2023年一级造价师之建设工程计价真题精选附答案

2023年一级造价师之建设工程计价真题精选附答案单选题（共60题）1、某工程合同价款为800万元，于2007年7月签订合同并开工，2009年10月底竣工并按约定完成最终结清。合同约定按工程造价指数调整法对工程价款进行动态结算。根据当地造价站公布的造价指数，该类工程2007年7月和2008年8月、2009年9月的造价指数分别为113.15和117.60、128.60，则此工程价差调整额为（）万元。A.109.2B.228.8C.31.5D.140.8【答案】A2、（2016年真题）投标人在投标前期研究招标文件时，对合同形式进行分析的主要内容为（）。A.承包人任务B.计价方式C.付款办法D.合同价款调整【答案】B3、（2016年真题）关于住宅建筑设计中的结构面积系数，下列说法中正确的是（）A.结构面积系数越大，设计方案越经济B.房间平均面积越大，结构面积系数越小C.结构面积系数与房间户型组成有关，与房屋长度、宽度无关D.结构面积系数与房屋结构有关，与房屋外形无关【答案】B4、下列施工评标及相关工作事宜中，属于清标工作内容的是（）。A.投标文件的澄清B.施工组织设计评审C.形式评审D.不平衡报价分析【答案】D5、下列（）不属于建设单位管理费。A.工作人员工资B.业务招待费C.劳动保护费D.工程监理费【答案】D6、下列费用中，应计入生产成本的是()。A.制造费用B.管理费用C.财务费用D.营业费用【答案】A7、下列财务评价指标中，属于融资后盈利能力分析的指标是()。A.项目总投资收益率B.项目投资回收期C.项目投资财务净现值D.项目投资财务内部收益率【答案】A8、某现场签证事项，未经发包人同意，承包人擅自实施相关工作，由此发生的费用一般由（）承担。A.承包人B.发包人C.监理人D.发、承包人【答案】A9、某行政大厅工程项目，建设期为3年，建设期内在第1年和第2年均衡获得的贷款额分别为2000万元，第3年均衡获得的贷款额为1500万元，贷款年利率为6％，期内只计息不支付，建设期应计利息为（）万元。A.359.62B.525.00C.543.22D.719.23【答案】C10、当初步设计较深，有详细的设备清单时，可采用的设备安装工程概算编制方法是（）。A.扩大单价法B.预算单价法C.综合吨位指标法D.安装设备百分比法【答案】B11、某项目进口一套加工设备，该设备的离岸价为100万美元，国外运费为10万美元，运输保险费率为0.5%，银行财务费率为0.3%，外贸手续费率为1.5%，关税税率20%，增值税率13%，无消费税，则该设备的关税为（）万元人民币（外汇汇率：1美元＝6.30元人民币）。A.126.00B.138.60C.139.30D.141.76【答案】C12、某运输设备预算价格38万元，年工作台班220台班，折旧年限8年，寿命期修理2次，一次检修费为3万元，维护费系数K=3，该机械台班维护费为（）元/台班。A.103.69B.102.27C.98.36D.124.48【答案】B13、某工程采购一台国产非标准设备，制造厂生产该设备的材料费、加工费和辅助材料费合计20万元，专用工具费率为2%，废品损失率为8%，利润率为10%，增值税率为17%。假设不在发生其他费用，则该设备的销项增值税为()。A.4.08B.4.09C.4.11D.4.12【答案】D14、进口设备的原价是指进口设备的（）。A.到岸价B.抵岸价C.离岸价D.运费在内价【答案】B15、关于工程量清单方式招标工程合同价格风险及风险分担，下列说法中正确的是（）。A.当出现的风险内容及幅度在招标文件规定的范围内时，综合单价不变B.市场价格波动导致施工机具使用费发生变化时，承包人只承担5%以内的价格风险C.人工费变化发生的风险全部由发包人承担D.承包人管理费的风险一般由发承包人双方共同承担【答案】A16、关于工程量清单计价方式下竣工结算的编制原则，下列说法正确的是（）。A.措施项目费按双方确认的工程量乘以已标价工程量清单的综合单价计算B.总承包服务费按已标价工程量清单的金额计算，不应调整C.暂列金额应减去工程价款调整的金额，余额归承包人D.工程实施过程中发承包双方已经确认的工程计量结果和合同价款，应直接进入结算【答案】D17、耕地征用补偿费通常按该耕地被征用前三年平均年产值的()倍进行补偿。A.4～6B.6～10C.7～13D.8～16【答案】B18、关于建设工程招标工程量清单的编制，下列说法正确的是（）A.总承包服务费应计列在暂列金额项下B.分部分项工程项目清单中所列工程量应按专业工程量计算规范规定的工程计算规则计算C.措施项目清单的编制不用考虑施工技术方案D.在专业工程量计算规范中没有列项的分部分项工程，不得编制补充项目【答案】B19、工程总承包企业承担工程项目的设计、采购、施工、试运行服务等工作，对承包工程的质量、安全、工期、造价全面负责的工程总承包类型是（）。A.交钥匙总承包B.EPC总承包C.设计——施工总承包D.工程项目管理总承包【答案】B20、按现行对基本预备费内容的规定，不属于基本预备费范围的是（）。A.设计变更增加的费用B.地下障碍物处理增加的费用C.利率调整增加的费用D.超规超限设备运输增加的费用【答案】C21、国际工程招标投标过程中，在合同谈判阶段可以确定的内容是()A.双方间的权利义务B.原招标文件中规定的工程数量的增减C.承担额外任务D.投标价格【答案】B22、下列关于合同价格与签约合同价的说法，错误的是（）。A.签约合同价是指中标通知书明确的并在签订合同时于合同协议书中写明的金额B.签约合同价包括暂列金额.暂估价C.合同价格是指承包人按合同约定完成了包括缺陷责任期内的全部承包工作后，发包人应付给承包人的金额D.合同价格不包括在履行合同过程中按合同约定进行的变更和调整【答案】D23、下列机械工作时间中，属于有效工作时间的是（）。A.筑路机在工作区末端的掉头时间B.体积达标而未达到载重吨位的货物汽车运输时间C.机械在工作地点之间的转移时间D.装车数量不足而在低负荷下工作的时间【答案】B24、（2015年真题）某建筑工程钢筋综合用量1000t。施工合同中约定，结算时对钢筋综合价格涨幅±5%以上部分依据造价处发布的基准价调整价格差额。承包人投标报价2400元/t，投标期、施工期造价管理机构发布的钢筋综合基准价格分别为2500元/t、2800元/t，则需调增钢筋材料费用为（）万元。A.17.5B.28.0C.30.0D.40.0【答案】A25、招标文件的澄清将在规定的投标截止时间（）天前以书面形式发给所有购买招标文件的投标人，但不能指明澄清问题的来源。A.7B.15C.30D.45【答案】B26、招标人对已发出的招标文件进行必要的修改，应当在投标截止时间()天前，以书面形式修改招标文件，并通知所有已购买招标文件的投标人。A.3B.5C.10D.15【答案】D27、建设地点选择时需进行费用分析，下列费用中应列入项目投资费用比较的是（）。A.动力供应费B.燃料运入费C.产品运出费D.建材运输费【答案】D28、关于履约担保，下列说法中正确的是（）。A.履约担保可以用现金、支票、汇票、履约担保书和银行保函形式B.履约保证金不得超过中标合同金额的2%C.履约保证金在有效期自开工之日起至合同约定的中标人主要义务履行完毕止D.发包人在工程接收证书颁发后30天内把履约保证金退还给承包人【答案】A29、根据《房屋建筑与装饰工程量计算规范》，措施项目清单的编制依据不包括（）。A.施工现场情况B.常规施工方案C.拟定的招标文件D.施工组织设计【答案】D30、关于项目投资估算的作用，下列说法中正确的是（）。A.项目建议书阶段的投资估算，是确定建设投资最高限额的依据B.可行性研究阶段的投资估算，是项目投资决策的重要依据，不得突破C.投资估算不能作为制定建设贷款计划的依据D.投资估算是核算建设项目固定资产需要额的重要依据【答案】D31、1砖厚砖墙中，若材料为标准砖（240mm×115mm×53mm），灰缝厚度为10mm，砖损耗率为2%，砂浆损耗率为1%，则砂浆消耗量为（）m3。A.0.062B.0.081C.0.205D.0.228【答案】D32、（2009年·）柱网布置是否合理，对工程造价和面积的利用效率都有较大影响。建筑设计中对柱网布置应注意（）。A.适当扩大柱距和跨度能使厂房有更大的灵活性B.单跨厂房跨度不变时，层数越多越经济C.多跨厂房柱间距不变时，跨度越大造价越低D.柱网布置与厂房的高度无关【答案】A33、在工人工作时间分类中，由于材料供应不及时引起工作班内的工时损失应列入()。A.施工本身造成的停工时间B.非施工本身造成的停工时向C.准备与结束工作时间D.不可避免的中断时间【答案】A34、根据《建设工程价款结算暂行办法》，下列关于工程进度款支付的表述，正确的是（）。A.发包人应自收到承包人提交的已完工程量报告之日起，21无内核实B.发包人应在核实工程量报告前2天通知承包人，由承包人提供条件并派人参加核实C.根据确定的工程计量结果，发包人应自行支付工程进度款D.发包人支付的工程进度款，应不低于工程价款的60%，不高于工程价款的90%【答案】D35、关于计日工费用的确认和支付，下列说法正确的是（）。A.承包人应按照确认的计日工现场签证报告提出计日工项目的数量B.发包人应根据已标价工程量清单中的工程数量和计日工单价确定应付价款C.已标价工程量清单中没有计日工单价的，由发包人确定价格D.已标价工程量清单中没有计日工单价的，由承包人确定价格【答案】A36、对于工程欠款的利息支付，若当事人对付款时间均没有明确约定，则在建设工程未交付、工程价款也未结算时，利息从()起计付。A.当事人起诉之日B.法院做出判决之日C.仲裁机构做出裁决之日D.欠款义务产生之日【答案】A37、在工程量单价中，下列关于暂估价的说法，正确的是（）A.材料设备暂估价是指用于尚未确定或不可预见的材料、设备采购的费用B.纳入分部分项工程项目清单综合单价中的材料暂估价包括暂估单价及数量C.专业工程暂估价与分部分项工程综合单价在费用构成方面应保持一致D.专业工程暂估价由投标人自主报价【答案】C38、（2018年真题）国内派出参与国际工程的工人工资构成中应包括（）。A.国内标准工资，不包括国内附加工资和补贴B.国内、国际差旅费，不包括派出工人的企业收取的管理费C.按当地市场预测的工资预涨费D.按当地工人保险费标准计算的保险费【答案】D39、关于建筑安装工程费用中税金的说法中，正确的是（）。A.当采用一般计税方法时，税前造价中的各项费用均以包含增值税进项税额的含税价格计算B.一般纳税人以清包工方式提供的建筑服务，可以选择适用简易计税方法计税C.当采用简易计税方法时，建筑业增值税率为6%D.小规模纳税人通常指纳税人提供建筑服务的年应征增值税销售额未超过600万元，并且会计核算不健全【答案】B40、下列方法中，不属于单位建筑工程概算编制方法的是()A.预算单价法B.概算定额法C.概算指标法D.类似工程预算法【答案】A41、下列费用中，属于技术服务费的是（）。A.建设单位管理费B.工程保险费C.设备及工器具购置费D.招标费【答案】D42、某公路工程承包工程总价款额为3000万元，工程预付款为10％，该公路工程预付款起扣点为2538万元，则该工程的主要材料占工程承包价款总额的比例为（）。A.65％B.50％C.55％D.75％【答案】A43、用成本计算估价法计算国产非标准设备原价时，利润的计算基数中不包括的费用项目是()。A.辅助材料费B.材料费C.外购配套件费D.加工费【答案】C44、关于设备进口从属费的计算，下列表述正确的是（）。A.消费税=（关税完税价格+关税+消费税）×消费税税率B.银行财务费=到岸价格（CIF）×人民币外汇汇率×银行财务费率C.运输保险费=离岸价格（FOB）×人民币外汇汇率×保险费率D.外贸手续费=离岸价格（FOB）×人民币外汇汇率×外贸手续费率【答案】A45、某工程采购一台国产非标准设备，制造厂生产该设备的材料费、加工费和辅助材料费合计20万元，专用工具费率为2%，废品损失率为8%，外购配套件费2万，利润率为10%，增值税率为13%。假设不再发生其他费用，则该设备的销项税额为（）万元。A.3.15B.3.41C.4.11D.4.12【答案】B46、在施工中根据设计规定必须进行试验、验证所需要的费用应列入()。A.可行性研究费B.建设单位管理费C.建筑安装工程间接费D.固定资产其他费用【答案】D47、关于征地补偿费用，下列表述中正确的是()。A.地上附着物补偿应根据协调征地方案前地上附着物的实际情况确定B.土地补偿费和安置补偿费的总和不得超过土地被征用前三年平均年产值的15倍C.征用未开发的规划菜地按一年只种一茬的标准缴纳新菜地开发建设基金D.征收耕地占用税时，对于占用前三年曾用于种植农作物的土地不得视为耕地【答案】A48、施工合同履行期间出现现场签证事件时，现场签证要求应由（）提出。A.发包人B.监理人C.设计人D.承包人【答案】D49、在建筑工程初步设计文件深度不够、不能准确计算出工程量的情况下，可采用的设计概算编制方法是（）。A.概算定额法B.概算指标法C.预算单价法D.综合吨位指标法【答案】B50、（2021年真题）下列工程定额中，能够反应建设总投资及其各项费用构成的是（）。A.预算定额B.施工定额C.概算指标D.投资估算指标【答案】D51、关于招标文件的编制，下列说法中正确的是（）。A.当未进行资格预审时招标文件应包括投标邀请书B.应规定重新招标和不再招标的条件C.投标人须知无需与招标文件的其他章节衔接D.投标人须知前附表与投标人须知正文内容有抵触的以投标人须知前附表为准【答案】B52、现有一通用设备，原价3万元，设备运杂费为5000元，安装费率2％，该设备的安装费为（）元。A.600B.700C.800D.900【答案】A53、下列费用项目中，计入工程建设其他费中专利及专有技术使用费的是（）。A.专利及专有技术在项目全寿命期的使用费B.在生产期支付的商标权费C.国内设计资料费D.建设期内为取得专利，专有技术所支付的费用【答案】D54、某新建项目投资估算中的建筑安装工程费、设备及工器具购置费、工程建设其他费分别30000W、20000W、10000W。若基本预备费率5%，则基本预备费（）。A.1500WB.2000WC.2500WD.3000W【答案】D55、以下各项中属于工程计量依据的是（）。A.招标文件B.质量合格证书C.设计文件D.中标通知书【答案】B56、已知生产某非标准设备所需材料费、加工费、辅助材料费、专用工器具费合计为28万元，废品损失率为10%，外购配套件费为5万，包装费率为2%，利润率为10%，用成本估算法计算该设备的利润值为（）万元。A.3.152B.3.370C.3.376D.3.876【答案】A57、当施工机械停工导致用索赔成立时，台班停滞费用正确的计算方法是（）。A.按照机械设备台班费计算B.按照台班费中的设备使用费计算C.自有设备按照台班折旧费计算D.租赁设备按照台班租金计算【答案】C58、确定建设项目建设规模需考虑的首要因素是（）。A.建设地点B.产品需求市场C.生产成本D.建造方案【答案】B59、关于项目建设规模合理化的制约因素描述中，正确的是（）。A.建设规模确定中首要考虑的因素是产品的市场需求情况B.市场风险分析是制定营销策略和影响竞争力的主要因素C.先进适用的生产技术及技术装备是实现规模效益的保障D.项目规模确定中主要考虑的环境因素包括政策因素、燃料动力供应、协作及土地条件和运输及通信条件【答案】D60、关于流动资金，下列说法错误的是（）。A.流动资金指为进行正常生产运营用于购买原材料.燃料.支付工资及其他运营费用等所需的周转资金B.在可行性研究阶段用于财务分析时计为全部流动资金C.在初步设计阶段用于计算“项目报批总投资”时计为铺底流动资金D.流动资金和建设投资以及建设期利息共同构成固定资产【答案】D多选题（共40题）1、承包人提交的已完工程进度款支付申请中，应计入本周期完成合同价款中的有（）。A.本周期已完成单价项目的金额B.本周期应支付的总价项目的金额C.本周期应扣回的预付款D.本周期应支付的安全文明施工费E.本周期完成的计日工价款【答案】ABD2、根据我国现行建筑安装工程费用项目组成的规定，下列人工费中能构成分部分项工程费的有（）。A.保管建筑材料人员的工资B.绑扎钢筋人员的工资C.操作施工机械人员的工资D.现场临时设施搭设人员的工资E.施工排水、降水作业人员的工资【答案】ABC3、下列材料单价的构成费用，包含在采购及保管费中进行计算的有（）。A.运杂费B.仓储费C.工地保管费D.运输损耗E.仓储损耗【答案】BC4、下列费用中，属于土地征用及拆迁补偿费的是（）。A.土地使用权出让金B.安置补助费C.土地补偿费D.土地管理费E.耕地占用税【答案】BCD5、关于建设项目决策与工程造价关系的描述，下列说法中正确的有（）A.项目决策的完整性是工程造价合理性的前提B.工程造价的内容是确定项目决策的基础C.工程造价的数额影响项目决策的结果D.项目决策的深度影响投资估算的精确度E.项目决策的正确性是确定工程造价的依据【答案】CD6、在确定项目建设规模时，需考虑的市场因素包括()。A.原材料市场B.资金市场C.市场风险D.政策因素E:管理技术【答案】ABC7、根据《标准施工招标文件》的规定，承包人只能获得“工期+费用”补偿的事件有()。A.基准日后法律的变化B.施工中发现文物、古迹C.发包人提供的材料、工程设备造成工程质量不合格D.施工中遇到不利的物质条件E:发包人更换其提供的不合格材料、工程设备【答案】BD8、下列文件中，包括在设计总概算文件中的有（）。A.总概算表B.单项工程综合概算表C.工程建设其他费用概算表D.主要建筑安装材料汇总表E.分年投资计划表【答案】ABCD9、（2018年真题）编制建设项目竣工决算必须满足的条件包括（）。A.经批准的初步设计所确定的工程内容已完成B.单项工程或建设项目竣工结算已完成C.收尾工程竣工结算已完成D.预留费用不超过规定比例E.涉及工程质量纠纷事项已处理完毕【答案】ABD10、从工程计价的角度，需将建设项目中的分部工程可以按照()分解为分项工程。A.施工工序B.施工特点C.施工方法D.施工任务E.施工材料【答案】AC11、（2013年真题）下列材料单价的构成费用，包含在采购及保管费中进行计算的有（）。A.运杂费B.仓储费C.工地管理费D.运输损耗E.仓储损耗【答案】BC12、下列方法中属于确定材料净用量的基本方法是（）。A.观测法B.现场技术测定法C.现场统计法D.理论计算法E.实验室试验法【答案】D13、下列用工项目中，构成预算定额人工工日消耗量，但并不包括在施工定额中的有（）。A.材料水平搬运用工B.材料加工用工和电焊点火用工C.工序交接时对前一工序修整用工D.在施工定额基础上应增加计算的用工E.完成施工任务必需消耗的技术工程用工【答案】BCD14、下列费用项目中，属于固定资产其他费用的有()。A.已完工程及设备保护费B.工程监理费C.建设单位临时设施费D.建设单位投资但不拥有产权的、为项目配套的专用铁路线投资E:工程招标费【答案】BC15、下列内容中属于专项评价费的是（）。A.可行性研究费B.环境影响评价费C.地震安全性评价费D.节能评估费E.勘察设计费【答案】BCD16、下列属于承包人提交的进度款支付申请内容的有（）。A.累计已完成的合同价款B.累计已实际支付的合同价款C.本周期应支付的安全文明施工费D.实际应支付的竣工结算款E.本周期应扣回的预付款【答案】ABC17、（2012年真题）关于工程设计对造价的影响，下列说法中正确的有（）。A.周长与建筑面积比越大，单位造价越高B.流通空间的减少，可相应地降低造价C.层数越多，则单位造价越低D.房屋长度越大，则单位造价越低E.结构面积系数越小，设计方案越经济【答案】AB18、（2016年真题）关于暂估价的计算和填写，下列说法中正确的有（）。A.暂估价数量和拟用项目应结合工程量清单中的“暂估价表”予以补充说明B.材料暂估价应由招标人填写暂估单价，无须指出拟用于哪些清单项目C.工程设备暂估价不应纳入分部分项工程综合单价D.专业工程暂估价应分不同专业，列出明细表E.专业工程暂估价由招标人填写，并计入投标总价【答案】AD19、国产非标准设备按其成本估算其原价时，下列计算式中正确的有()。A.材料费=材料净重*每吨材料综合价B.加工费=设备总重量*设备每单位重量加工费C.辅助材料费=设备总重量*辅助材料费指标D.增值税=进项税额-当期销项税额E:当期销项税额=销售额*适用增值税率【答案】BC20、关于新增固定资产价值的确定，下列说法中正确的有（）。A.以单位工程为对象计算B.以验收合格、正式移交生产或使用为前提C.分期分批交付生产的工程，按最后一批交付时间统一计算D.包括达到固定资产标准不需要安装的设备和工具器的价值E.是達设项目竣工投产所增加的固定资产价值【答案】BD21、（2019年真题）采用成本计算估价法计算国产非标准设备的原价时，下列费用中，应作为利润计算基础的是（）。A.加工费B.辅助材料费C.废品损失费D.外购配套件费E.包装费【答案】ABC22、在建设项目施工阶段，进行投资偏差分析时，偏差纠正与控制的PDCA循环过程中的工作内容有（）。A.制定计划B.搭设组织C.实施工作D.检查进度和效果E.纠正处理偏差【答案】ACD23、关于招标工程量清单的编制，下列说法正确的有（）。A.可采用拟定的招标文件作为编制依据B.应充分体现“量价分离”和“风险共担”的原则C.在拟定常规施工组织设计时，仅需对主要项目的工程量加以估算D.施工总方案需要考虑施工步骤E.不必考虑节假日与气候对工期的影响【答案】AC24、（2014年真题）建筑工程概算的编制方法主要有（）。A.设备价值百分比法B.概算定额法C.综合吨位指标法D.概算指标法E.类似工程预算法【答案】BD25、下列关于新增固定资产价值确定方法的描述，正确的是（）。A.新增固定资产价值计算的对象是独立发挥生产能力的单位工程B.在建的附属辅助工程，交付使用后计入新增固定资产价值C.独立发挥效益的非生产性项目，建成后计入新增固定资产价值D.属于新增固定资产价值的其他投资应随受益工程交付使用的同时一并计入E.凡购置达到固定资产标准不需要安装的工器具不应计入新增固定资产价值【答案】BD26、固定资产投资中的积极部分包括了（）。A.建安工程费用B.工艺设备购置费C.工具、器具购置费D.生产家具购置费E.试验研究费【答案】BCD27、下列有关概算定额与概算指标关系的表述中，正确的是（）。A.概算定额以单位工程为对象，概算指标以单项工程为对象B.概算定额以预算定额为基础，概算指标主要来自各种预算和结算资料C.概算定额适用于初步设计阶段，概算指标不适用于初步设计阶段D.概算指标比概算定额更加综合与扩大E.概算定额是编制概算指标的依据【答案】BD28、下列费用项目中，属于建筑安装工程企业管理费的有()。A.养老保险费B.劳动保险费C.医疗保险费D.财产保险费E:危险作业意外伤害保险费【答案】BD29、编制招标工程量清单前，需事先拟定施工总方案。施工总方案的内容主要包括()A.施工方法B.施工步骤C.合理的施工进度D.科学的施工组织E.施工机械设备的选择【答案】ACD30、施工中材料的消耗分为必需消耗的材料和损失的材料。在确定材料定额量时，必需消耗的材料包括（）。A.直接用于建筑和安装工程的材料B.不可避免的场外运输损耗材料C.不可避免的场内运输损耗材料D.不可避免的现场仓储损耗材料E.不可避免的施工过程中损耗材料【答案】AC31、关于设备运杂费的构成及计算的说法中，正确的有（）。A.运费和装卸费是由设备制造厂交货地点至施工安装作业面所发生的费用B.进口设备运费和装卸费是由我国到岸港口或边境车站至工地仓库所发生的费用C.原价中没有包含的、为运输而进行包装所支出的各种费用应计入包装费D.采购与仓库保管费不含采购人员和管理人员的工资E.设备运杂费为设备原价与设备运杂费率的乘积【答案】BC32、关于措施项目工程量