二级建造师选修课后与考试答案

1.原建设部于（）年8月颁发了《关于建筑业1994、1995年和“九五”期间推广应用10项新技术通知》是我国政府要求建筑行业推广应用新技术第一个正式文件。正确答案：AA.1994B.1995C.1996D.19972.工法时效是由工法关键技术先进性所决定。（）正确答案：正确正确错误3.国家级工法之所以分级，主要是为了深入凸显国家级工法技术、效能和影响，好中选优、优中选精、精中选特。（）正确答案：正确正确错误4.在工法应用中重视对工法适时跟踪、及时改进、努力创新，以保持工法（）。正确答案：A、C、DA.先进性B.实用性C.适用性D.有效性E.合理性5.以下属于工法开发过程实施阶段有（）。正确答案：A、B、C、DA.围绕关键技术工艺流程和操作关键点，紧紧围绕安全、质量、经济、环境保护等关键指标B.重视检验操作严密性和管理科学性C.搜集、分析、整理和应用各类信息、数据、及时调控和改进D.确保工程资料准确、齐全、及时、有效E.颁布文件，纳入企业施工管理规程、标准6.国家一级工法和二级工法主要区分在于（）。正确答案：A、B、C、DA.关键技术水平在国内领先程度B.是成套还是单项工法C.工法效能大小D.工法效能大小E.关键技术水平在国际领先程度7.在工法每一个类别中，按国内建筑业施工技术和施工管理综合水平，可分为（）三级。正确答案：A、B、CA.国家级工法B.省、部级工法C.企业级工法D.市级工法E.区域级工法8.工法按专业范围可分为（）三个类别。正确答案：C、D、EA.水利工程B.市政工程C.房屋建筑工程D.土木工程E.工业安装工程9.工法特点有（）。正确答案：A、B、C、DA.先进性B.科学性C.效能性D.可操作性E.经济合理性10.依照当前建筑业技术发展情况，要求国家级工法使用期（）年。正确答案：DA.3B.4C.5D.61.先进适用、效能显著工法未经关于部门审批仍可成为国家、行业或地域施工规范、施工标准或操作规程。()正确答案：错误正确错误2.未经工程实践检验科研结果，不属于工法范围。（）正确答案：正确正确错误3.评价工艺先进性，就是结合技术与经济对工艺做全方面、综合评价。（）正确答案：正确正确错误4.施工过程水回收利用包含整个工程施工期间除饮用水外（）等全部用水正确答案：A、C、D、EA.消防B.防尘C.降尘D.厕所冲洗E.基坑支护用水5.基坑施工封闭降水技术特点有（）。正确答案：B、C、D、EA.抽水量多B.抽水量多C.对周围环境不影响D.不污染周围水源E.止水系统配合支护体系一起设计降低造价6.工法把先进技术和科学管理结合起来，科学管理主要表现在（）等方面。正确答案：A、B、C、DA.劳动组织B.资源配置C.现场制度D.规范规程E.施工图设计7.工法以工艺为关键有以下三个方面内容：（）。正确答案：A、B、DA.施工中所采取关键技术工艺原理B.施工工艺流程C.施工图设计D.施工操作关键点E.施工技术8.热源和热力站热计量应采取热量计量装置进行计量。（）正确答案：正确正确错误9.防水技术主要包含（）等正确答案：A、B、C、DA.防水卷材机械固定施工技术B.地下工程预铺反粘防水技术C.遇水膨胀止水胶施工技术D.预备注浆系统施工技术E.硬泡聚氨酯技术10.基坑施工封闭降水技术同时采取降水方法或引渗基坑开挖范围内现存地下水降水方法；帷幕不常采取（）。正确答案：DA.地下连续墙B.深层搅拌桩防水帷幕C.高压摆喷墙D.降水帷幕1.太阳能与建筑一体化应用技术在施工过程中应注意（）。正确答案：A、B、D、EA.保护屋面防水层B.预防屋面渗透C.上下水管保温，最好放置室外降低热损D.防雷、防风方法，消除安全隐患E.高寒地域应有预防结冰炸管方法2.结构安全监测过程通常分为施工期间监测与试用期间监测。（）正确答案：正确正确错误3.硬泡聚氨酯技术特点有（）。正确答案：A、B、D、EA.聚氨酯具备很高自黏结强度B.聚氨酯对混对混凝土、木材、金属、玻璃都具备很好黏结性C.需要机械锚固件辅助连接D.施工具备连续性E.整个保温层无接缝4.聚乙烯丙纶防水卷材与非固化型防水黏结料复合防水层特点是冷施工、环境保护，并可在低温及潮湿基面上施工。（）正确答案：正确正确错误5.聚乙烯丙纶是由上下两层长丝丙纶无纺布和中间芯层线性低密度聚乙烯一次加工复合而成防水卷材。（）正确答案：正确正确错误6.深基坑施工监测方法可分为（）。正确答案：A、BA.基准线法B.坐标法C.指标法D.分析法E.原因法7.提议在群体建筑上造太阳能光伏发电厂，太阳能屋顶示范项目必须大于50KW，即需要最少（）平方米面积。正确答案：CA.200B.300C.400D.5008.信息化应用技术包含（）。正确答案：A、B、D、EA.虚拟仿真施工技术B.高精度自动测量控制技术C.混凝土结构粘贴碳纤维、粘钢和外包钢加固技术D.工程量自动计算技术E.施工现场远程监控管理及工程远程验收技术9.聚氨酯硬泡体在低温下不脆裂，高温下不流淌、不粘连、能耐温（）摄氏度。正确答案：BA.100B.120C.150D.18010.现浇混凝土外墙外保温假如包括为两侧保温，则墙体两侧均采取保温模板，适宜在严寒、严寒地域和夏热冬冷地域使用。（）正确答案：正确正确错误1.基坑封闭降水是指在基坑周围降低渗透系数较小封闭结构，从而有效阻止地下水向基坑内部渗流，在抽取开挖范围内少许地下水，从而降低地下水浪费。（）正确答案：错误正确错误2.工业废渣及（空心）砌块应用技术主要强调各种砌块组成和产品性能，外墙自保温体系施工技术强调施工整体性，施工时注意节点结构处理和砌筑砂浆选择。（）正确答案：正确正确错误3.施工过程水回收利用技术包含雨水回收利用技术与基坑施工降水回收利用技术。（）正确答案：正确正确错误4.粘贴式外墙外保温隔热系统施工时应注意岩棉（矿棉）板（）等项目标检验结果。正确答案：B、C、D、EA.亲水率B.压缩强度C.憎水率D.酸度系数E.质量吸湿率5.施工过程水回收利用包含整个工程施工期间除饮用水外（）等全部用水。正确答案：A、C、D、EA.消防B.防尘C.降尘D.厕所冲洗E.基坑支护用水6.聚氨酯防水材料是经过化学反应而固化成膜，分为（）两种类型。正确答案：A、B、CA.甲组分B.乙组分C.丙组分D.单组分E.双组分7.基坑施工封闭降水技术特点有（）。正确答案：B、C、D、EA.抽水量多B.抽水量少C.对周围环境不影响D.不污染周围水源E.止水系统配合支护体系一起设计降低造价8.以下属于绿色施工技术有（）。正确答案：A、B、CA.基坑施工封闭降水技术B.施工过程水回收利用技术C.预拌砂浆技术D.非金属复合板风管施工技术E.大型复杂膜结构施工技术9.处理不好外墙自保温体系可能会出现（）。正确答案：BA.泛碱B.冷桥C.破裂D.生锈10.基坑施工封闭降水技术同时采取降水方法或引渗基坑开挖范围内现存地下水降水方法；帷幕不常采取（）。正确答案：DA.地下连续墙B.深层搅拌桩防水帷幕C.高压摆喷墙D.降水帷幕1.聚氨酯防水涂料可采取喷涂、刮涂、刷涂等工艺施工。施工时需分多层进行涂覆，每层厚度不应大于（）mm。正确答案：AA.0.5B.1C.1.5D.22.薄钢板法兰风管制作，可采取单机设备分工序完成风管制作；也可采取在计算机控制下，经过自动生产线将材料类型选择、剪切下料、风管板面连接形式及法兰成形、拆方等工序次序自动完成。（）正确答案：正确正确错误3.“管线综合布置技术”各专业施工单位和人员要提前熟悉图纸。（）正确答案：正确正确错误4.预分支电缆由（）三部分组成。正确答案：A、B、CA.主干电缆B.分支线C.起吊装置D.普通分支线E.耐火型分之电缆5.民用建筑管道工厂化预制内容主要有（）。正确答案：A、B、C、DA.图纸深化B.现场测量C.绘制单线图D.绘制加工图E.运输配送6.现在国内应用较多是以液压油缸为动力爬模。（）正确答案：正确正确错误7.组装式大模板技术适应性强，除搭设一些常规脚手架外，还可搭设悬挑结构、悬跨结构、整体移动、整体吊装架体等。（）正确答案：错误正确错误8.机械密封式连接种类主要有（）。正确答案：A、BA.钢管机械密封式连接B.薄壁不锈钢管机械密封式连接C.焊接D.粘结E.铆接9.盘销式钢管脚手架现在尚无对应安全技术规程，以允许荷载法设计架体。（）正确答案：正确正确错误10.电动桥式脚手架技术可代替脚手架及电动吊篮，用于建筑工程施工。（）正确答案：正确正确错误1.变风量空调系统运行成功是否，取决于（）。正确答案：A、B、CA.空调系统设计是否合理B.变风量末端装置性能优劣C.控制系统调试D.电量大小E.空调系统完备情况2.钢结构技术详细包含（）。正确答案：B、C、D、EA.钢结构安装工程施工B.深化设计技术C.厚钢板焊接技术D.大型钢结构滑移安装施工技术E.钢与混凝土组合结构技术3.在管线综合布置设计时，要遵照六大标准包含（）。正确答案：A、B、C、DA.小管让大管，越大越优先B.有压管道让无压管道C.通常性管道让动力性管道D.强电、弱点分开设置E.同等情况下造价高让造价低4.插接式钢管脚手架及支撑架技术科广泛应用于（）正确答案：A、B、C、DA.建筑结构B.市政桥梁工程脚手架及模块支撑系统C.装修工程D.钢结构安装工程施工E.5.机电安装工程技术包含（）。正确答案：A、B、C、DA.管线综合布置技术B.金属矩形风管薄钢板法兰连接技术C.变风量空调技术D.非金属复合板风管施工技术E.大型复杂膜结构施工技术6.组装式大模板技术具备（）等特点。正确答案：A、B、C、DA.单块面积较大B.完整使用功效C.工业化程度高D.机械化程度高E.造价高7.在超高层供电系统中，电缆在垂直敷设时，采取带有（）根钢丝绳、并配吊装圆盘电缆。正确答案：CA.1B.2C.3D.48.变风量空调系统运行成功是否关键是（）。正确答案：BA.空调系统设计是否合理B.变风量末端装置性能优劣C.控制系统调试D.电量大小9.整体钢平台采取大吨位长行程油缸顶升模板装置能适应复杂多变关键筒结构施工，满足平均（）d一层工期要求，确保全过程施工安全和施工质量。正确答案：BA.2B.3C.4D.510.（）技术既节约了大直径贮仓滑模装置平台结构材料，也处理了仓顶空间钢结构安装难题。正确答案：DA.附着升降脚手架B.组装式大模板C.插接式钢管脚手架及支撑架D.贮仓筒壁滑模拖带仓顶空间钢结构整体安装施工1.附着升降脚手架技术只需搭设（）层脚手架，随主体结构施工逐层爬升，也可随装修作业逐层下降。正确答案：AA.4-5B.5-6C.6-7D.7-82.预制混凝土装配整体式结构施工技术是一个在工厂用专门焊网机焊接成型网状钢筋制品。（）正确答案：错误正确错误3.大直径钢筋直螺纹连接技术现在主要采取滚扎直螺纹连接和镦粗直螺连接方式。（）正确答案：正确正确错误4.钢筋焊接网应用技术现在主要采取CRB550级冷轧带肋钢筋和HRB400级热轧带肋钢筋制作焊接网。（）正确答案：正确正确错误5.高强钢筋是指屈服强度为（）MPa和（）MPa级普通热轧带肋钢筋和细晶粒热轧带肋钢筋。正确答案：A、BA.400B.500C.600D.700E.8006.钢筋及预应力技术包含（）。正确答案：A、B、C、DA.高强钢筋应用技术B.大直径钢筋直螺纹连接技术C.有粘结预应力技术D.无粘结预应力技术E.混凝土制备技术7.超高泵送混凝土技术是一项综合技术，包含（）等。正确答案：A、B、C、DA.混凝土制备技术B.泵送参数计算C.泵送机械选定与调试D.泵管布设E.预制混凝土8.预制混凝土装配整体式结构施工技术具备（）等优点。正确答案：A、B、C、DA.建造速度快B.质量好C.降低现场湿作业D.低碳环境保护E.节约造价9.（）已成为超高层建筑施工中关键技术之一。正确答案：BA.复合土钉墙支护B.超高泵送混凝土技术C.钢筋及预应力技术D.预制混凝土装配整体式结构施工技术10.超高泵送混凝土技术是指泵送高度超出（）m当代混凝土泵送技术。正确答案：BA.100B.200C.300D.4001.型钢水泥土复合搅拌桩支护结构同时具备抵抗侧向土水压力和阻止地下水渗透功效。（）正确答案：正确正确错误2.普通水下灌注桩施工工艺相比，长螺旋钻孔压灌桩施工，因为不需要泥浆护壁，无泥皮，无沉渣，无泥浆污染，施工速度快，造价较低。（）正确答案：正确正确错误3.复合土钉墙支护具备（）特点。正确答案：A、B、C、DA.针对性强B.机动灵活C.支护能力强D.轻型E.造价较高4.水泥粉煤灰碎石桩复合地基具备（）等特点。正确答案：B、C、DA.承载力提升幅度小B.承载力提升幅度大C.地基变形小D.适用范围广E.地基变形大5.水泥粉煤灰碎石桩是由（）加水拌合形成高粘结强度桩。正确答案：A、B、C、DA.水泥B.粉煤灰C.碎石D.砂E.土工织物6.（）是建筑基坑支护一个施工技术，它经过合理利用建（构）筑物地下结构本身抗力，达成支护基坑目标。正确答案：DA.复合土钉墙支护B.钢筋及预应力技术C.水泥粉煤灰碎石桩复合地基D.逆作法7.长螺旋钻孔压灌桩技术是采取长螺旋钻机钻孔至设计标高，利用混凝土泵将混凝土从钻头底压出，边压灌混凝土边提升钻头至成桩，然后利用专门振动装置将钢筋笼（）插入混凝土桩体，形成钢筋混凝土灌注桩。正确答案：AA.一次B.两次C.三次D.分次8.爆破挤淤泥法技术不属于地基基础和地下空间工程技术。（）正确答案：错误正确错误9.与《建筑业10项新技术》相比较拓宽了覆盖面。（）正确答案：正确正确错误10.强调实际应用结果要求实际应用新技术应最少在一个经典工程得到实际应用，对新技术安全可靠性、经济适用性有良好评价。（）正确答案：正确正确错误1.为适应该前建筑业技术快速发展形势，加紧推广应用促进建筑业结构升级和可连续发展共性技术和关键技术，住建部对《建筑业10项新技术（）》又进行了修订。（）正确答案：正确正确错误2.地基基础和地下空间工程技术详细表现在（）。正确答案：A、B、C、DA.灌注桩后注浆技术B.长螺旋钻孔压灌桩技术C.水泥粉煤灰碎石桩复合地基技术D.真空预压法加固软土地基技术E.高效钢筋和预应力混凝土技术3.编制建筑业10项新技术（）基本思绪包含（）。正确答案：A、B、C、DA.保持稳定性B.确保权威性C.突出创新性D.保持口径协调性E.确保可行性4.10项新技术内容包含（）。正确答案：A、B、CA.混凝土技术B.钢筋及预应力技术C.钢结构技术D.建筑节能技术E.高效钢筋和预应力混凝土技术5.《关于建筑业1994、1995年和“九五”;期间推广应用10项新技术通知》中“建筑业10项新技术”包含（）。?个正式文件。正确答案：A、B、C、DA.商品混泥土和散装水泥应用技术B.高强混凝土技术C.建筑节能技术D.高效钢筋和预应力混凝土技术E.钢结构技术6.10项新技术内容不包含（）。正确答案：DA.混凝土技术B.钢筋及预应力技术C.钢结构技术D.建筑节能技术7.甲企业运输一批建筑材料给乙企业，甲企业法人代表委托某汽车运输企业运输。汽车运输企业安排本企业司机刘某运输。在运输过程中，因为刘某过失发生交通事故，造成建筑材料受损。乙企业未及时收到建筑材料而受到损失，则乙企业只能向甲企业要求赔偿损失。（）正确答案：正确正确错误8.协议中免责条款，是指当事人在协议中约定免去或者限制其未来责任协议条款。（）。正确答案：正确正确错误9.下面属于自行招标应具备条件有（）。正确答案：A、B、CA.具备项目法人资格B.熟悉和掌握招标投标法及关于要求C.有从事同类工程建设项目招标经验D.有专门招标机构或5名以上专职招标业务员E.其它10.以下协议中，（）属于可变更或可撤消协议。正确答案：A、DA.小章与小刘买卖协议，小章认为是赠与协议B.承包商某甲购置走私钢材协议C.15岁小明购置笔记本电脑协议D.订立协议时显失公平协议E.其它1.以下情况下，（）违反了《担保法》关于确保人资格要求。正确答案：A、B、DA.某中学为校长私人借款作确保人B.某省地税局，为局长赵某贷款买房作确保人C.某中学校长为该校借款作确保人D.某医院为院长私人借款作确保人E.其它2.按照FIDIC协议在工程现场挖掘出来文物属于（）。正确答案：BA.承包人B.雇主C.国家D.国家3.对于《协议书》工期填写不正确是（）。正确答案：AA.协议工期：三个月B.开工日期：订立协议后第45日C.完工日期：订立协议后第365日D.开工日期：4月24日4.电脑经销商与15岁中学生小王订立笔记本电脑买卖协议是效力待定协议。电脑经销商能够催告小王父亲在（）内给予追认。正确答案：CA.10日B.15日C.一个月D.三个月5.在招标文件要求投标截止日期前，投标单位递交了投标文件和投标确保金，说明该（）。正确答案：CA.承诺是法律行为B.承诺不能撤回C.要约是法律行为D.要约能够撤回6.当事人对协议效力能够约定附条件。附生效条件协议，自条件成就时生效。附解除条件协议，自条件成就时失效。（）正确答案：正确正确错误7.协议解除包含约定解除和法定解除。（）正确答案：正确正确错误8.对于以下对于责任认定正确有（）。正确答案：C、DA.工程师有权免去承包人责任B.经过工程师检验合格工程，承包人无责C.雇主有权免去承包人责任D.工程师对各种事项同意，不减免承包人责任E.其它9.以下选项中，（）属于我国《担保法》要求担保形式。正确答案：B、C、DA.订金B.确保C.抵押D.质押E.协议10.下面关于仲裁说法正确有（）。正确答案：A、B、C、DA.仲裁能够减轻人民法院审理案件负担B.仲裁分国内仲裁和涉外仲裁C.仲裁是一个法律制度D.仲裁与诉讼只可选其一E.其它1.招标人对已发出招标文件进行必要澄清或者修改，应该在招标文件要求提交投标文件截止时间最少（）日前，以书面形式通知全部招标文件收受人。正确答案：AA.15B.20C.30D.102.以下说法正确有（）。正确答案：BA.已注册监理工程师才有资格以个人名义承接工程建设监理义务B.国家行政机关现职员作人员不得申请监理工程师注册C.《监理工程师岗位证书》终生有效D.《监理工程师--书》终生有效3.依照《协议法》关于要求，以下关于承诺说法中，错误是（）。正确答案：AA.承诺能够撤消B.承诺须由受要约人向要约人作出C.承诺人必须在承诺期限内作出承诺D.承诺内容应该与要约内容完全一致4.施工协议文本中，不属于不可抗力被迫终止协议事件有（）。正确答案：BA.动荡B.建设项目依据国家计划被取消C.战争D.协议条款内约定等级以上地震5.依照《工程建设项目招标范围和规模标准要求》，下面说法正确是（）。正确答案：BA.是否对设计项目进行招标由招标人依照工程实际需要自行决定B.监理协议估算价在50万元人民币以上就必须招标C.假如单项协议估算价低于标准，能够对这个单项协议项目不进行招标D.全部设备、材料等货物采购，只要协议估算价在100万元人民币以上就必须招标6.甲乙两人订立一份钢材买卖协议，约定甲先付款，乙后发货。当协议推行期限届至，甲担心收不到货而未付款，于是乙在发货期限届至时也未发货。此时，乙行使权利是不安抗辩权。（）正确答案：错误正确错误7.协议无效、被撤消或者终止时，协议中独立存在关于处理争议方法条款也无效。（）正确答案：错误正确错误8.协议内容由当事人约定，通常应包含条款有（）。正确答案：A、B、C、DA.推行期限B.违约责任C.价款或者酬劳D.标E.其它9.某房地产开发商拖欠某建筑企业15万元工程款，却不主动索要某设计院拖欠自己20万元购房款，于是该建筑企业便对该设计院行使代位权，拿到了15万元工程款。就此情形，以下选项中正确是（）。正确答案：B、DA.建筑企业能够自己名义行使代位权B.建筑企业必须向法院请求行使代位权C.建筑企业不能以自己名义行使代位权D.建筑企业只能以自己名义行使代位权E.其它10.正大建筑企业与东方建材企业订立建筑材料买卖协议，双方当事人能够约定选择（）作为协议纠纷管辖法院。正确答案：A、B、C、DA.建筑材料买卖协议订立地人民法院B.东方建材企业住所地人民法院C.正大建筑企业住所地人民法院D.建筑材料买卖协议推行地人民法院E.其它1.按照FIDIC协议在工程现场挖掘出来文物属于（）。正确答案：BA.承包人B.雇主C.国家D.挖掘人2.对于《协议书》工期填写不正确是（）。正确答案：AA.协议工期：三个月B.开工日期：订立协议后第45日C.完工日期：订立协议后第365日D.开工日期：4月24日3.电脑经销商与15岁中学生小王订立笔记本电脑买卖协议是效力待定协议。电脑经销商能够催告小王父亲在（）内给予追认。正确答案：CA.10日B.15日C.一个月D.三个月4.在招标文件要求投标截止日期前，投标单位递交了投标文件和投标确保金，说明该（）。正确答案：CA.承诺是法律行为B.承诺不能撤回C.要约是法律行为D.要约能够撤回5.某协议双方约定违约金为2万元，但该协议被法院裁定为可撤消协议，协议推行过程中双方都受到了5万元经济损失，法院判定双方都有错，但甲方是主要过失方，应负担80%过失责任，则损失负担为（）。正确答案：CA.甲方赔偿乙方1万元损失B.甲方赔偿乙方4.2万元损失C.甲方赔偿乙方3万元损失D.甲方赔偿乙方4万元损失6.确保，是指确保人和债权人约定，当债务人按期不推行债务时，确保人按照约定推行债务或负担责任法律行为。正确答案：正确正确错误7.以下事项中，（）属于邀约邀请范围。正确答案：A、B、C、DA.招标公告B.拍卖公告C.招股说明书D.寄送价目表E.其它8.施工协议推行过程中，发生()等情况，应给承包人顺延协议工期。正确答案：A、C、DA.设计变更B.承包人采购材料供货商未能按时交货C.发包人延误移交施工现场D.开挖时碰到图纸未标明地下通讯管线E.其它9.以下情况下，承包人有权延长工期有（）。正确答案：A、B、C、DA.因为雇主责任造成干**B.非承包人责任其余特殊情况C.恶劣气候条件D.额外或附加工程E.其它10.仲裁和诉讼都是处理纠纷方式，与诉讼相比，仲裁具备（）特点。正确答案：A、C、DA.仲裁必须有协议纠纷当事人仲裁协议；而诉讼则没关于于诉讼协议B.在仲裁协议中，当事人可不选择仲裁委员会；在协议中，关于处理争议方式中能够选择诉讼方式及诉讼管辖法院C.对于仲裁，当事人必须选择仲裁委员会；而诉讼则实施法定管辖，当事人不能随意选择管辖法院D.当事人对仲裁庭组成有权选定；诉讼中审判庭人员是由法院指定E.当事人对仲裁庭组成有权选定1.FIDIC协议条件内要求，承包商自有施工机具运入工地后，若其余承包工程项目施工需要用时，（）。正确答案：BA.应经业主同意后才能运出工地B.经监理工程师同意后才能运出工地C.可自行运出工地D.不能运出工地2.某承包商甲与某建材供给商**订了水泥购销协议，约定建材供给商向承包商乙、丙某承包商甲与某建材供给商**订了水泥购销协议，约定建材供给商向承包商乙、丙承包商丙因为短缺水泥而影响施工造成经济损失。请问，建材供给商应该向（）负担违约责任。正确答案：CA.承包商乙、丙B.承包商乙、丙C.承包商甲D.承包商丙3.依照FIDIC条件对索赔程序要求，假如在整个工程全部完工时，承包人仍有还未提出或还未付款索赔，则应在（）中列明。正确答案：BA.最终详细索赔汇报B.完工报表C.最终报表D.详细索赔汇报4.债务链中，某乙是某甲债务人，某甲是某丙债务人。因为某甲怠于行使自己到期债权造成无法偿还对某丙债务，则（）。正确答案：CA.某乙能够行使代位权，直接向某丙偿还债务B.某丙必须以某甲名义行使某甲债权C.某丙能够行使代位权，代**某甲向某乙主张债权D.某丙能够行使不安抗辩权5.定金是当事人双方为了确保债务推行，按照协议要求向对方预先给付一定数额货币，定金数额由当事人约定，不过不得超出主协议标额（）。正确答案：CA.30%B.25%C.20%D.10%6.反索赔工作内容包含两个方面：一是预防对方提出索赔，二是还击或反驳对方索赔要求。（）正确答案：正确正确错误7.索赔意向通知应该包含内容有（）。正确答案：A、C、DA.索赔事件发生时间、地点和简单事实情况描述B.索赔依据和理由C.索赔事件发展动态D.索赔工期网络分析E.索赔费用计算8.以下各项资料，可作为索赔依据有（）。正确答案：A、B、CA.工程各项会议纪要B.中标通知书C.工程建设通例D.监理工程师意见E.法律法规9.将产品赊销给买方，要求买方在一定时期内延期或分期付款，卖方经过向本国银行申请出口信贷，来填补占用资金。这种支付进口设备、工器具和材料价款结算方式是（）。正确答案：AA.卖方信贷B.买方信贷C.商业发票D.商业汇票10.标准机械设备结算，大都使用国际贸易广泛使用（）。正确答案：AA.不可撤消信用证B.可撤消信用证C.不可撤消商业保函D.可撤消商业保函1.如甲方不按协议约定支付工程进度款，双方又未达成延期付款协议，致使施工无法进行，则（）。正确答案：CA.乙方仍应设法继续施工B.乙方如停顿施工则应负担违约责任C.乙方可停顿施工，甲方负担违约责任D.乙方可停顿施工，由双方共同负担责任2.当某单项工程完工结算汇报金额为1500万元时，审查时限应从接到完工结算汇报和完整完工结算资料之日起（）天。正确答案：BA.20B.30C.45D.603.建设项目完工总结算在最终一个单项工程完工结算确认后15天内汇总，送业主后（）天内审查完成。正确答案：DA.20B.45C.60D.304.若从接到完工结算汇报和完整完工结算资料之日起审查时限为45天，则单项工程完工结算汇报金额应该为（）。正确答案：CA.500万元以下B.500万～万元C.万～5000万元D.5000万以上5.单项工程完工后，承包商应在提交完工验收汇报同时，向业主递交完整结算资料和（）。正确答案：DA.完工验收资料B.造价对比资料C.工程完工图D.完工结算汇报6.发包人违反协议给承包人造成事件、费用损失不是组成施工项目索赔条件事件。（）正确答案：错误正确错误7.反索赔就是反驳、还击或者预防对方提出索赔，不让对方索赔成功或者全部成功。（）正确答案：正确正确错误8.以下各索赔事件，业主向承包商提出费用索赔合理有（）。正确答案：A、B、D、EA.工程进度太慢，要求承包商赶工时，向承包商索赔工程师加班费B.质量不符合协议要求，工程被拒绝接收，在承包商自费修复后，业主索赔重新检验费C.因为承包商原因工程进度落后，工程师警告没有改进，业主没收履约保函D.承包商未按协议要求及时办理保险造成损失和损害，向承包商提出索赔E.协议工期已到而工程未完工，向承包商索赔烟雾期损害赔偿费9.某工程实施施工总承包模式，承包人将基础工程中打桩工程分包给某专业分包单位施工，施工过程中发觉地质情况与勘察汇报不符而造成打桩施工工期拖延。在此情况下，（）能够提出索赔。正确答案：A、DA.承包人向发包人B.承包人向勘察单位C.分包人向发包人D.分包人向承包人E.发包人向监理10.常见建设工程施工索赔有（）。正确答案：A、C、D、EA.因协议文件引发索赔B.关于工程设计方案索赔C.关于价款、工期和财务费用赔偿方面索赔D.关于工程暂停、终止协议索赔E.特殊风险和人力不可抗拒灾害索赔1.单项工程完工结算或建设项目完工总结算由（）编制。正确答案：CA.业主B.承包商C.总承包商D.监理咨询机构2.完工结算方式不包含（）。正确答案：DA.单位工程完工结算B.单项工程完工结算C.建设项目完工总结算D.分部分项工程完工结束3.依照《建设工程价款结算暂行方法》要求，在完工结算编审过程中，单位工程完工结算编制人是（）。正确答案：BA.业主B.承包商C.总承包商D.监理咨询机构4.监理（业主）超出约定支付时间不知福工程进度款，承包商应及时向业主发出要求付款通知，监理（业主）收到承包商通知后仍不能按要求付款，可与承包商协商订立延期付款协议，经承包商同意后可延期支付，协议应明确延期支付时间和从工程量计量结果确认后第（）天起计算应付款利息。正确答案：CA.14B.28C.15D.305.依照监理（业主）确认工程量计量结果，承包商向监理（业主）踢出支付工程进度款申请，监理（业主）应在要求时间内按工程价款（）向承包商支付工程进度款。正确答案：BA.30%～60%B.60%～90%C.10%～90%D.30%～90%6.依照工程管理，承包人应该无条件地执行工程变更指示。（）正确答案：正确正确错误7.建设工程施工分包包含专业工程分包和劳务作业分包两种。（）正确答案：正确正确错误8.对进口设备、工器具和材料价款支付，我国还经常利用出口信贷形式。出口信贷依照借款对象分为（）。正确答案：A、BA.卖方信贷B.买方信贷C.商业发票D.商业信用E.商业汇票9.专制机械设备结算通常分为（）阶段。正确答案：A、B、CA.预付款B.阶段付款C.最终付款D.进度付款E.完工付款10.对承包人超出设计图纸范围和因承包人原因造成返工工程量，发包人（）。正确答案：CA.按实际计量B.按图纸计量C.不予计量D.双方协商计量1.依照监理（业主）确认工程量计量结果，承包商向监理（业主）提出支付工程进度款申请，监理（业主）应在（）天内向承包商支付工程进度款。正确答案：CA.7B.10C.14D.282.在工程进度款结算过程中，除了对承包商超出设计图纸范围而增加工程量，监理不予计量之外，还包含（）。正确答案：BA.因发包人原因造成返工工程量B.因承包商原因造成返工工程量C.因不可抗力造成返工工程量D.因不利施工条件造成返工工程量3.承包商应该按照协议约定方法和时间，向监理（业主）提交已完工程量汇报。监理（业主）接到汇报后（）天内核实已完工程量，如未及时核实完，则承包商汇报中工程量即视为被确认，作为工程价款支付依据。双方协议另有约定，按协议执行。正确答案：CA.7B.10C.14D.284.协议双方应该在协议专用条款第26条中选定两种结算方式中一个，作为进度款结算方式。两种结算方式是按月结算于支付和（）。正确答案：CA.按季结算与支付B.按年结算与支付C.分段结算与支付D.目标结算与支付5.在工程进度款结算于支付中，承包商提交已完工程量而监理不予计量是（）。正确答案：BA.因业主提出设计变更而增加工程量B.因业主提出设计变更而增加工程量C.因延期开工造成施工机械台班数量增加D.因地质原因需要加固处理增加工程量6.因为承包人施工过程、施工方案出现错误、疏忽而造成设计修改，应该由承包人负担责任。（）正确答案：正确正确错误7.承包商提出工程变更，应该交由发包商审查并同意。（）正确答案：错误正确错误8.工程完工结算审核通常从以下（）入手。正确答案：A、B、C、EA.查对协议条款B.落实设计变更签证C.按图核实工程数量D.严格按决算约定计价E.注意各项费用计取9.完工结算编制依据包含（）。正确答案：A、B、C、DA.全套完工图纸B.材料价格或材料、设备购物凭证C.双方共同签署工程协议关于条款D.业主提出设计变更通知单E.承包商单方面提出索赔汇报10.工程价款结算对于建筑施工单位和建设单位均具备主要意义，其主要作用有（）。正确答案：B、EA.是建设单位组织完工验收先决条件B.是加速资金周转主要步骤C.是施工单位确定工程实际建设投资数额，编制完工决算主要依据D.是施工单位内部进行成本核实，确定工程实际成本主要依据E.是反应工程进度主要指标1.某分项工程发包方提供估量工程量1500m³，协议中要求单价16元/m³，实际工程量超出估量工程量10%时，调整单价，单价调为15元/m³，实际经过业主计量确认工程量为1800m³，则该分项工程结算款为（）元。正确答案：AA.28650B.27000C.28800D.285002.某独立土方工程，招标文件估量工程量为100万m³，协议约定：工程款按月支付并同时在该款项中扣留5%工程预付款；土方工程为全费用单位，每立方米10元，当实际工程量超出估量工程量10%时，超出部分调整单价，每立方米为9元。某月施工单位完成土方工程量25万m³，截至该月累计完成工程量120万m³，则该月应结工程款为（）万元。正确答案：CA.240B.237.5C.228D.236.63.工程完工结算审核，除了查对协议条款、严格按协议约定计价、注意各项费用计取、预防各种计算误差之外，还包含（）。正确答案：CA.落实协议价款调整数额和按图计算工程造价B.落实工程索赔价款和按图核实工程造价C.落实设计变更签证和按图核实工程数量D.落实工程价款签证和按图计算工程数量4.依照确认完工结算汇报，承包商向业主申请支付工程完工结算款。业主应在收到申请后（）天内支付结算款，到期没有支付应负担违约责任。正确答案：CA.14B.28C.15D.305.编制完工结算除应具备全套完工图纸、材料价格或材料、设备购物凭证、取费标准以及关于计价要求外，还应具备资料有（）。正确答案：AA.工程量清单报价书和设计变更通知单等B.施工预算书和材料价格变更文件等C.材料限额领料单D.工程现场会议纪要6.招标是要约，投标是承诺。（）正确答案：错误正确错误7.关于变更说法，正确是（）。正确答案：A、BA.工程变更分为设计变更和其余变更两类B.工程中常发生变更是设计变更C.其余变更仅指工程质量标准变更D.承包人不可要求设计变更E.只有发包人才能提出设计变更8.《施工协议(示范文本)》要求，()属于发包人工作。正确答案：A、B、EA.使施工现场具备施工条件B.提供施工现场工程地质资料C.提供施工进度计划D.提供工程师办公用房E.开通施工现场与城镇公共道路通道9.要约邀请主要形式有()。正确答案：A、B、DA.商品价目表B.招标公告C.投标书D.广告E.10.勘察协议示范文本(一)适适用于为设计提供勘察工作委托任务，包含（）。正确答案：A、B、EA.岩土工程勘察B.水文地质勘察C.变更及工程费调整D.材料设备供给E.工程测量1.投标人串通投标、抬高标价或者压低标价行为是()。正确答案：DA.市场行为B.企业行为C.正当竞争行为D.不正当竞争行为2.因为承包人施工过程、施工方案出现错误、疏忽而造成设计修改，仍应由设计方负担责任。（）正确答案：错误正确错误3.法律方法不属于协议控制方法。（）正确答案：正确正确错误4.完工结算方式有（）。正确答案：A、B、CA.单位工程完工结算B.单项工程完工结算C.建设项目完工总结算D.建设项目完工总结算E.分部工程完工结算5.协议示范文本专用条款中供选择进度款结算方式有（）。正确答案：A、BA.按月结算与支付B.分段结算与支付C.按季结算与支付D.按形象进度结算与支付E.按实际进度结算与支付6.定标订立协议时，应对()作为中标协议价。正确答案：DA.评标价B.标底价C.修正后标底价D.投标价7.施工协议总纲性文件是（）。正确答案：AA.协议书B.通用条款C.专用条款D.附加条款8.关于工程预付款结算，下例说法正确是（）。正确答案：B、C、D、EA.工程预付款标准上预付百分比不低于协议金额30%，不高于协议金额60%B.对重大工程项目，按年度工程计划逐年预付C.实施工程量清单计价，实体性消耗和非实体性消耗部分应在协议中分别约定预付款百分比D.预付工程款必须在协议中约定抵扣方式，并在工程进度款中进行抵扣E.凡是没有订立协议或不具备施工条件工程，业主不得预付工程款9.当承包商部分施工质量未达成协议要求要求时，监理工程师()。正确答案：AA.不负担责任B.负担连带责任C.负担全部责任D.同意扣除一定数量酬金10.业主不按约定预付，承包商应在预付时间到期后按时向业主发出要求预付通知，业主收到通知后仍不按要求预付，承包商可在发出通知（）天后停顿施工，业主负担违约责任。正确答案：CA.7B.10C.14D.281.工程量清单中有标价单价或总额包含了协议明示或暗示全部责任，义务和通常风险。（）正确答案：正确正确错误2.属于招标文件主要内容是()。正确答案：A、B、DA.设计文件B.工程量清单C.施工方案D.投标书编制要求E.选取主要施工机械3.依照《建设工程价款结算暂行方法》要求，在具备施工条件前提下，业主给承包商预付工程款应在双方订立协议后（）。正确答案：BA.半个月内B.1个月内C.1个半月内D.2个月内4.业主应该在协议约定时间拨付约定金额预付款。假如业主不安约定预付，承包商向业主发出要求预付同志应在预付时间到期后（）天内发出。正确答案：BA.7B.10C.14D.285.依照《建设工程工程量清单计价规范》要求，包工包料工程预付款按协议约定拨付，标准按协议金额（）百分比区间预付。正确答案：DA.5%～25%B.10%～25%C.5%～30%D.10%～30%6.《建设工程工程量清单计价规范》要求，在具备施工条件前提下，业主应在双方订立协议后一个月内或不迟于约定开工日期前（）天内预付工程款。正确答案：CA.10B.15C.7D.147.投标确保金通常不得超出投标总价2%。（）正确答案：正确正确错误8.在招投标过程中，在发出中标通知书前责任均应属于违约责任。（）正确答案：错误正确错误9.关于招标信息修正说法，以下描述正确有（）。正确答案：A、B、CA.招标人在招标文件公布后，发觉有问题能够按关于标准进行深入澄清和修改B.招标人对已发出招标文件进行澄清和修改，应该在招标文件要求提交投标文件截止时间最少15日前发出C.全部澄清文件必须以书面形式进行D.澄清和修改内容与招标文件没关于系E.全部澄清文件没有必要通知全部招标文件收受人10.关于招标信息公布于修正说法，正确有（）。正确答案：D、EA.招标人或其委托代理机构最少应该在三家指定媒介公布招标公告B.招标人对资格预审文件收费应该合理，应该以微利为标准C.招标文件售出后，在扣除一定费用后能够退还D.招标人售出招标文件后不得私自终止招标E.招标人对于招标文件所附包括文件能够收取押金1.依照我国关于法规要求，建设工程施工招标应该具备条件有（）。正确答案：A、B、CA.招标人已经依法成立B.初步包括应该推行审批手续，已经同意C.招标方式应该推行核准手续，已经核准D.招标人已经委托了招标代理单位E.对应资金必须全部到位2.协议无效法律后果有（）。正确答案：A、B、CA.返还财产B.赔偿损失C.追缴财产收归国有D.折价处理E.追究刑事责任3.监理单位义务包含()。正确答案：C、D、EA.选择负担工程项目建设实施单位B.与承包商订立施工协议C.公正地维护关于各方正当权益D.不得泄露与本工程关于保密资料E.不得参加可能与业主利益相冲突承包商组织活动4.评标条件是()。正确答案：B、C、D、EA.投标单位技术力量强B.标价合理、工期适当C.有很好信誉D.有确保质量和安全方法、有保修期内进行保修方法E.主要工种有施工方案、大型工程有施工组织设计，且先进合理、切实可行5.协议生效后，当事人发觉协议对交付不动产推行地点约定是不明确，最终应该采取()确定。正确答案：DA.补充协议B.协议关于条款C.交易习惯D.在不动产所在地推行6.承包人因本身原因实际施工落后于进度计划，若此时工程某部位施工与其余承包人发生干扰，工程师公布指示改变了他施工时间和次序造成施工成本增加和效率降低，此时，承包人（）。正确答案：DA.有权要求赔偿B.只能取得增加成本一定百分比赔偿C.由发包人协调不一样承包人间赔偿问题D.无权要求赔偿7.FIDIC土木工程施工协议条件要求，工程师()之后，退还承包商协议约定全部保留金。正确答案：BA.签发工程移交证书B.签发解除缺点责任证书C.签发分部工程移交证书D.退还履约保函8.FIDIC施工协议条件要求，指定分包商行为给业主造成损失，对此事件()。正确答案：CA.承包商负担部分责任B.业主可要求承包商负担全部责任C.假如承包商没有向指定分包商公布错误指示，承包商不负担责任D.应由指定分包商负担全部责任9.当协议推行过程中发觉，对给付货币地点，协议中没有明确约定，事后双方又未能达成补充协议，依据《协议法》，应在()推行。正确答案：BA.支付货币一方所在地B.接收货币一方所在地C.货币存放地D.货币使用地10.依照FIDIC施工协议条件要求，应由工程师签发()。正确答案：A、C、EA.期中付款证书B.最终报表C.完工结算证书D.结清单E.最终支付证书1.属于以下情况之一者，资格预审申请文件无效()。正确答案：A、B、C、DA.未按期送达资格预审申请文件B.未经法定代表人或其授权代理人签字C.未加盖投标人印章资格预审申请文件D.内容虚假资格预审申请文件E.2.以下属于采购方违约责任情况有（）。正确答案：B、C、EA.拒绝提前提货B.中途退货C.不按期自提产品D.拒绝接收有质量问题材料E.逾期付款3.索赔按目标划分包含()。正确答案：C、EA.综合索赔B.单项索赔C.工期索赔D.协议内索赔E.费用索赔4.当投标人对现场考查后向招标人提出问题质疑，而招标人书面回答问题与招标文件中要求不一致时，应以()为准。正确答案：CA.现场考查时招标人口头解释B.招标文件要求C.书面回函解答D.仲裁机构裁定5.材料采购协议在推行过程中，供货方提前1个月经过铁路运输部门将订购物资运抵项目所在地车站，且交付数量多于协议约定尾差，（）。正确答案：DA.采购方不能拒绝提货，多交货保管费用应由采购方负担B.采购方不能拒绝提货，多交货保管费用应由采购方负担C.采购方能够拒绝提货，多交货保管费用应由采购方负担D.采购方能够拒绝提货，多交货保管费用应由供货方负担6.设计人设计工作进展不到委托设计任务二分之一时，发包人因为项目建设资金筹措发生问题而决定停建该项目，单方发出解除协议通知。按照设计范本要求，设计人应()。正确答案：DA.没收全部定金赔偿损失B.要求发包人支付双倍定金C.要求发包人赔偿实际发生损失D.要求发包人付给协议约定设计费用50%7.发包人经原设计人书面同意后，可委托其余设计单位修改，（）对修改后设计文件负责。正确答案：CA.发包人B.原设计人C.修改单位D.承包人8.建设单位应依照承包单位投标报价与承包单位协商确定中标价格。()正确答案：错误正确错误9.应该先推行债务当事人，只要发觉对方经营情况严重恶化，就能够行使不安抗辩权。()正确答案：错误正确错误10.若工程师进行协议要求之外检验工作，致使工程暂停，承包商都有权索赔。()正确答案：错误正确错误1.依照《担保法》，()不能作为施工协议确保人。正确答案：A、CA.建筑协会B.担保企业C.建筑大学D.施工企业E.建设银行2.正常监理工作酬金，由()组成。正确答案：A、B、CA.直接成本B.间接成本C.利润和税金D.监理人员工资E.业务培训费3.FIDIC条件中“费用”，包含()。正确答案：A、DA.管理费B.利润C.利息D.合理分摊其余费用E.4.有资格代理招标机构应满足条件包含()。正确答案：B、C、D、EA.必须是法人组织B.不得与行政机关有隶属关系C.有从事招标代理义务场所D.有编制招标文件能力E.有自己评标教授库5.当投标人对现场考查后向招标人提出问题质疑，而招标人书面回答问题与招标文件中要求不一致时，应以()为准。正确答案：CA.现场考查时招标人口头解释B.招标文件要求C.书面回函解答D.仲裁机构裁定6.材料采购协议在推行过程中，供货方提前1个月经过铁路运输部门将订购物资运抵项目所在地车站，且交付数量多于协议约定尾差,（）。正确答案：DA.采购方不能拒绝提货，多交货保管费用应由采购方负担B.采购方不能拒绝提货，多交货保管费用应由供货方负担C.采购方能够拒绝提货，多交货保管费用应由采购方负担D.采购方能够拒绝提货，多交货保管费用应由供货方负担7.设计人设计工作进展不到委托设计任务二分之一时，发包人因为项目建设资金筹措发生问题而决定停建该项目，单方发出解除协议通知。按照设计范本要求，设计人应()。正确答案：DA.没收全部定金赔偿损失B.要求发包人支付双倍定金C.要求发包人赔偿实际发生损失D.要求发包人付给协议约定设计费用50%8.发包人经原设计人书面同意后，可委托其余设计单位修改，（）对修改后设计文件负责。正确答案：CA.发包人B.原设计人C.修改单位D.承包人9.协议法律关系是指协议法律规范调整、在民事流转过程中形成（）关系。正确答案：DA.债权与债务B.代理与被代理C.法人与自然人D.权利与义务10.以下情形中，经同意能够采取邀请招标是（）。正确答案：BA.项目技术复杂B.公开招标费用与项目价值相比不值得C.即使包括国家安全，但适宜招标D.投资额尤其大1.投标人依照招标文件内容在约定期限内向招标人提交投标文件，此为（）。正确答案：DA.要约B.要约邀请C.承诺D.承诺生效2.依照《中华人民共和国招投标法》，建设工程招标方式不包含（）。正确答案：DA.公开招标B.无限竞争性招标C.邀请招标D.议标3.依照《招标投标法实施条例》，对某3000万元投资概算工程项目进行招标时，施工投标确保金额度符合要求是（）万元人民币。正确答案：BA.70B.50C.100D.1204.招标人对已发出招标文件进行必要澄清或修改，应该在招标文件要求提交投标文件截止时间最少（）日前，以书面形式通知全部招标文件收受人。正确答案：BA.10B.15C.20D.305.无效协议或者被撤消协议自始至终没有法律约束力。协议部分无效，不影响其余部分效力，其余部分依然有效。()正确答案：正确正确错误6.甲企业欠银行贷款，因为业务发展原因，现将该企业分成了乙企业和丙企业，则甲企业所欠银行债务应该由乙企业和丙企业负担连带清偿责任。()正确答案：正确正确错误7.行为人在代理权终止后仍以被代理人名义订立协议，属于无效协议。()正确答案：错误正确错误8.采取评标价法评标时，应该遵照标准包含()。正确答案：A、DA.以评标价最低标书为最优B.以投标报价最低标书为最优C.技术提议带来实际经济效益，按预定方法折算后，增加投标价D.中标后按投标价格订立协议价E.中标后按评标价格订立协议价9.在停工损失中审核索赔说法正确是（）。正确答案：C、DA.以计日工费计算B.以机械台班费计算C.按设备折旧费计算D.按设备租赁费计算E.以人工单价为准10.工程师有权处理索赔是承包商()。正确答案：AA.依据协议条款提出索赔B.依据法律法规提出索赔C.提出道义索赔D.提出缺乏证据索赔1.不属于委托监理协议监理人义务是()。正确答案：AA.工程建设外部协调工作B.按协议约定派驻监理人员C.不泄露委托人申明秘密D.利用合理技能认真勤奋地工作2.施工过程中，假如承包人提出要求使用专利技术经工程师同意后，应由（）。正确答案：BA.承包人办理申报手续，发包人负担费用B.承包人办理申报手续，承包人负担费用C.发包人办理申报手续，承包人负担费用D.发包人办理申报手续，发包人负担费用3.FIDIC协议条件要求，工程师视工程进展情况，有权公布暂停施工指令。属于()暂停施工，承包商可能得到赔偿。正确答案：DA.协议中有要求B.因为不利现场气候条件影响C.为工程施工安全起源：学易网D.现场气候条件以外外界条件或者障碍造成4.施工协议发包人投保建设工程一切险目标是为了()。正确答案：CA.防止风险B.克服风险C.转移风险D.控制风险5.法律、行政法规要求或者当事人约定采取书面形式订立协议，当事人未采取书面形式但一方已经推行主要义务，对方接收，该协议成立。（）正确答案：正确正确错误6.招标是要约，而发出中标通知书则是承诺。（）正确答案：错误正确错误7.发包人供给材料设备进入施工现场后需要在使用前检验或者试验，由()。正确答案：A、C、DA.检验经过之后，假如又发觉材料设备有质量问题时，发包人仍应负担重新采购及拆除重建追加协议价款，并对应顺延工期B.发包人负责检验试验C.费用由发包人负责D.承包人负责检验试验E.8.综合索赔主要做法有（）。正确答案：A、B、C、DA.带有综合性质索赔能够单独列出条目B.索赔汇报应编号C.每一项索赔应附单独说明资料D.应有一份给现场工程师致函E.9.张三欠李四人民币1000元，双方约定张三在一个月后将欠款交给王五。若到期后，张三未能履约，关于对应债权债务关系，以下说法错误是（）。正确答案：B、C、DA.张三向李四负担违约责任B.张三向王五负担违约责任C.张三和李四共同向王五负担违约责任D.李四向王五负担违约责任E.10.以下选项中，（）不属于不可抗力范围。正确答案：DA.政府法律修改B.火山暴发C.罢工D.偷窃1.某集团企业总企业因为工作失误，将应由甲子企业完成任务误发给乙子企业，乙企业据此与施工单位丙订立了协议。该协议在执行过程中，总企业发觉有错误，决定纠正错误，命令乙子企业停顿执行协议，乙与丙所以遭受了损失。关于此例，以下表述中正确是（）。正确答案：BA.原协议无效，乙与丙应各自负担损失B.乙应赔偿丙损失，再请求总企业负责处理C.甲应赔偿丙损失，乙损失自己负责D.总企业应直接赔偿丙损失2.甲企业欠银行贷款。因为业务发展原因，现该企业分成了乙企业和丙企业，对于企业分立后这笔银行债务清偿责任问题出现了以下责任，其中正确是（）。正确答案：DA.应该由甲企业负担清偿责任B.应该由乙企业负担清偿责任C.应该由丙企业负担清偿责任D.应该由乙企业和丙企业负担连带清偿责任3.承包商某甲向材料供给商某乙表示预购置钢材一批，要求某乙在一周内给予回复。乙在半个月后，向某甲表示愿意接收交易。对于乙该意思表示（）。正确答案：BA.某甲不得接收B.某甲能够认可其效力，但必须及时通知某乙C.某甲必须接收D.假如某甲未对此作出回应，则表示某甲接收交易4.以下选项中组成承诺是（）。正确答案：CA.甲向乙发出要约，要求10天内给予回复，过期则视为承诺，不过乙却没有准期作出回复B.甲向乙发出要约，丙得知后向甲表示完全同意要约内容C.甲按照某企业广告致电该企业要求购置其产品，该企业将甲指定产品送货馒头，同时收取货款D.甲向乙发出要约，乙向丁表示完全同意要约内容5.打桩机禁止夜间施工作业。（）正确答案：正确正确错误6.若遇紧急情况，可在施工现场搅拌混泥土、砂浆。（）正确答案：错误正确错误7.易燃易爆物品应分类定点妥善存放。（）正确答案：正确正确错误8.施工现场应设置专门吸烟处或吸烟室、茶水供给点。禁止在施工区域内吸烟。（）正确答案：正确正确错误9.在正常使用条件下最低保修期限为5年有（）。正确答案：A、B、CA.有防水要求卫生间B.外墙面防渗漏C.屋面防水工程D.供热与供冷系统E.10.以下属于工程完工验收技术资料有（）。正确答案：A、B、C、DA.工程项目准备阶段资料B.施工阶段技术准备资料C.施工统计D.完工验收文件E.1.以下做法符合要求有（）。正确答案：A、B、C、DA.施工现场应依摄影关要求安装视频监控系统B.禁止抛扔或随意倾倒，确保运输途中不污染城市道路和环境C.施工现场应有健全治安保卫制度，责任分解到人D.施工现场禁止现场搅拌混泥土、砂浆E.2.（）时段内，禁止从事产生噪声施工作业。正确答案：DA.夜间20时至8时B.夜间20时至6时C.夜间22时至8时D.夜间22时至6时3.施工单位应依照工程规模，设置对应人数专职保洁人员，负责工地内及工地围墙外周围（）米范围内环境卫生。正确答案：CA.8B.9C.10D.114.（;）级以上大风天气或市政府公布空气质量预警时，禁止进行土方开挖、回填等可能产生扬尘施工，同时覆网防尘。正确答案：BA.三B.四C.五D.六5.现场管理人员和工人应分色佩戴安全帽，管理人员佩戴（）色安全帽。正确答案：AA.红B.黄C.蓝D.绿6.暂时消防通道宽度不得小于3米，并确保通畅。（）正确答案：错误正确错误7.对在施工现场产生固体废弃物应进行分类。（）正确答案：正确正确错误8.工地上使用各类柴油、汽油机械执行相关污染物排放标准，不使用气体排放超标机械。（）正确答案：正确正确错误9.文明施工专题方案应该包含（）等内容。正确答案：A、B、C、DA.围墙B.场容场貌C.暂时设施D.环境保护E.10.关于施工现场水污染防治方法以下说法正确有（）。正确答案：A、B、C、DA.办公区、施工区、生活区应合理设置排水明沟、排水管B.在搅拌机前台及运输车清洗处设置沉淀池C.排放废水先排入沉淀池，经二次沉淀后，方可排入城市排水管网或回收用于洒水降尘D.未经处理泥浆水，禁止直接排入城市排水设施和河流E.1.成本控制依据包含（）。正确答案：A、B、C、DA.工程承包协议B.成本计划C.进度汇报D.工程变更E.2.可按（）编制成本计划。正确答案：A、B、CA.成本组成B.项目组成C.工程进度D.施工内容E.3.施工成本管理任务包含（）。正确答案：A、B、C、DA.成本预测B.成本计划C.成本控制D.成本核实E.4.主干道围墙（挡）高度不得低于（）米。正确答案：DA.1B.1.5C.2D.2.55.施工前应由施工单位工程技术人员、安全管理人员编制（）。正确答案：CA.施工方案B.施工计划C.文明施工专题方案D.成本计划6.成本控制关键是（）。正确答案：BA.比较B.分析C.预测D.纠偏7.成本控制步骤中实质性一步是（）。正确答案：DA.比较B.分析C.预测D.纠偏8.工程量清单计价模式是由企业自主报价。（）正确答案：正确正确错误9.在工程招标中采取定额计价是国际上较为通行做法。（）正确答案：错误正确错误10.定额计价模式和清单计价模式中，定额计价模式是基础和根本。（）正确答案：正确正确错误1.以下关于计价模式表述正确有（）。正确答案：A、B、C、DA.清单计价规范编制以定额为基础B.定额计价可作为清单计价组价方式C.定额消耗量是社会平均消耗量D.清单计价规范是由企业自主报价E.2.组织方法费包含（）。正确答案：A、B、C、DA.环境保护费B.安全施工费C.暂时设施费D.夜间施工增加费E.3.企业管理费包含（）。正确答案：A、B、CA.管理人员工资B.劳动保护费C.职员教育经费D.住房公积金E.4.实施工程量清单计价工程，应采取（）协议。正确答案：BA.总价B.单价C.成本加酬金D.可调价5.工程量清单应采取（）计价。正确答案：CA.定额工料机单价B.固定单价C.综合单价D.总价6.招标工程量清单必须作为招标文件组成部分，其准确性和完整性应由（）负责。正确答案：AA.招标人B.投标人C.招标代理机构D.招标监督机构7.以下不属于规费是（）。正确答案：DA.定额测定费B.工程排污费C.社会保障费D.企业管理费8.酒水、电焊、打磨交叉作业，无需有效隔离开。（）正确答案：错误正确错误9.动火作业需配置灭火器。（）正确答案：正确正确错误10.施工单位在使用施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施前，应该组织关于单位进行验收，也能够委托具备对应资质检验检测机构进行验收。（）正确答案：正确正确错误1.在吊装作业中，以下做法符合要求有（）。正确答案：A、C、DA.下有些人工作、经过或者站立B.吊钩没有安全插销和舌片C.货物本体固定绑牢D.按货物长短进行分批吊装E.2.使用承租机械设备和施工机具及配件，由（）单位共同进行验收，验收合格后方可使用。正确答案：A、B、C、DA.施工总承包B.分包C.出租D.安装E.3.施工单位应该在施工现场（）等危险部位，设置显著安全警示标志。正确答案：A、B、C、DA.楼梯口B.电梯井口C.孔洞口D.暂时用电设施E.4.以下做法符合安全生产要求有（）。正确答案：A、B、C、DA.劳动防护用具购置回来后，生产经营单位组织验收B.生产经营单位维护、保养、检测安全生产设备必须有统计，并由关于人员签字C.施工单位须在施工现场人口处设置显著安全警示标志D.设置安全警示标志必须符合国家标准E.5.高处作业是在坠落高度基准面（）米（含）以上位置进行作业。正确答案：BA.1B.2C.3D.46.箱式消防栓不能落地，应距离地面（）米，便于操作。正确答案：BA.1B.1.1C.1.2D.1.37.施工单位应该自施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施验收合格之日起（）日内，向建设行政主管部门或其余关于部门登记。正确答案：BA.20B.30C.40D.608.生产经营单位可为从业人员有偿提供符合国家标准或行业标准劳动防护用具。（）正确答案：错误正确错误9.生产经营单位主要责任人应该及时、如实汇报安全生产事故。（）正确答案：正确正确错误10.施工单位项目责任人应由取得对应执业资格人员担任，对建设工程项目标安全施工负责。（）正确答案：正确正确错误1.安全评定方法有（）。正确答案：A、B、C、DA.SCA法B.教授评议法C.故障分析法D.PHA法E.2.施工单位应该建立健全（）等制度，指定安全生产规章制度和操作规程，确保本单位安全生产条件所需资金投入，对所负担建设工程进行定时和专题安全检验，并做好安全检验统计。正确答案：A、BA.安全生产责任制度B.安全生产教育培训制度C.安全事故责任制度D.安全事故调查制度E.3.以下需参加教授论证会人员有（）。正确答案：A、B、C、DA.教授组组员B.建设单位项目责任人或技术责任人C.施工单位分管安全责任人或技术责任人D.勘察、设计单位项目技术责任人及相关人员E.4.专题施工方案内容包含（）。正确答案：A、B、C、DA.工程概况B.编制依据C.施工安全确保方法D.施工计划E.5.（）主要责任人依法对本单位安全生产工作全方面负责。正确答案：AA.施工单位B.建设单位C.监理单位D.设计单位6.（）应该向施工单位提供施工现场及毗邻区域内供水、排水、供电、供气、供热、通信、广播电视等地下管线资料，气象和水文观察资料，相邻建筑物和构筑物、地下工程关于资料，并确保资料真实、准确、完整。正确答案：BA.施工单位B.建设单位C.监理单位D.设计单位7.危险源是指长久地或者暂时地生产、搬运、使用或者储存危险物品，且危险物品数量等于或者超出临界量单元（包含场所和设施）。（）正确答案：错误正确错误8.特种作业人员需持证上岗。（）正确答案：正确正确错误9.开挖深度超出2米含（2米）基坑（槽）土方开挖工程属于危险性较大分部分项工程。（）正确答案：错误正确错误10.危险性较大分部分项工程是指建筑工程在施工过程中存在、可能造成作业人员群死群伤或造成重大不良社会影响分部分项工程。（）正确答案：正确正确错误1.以下符合我国当前危险性较大分部分项工程安全管理现实状况及特点有（）。正确答案：A、B、C、DA.数量多B.分布广C.掌控难D.危害大E.2.以下属于危险性较大分部分项工程有（）。正确答案：A、DA.基坑支护与降水工程B.楼地面工程C.屋面防水工程D.土方开挖工程E.3.以下属于《建设工程安全生产管理条例》基本制度和方法有（）。正确答案：A、B、C、DA.安全生产市场准入制度B.生产经营单位主要责任人对本单位安全生产工作全方面负责制度C.企业必须依法设置安全生产管理机构D.企业必须依法设置安全生产管理人员制度E.4.以下能够适用《安全生产法》有（）。正确答案：A、B、C、DA.国有企事业单位B.股份制企业C.中外合作经营企业D.外资企业E.5.以下分部分项工程中，不属于危险性较大分部分项工程是（）。正确答案：AA.桥台大致积混泥土浇筑B.开挖深度4米基坑C.高度6米承重模板支架D.T梁预应力筋张拉6.对于一定规模危险性较大分部分项工程要编制专题施工方案，并附安全验算结果，经（）签字后方可实施。正确答案：DA.施工单位项目责任人B.施工单位项目责任人和技术责任人C.施工单位项目责任人和总监理工程师D.施工单位技术责任人和总监理工程师7.钢筋代换属于设计变更，需征得业主同意。（）正确答案：错误正确错误8.强制式搅拌机适合搅拌是（）。正确答案：B、CA.水泥砂浆B.干硬性混凝土C.轻质混凝土D.混合砂浆E.9.混凝土运输通常能够分为（）。正确答案：B、C、DA.索道运输B.地面运输C.垂直运输D.楼面运输E.10.大致积钢筋砼结构浇筑方案，通常分为（）。正确答案：A、C、DA.全方面分层B.局部分层C.分段分层D.斜面分层E.1.混凝土浇捣后之所以能逐步凝结硬化，主要是因为水泥水化作用结果，而水化作用需要适当（）。正确答案：A、B、C、DA.环境B.湿度C.养护D.温度E.2.制备混凝土中二次投料法与一次投料法相比其优点是（）。正确答案：B、CA.操作简便B.节约水泥C.混凝土强度高D.混凝土和易性好E.3.防水砼凝结后，应立刻进行养护，其养护时间不得少于（）。正确答案：CA.3dB.7dC.14dD.21d4.模板及支架应按一定安全等级结构构件来考虑，此安全等级应为第（）。正确答案：CA.一级B.二级C.三级D.四级5.依照《混凝土工程施工及验收规范》要求，采取冬期施工方法时，其室外昼夜平均气温稳定低于+50C，且连续时间应为（）。正确答案：CA.3天B.4天C.5天D.7天6.混凝土浇筑时，最大自由下落高度为（）。正确答案：DA.5mB.4mC.3mD.2m7.对于悬臂构件模板拆除时，其混凝土强度应达成设计混凝土强度标准值（）。正确答案：DA.55%B.75%C.85%D.100%8.焊接钢筋网应采取焊接方法是（）。正确答案：BA.电渣压力焊B.电阻点焊C.闪光对焊D.电弧焊9.在我国，孔心砖孔洞率应大于（）。正确答案：DA.10%B.15%C.20%D.25%10.砂浆中所用石灰砂浆通常应在化灰池内保持时间为（）。正确答案：DA.3dB.4dC.5dD.7d1.业主在确定误期损害赔偿费费率时，通常要考虑（）原因。正确答案：A、B、C、DA.业主盈利损失B.因为工程拖期而引发贷款利息增加C.工程拖期带来附加监理费D.因为工程拖期不能使用，继续租用原建筑物或租用其余建筑物租赁费E.工程看护费2.当采取可调工料单价法计算工程进度款时于在确定已完工程量后，可按（）步骤计算工程进度款。正确答案：A、B、C、EA.依照已完工程量项目名称、分项编号、单价得出合价B.将本月所完全部项目合价相加，得出直接费小计C.按要求计算间接费、利润D.按要求计算辅材差价或差价系数E.按要求计算税金3.工程完工验收汇报经发包人认可后（）天内，承包人向发包人递交完工结算汇报及完整结算资料，双方按照协议书约定协议价款及专用条款约定协议价款调整内容，进行工程完工结算。正确答案：CA.14B.21C.28D.304.某工程协议总额500万元，工程预付款为42万，主要材料、构件所占比重为65％，则起扣点为()万元正确答案：CA.325B.470C.435.48D.4305.发包人支付给承包人工程预付款其性质是（）。正确答案：CA.工程款B.借款C.预支D.定金6.进度款通常按月结算，依照工程进度支付工程款。（）正确答案：正确正确错误7.保修款是在承包人完工后，完成完工结算后支付尾款。（）正确答案：错误正确错误8.结算款是在承包人完工后，完成完工结算后支付尾款。（）正确答案：正确正确错误9.预付款扣回基本标准是从开工后一定时限之后开始到工程完工期前一定时限，从承包商每个月进度款中扣回。（）正确答案：正确正确错误10.可采取预付款额度计算方法有（）。正确答案：A、B、CA.按协议中约定数额B.影响原因法C.额度系数法D.协议金额20%E.协议金额50%1.（）担任施工项目责任人是以管理者而非技术者身份出现。正确答案：BA.注册造价工程师B.注册建造师C.注册咨询管理工程师D.注册监理工程师2.预付款可采取扣回方式有（）。正确答案：A、BA.开工后某个月份到完工前某个月份平均扣还B.由开工到累计支付额达成协议总价某一百分数下一个月开始扣还，到完工前某个月平均扣还C.整个协议工期内平均扣还D.分两期平均扣还E.分三期平均扣还3.影响预付款额度原因有（）。正确答案：A、B、C、DA.施工工期B.建安工程量C.主要材料和构件费用占建安工程量百分比D.材料贮备周期E.其余费用4.对设计结构安全和使用功效主要分布工程、专