完整版一级建筑师王牌题库完整参考答案

专业精品一级建筑师题库，word格式可自由下载编辑，附完整答案，欢迎下载！ 完整版一级建筑师王牌题库完整参考答案第I部分单选题（150题）1.交通标线是主要的交通安全设施之一，其主要作用是管制和引导交通，下列设施中属于交通标线的是（）。A:路面突起路标B:防护栏C:指路标志D:指示标志答案：A2.下列文件中，属于施工承包合同文件的是（）。A:工程结算文件B:设计变更申请书C:中标通知书D:监理下达的整改通知书答案：C3.计量检测设备每次使用前应（）检查后，方可开始计量测试。A:认真清扫B:对使用场地C:校准复位D:对零部件答案：C4.下列工程测量内容中，作为鉴定工程质量和验证工程设计、施工是否合理的依据的是（）。A:基础检查、验收B:变形观测C:工程竣工测量D:交工验收监测答案：B5.（2012年真题）关于编制项目管理任务分工表的说法，正确的是（）。A:首先要对项目实施各阶段的具体管理任务做详细分解B:同一类别的项目可以集中编制通用的分工表C:业主方应对项目各参与方给予统一指导和管理D:首先要定义主管部门的工作任务答案：A6.关于控制巷道顶板的安全工作，说法错误的是（）。A:锚喷支护应紧跟工作面?B:地质条件有较大变化时应变更支护措施C:放炮前必须加固工作面后10m的支护?D:敲帮问顶的目的是寻找危石，待出矸时处理?答案：D7.关于砌筑砖柱、砖垛的说法，正确的是（）。A:砖柱应选用整砖砌筑，断面宜为方形或矩形B:砖垛应隔皮与砖墙搭砌，搭砌长度应不小于1/3砖长C:砖垛外表面上下皮垂直灰缝应相互错开1/4砖长D:砖柱砌筑应保证砖柱外表面上下皮垂直灰缝相互错开1/3砖长答案：A8.建设工程项目在施工时盲目赶工，会导致（）。A:质量事故发生的概率增加B:文明施工实现的概率增加C:施工成本增加的概率减小D:安全事故发生的概率减小答案：A9.某分项工程计划工程量5000m3，5个月匀速完成，合同单价为20元/m3，工程进展一个月后由于人工费用突然上涨，导致实际价格上涨了20%，除1月外每个月的实际进度比原计划进度落后100m3，截止3月末时费用偏差及进度绩效指数为（）。A:-0.72万元；0.93B:-0.4万元；0.93C:-0.72万元；1.07D:-0.4万元；1.07答案：A10.下列关于排水沟的施工的规定错误的是（）。A:排水沟沿路线布设时，应离路基尽可能远一些，距路基坡脚不宜小于2mB:排水沟长度根据实际需要而定，通常不宜超过500mC:大于沟底.沟壁土的容许冲刷流速时，应采取边沟表面加固措施D:排水沟的线形要求平顺，尽可能采用直线形，转弯处宜傲成弧线，其半径不宜小于10m答案：A11.对预制构件的方正进行检查采用实测法中的（）。A:吊B:量C:靠D:套答案：D12.（2021年真题）关于民事纠纷和解的说法，正确的是()。A:已经进入诉讼程序的，双方当事人达成的和解协议具有强制执行力B:已经进入诉讼程序的，和解的结果是撤回起诉C:和解是当事人在法院主持下解决争议的一种方式D:和解可以在民事纠纷的任何阶段进行答案：D13.关于HDPE膜生产性焊接，错误的是（）A:临时焊接不可使用溶剂或粘合剂B:边坡底部焊缝应从坡脚向场底底部延伸至少2mC:铺膜时不得使膜出现悬空状态D:每一片HDPE膜要在铺设的当天进行焊接答案：B14.

在处理机场场道内的膨胀土时，可在膨胀土土基面层上铺（）手摆片石或石渣代替基层或下基层。A:10～20cmB:40～50mmC:30～40cmD:20～30cm答案：C15.在建设工程项目招标的开标会议上，有权对投标文件密封情况进行检查的主体是（）。A:招标代理机构人员B:投标人代表C:招标人D:评标委员会主任答案：B16.关于施工预算与施工图预算的对比，说法不正确的是（）。A:施工图预算是投标报价的主要依据B:施工预算是施工企业组织生产、编制施工计划、进行经济核算的依据C:施工图预算的编制以预算定额为主要依据D:施工预算既适用于建设单位，又适用于施工单位答案：D17.压力容器安装施工前，从事压力容器安装的单位应当向（）书面告知。A:压力容器使用单位B:直辖市或者设区的市级人民政府特种设备安全监督管理部门C:当地压力容器质量检验检测机构D:安装单位所在地的安全监督部门答案：B18.按建筑安装工程费用构成要素划分，应计入企业管理费的是（）。A:社会保险费B:住房公积金C:工伤保险费D:劳动保护费答案：D19.土方路基工程施工中所用的材料，必须采用设计和规范规定的适用材料，保证原材料合格，正确确定土的（）和最佳含水量。A:天然密度B:平均密度C:毛体积密度D:最大干密度答案：D20.机场信息集成系统的核心部件是（）。A:机场运行数据库B:应用子系统C:智能消息框架D:应用模块答案：A21.某施工机械预算价格为200万元，预计可使用10年，每年平均工作250个台班，预计净残值40万元。按工作量法计算折旧，则该机械台班折旧费为（）万元A:0.64B:0.064C:0.06D:0.8答案：B22.下列材料中，不宜用作膨胀缝填充材料的是（）。A:PVC板B:水玻璃C:发泡苯乙烯D:耐火陶瓷纤维答案：B23.导线桩点应进行不定期检查和定期复测，复测周期应不超过（）个月。A:3B:6C:12D:9答案：B24.（2017年真题）根据《建筑施工组织设计规范》GB/T50502-2009，“合理安排施工顺序”属于施工组织设计中（）的内容。A:施工平面图B:施工进度计划C:施工部署和施工方案D:施工准备工作计划答案：C25.依法划定矿区范围后，由（）级政府予以公告。A:县B:乡镇C:省D:市答案：A26.下列属于项目实施过程中项目目标的动态控制的第二步的是（）。A:定期进行项目目标的计划值和实际值的比较B:确定用于目标控制的计划值C:将项目进行分解D:收集项目目标的实际值答案：A27.平缓山地下切的短而浅的一般土石路堑，中心开挖高度小于5m，施工时宜选择（）开挖方式开挖路堑。A:逐层顺坡B:纵向台阶C:横向台阶D:全断面答案：D28.关于施工现场环境噪声污染的防治，说法正确的是（）。A:产生环境噪声污染的单位应当缴纳超标准排污费；征收的超标准排污费可以用于污染的防治B:因特殊需要必须连续作业的，必须有县级以上地方人民政府建设行政主管部门或环保部门的证明C:因特殊需要必须连续作业的，必须事先告知附近居民并获得其同意D:在城市市区范围内，施工可能产生环境噪声污染的，施工单位必须在工程开工15日以前向工程所在地县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门申报答案：D29.浮法玻璃生产线的关键设备是（）。A:锡槽B:熔窑C:退火窑D:切装系统答案：A30.在工程施工过程中，由于水源、电源中断引起的停工时间属于（）。A:施工本身造成的停工时间，定额中则不应予以考虑B:非施工本身造成的停工时间，定额中则应给予合理的考虑C:劳动组织不合理引起的，属于损失时间，不能计入定额时间D:多余工作的工时损失，定额中则不应予以考虑答案：B31.快硬水泥存储时间超过（）个月，应复试其各项指标，并按复试结果使用。A:1B:2C:3D:0.5答案：A32.建设项目工程总承包的核心意义在于（）。A:为项目建设增值B:合同总价包干降低成本C:设计与施工的责任明确D:总承包方负责“交钥匙”答案：A33.根据水利工程施工项目招标投标有关规定，排名第一的中标候选人在规定的期限内未能提交履约保证金的，招标人（）。A:可以由招标人指定其他中标人候选人为中标人B:可以重招C:可以重新评标D:可以延长履约保证金提交期限答案：B34.风管系统安装中，边长（直径）大于或等于630mm的（）需设置单独支吊架。A:弯头B:四通C:三通D:防火阀答案：D35.由于其收缩裂缝严重，强度未充分形成时表面会遇水软化。容易产生唧浆冲刷等损坏，()已被严格禁止用于高等级路面的基层，只能用作高级路面的底基层。A:二灰土B:砂土C:水泥土D:石灰土答案：D36.挡土墙结构受力中，（）压力最大，位移也最大。A:平衡土B:主动土C:被动土D:静止土答案：C37.球壳和零部件的检查和验收工作不包括（）。A:产品焊接试板检验B:支柱、零部件的检验C:球壳板检验D:技术质量文件的检查答案：A38.

通风与空调系统调试前应由（）编制系统调试方案并报送监理工程师审核批准。

A:施工单位B:建设单位C:设计单位D:监理单位答案：A39.燃气管道敷设时应用一定的坡度，以便在最低处设置（）。A:绝缘法兰B:凝水缸C:放散管D:补偿器答案：B40.依法必须进行施工招标的项目，招标人应在()之日起15日内向有关行政监督部门提交招标投标情况的书面报告。A:发出中标通知书B:投标有效期结束C:合同签订D:确定中标人答案：D41.（2020年真题）施工现场常用坍落度试验来测定混凝土（）指标。A:黏聚性B:流动性C:耐久性D:保水性答案：B42.垂直开挖的坑壁条件中，对密实（镐挖）的基坑深度不超过（）。A:0.75mB:2.0mC:1.50mD:1.75m答案：B43.地下工程防水混凝土墙体的水平施工缝应留部位是（）。A:高出底板表面不小于300mm的墙体上B:低于顶板底面不小于300mm的墙体上C:顶板与侧墙的交接处D:底板与侧墙的交接处答案：A44.水泥包装袋两侧应根据水泥的品种采用不同的颜色印刷水泥名称和强度等级，硅酸盐水泥采用的是（）。A:蓝色B:绿色C:黑色D:红色答案：D45.（2016年真题）下列文件中，属于施工承包合同文件的是（）A:中标通知书B:工程结算文件C:监理下达的整改通知书D:设计变更申请书答案：A46.泵设备中，适用范围最广、效率高的是（）。A:空泵B:离心泵C:柱塞泵D:螺杆泵答案：B47.

下列内容，不属于施工组织设计编制的内容是（）

A:主要施工方法B:施工进度计划C:规范标准D:施工总平面图布置答案：C48.当对管道的质量证明书数据有异议时，正确的是（）。A:可以使用，但是必须做好标识并可追溯B:GC3级管道可以使用，GC1级不可使用C:在异议未解决前不得使用D:进行压力试验合格后可以使用答案：C49.

下列各项中，不属于财务报表分析的方法是（）。

A:趋势分析法B:因素分析法C:比率分析法D:比较分析法答案：D50.下列关于水厂施工测量的描述正确的是（）。A:为确保测量放线的精确，不定期对所用基准桩点进行校核B:矩形水池需要依据中心桩设置池壁、变形缝、后浇带、立柱隔墙的施工控制网桩C:圆形水池应根据其外轮廓线施放轴线D:施工需测设专用水准点，水准点及轴向控制桩应埋设加固答案：D51.绝热层基础是在基础的（）设置隔热保温层。A:周围B:顶部C:中部D:底部答案：D52.

竣工结算实施过程中,错误的说法是（）。

A:发包人应在收到承包人提交的竣工结算文件后规定期限内核对B:合同工程竣工结算核对已完成并确认后,发包人可要求承包人与造价咨询人进行第三方核对C:有争议的部分,按合同规定执行,无争议的部分,应按合同办理竣工结算D:发包人可以向承包人提出核实意见,并要求提供竣工结算补充资料答案：B53.（2019年真题）居住区夜间噪声应低于（）dB。A:55B:45C:50D:65答案：B54.某化工建设项目设计年生产能力为5万吨，预计年固定总成本为800万元，产品销售价格为1500元／吨，产品销售税金及附加为销售收入的10％，产品变动成本1150元／吨，则该项目用生产能力利用率表示的盈亏平衡点是（）。A:0.55B:0.4C:0.8D:1答案：C55.对于建设项目的设计概算，设计单位自审，主管、建设、承包单位初审，工程造价咨询公司详审，邀请同行专家预审，审批部门复审等，经层层审查把关后，由有关单位和专家进行审核的方法是（）。A:联合会审法B:德尔菲法C:对比分析法D:查询核实法答案：A56.根据《水利工程建设项目管理规定》(水建管[1995]128号)，下列阶段中，不属于水利工程建设程序的是（）。A:可行性研究B:施工准备C:预可行性研究D:项目建议书答案：C57.主要起防水、磨耗，防滑或改善碎（砾）石作用的路面面层是（）。A:冷拌沥青混合料面层B:沥青贯入式面层C:沥青表面处治面层D:热拌沥青混合料面层答案：C58.某现浇混凝土结构工程，施工现场的存货采用ABC分析法管理，应该实施严格控制的存货是（）。A:石子B:模板C:钢筋D:砂子答案：C59.洗井合格后应做好护井工作，井台应高出地面（）以上，并满足防洪要求。A:0.4mB:0.3mC:0.2mD:0.1m答案：C60.根据年度生成计划中计划的工程量和标后预算清单单价计算的预算成本是（）。A:项目预测成本B:计划预算成本C:实际预算成本D:项目预算成本答案：B61.与浇注料接触的隔热砌体表面，应采取（）措施。A:固定B:保证热胀冷缩C:防水D:保温答案：C62.关于承担代理责任的说法，正确的是（）。A:代理人超越代理权限与第三人签订的合同无效B:第三人知道行为人没有代理权仍与其实施民事行为给被代理人造成损害的，由代理人和第三人各自向被代理人承担责任C:代理人明知代理事项违法，仍然实施代理行为，由代理人自行承担责任D:代理人与第三人串谋损害被代理人利益的，由代理人与第三人对被代理人承担连带责任答案：D63.（2019年真题）下列土质中，不宜用强夯法处理的是（）。A:杂填土B:软土C:碎石土D:高饱和度的粉土答案：D64.某建筑公司与应届毕业的大学生王某以书面形式签订了一份为期2年的劳动合同，关于小王的试用期，以下说法正确的是（）。A:试用期不得超过1个月B:试用期不得超过6个月C:不得约定试用期D:试用期不得超过2个月答案：D65.下面关于挖土路基说法错误的是（）。A:压路机不小于8tB:路基施工前，应将现况地面上积水排除、疏干C:过街雨水支管沟槽及检查井周围应用石灰土或石灰粉煤灰砂砾填实D:根据测量中线和边桩开挖答案：A66.某土方工程合同约定，合同工期为60天，工程量增减超过15%，承包商可提出变更，实施中因业主提供的地质资料不实，导致工程量由3200m3增加到4800m3，则承包商可索赔工期（）天。A:0B:16.5C:30D:21答案：D67.混凝土的和易性主要包括流动性、黏聚性、保水性和（）。A:水密性B:离散性C:水硬性D:泌水性答案：D68.连续刚构都是由（）相结合的体系，它是预应力混凝土结构采用悬臂施工法而发展起来的一种新体系。A:刚架和刚架B:梁和刚架C:梁和梁D:梁和桁架杆答案：B69.厕浴间楼板周边上翻混凝土的强度等级最低应为（）。A:C20B:C15C:C30D:C25答案：A70.扬尘控制达到作业区目测扬尘高度小于（）m。A:1.5B:1.6C:1.8D:1.7答案：A71.结构简单、坚固耐用、运行可靠、维护方便、启动容易、成本低，但调速困难、功率因数偏低的电动机应是（）。A:直流电动机B:单相电动机C:异步电动机D:同步电动机答案：C72.饰面板(砖)工程中，不需要进行复验的项目是（）A:外墙陶瓷面砖的吸水率B:室外用大理石的放射性C:寒冷地面外墙陶瓷砖的抗冻性D:粘贴用水泥的凝结时间、安定性和抗压强度答案：B73.关于归档文件质量要求，下列说法错误的是（）。A:归档的建设工程电子文件内容必须与其纸质档案一致B:归档的纸质工程文件应为原件C:工程文件中文字材料幅面尺寸规格宜为A4幅面D:主要竣工图均应加盖竣工图章答案：D74.为保证碎石沥青混凝土的运输质量、防止离析现象发生，在装车时应A:从车头到车尾顺序装料B:从车尾到车头顺序装料C:只在车的中部装料，让料自流到两端D:先车头后车尾然后中间顺序装料答案：D75.企业从银行取得一笔长期借款2000万元，年利率8%，期限3年，每年末结息一次，到期一次还本，借款手续费率0.2%,企业所得税率25%，则该笔借款的资金成本率为（）。A:0.06B:0.0802C:0.0601D:0.082答案：C76.根据《生产安全事故应急预案管理力法》,有关应急救援预案说法正确的是（）。A:总承包单位应当编制和建立应急救援预案、应急救援组织和人员B:应急救援队伍根据救援命令参加生产安全事故，应急救援所耗费用由事故责任单位承担C:制定预案所依据的法律、法规、规章、标准发生变化的，应当修订应急预案D:应急资源发生变化的，施工单位应及时修订应急预案答案：B77.某工程有甲乙两个实施方案可供选择。两个方案的投资分别是600万元、800万元，年运行成本分别是160万元、130万元，各方案应用环境相同。设基准收益率为10%。则下列说法正确的是（）。A:甲方案优于乙方案B:甲方案的折算费用是616万元C:乙方案优于甲方案D:增量投资收益率是16.25%答案：C78.下列有关成本核算的说法，不正确的是()。A:施工项目成本核算的方法主要有表格核算法和会计核算法B:表格核算法的优点是简便易懂，方便操作，实用性较好C:项目财务部门一般采用会计核算法D:用表格核算法进行工程项目成本核算答案：D79.某政府安全检查人员在对某施工现场进行检查后，收取了施工方5000元人民币检查费，用于补贴安全检查人员的午餐，其行为（）。A:不合法，不可以收取任何费用B:合法，但是需要出示证据证明的确是用于午餐C:合法，符合权利与义务相一致的原则D:不合法，只有被检查单位同意才可以收取答案：A80.编制大中型建设工程项目施工成本支出计划时，要在项目总体层面上考虑总的预备费，也要在（）中安排适当的不可预见费。A:所有的分项工程B:前期工作C:主要分项工程D:企业管理费答案：C81.

机场刚性道面的土基强度等级以（）划分。A:加州承载比B:地基回弹模量C:地基反应模量D:弯沉值答案：C82.关于施工企业确定工程成本核算对象的说法，正确的是（）。A:不能按分立合同来确定工程成本核算对象B:工程成本核算对象宜在开工前确定，也可以开工后确定C:不能按合并合同来确定工程成本核算对象D:通常以单项建造合同作为施工工程成本核算的对象答案：D83.（2015年真题）某单位建筑工程初步设计深度不够，不能准确的计算工程量，但工程采用的技术比较成熟而又类似指标可以利用时，编制该工程设计概算宜采用的方法是（）。A:概算指标法B:类似工程换算法C:生产能力指数法D:扩大单价法答案：A84.关于混凝土外加剂性能的说法，错误的是()。A:早强剂可调节混凝土凝结时间B:减水剂可改善混凝土拌合物的流动性C:泵送剂可改善混凝土耐久性D:早强剂可调节混凝土硬化性能答案：C85.某工程混凝土浇筑过程中发生脚手架倒塌，造成11名施工人员当场死亡，此次工程质量事故等级应认定为（）。A:一般事故B:特别更大事故C:重大事故D:较大事故答案：C86.某工业项目建设投资额8250万元（不含建设期贷款利息），建设期贷款利息为1200万元，全部流动资金700万元，项目投产后正常年份的息税前利润500万元，则该项目的总投资收益率为（）。A:0.0567B:0.0667C:0.0493D:0.0564答案：C87.填充墙与主体结构交接处裂缝的防治措施包括（）。A:外窗下为空心砖墙时，将窗台改为不低于C20的细石混凝土，其长度大于窗边100mmB:柱与填充墙接触处设置钢丝网片C:填充墙梁下口最后3皮砖应在下部墙砌完7d后砌筑，并由一边向另一边斜砌D:柱边应设置间距不大于500mm的2φ6钢筋，且应在砌体内锚固长度不小于500mm的拉结筋答案：B88.关于缺陷责任和保修责任的说法，正确的是（）。A:缺陷责任期内，承包人对已经接受使用的工程负责日常维护工作B:承包人应于缺陷责任期届满后7天内向发包人发出缺陷责任期届满通知，发包人收到此通知后14天内，向承包人颁发缺陷责任期终止证书。C:任何一项缺陷修复后，经检查证明影响了工程或设备的使用性能，承包人应重新进行合同约定的试验和试运行，试验和试运行费用应由双方共同承担D:由于承包人原因造成某项工程设备无法按原定目标使用而需要再次修复的，发包人有权要求承包人相应延长缺陷责任期，最长不得超过12个月答案：B89.业主在向中标人授标前，要求中标人对施工方案进行修改，由此引起的费用增加由（）承担。A:监理人B:中标人C:业主D:招标人答案：B90.

根据《水利工程设计变更管理暂行办法》（水规计[2012]93号），涉及工程规模发生较大变化的设计变更应事先征得（）的同意。A:项目主管部门B:施工图设计审查部门C:原初步设计审查部门D:原可行性研究报告批复部门答案：D91.

下列以企业为主体的筹资方式中，属于间接筹资的是（）。

A:企业发行企业债券B:企业向银行借款C:企业发行股票D:使用企业未分配专项基金答案：B92.焊条的选用原则不包括（）。A:满足焊接结构特点及受力条件B:尽量选用碱性焊条C:焊缝金属的力学性能和化学成分匹配D:保证焊接构件的使用性能和工作条件答案：B93.下列关于沥青混合料压实的有关说法错误的是（）。A:压路机由两端折回的位置阶梯形随摊铺机向前推进，使折回处不在同一横断面上B:密级配沥青混凝土复压优先采用胶轮压路机进行搓揉碾压C:碾压进行中压路机可以中途停留、转向或制动D:采用雾状喷水法，以保证沥青混合料碾压过程中不粘轮答案：C94.质量缺陷备案表由（）组织填写。A:设计单位B:施工单位C:项目法人D:监理单位答案：D95.

某施工项目6月份因异常恶劣的气候条件停工3天，停工费用8万元；之后因停工待图损失3万元，因施工质量不合格，返工费用4万元。根据《标准施工招标文件》，施工承包商可索赔的费用为（）万元。

A:11B:15C:7D:3答案：D96.某工程项目总承包单位按照合同约定将钢结构部分分包给甲公司，甲公司将钢结构的喷涂部分以较低的价格交由一家专业公司乙施工。竣工后发现钢结构喷涂部分存在质量问题，经乙修复后合格，乙请求甲支付工程款未果而诉至法院。针对上例下列说法错误的是（）。A:乙承担修复费用后参照甲乙合同约定支付工程款B:甲承担修复费用后参照甲乙合同约定支付工程款C:人民法院可以收缴甲的违法所得D:甲乙之间的合同是违法分包合同答案：A97.某蜂窝移动通信网，小区的辐射半径为3km，区群小区数为7，则此同频小区的中心距离为（）km。A:21B:9C:14D:6答案：C98.下列关于施工总承包的特点的说法中，正确的是（）。A:在开工前就有较明确的合同价，有利于业主的总投资控制B:一部分施工图完成后，即可进行该部分工程的招标C:多数情况下，由业主方与分包人直接签约，这样有可能增加业主方的风险D:建设工程项目质量的好坏很大程度上依赖于业主的管理水平和技术水平答案：A99.在估算设备寿命时，必须考虑设备技术寿命期的变化特点及其（）。A:设备购置的成本B:设备的折旧C:不可预见的突发事件D:使用的制约或影响答案：D100.适用于深水基础施工的围堰工程是（）。A:土围堰B:钢板桩围堰C:双壁钢围堰D:套箱围堰答案：C101.(2010年)混凝土坝坝底承受的渗透压力大小与（）成正比。A:坝高B:上、下游水头差C:下游水深D:上游水深答案：B102.下列属于一级动火的是（）。A:小型油箱等容器用火作业B:无明显危险因素的场所动火C:登高焊D:木工加工棚附近进行焊、割等用火作业答案：D103.石拱涵()施工时，必须由两侧向中间同时对称施工。A:墙身B:基础C:拱圈D:防水层答案：C104.110kV变电所与VHF(I)频段电视差转台、转播台无线电干扰的防护间距不应小于()。A:1000mB:2000mC:1300mD:1800m答案：A105.城镇供热管网中中间设备极少，但一次热媒补充量大为（）系统。A:一级B:闭式C:开式D:二级答案：C106.吊装方案的编制依据不包括（）。A:设计文件B:相关标准、规范C:监理文件D:施工组织设计答案：C107.如果技术方案在经济上可行，则有（）。A:财务净现值＜0，财务内部收益率＜基准收益率B:财务净现值≥0，财务内部收益率≥基准收益率C:财务净现值≥0，财务内部收益率＜基准收益率D:财务净现值＜0，财务内部收益率>基准收益率答案：B108.

某台分馏塔共分三段，采用由下至上遂段组对安装的方法，其第三段（上段）吊装、找正的紧前工序是（）。

A:第二段找正B:紧固地脚螺栓C:第一、二段段间环焊组对焊接D:第二、三段段间环焊组对焊接答案：C109.

工业管道以设计压力为主要参数进行分级，不属于按照管道设计压力分类的是（）。

A:氧气管道B:真空管道C:中压管道D:超高压管道答案：A110.

实施雷达管制必须有（）设备的支持。A:精密进近雷达B:场面监视雷达C:风廓线雷达D:二次监视雷达答案：D111.

某工程施工有两个技术方案可供选择，甲方案需投资180万元，年生产成本为45万元；乙方案需投资220万元，年生产成本为40万元。设基准投资收益率为12%，若采用增量投资收益率评价两方案，则（）。A:甲乙两个方案的效果相同B:乙方案优于甲方案C:甲方案优于乙方案D:甲乙两个方案的折算费用相同答案：B112.关于施工临时用电管理的说法，正确的是（）。A:施工现场临时用电设备在5台及以上或设备总容量在50kW及以上者，应编制用电组织设计B:临时用电工程必须经编制、审核、批准部门验收，合格后方移交使用部门投入使用C:临时用电组织设计及变更必须由电气工程师编制、主管部门审核、具有法人资格企业的技术负责人批准、经现场经理签认后实施D:临时用电工程必须按用电组织设计、临时用电工程图纸组织施工，当与施工组织设计发生冲突时，以用电组织设计为准答案：A113.粗骨料的最大粒径不应超过钢筋净间距的（）。A:2/5B:1/2C:1/4D:2/3答案：D114.某工程网络计划中，工作F的最早开始时间为第11天，持续时间为5天；工作F有三项紧后工作，它们的最早开始时间分别为第20天、第22天和第23天，最迟开始时间分别为第21天、第24天和第27天。工作F的总时差和自由时差分别为（）天。A:5；5B:11；7C:5；4D:4；4答案：C115.建设王程项目竣工验收应由（）组织。A:施工丨单位B:建设单位C:监理单位D:政府质量监督机构答案：B116.某工程网络计划中，工作M的总时差为5天，自由时差为3天；在计划执行情况的检查中，发现只有工作M的实际进度拖后了4天。则关于工作M实际进度的说法，正确的是（）。A:使总工期拖后1天，使后续工作最早开始时间拖后1天B:不影响总工期，但使后续工作最早开始时间拖后1天C:使总工期拖后1天，但不影响后续工作的正常进行D:不影响总工期，也不影响后续工作的正常进行答案：B117.下列施工成本费用中，属于直接成本的是（）。A:施工机械使用费B:差旅交通费C:办公费D:管理人员工资答案：A118.铁路大跨度混凝土连续梁主要采用（）和顶推法施工。A:拖拉法B:悬臂灌注法C:悬拼法D:膺架法答案：B119.

某施工企业年初从银行借款200万元，按季度计息并支付利息，季度利率为1.5%，则该企业一年支付的利息总计为（）万元。

A:6B:12C:6.05D:12.27答案：B120.在人工定额的编制过程中，对于同类型产品规格多、工序重复、工作量小的施工过程，适宜采用（）进行编制。A:比较类推法B:统计分析法C:经验估计法D:技术测定法答案：A121.某技术方案，当i1=15%时，净现值为125万元；当i2=20%时，净现值为-42万元，则该技术方案的内部收益率（）。A:无法判断B:小于15%C:在15%至20%之间D:大于20%答案：C122.依法必须招标项目的招标公告和公示信息应当在（）发布。A:经济导报B:招标投标公共服务平台C:中国水利报D:政府主管部门网站答案：B123.按照（）体系标准，对现场试验工作进行管理，并建立相关制度。A:GB／T19000—ISO9001B:GB／T19000—ISO9000C:GB／T19000—ISO9100D:GB／T19000—ISO9010答案：B124.某跨度为2m的板，设计混凝土强度等级为C20，其同条件养护的标准立方体试块的抗压强度标准值达到（）时即可拆除底模。A:10N/mm2B:15N/mm22C:5N/mm22D:20N/mm2答案：A125.（2019年真题）不宜采用强夯法施工的是（）。A:软土B:碎石土C:杂填土D:高饱和度的粉土答案：D126.桥面铺装基层混凝土强度应达到设计强度的（）以上，方可进行防水层施工。A:0.5B:0.8C:0.75D:1答案：B127.《建设工程安全生产管理条例》规定，（）应当提供施工现场及毗邻区域内供水、排水、供电、供气、供热、通信、广播电视等地下管线资料。A:监理单位B:设计单位C:有关部门D:建设单位答案：D128.已知某工程施工承包商在项目开工前向业主提交的双代号网络计划如下图，其关键线路为（）。A:1—2—3—6—7B:1—2—4—7C:1—3—6—7D:1—2—3—5—7答案：D129.根据国家和地方政府的有关法律和法规要求，危险性较大的分部、分项工程施工前应编制()方案。A:技术B:安全C:专项D:施工答案：C130.甲公司与乙公司签订一份工程材料买卖合同，合同约定违约金为2万元。后乙公司违约，造成甲公司的经济损失21000元。现甲公司起诉到法院，则最多可获得（）元。A:20000B:21000C:30000D:41000答案：B131.（2014年真题）关于建筑活动中发生的债的说法，正确的是（）。A:材料供应商为施工企业自愿保管财物不会发生债B:对于施工任务，建设单位是债权人，施工企业是债务人C:对于建筑材料买卖合同中建筑材料的交付，材料供应商是债权人D:在施工中产生噪音，扰乱居民，不会有债发生答案：B132.根据《行政许可法》，下列法律法规中，不得设定任何行政许可的是（）。(2015真题)A:地方性法规B:行政法规C:部门规章D:法律答案：C133.根据《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》，对有再热裂纹倾向的焊缝进行表面无损检验时，表面无损检验应（）A:在热处理后及压力试验后各进行一次B:在焊后及热处理后各进行一次C:在热处理后进行一次D:在热处理前进行一次答案：B134.室内管径为100mm供暖系统可采用的管材是（）。A:塑料管B:铸铁管C:无缝钢管D:镀锌钢管答案：D135.铁路线路直线段顶进涵，地基稳定，涵洞宽2.5m，轨道常用加固方式为（）。A:吊轨纵横梁法B:吊轨法C:横抬梁法D:钢便梁法答案：B136.

光缆跨电杆应做弯曲处理，伸缩弯在电杆的两侧扎带间下垂（）mmA:400B:100C:200D:250答案：C137.国际工程投标报价有如下程序：①研究招标文件；②标前会议与现场勘查；③组织投标报价班子；④工程量复核；⑤进行各项调查研究；⑥生产要素与分包工程询价。正确的程序是（）。A:③②①④⑤⑥B:②③④①⑥⑤C:③①⑤②④⑥D:②④⑥③①⑤答案：C138.预应力混凝土中钢筋的张拉，应控制在其（）范围之内。A:屈服点左右B:极限拉伸变形C:塑性变形D:弹性变形答案：D139.（2020年真题）下列计量器具中，应纳入企业最高计量标准器具管理的是（）。A:万用表B:温度计C:压力表D:兆欧表答案：D140.关于对广播电视中心安全播出保障等级的说法，错误的是（）。A:省级以上电视台及其他播出上星节目的电视中心应达到一级保障要求B:保障等级越高，对技术系统配置的保障要求越高C:有条件的电视中心应提升安全播出保障等级D:电视中心安全播出保障等级分为四级答案：D141.综合管廊模板施工前，应根据（）、施工工艺、设备和材料供应条件进行模板及支架设计。A:规划B:合同规定C:业主要求D:结构形式答案：D142.斜坡堤预制人工块体重量的允许偏差为（）。A:±5%B:±10%C:±1%D:±2%答案：A143.下列设备吊装的参数中，与起重机最大起升高度不相关的是（）。A:索具高度B:基础和地脚螺栓高度C:设备高度D:起重机最大回转半径答案：D144.根据《建筑施工组织设计规范》，单位工程施工组织设计由（）审批。A:总承包单位负责人B:施工单位技术负责人C:施工单位项目技术负责人D:施工单位项目负责人答案：B145.采用新结构、新材料、新工艺以及特殊结构的水利工程，应当在设计中提出保障施工作业人员安全和预防生产安全事故的措施建议的单位是（）。A:勘测单位B:设计单位C:施工单位D:项目法人答案：B146.影响混凝土黏聚性的主要因素是()。A:水泥品种、用量与细度B:灰砂比C:粗、细骨料级配D:单方用水量答案：B147.沉入桩终止锤击的控制应以控制桩端（）为主。A:设计标高B:贯入度C:实际标高D:承载力答案：A148.某大型泵站工程进行主泵房底板土方开挖，其相关资料见下表，则最终发包人应向承包人支付的主泵房底板土方开挖的价款应为（）万元。A:112B:108C:220D:114答案：B149.钢梁制造企业应向安装企业提供的相关文件中，不包括（）。A:钢梁制造环境的温度、湿度记录B:钢材检验报告C:产品合格证D:工厂试拼装记录答案：A150.过渡段级配碎石施工应符合设计要求，分层填筑压实，每层的压实厚度不应大于（），最小压实厚度不宜小于（），具体的摊铺厚度及碾压遍数应按工艺试验确定的工艺参数进行控制。A:40cm，20cmB:30cm，20cmC:40cm，15cmD:30cm，15cm答案：D答案：C、D答案：B、C、D答案：A、B、C、D答案：C、D答案：B、C答案：C、D答案：A、C、D答案：答案：A、C、D答案：A、C答案：A、C答案：A、B、C答案：A、B、C、D答案：答案：B、C、D答案：答案：A、C、D答案：C、D答案：答案：答案：B、C答案：A、B、C、D答案：A、B答案：A、D答案：B、C答案：C、D答案：A、D答案：A、C、D答案：答案：B、D答案：B、D答案：B、D答案：A、B、C答案：A、C、D答案：答案：A、B答案：答案：B、C答案：B、C、D答案：A、D答案：A、D答案：A、B答案：A、C答案：C、D答案：C、D答案：A、C答案：A、B、C、D答案：A、B、D答案：A、C、D答案：答案：A、C、D答案：A、C、D答案：答案：A、D答案：A、C、D答案：A、D答案：A、B、C、D答案：答案：B、C答案：A、C、D答案：A、C、D答案：B、C、D答案：A、B、C、D答案：A、B、C、D答案：A、B、C答案：答案：A、C、D答案：答案：A、D答案：B、D答案：A、D答案：B、C、D答案：答案：答案：A、B、D答案：C、D答案：A、D答案：A、C、D答案：答案：A、B、C、D答案：答案：B、C、D答案：B、C、D答案：B、C、D答案：A、B、D答案：A、C答案：C、D答案：B、C答案：答案：B、D答案：A、B、C答案：A、B答案：A、C、D答案：B、C、D答案：A、B、C答案：B、C、D答案：A、B、D答案：A、B、C、D答案：A、B、C答案：B、D答案：A、B、C、D答案：B、C、D答案：A、B、C、D答案：B、C、D答案：A、C答案：A、C答案：C、D答案：B、D答案：答案：A、D答案：B、C、D答案：B、C、D答案：B、C、D答案：答案：A、C、D答案：C、D答案：B、D答案：A、C、D答案：B、C答案：A、B答案：C、D答案：A、C、D答案：A、C、D答案：B、C、D答案：A、C答案：B、D答案：A、B、C、D答案：答案：A、D答案：B、D答案：B、C答案：答案：A、B答案：B、C答案：A、B、C、D答案：A、C答案：B、C、D答案：C、D答案：A、B、C、D答案：A、D答案：A、B、C、D答案：A、C、D答案：A、C答案：答案：B、C、D答案：B、C答案：B、D答案：A、B、D答案：B、C、D答案：A、B、D第II部分多选题（150题）1.

稳定碎石基础施工（厂拌法）的施工工序是：混合料拌合运输、混合料摊铺、（）和养护。A:提浆B:夯实C:混合料碾压D:接缝处理2.采用爆夯法密实基床时，布药方式可分别选用（）。A:立体布B:线布C:点布D:面布3.（2018年真题）楼地面应满足的功能有（）。A:耐磨B:防滑C:平整D:易于清洁4.

通信局（站）的（），应分别对地加装避雷器。

A:整流器输出端B:不间断电源设备输出端C:交流配电屏输入端的三根相线及零线D:市电油机转换屏（或交流稳压器）的输入端5.混凝土施工质量评定的标准主要有（）。A:和易性B:均匀性C:保证率D:抗压强度6.以下关于成本核算的说法正确的是（）。A:竣工工程完全成本由企业财务部门核算，用于考核项目管理责任B:施工成本核算一般以分部分项工程为对象C:项目管理机构应按规定的会计周期进行项目成本核算D:施工成本核算的环节包括计算施工成本实际发生额和施工项目总成本及单位成本7.国际工程投标报价时，企业要根据自身的优劣势和招标项目的特点来确定报价策略，通常情况下报价需要适当降低一些的工程有（）。A:本公司在附近有工程、并且可以突击短期完工的工程B:工程所在地自然条件特别差的工程C:本公司急于打人某一市场，以及开拓新市场的工程D:业主信誉好、支付条件好的工程8.下列措施项目中，属于总价措施项目的有（）。9.土方开挖后，工程质量检验的内容有（）。A:有无破坏原状土结构或发生较大的土质扰动现象B:核对基坑（槽）的定位放线、排水和降低地下水位系统C:核对基坑土质和地下水情况是否满足地质勘察报告和设计要求D:检查边坡稳定状况，确保边坡安全10.洞门构造中，洞门墙应根据实际需要设置泄水孔和（）。A:伸缩缝B:施工缝C:沉降缝D:None11.已批准占用或挖掘城市道路的工程项目，发生（）情况应提前办理变更审批手续。A:扩大面积B:调换作业队C:需要移动位置D:增加施工机械12.关于施工项目分部工程质量验收的说法，正确的有（）。A:分部工程验收需对地基基础、主体结构、设备安装分部工程进行见证取样试验或抽样检测B:勘察、设计单位项目负责人和施工单位技术、质量部门负责人应参加地基与基础分部工程验收C:分部工程应由总监理工程师组织施工单位项目负责人和项目技术负责人等进行验收D:设计单位项目负责人和施工单位技术、质量部门负责人应参加各安装分部的工程验收13.（2016年真题）施工成本管理的原则包括（）。A:成本责任制B:成本最低化C:全面成本管理D:成本管理有效性14.试验管理标准与制度主要包括（）。15.根据《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201），因不可抗力事件导致的人员伤亡、财产损失及其费用增加由发包人承担的有（）。A:承包人的停工损失B:已运至施工现场的材料、工程设备的损失C:工程所需清理费D:发包人人员伤亡16.下列选项中，关于租赁的说法，正确的是（）。17.根据《建筑安装工程费用项目组成》，规费是指按国家法律、法规规定，由省级政府和省级有关部门规定必须缴纳或计取的费用。内容包括（）。A:工程排污费B:劳动保护费C:社会保险费D:住房公积金18.

建筑电梯（）符合要求后，向经国务院特种设备安全监督管理部门核准的检验检测机构报验要求监督检验。

A:初检B:自检C:检验（校验）D:调试19.关于安全生产管理制度的说法，正确的有（）。20.

中短波广播发射机测试项目有()。

21.采用填缝、灌浆、嵌补、支顶等措施防护、加固边坡时，嵌补坡面空洞及凹槽，应先清除松动岩石，再将基座凿平，并保持襟边宽度不小于0．5m，然后再行砌筑；应做到（）。A:灌浆砌筑B:表面平顺C:嵌体稳固D:自上而下22.机电工程测量具有（）特点。A:受施工环境因素影响大，测量标志极易被破坏B:工程测量工序与工程施工工序充密切相关C:工程测量贯穿于整个施工过程中D:精度要求高23.后张法预应力混凝土T形梁施工要点包括（）。A:当梁体混凝土强度及相应的弹性模量达到设计要求后，方可施加预应力B:预应力筋的张拉应以应力控制为主，伸长值作为校核C:顶塞锚固后，测量两端伸长量之和不得超过计算值±10％D:采用底模联合振动时，应将两侧模板上下振动器位置并列排列24.现金流量表将现金流量划分为（）。A:经营活动产生的现金流量B:分配活动产生的现金流量C:捐赠活动产生的现金流量D:投资活动产生的现金流量25.接地装置的搭接长度规定，说法错误的有（）。A:扁钢之间搭接为扁钢宽度的2倍B:圆钢之间搭接为圆钢直径的4倍C:扁钢之间搭接为扁钢宽度的1倍D:圆钢与角钢搭接为圆钢直径的6倍26.钢管的（）等应符合设计规定和国家标准的要求。A:标识B:NoneC:材质D:壁厚27.根据《建设工程安全生产管理条例》和单位出租机械设备和施工机具及配件、应提供证明的有（）。A:产品合格证B:租赁合同C:备案证明D:生产制造许可证28.施工过程中，可以作为工程量计量依据的资料有（）（2016）A:技术规范B:招标工程清单C:质量合格证书D:计量规范29.

负债可归类为流动负债的条件有（）

30.下列属于屋面节能施工淘汰老旧工艺的是（）。A:喷涂硬泡聚氨酣保温层B:现浇水泥膨胀蛭石保温层C:种植屋面D:现浇水泥膨胀珍珠岩保温层31.自然补偿器分为（）A:十字型B:L型C:一字型D:Z型32.穿越铁路的燃气管道的套管应满足的要求有（）。A:套管顶部距铁路路肩不得小于1.5mB:套管两端与燃气管的间隙应采用柔性的防腐、防水材料密封C:套管内径应比燃气管道外径大150mm以上D:套管宜采用钢管或钢筋混凝土管33.模筑是最基本的基础建造方法，对于扩大基础，模筑方法包括（）。A:混凝土浇筑B:模板安装C:钢筋骨架绑扎D:测量放线34.下列各项支出中，属于可变成本的有（）。A:原料费B:借款利息C:计件工人工资D:燃料、动力费35.大型养护机械对线路进行整道作业的内容包括（）。36.企业B类测量器具包括（）。A:温度计B:5m以上钢卷尺C:钢直尺D:兆欧表37.（2014年真题）下列关于钢筋代换的说法，正确的有（）。38.（2012年真题）根据我国现行《企业会计规则》，应列入流动负债的会计要素有（）A:应收账款B:短期借款C:应付工资D:应付债券39.铲运机是一种循环作业机械，由（）等过程组成。A:掉头B:卸土C:运土D:铲土40.下列关于石质路堑施工技术的要求，说法正确的是（）。A:施工过程中每挖深3~5m应进行边坡坡线和坡率的复测B:静态破碎开挖方法是目前广泛采用的开挖施工方法C:开挖过程中应按设计要求一次开挖成型D:石质路床超挖部分不得用细粒土找平41.机电工程项目建设的特征包括（）。A:工厂化、模块化B:设计的多样性C:工程运行的危险性D:设备制造的继续42.（2015年）根据《水电工程验收管理办法》（国能新能〔2011〕263号），下列验收由省级人民政府能源主管部门负责的有（）。A:枢纽工程专项验收B:工程蓄水验收C:工程截流验收D:水轮发电机组启动验收43.适合挖掘地下水中土方的机械有（）。A:反铲挖掘机B:铲运机C:抓铲挖掘机D:正铲挖掘机44.施工质量检验按施工阶段可划分为（）。A:质量验收检验B:质量监督检验C:进货检验D:过程检验45.有色金属中的重金属包括（）。A:钛合金B:镁合金C:锌合金D:铜合金46.

设备基础混凝土强度的验收，主要检查验收其（）是否符合设计要求。

A:混凝土养护B:外观观感C:混凝土配比D:基础表面平整度47.下列专用设备中，属于电力设备的是（）A:光伏发电设备B:火力发电设备C:核电设备D:风力发电设备48.

根据《水利安全生产信息报告和处置规则》（水安监［2016］220号），水利安全生产信息包括（）。

A:基本信息B:事故信息C:生产安全事故信息D:隐患信息49.以下关于混凝土连续梁挂篮法施工，说法正确的有（）。A:浇筑梁段混凝土前，应将前段接茬处的混凝土充分洒水润湿B:挂篮在梁段浇筑时的弹性变形可一次调整C:合龙段的混凝土强度可提高一级D:合龙段纵向连续预应力筋张拉应在临时固结解除完成前进行50.施工进度计划实施监测的方法主要有（）。51.关于生活垃圾填埋场HDPE膜铺设的做法错误的有（）。A:冬期施工时应有防冻措施B:总体施工顺序一般为“先边坡后场底”C:HDPE膜施工完成后应立即转入下一工序，以形成对HDPE膜的保护D:铺设时应反复展开并拖动，以保证铺设平整52.每个建设项目根据其特点，应确定的工作流程有（）。A:施工作业的流程B:工作任务分工的流程C:设计准备工作的流程D:施工招标工作的流程53.下列关于中间交接的说法，正确的有（）。54.建设工程项目施工过程中，投资的计划值和实际值的比较包括（）的比较。A:工程合同价与工程预算B:工程预算与工程概算C:工程概算与投资规划D:工程合同价与工程概算55.关于冷却塔的要求，正确的有（）。A:冷却塔进风侧距建筑物应大于1mB:冷却塔与基座的连接必须用不锈钢螺栓C:多台开式冷却塔的水面高度应一致，高度偏差值不应大于30mmD:单台冷却塔的水平度和垂直度允许偏差为2‰56.专项方案的专家论证主要内容有（）。A:专项方案的内容是否完整、可行B:专项方案是否经济合理C:人员安排是否合理D:专项方案计算书和验算依据是否符合有关标准规范57.在水泥混凝土拌制过程中，水泥应选用（）的水泥。A:抗冻性好B:耐磨性强C:收缩性小D:含碱量低58.关于建筑电气工程母线槽安装的说法，正确的有（）。59.下列建设工程项目风险中，属于经济与管理风险的有（）。A:承包方管理人员的能力B:现场与公用防火设施的可用性C:事故防范措施和计划D:工程施工方案60.施工机械使用费包括（）等。A:安装拆卸费B:检验试验费C:折旧费D:经常修理费61.下列关于锚索的说法正确的是（）A:锚索的主要特点是对围岩施加预应力B:锚索是被动支护C:锚索常采用高强钢筋、钢绞线、高强钢丝材料D:一般在围岩破碎范围大、巷道变形大、围岩应力高、服务期限相对较长条件下使用Ｅ，.锚索可以组成锚索群，也可单根使用，或和其他支护形式联合使用62.安装总配线架及各种配线架安装的基本要求包括()。A:总配线架侧面位置应与成端电缆上线槽或上线孔洞相对应B:滑轨拼接平正，滑梯滑动平稳，手闸灵敏C:跳线环安装位置应平滑、垂直整齐D:总配线架滑梯安装应牢固可靠63.

广播电影电视工程建筑抗震设防类别划分的依据因素有()。

A:社会影响、直接经济损失和间接经济损失大小B:城市的大小和地位、工程建设规模和广电技术性建筑的特点C:使用功能失效后对全局影响范围的大小D:结构本身的抗震潜力大小，使用功能恢复的难易程度64.公共广播信号传输线缆可以是（）。A:同轴电缆B:五类线缆C:光缆D:双绞线一级建造师-民航机场工程65.整治卵石弯道浅滩可采取的方法有（）等。A:在凹岸建下挑丁坝B:疏浚凸岸浅区C:在凹岸建顺坝D:建洲头顺坝66.在计算预应力筋下料长度时，应考虑的因素有()。67.符合《民用建筑室内环境污染控制规范》对环境污染物限量的有（）。A:室内用水性涂料游离甲醛（mg/kg）≤100B:室内用水性胶粘剂游离甲醛（g/kg）≤1.2C:室内用水性处理剂游离甲醛（mg/kg）≤100D:室内用SBS型胶粘剂中VOC（g/L）≤650，苯（g/kg）≤5.068.从建筑活动的特点及事故的原因和性质来看，属于建筑安全事故分类的是（）。69.根据《水利水电工程标准施工招标文件》(2009年版)，承包人的违约行为有（）。A:未经批准私自将已按合同规定进入工地的设备或材料撤离工地B:由于法律变更原因导致承包人无法继续履行本合同的义务C:提出设计变更的要求D:自行将工程或工程的一部分分包出去70.下列关于电动机试运行前的检查，说法错误的是（）。A:通电检查电动机的转向是否正确B:应用1500V兆欧表测量电动机绕组的绝缘电阻C:检查电动机安装是否牢固，地脚螺栓是否全部拧紧D:电动机的保护接地线必须连接可靠，接地线（铜芯）的截面不小于8m㎡71.（2018真题）根据《水工程建设规划同意书制度管理办法（试行）》（水利部令第31号），水利工程不用办理规划同意书的有（）。A:桥梁B:堤防C:水电站D:码头72.关于人民法院调解民事案件的说法，正确的有（）。2017A:人民法院进行调解，只能由审判员一人进行调解B:能够即时履行的案件，人民法院可以不制作调解书C:调解达成协议，人民法院应当制作调解书D:人民法院只能在双方当事人都同意的情况下进行调解73.根据现行《企业会计准则》，应计入管理费用的有（）。74.用于城市管道内部的结构性破坏及裂纹的局部修补方法，目前常用的有（）75.下列参数中，属于流水施工时间参数的有（）。A:流水节拍B:流水步距C:流水强度D:工期76.（2014年真题）建筑安装工程检验批主控项目有（）。A:对卫生、环境保护有较大影响的检验项目B:NoneC:确定该检验批主要性能的项目D:管道的压力试验77.分部工程验收的主要工作是（）。A:按现行国家或行业技术标准，评定工程质量等级B:提出工程调度运用方案C:分析投资效益D:鉴定工程是否达到设计标准78.治理水土流失的目的是减轻（）A:旱灾B:地质灾害C:水灾D:风沙灾害79.（2016年真题）融资租赁的租金应由（）构成。80.

电信运营商实现电信管道、电信杆路、通信铁塔等电信设施共用，应坚持的原则是（）。

A:技术可行B:减少污染C:节约资源D:有效利用81.

施工合同履行过程中，出现工程量清单没有而又实际实施的项目时，应调整合同价款的情形有（）。

82.项目信息门户的组织保证包括（）。A:项目管理人员的工作任务和职责B:项目参与各方的分类和权限定义C:项目决策期、实施期和运营期的文档分类和编码D:各用户方的组织结构、任务分工和管理职能分工83.机电工程设备验收项目主要包括（）。A:质量检查B:外观检查C:核对验证D:运转调试检验84.反映技术方案偿债能力的指标包括（）。A:投资回收期B:借款偿还期C:利息备付率D:偿债备付率85.敷设光缆的技术要求包括（）。A:光缆的牵引力不应超过150kgB:光缆的牵引力速度宜为10m/minC:光缆的牵引力应加在所有的光纤芯上D:光缆接头的预留长度不应小于8m86.在国际工程承包合同中，采用DAB（争端裁决委员会）方式解决争端的优点有（）。A:DAB的费用较低B:DAB委员由行政主管部门指派，裁决具有公正性、中立性C:DAB委员可以在项目开始时就介入，了解项目管理情况及存在的问题D:None87.建设工程项目质量控制系统运行的约束机制取决于（）。A:工程项目管理的力度B:各质量责任主体对管理的要求C:工程项目实施主体外部的监控效力D:各质量责任主体和质量活动主体的自我约束能力88.根据《民法典》，下列各项财产抵押的，抵押权自登记时设立的有（）。A:正在建造的船舶B:海域使用权C:建筑物D:交通运输工具89.浅埋暗挖法的“十八字”原则包括（）。90.用项目管理专用软件编制工程网络计划能够（）。A:确保工程网络计划的按时完成B:确保工程网络计划计算的准确性,C:确保工程网络计划原始资料的准确性D:有利于工程网络计划的及时调整91.所有者权益的特征包括（）。A:无须偿还B:企业清算时，接受清偿在负债之后C:可分享企业利润D:能够在较长时期内为企业提供经济利益92.

水力发电工程中，下列需要监理单位进行安全检查签证的有（）。

A:大型起重机械投入使用前B:土建交付安装工序交接前C:危险性较大分部分项工程专项施工方案的实施D:施工单位安全生产费的使用情况93.国际工程投标报价时，企业要根据自身的优劣势和招标项目的特点来确定报价策略，通常情况下报价需要适当降低一些的工程有（）。A:本公司在附近有工程、并且可以突击短期完工的工程B:工程所在地自然条件特别差的工程C:本公司急于打人某一市场，以期开拓新市场的工程D:业主信誉好、支付条件好的工程94.电梯安装前办理告知需要的材料一般包括（）。A:电梯施工进度计划B:特种设备开工告知申请书一式两份C:加盖公章的组织机构代码证复印件D:加盖公章的电梯安装资质证复印件95.根据《水利水电工程施工组织设计规范》（SL303—2017），水利工程建设项目施工总工期是指（）等项工期之和。A:主体工程施工期B:工程完建期C:工程准备期D:工程筹建期96.根据《水工建筑物地下开挖工程施工技术规范》DL/T5099-2011，开挖面与衬砌面平行作业时的距离，应根据（）确定。A:最大单段装药量B:围岩特性C:混凝土强度的允许质点震动速度D:开挖作业需要的工作空问97.通风式重装潜水作业组每组应由（）员组成。A:潜水B:电话C:信绳D:收放潜水胶管98.（2013年真题）下列建设工程项目实施阶段策划的工作中，属于项目目标分析和再论证工作内容的有（）。A:项目功能分解B:建筑面积分配C:编制项目建设总进度规划D:编制项目投资总体规划99.交通工程中，以下关于接地系统的说法，正确的有()。A:不同用途和不同电压的电力设备，除另有规定外，应使用一个总的接地体B:接地系统应满足人身、设备安全和设备特别是信息系统设备正常运行的要求C:在中性点直接接地的低压配电系统中，宜采用TN系统D:低压配电系统接地的形式一般分为：TN—S系统、TN—C系统、TM-TC系统、TT系统和IT系统100.施工投标人与本标段的（）或招标代理机构不得为同一个法定代表人、存在相互控股或参股或法定代表人相互任职、工作。A:第三人B:设计人C:法律人D:代建人101.施工平面布置图的设计原则有（）。A:场区规划必须科学合理B:充分利用原有地形C:充分考虑水文等自然条件的影响D:应尽量减少二次倒运和缩短运距102.电气工程接地材料的现场检查验收的内容有（）A:质量符合国家标准B:外包装无明显的机械损伤C:产品合格证D:型号符合设计规定103.关于施工质量事故调查处理的说法，正确的有（）。A:事故处理报告应包括对事故相关责任者的处罚情况和事故处理的结论B:未造成人员伤亡的一般事故，县级人民政府可以委托事故发生单位组织调查C:事故处理应包括对事故相关责任者实施行政处罚D:在事故原因分析中，必要时要组织对事故项目进行检测鉴定和专家技术论证104.现金收支管理的目的在于提高现金使用效率，下列属于提高现金使用效率的措施有（）。A:提前应付款的支付期B:使用现金浮游量C:加速收款D:力争现金流量同步105.根据《公路建设市场管理办法》，项目施工应当具备的条件有（）。A:项目已列入公路建设年度计划B:施工图设计文件已经完成未经审批同意C:建设资金已经落实，并经交通运输主管部门审计D:征地手续已办理，拆迁全部完成106.属于长钢轨焊接基本工艺流程的有()。A:轨端处理B:淬火C:正火D:进场验收107.水准仪由（）组成。A:垂直度盘B:水平度盘C:望远镜D:补偿器108.在各种开挖方法中，初期支护拆除量大的方法是（）。A:CD法B:中洞法C:NoneD:CRD法109.钢结构构件的主要连接方式有（）。110.工程资料移交归档应符合国家现行有关法规和标准的规定，下列关于工程资料移交的说法中正确的是（）。A:建设单位向城建档案馆移交工程资料B:总包单位收集、汇总各分包单位的施工资料，移交给监理单位C:监理单位汇总总包单位施工资料和本单位监理资料移交给建设单位D:各分包单位应向施工总承包单位移交施工资料111.下列标记牌中具有易折性要求的包括（）标记牌。A:机位B:方向C:跑道出口D:跑道号码112.城市管道全断面修复技术主要有（）。A:密封法B:喷涂法C:缠绕法D:内村法113.路基高度设计，应同时考虑（）的作用，不使其影响路基的强度和稳定性。（）A:地面水B:毛细水C:地下水D:冰冻114.管线中心定位测量时，定位的依据包括（）。115.项目部对工程分承包单位协管管理的重点包括（）A:质量安全制度制定B:作业计划安排C:临时设施布置D:甲供物资分配116.感潮河段内的水流特性，说法