安装工程合同合集

第页共页安装工程合同合集安装工程合同合集。随着人们诚信守法意识的不断加强，合同在大家的生活中也频繁出现。合同是保护合同当事人的合法权益、减少合作投资风险的根据。一份合同应该包含哪些方面呢？或许"安装工程合同"是你正在寻找的内容，供你参考和使用，请和分享。安装工程合同篇1发包方〔甲方〕：代表人：承包方〔乙方〕：负责人：风险提示：发包人的相对义务根据法律规定发包人应办理法律规定由其办理的答应、批准或备案，包括但不限于建立用地规划答应证、建立工程规划答应证、建立工程施工答应证、施工所需临时用水、临时用电、中断道路交通、临时占用土地等答应和批准。且发包人应协助承包人办理法律规定的有关施工证件和批件。假设发包人因未能及时办理完毕前述答应、批准或备案，由发包人承当由此增加的费用和〔或〕延误的工期，并支付承包人合理的利润。根据《民法典》，本着平等互利的原那么，为明确双方的权利义务，结合本工程的详细情况，甲乙双方达成如下协议：一、工程概况1、工程名称：2、工程地点：3、工作内容：4、承包方式：二、产品的安装、调试1、乙方负责分管式空调设备的安装、调试。甲乙双方商定：〔1〕________年____月____日之前，乙方派出工程技术及施工人员到达工地现场开场安装施工；风险提示：关于实际开工日期的规定当因实际开工日期确实认发生纠纷时，可以以相关规定参照详细情形：工程经开工验收合格的，以承包人提交开工验收申请报告之日为实际开工日期，并在工程接收证书中载明；因发包人原因，未在监理人收到承包人提交的开工验收申请报告42天内完成开工验收，或完成开工验收不予签发工程接收证书的，以提交开工验收申请报告的日期为实际开工日期；工程未经开工验收，发包人擅自使用的，以转移占有工程之日为实际开工日期。〔2〕________年____月____日之前，完成前期隐蔽工程施工并验收；〔3〕________年____月____日之前，完成设备安装及系统的调试运转；全局部管式空调工程完工及验收，与装修开工时一同进展。所需材料均按双方约定时间进场到位。2、安装质量标准按国家标准及行业要求，以及甲方和厂家提供的工程安装设计说明。乙方负责日常运行操作程序说明及故障咨询。产品安装方案以乙方提出并经甲方同意的设计图、选型方案为准；需更改设计方案的，须经双方协商同意。三、双方责任1、甲方责任〔1〕甲方应及时将设备、材料送至工地施工现场，以免延误工期。〔2〕派人到施工工地现场与建立方及其它各施工工种进展协调；以及施工图纸的更改和签证。〔3〕按照协议及时拨付工程款；如未按协议拨付工款，乙方有权采取必要的手段进展追款，所造成的任何后果由甲方负责。〔4〕空调主机根底由甲方根据施工图进展制作，费用由甲方负责。〔5〕受到乙方的验收通知，甲方要及时组织验收。2、乙方责任〔1〕严格遵守建立方的管理规定，做到平安文明施工，保证不酒后作业。〔2〕严格按照施工进度，施工质量进展施工。〔3〕乙方严格按照甲方的施工平面图及甲方要求进展施工，如有更改，甲方必须提早通知乙方，由于施工图或甲方原因所进展的更改增加的费用由甲方承当；乙方根据甲方的更改通知及费用签证单进展施工。四、验收1、乙方于工程开工当天通知甲方验收。2、甲方在接到验收通知三天内组织人员对工程进展验收，认定工程质量和工程内容符合要求的，双方代表在工程验收单〔表〕上签字盖章。五、付款方式1、合同总价款为人民币_______元。2、合同签订后甲方向乙方支付工程款的30%，人民币_______元作为工程预付款；进场10天后甲方向乙方支付工程总款的30%，人民币_______元作为工程进度款；室内隐蔽工程完工后甲方再向乙方支付工程总款的20%，人民币_______元，剩余工程总款的20%，人民币_______元，验收完毕后甲方一次性付清。风险提示：保修责任的起算工程保修期从工程开工验收合格之日起算，详细分局部项工程的保修期由合同当事人在专用合同条款中约定，但不得低于法定最低保修年限。在工程保修期内，承包人应当根据有关法律规定以及合同约定承当保修责任。发包人未经开工验收擅自使用工程的，保修期自转移占有之日起算。六、工程保修期工程系统由乙方保修________年；所有设备保修由甲方负责，材料质量问题由甲方负责。七、违约责任1、在本合同的履行过程中，任何一方违约，致使合同不能履行或者履行出现重大瑕疵，责任方都要向守约方因此受到的所有损失。2、假设合同履行过程中，一方要求提早解除合同，应提早一个月通知对方，并且责任方应承当对方为履行合同支付的准备金。八、其它约定1、本合同自双方签字后生效；合同一式_______份，甲乙双方各持_______份，均具同等法律效力。2、在履行合同过程中发生争议，双方友好协商进展解决，解决不成，均可向合同签订地、合同履行地人民法院起诉。甲方：地址：联络人：联络方式：合同签订地：合同履行地：签订时间：________年____月____日乙方：地址：联络人：联络方式：合同签订地：合同履行地：签订时间：________年____月____日安装工程合同篇2发包人全称：(以下简称：甲方)承包人全称：(以下简称：乙方)根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、及其他有关法律、法规和规章，遵循平等、自愿、公平和老实信誉的原那么，双方就本工程水电安装工程施工事项协商一致，订立本协议。一、工程概况：工程名称：(以下简称：本工程);工程地点：施工现场条件：以现场实际情况为准;二、工程承包方式、承包范围及承包内容：1、承包方式：本工程甲方提供塔吊，乙方包人工、包材料、包施工机具、包工期、包质量、包进度、包平安文明施工、包验收合格。2、承包的主要内容：包施工图和施工方案中的室内外水电安装工程，包括室内给排水、弱电的全部安装工程，消防等专业配套工程的预留孔洞、管道预埋，临时用电用水设备电器，日常平安巡查。3、甲方直接分包的专业工程，乙方需全力配合。4、本合同与主合同发生分歧时以主合同为准。三、合同工期：1、乙方应严格按甲方要求的工期组织施工，确保工期目的顺利实现。本合同约定本工程总工期为日历天;开工日期为：年月日，开工日期为：年月日。2、乙方必须服从和执行甲方工程部下达的施工消费方案，根据甲方的进度要求，随时调度作业人数和其它资3、假设遇人力不可抗拒因素引起的工期延误，经甲方签证后，工期可适当顺延。4、如因乙方本身原因造成甲方规定的形象进度或节点工期无法完成，每延期一天乙方自愿承诺向甲方支付人民币壹仟元整(￥：1000.00元)的违约金;假设累计延误天数超过7天或连续延误天数超过5天，甲方有权单方面解除合同，由此引起甲方的所有损失(含间接损失)及费用均由乙方承当。四、质量标准：1、适应于本合同的工程质量检验评定标准、标准名称为(包括但不限于以下)：①建立强迫性条文;②《建筑工程质量检验评定标准》GBJ301—88;③《建筑电气工程施工质量验收标准》GB50303-20____;④《建筑给排水及采暖工程施工质量验收标准》GB50242-20____年9月1日开工，至20____年1月20日开工。3.2全部工程的详细开工日期由甲方提早5天以书面形式通知乙方。甲乙双方应于开工日期确定后十五天内签订关于工程期限的补充条款。4、甲方的义务4.1按合同约定的付款方式按时足额拨付工程款。4.2负责协调安装施工单位与土建施工单位的联络工作。4.3工程交付前，根据施工图纸及说明书、国家颁发的施工验收标准和质量检验标准及时进展验收。5、乙方的义务5.1乙方须严格按照国家颁发的施工验收标准和质量检验标准，以及施工图纸和技术附件中的设计要求组织施工，确保质量全部到达设计要求，一年之内免费包修，并负责终生维护保养。未经甲方书面同意不得擅自分包工程。5.2乙方须严格按照施工图纸和技术附件施工，并不得随意变更设计。如乙方发现施工图纸、技术附件有错误或严重不合理的地方，须以书面形式通知甲方，由甲方在7天内提出修改或变更设计方案后才能施工。5.3假如在工程施工过程中，由于工艺调整等原因此由甲方提出的工程的更改，乙方须积极配合。5.4乙方负责相关部门的中间检查验收工作及施工用临时水电、管线等的安装和撤除。5.5乙方负责施工现场的文明施工。如乙方在施工过程中损坏甲方的建筑、地坪、设备、绿化等设施，由乙方负责赔偿，该赔偿款项在甲方支付乙方的工程款中扣除。假设因工程施工造成设备事故及施工人员的人身伤亡事故均由乙方全面负责并承当赔偿责任;甲方承当连带责任的，乙方应对甲方承当的责任给予全额赔偿。5.6施工期间乙方施工人员的食宿由乙方自理。5.7乙方须提供相关开工资料和所有资质证书，满足交钥匙工程的各项有关要求。5.8甲方提供的技术文件、工程资料、技术数据及图纸视为机密，乙方须注意保密，不得复印或向第三方泄露。甲方发现乙方有向其他第三方泄露上述资料、信息的，乙方须向甲方支付10万元作为违约金，如给甲方造成损失的，乙方还须赔偿甲方的损失。5.9乙方保证对提供的产品及效劳不存在专利、著作、商标等知识产权方面的缺陷，乙方应赔偿甲方由于乙方的产品及效劳被证明进犯了在中国合法注册的知识产权而引起的索赔。5.10乙方提供的产品及效劳应该符合国家有关环保法律法规的规定(含甲方ISO14000环境体系要求)，不能造成环境污染;同时该产品还应符合甲方OHSMS18000职业平安安康管理体系标准的要求，不能对接触产品的人员安康造成伤害。如不能符合上述规定，甲方有权要求降价或取消本合同，乙方对此承当全部责任并赔偿甲方因此造成的损失。6、工程验收6.1本工程按照国家颁发的施工验收标准和质量检验标准，以及甲方提供的施工图纸和说明书进展验收，甲方在收到乙方提交的开工资料和所有资质证书后一个星期内进展验收。7、不可抗力7.1不可抗力是指发包方和承包方在订立合同时无法预见的，并且对其发生及后果无法防止和无法克制的事件。签约双方任一方由于受到诸如战争、严重的火灾、洪水、台风、地震等自然灾害的影响而不能执行合同时，履行合同的期限应予以延长，延长的期限应相当于事故所影响的时间。7.2受不可抗力影响的一方应在不可抗力事故发生后尽快用书面形式通知对方，并于事故发生后14日内将有关当局出具的证明文件寄给对方确认;同时受影响方应尽可能继续履行合同义务，以及寻求采取合理的方案履行不受不可抗力影响的其他事项。8、违约责任8.1按照本合同第4条的约定，如乙方未按时完工的，乙方每延期完工一天按照工程总价的千分之三向甲方支付延期违约金。8.2如按照本合同第8条规定，安装工程的验收不合格，乙方承当工程总价款3%的赔偿金，该赔偿金从工程款中扣除，并由甲方限定期限要求乙方整改，整改完成后，甲方仍按照本合同第8条规定进展验收，验收仍未通过的，由甲方选择继续要求乙方限期整改或者终止合同。因工程未通过验收而引起的一切责任由乙方承当。8.3在施工期间，甲方不定时对工程进展检查，如发现乙方违背甲方图纸施工、施工材料不能达甲方要求或图纸要求，甲方有权要求乙方进展整改返工，由此造成甲方的一切直接与间接损失均由乙方承当赔偿，且开工工期不变。9、争议解决凡与本合同有关的争议，双方应首先协商解决;假设协商不成，任何一方均可向甲方所在地的法院申请诉讼解决。10、其他10.1施工图纸、技术附件等作为本合同不可分割的一局部，与本合同具有同等法律效力。10.2本合同壹式伍份，甲方执叁份，乙方执贰份，经双方签字盖章后生效。甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：__________________年____月____日_________年____月____日安装工程合同篇3安装方：〔以下简称甲方〕：承包方：〔以下简称乙方〕：经甲乙双方平等自愿协商签定本合同。一、工程概况：1、工程名称：水电安装2、工程地点：藤业富豪广场二栋一单元704房。3、工程内容：①电：〔包括：凿打线槽、钻孔、布线、线管固定、灯具安装、水泥沙浆补线槽、控制开关、电表、电箱、线路铺设、开关、照明插座及线、光纤线、网络线、电视线、安防系统、煤气管线、铺设室内安装、室外接到总表等强弱电工程、〕施工、调式、验收。②水：〔包括：凿砖墙体、水泥沙浆补水管槽、自来水供进水管、水表、厨房供排水、卫生间供排水、水龙头、排污管、洗脸盆、座便器、水池、热水器、室内安装铺设、热水上下水及控制线管、接至室外排污管、室外雨水管等上下水工程〕施工、调试、验收。③踢脚线：〔按照装修标准打好踢脚线〕施工、验收。④清理施工所产生的垃圾：〔按照物业管理要求乙方须把水电安装所产生垃圾运到指定位置〕。4、工程性质：单包工、包质量、包工期、包平安、包文明施工。5、承包范围：该套住房所属水、电安装所涉及到的相关施工内容。二、施工工期：1、总工期。2、开工日期。3、开工日期。三、付款方式1踢脚线打好、凿打线槽及凿砖墙体完成付30%，水电安装完、水泥沙浆补好线槽和水管槽付50%，开关、插座板、水龙头、热水器/灯具等与水电安装有关内容安装完后付。三个月后付。四、工程总价：人民币元〔大写〕〔双方协商包干价〕五、施工质量要求及验收标准。1、在施工过程中每完成一道工序须通知甲方验收，方可进展下一道施工，如有问题可以责令乙方返工。2、合格，符合国家现行规定施工标准。3、在布水电路时，水电路不准成心饶线路，尤其是在过墙时候必须打眼穿墙过。布完电线后以易抽动为原那么。4、电视线、网络线必须有分配盒，整线分支到所有的位置，禁用电视线、网络线及线走同一条管道。5、“火线进开关、零线进灯头插座接线应符合左零右火接地在上”的规定。6、开关、插座安装结实、位置正确，盖板端正，紧贴墙面、四周无缝隙,；电气工程安装后应进展电气通电、灯具试亮、开关控制。7、管道排列合理、铺设结实、横平竖直、使用灵敏方便、隐蔽工程先要验收再封闭。六、甲方和乙方权、责。1、施工所需工具用具、平安用品用具均由乙方自备、有关平安责任、平安事宜均由乙方负责负担与甲方无关2、乙方按甲方要求，并配合各工序科学施工，并为其他工序施工提供方便和便利。3、以上安装所有的材料都由甲方提供、乙方对所有的材料负有质量监管和验收责任。乙方负责安装，包工不包料。乙方对工程安装质量保修期为三年。4、施工安装期间，甲方负责提供充足的安装场地及需要安装的材料；乙方负责组织安装工人安装施工等，假如甲方未按以上条款提供支持使乙方未能按时完成工程量的，乙方不负任何责任。5、乙方进入工地后，严格做好平安防范要求，人员平安防范及平安事宜均由乙方负责和负担，与甲方无关。6、在保修期出现的问题所产生责任由乙方承当。7、在施工期间对小区内物品〔如：电梯楼梯地板等物品〕所造成的损坏，由乙方负责或赔偿。8、如双方意见不一致、协商不成时，乙方应无条件撤场。之后双方均可向有关部门申诉，或向法院起诉。七、本合同一式两份，甲、乙、双方各持一份，自签字起生效。甲方：乙方：乙方担保单位：身份证：身份证：联络：联络：安装工程合同篇4于_________年_________月_________日，甲方_________与乙方_________，签订安装_________的工程合同。1．安装工程名称：_________。2．工程地点：甲方_________。3．工程范围：本合同所附图纸及估价单。4．完工期限：本安装工程将配合甲方_________在甲方_________建造工程完工后六十〔60〕天内，完成安装工程，其中包括_________试验运行。5．安装工程总价格：_________元整。6．安装工程付款进度：〔1〕甲方在本合同开场施行时，付给乙方工程总价_________％，即_________元整；〔2〕甲方在_________港口造船工程开场时，付给乙方工程总价_________％，即_________元整；〔3〕在安装管路时，甲方付给乙方工程总价_________％，即_________元整；〔4〕在主机的主要设备运抵工地时，甲方付给乙方工程总价的_________％，即_________元整；〔5〕在安装工程完毕时，甲方付给乙方工程总价的_________％，即_________元整；〔6〕在工程验收合格后，甲方付给乙方工程总价余额的_________％，即_________元整。7．违约罚款：因乙方原因未准时完工时，应由乙方负责，应付违约罚款，每天按总价的1％计算，即_________元整。8．增加或减少工程：假设甲方需修改、增加或减少其工程方案时，总价之增减，应按双方规定之订单计算。假设需新增加工程量，双方应另行协商该项新增加工程之单价。假设甲方因修改原方案而将已完工部份工程或已运抵工地之材料弃置，甲方在验收后，应按双方规定的单价对乙方已完成的工程费用及材料费，予以支付。9．监视进度：甲方派去的监视人员或代表对工程进度予以监视并有权予以监工、指导。乙方应按甲方人员或代表的指示正确施工，不得以任何借口置之不理。10．工程停顿：假设甲方通知乙方将工程停顿，其原因并非应由乙方负责者，乙方可停顿并要求甲方按照已完成工程的数量、运抵工地的材料及其他合理费用，在已交款中增付或扣除。11．工程保管：在工程开场时，完工移交前，已完工的工程及留在工地的材料、工具、设备等，均由乙方保管。除人力不能抵抗的灾害外，乙方应对保管中的一切，负损害之全责。如遇不可抵抗的天灾人祸，乙方应详列损害实情，向甲方提出恢复原状的价格及日期，以供甲方核对付款之用。假设甲方决定不再继续施工，按合同第10条规定完毕。12．工程保证：除天灾或因甲方使用不当的原因外，乙方应在甲方验收后保证工程质量良好1年。13．附带条款：在工程进展中，假设因乙方的过错，使甲方或其别人员受到损害，乙方应负责赔偿。但其损害原因是由甲方或与甲方订约之其他工程人员的过错所造成，那么应由甲方完全负责。14．附件：本合同附件应视为本合同的一部份，与其他条款有同等效力。附件包括：〔1〕图样；〔2〕估价单。15．合同形式：本合同一式两份，甲乙双方各执一份。另各保存两份副本供双方存档备查。16．附加条款：主机的保养，乙方应在甲方验收后，提供免费及定期对_________保养效劳_________年，每_________〔_________〕个月派员一次维护正常运行。17．本合同按双方所签日期生效。甲方〔盖章〕：_________乙方〔盖章〕：_________代表人〔签字〕：_________代表人〔签字〕：__________________年____月____日_________年____月____日安装工程合同篇5发包方〔甲方〕：地址：承包方〔乙方〕：地址：根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》及有关规定，甲乙双方就_____________________工程的工程承包安装事宜进展磋商，现就本工程的相关事宜协商一致，为明确双方的权利、义务，结合本工程的详细情况，达成如下协议。一、工程概况1、工程名称：2、工程地点：3、承包范围：4、承包内容：5、承包方式：6、工程造价：二、施工准备1、甲方：〔1〕________年______月______日前做好建筑红线以外的“三通”，负责红线外进场道路的维修。〔2〕________年______月______日前，负责接通施工现场总的施工用水、电、变压器〔包括水表、配电板〕，应满足施工用水、用电量的需要。做好红线以内场地平整，拆迁障碍物的资料。〔3〕合同签订后_________天内〔以签收最后一张图纸为准〕提供完好的建筑安装施工图_________份，施工技术资料〔包括地质及水准点坐标控制点〕_________份。〔4〕组织承、发包双方和设计单位及有关部门参加施工图交底会审，并做好三方签署的交底会审纪要，在_________天内分送有关单位，_________天内提供会审纪要和修改施工图_________份。2、乙方：〔1〕负责施工区域的临时道路、临时设施、水电管线的铺设、管理、使用和维修工作。〔2〕编制施工组织设计或施工方案、施工总进度方案，送甲方。〔3〕乙方须保证平安文明施工。〔4〕工程完工当日，乙方须向甲方发验收通知。三、工程期限1、根据工程需要，商定工程工期为_________天〔日历天〕，方案开工时间为：_________年_____月_____日，方案完工时间为：_________年______月______日。2、开工前_________天，乙方向甲方发出开工通知书。3、工期顺延：〔1〕按施工准备规定，甲方不能提供施工场地、水、电道路未能接通，障碍物未能去除，影响进场施工；〔2〕凡甲方负责供给的材料、设备、成品或半成品未能保证施工需要或因交验时发现缺陷需要修、配、代、换而影响进度；〔3〕不属包干系数范围内的重大设计变更，提供的工程地质资料不准，致使设计方案改变或由于施工无法进展的原因此影响进度；〔4〕在施工中如因停电、停水8小时以上或连续间歇性停水、停电3天以上〔每次连续4小时以上〕，影响正常施工；〔5〕甲方未按合同规定拨付预付款、工程进度款或代购材料差价款而影响施工；〔6〕人力不可抗拒的因素而延误工期。四、工程质量1、本工程质量经双方研究要求到达：2、乙方必须严格按照施工图纸、说明文件和国家颁发的建筑工程标准、规程和标准进展施工，并承受甲方派驻代表的监视。五、乙方职责1、由乙方提供的主要原材料、设备、构配件、半成品必须按有关规定提供质量合格证，或进展检验合格前方可用于工程；2、隐蔽工程必须经甲方派驻代表检查、验收签章后，方可进展下一道工序；3、乙方应按质量验评标准对工程进展分项、分部和单位工程质量进展评定，并及时将单位工程质量评定结果送甲方和质量监视站。单位工程构造完工时，应会同甲方、质量监视站进展构造中间验收；4、乙方在施工中发生质量事故，应及时报告甲方派驻代表和当地建筑工程质量监视站。一般质量事故的处理结果应送甲方和质量监视站备案；重大质量事故的处理方案，应经设计单位、质量监视站、甲方等单位共同研究，并经设计建立单位签证后施行；5、工程开工后，乙方按规定对工程实行保修，保修时间自通过开工验收之日算起。六、工程价款的支付与结算1、本合同签订后_________日内，甲方支付不少于合同总价的_____%备料款，计人民币_________万元；2、甲方收到乙方的工程进度月报后必须在_________日内按核实的工程进度支付进度款，工程进度款支付到达合同总价的_________%时，按规定比例逐步开场扣回备料款。3、工程价款支付到达合同总价款的95%时，不再按进度付款，办完交工验收后，待保修期满无息一次支付给乙方。七、施工与设计变更1、甲方交付的设计图纸、说明和有关技术资料，作为施工的有效根据，开工前由甲方组织设计交底和三方会审做出会审纪要，作为施工的补充根据，承、发包双方均不得擅自修改。2、施工中如发现设计有错误或严重不合理的地方，乙方及时以书面形式通知甲方，由甲方及时会同设计等有关单位研究确定修改意见或变更设计文件，乙方按修改或变更的设计文件进展施工。假设发生增加费用〔包括返工损失、停工、窝工、人员和机械设备调迁、材料构配件积压的实际损失〕由甲方负责，并调整合同造价。3、乙方在保证工程质量和不降低设计标准的前提下，提出修改设计、修改工艺的合理化建议，经甲方、设计单位或有关技术部门同意后采取施行，其节约的价值按国家规定分配。4、甲方如需设计变更，必须由原设计单位做出正式修改通知书和修改图纸，乙方才予施行。重大修改或增加造价时，必须另行协商，在获得投资落实证明，技术资料设计图纸齐全时，乙方才予施行。八、工程验收1、开工工程验收，以国家颁发的《关于根本建立工程开工验收暂行规定》、《工程施工及验收标准》、《建筑安装工程质量检验评定标准》和国务院有关部门制订的开工验收规定及施工图纸及说明书、施工技术文件为根据。2、工程施工中地下工程、构造工程必须具有隐蔽验收签证、试压、试水、抗渗等记录。工程开工质量经当地质量监视部门检验合格后，甲方须及时办理验收签证手续。3、工程开工验收后，甲方才可使用。4、在规定的保修期内，凡因施工造成的质量事故和质量缺陷应由乙方保修。九、违约责任乙方的责任：1、工程质量不符合合同规定的，负责无偿修理或返工。由于修理或返工造成逾期交付的，偿付逾期违约金。2、工程不能按合同规定的工期交付使用的，双方进展协商，假设确实是因为乙方原因导致延期，由乙方承当相应责任。甲方的责任：1、未能按照合同的规定履行自己应负的责任，除开工日期得以顺延外，还应赔偿乙方由此造成的实际损失。2、工程中途停建、缓建或由于设计变更以及设计错误造成的返工，应采取措施弥补或减少损失。同时，赔偿乙方由此造成的停工、窝工、返工、倒运、人员和机械设备调迁、材料和构件积压的实际损失。3、工程未经历收，甲方提早使用或擅自动用，由此而发生的质量或其他问题，由甲方承当责任。4、乙方验收通知书送达_________日后不进展验收的，按规定偿付逾期违约金。5、不按合同规定拨付工程款，按银行有关逾期付款方法的规定延付金额每日_________%偿付乙方赔偿金。十、纠纷解决方法任何一方违背本合同规定，协商不成，可以申请调解，调解不成的，可按以下第_________项方式解决：1、向工程所在地仲裁机关申请仲裁；2、向工程所在地人民法院起诉。十一、附那么1、本合同一式_________份，甲乙双方各执______份，具有同等法律效力。2、本合同自双方代表签字，工程开工验收符合要求，结清工程款后终止。3、本合同未尽事宜，双方协商，协商后可签订补充协议，补充协议和本合同具有同等效力。甲方：代表人：身份证号：合同履行地：签订时间：________年______月______日乙方：负责人：身份证号：合同履行地：签订时间：________年______月______日安装工程合同篇6发包方：____(简称甲方)施工方：____(简称乙方)经甲、乙双方友好协商，正式签订以下电梯设备安装合同，确认以下条款：一、电梯型号及数量型号：由江苏蒙哥马利电梯制造的TKJ型小机房电梯壹台。二、安装调试费金额本安装合同总金额为人民币(大写)：叁万叁仟元整(￥:33000元)。三、付款方式：1、甲方在乙方进入安装工地现场前7日内，将安装调试费的支付给乙方，计人民币(大写)：壹万陆仟伍佰元整(￥：16500元)，乙方收到款后按照规定的进场时间开场安装工作。2、电梯设备安装完毕调试验收合格之日起7天内，甲方将安装调试费的支付给乙方，计人民币(大写)：壹万陆仟伍佰元整(￥：16500元)。乙方在收款后将电梯设备正式交付甲方使用。四、电梯设备的安装施工及土建要求：1、甲方土建具备安装条件后，详细施工期应在合同签定后30天内由甲、2、甲、乙双方应在本合同签订前，对电梯井道、机房工程设计图纸及其图纸上的招投标过程中的技术要求，以及合同执行过程中其他需要说明的技术条件，进一步确认，双方签字盖章后作为合同附件。如无说明那么由甲方根据双方已确认的电梯土建布置图施工。在确保土建按甲乙双方确认的电梯土建布置图施工的前提下，电梯安装过程中如出现非标准要求的任何过失由乙方负责。3、按照国务院20xx年6月1日公布施行的《特种设备平安监察条例》以及为了保证设备的安装、运行质量，本合同标的物的安装、调试和质保由乙方单位负责。4、井道、机房土建施工甲方责任须到达以下条件：4.1、土建符合双方确认的电梯土建布置图相关要求;4.2、平面尺寸和垂直度及各预埋、预留孔洞均符合甲乙双方确认图所列各项规定。4.3、井道模板、钢筋或勘察土建施工器具和建筑垃圾去除干净，底坑无积水或渗漏水，井道杂物清理干净。4.4、满足以上条件后，甲方组织建筑、监理、电梯安装方四方对电梯井道进展检查和验收;验收按照《电梯工程质量验收标准》(GB50310-20xx)中的“土建交接检验单”要求，以及电梯合同相关要求完成井道检查，合格后双方确认签字。乙方检查后如有不合格项应书面通知甲方，属于甲方责任的由甲方在双方约定的时间内整改完成，属于乙方责任的由乙方负责改整(整改期间假设具备乙方开工条件，可进展现场安装)。4.5、保持建筑物永久性楼梯和机房通道、门、窗等畅通。5、如因甲方原因造成停工，开工日期顺延。停电累计到达8小时，乙方提出申请，监理及甲方可根据实际情况批准工期顺延。如因甲方原因造成停工达6、电梯安装调试完成后，乙方应及时向技术监视检验局申报验收，其费用有甲方承当，验收通过并获得电梯验收合格报告前方可使用。五、电梯设备安装施工中的责任及费用：1、甲方责任及承当的费用：1.1、按合同条款支付电梯采购安装工程的工程款款项。1.2、按合同要求及时收货，办理验收手续并协调相关单位提供安装条件。1.3、在乙方进场施工前，甲方应当履行以下义务：在安装地点应备好电梯保管场地，该场地应确保把电梯导轨搬去安装电梯位置通路的地方。1.4、在乙方进展安装施工时，甲方的义务是：1.4.1、电梯安装之前、甲方协商相关单位提供符合电梯安装要求的临时动力电，并送至机房内，并设置动力配电(箱)柜，在各厅门口设置符合电梯工作现场平安标准的平安护栏装置。1.4.2给乙方提供有防盗措施并在安装作业附近有足够面积的电梯零件存储间和工具室。1.4.3、电梯调试之前，甲方协商相关单位提供满足设计及调试运行功能需求的正式动力电。1.4.4、安装施工时，负责协调电梯安装施工过程中的土建配合工作，包括门套、召唤按钮箱、厅外指层灯箱、消防开关箱、厅外报站钟、机房曳引机座、控制柜座、缓冲器座的混凝土灌注和粉刷并提供符合验收标准的爬梯。1.5、在乙方完工后，甲方的义务是：1.5.1、负责电梯安装后的土建的收尾工程。1.5.2、在乙方调试检验合格后，为乙方及时办理电梯开工验收。1.5.3、双方验收合格及电梯交付甲方后，负责电梯的保管及管理工作。1.6、负责对乙方现场施工人员根据本单位平安、环境管理制度进展培训，并按制度相关规定对乙方施工工作中平安、环境情况进展现场管理。1.7、如因甲方原因不能在乙方完工之日起30日内完成土建收尾工程导致电梯无法验收到达30天以上的，甲方须在3日内支付乙方电梯验收合格后应收回的工程款。2、乙方负责及承当的费用：2.1、合同签订期间乙方进一步明确电梯井道设计施工要求及设备相关技术参数。2.2、乙方应对电梯井道、门洞尺寸等进展验收，并承当验收责任;2.3、乙方负责按照合同要求向甲方提供合格的电梯整套设备;2.4、负责向当地质量技术监视局特种设备部门办理现场安装前的安装告知手续及安装完工后的报检手续。2.5、在现场具备安装条件时，乙方需及时进展现场设备安装工作，装备专业人员组织并施行电梯现场安装，自备安装所需工具、机械和劳动保护用品;负责乙方安装工作人员的平安教育及现场管理，负责电梯安装现场的平安防护工作，做好现场平安、文明施工的全面管理工作。2.6、乙方负责电梯自到货后至开工验收、交付甲方使用前的搬运、堆放、保管等工作(应符合施工现场文明工地施工的管理要求)。2.7、负责电梯的安装、调试工作、乙方有责任保护好合作单位的成品及半成品工程。2.8、乙方安装工作人员在安装施工中承受甲方平安环境教育培训，遵守甲方现场及文明消费规定，文明施工，违背甲方相关管理制度，承当按相应制度2.9、电梯安装检验完成后，乙方应及时执行下一步交接工作。2.10、乙方应在甲方供电、消防联动试验、消防检查验收等与电梯有关的工程活动中，积极配合甲方。2.11、乙方应按合同要求对甲方委派的技术人员进展现场培训，并按时移交随机资料及相关文件等。六、安装验收：1、电梯设备安装验收完成前7天乙方需向甲方提供相关的电梯技术资料和国家电梯设备验收标准。电梯安装调试工作完成后，甲方应根据乙方通知派代表会同乙方根据合同中规定的条款、技术数据、施工图纸及电梯安装标准验收电梯。2、乙方应按当地电梯质检部门的有关规定，对安装调试完毕的电梯设备进展报验，甲方将积极配合乙方，所发生费用由乙方承当。3、电梯产品未经合法验收，甲方不可擅自使用，否那么由此产生的一切后果，由甲方负责。4、电梯设备安装完毕，经当地检验检测部门验收合格获得验收报告，同时在乙方收到甲方第二期安装费后将电梯设备正式交付甲方使用。七、负责保养责任：1、自当地检验检测部门验收合格之日起，乙方负责护保养。2、假设非乙方安装、调试，那么乙方不承当免费保养工作及免费保养期间所产生的相关费用。八、合同变更、违约及其它：1、本合同文本不得涂改，如需修改应在合同附件中注明，如甲、乙双方协商达成一致修改意见，需经甲、乙双方代表共同签署此附件。2、本合同文本所有附件，均与本合同具有同等的法律效力。3、本合同一式两份，甲乙方双各执一份。甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：__________________年____月____日_________年____月____日最新！水电安装工程合同合集(3篇)水电安装工程合同(篇一)发包方〔甲方〕：代表人：承包方〔乙方〕：负责人：根据《中华人民共和国合同法》，本着平等互利的原那么，为明确双方的权利义务，结合本工程的详细情况，甲乙双方达成如下协议：一、工程概况1、工程名称：2、工程地点：3、工作内容：4、承包方式：二、产品的安装、调试1、乙方负责分管式空调设备的安装、调试。甲乙双方商定：〔1〕_______年_____月_____日之前，乙方派出工程技术及施工人员到达工地现场开场安装施工；〔2〕_______年_____月_____日之前，完成前期隐蔽工程施工并验收；〔3〕_______年_____月_____日之前，完成设备安装及系统的调试运转；全局部管式空调工程完工及验收，与装修开工时一同进展。所需材料均按双方约定时间进场到位。2、安装质量标准按国家标准及行业要求，以及甲方和厂家提供的工程安装设计说明。乙方负责日常运行操作程序说明及故障咨询。产品安装方案以乙方提出并经甲方同意的设计图、选型方案为准；需更改设计方案的，须经双方协商同意。三、双方责任1、甲方责任〔1〕甲方应及时将设备、材料送至工地施工现场，以免延误工期。〔2〕派人到施工工地现场与建立方及其它各施工工种进展协调；以及施工图纸的更改和签证。〔3〕按照协议及时拨付工程款；如未按协议拨付工款，乙方有权采取必要的手段进展追款，所造成的任何后果由甲方负责。〔4〕空调主机根底由甲方根据施工图进展制作，费用由甲方负责。〔5〕受到乙方的验收通知，甲方要及时组织验收。2、乙方责任〔1〕严格遵守建立方的管理规定，做到平安文明施工，保证不酒后作业。〔2〕严格按照施工进度，施工质量进展施工。〔3〕乙方严格按照甲方的施工平面图及甲方要求进展施工，如有更改，甲方必须提早通知乙方，由于施工图或甲方原因所进展的更改增加的费用由甲方承当；乙方根据甲方的更改通知及费用签证单进展施工。四、验收1、乙方于工程开工当天通知甲方验收。2、甲方在接到验收通知三天内组织人员对工程进展验收，认定工程质量和工程内容符合要求的，双方代表在工程验收单〔表〕上签字盖章。五、付款方式1、合同总价款为人民币_______元。2、合同签订后甲方向乙方支付工程款的30%，人民币_______元作为工程预付款；进场10天后甲方向乙方支付工程总款的30%，人民币_______元作为工程进度款；室内隐蔽工程完工后甲方再向乙方支付工程总款的20%，人民币_______元，剩余工程总款的20%，人民币_______元，验收完毕后甲方一次性付清。六、工程保修期工程系统由乙方免费保修_______年；所有设备保修由甲方负责，材料质量问题由甲方负责。七、违约责任1、在本合同的履行过程中，任何一方违约，致使合同不能履行或者履行出现重大瑕疵，责任方都要向守约方因此受到的所有损失。2、假设合同履行过程中，一方要求提早解除合同，应提早一个月通知对方，并且责任方应承当对方为履行合同支付的准备金。八、其它约定1、本合同自双方签字后生效；合同一式_______份，甲乙双方各持_______份，均具同等法律效力。2、在履行合同过程中发生争议，双方友好协商进展解决，解决不成，均可向合同签订地、合同履行地人民法院起诉。甲方：地址：联络人：联络方式：合同签订地：合同履行地：签订时间：_______年_____月_____日乙方：地址：联络人：联络方式：合同签订地：合同履行地：签订时间：_______年_____月_____日水电安装工程合同【篇二】总承包方：________〔以下简称甲方〕分包方：________〔以下简称乙方〕根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等有关法律、行政法规的规定，确认总承包人鉴定的杭州余杭区文昌高级中学改扩建工程工程的建立工程施工合同，工程招标文件、招标答疑等条款的前提下，结合本工程详细情况，经双方协商，就杭州余杭区文昌高级中学改扩建工程工程的水电、消防、暖通等的所有设备安装工程的分包施工，达成如下协议。第一条工程概况一、工程名称：________________二、工程地点：________________三、分包工程内容及范围：水电、消防、暖通等的所有设备安装工程，招标文件要求报价及提供的施工图范围内的水电、消防、暖通等的所有设备。第二条安装工程分包方式，包工包料、包平安文明标化，材料自行采购，招标文件要求指定产品规定采购进入。第三条工程施工期限一、根据总承包合同的要求以及总承包人的工程进度方案，商定本分包工程的施工工期与总包同步开工，开工日期以________年________月________日为准。二、涉及分包工程内容延误工期，发包人〔建立单位〕签证，工期相应顺延。由于分包方自身原因，造成工期延误，一切责任由分包单位承当。三、如总包方自身的原因造成未能按期完工，分包单位工期相应顺延，与分包单位无关，一切责任由总包单位承当。第四条工程质量一、根据总包合同要求及投标书承诺，本工程质量要求必须到达合格等级，并确保验收通过。二、本分包工程以《建筑工程施工质量验收统一标准》以及相关应的“质量验收范围”及评定标准和消防验收标准作为评定工程质量等级的根据。三、如因分包原因达不到合同要求的质量标准，分包方必须无条件返工。直至合格，并承当由此而产生的一切费用。四、分包方在分包工程施工过程中应严格按照现行的施工标准、消防工程施工验收标准及建安工程质量检验、评定标准施工，安装材料必须按照招标文件要求的材料品牌、质量等级、产地要求，确保分项质量到达设计要求。如发现违规施工，经总包方提出后，分包方仍不整改，影响了合同要求的质量等级的评定，总包方有权单方面终止合同。第五条工程款支付结算一、工程费用取费标准：按本分包工程合同价加本分包工程结算调整增加的总价为基数，交总包方10%的管理费，临时设施生活区及一至三级施工用电由分包单位无偿安装，以后的施工用电及维修由总包单位自行管理。二、工程款的支付方法：每月已完成工程量经监理单位、代建单位、建立单位总包方审核后的70%经总包方扣除相应的费用后支付给分包方，分包方的工程款支付方法与总包方同步进展，工程开工符合国家验收标准并到达合同要求；整体工程结算审定完毕后三个月内支付至本分包工程结算价的95%；余款5%作为工程保修金〔不计息〕。第六条双方职责一、总包方职责1、向发包人领取施工技术经济文件，及时向发包人收取工程款。2、确认分包方编辑施工组织设计并催促施行。3、按本合同规定及时向分包方支付工程款。4、在接到分包方结算和交工验收资料后及时组织向发包人结算工程价款，并按本合同规定与分包结算工程款。二、分包方职责1、组织协调与安装工程有关各方面关系，组织质量、环境、平安、文明标化等各种审核，并组织有关部门的检查，直至验收合格为止。2、本分包合同内容必须自行完成，自报月形象进度款，不得再转包分包。如擅自转包分包，总包方有权单方面终止本合同。3、分包方负责组织工程管理班子〔分包方资质与对分包单位的管理制度施工前必须上报总包方，班子人员在工程施工前另行书面报总包方，并附上岗复印件〕，负责工程一切技术及管理工作，工人进场前必须将进场人员的花名册报总包方，特殊工种人员附上岗证复印件。4、随时受总包方监视及指挥，外来合同工应“三证”齐全，并办理好暂住证等手续。违约责任：甲方未能按承包合同内规定履行，除开工日期顺延外，补偿乙方由此而发生的经济损失，假设因业主方原因造成工程停建、缓建或设计重大变更等，造成的停工损失，甲方不承当赔偿，甲方配合乙方向业主方申请补偿，甲方未能按合同约定日期支付工程款工资，甲乙双方未能达成延期付款协议，乙方可以停顿施工，甲方承当违约责任，并赔偿乙方经济损失。乙方未能按双方合同的规定履行自己的职责造成工程质量不合格，引起的返工、返修费用，包括材料费全部由乙方承当，使甲方工期延误造成一切经济损失由乙方承当，在施工期间，乙方盲目施工，机械操作人员无证上岗，违背平安操作规定所发生的平安事故，由乙方负责处理并赔偿。双方在执行合同过程中假如发生争议应协商解决，协商不成任何一方均可向浙江杭州合同促裁委员会申请仲裁，也可向当地人民法院起诉。本合同一式四份，总承包方持二份，分包方二份。甲方〔公章〕：_________乙方〔公章〕：_________法定代表人〔签字〕：_________法定代表人〔签字〕：__________________年____月____日_________年____月____日水电安装工程合同(篇三)甲方：(以下简称甲方)乙方：(以下简称乙方)甲乙双方经过友好协商，根据《中华人民共和国合同法》的规定，就甲方委托乙方负责甲方电脑、网络设备的维护事宜签署以下IT外包效劳合同，细那么如下：1、甲方为了实现公司日常办公设备使用的高效化，降低办公设备使用本钱，进步办公设备的实际使用效能，充分发挥现有管理网络等办公设备价值，进步企业效益，决定由乙方负责为甲方提供终端电脑系统、显示器设备等办公设备的维护，设备清单详见《附件》。2、甲乙双方约定，维护费用及结算方法：包月效劳，__台电脑设备，__元/台，合计优惠效劳费为___元/月，大写：人民币_______整。乙方于次月的6日前开具上月效劳费发票，甲方凭发票付款。3、甲方指定专人负责与乙方对口联络沟通，每次维护前明确提出要求，准确描绘故障现象等，为乙方提供出入答应，现场引导协调，提供现场维护需要的根本条件，有利乙方工作人员准确快速处理，并对维护工单监视签名确认。为保障甲方利益，维护前甲方要和乙方工作人员申明需考前须知，预防维护工作造成不必要的额外损失，每次维护作业必须经甲方经办人在工单上签名后，乙方才开场工作。4、在合同签订后3日内，乙方应安排专门的专业技术人员与甲方的负责人一起对《附件》所列的设备进展现场全面检查复核，并对每个设备编码登记和贴标。设备登记一览表一式两份，甲乙双方各保存一份。维护以该表登记在册的设备为乙方责任范围。甲方不得单方撕毁设备上的编码封标，否那么，乙方不予维护。对不属于《附件》登记的设备，乙方不承当维护责任。5、日常巡检：1次/月；定期如下：〔1〕硬件保养及故障诊断，如涉及到电脑、主板、显示器的线路板、电的芯片级维修其费用另计，不属于此合同范围内责任，包括为甲方提供的更换硬件、配件建议等，其费用都需另计，详细价格甲乙双方友好协商决定。〔2〕软件调试、晋级，数据备份及维护，以进步计算机的病毒、木马、黑客、恶意代码等的防御才能。〔3〕网络畅通，网络平安及保障防护，排除网络故障，网络查毒、杀毒。网络的提升事宜与用户商议后决定。注：乙方效劳为甲方提供平安稳定的办公平台，〔不包括各类特殊应用软件的保障〕，如：ERP应用软件，设计专用软件，苹果机设计专用软件等，如需乙方提供维护其费用通过友好协商另计。乙方建议甲方使用正版软件，其软件的版权纠纷均由甲方自行承当。6、乙方在接到甲方维护要求后必须尽快给予明确处理，复杂困难问题，不能及时解决的必须给甲方明确答复处理的措施和需要的准备时间。通常到达现场的时间为约2~4小时，如情况特殊，甲乙双方本着互相理解，友好沟通的方式协商，尽快处理故障，解决问题并维护完工后及时交付甲方使用。7、乙方对甲方设备维护范围仅限于此合同注明地址的贴标设备，如甲方出现地址变迁等情况造成乙方维护本钱增加，包月维护费用将酌情增加。如甲方要求维护贴标范围外的设备，其费用可按单次维护维修结算，也可将该设备参加包月合同按月结，详细按实际情况甲乙双方友好协商另计。8、针对人为故障甲方未经乙方答应，人为恶意损坏损毁、拆开《附件》所登记设备换配件等，乙方将不承当任何维护责任和其他相关法律责任。如需乙方提供维护维修其费用通过友好协商另计。甲方人员擅自对路由器、交换机等网络设备进展的操作，假如产生的后果影响到整个大网络全部瘫痪，乙方将按_80_元/台/次收取人工费，硬件费用另计。并将事故原由通报甲方相关领导。9、关于涉及知识产权和版权的相关声明：甲方双方均严格遵守《中华人民共和国著作权》《中华人民共和国专利法》《中华人民共和国信息法》及其有关条例。未经对方答应不得泄露对方技术和商业机密。10、解决合同纠纷的方法：在本合同履行过程中发生争议，双方应当协商解决。协商不成的，双方约定向仲裁委员会申请仲裁。11、本合同有效期自____年月日起至_____年月日。假设合同到期前一个月内双方均不提出终止协议的书面要求，该合同自动延期____年，除非一方在合同顺延期内对合同履行提早一个月内以书面形式提出异议要求终止合同，那么顺延期满后合同有效期将自动再次顺延，顺延次数不限，每次顺延有效期为__年。12、合同生效期内，甲、乙双方均不得无故取消合同，如需变动合同内容，必须以书面形式提出申请，如双方达成一致由双方代表人签章生效。13、本合同正本一式二份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力，自甲乙双方代表人签章后生效。附件属于合同不可分割的一局部，经签章确认生效，与本合同具有同等效力。甲方：乙方：签订合同日期：年月日签订地址：2023安装工程合同于_________年_________月_________日，甲方_________与乙方_________，签订安装_________的工程合同。1．安装工程名称：_________。2．工程地点：甲方_________。3．工程范围：本合同所附图纸及估价单。4．完工期限：本安装工程将配合甲方_________在甲方_________建造工程完工后六十〔60〕天内，完成安装工程，其中包括_________试验运行。5．安装工程总价格：_________元整。6．安装工程付款进度：〔1〕甲方在本合同开场施行时，付给乙方工程总价_________％，即_________元整；〔2〕甲方在_________港口造船工程开场时，付给乙方工程总价_________％，即_________元整；〔3〕在安装管路时，甲方付给乙方工程总价_________％，即_________元整；〔4〕在主机的主要设备运抵工地时，甲方付给乙方工程总价的_________％，即_________元整；〔5〕在安装工程完毕时，甲方付给乙方工程总价的_________％，即_________元整；〔6〕在工程验收合格后，甲方付给乙方工程总价余额的_________％，即_________元整。7．违约罚款：因乙方原因未准时完工时，应由乙方负责，应付违约罚款，每天按总价的1％计算，即_________元整。8．增加或减少工程：假设甲方需修改、增加或减少其工程方案时，总价之增减，应按双方规定之订单计算。假设需新增加工程量，双方应另行协商该项新增加工程之单价。假设甲方因修改原方案而将已完工部份工程或已运抵工地之材料弃置，甲方在验收后，应按双方规定的单价对乙方已完成的工程费用及材料费，予以支付。9．监视进度：甲方派去的监视人员或代表对工程进度予以监视并有权予以监工、指导。乙方应按甲方人员或代表的指示正确施工，不得以任何借口置之不理。10．工程停顿：假设甲方通知乙方将工程停顿，其原因并非应由乙方负责者，乙方可停顿并要求甲方按照已完成工程的数量、运抵工地的材料及其他合理费用，在已交款中增付或扣除。11．工程保管：在工程开场时，完工移交前，已完工的工程及留在工地的材料、工具、设备等，均由乙方保管。除人力不能抵抗的灾害外，乙方应对保管中的一切，负损害之全责。如遇不可抵抗的天灾人祸，乙方应详列损害实情，向甲方提出恢复原状的价格及日期，以供甲方核对付款之用。假设甲方决定不再继续施工，按合同第10条规定完毕。12．工程保证：除天灾或因甲方使用不当的原因外，乙方应在甲方验收后保证工程质量良好1年。13．附带条款：在工程进展中，假设因乙方的过错，使甲方或其别人员受到损害，乙方应负责赔偿。但其损害原因是由甲方或与甲方订约之其他工程人员的过错所造成，那么应由甲方完全负责。14．附件：本合同附件应视为本合同的一部份，与其他条款有同等效力。附件包括：〔1〕图样；〔2〕估价单。15．合同形式：本合同一式两份，甲乙双方各执一份。另各保存两份副本供双方存档备查。16．附加条款：主机的保养，乙方应在甲方验收后，提供免费及定期对_________保养效劳_________年，每_________〔_________〕个月派员一次维护正常运行。17．本合同按双方所签日期生效。甲方〔盖章〕：_________乙方〔盖章〕：_________代表人〔签字〕：_________代表人〔签字〕：__________________年____月____日_________年____月____日安装工程合同模板于____年____月____日，______________(简称甲方)，与______________(简称乙方)，签订安装主机的工程合同。1.安装工程名称：_____________________.2.工程地点：甲方___________________港口。3.工程范围：本合同所附图纸及估价单。4.完工期限：本安装工程将配合甲方___________________在甲方港口建造工程完工后_____天内，完成安装工程，其中包括______________主机试验运行。5.安装工程总价格：_______________美元整。6.安装工程付款进度：第1期：甲方在本合同开场施行时，付给乙方工程总价_____%，即__________