工程勘察合同(井场海洋工程地质调查)

建设工程勘察合同（一）[岩土工程勘察、水文地质勘察（含凿井）工程测量、工程物探]工程名称：井场海洋工程地质调查工程地点：埕北油田合同编号：（由勘察人编填）勘察证书等级：综合甲级发包人：宜坤公司勘察人：签订日期:年月日中华人民共和国建设部监制国家工商行政管理局发包人：宜坤公司勘察人：发包人托付勘察人担当井场海洋工程地质调查勘察。依据《中华人民共和国合同法》及国家有关法规规定，结合本工程的详细状况，为明确责任，协作协作，确保工程勘察质量，经发包人、勘察人协商一样，签订本合同，共同遵守。第一条：工程概况1.1工程名称：井场海洋工程地质调查1.2工程建设地点:埕北油田1.3工程规模、特征：7处井场海洋工程地质调查，包括CB243A、CB271A、CB303、CB326、CB12、CB12C和CB244井组；两处井场各平台承载力的成果计算报告，包括12D和CB251C。1.4工程勘察任务日期：2012年1月1日1.5工程勘察任务（内容）与技术要求：海洋工程地质调查常规勘察。1.6承接方式：托付承包。1.7预料勘察工作量：勘探点7个，勘探孔深度20.0m，全部为钻探孔，进尺约140.0m。其次条：发包人应刚好向勘察人供应下列文件资料，并对其精确性、牢靠性负责。2.1供应本工程批准文件（复印件）。2.2供应工程勘察任务托付书、技术要求。2.3供应勘察工作范围已有的技术资料。第三条：勘察人向发包人提交勘察成果资料并对其质量负责。勘察人负责向发包人提交勘察成果资料，发包人要求增加的份数另行收费。第四条：开工及提交勘察成果资料的时间和收费标准及付费方式4.1开工及提交勘察成果资料的时间本工程的勘察工作定于2012年1月1日开工，2012年1月29日提交勘察成果资料，由于发包人或勘察人的缘由未能按期开工或提交成果资料时，按本合同第六条规定办理。勘察工作有效期限以发包人下达的开工通知书或合同规定的时间为准，如遇特殊状况（设计变更、工作量改变、不行抗力影响以及非勘察人缘由造成的停、窝工等）时，工期顺延。4.2收费标准及付费方式本工程勘察按国家规定的现行收费标准《工程勘察设计收费标准》（2002年修订本）计算、适当就低实惠计取费用。本工程勘察费按下列表格计算：序号站址勘探实物费（万元）技术费（万元）小计（万元）1CB243A12.53.52CB271A12.53.53CB30312.53.54CB32612.53.55CB1212.53.56CB12C12.53.57CB24412.53.5812D1.51.59CB251C1.51.5总计（万元）27.5为人民币27.5万元（大写贰拾柒万伍仟元整），合同生效后10天内，发包人应向勘察人支付勘察费的30％作为定金；提交勘察成果资料后30天内，发包人应一次付清全部工程费用。第五条：发包人、勘察人责任5.1发包人责任发包人托付任务时，必需以书面形式向勘察人明确勘察任务及技术要求，并按其次条规定供应文件资料。发包人应负责工程勘察外部关系的协调，为勘察工作供应条件。发包人应刚好为勘察人供应并解决勘察现场的工作条件和出现的问题，并担当其费用。若勘察现场须要看管，特殊是在有毒、有害等危急现场作业时，发包人应派人负责平安保卫工作，按国家有关规定，对从事危急作业的现场人员进行保健防护，并担当费用。工程勘察前，若发包人负责供应材料的，应依据勘察人提出的工程用料安排，按时供应各种材料及其产品合格证明，并担当费用和运到现场，派人与勘察人的人员一起验收。勘察过程中的任何变更，经办理正式变更手续后，发包人应按实际发生的工作量支付勘察费。为勘察人的工作人员供应必要的生产、生活条件，并担当费用。由于发包人缘由造成勘察人停、窝工，工期顺延。本合同有关条。款规定和补充协议中发包人应负的其它责任。5.2勘察人责任勘察人应按国家技术规范、标准、规程和发包人的任务托付书及技术要求进行工程勘察。按本合同规定的时间提交质量合格的勘察成果资料，并对其负责。5.2.2在工程勘察前，提出勘察纲要或勘察组织设计。5.2.3勘察过程中，依据工程的岩土工程条件（或工作现场地形地貌、地质和水文地质条件）及技术规范要求，向发包人提出增减工作量或修改勘察工作的看法。并办理正式变更手续。5.2.4在现场工作的勘察人的人员，应遵守发包人的平安保卫及其它有关的规章制度，担当其有关资料保密义务。5.2.5本合同有关条款规定和补充协议中勘察人应负的其它责任。第六条：违约责任6.1由于发包人未给勘察人供应必要的工作生活条件而造成停、窝工或来回进出场地，工期应顺延。6.2由于勘察人缘由造成勘察成果资料质量不合格，不能满意技术要求时，其运工勘察费用由勘察人担当。6.3合同履行期间，由于工程停建而终止合同或发包人要求解除合同时，勘察人未进行勘察工作的，不退还发包人已付定金；已进行勘察工作的，按实际完成的工作量支付勘察费。6.4发包人未按合同规定时间（日期）拨付勘察费，每超过一日，应偿付未支付勘察费的千分之一逾期违约金。6.5由于勘察人缘由未按合同规定时间（日期）提交勘察成果资料，每超过一日，应减收勘察费千分之一。第七条：本合同未尽事宜，经发包人与勘察人协商一样，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。第八条：其它约定事项：1）勘察人向发包人提交正式勘察资料一式12份。第九条：本合同发生争议，发包人、勘察人应刚好协商解决，也可由当地建设行政主管部门调解，协商或调解不成时，发包人、勘察人同意由东营市仲裁委员会仲裁。第十条：本合同自发包人、勘察人签字盖章后生效；发包人、勘察人履行完合同规定的义务后，本合同终止。本合同一式捌份，发包人肆份、勘察人肆份，具有同等法律效力。发包人名称：勘察人名称：宜坤公司