2023-2024一级造价师之建设工程计价经典知识题库

2023-2024一级造价师之建设工程计价经典知识题库姓名： 学号： 得分：1、关于工程造价的分部组合计价原理，下列说法正确的是（）。A.工程计价的基本原理就在于工程项目的划分和工程量的计算B.工程量计算规则主要指各专业工程量计算规范附录中规定的计算规则C.编制工程概算预算时，主要是按照清单工程量计算规范规定的清单项目进行划分D.工料单价仅包括人工.材料.机具使用费，是各种人工消耗量.各种材料消耗量.各类施工机具台班消耗量与其相应单价的乘积正确答案：D2、有关概算指标的编制，下列说法中正确的是（）。A.概算指标分为建筑工程概算指标和设备及安装工程概算指标B.综合概算指标的准确性高于单项概算指标C.单项形式的概算指标对工程结构形式可不作说明D.构筑物的概算指标以预算书确定的价值为准，需进行建筑面积换算正确答案：A3、某新建项目，建设期2年，第一年贷款500万元，第二年贷款200万元。贷款在年度内均衡发放。根据贷款协定：年利率为10%,每半年计息一次，贷款本息均在项目投产后偿还，则该项目建设期的贷款利息是（ ）万元。A.87.505.525.355.645.18正确答案：B26、（2021年真题）某工程合同12000万元，其中主要材料及构件占比为50%。合同约定的工程预付款为3600万元，进度款支付比例为85%。按起扣点计算的预付款起扣点为（）万元。7200612030004800正确答案：D27、某大型施工机械需配机上司机一名，若年制度工作日为250天，年工作台班为200台班，人工日工资单价均为100元/工日，则该施工机械的台班人工费为（）元/台班。100125250D.200正确答案：C269、采用FOB货价方式进口设备抵岸价构成中，国际运费是指（）。A.从出口国的生产厂起到我国建设项目工地仓库止的运费B.从出口国的生产厂起到我国抵达港（站）止的运费C.从装运港（站）起到我国目的港（站）止的运费D.从装运港（站）起到我国建设项目工地仓库止的运费正确答案：C270、某项目投标截止日期为2017年8月1日，通过评标确定中标人后，签订的合同总价为700万元。合同约定期末一次付清。约定最终结清的时间为2019年7月30日。751.14764.26737.31750.19正确答案：A271、劳动保护费属于（）。A.规费B,企业管理费C.措施费D.直接费正确答案：B272、根据《建设项目经济评价方法与参数（第三版）》的规定，工程费用由（）构成。A.建筑工程费.建设用地费.基本预备费B.建筑工程费.安装工程费.设备及工器具购置费C.建筑安装工程费.设备及工器具购置费.建设期利息D.建筑安装工程费.工程建设其他费.建设期利息正确答案：B273、某建设项目估算的静态投资额为5000万元，计划于估算完成一年后开工建设，建设期为1年。若年均投资价格上涨率为8%,则项目建设期的涨价预备费为（）万元。196.2400.0611.8832.0正确答案：C274、概算定额与预算定额的差异主要表现在（）的不同。A.项目划分B.主要工程内容C.主要表达方式D.基本使用方法正确答案：A275、发承包人进行最终结清活动的时间通常是（ ）。A.接收证书颁发后B.竣工验收合格后C.合同约定的缺陷责任期终止后D.试运行结束后正确答案：C276、设计概算的三级概算是指（）。A.建筑工程概算、安装工程概算、设备及工器具购置费概算B.建设投资概算、建设期利息概算、铺底流动资金概算C.主要工程项目概算、辅助和服务性工程项目概算、室内外工程项目概算D.单位工程概算、单项工程综合概算、建设项目总概算正确答案：D277、下列不属于建设项目竣工验收对象的是（ ）。A.单项工程竣工验收B.分部工程竣工验收C.分项工程竣工验收D.单位工程竣工验收正确答案：B278、某施工机械原始购置费为10万元，使用年限5年，年工作台班为200台班，检修3次，每次检修费为5000元，除税系数为95%,每台班维护费、人工、燃料动力及其他费用为80元，机械残值率为5%。则该机械的台班单价为（）元/台班。184.5189.25207.1248.33正确答案：B279、下列不属于新增固定资产价值的内容的是（）。A.工程中的标准的设备B.已投入生产或交付使用的安装工程造价C.已投入生产或交付使用的建筑工程造价D.增加固定资产价值的其他费用正确答案：A280、进行经济费用效益分析时，对于项目产出物正面效果的计算应遵循的原则是（）。A.受偿意愿原则B.支付意愿原则C.机会成本原则D.实际价值原则正确答案：B正确答案：B28、对外贸易货物运输保险费的计算公式是（）。A.运输保险费二（FOB+国外运费）/（1-保险费率）X保险费率B.运输保险费二（CIF+国外运费）/（1-保险费率）X保险费率C.运输保险费二（FOB+国外运费）/（1+保险费率）X保险费率D.运输保险费=（CFR+国外运费）/（1-保险费率）X保险费率正确答案：A29、（2019年真题）根据国外建筑安装工程费用的构成，施工工人的招雇解雇费用一般计入（）oA.直接工程费B.现场管理费C.公司管理费D.开办费正确答案：A30、某年产量10万吨化工产品已建项目的静态投资额为3300万元，现拟建类似项目的生产能力为20万吨/年。已知生产能力指数为0.6,因不同时期、不同地点的综合调整系数为1.15,则采用生产能力指数法估算的拟建项目静态投资额为（）万元。A.4349B.4554C.5002D.5752正确答案：D31、在投资估算分析内容中，属于工程投资比例分析的是()。A.分析工器具购置费占建设总投资的比例B.分析引进设备费用占全部设备费用的比例C.分析工程建设其他费用占建设总投资的比例D.分析装饰工程占总投资的比例正确答案：D32、关于提前竣工和误期赔偿的说法，正确的是()oA.招标时，招标人压缩的工期天数不得超过定额工期的30%B.赶工费用主要包括人工费、材料费、机械费C.施工过程中，发包人要求合同工程提前竣工的，承包人不能拒绝D.约定的误期赔偿费的最高限额不得超过合同价款的10%正确答案：B33、下列关于材料运杂费的说法，正确的是()oA.材料运杂费不包括调车和驳船费、装卸费、运输费及附加工作费等B.若运输价格为含税价格，只能按“两票制”进行调整C.采用“两票制”，运杂费以接受交通运输与服务适用税率9%扣除增值税进项税额D.采用“两票制”支付方式，材料供应商就收取的货物销售价款向建筑企业分别提供货物正确答案：c34、在国产非标准设备原价的计算过程中，可以作为包装费的计算基数的是（）。A.外购配套件费B.增值税C.利润D.非标准设备设计费正确答案：A35、在征地补偿费和拆迁补偿费中都可能包含的费用是（）。A.安置补助费B.土地补偿费C.青苗补偿费D.地上附着物补偿费正确答案：A36、在施工招投标过程中采用的评标办法可以是（ ）。A.最高投标报价法B.综合评估法C.报价打分法D.专项评分法正确答案：B37、用于混凝土抹灰砂浆贴200X300瓷砖墙面，灰缝宽5mm,假设瓷砖损耗率为8%,则100m2瓷砖墙面的瓷砖消耗量是（）m2。103.6104.3108108.7正确答案：A38、关于土地征用及拆迁补偿费的说法，正确的是（）。A.征用林地、牧场的土地补偿费标准为该地被征用前三年平均年产值的6〜10倍B.拆迁补偿的方式可以实行货币补偿C.地上附着物及青苗补偿费归农村集体所有D.每公顷被征用耕地的安置补助费最高不超过被征用前三年平均年产值的30倍正确答案：B39、在机器工作时间的分类中，汽车装货和卸货时的停车应属于（）。A.施工本身造成的停工时间B.不可避免中断工作时间C.不可避免无负荷工作时间D.多余工作时间正确答案：B40、下列费用项目中，包含在国外建筑安装工程材料费中的是（）。A.单独列项的增值税B.材料价格预涨费C.周转材料摊销费D.各种现场用水、用电费正确答案：B41、已知某人工抹灰10m2的基本工作时间为4小时，辅助工作时间占工序作业时间的5%,准备与结束工作时间、不可避免的中断时间、休息时间占工作日的6%、11%、3%o则该人工抹灰的时间定额为（）工日/100m2o6.306.566.586.67正确答案：C42、（2018年真题）根据现行的建筑安装工程费用项目组成规定，下列关于施工企业管理费中工具用具使用费的说法正确的是（）OA.指企业管理使用，而非施工生产使用的工具用具使用费B.指企业施工生产使用，而非企业管理使用的工具用具使用费C.采用一般计税方法时，工具用具使用费中的增值税进项税额可以抵扣D.包括各类资产标准的工具用具的购置、维修和摊销费用正确答案：C43、项目决策的（）是决定工程造价的基础A.深度B.正确性C.内容D.建设规模正确答案：C44、关于专有技术的计价，以下说法中错误的是（）。A.如果专有技术是自创的，一般应作为无形资产入账B.专有技术的价值在于其使用所能产生的超额获利能力C.外购专有技术应由法定评估机构确认后再进行估价D.专有技术的估价方法往往通过能产生的收益采用收益法进行估价正确答案：A45、根据世界银行贷款项目国际竞争性招标程序，下列各项内容不容谈判的是（）。A.设备、货物或工程数量可能的增减B.合同价格C.技术规格上的差别D.工程预付款的多少及支付条件正确答案：B46、某公路工程合同价为500万元，其中人工费为50万元，水泥费为100万元，钢筋费为200万元，其他费用为150万元，结算时，人工费、水泥费、钢筋费价格指数分别增长了0.25、0.25、0.3,则该工程实际结算款额为（ ）万元。620597.5530D.470正确答案：B47、在国外建筑安装工程费用中，一般是在各分部分项工程造价的前面按单项工程分别单独列出是()oA.总部管理费B.开办费C.利润D.税金正确答案：B48、运用分项详细估算法估算项目存货时，存货的正确构成是( )。A.应付账款+预付账款+在产品+产成品B.应付账款+应收账款+在产品+产成品C.外购原材料、燃料+其他材料+在产品+产成品D.预付账款+现金+在产品+产成品正确答案：c49、若发包人要求的压缩工期天数超过定额工期的()，则应在招标文件中明示增加赶工费用。10%15%20%30%正确答案：C50、（2019年真题）某施工现场主导施工机械一台，由承包人租得。施工合同约定，当发生索赔事件时，该机械台班单价、租赁费分别按900元/台班、400元/台班计；人工工资、窝工补贴分别按100元/工日、50元/工日计；以人工费与机械费之和为基数的综合费率为30%。在施工过程中，发生如下事件：①出现异常恶劣天气导致工程停工2天，人员窝工20个工日；②因恶劣天气导致工程修复用工10个工日，主导机械1个台班。为此承包人可向发包人索赔的费用为（）元。1820247028203470正确答案：B51、根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）,关于招标控制价的编制要求，下列说法中正确的是（）。A.应依据投标人拟定的施工方案进行编制B.应包括招标文件中要求招标人承担风险的费用C.应由招标工程量清单编制单位负责编制D.应使用行业和地方的计价定额与相关文件计价正确答案：C89.7671.7535.88正确答案：B4、（2019年真题）国际工程投标报价中，对于当地采购的材料，其单价应为（）oA.市场价格+运杂费B.市场价格+运杂费+运输保管损耗费C.市场价格+运杂费+采购保管费D.市场价格+运杂费+采购保管费+运输保管损耗费正确答案：D5、根据我国《建设工程质量管理条例》规定，下列关于保修期限的表述，错误的是（A.屋面防水工程的防渗漏为5年B.给水排水管道工程为2年C.供热系统为2年D.电气管线工程为2年正确答案：C52、某项目建设期为2年，第一年贷款4000万元，第二年贷款2000万元，贷款年利率10%,贷款在年内均衡发放，建设期内只计息不付息。该项目第二年的建设期利息为（）万元。200500520600正确答案：C53、下列各项中可作为无形资产核算的是（）。A.自创的非专利技术B.补交土地出让价款的行政划拨方式获得的土地使用权C.自创的商标权D.征地补偿费和拆迁补偿费正确答案：B54、关于国外建设工程造价构成的描述，下列说法中正确的是（）A.建筑保险和债券与建设项目没有直接关联，属于项目间接建设成本B.工厂投料试车必需的劳务和材料费用属于项目间接建设成本C.项目前期研究、勘测、建矿、采矿等生产前费用属于项目直接建设成本D.运输费和保险费属于项目直接建设成本正确答案：B55、采用工程量清单计价方式招标时，对工程量清单的完整性和准确性负责的是（）。A.发布招标文件的招标人B.编制清单的工程造价咨询人C.编制招标文件的招标代理人D.确定中标的投标人正确答案：A56、（2020年真题）用干混地面砂浆铺贴600X600mm石材楼面，灰缝为2nim,石材损耗率为2%,则每100m2石材楼面中石材的消耗量为O块。A.281.46B.281.57283.33283.45正确答案：A57、采用造价信息调整价格差额，对材料和工程设备价格的调整，下列说法正确的有（）。A.如果承包人投标报价中材料单价高于基准单价，工程施工期间材料单价跌幅以报价中材料单价为基础超过合同约定的风险幅度值时，其超过部分按实调整B.如果承包人投标报价中材料单价低于基准单价，工程施工期间材料单价涨幅以基准单价为基础超过合同约定的风险幅度值时，其超过部分按实调整C.如果承包人投标报价中材料单价低于基准单价，工程施工期间材料单价跌幅以基准单价为基础超过合同约定的风险幅度值时，其超过部分按实调整D.如果承包人投标报价中材料单价高于基准单价，工程施工期间材料单价涨幅以基准单价为基础超过合同约定的风险幅度值时，其超过部分按实调整正确答案：B58、某进口设备的人民币货价为50万元，国际运费费率为10%,运输保险费费率为3%,进口关税税率为20%,消费税率为10%,则该设备应支付消费税税额是（）万元。11.3475.607.566.80正确答案：C59、某项目建设期为2年，分年均衡进行贷款，在建设期第一年贷款2000万元，第2年贷款3000万元，贷款年利率为8%,建设期内利息只计息不支付，则该项目第二年的建设期贷款利息估算为（）万元。80.4286.4160D.240正确答案：B60、关于招标工程量清单缺项漏项，下列说法错误的是（）。A.作为投标人的承包人不应承担因工程量清单的缺项、漏项以及计算错误带来的风险与损失B.招标工程量清单是否准确和完整，其责任应当由提供工程量清单的发包人负责C.施工合同履行期间，由于招标工程量清单中分部分项工程出现缺项漏项，造成新增工程清单项目的，应按照市场价格，调整合同价款D.由于招标工程量清单中分部分项工程出现缺项漏项，引起措施项目发生变化的，应当按照工程变更事件中关于措施项目费的调整方法，在承包人提交的实施方案被发包人批准后，调整合同价款正确答案：C61、下列编制工作中，不属于招标工程量清单编制内容的是（）A.总工程量清单编制B.分部分项工程项目清单编制C.措施项目清单编制D.规费税金项目清单的编制正确答案：A62、投标人编制投标文件时，应以（）作为计算人工、材料、机具台班消耗量的基本依据。A.企业定额B.施工定额C.预算定额D.概算定额正确答案：A63、（2018年真题）用工料单价法计算建筑安装工程费时需套用定额预算单价，下列做法正确的是（）oA.分项工程名称与定额名称完全一致时，直接套用定额预算单价B.分项工程计量单位与定额计量单位完全一致时，直接套用定额预算单价C.分项工程主要材料品种与预算定额不一致时，直接套用定额预算单价D.分项工程施工工艺条件与预算定额不一致时，调整定额预算单价后套用正确答案：D64、发包人应当依据相关工程的工期定额合理计算工期，压缩的工期天数不得超过定额工期的（）10%15%20%25%正确答案：C65、（2013年真题）关于规费的计算，下列说法正确的是（ ）。A.规费虽具有强制性，但根据其组成又可以细分为可竞争性的费用和不可竞争性的费用B.规费由社会保险费和工程排污费组成C.社会保险费由养老保险费、失业保险费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费组成D.规费由意外伤害保险费、住房公积金、工程排污费组成正确答案：C66、当单层建筑物檐口高度超过（）m,可计算超高施工增加费。15171820正确答案：D67、下列关于国际竞争性招标的说法，正确的是（）。A.借款人应将具体合同招标广告和总采购通告的投标机会及时通知国际社会B.评标考虑的因素中，应把属于资格审查的内容包括进去C.在正式授予合同之前，借款人应将评标报告，连同授予合同的建议，送交世界银行审查，征得其同意D.在正式通知授予合同后，业主或购货人应就合同双方的权利义务进行合同谈判正确答案：C68、（2021年真题）生产性建设项目工程费用为15000万元，设备费用为5000万元，工程建设其他费为3000万元，预备费为1000万元，建设期利息为1000万元，铺底流动资金为500万元，则该项目的工程造价为（）万元。19000200002500020500正确答案：B69、（2019年真题）根据2017版FIDIC《施工合同条件》，关于物价波动引起的价格调整，下列说法正确的是（）。A.在通用条款中规定了调价公式B.调价公式不适用于基于实际费用或现行价格计算价值的工程C.调价公式中所列各项费用要素的权重一经约定，合同实施过程中不得调整D.调价公式中的固定系数，在合同实施过程中可视情况调整正确答案：B70、由发包人提供的工程材料、工程设备的金额，应在合同价款的期中支付和结算中予以扣出。具体的扣出标准是（）。A.按签约单价和签约数量B.按实际采购单价和实际数量C.按签约单价和实际数量D.按实际采购单价和签约数量正确答案：A71、以下各项中属于工程计量依据的是()。A.招标文件B.质量合格证书C.设计文件D.中标通知书正确答案：B72、在竣工结算时，若总承包服务费未经过调整，应依据()的金额计算。A.实际发生B.合同约定C.发承包双方确认D.发承包双方签证资料确认正确答案：B73、在建设期内因各种不可预见因素的变化而预留的可能增加的费用是()。A.流动资金B.建设期利息C.预备费D.其他资产费用正确答案：C74、某预算定额项目的基本用工为2.8工日，辅助用工为0.7工日，超运距用工为0.2工日，人工幅度差系数为10%。该定额的人工工日消耗为()工日。3.984.004.054.07正确答案：D75、关于测定时间消耗的工作日写实法的特点的说法中，不正确的是()。A.工作日写实法用于取得编制定额的基础资料时，需要测定3〜4次B.有观察人员在场，且做了充分准备，在工时利用上，非常真实C.技术简单、费力不多、应用面广，是我国采用较广的定额编制方法D.应按工时消耗的性质分类记录各类工时消耗量正确答案：B76、某工程采购一台国产非标准设备，制造厂生产该设备的材料费、加工费和辅助材料费合计20万元，专用工具费率为2%,废品损失率为8肌利润率为10%,增值税率为17虬假设不在发生其他费用，则该设备的销项增值税为（）万元。项增值税为（）万元。4.084.094.114.12正确答案：D77、某地2020年拟建一年产100万吨产品的工业项目，预计建设期为3年，该地区2017年已建年产60万吨的类似项目投资为1亿元。已知生产能力指数为0.8,该地区2020、2022年同类工程造价指数分别为108,120,2017年至2020年工程造价平均每年递增5%。用生产能力指数法估算的拟建项目静态投资为（）亿元。1.671.741.832.14正确答案：B78、根据现行建筑安装工程费用项目组成的规定，下列费用项目中，属于施工机具使用费的是（）A.施工机械财产保险费B.仪器仪表使用费6、下列不属于清标的工作主要包括（）。A.对招标文件的实质性响应B.错漏项分析C.初步评审标准分析D.不平衡报价分析正确答案：C7、某工程合同总额为20000万元，其中主要材料占比为40%,合同中约定的工程预付款为2400万元，则按起扣点计算法计算的预付款起扣点为（）万元。600080001200014000正确答案：D8、按我国现行投资构成，下列费用中，不属于工程建设其他费用的是（）A.建设单位管理费B.建筑安装工程费C.建设期计列的生产经营费D.用地与工程准备费C.大型机械进出场费D.大型机械安拆费正确答案：B79、某施工机械配备司机2人，若年制度工作日为265天，年工作台班为250台班，人工日工资单价为120元，则该施工机械的台班人工费为( )元/台班。127.2189.6226.4254.4正确答案：D80、下列市场情形中，会对拟建工业项目产生不利影响的是()。A.项目所需投入品出现买方市场B.项目产出品出现卖方市场C.项目产出品的替代产品出现D.新竞争项目遭遇资金短缺正确答案：C81、下列措施项目中，适宜于采用综合单价方式计价的是（）oA.已完工程及设备保护B.冬雨季施工增加费C.安全文明施工费D.混凝土、钢筋混凝土模板正确答案：D82、已知某建筑材料的供应价格为30000元/吨，材料运杂费为1000元/吨，采购及保管费率2%,运输损耗率1%,则该材料的运输损耗为（）元/吨。（各项价格均不含进项税额）300.0316.2324.5310.0正确答案：D83、工程量清单计价项目采用单价合同的，工程竣工结算中一般不允许调整的是（）。A.分部分项工程的清单数量B.安全文明施工费的清单总额C.已标价工程量清单综合单价D.总承包服务费清单总额正确答案：c84、（2017年真题）下列建设工程施工合同无效情况下产生的价款纠纷，法院不予支持的是（）oA.工程验收合格，承包人请求参照合同关于工程价款的约定折价补偿B.工程验收不合格、但修复后合格，发包人要求承包人承担修复费用C.工程验收不合格、修复后仍不合格，承包人请求支付工程价款D.承包人超越资质等级签订施工合同，但竣工前取得相应资质等级，请求按照有效合同处理正确答案：C85、下列各项中在评标初步评审中将被视为显著差异或保留的是（）。A.对合同中规定的招标人的权利或者招标人的义务造成实质性限制B.对合同中规定的投标人的权利或者投标人的义务造成实质性限制C.对合同中规定的招标人的权利或者投标人的义务造成实质性限制D.对合同中规定的投标人的权利或者招标人的义务造成实质性限制正确答案：C86、先求出已有同类企业主要设备投资占项目静态投资的比例，然后再估算出拟建项目的主要设备投资，最后按比例求出拟建项目的静态投资，这种估算方法称（）A.设备系数法B.主体专业系数法C.朗格系数法D.比例估算法正确答案：D87、在施工招标文件的各项内容中，下列各项中属于投标人须知的是（）。A.招标文件的获取B.要求投标人提交的履约担保C.投标文件编制所应依据的参考格式D.规定的各项技术标准正确答案：B88、按国家有关规定，核定新增固定资产价值时，建设单位管理费按（）A.建筑工程、安装工程和需安装设备价值的总额等按实际需求情况分摊B.建筑工程、安装工程和需安装设备价值的总额等按比例分摊C.建筑工程、安装工程、需安装设备价值和流动资金等总额按实际需求情况分摊D.建筑工程、安装工程、需安装设备价值和流动资金等总额按比例分摊正确答案：B89、（2016年真题）FIDIC施工合同条件规定，如果承包人不能按时收到业主的付款，承包人有权就未付款额收取延误支付期间的融资费。融资费计息方式是（）0A.按星期计算单利B.按星期计算复利C.按月计算单利D.按月计算复利正确答案：D90、关于流动资金估算的计算公式，正确的是（）。A.流动资产=应收账款+存货+现金B.应收账款=（在产品+产成品）/应收账款周转次数C.存货=外购原材料、燃料+在产品+产成品D.现金=（年工资及福利费+年其他费用）/现金周转次数正确答案：D91、通过计时观察，完成某工程的基本工时为6h/m,辅助工作时间为工序作业时间的8%,规范时间占工作时间的15%,则完成该工程的时间定额是（）工日/m0.930.940.950.96正确答案：D92、工程索赔中最关键和最主要的依据是（）。A.工程施工合同B.国家法律、法规C.工程建设强制性标准D.工程施工合同履行过程中与索赔事件有关的各种凭证正确答案：A93、某项目建设期为2年，第一年贷款4000万元，第二年贷款2000万元，贷款年利率10%,贷款在年内均衡发放，建设期内只计息不付息。该项目第二年的建设期利息为（）万元。200500520600正确答案：C94、在国际竞争性招标中，评标的主要步骤是（）。A.审标、评标、资格定审B.资格定审、开标、审标C.开标、评标、资格定审D.开标、审标、评标正确答案：A95、某项目建设期内第一年贷款100万元，第二年贷款200万元，贷款在各年内均衡发放，年利率10%,建设期内利息只计息不支付，则建设期利息为（）万元。304025.541正确答案：C96、关于建设期利息的说法，正确的是（）。A.建设期利息包括在建设期内发生的为工程项目筹集资金的融资费用利息B.总贷款分年均衡发放时，建设期利息计算可按当年借款在年初支用考虑C.建设期利息不包括国外贷款银行以年利率方式收取的各种管理费D.建设期利息不包括国内代理机构以年利率方式收取的转贷费和担保费正确答案：A97、（2021年真题）关于不同行业、不同类型的建设项目建设规模的确定基础，下列说法正确的是（）。A.石油天然气项目，应依据资源储备量确定建设规模B.水利水电项目，应依据水资源量和可开发利用量确定建设规模C.铁路公路项目，应进行运量需求预测和考虑本线路在综合运输系统中的作用等D.技术改造项目，应依据产量缺口确定新增生产规模和对应的配套、辅助设施规模正确答案：C98、对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的，应当向（）提出。A.评标委员会B.招标行政监督部门C.招标人D.工程造价管理部门正确答案：C99、（2013年真题）工业项目总平面设计中，影响工程造价的主要因素包括（ ）。A.现场条件、占地面积、功能分区、运输方式B.现场条件、产品方案、运输方式、柱网布置C.占地面积、功能分区、空间组合、建筑材料D.功能分区、空间组合、设备选型、厂址方案正确答案：A100、关于计算新增固定资产的表述，正确的是（）A.为了保护环境而正在建设的附属工程随主体工程计入新增固定资产价值B.不构成生产系统但能独立发挥效益的非生产性项目，在交付使用后计入新增固定资产价值C.达到固定资产标准不需安装的设备，购买后计入新增固定资产价值D.分批交付生产的工程，应待全部交付完毕后一次性计人新增固定资产价值正确答案：B101、关于设计概算的调整，下列说法正确的是（）。A.若设计概算已通过批准，则不得调整B.一个工程可多次调整设计概算C.因项目建设期价格大幅上涨，可以向国家发展改期委员会申请调整概算D.地质条件发生重大变化，不允许调整概算正确答案：C102、在拟定常规的施工组织设计时需注意问题，下列说法正确的是（）。A.拟定施工总方案需要考虑施工步骤B.拟定施工总方案不需要对关键工艺作原则性的规定C.估算整体工程量仅对主要项目加以估算D.计算人、材、机资源需要量时，通常不需要考虑节假日、气候等的影响正确答案：C103、下列有关措施项目费计算的表述，正确的是（）。A.夜间施工增加费的计算基数应为定额人工费或定额人工费与定额施工机具使用费之和B.成井费用属于应予计量的措施项目，而排水、降水费用属于不宜计量的措施项目C.超高施工增加费通常按照建筑物的建筑面积以“行”为单位计算D.混凝土模板及支架（撑）费按照模板面积以“行”为单位计算正确答案：A104、关于国际工程招标项目，下列说法中正确的是（）。A.投交标书的方式应该加以限制，如规定必须寄交某邮政信箱以免延误B.开标时若标书未附投标保证金则拒绝开启C.开标时一般不允许提问或作任何解释，但允许录音D.采用“两个信封制度”的，对于技术上不符合要求的标书才能开启第二个信封正确答案：C105、某出料容量750L的砂浆搅拌机，每一次循环工作中，运料、装料、搅拌、卸料、中断需要的时间分别为150s、40s、250s、50s、40s,运料和其他时间的交叠时间为50s,机械利用系数为0.8。该机械的台班产量定额为（）m3/台班。29.7932.6036.0039.27正确答案：C正确答案：B9、下列用工项目中，属于预算定额人工工日消耗量的人工幅度差的是（）。A.在施工定额基础上应增加计算的用工B.材料加工用工和电焊点火用工C.班组操作地点转移用工D.材料水平搬运距离与材料堆放地点到操作地点的水平运输距离之差用工正确答案：C10、投标准备时间自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，最短不得少于（）天。采用电子招标投标在线提交投标文件的，最短不少于（）日。A.20,1015C.30,10D.30,20正确答案：A11、关于建设项目总概算的编制，下列说法中正确的是（）。A.项目总概算应按照建设单位规定的统一表格进行编制B.工程建设其他费用概算按国家或地区或部委所规定的项目和标准确定，并按统一格式编制C.主要建筑安装材料汇总表只需列出建设项目的钢筋、水泥等主要材料各自的总消耗量106、国际贸易的双方约定费用划分与风险转移均以货物在装运港被装上指定船只时为分界点。该种交易价格被称为（）。A.离岸价B.运费在内价C.到岸价D.抵岸价正确答案：A107、建设工程造价指标的时间确定中，合同价应采用（）。A.工程开工日期B.工程竣工日期C.工程开标日期D.工程基准日日期正确答案：A108、下列有关合同价款纠纷的处理，人民法院应予支持的是（）A.施工合同无效，但工程验收合格，承包人请求支付工程价款的B.发包人与承包人对垫资利息没有约定，承包人请求支付利息的C.施工合同解除后，已完工程质量不合格，承包人请求支付工程价款的D.未经竣工验收，发包人擅自使用工程后，以使用部分的工程质量不合格为由主张权利的正确答案：A109、（2011年真题）根据我国现行建筑安装工程费用构成的相关规定，下列费用中，属于安装工程费用的是（）。A.设备基础、工作台的砌筑工程费或金属结构工程费用B.房屋建筑工程供水、供暖等设备费用C.对系统设备进行系统联动无负荷运转工作的调试费D.对整个生产线负荷联合试运转所发生的费用正确答案：C110、（2021年真题）某市政工程招标采用经评审的最低价法评标，招标文件规定对同时投多个标段的评标修正率为4%,现甲、乙同时投I、II标段，甲报8000w、7000w,乙报8500w、6800wo已知甲中标I标段，在不考虑其他量化因素情况下，投标人甲、乙II标段评标价为（）。A.6720W；6528wB.6720W；6800wC.8834W；6028WD.7280W；7072W正确答案：B111、工程在施工合同履行期间发生共同延误事件，正确的处理方式是（）。A.按照延误时间的长短，由责任方共同分担延误带来的损失B.发包人是初始延误者，承包人可得到工期和费用补偿，但得不到利润补偿C.承包人是初始延误者，承包人只能得到工期补偿，但得不到费用补偿D.客观原因造成的初始延误，承包人可得到工期补偿，但很难得到费用补偿正确答案：D112、国际工程招标投标过程中，在合同谈判阶段可以确定的内容是()A.双方间的权利义务B.原招标文件中规定的工程数量的增减C.承担额外任务D.投标价格正确答案：B113、已知某工程项目年度工程总价为1000万元，材料比例为40%,日历天按照365天计算，其中双休日共104天，法定假日11天。有关材料购买的系列时间包括：在途天数10天，加工天数5天，整理天数2天，供应间隔天数15天，保险天数10天，则按照公式法计算的工程预付款数额为()万元。67.2046.0364.3743.84正确答案：B114、拟定施工总方案是编制招标工程量清单的一项准备工作，下列选项中属于拟定施工总方案范畴的是( )OA.对关键工艺的原则性规定B.拟定施工步骤和施工顺序C.估算整体工程量D.编制施工进度计划正确答案：A115、(2012年真题)关于施工机械安拆费和场外运费的说法，正确的是()oA.安拆费指安拆一次所需的人工、材料和机械使用费之和B.安拆费中包括机械辅助设施的折旧费C.能自行开动机械的安拆费不予计算D.塔式起重机安拆费的超高增加费应计入机械台班单价正确答案：B116、工业项目总平面设计中，影响工程造价的主要因素包括()。A.现场条件、占地面积、功能分区、运输方式B.现场条件、产品方案、运输方式、柱网布置C.占地面积、功能分区、空间组合、建筑材料D.功能分区、空间组合、设备选型、厂址方案正确答案：A117、某独立土方工程，招标文件中估计工程量150万立方米，合同约定：工程款按月支付并同时在该款项中扣留10%的工程预付款：土方工程全部费用单价为15元/m3,当实际工程量超过估计工程量的10%时，超过部分调整单价，12元/m3,某月施工单位完成土方工程量45万m3,截止该月累计完成工程量为160万m3,则该月工程款为( )。607.5万元580.5万元675万元645万元正确答案：A118、某项目建设期为3年，第一、二年贷款各2000万元，第三年贷款1000万元，贷款年内均衡发放,年利率为10%,建设期内只计息不付息。该项目第三年建设期利息为()万元。491591C.410D.1010正确答案：A119＞用1：1水泥砂浆贴200niniX200mmX10mm瓷砖墙面，结合层厚度为5mni,试计算每100m2瓷砖墙面中瓷砖和砂浆的消耗量（灰缝宽为5nm1）。假设瓷砖损耗率为3%,砂浆损耗率为1虬每100m2瓷砖墙面中水泥砂浆总消耗量是（）m3o0.520.550.570.60正确答案：B120、招标人在招标文件中一般会明确进行工程现场踏勘的（）。A.时间和地点B.时间和金额C.人员和地点D.人员和金额正确答案：A121、下列不属于新增固定资产价值的内容的是（）。A.工程中的标准的设备B.已投入生产或交付使用的安装工程造价C.已投入生产或交付使用的建筑工程造价D.增加固定资产价值的其他费用正确答案：A122、在满足住宅功能和质量前提下，（）有利于降低造价。A.适当加大住宅宽度B.增加住宅层数C.适当提高层高D.提高结构面积系数正确答案：A123、类似工程预算法是利用（）相类似的已完工程或在建工程的工程造价资料来编制拟建工程设计概算的方法。A.工程设计对象B.施工条件与设计对象C.施工方案与设计对象D.技术条件与设计对象正确答案：D124、下列工程造价信息中，属于比较初级的、一般没有经过系统加工处理的信息是（）A.建材的最新市场价格B.人工工资价格指数C.某已完工程造价指标D.建安工程造价指数正确答案：A125、关于开工和合同工期的说法中，符合《标准施工招标文件》合同条款要求的是（）。A.承包人应在监理人发出开工通知后的次日开工B.合同工期自监理人发出开工通知后的次日起计算C.监理人应在开工日期7天前向承包人发出开工通知D.监理人可自行决定何时发出开工通知正确答案：C126、根据《基本建设项目竣工财务决算管理暂行办法》（财建（2016）503）,基本建设项目完工可投入使用或者试运行合格后，应当在（）内编报竣工财务决算。1个月2个月C.3个月D.6个月正确答案：C127、关于工程索赔的相关论述，下列说法正确的是（）。A.工程索赔指承包人向发包人提出工期和（或）费用补偿的行为B.由发包人原因导致分包人承受经济损失，分包人可直接向发包人提出索赔C.承包人提出的工期补偿索赔经发包人批准后，可免除承包人非自身原因拖期违约责任D.由于不可抗力事件造成合同非正常终止，承包人不能向发包人提出索赔正确答案：C128、最高投标限价中的暂列金额，通常应以（ ）为计算基数。A.分部分项工程费与可计量措施项目费B.分部分项工程费与措施项目费C.分部分项工程费.措施项目费和其他项目费D.分部分项工程费正确答案：D129、下列各项中应列入工程计量范围的是（）。A.不符合合同文件要求的工程B.因承包人原因造成的超出合同工程范围施工的工程量C.因承包人原因返工的工程量D.价格调整项目正确答案：D130、关于计日工费用的确认和支付，下列说法正确的是()。A.承包人应按照确认的计日工现场签证报告提出计日工项目的数量B.发包人应根据已标价工程量清单中的工程数量和计日工单价确定应付价款C.已标价工程量清单中没有计日工单价的，由发包人确定价格D.已标价工程量清单中没有计日工单价的，由承包人确定价格正确答案：A131、施工过程中用于现场工人的防暑降温费，属于安全文明施工措施费中的()。A.环境保护B.文明施工C.安全施工D.临时设施正确答案：B132、某施工企业投标一城市基础设施项目，该企业报价为5000万元，则其应交的投标保证金最高数额为()万元。5080100D.150D.总概算编制说明应装订于总概算文件最后正确答案：B12、在工程量清单计价中，下列费用项目应计入总承包服务费的是（）A.总承包人的工程分包费B.总承包人的管理费C.总承包人对发包人自行采购材料的保管费D.总承包工程的竣工验收费正确答案：C13、工程变更引起措施项目发生变化的，承包人提出调整措施项目费的，下列调整措施项目费的方法正确的是（）。A.安全文明施工费，按照实际发生变化的措施项目调整，但应考虑承包人报价浮动因素B.采用单价计算的措施项目费，按照实际发生的措施项目按分部分项工程费的调整方法确定单价C.按总价（或系数）计算的措施项目费，除安全文明施工费外，按照实际发生变化的措施项目调整D.措施项目费应按照实际发生变化的措施项目调整，但应考虑承包人报价浮动因素正确答案：B14、下列关于预付款担保的说法中，不正确的有（）oA.预付款担保应在施工合同签订后、预付款支付前提供正确答案：B133、直接发承包项目如按初步设计总概算投资包干，其签约合同费应以（）为准。A.经审批的概算投资总额B.经审批的概算投资相对应的建筑安装费用C.经审批的概算投资中与承包内容相对应部分的投资D.经审批的概算投资中相对应的工程费用正确答案：C134、按照国外建筑安装工程费用的构成，下列费用中，不属于单项工程开办费的是（）。A.工人招聘解雇费B.施工用水、用电费C.临时设施费D.驻工地工程师现场办公室及所需设备费用正确答案：A135、某建设项目建安工程费为2000万元，设备购置费310万元，工程建设其他费300万元，已知基本预备费率为5%,项目建设前期年限为0.5年，建设期为2年，每年完成投资的50%,年均投资价格上涨率为7%,则该项目的预备费为（）万元。336.23358.21378.71424.97正确答案：D136、关于联合体投标需遵循的规定，下列说法中正确的是（）。A.联合体各方签订共同投标协议后，可再以自己名义单独投标B.资格预审后联合体增减、更换成员的，其投标有效性待定C.由同一专业的单位组成的联合体，按其中较高资质确定联合体资质等级D.联合体投标的，可以联合体牵头人的名义提交投标保证金正确答案：D137、对于工程欠款的利息支付，若当事人对付款时间均没有明确约定，则在建设工程未交付、工程价款也未结算时，利息从。起计付。A.当事人起诉之日B.法院做出判决之日C.仲裁机构做出裁决之日D.欠款义务产生之日正确答案：A138、在出现“共同延误”的情况下，承担拖期责任的是（）。A.造成拖期最长者B.最先发生者C.最后发生者D.按划成拖期的长短，在各共同延误者之间分担正确答案：B139、根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）,允许投标人根据具体情况对招标工程量清单进行修正或增加的内容是（）。A.分部分项工程量清单B.措施项目清单C.暂列金额D.计日工正确答案：B140、关于工程总承包投标文件的编制，下列说法错误的是（ ）。A.工程总承包投标文件投标有效期一般为120天B.费率分析是带给总承包商的价值增值部分C.标高金由管理费.利润和风险费组成D.计算风险费率可以运用模糊综合评价法和层次分析法正确答案：B141、在国外建筑安装工程费用中，工作人员劳动保护费列入（）。A.人工费B.材料费C.管理费D.暂定金额正确答案：C142、完成某分部分项工程lni3需基本用工0.5工日，超运距用工0.05工日，辅助用工0.1工日，人工幅度差系数为10%,则该工程预算定额人工工日消耗量为（）工日/10m3。5.856.057.007.15正确答案：D143、对于不宜计量的措施项目，只能用来作为安全文明施工费的取费基数，而不能作为已完工程保护费的取费基数的是（）。A.定额分部分项工程费+定额中可以计量的措施项目费B.定额人工费C.定额人工费与机械费之和D.定额人工费与材料费之和正确答案：A144、某大型施工机械预算价格为5万元，机械耐用总台班为1250台班，检修周期数为4,一次检修费为2000元（不含税），维护费系数为60%,机上人工费和燃料动力费为60元/台班。不考虑残值和其他有关费用，则该机械台班单价为（）元/台班。107.68110.24112.8052.80正确答案：A145、某工程采购一台国产非标准设备，制造厂生产该设备的材料费、加工费和辅助材料费合计20万元，专用工具费率为2%,废品损失率为8%,外购配套件费2万，利润率为10%,增值税率为13%。假设不再发生其他费用，则该设备的销项税额为（）万元。3.153.414.114.12正确答案：B146、某地拟于2015年新建一年产60万吨产品的生产线，该地区2013年建成的年产50万吨相同产品的生产线的建设投资额为5000万元，假定2013年至2015年该地区工程造价年均递增6%,则该生产线的建设投资为()万元6000630066006742正确答案：D147、在我国建设产品价格的市场化进程中，国家指导价阶段工程招投标价形成的特征之一是()。A.国家定价B.计划控制C.自发波动D.自发调节正确答案：B148、(2015年真题)根据我国现行建筑安装工程费用项目组成的规定，下列费用中应计入暂列金额的是()OA.施工过程中可能发生的工程变更以及索赔、现场签证等费用B.应建设单位要求，完成建设项目之外的零星项目费用C.对建设单位自行采购的材料进行保管所发生的费用D.施工用电、用水的开办费正确答案：A149、外墙面防渗漏的保修期限是()年。125D.设计规定的合理使用年限正确答案：C150、下列费用项目中，计入工程建设其他费中专利及专有技术使用费的是()。A.专利及专有技术在项目全寿命期的使用费B.在生产期支付的商标权费C.国内设计资料费D.国外设计资料费正确答案：D151、民用建筑设计评价指标中的户型比是指（）之比。A.各类户型居住面积与建筑总面积B.各类户型使用面积与建筑总面积C.各类户型建筑面积与建筑总面积D.不同居室数的户数与总户数正确答案：D152、某项目建设期为2年，第一年贷款3000万元，第二年贷款2000万元，贷款年内均衡发放，年利率为8%,建设期内只计息不付息。该项目建设期利息为（）万元。366.4449.6572.8659.2正确答案：B153、关于设备进口从属费的计算，下列表述正确的是（）oA.消费税=（关税完税价格+关税+消费税）义消费税税率B.银行财务费二到岸价格（CIF）义人民币外汇汇率义银行财务费率C.运输保险费二离岸价格（FOB）X人民币外汇汇率X保险费率D.外贸手续费二离岸价格（FOB）X人民币外汇汇率X外贸手续费率正确答案：A154、关于国际竞争性招投标项目开标的做法正确的是（）。A.不允许投标人或其代表出席开标会议B.不应拒绝开启未附投标保证金的标书C.应全部读出标书的全部内容D.开标时不允许记录和录音正确答案：B155、关于工程定额，下列说法正确的是（）。A.劳动定额主要表现形式为时间定额，机械消耗定额主要表现形式为产量定额B.企业定额是企业内部使用的预算定额C.补充定额只能在指定范围内使用D.地区统一定额应根据地区工程技术特点、施工生产和管理水平独立编制正确答案：C156、根据国外建筑安装工程费的构成规定，工程施工中的周转材料费应包含在（）中。A.材料费B.暂定金额C.开办费D.其他摊销费正确答案：C157、管理者不直接与承包人签订合同，但委托监督承包人履行合同的工程总承包方式是0。A.EPC总承包B.交钥匙总承包C.设计一采购总承包D.工程项目管理总承包正确答案：D158、下列项目中属于设备运杂费中运费和装卸费的是（）。A.国产设备由设备制造厂交货地点起至工地仓库止所发生的运费B.进口设备由设备制造厂交货地点起至工地仓库止所发生的运费C.为运输而进行的包装支出的各种费用D.进口设备由设备制造厂交货地点起至施工组织设计指定的设备堆放地点止所发生的运费正确答案：A159、（2013年真题）根据我国现行建设项目投资构成，下列费用项目中属于建设期利息包含内容的是（）oA.建设单位建设期后发生的利息B.施工单位建设期长期贷款利息C.国内代理机构收取的贷款管理费B.承包人中途毁约，发包人有权从预付款担保金额中获得预付款补偿C.发包人应在预付款扣完后将预付款保函退还承包人D.在预付款全部扣回之前，预付款保函应始终保持有效正确答案：B15、下列各项中属于清标工作包括内容的是（）。A.投标文件密封是否合格B.不平衡报价分析C.施工方案与技术措施是否符合有关标准D.资质等级是否符合规定正确答案：B16、（2018年真题）发包人在招标工程量清单中给定某工程设备暂估价，下列关于该工程设备价款调整的说法正确的是（）oA.依法可不招标的项目,应由发包人组织采购，以采购价格取代暂估价B.依法可不招标的项目,应由承包人按合同约定采购,以发包人确认后的价格取代暂估价C.依法必须招标的项目,应由发包人招标选择供应商,以中标价格取代暂估价A.依法可不招标的项目,应由发包人组织采购，以采购价格取代暂估价B.依法可不招标的项目,应由承包人按合同约定采购,以发包人确认后的价格取代暂估价C.依法必须招标的项目,应由发包人招标选择供应商,以中标价格取代暂估价D.依法必须招标的项目,应由承包人招标选择供应商,以中标价格取代暂估价正确答案：BD.国外贷款机构收取的转贷费正确答案：C160、在一个建设项目中，具有独立的设计文件，建成后能够独立发挥生产能力或使用功能的工程项目称为()OA.建设项目B.单项工程C.单位工程D.分部工程正确答案：B161、在世界银行工程造价构成中，应急费应包括()oA.建设成本上升费用B.未明确项目准备金C.业主的行政性费用D.其他当地费用正确答案：B162、某地2021年拟建一座年产30万吨的化工厂，该地区2019年建成的年产20万吨相同产品的类似项目实际建设投资为8000万元。2019年和2021年该地区的工程造价指数(定基指数)分别为1.12和1.15,生产能力指数为0.8,预计该项目建设期的两年内工程造价仍将年均上涨6%。则该项目的静态投资为（）万元。12432.9711361.699857.1410786.56正确答案：B163、下列各种经济效益中，不属于项目投资经济费用效益流量表中效益流量的是（）。A.项目直接效益B.项目间接效益C.资产余值回收D.财政补贴正确答案：D164、直接发包项目如按初步设计总概算投资包干，其签约合同价应以（）为准。A.经审批的概算投资总额B.经审批的概算投资相对应的建筑安装费用C.经审批的概算投资中与承包内容相对应部分的投资D.经审批的概算投资中相对应的工程费用正确答案：C165、关于竣工验收的说法中，正确的是0。A.凡新建、扩建、改建项目，建成后都必须及时组织验收，但政府投资项目可不办理固定资产移交手续B.通常所说的“动用验收”是指单项工程验收C.能够发挥独立生产能力的单项工程，可根据建成顺序，分期分批组织竣工验收D.竣工验收后若有剩余的零星工程和少数尾工应按保修项目处理正确答案：C166、某新建项目，建设期2年，第一年贷款200万元，第二年贷款500万元。贷款在年度内均衡发放。根据贷款协定：年利率为8%,每半年计息一次，贷款本息均在项目投产后偿还，则该项目建设期的贷款利息是（）万元。22.0837.3944.1645.55正确答案：D167、（2019年真题）工程造价指标测算中，各类造价数据的时间需符合造价指标的时间要求。下列造价数据的时间选取符合规定的是（）。A.投资估算采用投资估算书编制完成日期B.最高投标限价采用投标截止日期C.合同价采用合同签订日期D.结算价采用工程结算日期正确答案：A168、在施工机械工作时间中，工人没有及时供料而使机器空转的时间属于（）。A.不可避免的中断时间B.多余工作时间C.低负荷下的工作时间D.非施工本身造成的停工时间正确答案：B169、在竣工结算时，若总承包服务费未经过调整，应依据（）的金额计算。A.实际发生B.合同约定C.发承包双方确认D.发承包双方签证资料确认正确答案：B170、关于工程造价的分部组合计价原理，下列说法正确的是（）。A.分部分项工程费=基本构造单元工程量义工料单价B.工料单价指人工、材料和施工机具台班单价C.基本构造单元是由分部工程适当组合形成D.工程总价是按规定程序和方法逐级汇总形成的工程造价正确答案：D171、某分部分项工程5月份拟完工程量100m,实际工程量160nb计划单价60元/m实际单价48元/m。则其进度相对偏差是（）。A.一0.60B.0.25C.0.A.一0.60B.0.25C.0.28D.0.60正确答案：A172、根据我国现行建筑安装工程费用构成的相关规定，下列费用中，属于安装工程费用的是（）。A.设备基础、工作台的砌筑工程费或金属结构工程费用B.房屋建筑工程供水、供暖等设备费用C.对系统设备进行系统联动无负荷运转工作的调试费D.对整个生产线负荷联合试运转所发生的费用正确答案：C173、发生下列工程事项时，发包人应予计量的是（）。A.清单内但是质检资料不全B.合同外工程量C.监理再次检验质量合格的挖土方工程D.恶劣气候导致的临时措施加固正确答案：C174、对于实行招标的建设工程，因国家法律、法规、规章和政策发生变化影响合同价款的风险，发承包双方应在合同中约定（）。A.提交投标文件的截止时间前第28天之前由发包人承担B.提交投标文件的截止时间前第28天之前由发包人与承包人共同承担C.提交投标文件的截止时间前第28天之后由承包人承担D.提交投标文件的截止时间前第28天之后由发包人承担正确答案：D175、概算定额与预算定额的表述正确的是（）。A.预算定额的编制较概算定额简化一些B.表达的主要方式及基本使用方法不同C.项目划分和综合扩大程度相当D.均包括人工、材料和机械台班使用量定额正确答案：D176、某房地产项目，建设期为3年，计划在建设期内第一年贷款额为1500万元，第二年贷款额为1500万元,第三年贷款额为1500万元，假设建设期内各年均衡获得的贷款额。贷款年利率为6%,期内只计息不支付,则项目建设期利息应为（）万元。A.280.96B.405.00C.418.66D.561.92则项目建设期利息应为（）万元。A.280.96B.405.00C.418.66D.561.92正确答案：C177、（2019年真题）某施工现场主导施工机械一台，由承包人租得。施工合同约定，当发生索赔事件时，该机械台班单价、租赁费分别按900元/台班、400元/台班计；人工工资、窝工补贴分别按100元/工日、50元/工日计；以人工费与机械费之和为基数的综合费率为30%。在施工过程中，发生如下事件：①出现异常恶劣天气导致工程停工2天，人员窝工20个工日；②因恶劣天气导致工程修复用工10个工日，主导机械1个台班。为此承包人可向发包人索赔的费用为（）元。1820247028203470正确答案：B178、下列内容中，属于三级预算的工程预算文件，但不属于二级预算的是（）。A.总预算B.综合预算C.单位工程预算表D.附件正确答案：B179、有关最终结清的过程，下列表述中正确的是（）。A.最终结清是指合同约定的缺陷责任期终止后发包人与承包人结清全部剩余款项的活动B.承包人在提交的最终结清申请中，可以提出工程接收证书颁发前发生的索赔C.承包人接受最终支付证书后，可以提出工程接收证书颁发后发生的索赔D.发包人对最终结清申请单内容有异议的，按照合同约定的争议解决方式处理正确答案：A180、下列属于招标工程量清单的编制依据的是（）。A.投标时拟定的施工组织设计或施工方案B.工程造价管理机构发布的工程造价信息C.市场价格信息D.拟定的招标文件正确答案：D181、下列关于不可抗力事件造成的工期延误及损失处理，说法正确的是（）。A.工期顺延,A.工期顺延,承包人承担与工程施工有关的损失B.工期顺延,B.工期顺延,第三方人员伤亡和财产损失按一定的比例由发包人和承包人共同分担C.工期顺延,各自的损失各自承担，工程师的损失由发包人承担D.C.工期顺延,各自的损失各自承担，工程师的损失由发包人承担D.工期顺延,人员伤亡的损失由发包人承担正确答案：C182、以下各项中不能作为企业管理费计算基数的是（）。A.人工费B.人工费和机具费的合计C.人工费、材料费和机具费的合计D.直接费正确答案：C183、（2018年真题）关于建设项目投资估算的编制，下列说法正确的是（）oA.应直接委托造价工程师编制（此点删除）B.应做到费用构成齐全，并适当降低估算标准，节省投资C.项目建设书阶段的投资估算精度误差应控制在±20%以内D.应对影响造价变动的因素进行敏感性分析正确答案：D184、某建设项目工程费用为7200万元，工程建设其他费用为1800万元，基本预备费率为5%o项目前期年限1年，建设期2年，各年完成静态投资额的比例分别为60%与40%,年均投资价格上涨率为6%o则该项目建设期第二年价差预备费()万元。564.54592.77464.74589.63正确答案：B185、关于最终结清，下列说法中正确的是()。A.最终结清是在工程保修期满后对剩余质量保证金的最终结清B.最终结清支付证书一经签发，承包人对合同内享有的索赔权利即自行终止C.质量保证金不足以抵减发包人工程缺陷修复费用的，应按合同约定的争议解决方式处理D.最终结清付款涉及政府投资的，应按国家集中支付相关规定和专用合同条款约定办理正确答案：D186、某碎输送泵每小时纯工作状态可输送碎25m3,泵的试卷利用系数为0.75,则该碎输送泵的产量定额为()o150m3/台班0.67台班/100m3200nl3/台班D.0.50台班/100m317、根据《标准施工招标文件》中合同条款规定，承包人可以索赔工期的时间是()。A.承包人原因导致的工程缺陷和损失B.发包人要求向承包人提前交付工程设备C.施工过程发现文物D.政策变化引起的价格调整正确答案：C18、下列文件和资料中，可作为建设工程工程计量依据的是()oA.造价管理机构发布的调价文件B.造价管理机构发布的价格信息C.有关计量的补充协议D.各种预付款支付凭证正确答案：C19、下列对于测时法的特征描述中，正确的是()。A.测时法既适用于测定重复的循环工作时间，也适用于测定非循环工作时间B.选择测时法比接续测试法准确、完善，但观察技术也较之复杂C.当所测定的各工序的延续时间比较短时，接续测时法较选择测时法方便D.测时法的观测次数应该根据误差理论和经验数据相结合的方法来确定正确答案：D正确答案：A187、下列表述中，符合我国关于工程价款结算争议处理的规定的是（）。A.工程造价咨询企业可接受发包人委托，编审出具的竣工结算报告，经承包人签字后生效B.工程造价咨询企业也可接受承包人委托，编制出具的竣工结算报告，经发包人签字后生效C.发包人对已竣工验收工程的质量有异议，应当暂缓办理有争议部分的竣工结算D.发包人对已竣工未验收但实际投入使用工程的质量有异议，其争议按该工程保修合同执行正确答案：D188、建设地点选择时需进行费用分析，下列费用中应列入项目投资费用比较的是（）。A.动力供应费B.燃料运入费C.产品运出费D.建材运输费正确答案：D189、（2020年真题）采用“一票制”、“二票制”支付方式采购材料，在进行增值税进项税抵扣时，正确的做法是（）O“一票制”下，构成材料价格的所有费用均按货物销售适用的税率进行抵扣“一票制”下，材料原价按货物销售适用税率进行抵扣，运杂费不再进行抵扣C.“两票制”下，材料原价按货物销售适用税率、运杂费按交通运输适用税率进行D.“两票制”下，材料原价按货物销售适用税率，运杂费、运输损耗和采购保管费按交通运输适用税率进行正确答案：C190、某中标单位提交履约担保，合同价格为200万元，则履约担保为（）万元。10201530正确答案：B191、（2016年真题）关于工程定额，下列说法正确的是（）oA.劳动定额主要表现形式为时间定额，机械消耗定额主要表现形式为产量定额B.企业定额是企业内部使用的预算定额C.补充定额只能在指定范围内使用D.地区统一定额应根据地区工程技术特点、施工生产和管理水平独立编制正确答案：C192、在国外建筑安装工程费用中，工程现场管理费占整个管理费的（）。A.20%〜30%B.30%〜40%C.60%〜70%D.70%〜80%正确答案：A193、下列施工工作时间分类中，与劳动条件、劳动强度有关的必需消耗时间是（）。A.施工本身造成的停工时间B.休息时间C.非施工本身造成的停工时间D.准备与结束工作时间正确答案：B194、承包人在提交的最终结清申请中，只限于提出（）的索赔。A.工程接收证书颁发前发生B.工程接收证书颁发中发生C.工程接收证书颁发后发生D.工程接收证书颁发全过程发生正确答案：C195、关于法规变化类合同价款的调整，下列说法正确的是（）。A.不实行招标的工程，一般以施工合同签订前的第42天为基准日B.基准日之前国家颁布的法规对合同价款有影响的，应予调整C.基准日之后国家政策对材料价格的影响，如已包含在物价波动调价公式中不再予以考虑D.承包人原因导致的工期延误期间，国家政策变化引起工程造价变化的，合同价款不予调整正确答案：C196、下列关于建筑安装工程费用中税金的说法，正确的是（）oA.税金是指按照国家税法规定的应计入建筑安装工程造价内的增值税进项税额B.采用一般计税方法时，增值税=税前造价X17%C.小规模纳税人通常是指纳税人提供建筑服务的年应征增值销售额未超过500万元的增值税纳税人D.一般纳税人为甲供工程提供的建筑服务，可以选择适用简易计税方法计税正确答案：D197、关于流动资金，下列说法错误的是（ ）。A.流动资金指为进行正常生产运营用于购买原材料.燃料.支付工资及其他运营费用等所需的周转资金B.在可行性研究阶段用于财务分析时计为全部流动资金C.在初步设计阶段用于计算“项目报批总投资”时计为铺底流动资金D.流动资金和建设投资以及建设期利息共同构成固定资产正确答案：D198、砌筑一砖厚砖墙，灰缝厚度为10mm,砖的施工损耗率为1.5%,场外运输损耗率为1%。砖的规格为240田雌115mm*53nm1,则每立方米砖墙工程中砖的定额消耗量为（）块。515.56520.64537.04542.33正确答案：C199、关于投标报价，下列说法中正确的是（ ）。A.总价措施项目由投标人自主报价B.暂列金额依据招标工程量清单总说明，结合项目管理规划自主填报C.暂估价依据询价情况填报D.投标人对投标报价的任何优惠均应反映在相应清单项目的综合单价中正确答案：D200、在工业项目的工艺设计过程中，影响工程造价的主要因素包括（）。A.生产方法、工艺流程、功能分区B.产品方案、工艺流程、设备选型C.工艺流程、功能分区、运输方式D.工艺流程、原材料供应、运输方式正确答案：B201、（2014年真题）管理者不直接与承包人签订合同，但受托监督承包人履行合同的工程总承包方式是（）OA.EPC总承包B.交钥匙总承包C.设计一采购总承包D.工程项目管理总承包正确答案：D202、下列有关投标文件编制时应遵循的规定，表述正确的是（）。A.除招标文件另有规定外，投标人不得提出比招标文件要求更能吸引招标人的承诺B.投标文件应对招标文件有关工期、投标有效期、报价等实质性内容做出响应C.投标文件如有修改，只需改动之处加盖单位章D.评标委员会认为中标的备选投标方案较优的，招标人可以接受该备选投标方案正确答案：D203、为合理划分发承包双方的合同风险，对于招标工程，在施工合同中约定的基准日期一般为（）。A.招标文件中规定的提交投标文件截止时间前的第28天B.招标文件中规定的提交投标文件截止时间前的第42天C.施工合同签订前第28天D.施工合同签订前第42天正确答案：A204、关于最高投标限价的编制，下列说法正确的是（）。A.国有企业的建设工程招标可以不编制最高投标限价B.招标文件中可以不公开最高投标限价C.最高投标限价与标底的本质是相同的D.政府投资的建设工程招标时，应设最高投标限价正确答案：D205、（2016年真题）对于不能计算工程量的措施项目，当按施工方案计算措施费时，若无“计算基础”和“费率”数值，贝I（）oA.以定额基价为计算基础，以国家、行业、地区定额中相应的费率计算金额B.以“定额人工费+定额机械费”为计算基础，以国家、行业、地区定额中相应费率计算金额C.只填写“金额”数值，在备注中说明施工方案出处或计算方法D.以备注中说明的计算方法，补充填写“计算基础”和“费率”正确答案：C206、根据我国现行合同条款，在合同履，过程中，承包人发现有变更情况的，可向监理人提出（）A.变更指示B.变更意向书C.变更建议书D.变更报价书正确答案：C207、下列关于国外建筑安装工程费用的说法，正确的是（）。A.材料费包括材料原价.运杂费.税金.运输损耗及保管费.预涨费B.当地采购的材料原价是指到达当地海港的交货价C.进口材料的运杂费是指从采购地点至工程施工现场的短途运输费.装卸费D.预涨费按材料原价.运杂费之和的一定比例计算正确答案：A208、关于招标工程量清单缺项、漏项的处理，下列说法中正确的是（）。A.工程量清单缺项.漏项及计算错误带来的风险由发包方和承包方共同承担B.分部分项工程量清单漏项造成新增工程量的，应按变更事件的有关方法调整合同价款C.分部分项工程量清单缺项引起措施项目发生变化的，应按与分部分项工程相同的方法进行调整D.招标工程量清单中措施工程项目缺项，投标人在投标时未予以填报的，合同实施期间不予增加正确答案：B209、某市建筑公司承建某县城一商务楼，当年结算工程价款收入为5300万元，其中包括所安装设备的价款500万元及付给分包方的价款300万元，则此收入应缴纳的营业税为()万元。150161170.7174正确答案：A210、某建设项目，计划购置甲、乙两种设备，基期计划采购数量分别为3台和5台，单价为10万元/台和15万元/台；报告期实际采购数量均为4台，单价为12万元/台和16万元/台。则该建设项目设备、工器具价格指数为()。1.1331.0671.1051.120正确答案：D211、编制大中型建设项目竣工财务决算报表时，下列属于资金占用的项目是()-A.待冲基建支出B.应付款合计C.预付及应收款合计D.未交款合计正确答案：C212、当用计时观察法记录时间消耗时，适合用写实记录法研究而不适合用测时法研究的是（）。A.循环组成部分工作时间消耗B.基本工作时间C.不可避免中断时间D.准备与结束时间正确答案：D213、建筑安装工程概算指标所反映消耗量指标和造价指标的对象通常是（）oA.分项工程B.结构构件C.扩大结构构件D.整个建筑物或构筑物正确答案：D214、根据现行建设项目投资相关规定，为完成工程项目建设并达到使用要求或生产条件，在建设期内预计或实际投入的全部费用总和是指（）。A.建设项目总投资B.固定资产投资20、关于建设工程工程量清单的编制，下列说法正确的是（）。A.招标文件必须由专业咨询机构编制，由招标人发布B.材料的品牌档次应在设计文件中体现，在工程量清单编制说明中不再说明C.专业工程暂估价中包括企业管理费和利润D.税金、规费是政府规定的，在清单编制中可不列项正确答案：C21、关于工期共同延误的处理，下列说法中错误的是（）。A.如果初始延误者是发包人原因，则在发包人原因造成的延误期内，承包人可得到工期延长B.如果初始延误者是客观原因，则在客观因素发生影响的延误期内，承包人既可得到工期延长，又可得到经济补偿C.如果初始延误者是承包人原因，则在