明施工，严格按照平安标准组织施工。4.3乙方编制施工方案，由甲方审定后施行。4.4乙方保证按图施工，不得私自变更甲方图纸，如需更改必须与甲方沟通协商。第五条、工程造价和结算5.1工程总价：大写_________________________________。5.2结款方式：合同签订之日，甲方付给乙方__________元为预付款。5.3乙方材料及工人进场再付工程款_______%大写__________元5.4工程全部完毕验收合格后，甲方向乙方付清余款。5.5工程完毕三天内为工程验收期，逾期视为工程合格。第六条、由于以下原因造成开工日期推延和延误，工期相应顺延。6.1不可抗力及自然灾害因素，如雨、雪等天气；地震、洪水等天灾。6.2发包人未能按约定日期支付工程相应款项，使施工不能正常进展。第七条、违约责任7.1除国家法律法规政策明确规定或其它不可抗力因素外，任何一方违约造成的损失，由违约方承当赔偿责任。7.2甲方未按约定的时间和要求提供场地，方案回复，支付工程款的，乙方可以要求顺延工期，同时引起的停工待料，延误工期和施工人员工资等费用均有甲方承当。第八条、争议解决方式8.1本合同在执行过程中发生的争议由双方当事人协商解决，协商不成的可向当地人民法院起诉。第九条、其他9.1协议未尽事宜，甲乙双方可以洽商，签订补充协议，补充协议具有同等法律效应。第十条、合同份数及生效日期10.1本协议一式两份，甲乙方各执一份，经双方签字盖章后生效。甲方〔签章〕：__________________乙方〔签章〕：_____________________________年_________月________日___________年_________月________日建立工程合同【篇三】合同编号：_________发包方：_________法定住址：_________法定代表人：_________职务：_________委托代理人：_________身份证号码：_________通讯地址：_________邮政编码：_________联络人：_________：_________：_________帐号：_____________：_________监理方：_________法定住址：_________法定代表人：_________职务：_________委托代理人：_________身份证号码：_________通讯地址：_________邮政编码：_________联络人：_________：_________：_________帐号：_____________：_________为了确保工程建立质量，进步工程建立程度，充分发挥投资效益，促进工程建立监理事业的安康开展，发包方基于〔中华人民共和国合同法〕、〔工程建立监理规定〕、〔中华人民共和国建筑法〕等单行法律、法规有关监理的规定，委托有监理资质的监理机构根据国家批准的工程工程建立文件、有关工程建立的法律、法规，对_________工程建立施行的监视管理。第一条以下名词和用语，除上下文另有规定外，具有本条所赋予的涵义：1．“工程工程”是指发包方委托监理方施行建立监理的.工程建立工程。2．“发包方”是指承当直接投资责任的、委托监理业务的法人以及其合法继承人。3．“监理方”是指承当监理业务和监理责任的法人以及其合法继承人。4．“监理机构”是监理方派驻本工程工程现场直接承当监理业务施行的组织，由总监理工程师、监理工程师和监理员以及其别人员组成。5．“建立工程监理”是监理工程师根据本合同约定履行其职责，包括正常的监理工作和额外的监理工作。6．“总监理工程师”是由监理方提名并经发包方同意后，委派到监理方履行本合同的现场负责人。7．“承包方”是指与发包方签订工程建立合同的施工人。8．“天”是指任何一个午夜至下一个午夜之前的时间段。9．“月”是根据公历从一个月份中的任何一天开场到下一个月相应日期的前一天的时段。10．“本合同”指经双方签署并生效的本监理合同。11．“工程建立合同”是指发包方与承包方所签署并生效的有关本工程工程建立的合同。12．“进驻”是指监理方和监理方人员进入工地，开场施行或准备施行监理业务的行为。13．“现场”是指建立工程施行的场所。14．“地方法规和规章”是指省级人民代表大会或常务委员会和人民政府所制定的法规和规章。15．“第三方”是指除发包方、监理单位以外与工程建立有关的当事人。第二条适用法律、法规、规章和监理根据1．适用于本合同的法律、法规和规章是中华人民共和国法律、行政法规以及国务院有关部门的规章和工程所在地的地方法规和规章。法律是由全国人大及常委会制定的。行政法规是由国务院制定的。2．监理工作的根据是国家的法律、法规、规章和技术标准、经有关部门批准的工程工程建立文件以及工程建立合同文件和本合同文件。这里的技术标准是工程建立标准的一种。工程技术标准是指在工程建立中各类工程的勘查、规划、设计、施工、安装、验收等需要协调统一的事项所需要制定的标准。工程建立标准可分为强迫性标准和推荐性标准，前者时必须执行的标准，后者是自愿采用的标准，经过双方签订合同予以确认，经合同确认的推荐性标准也必须严格执行。设计文件是施工的根据，同时也是监理根据。施工单位应该按设计文件进展施工。监理单位应该按照设计文件对施工活动进展监视管理。第三条监理合同的书写、解释和说明，以汉语为主导语言。当不同语言文本发生不同解释时，以汉语合同文本为准。第四条工程〔一〕工程概况1．工程名称：_________工程2．工程地点：_________3．工程规模及特性：_________4．工程总投资：_________，静态：_________，动态：_________5．工程总工期：_________天，其中：〔1〕开工日期：本合同工程定于_________年_________月_________日开工，从签订合同后第_________日算起〔2〕开工日期：本合同工程定于_________年_________月_________日开工〔3〕但凡延期开工或顺延工期的约定，都是以约定的开工日期和开工日期为计算根底〔二〕工程监理1．监理范围：本合同监理属于以下第_________项：〔1〕大、中型工程工程；〔2〕市政、公用工程工程；〔3〕政府投资兴建和开发建立的办公楼、社会开展事业工程和住宅工程工程；〔4〕外资、中外合资、国外贷款、赠款、捐款建立的工程工程。2．监理内容：控制工程建立的投资、建立工期和工程质量；进展工程建立合同管理，协调有关单位间的工作关系。3．建立监理：本工程监理收费按照国家和现行市场收费标准执行。经双方商定监理收费以工程预算额_________计算，估算总收费_________元，金额大写_________待工程完毕后进展结算。〔1〕本合同生效时，发包方向监理方预付估算监理费总额的20%作为合同定金，监理工作完成后，定金抵做工程监理费。〔2〕工程进度过半时，发包方向监理方拨款付应付监理费总额的50%〔不含定金〕。〔3〕工程验收合格后，发包方向监理方按监理概算结清全部工程监理费。〔4〕假如发包方在规定的支付期限内未支付监理酬金，自规定支付之日起，应当向监理方补偿应支付的酬金利息。利息额按规定支付期限最后一日银行贷款利息率乘以拖欠酬金时间计算。4．工程监理期限：自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日止。第五条建立监理合同的组成文件及解释顺序1．监理委托函或中标函2．监理合同书3．监理施行过程中双方共同签署的补充文件4．合同条款5．监理招标书〔或委托书〕6．监理投标书〔或监理大纲〕上列合同文件为一整体，代替了本合同书签署前双方签署的所有的协议、会谈记录以及有关互相承诺的一切文件。第六条监理方权利义务〔一〕监理方义务1．向发包方报送委派的总监理工程师及其监理机构主要成员、监理规划，完成监理合同中约定的监理工程范围内的监理业务。工程监理机构不得从事所监理工程的施工和建筑材料、构配件以及建筑机械、设备的经营活动。2．监理方在履行本合同的义务期间，应运用合理的技能，为发包方提供与其监理机构程度相适应的咨询意见，认真、勤奋地工作。帮助发包方实现合同预定的目的，公正地维护各方的合法权益。3．监理方使用发包方提供的设施和物品属于发包方的财产。在监理工作完成或中止时，应将其设施和剩余的物品库存清单提交给发包方，并按合同约定的时间和方式移交此类设施和物品。4．在本合同期内或合同终止后，未征得有关方同意，不得泄露与本工程、本合同业务活动有关的保密资料。5．监理方不得转让监理业务。6．监理方不得承包工程，不得经营建筑材料、构配件和建筑机械、设备。7．监理方在监理过程中因过错造成重大经济损失的，应承当一定的经济责任和法律责任。8．监理方不得与所监理工程的建立单位、建筑业企业或建筑材料、建筑构配件和设备供给单位有其他利害关系。9．监理方与承包方串通，为承包方谋取非法利益，给发包方造成损失的，应当与承包方承当连带赔偿责任。10．工程监理人员必须严格遵守监理工作职业标准，公正、及时地处理监理事务，不得利用职权谋取不正当利益。〔二〕监理方权利1．发包方在委托的工程范围内，授予监理方以下监理权利：〔1〕选择工程总设计单位和施工总承包单位的建议权。〔2〕选择发包设计单位和施工分包单位确实认权与否认权。〔3〕对工程建立有关事项包括工程规模、设计标准、规划设计、消费工艺设计和使用功能要求，向发包方的建议权。〔4〕工程构造设计和其他专业设计中的技术问题，按照平安和优化的原那么，自主向设计单位提出建议，并向发包方提出书面报告；假如由于拟提出的建议会进步工程造价，或延长工期，应当事先获得发包方的同意。〔5〕工程施工组织设计和技术方案，按照保质量、保工期和降低本钱的原那么，自主向承建商提出建议，并向发包方提出书面报告；假如由于拟提出的建议会进步工程造价、延长工期，应当事先获得发包方的同意。〔6〕工程建立有关的协作单位的组织协调的主持权，重要协调事项应当事先向发包方报告。〔7〕报经发包方同意后，发布开工令、停工令、复工令。〔8〕工程上使用的材料和施工质量的检验权。对于不符合