版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
第页共页装饰设计合同2500字精选10篇装饰设计合同2500字精选10篇。装饰设计合同(篇1)发包人:__________________承包人:__________________按照《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规的规定,结合家庭居室装饰装修工程施工的特点,双方在平等、自愿、协商一致的根底上,就发包人的家庭居室装饰装修工程〔以下简称工程〕的有关事宜,达成如下协议:第一条工程概况1、工程地点:__________________.2、工程内容及做法:__________________.3、工程承包方式:双方商定采取以下第___种承包方式。〔1〕承包人包工、包料〕;〔2〕承包人包工、部分包料,发包人提供部分材料;〔3〕承包人包工、发包人包料。4、工程期限______天,开工日期______年______月______日,开工日期______年______月______日。5、合同价款:本合同工程造价为〔大写〕:______元。第二条工程监理假设本工程实行工程监理,发包人与监理公司另行签订《工程监理合同》,并将监理工程师的姓名、单位、联络方式及监理工程师的职责等通知承包人。第三条施工图纸双方商定施工图纸采取以下第___种方式提供:〔1〕发包人自行设计并提供施工图纸,图纸一式二份,发包人、承包人各一份;〔2〕发包人委托承包人设计施工图纸,图纸一式二份,发包人、承包人各一份,设计费〔大写〕______元,由发包人支付〔此费用不在工程价款内〕。第四条发包人义务1、开工前______天,为承包人入场施工创造条件。包括:搬清室内家具、陈设或将室内不易搬动的家具、陈设归堆、遮盖,以不影响施工为原那么;2、提供施工期间的水、电;3、负责协调施工队与邻里之间的关系;4、不拆动室内承重构造,如需拆改原建筑的非承重构造或设备管线,负责到有关部门办理相应的审批手续;5、施工期间发包人仍需部分使用该居室的,负责做好施工现场的保卫及消防等项工作;6、参与工程质量和施工进度的监视,负责材料进场、开工验收。第五条承包人义务1、施工中严格执行平安施工操作标准、防火规定、施工标准及质量标准,按期保质完成工程;2、严格执行有关施工现场管理的规定,不得扰民及污染环境;3、保护好原居室室内的家具和陈设,保证居室内上、下水管道的畅通;4、保证施工现场的整洁,工程完工后负责清扫施工现场。第六条工程变更工程工程及施工方式如需变更,双方应协商一致,签定书面变更协议,同时调整相关工程费用及工期。第七条材料的提供1、由发包人提供的材料、设备,发包人应在材料运到施工现场前通知承包人,双方共同验收并办理交接手续;2、由承包人提供的材料、设备,承包人应在材料运到施工现场前通知发包人,并承受发包人检验。第八条工期延误1、对以下原因造成开工日期延误,经发包人确认,工期相应顺延:〔1〕工程量变化和设计变更;〔2〕不可抗力;〔3〕发包人同意工期顺延的其他情况。2、因发包人未按约定完成其应负责的工作而影响工期的,工期顺延;因发包人提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量的,返工费用由发包人承当,工期顺延。3、发包人未按期支付工程款,合同工期相应顺延。4、因承包人责任不能按期开工或无故中途停工而影响工期的,工期不顺延;因承包人原因造成工程质量存在问题的,返工费用由承包人承当,工期不顺延。第九条质量标准双方约定本工程施工质量标准:______施工过程中双方对工程质量发生争议,由______部门对工程质量予以认证,经认证工程质量不符合合同约定的标准,认证过程支出的相关费用由承包人承当;经认证工程质量符合合同约定的标准,认证过程支出的相关费用由发包人承当。第十条工程验收和保修1、双方约定在施工过程中分以下几个阶段对工程质量进展验收:〔1〕__________________;〔2〕__________________;〔3〕__________________.承包人应提早两天通知发包人进展验收,阶段验收合格后应填写工程验收单。2、工程开工后,承包人应通知发包人验收,发包人应自接到验收通知后两天内组织验收,填写工程验收单。在工程款结清后,办理移交手续。3、本工程自验收合格双方签字之日起保修期为______月。验收合格签字后,填写工程保修单。第十一条工程款支付方式1、双方约定按以下第______种方式支付工程款:〔1〕合同生效后,发包人按下表中的约定直接向承包人支付工程款:工程进度过半指:__________________〔2〕其他支付方式:______________.2、工程验收合格后,承包人应向发包人提出工程结算,并将有关资料送交发包人。发包人接到资料后____日内如未有异议,即视为同意,双方应填写工程结算单并签字,发包人应在签字时向承包人结清工程尾款。3、工程款全部结清后,承包人应向发包人开具正式统一发票。第十二条违约责任1、合同双方当事人中的任何一方因未履行合同约定或违背国家法律、法规及有关政策规定,受到罚款或给对方造成损失的均由责任方承当责任,并赔偿给对方造成的经济损失。2、未办理验收手续,发包人提早使用或擅自动用工程成品而造成损失的,由发包人负责。3、因一方原因,造成合同无法继续履行时,该方应及时通知另一方,办理合同终止手续,并由责任方赔偿对方相应的经济损失。4、发包人未按期支付第二〔三〕次工程款的,每延误一天向对方支付违约金______元。5、由于承包人原因,工程质量达不到双方约定的质量标准,承包人负责修理,工期不予顺延。6、由于承包人原因致使工期延误,每延误一天向对方支付违约金______元。第十三条合同争议的解决方式本合同在履行过程中发生的争议,由当事人双方协商解决;也可由有关部门调解;协商或调解不成的,按以下第____种方式解决:〔一〕提交______仲裁委员会仲裁;〔二〕依法向人民法院提起诉讼。第十四条几项详细规定1、因工程施工而产生的垃圾,由承包人负责运出施工现场,并负责将垃圾运到指定的地点,发包人负责支付垃圾清运费用〔大写〕______元〔此费用不在工程价款内〕。2、施工期间,发包人将外屋钥匙______把,交给承包人保管。工程开工验收后,发包人负责提供新锁______把,由承包人当场负责安装交付使用。3、施工期间,承包人每天的工作时间为:上午______点______分至______点______分;下午______点______分至______点______分。第十五条其他约定事项______________________________________________________.第十六条附那么1、本合同经双方签字〔盖章〕后生效,合同履行完毕后终止。2、本合同签订后工程不得转包。3、本合同一式______份,双方各执______份,______部门______份。4、合同附件为本合同的组成部分,与本合同具有同等法律效力。发包人〔签字〕:__________________承包人〔盖章〕:__________________签订日期:______年______月______日装饰设计合同(篇2)委托方:(以下简称甲方)受托方:(以下简称乙方)甲方因装修工程的需要,委托乙方进展室内装修设计工作,经双方协商一致,签定本合同。一.设计工程概况1设计工程名称:2设计工程地点:3设计工程面积:4设计工程范围:室内装修设计(不含构造设计)二.设计时间1设计限期:设计限期为天,从乙方收到甲方支付的定金后开场计算,到乙方交付全套图纸之日为止。因甲方变更设计要求或对乙方意见未及时答复,其耽误的时间应从合同约定的设计期限中相应扣除。2设计交图步骤及时间:(1)甲、乙双方当面协商满意后确定设计详细内容及金额,签定本合同,同时支付首期设计费定金,总设计费的%。乙方收到定金后天内,向甲方提交装修设计方案图构思(包括平面功能定位图,及一些设计概念图思想)(2)甲、乙双方初步确定平面方案及初步确定设计概念后,同时支付第二期设计费用,总设计费的%。乙方收到设计费后天内,向甲方提交较详细装修设计方案:“四维空间动态阅读、体验”(详细装修设计方案是在笔记本电脑中讨论,修改确认)(3)甲方确认四维空间立体设计方案后即支付第三期设计费用,总设计费的%。乙方收到设计费后天内开场制作四十张左右效果图,一部验收设计效果MTV电影,施工用的总体设计尺寸图。1.甲方应按合同规定及时支付设计费。2.甲方应将设计要求准确、简明扼要的告之乙方设计人员,并不得随意更变。甲方更变设计委托事项或提交的资料错误,或对所提供资料作较大修改,造成乙方设计返工,除双方需协商签定补充合同(或另定合同),重新明确有关条款外,甲方应按乙方所耗工程量向乙方支付相应的费用。3.甲方应到乙方公司所在地提出设计要求、签定合同、看图定样、支付设计费。4.乙方须按合同规定的时间提交设计内容。5.乙方本着认真负责的精神,按照甲方要求完成设计。6.甲方确认设计图后,乙方设计师应按约定陪甲方选取施工材料;甲方工地开工后,乙方设计师应根据施工情况需要到现场,解决设计与施工的协调问题(包括甲方委托其他施工单位进展施工)7.假设甲方未能按时支付设计费,乙方有权回绝甲方提出的下一步工作要求。四.设计计费金额、支付时间与方式1.设计费总额:人民币元整:2.支付时间:(1)双方签订委托设计合同时,甲方即应向乙方支付定金,即人民币元。(按设计总额的%计算)(2)甲方支付第二期的设计费即人民币元。(设计费总额的%);(3)甲方支付第三期的设计费即人民币元。(设计费总额%)(4)假设有双方协商同意增加的设计费应在工程开工前支付给乙方;乙方应甲方要求,超出合同规定为甲方提供效劳所增加的费用,在开工前由甲方支付给乙方。(5)工程完工甲方满意后天内甲方即向乙方支付第四期设计费,即人民币元。(%设计费总额);五.违约责任和争议的解决1.甲方在向乙方提供有关设计图纸后,未在合同规定的限期内支付设计费,或乙方无特殊情况延迟交付图纸,均应视为迟延履行合同。按每日元予以处分。2.乙方未在约定时间内完成设计图且延期时间在天以上的,甲方有权解除合同,乙方应退还甲方的设计费用,并支付给甲方设计费总价的%的违约金。3.乙方无故终止合同,除退还甲方所交的设计费用外,还应支付给甲方设计费总价的%的违约金。3.乙方无故终止合同,除退还甲方所交的设计费用外,还应支付给甲方设计费总价的%的违约金。4.乙方在完成初步设计方案后,如甲方不愿意做履行合同,乙方不退还已收的设计费,但必须交给甲方平面布置图及部分效果图各一张。六.合同效力甲乙双方在履行合同过程中,如有争议,应友好协商解决。协商不成任何一方可向合同签订地法院提出诉讼。本合同一式贰份,甲乙双方各执壹份。合同经双方签字(法人应加盖公章)后生效。本合同设计开工后终止。甲方:乙方:::合同签定时间:____年__月__日装饰设计合同(篇3)委托方:(以下简称甲方)设计方:(以下简称乙方)根据《中华人民共和国民法典》、《工程勘察设计收费标准》和有关法律、法规规定,结合本公司所具有技术水准及本工程详细情况,本着精益求精、精诚合作的原那么,甲乙双方就该工程室内装饰设计事宜达成如下协议:一、工程概况:1.工程地点:2.建筑面积:3.使用性质:4.房屋构造:二、设计程序:1.甲乙双方经协商设计费按套内建筑面积m2×元/m2计取。阁楼设计费按套内建筑面积(如要求特别创意的按套内建筑面积计算,非特别创意的按一半的套内建筑面积计算。)m2×元/m2计取,设计费总计元。2.设计协议签订后,即由甲X付与乙方方案设计定金为总设计费的%,即元。3.乙方在收到甲X提供的有关图纸,对工程进展实地勘测后在天内,提出设计设想,形成设计方案平面图,创意透视草图,由甲X审阅。4.在甲X确认平面方案图并支付施工图设计费即总设计费的%元后,乙方在天内完成施工图设计,包括平面布置图,天花平面图,效果图(共公区域效果图一张),立、剖面图等。5.施工图由甲X负责确认,确认后甲X在索取图纸时,须支付尾款,即设计费的%元。6.甲X如需乙方提供2个区域以上的效果图应事先说明,并应于方案设计前付清效果图本钱费(效果图元/张)。现甲X要求绘制部位效果图张,总计元。7.施工图由甲X签字确认后,并由乙方盖好公司公章后,施工图才算正式有效。否那么应为无效,乙方不对所有施工图负责。8.其它约定:三、双方责任:一、甲X责任:1.甲X保证提交的资料真实有效,假设提交的资料错误或变更,引起设计修改,须另付修改费。2.在合同履行期间,甲X要求终止或解除合同,甲X应书面通知乙方,乙方未开场设计工作的,不退还甲X已付的定金;已开场设计的,甲X应根据乙方已进展的实际工作量,缺乏一半时,按该阶段设计费的一半支付;超过一半时,按该阶段设计费的全部支付。3.事先经甲乙双方确认的方案,在施工中途甲提出2次以上的修改,乙方工作量相应增加设计费。4.对未经甲X确认的,或未付清设计费的图纸均不能外带。5.施工中,甲X要求更改设计图纸必须经乙方同意。如甲提出的修改图纸影响房屋构造或装修内部构造,乙方不同意修改,而甲X执意要改的,其一切后果均由甲X自负。6.甲X有责任保护乙方的设计版权,未经乙方同意,甲X对乙方交付的设计文件不得向第三方转让或用于本合同外的工程,如发生以上情况,乙方有权按设计费双倍收取违约金。7.负责承当要求设计师外出考察或选料时所需的出差费用。8.凡甲X在设计图纸上签字或付清全部设计费后三天内未提出异议者均作为甲X对设计图纸的签收和确认。二、乙方责任:1.乙方按本合同约定向甲X交付设计文件。2.乙方对设计文件出现的错误负责修改。由于乙方设计错误造成工程质量事故损失,乙方除负责采取补救措施外,应免收受损失部分的设计费。3.合同生效后,乙方要求终止或解除合同,乙方应双倍返还设计定金。4.乙方负责向甲X施工时解释图纸和协助解决技术上的疑难问题。四、其它:1.本合同中所称室内装修设计系解决功能,艺术性的"形"的设计,而不含原有建筑构造的平安鉴定,及其构造变更后的加固和技术措施。假设业主需要应另行委托设计。2.凡本设计在施行前甲X或施工企业均应按规定办理有关审批手续,并应遵循相关标准与要求。假设有差异均应以标准或审批结论为准,否那么乙方不承当责任。甲X或施工企业在施行前均应与设计师进展图纸交底,凡未会审交底而进入施工所产生的一切问题均与乙方无关。3.如本设计工程非本公司施工的,由于甲X所请施工公司或施工队不理解图纸而需乙方屡次到施工现场的,市区内甲X应支付乙方元/次的外出费,市区外甲X应支付乙方元/次的外出费,甲X承当交通费及旅差费。4.对甲提出的有违背设计标准的建意及要求,乙方有权不予采纳,如甲X要求乙方强迫采纳设计的,乙方不承当由此引起的一切后果。5.本合同在履行过程中发生纠纷,委托方与设计方应及时协商解决。协商不成的,可诉请舟山市定海区人民法院解决。6.本合同未尽事宜,双方可签订补充协议作为附件,补充协议与本合同具有同等效力。7.本合同一式两份,甲乙双方各执一份,本协议履行完后自行终止。甲方名称(签字):乙方名称(签字):甲方代表:法定人::代表人:现地址::签订日期:装饰设计合同(篇4)发包方:(甲方)承包方:(乙方)按照《中华人民共和国合同法》、建立部《室内装饰装修管理方法》及其他有关法律法规,结合室内工程施工施工特点,经双方协商一致,签定本合同。一、工程概况1、工程名称:2、工程地址:3、建筑面积:㎡4、承包方式。双方商定采用以下第_________种方式承包:(1)乙方包工、包辅助施工材料、包全部□或部分□主材(以“甲方委托乙方代购主材清单”为准。)(2)乙方包工、包辅助施工材料,甲方提供主材(见甲方提供材料明细表)。(3)其他方式:_________。5、施工内容:(附施工说明、施工图及工程报价单)。6、施工日期:月年日。7、合同价款:(大写)。开工后据实复核结算□;合同价款包干□。8、支付方式:双方商定采用以下第种方式承包:(1)合同签定后,支付工程款总造价的50%即_________元;开工验收合格后30日内支付工程总造价的40%即_________元;预留10%作为壹年保修款即_________元。(2)其他方式:(次项由于工期短应双方协商以副表形式拟出,详见附表)。9、甲方向乙方支付定金和工程款时,应认真核对乙方收款印鉴,获得乙方盖有“财务专用章”的收据或发票,除此以外的凭证,乙方不认可。二、施工图纸双方商定施工图纸及效果图由甲方设计后双方签字确认为准(根据现场实际规格施工)。三、甲方工作1、假设由甲方自行设计的,开工前向乙方提供确认的施工图纸和施工说明,并进展现场交底。2、审核和确定乙方设计的施工图纸、施工说明及提出交的工程报价单,并分别签字认可。3、开工前为乙方入场施工创造条件,包括搬清室内家具、陈设,或归堆、遮盖,以不影响施工为原那么。4、提供施工所需的水、电。办理施工所涉及的申请手续及支付相关费用。5、负责协调施工队与邻里之间的关系。6、及时提供符合设计要求、正规厂家合格的自备材料和设备。7、参加工程质量、施工进度的监视和隐蔽工程、中间工程及开工阶段的质量验收。8、甲方须保管保护乙方装饰的家具、洁具等主材,损坏按价赔偿。四、乙方工作1、严格执行施工标准、平安操作规程、防火平安法规和环境保护规定。严格按双方确认的设计图纸和施工说明进展施工,按期保质完成装修工程。2、假设由乙方设计,开工前向甲方提供双方确认的施工图纸和施工说明,并进展现场交底。3、施工中不得拆改承重构造、暖通及燃气设施,如确需拆改须由甲方到有关部门办理相应审批手续。4、确保装修质量,尤其是水、电等隐蔽工程的质量,严防渗漏堵塞。装修期间和保修期内如发生施工造成的质量问题,负责返工返修,费用自负。5、遵守有关部门对施工现场管理的规定,做好现场平安保卫工作,处理好施工扰民问题及与四邻的关系,如发生任何事故由乙方承当,甲方不负任何连滞责任。6、保护好原居室内的家具和陈设,保证施工现场的整洁,工程完工后负责清扫施工现场,并负责将垃圾运到指定地点。7、组织好工程质量的自检和甲、乙双方共同进展隐蔽工程、中间工程和开工验收。8、乙方装饰的相关配套工程,在样板房展示任务完成后,由乙方及材料商撤除和清运。五、工期1、乙方应按合同期限完成整个工程,不得无故拖延工期,除甲方变更设计方案和停电、停水等不可抗力因素导致停工2小时以上等原因外,工期每拖延一天,由乙方支付甲方一天500的违约金。2、假设甲方增加工程内容,按新增加工程量顺延工期。六、材料供给1、本工程甲方采购的材料、设备,应为符合设计要求、正规厂家的合格产品,并应按时供给现场。如因质量问题、规格差异或“三无”产品造成损失,由甲方自行承当。2、凡由乙方供给的材料、设备,其品牌、规格、单价、产地及质量标准须经甲方检验后才能使用,否那么造成的损失由乙方负责。七、工程变更1、工程工程及施工方式如需要变更,双方应协商一致,签订书面变更协议,同时调整相关工程费用及工期(附装修工程变更单);2、无故未按期支付工程款的,工期相应顺延。3、假设甲方中途要求变更设计,影响到乙方已购回的材料、已定制的成品、半成品的施工,且无法调整的,损失由甲方承当。八、工程质量验收及保修1、工程以双方确认的施工图纸、施工说明、设计变更等内容为根据,以《建筑装饰装修工程质量验收标准》(GB50210-20xx)为质量评定的最低标准;以《室内装饰装修材料有害物质限量10项强迫性国家标准》和《民用建筑工程室内环境污染控制标准》为室内环境达标标准。2、在水、电等隐蔽工程完工后,甲乙双方应共同进展中间工程验收。如甲方不按时参加,乙方可自行验收,甲方予以成认。3、工程开工后,乙方应通知甲方验收,甲方接到验收通知后应按通知时间参加验收,办理验收、移交手续。如甲方不能及时参加,乙方可自行验收,甲方予以成认。4、在隐蔽工程和中间工程验收过程中甲、乙双方(第三方监理也参加)确认的质量问题,由乙方负责返修(返工)并承当费用和工期;5、未办理验收交付手续,甲方使用房屋视为质量验收合格,由此引起的后果由甲方负责。6、工程开工后,乙方负责对所施工工程进展保修,并出据《保修单》,保修期为贰年。九、违约责任1、甲方未办理有关手续,擅自决定拆改房屋构造或煤气表管,采暖、给排水主要管线,造成的损失和责任由甲方承当。2、在施工过程中,甲方未与乙方代表协商私自要求工人更改施工内容,所引起的质量问题由甲方承当责任。3、假设因违背施工标准,平安操作规程,防火法规、环保规定和双方其他约定,对乙方自身和对甲方造成损失,由乙方承当责任。4、因一方原因,合同无法履行或继续履行时,应通知对方,办理合同终止手续,并赔偿对方由此造成的经济损失。假设不办理合同终止手续,擅自停顿履约,违约方应承当违约金,并赔偿对方由此造成的经济损失。(违约金按合同金额的10%支付,设计费按每平方米50元建筑面积支付)。十、争议或纠纷处理1、当事人不愿通过协商、调解或协商、调解不成时,甲乙双方同意以第①仙游仲裁委员会仲裁;②向人民法院提起诉讼。十一、附那么1、本合同一式二份,双方各执一份,经双方签字盖章后生效。2、本合同签订后工程不得转包,否那么合同无效。3、合同附件为本合同的组成部分,与本合同具有同等法律效力。甲方:_________乙方:_________签字盖章:_________签字盖章:_________代理人:_________代理人身份证:_________联络:_________合同签订日期:_________装饰设计合同(篇5)甲方:乙方:兹为甲方委托乙方担任室内装饰设计工作,双方同意遵守以下条款:室内装饰工程地点:面积合计:x平方米室内装饰工程设计工程乙方承受委托书后,应随即进展现场勘测,并根据甲方提供资料办理以下事宜:提出设计方案图(平面、立面、透视效果图)。编制初步设计文件。在设计方案确定后,绘制施工图,并对其所需购置的室内装饰用品、材料及色样等提出建议。编制工程概算及施工说明书。协助甲方招标及签订工程承包合同。与施工单位负责人商讨工程中的问题。供给工程需要的详图。监视指导工程施工。施工时,解释图纸和协助解决技术上的疑难问题。乙方提出的设计方案必须经甲方审核,参照甲方意见进展修改,以不违背合同规定为原那么,在协商根底上到达双方满意。四、总设计费人民币x元。这是按照工程概算造价x%计算(其中:设计费x%,施工监视指导费x%)。五、设计费付款方式:1.签约时,付总设计费的20%;2.交初步设计图时,付总设计费的30%;3.交施工设计图时,付总设计费的40%;4.完成时付总设计费的10%。以上每项款目都应一次付清。假设施工设计图已完成,而工程非因设计原因未能进展时,那么第3、4项甲方一次付清。假设甲方提出特殊要求,而使乙方必须出差时,甲方应付出差费。甲方无正当理由而不依约付款时,应支付乙方迟付设计费,按每日付总设计费的千分之一计算滞纳金。六、平面配置及初步设计图应于签约后x日交付,全部施工设计图应于签订合同后x日完成(即应于x月日交图)。乙方有施延以致影响甲方工程进度时,甲方有权自总设计费中按日扣除千分之一。乙方假设超过约定交图期限日以上,不能完成时,甲方可解除合同,并要求乙方归还已收的付金。七、甲方有特殊情况,必须终止设计的进展,应书面通知乙方,甲方应付乙方接到通知时已完成部分设计的费用(按《全国室内装饰设计取费方法》第五款规定)。八、乙方为本合同所设计的图纸保有版权,只供甲方作为本合同书指定地点施工专用,不得转让出版或作其他用处。假设乙方有本合同施工以外其他用处,应预先征得甲方同意。九、除有第七条的情况发生外,甲方不得另行委托别人设计。否那么乙方凭证明文件,通知甲方解除合同,没收已收的设计费用,甲方向乙方赔偿毁约的费用。十、本书合同系指委托,如需施工另行签订施工委托合同书。十一、甲方订立工程施工合同时,应约束承包方(施工方)服从乙方监视指导工程的进展,假设承包方与乙方有争议,应甲方出面协调,假设责任在承包方而导致工程停顿时与乙方无关。假设施工发生困难,要求更改设计时,乙方应征得甲方同意,修改设计图纸,但甲方不得成心刁难和干预施工技术问题。十二、甲方在初步设计批准后,不得再以设计内容不满意为由,回绝付设计费,双方应以合作的态度协商解决。十三、本合同书为双方同意签订,双方不得以其他文件提出对本合同书作其他解释。本委托合同书中如某一项经双方协商同意无效时,不得影响其他条款的施行。十四、双方就本合同书约定的条款有所争议时,经双方同意可请所在地室内装饰行业主管部门调解,甲、乙双方均应服从所作的调解,实在执行,调解费用由双方分担。十五、甲、乙双方任何通知文件应按以下通讯地址为准。甲方:乙方:假设通讯地址有变,应以书面通知对方。十六、甲、乙双方同意以经济法院为仲裁法院。十七、本合同一式四份,由甲、乙双方及见证经济律师各持一份,均具同等效力。十八、本委托合同书自签字盖章之日起生效。甲方(公章):_________法定代表人(签字):__________________年____月____日乙方(公章):_________法定代表人(签字):__________________年____月____日装饰设计合同(篇6)装修招标根本流程:一、装饰工程工程施工报建1、凡属装饰工程招投标范围内及需要办理招投标手续的装饰工程施工工程,须向室内装饰协会办理报建备案手续,领取报建编号。2、装饰工程工程的报建内容主要包括:工程名称、建立地点、投资规模、资金来、工程规模、构造形式、发包方式、方案开开工日期及筹建情况,筹建要求等说明。3、办理报建须提供的文件:a.立项批准文件(上级或有关部门批文、董事会决议、业主报告等)b.有关文件资料要求(房产证、固定资产说明、租房合同及设计文件等)c.有关主管部门(如消防、卫生防疫、环保、房地部门等)批文。d.资金证明4、报建登记填写统一格式的“装饰工程工程报建登记表”,经室内装饰行业协会资格认证后,发放报建编号。二、报建单位的资格认证报建单位办理招标应具备如下条件a.法人或依法成立的其他组织b.有与招标工程相适应的经济、技术管理人员。c.有编制招标文件的才能d.有审查投标单位资质的才能e.有组织开标、评标、决标的才能。不具备上述条件的建立单位,须委托具有相应资质的中介机构代理招标,建立单位与中介机构签订委托代理招标的协议,并报室内装饰行业协会备案。三、招标申请招标单位根据实际情况填写“室内装饰工程工程招标申请表”报室内装饰行业协会审核,在核准可进展编制招标文件。四、招标文件编制与送审招标文件的编制应包括以下内容:1.投标须知及附表2.合同条件及合同协议条款3.技术标准4.图纸及其他技术资料5.投标价格计算根据6.质量等级7.工程进度8.投标准备时间9.投标保证金10.履约担保11.投标有效期12.材料或设备采购供给情况13.资格审查表五、工程标底价格的编制需按工程量计算规那么,根据我国现行的工程造价计算方法进展,并按工程量清单招标。六、招标公告在上海室内装饰行业协会有关网站发布信息,同时也可通过其他媒体发布信息。七、发放招标文件招标文件,图纸和有关资料发放给应标的并符合招标资质条件的投标单位。招标单位收到招标文件,图纸和有关资料后,应认真核对,并予以确认。八、现场勘察答疑一般在招标文件发放后7日内,招标单位组织投标单位现场踏勘并疑以使投标单位尽可能完好地理解工程情况和建立单位的要求。九、投标文件的编制与递交1.投标单位根据招标文件及现场踏勘、答疑的情况和要求编制投标文件。2.在投标截止时间前按规定地点将投标文件提交到招标单位,在递交投标文件后,投标截止时间之前,投标单位可以对所递交的投标文件进展修改或撤回。十、开标投标截止后,按规定时间、地点,在投标单位法定代表人或受权委托人在场的情况下举行开标会议,开标会议由招标单位组织并主持。十一、评标由招标单位组织评标委员会根据各投标单位递交的投标文件进展评审。十二、决标根据评标的评分细那么,综合评标专家的评审意见及打分。评选出中标单位。十三、合同签订中标单位与招标单位在招标文件规定的期限内签订合同,一般中标价即为合同价。十四、招标工作完毕后,招标单位将招标文件资料、评标报告会议记录,中标单位的投标文件一份副本报送管理机构备案。装饰设计合同(篇7)工程名称:工程编号:_________________合同编号:_________________发包人:_________________设计人:_________________________年________月________日发包人:_________________(以下简称甲方)地址:_________________邮码:_________________电话:_________________传真:_________________设计人:_________________(以下简称乙方)地址:_________________邮码:_________________电话:_________________传真:_________________根据《中华人民共和国民法典》以及国家和市政府的有关规定,甲乙双方经友好协商,就甲方委托乙方承当室内装饰设计的有关事宜达成一致,签订本协议书,并共同遵守。第一条合同签订根据:1.1《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》和《建立工程勘察设计管理条例》。1.2国家及市有关建立工程勘察设计管理的其他法规和标准性文件。1.3国家及市有关建立工程装饰装修设计管理的其他法规和标准性文件。1.4城市规划管理部门有关批准文件。1.5其它有关建立工程的批准文件。1.6工程工程设计时有新的设计标准和标准的,适用最新的设计标准和设计标准。第二条工程概况、设计范围和设计阶段2.1工程名称:室内装饰设计。2.2工程地址:工程位于_________________。2.3设计范围:_________________。2.4设计阶段:根据室内装饰设计任务书的要求,负责提供具有甲级设计资质的设计单位出具的设计成果;其设计阶段分为:概念设计、方案设计、施工图设计、后续效劳四个阶段。第三条各阶段设计内容、原那么和设计要求符合设计任务书要求。第四条各阶段设计成果及施工期效劳要求符合设计任务书要求。第五条各阶段乙方应提交的设计成果类型和规格符合设计任务书要求。第六条各阶段工作用时:6.1概念设计工作用时:本合同签订且甲方支付定金后________日历天内;6.2方案设计工作用时:概念设计平面图确定后________日历天内;6.3施工图设计工作用时:方案设计确定后________日历天内;6.4施工阶段配合:从开工之日起至开工验收合格之日止。第七条设计取费和付款方式7.1本设计协议设计取费:7.1.1根据甲方对本工程提出的设计范围、设计内容、设计要求、设计深度及施工期效劳要求,经甲、乙双方商定,本设计工程预算总价暂定为人民币:7.1.2以上设计费中包含了四个设计阶段的全部工作费用,并包含法定税金。7.2本合同设计费付款方式:付款顺序付款阶段应支付设计费时间第一次定金包干总价的________%合同经甲乙双方签字盖章后七个工作日内支付,支付定金后乙方开场进展概念阶段设计第二次方案设计包干总价的________%提交方案设计成果(含效果图、平面图、造价概算等共4套及电子文件,详细要求见设计任务书),并经甲方认可后七个工作日内第三次施工图设计包干总价的________%提交施工图文件设计成果(含施工蓝图8套、造价概算及电子文件,详细要求见设计任务书)并经甲方认可后七个工作日内第四次后续效劳包干总价的________%工程开工开业后一个月内7.3乙方在符合付款条件时应向甲方递交请款报告,甲方支付各阶段设计费的时间自收到请款报告之日起算;甲方付款前,乙方应向甲方提供足额设计费发票,否那么甲方有权顺延付款时间。7.4如方案设计阶段乙方的设计偏离设计任务书及甲方的预期目的,经三次修改仍不符合要求时,甲方有权解除合同并由乙方全额返还甲方已支付给乙方的全部费用。第八条双方责任8.1甲方责任:8.1.1向乙方提交设计资料及建立文件,并对其完好性、正确性和有效性负责,甲方不得要求乙方违背国家有关标准和标准进展设计。8.1.2按合同约定的日期和数量付给乙方工程设计定金、工程设计费。8.1.3甲方应为派赴现场处理有关设计问题的乙方工作人员,提供必要的工作生活及交通等方便条件,乙方人员的工作生活费用及差旅、交通费用由乙方承当。8.1.4工程开工前,甲方组织有关单位,由乙方进展设计交底,工程开工后,甲方通知乙方参加开工验收。8.1.5甲方需书面指定专人及时书面签收和确认乙方每一阶段的设计成果。8.1.6对于乙方所提与设计有关的问题应及时回复。(联络所提问题同样适用)。8.1.7设计成果著作权归甲方所有,但乙方有署名权。甲、乙双方均有责任维护设计成果著作权。8.2乙方责任:8.2.1乙方应按国家技术标准、标准、规程及甲方提供的设计任务书,进展设计,按合同规定的进度要求提交质量合格的设计成果及施工图等技术文件,并对其负责;乙方接到甲方提供的有关资料后需对现场情况进展核实,保证设计图与现场一致,发现问题及时与甲方沟通,以防止所使用的资料与现场情况不符造成返工。8.2.2施工图设计阶段,乙方设计资料及文件提交后,按规定参加有关的设计审查,并根据审查结论负责做必要调整、补充。调整的时间和内容应双方协商确定,乙方按确定的时间内及时交付调整的设计资料及文件。8.2.3工程在提交施工图设计后施工期间,乙方派驻现场代表负责向甲方及施工单位进展设计交底、处理有关设计问题和参加开工验收。8.2.4乙方提交的设计文件如不能满足设计任务书要求而导致的返工,乙方必须无条件进展重新设计、补充及修改,直到满足要求为止;8.2.5乙方应配合甲方组织的设计审核,在甲方要求的时间内对审核意见做出答复并无条件进展重新设计、补充及修改,直到审核合格为止;如因乙方原因经三次修改仍不能通过设计审核的,甲方有权解除合同,并由乙方全额返还甲方已支付给乙方的全部费用。8.2.6乙方在设计材料设备的选用上,要保证其通用性,材料设备的选择要防止消费厂家的唯一性,乙方不得指定设备、材料消费厂商或采用特定厂商的技术参数、产品规格型号作为设计标准或甲方进展招标的技术要求,如确因技术、建筑景观效果、使用功能等方面需要指定特殊产品,乙方需获得甲方的事先书面同意;8.2.7乙方应保护甲方的知识产权,不得向第三人泄露、转让甲方提交的产品图纸等技术经济资料。如发生以上情况并给甲方造成经济损失,甲方有权向乙方索赔。8.2.8乙方在设计效劳的全过程中,应由专业人员时刻关注本钱控制,确保造价控制在甲方要求的范围内;8.2.9乙方如在履行合同期间进展兼并、解散、破产、被接收等公司体制变动时,应提早20天将有关变动情况书面通知甲方/业主,并不得因此损害甲方/业主在合同项下的所有合法权益;8.2.10乙方委托邓可作为乙方工程负责人,直接与甲方联络汇报工作,无特殊重大原因并经甲方书面同意,工程开工验收前,不可更换该负责人;负责本工程的设计小组成员不经过甲方书面同意,不可在工程施工图完成前更换。第九条设计变更与违约责任9.1设计变更:9.1.1甲方变更委托设计工程、规模、条件,或所提交资料作较大修改,以致造成乙方需变更设计且单次设计变更工作量超过原设计总工作量的20%以上的,双方应另行协商签订补充协议(或另订合同)、重新明确有关条款,同时甲方应按乙方已耗工作量向乙方支付设计费;单次设计变更工作量未超过原设计总工作量20%的设计变更工作乙方不收取设计费用。在未签订本合同前,乙方为甲方所做的各阶段设计工作,其收费已包含在合同相应阶段设计费中。9.1.2所有设计变更必须明确以下内容:编号、工程名称、发生的时间、发生的部位或范围、变更的内容做法及原因说明、相关图纸说明。表达应全面、清楚,应描绘原因、内容、范围。9.1.3乙方出具的设计变更文件中应注明变更的类型(功能类、设计类或工程类)。功能类设计变更是甲方因改变交房标准、使用功能等情况而提出,甲方提供《功能类变更申请单》;设计类设计变更是由于乙方设计内容遗漏或错误、材料部品或设备设计缺陷等乙方自身因素引起的变更,或乙方提出合理化建议优化设计成果引起的变更;工程类设计变更是由于施工因素产生工程洽商,需要设计单位配合进展技术处理,从而引起的设计变更,甲方提供签认的对应工程洽商。功能类设计变更、设计类设计变更、工程类设计变更应分别编号。功能类设计变更文件中应注明所根据的甲方《功能类变更申请单》编号,工程类设计变更文件中应注明所根据的经甲方签认的对应工程洽商编号。9.1.4图纸更新属于设计变更范围,应注明变更的类型(功能类、设计类或工程类),标注并说明前后变化。9.1.5乙方应全面评估设计变更对产品功能和后续工程本钱、进度的影响,并在设计变更文件中注明评估意见。由于评估不全面造成的损失由乙方赔付。9.1.6设计变更文件除特殊文件外全部由计算机打印,防止手书,变更文件字迹应明晰,文件外表不能有增删痕迹。9.1.7乙方提交的设计变更文件,假如未通过甲方审批,乙方接到甲方书面通知后应正式作废未获审批通过的变更文件。9.2违约责任:9.2.1由于甲方原因未在本合同第七条所约定的时间内支付工程设计费时,乙方应以书面形式向甲方发出催款通知书。假设甲方在收到乙方催款通知书15天内仍未支付相应的工程设计费时,甲方从应付设计费之日的次日起计算,每延误一天,向乙方按应付该阶段工程设计费的万分之二支付违约金;逾期超过30天,经乙方书面通知后10日内,甲方仍未支付拖欠款项的,乙方有权暂停履行后续阶段工作,或者解除合同。9.2.3由于乙方原因此没有按本合同规定的时间提交设计成果时,乙方应从本合同规定提交设计成果之日的次日起计算,每延误一天,减收该设计阶段设计费的万分之二作为违约金。逾期超过30天,甲方有权解除合同,并要求乙方返还其已支付的全部工程设计费。9.2.4乙方应配合甲方组织的设计审核,应在甲方要求的时间内对审核意见做出答复并无条件进展重新设计、补充及修改的情况,否那么乙方应从甲方要求提交文件之日的次日起计算,每延误一天,减收该设计阶段设计费的千分之三作为违约金;逾期超过30天,或者乙方未修改落实的甲方审核意见超过甲方该设计阶段全部审核意见的20%时(以甲方审核意见条数计算),甲方有权解除合同,并要求乙方返还其已支付的全部工程设计费。9.2.5乙方对设计资料及文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。乙方应尽量减少和防止由于设计失误和忽略产生的设计修改和变更。由于乙方的错误造成工程质量事故损失时,乙方除负责采取补救措施外,应免收直承受损失部分的设计费,并根据损失的程度和乙方责任大小赔偿甲方实际发生的全部或部分经济损失,赔偿金额根据国家成认资质的质量事故鉴定机构所确定的事故责任度进展,也可在质量事故发生后由双方协商确定。9.2.6合同生效后,乙方非因本合同约定事由要求终止或解除合同,应双倍返还甲方所支付的定金;甲方非因本合同约定事由要求终止或解除合同,不得要求返还定金。第十条不可抗力不可抗力是指严重自然灾害及其他本合同双方在订立本合同时人力不能预见,其发生或后果不能防止且不能克制的事件。在本合同履行过程中,由于发生战争、洪水、台风、地震或其别人力不能控制等不可抗力事件,致使任何一方无法履行本合同规定的义务,遭受不可抗力的一方不承当违约责任。第十一条合同纠纷解决方式本合同发生争议,双方当事人应及时协商解决。也可由当地建立行政主管部门调解,调解不成时,双方当事人均有权向工程所在地人民法院提起诉讼。第十二条其他12.1乙方向甲方提供设计效劳,应在甲方要求时间内参加工程协调会。其中包括:向甲方及配合甲方向相关单位沟通和讲解设计方案,进展现场施工安装的技术指导等。12.2保密:乙方确保其为甲方所作的设计没有进犯别人的权益且不受任何第三方追索。乙方交付甲方的设计文件假设有使用别人的知识产权或肖像,应在交付设计文件的同时向甲方提供相应的知识产权人同意甲方使用该知识产权、肖像权人同意甲方使用肖像的证明文件。甲方对乙方所交付的设计文件的同意、认可不构成乙方本条责任的免除。甲方因使用乙方交付的设计而引致任何人(含自然人和法人)向甲方主张权利,均视为乙方违约。乙方有义务协助甲方处理该等纠纷,因此导致甲方的损失概由乙方承当。发包人获得设计人提供的设计资料及文件后有权根据需要委托有资质的第三方对图纸进展修改或转让给第三人使用,或用于合同工程外的其他工程,设计人对图纸修改后的部分不再承当本合同约定的责任。12.3本合同一式陆份,甲方执肆份,乙方执贰份。12.4本合同经双方盖章并在甲方向乙方支付定金后生效。12.5本合同未尽事宜,双方可签订补充协议,有关协议及认可的来往电报、、会议纪要等,均为本合同组成部分,与本合同具有同等法律效力。12.6本合同内容手写加注无效。甲方名称:_________________(盖章)乙方名称:_________________(盖章)法定代表人:_________________(签字)法定代表人:_________________(签字)委托代理人:_________________(签字)委托代理人:_________________(签字)开户银行:_________________开户银行:_________________银行帐号:_________________银行帐号:_________________日期:________年________月________日日期:________年________月________日装饰设计合同(篇8)合同编号:委托方:(以下简称甲方)设计方:国润装饰(以下简称乙方)根据《中华人民共和国经济合同法》、《工程勘察设计收费标准》和有关法律、法规规定,结合本公司所具有技术水准及本工程详细情况,本着精益求精、精诚合作的原那么,甲乙双方就该工程室内装饰设计事宜达成如下协议:一、工程概况:1.工程地点:2.建筑面积:〔根据实际测量面积计算〕3.使用性质:4.房屋构造:二、设计程序:1.甲乙双方经协商设计费按套内建筑面积____________M2×___________元/M2计取。阁楼设计费按套内建筑面积〔如要求特别创意的按套内建筑面积计算,非特别创意的按一半的套内建筑面积计算。〕设计费总计______________元。2.设计协议签订后,即由甲方支付乙方设计费总额30%为设计定金________元。3.乙方在收到甲方提供的有关图纸,对工程进展实地勘测后在________天内,提出设计设想,形成设计方案平面图,创意透视草图,由甲方审阅。4.在甲方确认平面方案图并支付施工图纸设计费总额65%即___________元后,乙方在7天内完成施工图设计,包括施工图〕。5.施工图由甲方负责确认,确认后甲方在索取图纸时,须支付尾款,即设计费总额5%_______元。6.施工图由甲方签字确认后,并由乙方签字生效,施工图才算正式有效。否那么应为无效,乙方不对设计以外所有施工图负责。7.其它约定:三、双方责任:甲方责任:1.甲方保证提交的资料真实有效,假设提交的资料错误或变更,引起设计修改,须另付修改费。2.在合同履行期间,甲方要求终止或解除合同,甲方应书面通知乙方,乙方未开场设计工作的,不退还甲方已付的定金;已开场设计的,甲方应根据乙方已进展的实际工作量,缺乏一半时,按该阶段设计费的一半支付;超过一半时,按该阶段设计费的全部支付。3.事先经甲乙双方确认的方案,在施工中途甲方提出2次以上的修改,乙方工作量相应增加设计费。4.对未经甲方确认的,或未付清设计费的图纸均不能外带。5.施工中,甲方要求更改设计图纸必须经乙方同意。如甲方提出的修改图纸影响房屋构造或装修内部构造,乙方不同意修改,而甲方执意要改的,其一切后果均由甲方自负。6.甲方有责任保护乙方的设计版权,未经乙方同意,甲方对乙方交付的设计文件不得向第三方转让或用于本合同外的工程,如发生以上情况,乙方有权按设计费双倍收取违约金。7.负责承当要求设计师外出考察或选料时所需的出差费用。8.凡甲方在设计图纸上签字或付清全部设计费后三天内未提出异议者均作为甲方对设计图纸的签收和确认。乙方责任:1.乙方按本合同约定向甲方交付设计文件。2.乙方负责向甲方施工时解释图纸和协助解决技术上的疑难问题。四、其它:1.本合同中所称室内装修设计系解决功能,艺术性的“形”的设计,而不含原有建筑构造的平安鉴定,及其构造变更后的加固和技术措施。假设业主需要应另行委托设计。2.凡本设计在施行前甲方或施工企业均应按规定办理有关审批手续,并应遵循相关标准与要求。假设有差异均应以标准或审批结论为准,否那么乙方不承当责任。甲方或施工企业在施行前均应与设计师进展图纸交底,凡未会审交底而进入施工所产生的一切问题均与乙方无关。3.如本设计工程非本公司施工的,由于甲方所请施工公司或施工队不理解图纸而需乙方屡次到施工现场的,市区内甲方应支付乙方元/次的外出费,市区外甲方应支付乙方元/次的外出费,甲方承当交通费及旅差费。4.对甲方提出的有违背设计标准的建意及要求,乙方有权不予采纳,如甲方要求乙方强迫采纳设计的,乙方不承当由此引起的一切后果。5.本合同在履行过程中发生纠纷,委托方与设计方应及时协商解决。6.本合同未尽事宜,双方可签订补充协议作为附件,补充协议与本合同具有同等效力。7.本合同一式两份,甲由双方各执一份,本协议履行完后自行终止。甲方名称〔签字盖章〕:乙方名称〔盖章〕:甲方代表:乙代表人:签订日期:装饰设计合同(篇9)委托方〔以下简称甲方〕:设计方〔以下简称乙方〕:第一条委托效劳内容:1.1设计阶段:1.1.1乙方提交的设计文件及施工图应符合国家现行建筑设计标准、规定及有关条例的要求,在设计上到达适用、经济而美观的效果;1.1.2乙方应配合甲方引进国内外先进设备、技术、材料,参加本工程的询价、对外会谈等工作;1.1.3乙方须定期向甲方通报本工程的设计进展情况。1.2施工报价阶段:1.2.1乙方为甲方提供乙方设计工作范围内的施工招标或报价所需的有关技术资料、图纸及数据。1.3施工阶段:1.3.1在工程施工期间,根据工程需要和甲方的要求,乙方须加施工技术协调;1.3.2在施工过程中,对于甲方提出而必须进展的设计修改,乙方应及时解决有关设计和施工的技术问题,补充设计图纸,协助甲方向施工单位发出指令。第二条设计费:2.1所有本合同中规定的委托效劳内容,甲方向乙方支付设计费捌万伍仟二百元人民币〔85200.00元〕;2.2本合同总价包括乙方承当的国家规定的一切税金及其他费用等。第三条付费方式:3.1本合同生效后效果图第一次提交方案后,甲方付给乙方设计费的40%,即34080.00万元人民币;3.2交付施工设计图三天内,付设计费的50%,即42600.00万元人民币;3.3工程开工时,结清余下设计费10%,即8520.00万元。第四条设计周期:4.1本工程设计周期由20年8月21日开场计算,乙方应积极开展方案调整,以便完成以下时间安排:A、8月24日前提交第一次效果图设计方案及主材表;B、经甲方审定通过后,一周内乙方提供所有效果图方案设计;C、效果图方案设计经甲方审定通过后10天内乙方提供装饰施工设计图;D、本工程自签约之日起至乙方将全部设计文件及设计图纸交付甲方及施工完成之日止,称为本合同设计工作的实际总周期。4.2在本工程周期内,在保证设计质量的前提下,为确保施工进度的需要,甲方可以要求乙方根据实际情况分期分批出图。4.3合同所订立之总周期,已包括所有节日及不良天气在内,在履行合同过程中,如遇人力不可抗拒的自然灾害,设计工作确实无法继续而造成停工,或由于甲方不能如期提供乙方必需的设计资料,乙方需及时以书面通知甲方,经甲方以书面确认同意,周期方可顺延。第五条更改设计:5.1甲方有权以书面形式通知乙方修改原有工程之设计,乙方应按照甲方要求进展修改。如有重大修改,经双方协商后工期可顺延。设计费如需增加那么由双方协定;5.2乙方不得擅自修改原设计,但应提出改良意见。如必须进展修改的,那么以书面形式通知甲方,经甲方书面确认前方可修改;5.3乙方未得到甲方书面通知,不得更改甲方已经确认审批之设计及文件;5.4凡设计修改的内容与报建图审批条款矛盾时,甲方应获得原审批单位的同意。第六条中断或解除合同:6.1甲方有权中断或解除本合约,乙方接到甲方中断或解除本合同的书面通知后,要立即停顿委托之业务,以免产生增加费用。同时乙方须立即将所完成的业务内容报请甲方成认,经甲方成认后,甲方据此支付给乙方合理的设计费;6.2如本合同中断或解除,甲方在支付给乙方设计时,乙方需要立即交给甲方全部设计图纸及有关文件,乙方不得自行销毁、拒交,否那么由此引起的一切损失由乙方负责。第七条图纸交付:乙方须按时向甲方交付设计施工图图纸一式八份及相对应的电子版一份。第八条仲裁:8.1如甲方认为本合同有未尽事宜,可提出修改或补充,以书面通知乙方即时生效,该通知视为与本合同具同等法律效力,如乙方不同意,可按第9.2条提出仲裁,但不能借口放慢或停顿工程进展;8.2双方在本合同执行期内如有争执,应由双方友好协商解决,如协商无效到完工后,由甲方指定的国内仲裁机构作最后仲裁,双方应遵守。第九条其他:9.1本合同一式两份,由甲、乙双方各执一份,另备副本六份,双方各执三份;9.2本合同自双方代表签字盖章后生效,全部条款执行完毕后自行失效。甲方:乙方:年月日:装饰设计合同(篇10)上诉人北京梦潮海岸国际康体俱乐部(以下简称梦潮海岸公司)因与被上诉人北京景泰装饰设计(以下简称景泰装饰公司)凭样品买卖合同纠纷一案,不服北京市丰台区人民法院(XX)丰09160号民事判决,向本院提起上诉。本院于XX年12月29日受理后,依法组成由法官徐庆担任审讯长,法官盛涵、刘斌参加的合议庭审理了本案。本案现已审理终结。景泰装饰公司一审诉称:XX年3月14日,景泰装饰公司与梦潮海岸公司签订《易天梭拉蓬天花吊顶施工合同》,合同约定:由景泰装饰公司为梦潮海岸公司所在的位于黑龙江省大庆市泰康县天湖路的泰康温泉假日酒店经营场所男女浴区安装易天梭拉蓬天花造型吊顶。工程初定造价为:097.5元,实际合同额为176400元,梦潮海岸公司先后共支付景泰装饰公司款项90000元,尚欠86400元未付。景泰装饰公司诉至法院恳求判令梦潮海岸公司给付景泰装饰公司合同款86400元和延期付款违约金50000元,并承当本案诉讼费用。梦潮海岸公司一审辩称:景泰装饰公司起诉梦潮海岸公司主体有误。XX年3月14日,与景泰装饰公司签订《易天梭拉蓬天花吊顶购销合同》的并非梦潮海岸公司,而是北京象牙海岸商务会馆(以下简称商务会馆)。根据XX年10月15日黑龙江省杜尔伯特蒙古族自治县人民法院(XX)杜民商初字第6号民事判决书,因商务会馆没有注册,所以应由其创办人周丽东作为诉讼主体。本案与(XX)杜民商初字第6号民事案件是基于同一合同引起的纠纷,本案诉讼主体有误。另外,(XX)杜民商初字第6号民事判决认定本案合同约定的价款为108000元。对于XX年11月11日和XX年11月21日景泰装饰公司(乙方)与商务会馆(甲方)签订的两份《易天梭拉蓬天花吊顶施工合同》,梦潮海岸公司受商务会馆的委托与景泰装饰公司和解,商务会馆负责前期装修,梦潮海岸公司负责商务会馆的经营。梦潮海岸公司恳求法院驳回景泰装饰公司的起诉。一审法院经审理查明:XX年3月14日,景泰装饰公司(乙方)与商务会馆(甲方)签订了《易天梭拉蓬天花吊顶购销合同》,商务会馆签约代表是刘广辉。合同约定:景泰装饰公司为大庆市泰康阳光温泉假日酒店供给易天梭拉蓬天花吊顶,并负责安装;造价按实际施工面积结算,单价为180元/平方米;工程付款结算方式:甲方在双方签订本合同后,向乙方预付材料款计人民币30000元(30%)整,在铝合金专用龙骨安装完成后、软膜安装前付材料款计人民币50000(50%)元整;安装效劳完毕后,三个工作日内结清材料款计人民币15000(15%)元整。留5%作为质保金,工程施工后一年内付清。甲方指派尹荣山为甲方驻地代表,负责合同履行、安装质量及进度进展监视检查,办理验收、变更等相关事宜。乙方指派许术新、许伟为乙方驻地代表。双方共同验收,验收无误后,双方负责人员需共同签字。甲方不按合同的约定付款,每拖延一天,按应付款的5向乙方支付滞纳金。合同签订后,北京象牙海岸国际康体俱乐部(以下简称康体俱乐部)分别于XX年3月15日、XX年4月17日、XX年4月21日和XX年5月8日向景泰装饰公司支付货款90000元。景泰装饰公司按合同约定于XX年4月30日履行了供货及安装义务。甲方驻地代表尹荣山和乙方驻地代表许术新签字确认了安装拉膜面积(男浴区765平方米、女浴区215平方米),但商务会馆未按合同约定支付全部货款。一审法院另查明:XX年11月8日,工商行政管理机关就刘广辉申请北京象牙海岸国际康体俱乐部企业名称进展核准,有效期3个月,自XX年11月8日至XX年2月7日。在有效期内,该名称不得用于从事经营活动。XX年11月11日和XX年11月21日,景泰装饰公司(乙方)与商务会馆(甲方)分别签订了《易天梭拉蓬天花吊顶施工合同》各一份,商务会馆签约代表是刘广辉。因商务会馆拖欠施工款,且商务会馆未进展工商注册,景泰装饰公司以康体俱乐部为被告诉至法院,康体俱乐部应诉,并于XX年1月10日与景泰装饰公司达成庭外和解协议,后景泰装饰公司于XX年1月15日撤诉。商务会馆经营方为康体俱乐部。XX年4月8日,北京象牙海岸国际康体俱乐部变更名称为北京梦潮海岸国际康体俱乐部(即本案原审被告梦潮海岸公司)。一审法院认为:梦潮海岸公司在未经工商登记注册时,使用商务会馆的名称与景泰装饰公司于XX年11月11日和XX年11月21日签订了两份《易天梭拉蓬
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 科创板开户测试题及答案
- 2026春招:国家开发投资题库及答案
- 2025 小学四年级数学上册面积单位换算接龙游戏课件
- 外科学总论下肢深静脉血栓物理治疗方案要点课件
- 内科学总论淋巴结穿刺方法课件
- 外科学总论外科病人的液体疗法课件
- 2024年翁源县辅警招聘考试真题附答案
- 2024年金川县辅警招聘考试备考题库附答案
- 2023年元氏县辅警招聘考试真题及答案1套
- 2023年东平县辅警招聘考试真题附答案
- 山东省潍坊市2023-2024学年高一上学期1月期末考试英语试题 含解析
- 农村个人土地承包合同模板
- 2025届北京市海淀区一零一中学数学七年级第一学期期末综合测试模拟试题含解析
- 初中道德与法治课中提升学生政治认同素养的策略研究
- 糖尿病的急救和护理
- 中医养生的吃野山参粉养生法
- 小学道德与法治-认识居民身份证教学课件设计
- 采购灭火器施工方案
- 小学生古诗词大赛备考题库(300题)
- GB/T 25085.3-2020道路车辆汽车电缆第3部分:交流30 V或直流60 V单芯铜导体电缆的尺寸和要求
- GB/T 242-2007金属管扩口试验方法
评论
0/150
提交评论