劳务包工合同模板

第页共页劳务包工合同模板劳务包工合同模板劳务包工合同1甲方：乙方：一、工程概况1、承包单项工程名称：根底清基及回填、砼施工、砖砌体、室内粉刷。2、工程地点：凯里市原棉纺厂至西出口片区(____支队旁)。3、建筑面积：约96000.00平方米。二、劳务分包方式、范围(内容)分包范围(内容)：详细承包内容如下：1、本工程混凝土消费及浇筑工程：潮湿、浇筑养护、砼覆盖等(包含废料的处理及其相关的辅助工作比方：为处理废料而搭设架体、安设管道等辅助工作)，本工程砼均采用商品砼浇筑(二次构件为自拌砼)等所有与泥工有关的零星安装以及后浇带二次施工等工序，包括施工图、图纸会审记录、设计变更中所包括的内容。2、室内抹灰工程：包含楼梯间梁板柱墙、天井通道粱(墙上梁)柱墙、室内梁(墙上梁)柱墙、地下室(车库)梁板(天棚)柱墙、消防水池梁板(天棚)柱墙、空洞强弱电消防设备管井及封堵(包含二次封堵)等一切设计内容，(外墙内保温YT砂浆由甲方负责，非YT砂浆外的内墙保温由甲方自行负责)；3、楼地面：包含车库、消防水池、厕所等除防水、饰面层以外的一切工序，其他楼地面构造砼浇筑时一次性拉毛找平，不做找平层，但假设达不到此要求，找平消耗的材料费、人工费等均由乙方承当；主要内容：砂浆及砼施工机械的配套，与泥工相关的所有平安带、平安帽、平安绳以及工人的防寒、防暑等所有劳保用品，凡所属工程范围内转运均内乙方自行负责，甲方不再支付任何费用。确保工程正常使用。4、双方约定，根底工程中孔桩数量不多于10个孔，超过10个孔双方更行协商。5、针对保险一事，对于工地内泥工班组的二次保险费用控制在两万元以内，由乙方支付两万元保险费，超过该范围内保险公司及施工总包负责假设不超过那么由甲方自行处理。6、成品保护、保卫(场内外所有材料50米间隔内的上车下车及码放)；7、夜间照明(地下室、操作层、楼梯、通道)设施安设、施工用水管网的安设等临时用电工作；甲方将配电箱设置于现场一级配电室及其他至楼层总配电箱，各层设备用电均由乙方设置；8、如因图纸变更增加工程量单处超过1000.00元，按实际发生计算；9、甲方有权根据监理、业主及自身要求增加或减少某一分项工作，乙方不得有任何异议或其他诉求。三、承包单价按照以上的工作内容、范围，以人工费包干的形式按以下方式结算：按设计图中建筑面积据元/平方米(裙楼、塔楼的一次构造及二次结构)按设计施工图中的建筑面积计算工。四、工期要求1、按照甲方与工程承包人签订劳务合同的节点工期为准，不分节假日严格按照甲方制定工程节拍的施工进度方案顺利完成，下雨不超过二小时必须正常上班。否那么将按照甲方制定的相关制度处以相应的罚款，不得有任何异议。2、乙方必须严格按照甲方制定的施工方案正确施工。做到不野蛮施工，不蛮干做到文明施工。必须服从现场管理人员及高层管理人员的管理，不得有辱骂现场管理人员，斗殴、盗窃、酗酒、赌博等行为，否那么视为违规现象，轻者罚款直至整个班组清理出场，重者送相关法律部门，并且所有后果自负。3、乙方必须按照甲方的要求(如工种、人数、进场时间)组织人员入场，工程完毕时，速办理有关离场手续。乙方必须满足甲方的施工进度要求，在施工过程中及时调配(增减)人员。乙方人员由乙方负责管理教育，甲方有权监视检查，所有进场人员必须服从甲方统一安排调动。未经甲方允许，乙方不得擅自抽离人3员分开岗位；严禁招用老、弱、病、残、孕及未满l8岁的未成年人；严禁招用患有不宜从事建筑施工作业疾病的职工；严禁招用犯罪在逃、吸毒、____人员进入施工现场作业；严禁招用有语言障碍或语言不通的人员进入施工现场作业；甲方发现乙方招用以上违禁人员，乙方须支付￥500元/人次的违约金，并且乙方要立即清退违禁人员出场，并承当招用违禁人员造成的一切责任。乙方要管好自己的队伍，不得在工地进展违法犯罪活动，如赌博、____、等。一旦造成犯罪均由乙方承当相应责任，甲方概不负责。4、乙方必须保证做好甲方分包的其他分项工程队伍的配合工作，乙方向承包分项进度不得对其他施工对分项工程造成阻碍(乙方不得对工程部其他各分包单位分项工程施工造成阻碍、阻碍、或由于乙方进度原因造成无法施工等，乙方必须无条件予以配合并加快进度)。乙方必须在标准层的进度在每月五层以上，一旦发生，乙方必须组织工人，加快进度。否那么由乙方赔偿其他分包队伍(单位)的工期损失，否那么当月不预计量及拨款；5、工程部每月以施工任务单的形式对乙方施工进度进展节点控制，如达不到施工任务单进度要求，那么由乙方承当相应的延期费用。五、质量标准1、乙方应按照设计要求、施工图纸纪要、设计变更、甲方要求(包含但不限于施工组织设计及所有相关的专项施工方案)、图集、和相关的施工标准、质量检验评定的有关要求施工。工程质量必须到达合格标准。质量标准的评定以国家、地方或行业的质量检验评定标准为根据。甲方组织有关人员到工地验收所承包的分项工程时，乙方负责人必须到场参加，发现问题立即进展整改。2、假如乙方的工程施工质量达不到国家、地方规定的现行质量合格标准(或设计要求)而造成返工的，人工损失、材料损失、工期延误等均由乙方承当，并赔偿甲方因此造成的全部经济损失。假设因此而给其他分包工程工程造成损失的，乙方还应负责赔偿其他工程工程的全部经济损失。3、每完成一层或一段分项工程必须进展自检互检，交接工作上不清下不接，并由甲方现场管理人员签字认可。4、乙方应保证其承包范围的工程能一次顺利验收。假设因乙方原因影响工程验收而造成的一切损失均由乙方承当。5、因甲方原因掉料造成工期延误那么工期顺延，超过三天按实际补贴乙方50元/天生活费。相反延误工期一天扣除乙方延误费500元/天，在当月工程款中扣除。六、付款方式及要求1、乙方先进场施工完成地面二层浇注，一层模板撤除并清理干净经甲方检查确认合格后开场第一次付款，支付比例为已完工局部的80%；2、乙方在施工过程中未到达甲方平安、质量、进度要求或甲方、监理、业主检查不合格，并下达整改意见三次以上均无改观，那么甲方有权要求乙方出场，且甲方按所做过程实际完成量的60%支付乙方劳务工程款，且其所交纳的纳履约保证金不予退还，作为违约处理。3、人工费的支付：在甲方支付乙方工资时，乙方将工人当月工资表交甲方，采用实名制，并附工人身份证复印件一份，由甲方监视发放。4、本工程款仅发放于本工程施工工人，不得挪用于其他工程上，否那么将视为违约。5、进度支付按每栋每月完成5层为支付节点，支付比例为己完工局部的80%；达不到支付条件，当月不予以支付；七、乙方义务1、乙方承包的所有分项工程必须按施工图纸、图集要求、施工标准及甲方要求(包含但不限于施工组织设计及所有相关的专项施工方案)进展作业。承当因质量不合格而采取的一切补救措施费用；组建与工程相适应的管理班子并报甲方、监理审批备案。2、组织有相应资格证书的安康的纯熟工人(男18岁以上50岁以下、女20岁以上45岁以下)投入消费活动；自觉遵守法律法规、甲方公司制度流程及工程部的有关规章制度；乙方施工人员必须进展“三级平安教育”前方能上岗操作，特种作业人员进入施工现场必须是经过培训合格，持有有效的国家颁发的上岗证的人员方能上岗作业；乙方必须保证施工人员的素质，保持队伍的稳定，在合同未履行完毕之前，除甲方要求乙方退场外，乙方中途不得随意更换班组人员和擅5自撤离施工现场。3、乙方班组长或代班长必须在施工现场，分开工地连续4小时以上，须告知甲方，并另派人到施工现场，不得影响施工，否那么按500元/次承当违约金。4、乙方必须按照甲方的要求(如工种、人数、进场时间)组织人员入场，工程完毕时，速办理有关离场手续。乙方必须满足甲方的施工进度要求，在施工过程中及时调配(增减)人员。乙方人员由乙方负责管理教育，甲方有权监视检查，所有进场人员必须服从甲方统一安排调动。未经甲方允许，乙方不得擅自抽离人员分开岗位；严禁招用老、弱、病、残、孕及未满18岁的未成年人；严禁招用患有不宜从事建筑施工作业疾病的职工；严禁招用犯罪在逃、吸毒、____人员进入施工现场作业；严禁招用有语言障碍或语言不通的人员进入施工现场作业；甲方发现乙方招用以上违禁人员，乙方须支付￥500元/人次的违约金，并且乙方要立即清退违禁人员出场，并承当招用违禁人员造成的一切责任。乙方要管好自己的队伍，不得在工地进展违法犯罪活动，如赌博、____、等。一旦造成犯罪均由乙方承当相应责任，甲方概不负责。5、严格按照图纸设计、施工验收标准、有关技术要求及施工组织设计(专项方案)精心组织施工，确保工程量到达约定的标准；科学安排作业方案，投入足够的人力、物力、保证工期；落实平安教育，认真执行平安技术标准，严格遵守平安制度，落实平安措施，确保施工平安；加强现场管理，做到文明施工；承当由自身责任造成的修改、返工、工期拖延等损失。6、自觉承受甲方及监理、质监站和有关部门管理、监视和各阶段定时和不定时检查；承受甲方随时检查其设备、材料保管、使用情况及其作业人员的有效证件、持证上岗情况；与现场其它分包单位协调配合，顾全大局。7、按甲方统一规划堆放材料、机具，按甲方标准化工地要求搞好生活区的管理，做好自身责任区的治安保卫工作；按时足额提供本工场所需要的施工机械设备、周转材料、平安设备等保证施工需要。自行负责材料和设备的保管和看管，如有盗窃自行负责。8、妥善保管、合理使用甲方提供的成品或半成品材料，如乙方使用超过定额损耗量，乙方负责赔偿超损局部。9、乙方必须服从甲方的现场所有工程师的指令。10、乙方应对其作业内容的施行、完工负责，乙方应承当并履行承包合同约定的、与劳务作业有关的所有义务及工作程序。11、乙方不得以任何理由影响甲方消费和进度，造成停工、罢工或找理由拖延工期的，影响恶劣的，甲方可以单方面立即终止合同，且甲方按所做过程实际完成量的60%予以结算乙方劳务工程款。12、乙方民工进场后，其暂住证由甲方配合乙方办理，费用由乙方承当。乙方雇请人员的一切福利、劳保、保险等由乙方负责，应按照劳动法有关规定按时支付其雇请人员的工资、加班费：13、及时无偿悬挂、安装工程部标识、标语牌(条幅)；八、平安文明施工1、乙方新工人进场时甲方向工人进展书面平安技术交底，使工人明确危险所在，同时乙方每天应对班前平安意识教育，并做好记录，每周甲方检查一次记录。乙方在施工过程中严格按照平安气操作规程施工。栓、戴好个人平安防护用品，不违章作业，不野蛮施工。否那么由此造成一切经济损失法律责任由乙方全部承当，并承受平安违规处分。因乙方原因发生平安事故时，金额在20000元以内由乙方自行负责，超过20000元以上保险公司赔偿以后余下金额，由甲方负责70%，乙方负责30%的费用。2、每天安排二人以上专门负责消费作业区的清洁、保卫等工作：3、每一道工序完工，必须严格执行“三检’’制度。尤其其配套跟进的平安文明措施。九、事故处理发生重大伤亡及其他平安事故，乙方应立即报告甲方，按国家有关法律、行政法规和本合同的相关约定事项进展处理。一旦发生平安事故，乙方应积极采取措施，防止或减少损失，同时保护好现场。乙方在施工中发生的一切平安事故的刑事、民事责任均由乙方全部承当，甲方不承当任何责任。十、开工结算1、全部工作完成，并经工程承包人组织单项预验收后15天内，劳务分包人向工程承包人递交完好的结算资料，双方按照本合同约定的计价方式，进展劳务报酬的最终支付。2、结算办理完后30个工作日内支付实际完成工程量工程款至98%，预留2%作为质量保证金，工程保修期1年。十一、施工变更1、施工中如发生对原工作内容进展变更，甲方提早2天以书面形式通知乙方，并提供变更的相应图纸和说明，乙方按甲方的变更内容和工程施工要求及时进展各项调整和变更。2、图纸变更或工程增减按实调整(价格按乙方所报相应部位分项综合单价)。乙方务必严格按设计、标准要求及施工组织设计(专项施工方案)施工(操作)，不得擅自对工程设计进展变更，园乙方擅自变更设计而发生的一切事故产生的费用和因此导致甲方的损失，均由乙方承当，且延误工期不予顺延。十二、施工验收乙方应确保所完成施工工程的质量符合本合同约定的质量标准，甲方其它工程的隐蔽工程验收结果或工程开工验收结果说明乙方施工质量不合格时，乙方应负责无偿修复，不延长工期，并承当由此导致的相关损失。十三、其他1、乙方下料必须正确，其配料单必须在下料前三天交甲方技术负责人复核签字前方可下料，梁、柱、板钢筋必须满足设计要求严格按照《砼工程现行施工标准要求》机械施工。2、如因乙方与务工人员的工资纠纷，导致甲方被有关主管部门及上级公司问询、务工人员因工资纠纷造成工地停工、影响甲方现场工作人员正常办公，每次对乙方处以罚款壹万元整。3、凡与平安防护有关设施非专业人员不得擅自乱拆或松动，如平安设施确实档道，需及时向工程部汇报，由工程部统一安排专业人员处理，否那么擅自松动、撤除将按500~1000元以上罚款。造成严重后果者追究责任班组所有责任。4、乙方必须认真熟读本工程图纸严格按照业主方的图纸施工，在施工过程中乙方必须按照甲方要求组织施工人数，乙方必须常住现场人员不得低于10人，假设乙方在工作中达不到甲方要求人数或进度甲方有权给乙方补足调配人员，其工资按市场价从乙方工程款中扣除。5、乙方负责施工临时场地约120平方米的砼坪，以交付甲方用于建立临时办公室。另修建一个临时侧所。6、乙方对工地的临时材料要及时进展保护，特别是水泥，要及时进展覆盖，以减少损失。十四、争议1、甲方和乙方在履约合同时发生争议，可以自行和解或要求有关部门调解，任何一方不愿和解，调解不成的可向当地仲裁委员会或人民法院提出起诉。2、本合同未尽事宜，由甲乙双方另行协商签订补充协议。3、本合同一式三份，甲方执两份，乙方执一份。发包方(公章)：承包方：日期：劳务包工合同2发包人：(以下简称：甲方)承包人：(以下简称：乙方)甲方将得荣县中学迁建工程工程(以下简称本工程)承包给乙方施工，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建筑工程管理条例》等现行有关法律、法规的规定，结合本工程实际情况，经甲乙双方充分协商，一致同意签订本工程合同(以下简称本合同)。第一条工程名称：第二条工程地点：第三条承包方式及承包范围：1、承包方式：本工程采用纯人工承包方式。2、乙方承包范围及内容：甲方提供的施工图范围内的本工程内容、设计变更、图纸会审意见及澄清文件(如有时)包含的全部内容。第四条工程造价：1、本工程工程量约为暂定合同总价为人民币万元(大写：元整)。该总价包括但不限于人工费、劳保用品费、管理费、规费、利润等一切费用。2、在合同有效期内，乙方必须在规定工期内完成施工图设计的所有内容并交付使用，未按施工图施工而减少的费用在结算时按相应价格扣除。3、各种施工变更和签证资料必须经甲方派驻的现场工程师、工程经理、造价工程师签字。如未按上述约定办理结算根据及相关手续的，视为该施工变更及签证资料不涉及投资变动，结算时将不得作为结算根据；甲方工程部人员应配合施工方办理结算相关手续。4、乙方未得到工程负责人发出的工程变更通知，擅自变更工程的，甲方有权选择以下方式处理：a、要求乙方停工、恢复到擅自施工前的状态，赔偿因此造成甲方损失，乙方回绝停工继续擅自施工的，甲方可以解除合同；b、甲方承受乙方擅自施工的工程，但乙方擅自施工的工程不计算工程量，不进入结算工程量，甲方不支付价款，该价款视为对乙方的让利。5、假设有变更增减某工程工程，那么增减工程量经甲、乙双方核定后确认,最终以甲方的审核结果为准，其计价方式如下：在施工过程中因设计变更(技术核定)、现场签证等引起的工程造价增减，按合同价进展计价，经甲方确认后纳入工程进度款中支付。第五条工程付款：本工程工程进度款分楼栋根据工程完成形象进度计算支付，详细付款阶段如下：1、工程预付款本工程不存在工程预付款。2、工程进度款按月支付，每月15日由乙方提交上月15日至本月15日的月形象进度报表，经甲方审核确认后每月30日前支付本月完成工程产值的%。3、单项工程开工验收合格后，支付至合同总价的%；4、单项工程通过验收并完善存档资料双方办理结算，结算办理完毕后1个月内，甲方支付至合同结算金额的95%。5、余结算金额的%作为本工程的保修金，本工程质保期两年。自单项工程验收合格之日起计算期满两年无任何质量问题，甲方1个月内退还乙方结算金额5%的'保修金(保修金不计息)。第六条合同工期：1、详细开工时间以甲方通知为准，总工期为日历天。如因不可抗拒的自然灾害或甲方原因造成停工，经甲方书面认可，工期予以顺延。2、工程开工须同时具备以下条件：(1)按时保质地完成设计图纸和施工合同约定的工程范围内的全部工作内容。(2)配合完成合格的、完好的、满足城建档案要求的技术档案和施工管理资料全套。(3)经设计、施工、监理等单位的检查符合验收标准并通过验收。3、乙方应按合同约定的开工时间，完成工程的施工和验收，并且无条件地交付给甲方，不得以任何理由和借口拖延交付。工程开工验收合格并且全部交付甲方后，才能按照本合同约定的结算程序办理工程价款的结算。4、重大设计变更(如构造体系变更)等影响工程进度，发生上述情况的5天内，乙方就需延误的工期以书面形式向甲方提出报告。甲方在收到报告后5天内予以确认或提出处理意见。乙方逾期不提出报告，那么视为乙方同意此项设计变更并且认为此项变更不影响合同工期；甲方对报告不予确认也不提出处理意见，那么视甲方同意顺延工期。延误的工期由甲方现场签认，现场的书面签认只作为延长工期的根据，不能作为要求其他任何经济补偿根据。第七条材料供给1、本工程的材料均由甲方提供。乙方自行购置消费时的工具和劳保用品。第八条工程质量1、到达国家有关施工质量验收标准要求，保证通过验收。2、乙方进场施工的各类上岗人员必须持证上岗，管理人员和技术人员经甲方认定后，不得随意更改且必须保持随时在现场蹲守，如请假必须向甲方请假并获得同意。3、按照国家及地方政府现行标准及标准，施工质量到达合格标准，负责配合总包单位的验收通过。第九条甲方的权利和义务：1、协调提供施工场地，使乙方具备施工条件；协调场地供乙方搭建生活、办公、库房等临时设施。协调土建单位提供施工临时水、电接口，保证施工需要。2、甲方应在合同生效后向乙方提供施工图纸一套。3、甲方按本合同第五条的约定向乙方支付工程款。4、确认乙方各阶段施工进度，审核乙方月形象进度，按合同约定支付乙方工程款。5、配合乙方对设计图纸问题的处理、负责设计变更(技术核定)发放、签证收方办理。6、配合现场协调管理，监视并检查工程质量、进度，验收隐蔽工程，签署验收合格报告。7、在乙方不按本合同要求或甲方工程指令进展施工时，勒令乙方暂停施工，并在乙方整改完毕并提出报告后进展审核和批准复工。8、本合同约定应由乙方完成的工作，假设乙方回绝完成或不按合同要求完成，甲方有权安排其它单位完成，所发生的费用从乙方工程款中扣除。9、因乙方施工质量及工期达不到合同约定标准，那么甲方有权终止合同，并按本合同规定追究乙方责任。10、甲方驻工地代表：联络：第十条乙方的权利和义务：1、乙方必须严格按设计要求、施工标准和平安技术操作规程的规定施工，并完本钱合同约定的全部工作内容，按相关主管部门要求，作好施工现场的施工管理工作。因乙方原因造成的质量事故、平安事故概由乙方承当一切经济责任和法律责任。2、乙方须在签订合同后交纳合同价5%的履约保证金，即：人民币万元，该履约保证金作为乙方对本工程的质量、工期的保证，甲方在乙方完全完成承包范围内的工程且开工验收合格后返还保证金，如未能按时保质(非抗力除外)的完成承包范围内的工程那么不退还保证金。3、乙方应按本合同约定的工程范围、内容和工期要求，编制施工组织设计、施工措施方案，并对现场作业和施工方法的完备和可靠负全部责任。4、乙方应在本合同生效后及时组织施工人员和施工设备、材料进入施工现场，按施工总进度要求组织施工。5、乙方须负责为乙方人员办理保险。并对所有进场人员进展平安教育。6、乙方须按国家有关规定文明施工，并须在施工组织设计中提出施工全过程的文明施工措施方案。施工现场必须按四川省标化工地管理标准执行。7、乙方须按有关规定认真采取施工平安措施，确保工程和由其管辖的人员、材料、设施和设备的平安，并须采取有效措施防止工地附近建筑物和居民生命财产遭受损害，并尊重当地的风俗习惯。8、乙方应遵守环境保护的法律、法规和规章，并应按相关规定采取必要措施保护工地及其附近的环境，免受因施工引起的污染、噪声和其它因素所造成的环境破坏和人员伤害及财产损失。9、乙方在进展本合同规定的各项工作时，应保障甲方和其别人的财产和利益以及使用公用道路、水和公共设施的权利免受损害。10、乙方应在开工时及时完成工地清理、人员撤退。11、乙方工程经理：联络：第十一条工程保修：本工程免费保修期为壹年。自建筑工程开工验收合格之日起计算。工程开工验收后，工程保修按国家有关文件规定执行。保修期内，乙方在接到甲方通知小时内到达现场，一般质量问题的维修在48小时内修复完毕，大型维修修复完毕并恢复正常的时间由甲、乙双方现场确定。乙方在48小时内未维修或未明确答复，甲方可自行安排维修，产生的费用在质保金中支付，假设质保金缺乏以支付时，乙方应在接到甲方通知后7日内补足，否那么，乙方将承当每天%的罚息。假设发生紧急抢修事故，乙方须在接到通知后，24小时内到达事故现场抢修。在保修期内，质量问题、非人为损坏等问题均由乙方免费维修；人为造成的损坏，由乙方维修，乙方只收取材料本钱费；假设损坏责任不明，乙方应先维修，修复后再由乙方举证明确责任人。保修期满后，乙方按上述要求提供维修效劳，维修只收取本钱费。第十二条工程资料：按省、市建委工程档案要求建立工程档案。工程资料应本着“随工检验、测试、随工完善资料”的原那么，各种质检资料、各种测试、试验资料、各种验收资料、各种隐蔽资料、各种通知、核定单、签证、记录等应表示正规、填写准确、详尽、签字齐全。开工资料除上述内容外，还包括各种材料的说明书、合格证、材质证书、试验试配资料等，并提交完好档案资料贰套给甲方(其中：开工图两套、各种设施、设备的说明书、合格证、保修书开工资料两套)。乙方应该积极配合甲方完成以上资料。第十三条施工协调、配合：1、乙方进场后必须服从甲方的管理和监理单位的监视、管理，如协调会、现场检查纠错、施工界面划分、施工顺序、环境保护等。2、乙方应配合总包管理，对分包的工程承当全部责任，配合各专业分包的施工、及时解决因乙方及专业分包工程施工之间引发的问题，确保整体工程按期开工，并到达一次性交验合格。第十四条施工平安：1、乙方须建立施工平安责任制，经常进展施工平安教育和平安检查，坚决做到无事故施工。从制度上、条件上、措施上、管理上杜绝一切大小事故的发生。假设因乙方原因发生平安事故，经济责任一概由乙方承当，其他责任由责任方负责，甲方有权追究乙方由此而给甲方造成的损失。2、乙方所有进场的特种作业人员和所有作业机械都必须执有有效合格作业答应证书，严禁无证或执失效证的人员或机械上岗作业。如由此问题发生的平安事故，甲方有权追究乙方的责任，并承当由此造成甲方声誉和经济损失的责任。3、乙方应办理完善各项保险事务，增强预防和抵御平安事故发生的才能。第十五条违约责任：1、乙方不得以任何理由单方面终止合同(因法定不可抗力因素造成合同无法履行除外)，否那么，乙方须支付本合同合同价款的5%的违约金并承当由此给甲方造成的全部经济损失及相应的法律责任。2、质量违约：因乙方原因致本工程质量未能一次验收合格，或工程质量、材料、产品、配件等质量或效果等未到达标准要求、设计要求、本合同约定要求等，乙方除按国家规定无条件返工或整改至到达约定及法定要求，并且验收合格外，另按本合同合同价款的5%向甲方支付违约金，并赔偿甲方所有损失，工期不顺延，且甲方有权终止本合同；假设因此导致甲方延期开业或延期交房或造成其它经济损失，乙方还须承当全额赔偿责任及法律责任。3、工期违约：1)因乙方原因不能按照本合同约定的开工日期或甲方同意顺延的工期开工的，乙方须向甲方支付违约金，每延误一天，支付违约金元/天；延误超10天，按元/天支付违约金；延误超20天，按合同总金额的%支付违约金(如给甲方带来的实际损失超过该金额，那么按实际损失赔偿)。2)假设因甲方原因造本钱工程停建、缓建超过10天以上的，甲方应向乙方支付停工期间的设备使用费及守护人员工资。4、乙方须按标准要求、工期要求及相关职能部门的要求，及时进展隐蔽工程、中间工程以及子分部工程的检查、验收，假设因乙方原因未能及时进展检查验收，影响到工程下道工序的按时进展或工程开工验收，乙方按本合同合同价款的2%向甲方支付违约金，假设违约金金额缺乏以弥补由此给甲方造成的损失，乙方还须承当因此给甲方造成的全部损失。5、乙方须严格按本合同约定执行，假设乙方未按约定进场方案进场施工，或无法按期完成，或对出现的质量问题无力返修，或对承包工程消极滞工，有拖延，或不能与穿插作业施工单位协作配合等乙方未按合同约定履行义务的，并在甲方要求的整改时间(10日)内仍不履行、不纠正的，甲方有权另请其他施工单位施工，费用按市场价格执行，由此产生的各种款项和费用及因此造成的一切损失均由乙方承当，且甲方有权终止合同履行，同时乙方须向甲方支付本合同合同价款的%的违约金。6、如乙方在实际施工中所使用材料的规格、型号、品质等低于本合同要求，或单位用量小于或少于国家标准要求，那么乙方须向甲方支付本合同合同价款的10%的违约金，假设由此造成工程质量问题或平安事故等，乙方承当全部责任，并赔偿由此给甲方和其他第三方造成的全部损失。7、保修期内出现质量问题，假设乙方不能按本合同约定履行义务，甲方可拒付工程保修金，并追究乙方本合同合同价款的5%的违约金；且视为乙方认可甲方可另请其他施工队伍修复工程质量问题和缺陷，并由乙方承当甲方组织修复工程质量问题和缺陷的费用及管理费(管理费为修复费的50%)，以上违约金、维修费、管理费等，甲方可采用合法手段向乙方追讨。8、因材料产品质量问题、施工质量问题等乙方原因造成的人身伤害、财产损失及平安、火灾等事故，或经济纠纷、损失等，乙方终身承当损害赔偿责任和全部经济及法律责任。9、凡因乙方违约，甲方终止本合同的，乙方除按上述约定承当违约责任，须向甲方支付本合同合同价款的%的违约金外。还须退还甲方已支付的所有款项(扣除质量合格、满足甲方设计要求的已完工程量的工程款局部)。10、非乙方原因造成的工期延误，经甲方确认，工期相应顺延。11、违约金的扣除方式：乙方执行本合同过程中假设出现违约行为，那么甲方在支付乙方工程款时有权按本合同约定扣除乙方应承当的违约金及赔偿金后，再将差额局部支付给乙方；假设乙方剩余工程款缺乏以支付违约金和赔偿金，那么甲方可停顿支付乙方工程款，并且乙方须在甲方通知后的10日个工作日内向甲方补足违约金和赔偿金。第十六条其它1、本合同签订后，甲、乙双方在本合同签订前形成的与本工程相关的文件资料(包括邀标文件、投标文件在内)均作废。2、如因政策、市场及其他不可抗力因素造本钱工程停建、缓建时，甲方有权单方解除本合同，乙方不得因此而向甲方发生任何形式的索赔行为。3、本着经济实用的原那么，乙方有义务为甲方提供合理化建议。4、本合同附件与本合同具有同等法律效力。5、甲、乙双方在合同执行过程中发生争议时，应及时协商，协商不能一致时，由合同签订地人民法院管辖。6、甲、乙双方有关函件的往来都以本合同中约定的通讯地址为准，本合同中约定的通讯地址如任何一方有变化，须互相书面通知。7、乙方施工用水、电由乙方自行安装，并承当水、电费。8、本合同一式六份，甲方执三份，乙方执三份，均具同等法律效力。9、争议解决方式：甲、乙双方在协议执行过程中发生争议时，应及时协商，协商不能一致时，由合同签订地人民法院管辖。甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：__________________年____月____日_________年____月____日劳务包工合同3发包方：____________________________承包方：____________________________甲、乙双方本着平等、互利和协商一致的原那么，就南泉广场工程施工的劳务人工费事宜，达本钱合同条款如下，双方共同遵照执行。第一条工程概况(一)工程名称：____________________________(二)工程地点：____________________________(三)施工面积：____________________________第二条承包范围人工挖运土石方、回填土；现浇砼工程(综合)、支模(含脚手架)、钢筋制作、安装；预制构件制作、安装；砌砖；铺贴花岗石、广场砖、柱面、柱头、瓜米石地面及抹灰；安砌青石路沿及草坪路沿；二布六油防水层；脚手架搭拆；梯踏步贴面砌、缸砖粘贴；建筑撤除(含除渣)、搭建临设；零星估工等(除水电安装及绿化工程外的所有工程)。第三条承包金额详见本合同附件所包含的单价及名分项包干价。承包金额的构成=单价×实收方量+上、下浮比例金额本工程劳务人工费除绿化工程外，所有工程价格均已包括，不再另立工程，假设有，现场根据实际情况确定。本工程进场前乙方向甲方缴纳五佰元保证金，工程顺利进场15日后甲方退还保证金。主要分项工程单价附在本合同后面，作为合同附件。本单价已包含了管理费、工具费、交通费、保险费等一系列费用。第四条工期(三个月)(一)开工日期：____________________________(二)开工日期：____________________________第五条施工技术要求(一)每一项工程开工前由甲方施工技术人员向乙方交底，并以书面形式由乙方代表签字。(二)乙方代表必须指挥工人按技术交底和施工标准施工。先作样板，达标后再施工。(三)第一道工序必须按交底、施工、检查、验收几个步骤进展，本工序完成验收合格后，方可进展下一工序工作。第六条双方责任及工作(一)甲方工作1.提供食宿条件：2.为乙方施工协调有关工作关系：3.派施工管理班子驻现场，对工程进度，工程质量及施工步骤进展安排，指导乙方施工，并对质量平安工作进展监视检查。(二)乙方工作1.严格执行合同中对工程工期、质量、平安的要求，调配甲方要求的相应工种及工人数量，服从施工人员的安排，按标准进展施工。2.加强对工人的管理，教育工人遵纪守法，办理流动人员务工的暂住证等相关手续。加强平安、防火、防盗意识。3.组织工人文明施工、钢筋工、电焊工等重要工种必须持证上岗，加强施工现场管理，做到工完场清。文明施工，周转材料包干使用。①.扣件按3%，②.u形扣按15%，③。钢管、钢模按0.5%包干，全奖全赔。第七条工程验收(一)工程质量，以国家工程质量检验评定标准的