施工合同书电子版9篇

第页共页施工合同书电子版9篇施工合同书电子版篇1发包人：高平镇人民政府〔以下简称甲方〕承包人：〔以下简称乙方〕经过甲乙双方协商，就本工程施工事项协商一致，订立本合同，共同遵照执行。一、工程工程1、工程名称：2、工程地点：3、承包范围：4、承包方式：5、合同价款：合同总价每公里万。单位造价每平方米元〔开工后以实际丈量面积为准进展结算〕。二、技术要求1、路面为cm厚水泥混凝土路面，宽米。2、天然级配砂砾石垫层，厚度cm天然级配砂砾石，宽度6M。3、cm厚灰土垫层。三、施工及质量要求1、路基处理在原有路基的根底上，对上下不平路段，采用推土机或装载机整平，并去除地表杂草，然后用压路机压实。2、严格控制路面材料质量，垫层必须夯实，否那么返工。四、双方权利和义务1、发包人的权利和义务发包人委派的业主代表：姓名：职务；职权：对施工阶段质量、进度以及现场工程质量进展监理与控制、参与工程开工验收以及保修阶段的相关工作。2、发包人主要工作：负责场地三通一平；3、承包人的权利和义务工程负责人姓名：工程负责人代表承包人就此工程工程全权对发包人负责。4、承包人主要工作：负责本工程施工范围内的施工平安工作。承包人应按有关规定严格施行平安防护措施，承当由于自身平安措施不当造成事故的责任和因此而发生的费用；做好现场设备、材料的照管工作。做好现场施工记录，配合发包人和监理单位进展质量检查：五、工程价款的支付本合同签订之日付%，工程开工验收完后分阶段视情况支付下剩款项。工程质量保证金为总造价的%，质保期一年，质保期自开工验收之日计算，期满后一次性支付质保金。六、平安文明施工承包人应按建立总承包单位工程施工现场管理规定及发包人统一管理制度的规定，精心组织、文明平安施工；发包人、总承包单位对承包人任何违背现场管理制度的行为均有权予以制止，直至罚款和解除合同。承包人在施工过程中发生的一切平安事故、质量事故均有承包人自行负责并承当相应的经济责任、法律责任及相应的一切经济赔偿。七、开工验收承包人在工程具备开工验收条件钱24小时通知发包单位组织竣验收。发包人在收到通知后及时组织有关单位进展验收，并在验收后2天内给予认可或提出整改意见。承包人按要求整改，并承当自身原因造成的整改费用。施工合同书电子版篇2甲方：xx内外矿业乙方：身份证号码：现就甘肃省XX市xx县生地湾穿山驯xx矿区花岗岩荒料开采有关事项，经甲乙双方友好协商达成如下石材荒料开采协议，供双方共同遵守执行；第一条甲方指定位于xx县xx矿区一角平面面积约10000平方米由乙方承包开采。第二条承包期限为年，即自年月日起至年月日止。第三条开采、取料要求：1、锯切开采平面面积计算方式为：长度按每条锯路走到的位置计算，宽度按锯路第一条和最后一条之间的总间隔量算，并画出平面几何图形来计算面积。2、乙方锯切必须使用￠3.2米片体锯切，在平台位置锯切深度必须到达1.40米以上。每条锯路宽度必须根据甲方要求下单消费。3、荒料开采质量：荒料的开采以四面切、两面打为质量要求，按国家建材部颁发的质量标准执行。第四条甲方的义务：1、甲方负责提供圆盘锯2部、3#立方空压机2部、装载机1部供乙方消费使用，乙方负责对其进展保管、养护、维修并承当维修费用，假设有损坏乙方需要重新添置。承包期满后，乙方应将甲方所提供的设备如数归还，并保证该设备未损坏。2、甲方须提供适宜开采的施工平台〔即施工平台前期的杂石沙及平台以外的废渣由甲方负责清理，施工平台内产生的废渣杂石由乙方自行清理到甲方指定位置堆放〕，修好荒料运输道路。3、甲方负责供水供电设备安置，将电缆接至开采工作区附近并装备变压器。生活、消费等所用水、电费应由乙方自行负责，变压器正常损坏维修由甲方负责。4、甲方负责解决乙方一期开采工人的住宿问题及地方事务纠纷。第五条乙方的义务：1、乙方负责购置开采所需的除甲方提供以外的设备配套等的采石工具线缆水管，以及相应的人员装备，并负责将荒料运送到指定堆场，由矿山到堆场之间的运输风险及费用由乙方承当。施工人员的现场管理及消费开采进度安排由乙方负责，但必须在甲方现场管理人员指导下开展作业。2、平安消费：矿山消费开采中的平安管理由乙方自行负责管理，乙方应严格建立平安管理制度，并按照平安消费规程操作，确保矿山开采平安。3、合同期内，乙方第一年必须完成10000立方以上的荒料开采任务。第六条费用的计算标准、付款方式、时间等。1、开采荒料的承包价格按锯切开采平面面积计算，每平方米单价为人民币壹佰贰拾元〔不含税〕。销售荒料时，假设需要由乙方负责装车〔司机和柴油乙方负责〕，那么装车费按每立方10元计算。2、按锯切开采面积计价后，乙方必须在甲方指导下进展荒料的开采、整形。3、结算方式为按开采平台每层结算一次，每层锯切完成并清理完成层上碎石后，于10天内给予结算该层的承包工程款，除开采第一层的柴油费、电费、水费由甲方垫付〔该费用从第一层结算乙方工程款中扣除〕外，其它的费用均由乙方自行负责。第七条乙方矿山施工及管理人员的人身意外保险自行负责购置，矿山消费开采中人为导致的平安事故由乙方承当。第八条本协议自签订之日起有效，如市场对该矿山的荒料品种需求大，甲方可要求乙方增加人力投入以扩大消费量。第九条承包期间乙方未经甲方书面同意不得将矿区荒料开采转让、转包第三人，否那么乙方构成违约。第十条如乙方变更相关工程队为合同主体，那么甲乙双方同意将合同下乙方的全部义务转为变更方的义务。第十一条本协议双方如有一方先违背本协议约定构成违约，另一方经书面通知对方后，有权解除本协议，并有权要求赔偿经济损失。自签订后双方均不得反悔。乙方不能无故罢工。如任何一方反悔需付违约金人民币伍拾万元。第十二条本协议终止或期满后，甲乙双方应在15日内办理结付及矿区移交手续。第十三条本协议一式两份，甲乙双方各持一份，双方代表签字盖章后生效，未尽事宜由双方另行协商并以补充条款表达，具备同等法律效力。甲方：xx内外矿业乙方：法定代表人：代理人：签订时间：年月日发包人全称：〔以下简称：甲方〕承包人全称：〔以下简称：乙方〕根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、建立部与国家工商行政管理局的《建立工程施工合同〔示范文本〕》及其他有关法律、法规和规章，并结合安徽省XX市有关规定及本工程的详细情况，遵循平等、自愿、公平和老实信誉的原那么，双方就本工程水电安装工程施工事项协商一致，订立本协议。一、工程概况：工程名称：〔以下简称：本工程〕；工程地点：施工现场条件：以现场实际情况为准；施工部位：本合同约定乙方施工部位为：中所有的水电安装工程包含的全部内容。二、工程承包方式、承包范围及承包内容：1、承包方式：乙方包人工、包除甲方提供的材料外的所有材料、包施工机具、包工期、包质量、包进度、包平安文明施工、包验收合格。2、承包范围：室内所有一切给排水和强弱电预留预埋与安装工作。3、承包的主要内容：包施工图和施工方案中的室内水电安装工程，包括室内给排水、弱电的全部安装工程，消防、电信、电视、智能化系统、三表抄送等专业配套工程的预留孔洞、管道预埋，临时用电用水设备电器，日常平安巡查。详细如下：a、给排水局部：给水局部：自水泵房外墙1.5米〔含接口〕起至所有用水末端的给水工程安装及系统试压。排水局部：自室内排水起端起至小区排水管网第一个排水检查井处所有排水工程安装及排水试验。b、电气局部：从低压配电柜至室内的所有桥架、配管、电缆、配线等按图施工及电器元件的安装〔包括弱电的预埋、预留〕，以及从弱电井总箱出口后到灯具〔含户箱、开关、插座、电线、弱电井、和强电井的线槽〕安装完毕，避雷带，避雷网的施工；施工图中从低压配电柜至配电强电井、总箱等所有的钢管、电线、电缆的预埋安装，包括从进入第一个配电箱后的电缆敷设；弱电〔包括电视、智能化、宽频三表抄送等〕依设计图纸将线管敷设到位，穿好铁丝，消防工程预埋套管、线管接口、线管底盒；乙方施工班组自带工具及小型施工机具和所有检验试验设备和辅助材料。4、甲方直接分包的专业工程，乙方需全力配合。三、合同工期：1、乙方应严格按甲方要求的工期组织施工，确保工期目的顺利实现。本合同约定本工程总工期为日；开工日期为：年月日，开工日期为：年月日。2、乙方必须服从和执行甲方工程部下达的施工消费方案，根据甲方的进度要求，随时调度作业人数和其它资〔详细详见合同附件一〕。3、假设遇人力不可抗拒因素引起的工期延误，经甲方签证后，工期可适当顺延。4、如因乙方本身原因造成甲方规定的形象进度或节点工期无法完成，每延期一天乙方自愿承诺向甲方支付人民币壹仟元整〔￥：1000.00元〕的违约金；假设累计延误天数超过7天或连续延误天数超过5天，甲方有权单方面解除合同，由此引起甲方的所有损失〔含间接损失〕及费用均由乙方承当。甲方选择解除合同时，详细操作按本合同专用条款“第九条第4、5款”执行。四、质量标准：1、适应于本合同的工程质量检验评定标准、标准名称为〔包括但不限于以下〕：①建立强迫性条文；②《建筑工程质量检验评定标准》gbj301—88；③《建筑电气工程施工质量验收标准》gb50303-xx；④《建筑给排水及采暖工程施工质量验收标准》gb50242-xx；⑤《采暖与卫生施工验收标准》〔gbj242-82〕；⑥《电气安装工程施工及验收标准》〔gbj242-82〕⑦《建筑电气安装工程质量检验评定标准》〔gbj303-88〕；⑧省、市相关部门的各种规章制度；⑨甲方制定的工程质量验收施行细那么。2、本合同约定本工程质量必须到达“合格”质量标准。工程质量按国家相关标准进展验收评定。假设工程质量验收为“不合格”，乙方自愿承诺每次向甲方支付人民币壹仟元〔￥：1000.00元〕的违约金，并负责返工直至到达本合同约定“合格”质量标准方可予以结算，结算单价按本合同约定综合单价执行，工程量按实际完成工作量计算；返工所需的材料、人工等所有费用均由乙方承当。假设因乙方返工导致甲方工期延误，按本合同协议书第三条第4款处理。3、工程质量等级验收程序：分项工程完工后，由施工班组组织自检并报工程部，工程部根据班组自检结果组织班组进展实测验收评定后报监理公司，监理公司根据工程部初评结果组织工程部、工程部、和施工班组进展现场实测测量，核定该分项工程质量。工程部在每次结算单上签注工程质量核定结果。五、合同价款、工程量的计量及结算方式：1、本工程约定单价为不含税综合单价，此综合单价已包含赶工、停工费补偿和临时停水停电引起的误工、窝工、雨季、夜间施工补偿费、施工机具进退场费〔甲供设备以外的施工机具费已隐含在清单各子目单价中，不另行计价〕现场平安文明施工费、甲方直接分包工程配合费、超高费、措施费、保管费等费用，且在现场均不再计取二次运输费用；在本合同签署期间，甲方提供了乙方承包范围内详细的各项经济技术指标，乙方作为专业施工队伍，完全明了本合同所约定的工作内容和所包含的单价范围，并完全自愿以上述综合单价签署本合同。本合同执行期间，无论材料市场价格浮动、人工费变动或政府政策变动，本合同所约定综合单价均不予调整，工程总造价以实际结算为准。2、工程量的计量：〔1〕结算工程量以建筑面积为准〔本合同约定建筑面积计算规那么以《湖南省建筑工程单位估价表》1999版执行，下同〕。〔2〕零星工程：工程量以“工日”为单位进展计算。〔3〕工程量的.确认及申报按甲方相关制度进展。3、结算方式：按实际完成整层工程量作为每次结算单位〔“整层”包括：本层楼板、梁和下层柱、墙，其中①±0.000及以下的承台、地梁等作为一次结算单位；②屋面板及以上的机房、花架、女儿墙等作为一次结算单位，下同〕。每次申报工程进度款额度按如下比率划分施工各阶段所占本合同约定综合单价比例，详细每次工程款支付以下述比例结合工程量结算方式综合确定。各局部所占比例明细为：①构造预埋局部占本合同约定综合单价的35%；②墙体预埋局部占本合同约定综合单价的25%；③安装局部占本合同约定综合单价的40%〔其中给水、排水、穿线及三箱安装、桥架安装各占比率为10%〕；六、违约保证金的收取、支付及工程款的支付：1、为加强乙方在本工程施工期间的工程质量、进度、平安文明施工及民工工资发放等各方面的管理，特别约定：在本合同签订之日起3日内，乙方必须向甲方缴纳1万元违约保证金，此违约保证金在所约定期限内到甲方帐户，本合同方为有效，否那么此合同无效。2、按实际完成“整层”工程量即工程节点为单位支付工程款：每完成“整层”工程量之日作为“结算开场日”，次日为工程量开场申报及审批日，甲方于“结算开场日”之日起15日内〔国家法定节假日和金融机构原因顺延，下同〕支付乙方本节点〔即“整层”〕进度款。付款比例为：按照实际完本钱节点〔即“整层”〕工程量结算的工程款的80%〔所有工程款必须经过甲方相关部门和领导全部审定方为有效〕。3、工程开工，乙方移交全部工程开工资料〔包括结算资料〕，经政府相关职能部门及甲方相关部门验收合格后开场办理决算手续，甲乙双方在决算书上签字值日起20日内，甲方付至本合同结算总价款的95%，剩余5%作为质保金在两年后〔自工程开工之日起计〕20日内甲方在扣除应由乙方承当的维修费用后，将余款一次性无息按实支付给乙方。4、假设乙方工程质量、工期和平安文明施工未到达本合同约定标准，甲方有权延期支付工程款，直到乙方按甲方要求整改完毕为止。由此发生的所有费用均由乙方承当，乙方对此无异议。七、施工管理标准乙方在施工期间，必须遵守国家、地方以及甲方相关管理法规，适用本合同的管理法规和方法：1、施工现场临时用电平安技术标准〔jgj46-88〕。2、建筑机械使用平安技术规程〔jgj59-86〕。3、建筑施工平安检查标准(jgj59-99)。4、建筑施工高处作业平安技术标准(jg____0-91)。5、XX市建立工程现场文明施工管理方法。6、公司施工班组管理方法及质量、进度、平安文明施工奖罚方法〔条例〕7、XX市治安管理处分条例。八、合同生效：1、本合同订立时间：年月日。2、订立地点：3、本合同自甲乙双方签字或盖章并且乙方按时缴纳违约保证金之日起生效。为进步外来施工单位对平安消费工作的重视，加强我公司的平安管理，保证双方财产和员工的人身平安，防止各类事故的发生，特签订本平安协议书。凡来我公司施工的单位和个人必须遵守以下平安管理规定：第一条：施工单位应当严格遵守国家有关职业安康平安的法律法规，负责本单位承当的施工任务范围内全部的职业安康平安管理工作，保证平安施工无事故。第二条：施工单位应当建立健全对施工人员的日常平安教育、技术培训和考核的制度，并严格组织施行；施工单位不得安排未承受过平安教育和技术培训考核不合格的施工人员上岗作业；施工单位应针对重大危险因素建立平安预案，并组织职工进展演练。第三条：从事电工、金属焊接、起重机械设备操作等特殊工种作业的人员，应当由行政主管部门按照国家有关规定组织专业培训，经考核合格后持证上岗。施工单位不得安排未获得有关特殊工种考核合格证明的作业人员从事特殊工种作业。第四条：施工单位在施工现场的工程负责人为所在施工单位负责施工平安管理的责任人，施工单位应当在施工开场前，根据工程的性质、规模和特点，至少装备一名专职或兼职平安管理员，并明确其施工平安管理的详细职责和范围，每天进展平安检查。第五条：施工平安防护设施的设置施工单位应当按照有关的国家标准、行业标准或地方标准，在施工现场设置平安防护设施，并到达以下要求：〔一〕根据工程的施工进度、季节或天气特点，及时调整和完善平安防护设施；在施工现场的事故易发区域，设置专项的平安防护设施，并进展相关的平安检查；〔二〕现场各类危险警示标志齐全、整洁、设置合理。对深槽、基坑和高空等危险施工现场，夜间要悬挂警示灯。第六条：施工单位安装、使用施工机械、机具和电气设备，应当符合以下规定：〔一〕在设施安装前，应当由施工方专业技术人员向综合部提供有关设施数据的资料，并办理相关手续，经批准前方可安装；〔二〕在设施使用前，应当按照规定的平安技术标准进展平安性能试验，经历收合格前方可使用；〔三〕在设施使用期间，应当指定专人负责维护、保养，保证其完好、平安。第七条：电气平安和防火平安施工单位应当遵守施工现场电气平安和防火平安的有关规定，并到达以下要求：〔一〕保持变配电设施和输配电线路和处于平安、可靠的使用状态；〔二〕来公司施工单位和个人必须遵守本公司的各项规章制度，承受公司平安管理人员的检查监视；〔三〕确保施工作业符合消防技术标准和标准，施工现场必须备齐足够的消防器材，摆设位置合理，并对其定期维护保养，确保灵敏有效；〔四〕来公司施工单位动用明火前，到综合部办理动火审批手续，并带有效特种作业操作证复印件1份和灭火器材抵押金200元，动火证办理后，方可动火施工，否那么公司有权停顿一切施工；〔五〕施工单位动火前应清理现场易燃易爆物品，消除隐患，待确认平安前方可动火施工；动火后及时清理火及其它危险品；〔六〕动火作业人员必须持证上岗，动火前要制定防火应急措施，备好灭火器或其他防范设施，并指定专人监护；〔七〕制止在易燃易爆物附近动火；〔八〕高处焊割作业要防止焊花落入易燃易爆物中；〔九〕制止焊割有压力的容器、管道及未清洗处理过的各类油桶油罐；〔十〕施工现场搭建的临时房屋，应符合防火规定。消防通道经常保持通畅，宽度不少于3.5米；〔十一〕易燃、易爆及其他危险物品，要专人保管，专库存放；有相应的平安措施；有严格的领退料手续和审批制度；〔十二〕氧气瓶、乙炔瓶和液化气瓶等压力容器要专人保管，单独存放，气瓶上有橡胶保护圈等国家标准规定的平安附件；气瓶要定期检验，并向检查人员提供相关检验合格证明。第八条：劳动防护用品施工单位应当及时向施工人员提供施工平安所必需的、符合国家标准的劳动防护用品。如：平安帽、平安带、手套、防尘面具等。第九条：施工人员在施工过程中应当到达以下平安作业的要求：〔一〕按照施工平安技术标准和本工种的平安操作规程进展施工作业；〔二〕按照国家劳动保护的有关规定，正确使用个人劳动防护用品；着装符合有关施工规定，女职工长发要盘入工作帽内；特殊作业要按国家有关要求着装；在机械转动环境中作业的着装要防止缠绕；进入现场戴平安帽，高空作业系好平安带；〔三〕发现施工现场有异常情况，应立即采取有效的防护措施，并向平安管理员或施工平安管理责任人报告。施工人员对管理人员违背施工平安技术标准或平安操作规程的作业指令，有权回绝执行，并可以向施工平安管理责任人或平安管理员报告。第十条：施工现场日常的平安管理施工主管部门应当加强施工现场日常的平安巡视和检查，施工管理人员应每天对现场进展一次平安检查，催促施工人员遵守本公司的有关规定，发现平安事故隐患、违背施工平安技术标准或平安操作规程的行为，应及时予以制止或者纠正。第十一条：平安监视检查公司安保科对施工单位进展定期检查或者抽查。发现平安隐患或者不符合规定要求的作业，可以责令施工单位或施工人员立即改正或限期整改。第十二条：施工人员生活设施的管理〔一〕现场制止设置宿舍，现场生活管理措施、卫生管理制度，要分解责任到人；〔二〕临时设施必须符合企业有关要求，搭设整齐，内外整洁；〔三〕现场装备急救药箱，可以紧急处置突发性急症和意外人身伤害事故；〔四〕施工现场制止做饭。饮水用具定人管理，做好防病、防疫工作，确保无食物中毒事件发生。第十三条：施工方须向本公司提供以下六项附件：〔一〕提供相关资质证明材料；〔二〕提供施工方工程负责人、管理人员、技术人员相关证明材料及施工人员；〔三〕提供施工方特种作业人员上岗资格证书；〔四〕提供施工人员平安技术和平安工作规程等；〔五〕提供施工平安技术组织措施；〔六〕双方的施工平安技术交底记录资料。第十四条：施工方签订合同前按合同额大小需向xxxx缴纳平安抵押金xx—5000元。第十五条：对违背以上规定和标准者，第一次予以警告纠正，以后每发现一人次扣罚平安押金100—500元，连续三次受到处分者责令停工整顿，停工期间的经济损失由施工单位承当，本公司概不负责。造成平安事故者，扣罚平安押金1000—5000元，并由肇事单位承当全部责任及经济损失。对严重违背规定，屡教不改者我公司有权取消施工资格。凡平安施工无违章者施工完毕后押金予以退回。第十六条：施工方自行负责平安消费工作，施工过程中发生的任何事故〔事件〕，由施工方全部承当责任，xxxx不承当任何责任。第十七条：此平安协议书一式三份，外来施工单位一份，公司施工主管部门和平安主管部门各一份；解释权属于公司平安主管部门。第十八条：此平安协议书自盖章之日起生效。xxxx：〔盖章〕外来施工单位：〔盖章〕负责人〔签字〕：负责人〔签字〕：年月日施工合同书电子版篇3甲方：_________________________________________乙方：_________________________________________甲、乙双方经友好洽谈和协商，甲方决定将公司所有外墙涂料粉刷工程承包给乙方。为明确双方的权利和义务，根据国家有关法律规定，特签订本合同，以便共同遵守。第一条工程概况1.工程地址：_________________________________________2.施工内容：_________________________________________外墙涂料粉刷，总面积约________________平方米。外墙真石漆粉刷，总面积约：_____________平方米。3.工程开工日期：______年______月______日4.工程开工日期：______年______月______日5.工程承包方式：包工包料。6.工程总天数：______天,雨天顺延。第二条工程价款外墙涂料粉刷工程价款按照每平方米______元计算(大写)_________________(_______________元，以实际测量面积计算)。外墙真石漆工程价款按照每平方米______元计算(大写)_________________(_______________元，以实际测量面积计算)。增加工程，增加造价;减少工程，减少造价。第三条质量要求1.工程使用主要材料的品种、规格、名称，经双方认可。2.工程验收标准：所有外墙涂料粉刷面________色，外墙真石漆粉刷面________色。3.施工中，甲方如有特殊施工工程或特殊质量要求，双方应确认，增加的费用，应另签订补充合同。4.凡由乙方采购的材料，产品质量由乙方自负;包括施工质量由乙方负责。5、乙方要精心施工，确保颜色一致，如不能保持颜色一致，其返工所需材料和工程款全部由乙方自行承当，甲方不承当任何责任。第四条材料供给乙方提供的材料如不符合质量要求，或规格有差异，应制止使用。如已使用，对工程造成的损失均由乙方负责。第五条付款方式合同签订后，甲方在工程开工时付______%的工程款;工程开工验收合格，双方进展结算，乙方开具发票后，甲方在三个月内支付______%的工程款，剩余的_______%工程款作为工程质量保证金，在工程质量保证期(自验收之日起壹年)内没有质量问题，质量保证期满后日内一次性付清。第六条工程工期乙方应按期完工，假如延迟完工，每逾期一天，从总工程款中扣除200元。第七条工程验收双方按本合同第三条约定的验收标准进展验收。第八条其他事项本合同为工程承包合同，甲乙双方无雇佣关系。乙方在承包过程中应严格执行国家平安消费法律法规及施工规程，做到平安消费，文明施工。乙方在承包过程中发生的所有事故责任均由乙方自行承当，因事故导致的人身损害和财产损失及其他所有损失均由乙方负责赔偿，甲方不承当任何责任和赔偿。第九条违约责任合同生效后，在合同履行期间，擅自解除合同方，使对方造成的实际损失超过违约金的，应进展补偿。第十条争议解决本合同履行期间，双方如发生争议，由双方协商解决。协商解决不成的，可向人民法院提起诉讼。第十一条本合同自双方盖章或签字后生效。第十二条本合同一式二份，甲乙双方各执壹份。甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：__________________年____月____日_________年____月____日施工合同书电子版篇4发包方〔甲方〕：_____________承包方〔乙方〕：_____________为加快完成天潭村一组广场的开发建立，确保该工程能顺利进展按期完工，在平等自愿互利互惠的根底上，经甲、乙双方共同协商，达成如下协议。一、工程建立内容及规格要求1、广场台沿硬化：要求混凝土符合国家正常使用标准，厚度_____公分，造面、平整。2、草坪建立：按照建造设计图纸，拉填所需土方、浇水，建造草坪及铺设人行道。3、文化墙建立：要求挖地基、浇筑墙基，每10米砌砖墩，墙面平整笔直，上白灰、琉璃瓦、封顶。二、工程承包形式实行包工包料包质量包工期，全包干的方式承包。三、工程预算硬化局部_____元/平方米。垫土方_____元/立方米。其他局部甲乙双方进展协商。四、工程期限__________年_____月_____日至__________年_____月_____日，共计_____天。五、资金结算工程正式签约开工_____日内，预付流动资金_____万元。工程硬化局部完毕后二次预付_____万元。剩余资金在工程开工验收后_____月前全部付清。六、甲方的责任1、提供建立场地，建筑图纸并协调解决各农户间影响工程进度的其他事项。2、负责协调解决工程建立所需的水、点问题，但所需费用有乙方承当。3、按期支付工程使用资金，未按本合同付款的，乙方有权追究甲方的违约责任。七、乙方责任1、乙方必须按甲方的总体规划设计图纸和工程要求进展施工，并保证质量，按期完工。2、乙方必须承受甲方的监视、检查、检验，假设发现不按照甲方的标准、标准和设计要求进展施工，甲方有权要求乙方返工或修改，并承当所有费用。3、在施工进程中，所发生的一切平安事故而造成的经济损失均有乙方自行承当。4、乙方因资金、人力、设备、管理的原因导致工程不能按期完工每超过一天，乙方同意甲方从工程款中扣除__________元。八、其他1．本合同未尽事宜，由甲乙双方共同协商解决。2、本合同一式二份，甲乙双方各执一份。3、本合同自签字之日起生效。甲方法定代表人〔签字盖章〕：_____________乙方法定代表人〔签字盖章〕：_______________________年_____月_____日施工合同书电子版篇5甲方：(以下简称甲方)乙方：(以下简称乙方)为美化xxxxx环境，适应开发需要，xxxx绿化改造工程由乙方负责，现双方就相关事宜达成如下协议：一、工程期限：自20xx年8月20日至20xx年9月28日二、养护期：自开工验收后一年三、工程地点及内容：xxxxxx四、工程造价及结算方式：(1)工程开工验收合格后按实结算。(2)付款方式：1、开工验收合格后付总工程款的60%。余款工程养护期完毕甲方验收合格后一次性付清;2、必须到xx地税局作工程登记;3、工程发票必须到xx地税局代开或者提供由xx地税局盖章确认的税款缴入xx金库的完税证明。五、平安施工：施工单位应遵守工程建立平安消费有关管理规定，严格按平安标准组织施工，并随时承受行业平安检查人员依法施行的监视检查，采取必须的平安防护措施，施工过程中产生的垃圾需及时清运，如乙方在施工过程中有平安事故发生，甲方不负任何责任，一切经济费用均由乙方负担。六、本合同一式五份，甲方三份，乙方两份，经由双方签字盖章后生效，合同未尽事宜，双方协商解决。甲方(盖章)：乙方(盖章)：代表(签字)：代表(签字)：日期：年月日施工合同书电子版篇6甲方：乙方：本工程工程由甲、乙双方共同协商，为保证工程施工顺利施行，保质保量，平安文明按期完工，双方达成如下条款，望共同信守。一、工程工程名称大门改造工程。二、工程施工工期自年月日至年月日，工期为天开工。〔因自然灾害及不可抗力除外〕。三、承包方式由乙方以包工包料的形式以总价进展承包。改造大门预算总资金为万元。〔金额大写〕：四、工程质量严格按照甲方要求及建筑工程铝合金门窗构造质量验收标准进展验收。五、工程付款方式该工程完工后，由组织专人进展验收。验收合格后，甲方付给乙方工程款按工程总价的%，其余工程款完工满一年后付清。六、施工方法和维护1、施工时，乙方必须按照甲方要求撤除大门需要改造的局部，但不能破坏其它整体设施。2、乙方必须严格按照图纸施工，按照甲方的要求进展改造，采用先进的工艺进展施工。3、保修期为壹年，在保修期内如出现任何质量问题，由乙方负责维修，直至甲方满意。4、所用材料必须符合国标要求，严禁使用劣质产品，所采用材料的名称、规格、型号必须经甲方认可七、平安文明施工1、乙方在施工时，严格按照国家平安操作标准及文明施工条例要求进展施工。2、甲方有权回绝乙方使用不合格的原材料。3、乙方在施工期间，严格采取平安施工保护措施，如措施不当，造成施工人员及有关人员的人身伤害伤亡、由乙方承当全部责任，并赔偿经济损失，与甲方无关。4、乙方在施工期间，必须服从甲方的安排，保证甲方正常的工作秩序，必须保证甲方办公用品和公共财产的平安，假设造成财产损失的，由乙方赔偿全部经济损失。5、乙方在施工完工后，负责施工现场的垃圾去除，保持施工场地的清洁卫生。八、双方责任甲方：1、提供相应施工设施〔水、电〕和工程工程详细施工标准标准及要求。2、工程施工中如需变更技术等标准要求要及时与乙方说明。乙方：1、严格按照国家公布的建筑工程施工验收标准和质量检验标准，把好工程质量关。2、如出现工程质量问题，造成重新返工，工期延误等损失，由乙方承当。3、如乙方人为的工期延误，每拖延一日，按工程总造价的5%进展罚款，并承当相应的违约金。九、未涉及条款，由甲乙双方协商解决。十、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自双方负责人签字盖章之日起生效。甲方：__________乙方：____________代表人：__________代表人：_______________年____月___日_____年____月___日施工合同书电子版篇7甲方〔全称〕：__________〔以下简称甲方〕乙方〔全称〕：__________〔以下简称乙方〕按照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国消防法》及其他有关法律、行政法规有关规定，为明确双方在施工过程中的权利、义务和责任，经双方同意签定本合同。一、工程概况工程名称：__________工程地点：__________承包范围：__________包括等消防设施。承包方式：包工包料〔按实际面积__________平方米按每平方米__________元计算〕二、合同价款及取费标准1、合同价款：三、付款方式1、合同签订后，甲方支付乙方预付款为总工程款的50%计元。2、安装人工进场安装工程完成50%后甲方付乙方总工程款的30%计__________万元。3、工程完工验收合格付总工程款的10%计4、质保金10%计四、质量标准1、本工程质量要求到达：消防检测及验收合格。配合整体工程评定到达合格工程质量等级标准。2、承包人必须严格按施工图纸、技术资料和消防系统工程施工标准及有关标准要求进展施工并承受发包人、监理的监视。3、承包人在施工过程中必须遵守以下规定：〔1〕应按设计和有关标准要求，采购工程所需的材料设备并及时报验。〔2〕隐蔽工程必须经甲方、监理认可后，方可进展下一道工序；〔3〕工程开工后，承包人按规定对工程实行保修，保修期为壹年。五、发包方及承包方的责任1、发包人的责任：〔1〕向承包人提供施工及办公场地，并提供施工用水、用电的接点，费用乙方自理；〔2〕协调承包人与其它工种关系，保证施工顺利进展；〔3〕按合同约定内容，及时向承包人支付工程进度款。2、承包人的责任：〔1〕负责全套消防工程开工资料及工程图纸的整理；〔2〕提供完好的开工资料和图纸；〔3〕向发包人提供每月已完成的工程量清单及下月工程进度方案；〔4〕保护施工场地卫生并对其它成品进展保护，做到平安文明施工；〔5〕提供施工工作文件资料，经甲方、监理认可后，依次作为结算根据；〔6〕无偿对甲方操作使用人员进展培训、指导。六、工程验收工程具备验收条件，承包人应积极为发包人进展该工程的消防检测与电气建筑检测并为发包人办理消防验收有关手续。七、违约责任1、发包人责任：〔1〕未能按合同的规定履行自己应负的责任，开工工期可顺延。〔2〕及时对工程量、工程结算、工程决算等进展签证认可。2、承包人责任：〔1〕工程开工时承包人分包工程质量到达不合规定的要求，不能通过验收，应无条件返修并承当由此造成的一切费用。〔2〕工程不能按合同规定的工期交付使用的，按规定偿付逾期违约金。但遇到合同第四条第3款的除外。八、质量承诺措施质量承诺乙方承诺该工程的质量保证符合消防法和相关法律规定，如出现质量问题，乙方自愿承当因质量问题造成的经济损失。并承当相应的相关责任。九、附那么1、本合同一式二份，双方各执一份。2、本合同自双方代表签字加盖公章即可生效。质保期满结清工程款后终止。发包人：__________法定代表人：__________委托代理人：__________承包人：__________法定代表人：__________委托代理人：____________________年__________月__________日施工合同书电子版篇8编号____________劳动合同书〔适用于在京建筑施工企业农民工〕甲方_________________________乙方_________________________签订日期_________年_____月_____日北京市劳动和社会保障局北京市建立委员会监制劳动合同签约履行须知1、用人单位不得招用未满16周岁的未成年人。2、劳动合同期限在六个月以下的，试用期不得超过十五日；劳动合同期限在六个月以上一年以下的，试用期不得超过三十日；劳动合同期限在一年以上两年以下的，试用期不得超过六十日。劳动合同期限在两年以上的，试用期不得超过6个月。试用期包括在劳动合同期限内。3、用人单位支付劳动者工资不得低于本市最低工资标准。劳动者患病或非因工负伤的，在病休期间，用人单位支付劳动者的病假工资。不得低于本市最低工资标准的80%。4、用人单位依法安排劳动者延长工作时间的，支付劳动者不低于工资的150%的工资报酬；安排劳动者在休息日工作又不能安排补休的，支付劳动者不低于工资的200%的工资报酬；安排劳动者在法定休假日工作的，支付劳动者不低于工资的300%的工资报酬。5、当用人单位有克扣或者无故拖欠劳动者工资等违背劳动保障法律、法规或者规章的行为，进犯劳动者合法权益的，劳动者可以依法向用人单位用工所在地的劳动保障监察机构投诉。6、用人单位应当按照有关法律、法规和国家及本市相关规定参加社会保险。农民工参加工伤保险和医疗保险均由用人单位缴费，个人不缴费。未参加工伤保险的，由用人单位按照国家和本市规定的工伤保险待遇工程和标准支付工伤职工相关费用。7、双方应当仔细阅读合同条款，以明确其权利和义务。甲方_______________________法定代表人__________施工工地地址_________________________________在京住所地通讯地址_____________________________乙方___________居民身份证号___________________出生日期_____年_____月_____日家庭住址_______________________________________邮政编码________________________户口所在地_____省〔市〕_____区〔县〕_____乡镇____村根据《中华人民共和国劳动法》和有关规定，甲乙双方经平等协商一致，自愿签订本合同，共同遵守本合同所列条款。一、劳动合同期限第一条劳动合同期限〔甲乙双方选择适用〕〔〕1、有固定期限劳动合同本合同于_____年_____月_____日生效，于_____年_____月____日终止。其中试用期至____年_____月_____日止。〔〕2、以完成一定工作为期限的合同。本合同生效日期为______年____月____日；以乙方完成________________工作任务为合同终止时间。二、工作内容第二条甲方招用乙方在_____________〔工程名称〕工程中，担任_______________________________________岗位〔工种〕工作。乙方的〔工种〕上岗证号码为_____________。三、劳动保护和劳动条件第三条甲方应当在乙方进入施工现场当天对乙方进展入场三级平安教育，并组织对乙方学习成果的书面考试，考试结果甲方应保存在施工现场备查，考试不合格的不得在现场施工。甲方应当对从事电气焊、土建、水电设备安装等特殊工种的乙方进展岗前培训，乙方获得相应的操作证书方可上岗。第四条甲方根据消费岗位的需要，按照国家劳动平安、卫生的有关规定为乙方装备必要的平安防护措施，发放必要的劳动保护用品。第五条甲方将根据国家有关法律法规，建立平安消费制度；乙方应当严格遵守甲方的劳动平安制度，严禁违章作业，防止劳动过程中的事故，减少职业危害。第六条甲方为乙方提供的宿舍、食堂、饮用水、洗浴、公厕等根本生活条件必须到达平安、卫生的要求，其中建筑施工现场必须符合建筑施工现场环境与卫生标准。四、工资保险待遇第七条甲乙双方约定实行月〔日〕工资制的，乙方在试用期间的工资为每月〔日〕_________元，试用期满后月〔日〕工资为___________元。甲乙双方约定实行计件工资制，计件单价为_________元。双方约定的工资不得低于北京市最低工资标准。甲方提供食宿条件或等同于提供食宿条件的，不得折算为乙方工资。甲方应在每月_____日前计发乙方的工资，并由乙方签字确认。甲方在劳动合同终止、解除后应当一次性付清乙方的工资。甲乙双方对工资支付的其他约定____________________。第八条甲方应为乙方办理医疗保险和工伤保险手续，并为乙方缴纳工伤保险和医疗保险费用。乙方发生工伤后，工伤保险待遇按国家和本市的有关规定执行。五、劳动纪律和劳动合同的解除第九条乙方应严格遵守甲方的各项规章制度、劳动纪律和平安技术操作规程。乙方对甲方违章、强令冒险作业有权回绝；对危害生命平安和身体安康的劳动条件，有权提出检举和控告。第十条乙方有以下情形之一，甲方可以解除本合同：〔一〕在试用期间被证明不符合录用条件的；〔二〕有打架斗殴、偷窃、赌博、擅自停工等违纪行为的；〔三〕严重渎职，营私舞弊，对甲方利益造成重大损害的；〔四〕不服从甲方正当工作安排的；〔五〕严重违背总包单位和甲方的施工现场平安管理规定的；〔六〕被依法追究刑事责任的。第十一条乙方解除本合同，应当提早____日〔不超过30天〕以书面形式通知甲方，不得擅自离任。六、当事人约定的其他内容第十二条乙方在履行劳动合同期间，因个人渎职给甲方造成损失的，应当承当赔偿责任。第十三条甲乙双方约定的其他内容：________________________________________________________________________________________________________________________________________________七、劳动争议处理及其它第十四条双方因履行本合同发生争议，应当自劳动争议发生之日起，60日内向工地所在的区县劳动争议仲裁委员会申请仲裁。对仲裁裁决不服的，可自接到裁决书之日起15日内向人民法院起诉。第十五条甲方的规章制度及___________作为本劳动合同的附件，与劳动合同具有同等法律效力。第十六条本合同未尽事宜或与国家、北京市规定相悖的，按照有关规定执行。第十七条本合同一式三份，甲乙双方各执一份，另外一份留在乙方务工的建筑施工工地备查。本合同自双方盖章签字之日起生效。甲方〔公章〕乙方〔签字或盖章〕法定代表人或委托代理人〔签字或盖章〕签订日期：年月日使用说明一、本合同书供在京建筑施工企业与农民工签订劳动合同时参考使用。二、建筑施工企业与农民工签订劳动合同时，凡需要双方约定的内容，经协商一致后填写在相应的空格内。第一条中，双方在约定的事项前括号内画“√”，并填写日期。签订劳动合同，甲方应加盖法人公章；法定代表人〔负责人〕或委托代理人及乙方应签字或盖章，其别人不得代为签字。三、本合同应使用钢笔或签字笔填写，字迹清楚，文字简练、准确，不得涂改。平安施工协议书怎么写