2023年二级建造师之二建建设工程法规及相关知识提升训练试卷B卷附答案

2023年二级建造师之二建建设工程法规及相关知识提升训练试卷B卷附答案单选题（共180题）1、施工企业拒不执行公安机关消防机构作出的停止施工处罚决定的，将由()负责强制执行。A.公安机关B.人民法院C.建设行政主管部门D.作出决定的公安机关消防机构【答案】D2、根据《劳动合同法》劳动合同期限一年以上不满三年的，试用期不得超过（）。A.4个月B.3个月C.2个月D.1个月【答案】C3、《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》中规定，超过一定规模的危险性较大的分部分项工程，（）应当组织专家对专项方案进行论证。A.建设单位B.施工单位C.施工项目部D.监理单位【答案】B4、（2018年真题）建设单位组织竣工验收，对不符合民用建筑节能强制性标准的，不得出具（）报告。A.竣工验收合格B.建筑节能合格C.建筑节能达标D.能耗验收合格【答案】A5、在建设工程合同中，发承包双方对工程欠款利息与垫资都未做约定，下列关于工程价款结算争议处理，说法正确的是（）。A.承发包双方在补充协议中约定了垫资利息，此条款违法无效B.对垫资没有约定的，其利息应予以支付C.对工程欠款利息没有约定，应当按银行同类同期存款利率支付D.工程竣工验收合格，工程欠款支付日期为验收合格之日【答案】B6、（2019年真题）关于工程建设国家标准的说法，正确的是()。A.工程建设推荐性国家标准由国务院建设行政主管部门制定B.工程建设强制性标准包括地方标准C.工程建设强制性国家标准的立项由国务院标准化行政主管部门负责D.工程建设强制性国家标准只能由国务院批准发布【答案】C7、关于潜在投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的说法，正确的是（）。A.异议应当在投标截止时间7日前提出B.对招标人的异议答复不服的，可以向有关行政监督部门投诉C.招标人应当自收到异议之日起7日内作出答复D.招标人作出答复前，可以继续进行招标投标活动【答案】B8、《建设工程安全生产管理条例》第21条规定，（）依法对本单位的安全生产工作全面负责。A.建设单位的负责人B.施工单位主要负责人C.施工单位的专职生产管理人员D.建设单位的专职生产管理人员【答案】B9、（2021年真题第1批）根据《企业安全生产费用提取和使用管理办法》，关于建设工程施工企业安全生产费用计提的说法，正确的是（）。A.施工企业以建筑安装工程造价为计提依据B.施工企业提取的安全费用不列入工程造价C.施工企业不得提高安全费用提取标准D.总承包单位与分包单位按比例各自提取安全费用【答案】A10、（2016年真题）关于投标文件的补充、修改与撤回的说法，正确的是（）。A.撤回已提交的投标文件，应当在投标截止时间前进行B.撤回已提交的投标文件，应当经过招标人的同意C.补充、修改已提交的投标文件，应当在提交投标保证金之前进行D.撤回已提交的投标文件，应当以书面形式通知其他投标人【答案】A11、（）是指财产实际掌握、控制的权能。A.处分权B.占有权C.使用权D.收益权【答案】B12、（）是指权利人在法律规定的期限内，对其发明创造所享有的制造、使用和销售的专有权。A.专利权B.商标权C.著作权D.发明权【答案】A13、下列行为属于工程质量不良行为的是（）。A.未按照国家有关规定在施工现场设置消防通道、消防水源、配备消防设施和灭火器材的B.在尚未竣工的建筑物内设置员工集体宿舍的C.未对涉及结构安全的试块、试件以及有关材料见证取样的D.未对因工程施工可能造成损害的毗邻建筑物、构筑物和地下管线等采取防护措施的【答案】C14、根据建设工程安全生产管理条例，关于意外伤害保险的说法，正确的是（）。A.意外伤害保险属于非强制险B.保险由建设单位办理C.实行施工总承包的，由施工总承包企业支付保险费D.保险限期自保险合同订立之日起至竣工验收合格之日止【答案】C15、关于安全生产事故调查的管辖，下列说法中错误的是（）。A.特别重大事故由国务院或者授权有关部门组织事故调查组进行调查B.省级人民政府可以委托有关部门组织事故调查组进行调查C.对于一般事故，县级人民政府可以委托事故发生单位组织调查组进行调查D.事故发生地与事故发生单位不在一个行政区域的，由事故发生地人民政府负责调查【答案】C16、因()申报不及时影响注册建造师执业、导致工程项目出现损失的，由注册建造师所在聘用企业承担责任，并作为不良行为记入企业信用档案。A.初始注册B.延续注册C.变更注册D.增项注册【答案】C17、（2015年真题）货运合同的托运人未按照约定包装货物，承运人可以()。A.留置货物B.要求赔偿C.解除合同D.拒绝运输【答案】D18、【2018年真题】下列法律后果中，属于民事责任承担方式的是（）。A.解除合同B.继续履行C.罚款D.合同无效【答案】B19、不动产物权的设立、变更、转让和消灭，经()时，发生效力。A.交付B.依法登记C.约定时生效D.法律行为生效【答案】B20、（2016年真题）如果货运合同当事人没有明确约定，货物在运输过程中因不可抗力灭失，关于运费支付的说法，正确的是（）。A.未收取运费的，承运人不得要求支付运费B.运费由运货人承担C.已收取运费的，托运人无权要求返还D.运费由承运人和托运人共同承担【答案】A21、甲、乙按30%和70%的份额共有1间房屋。二人将房屋出租给丙，丙取得甲和乙的同意后将该房屋转租给丁。现甲欲转让自己的份额。则下列说法正确的是（）。A.乙、丙有优先购买权，丁无优先购买权B.乙、丁有优先购买权，丙无优先购买权C.乙有优先购买权，丙、丁无优先购买权D.丙、丁有优先购买权，乙无优先购买权【答案】C22、关于企业法人资格的说法，正确的是（）。A.农村集体经济组织法人属于营利法人B.法人分为营利法人、非营利法人和特别法人三大类C.建设单位都具有法人资格D.施工企业的法人资格自成立之日取得【答案】B23、关于招标方式的说法，正确的是（）。A.公开招标是招标人以招标公告的方式邀请特定的法人或者其他组织投标B.邀请招标是指招标人以投标邀请书的方式要求五个以上待定的法人或者其他组织投标C.省级人民政府确定的地方重点项目不适宜公开招标的，经省级人民政府批准可以进行邀请招标的D.国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目一律公开招标【答案】C24、关于抵押的说法，正确的是（）。A.抵押人没有义务妥善保管抵押物并保证其价值不变B.转让抵押物的价款只能提前清偿债务C.当事人可以在抵押合同中约定抵押担保的范围D.抵押权可以与其担保的债权分离而单独转让【答案】C25、（2021年真题第2批）关于抵押权的说法，正确的是（）。A.以动产抵押的，抵押权自合同生效时设立B.抵押权可以与债权分离而单独转让C.同一财产向两个以上债权人抵押，抵押权未登记的拍卖的抵押财产所得的价款按照抵押合同订立的顺序清偿D.同一财产向两个以上债权人抵押的，拍卖抵押财产所得的价款按照登记的债权比例清偿【答案】A26、根据《招标投标法》，中标通知书自（）发生法律效力。A.发出之日B.作出之日C.盖章之日D.收到之日【答案】A27、注册商标有效期自核准之日起计算为10年，有效期满需要继续使用的，应当在期满前（）内申请续展注册。A.1个月B.2个月C.6个月D.12个月【答案】D28、（2015年真题）根据履约保证金的说法，正确的是（）。A.中标人必须交纳履约保证金B.履约保证金不得超过中标合同金额的20%C.履约保证金是投标保证金的另一种表述D.中标人违反招标文件的要求拒绝提交履约保证金的，视为放弃中标项目【答案】D29、下列安全生产责任中，属于施工单位安全生产管理机构专职安全生产管理人员责任的是（）。A.组织制定安全生产规章制度和操作规程B.确保安全生产费用的有效使用C.检查危险性较大工程安全专项施工方案的落实情况D.明确项目管理人员安全职责【答案】C30、施工单位参加工伤保险和投保意外伤害险的相同点在于（）。A.都是强制性险种B.被保险人都是现场危险作业人员C.保险期间都是从开工到竣工D.保费都由企业承担，个人不承担【答案】D31、政府对工程质量的监督管理主要以（）为主要手段。A.行政审批B.施工许可制度和竣工验收备案制度C.竣工验收D.质量考核与抽查【答案】B32、对他人所有的不动产或者动产，依法享有占有、使用和收益的权利，称为()。A.所有权B.用益物权C.抵押权D.留置权【答案】B33、民事诉讼是解决建设工程合同纠纷的重要方式，其中不属于民事诉讼参与人的有（）。A.当事人代表B.第三人C.鉴定人D.代理律师【答案】D34、（2019年真题）关于履约保证金的说法，正确的是（）。A.招标文件要求中标人提交履约保证金的，中标人应当提交B.履约保证金不得低于中标合同金额的10%C.中标人不履行与招标人订立的合同的，履约保证金不予退还，给招标人造成的损失超过履约保证金数额的，对超过部分不予赔偿D.施工企业不得以银行保函或担保公司保函的形式，向建设单位提供履约担保金【答案】A35、根据《民法典》，住宅建设用地使用权期间届满的，（）。A.自动续期B.依法办理手续后续期C.自动消灭D.由主管部门注销【答案】A36、根据《建设工程质量管理条例》，不属于建设工程竣工验收应当具备的条件有（）。A.施工单位签署的工程保修书B.工程监理日志C.完成建设工程设计和合同约定的各项内容D.完整的技术档案和施工管理资料【答案】B37、甲公司投资的某公建项目招标，乙公司以8200万工程报价中标，甲、乙双方按中标价签订了合同并按规定备了案。开工前，甲要求乙降低合同价，乙无奈同意，二者订立了协议，工程价款改为7600万，工程完工后，乙要求按合同进行结算，甲坚持按协议结算。正确的处理是（）。A.合同无效，协议也无效，按无效合同处理B.合同有效，协议有效，但应以协议为结算依据C.合同有效，协议无效，以合同为结算依据D.合同无效，协议有效，以协议为结算依据【答案】C38、（2015年真题）建设工程未经验收，发包人擅自使用的，该工程竣工日期为（）。A.提交验收报告之日B.建设工程完工之日C.占有建设工程之日D.竣工验收合格之日【答案】C39、（2021年第1批真题）关于建设工程合同变更说法正确的是()。A.一方当事人可以根据交易习惯直接变更双方已达成的合同约定B.双方当事人协商变更后的内容取代原合同的内容C.双方当事人对合同变更的内容约定不明确的，先提出变更的一方有权要求对方按其要求履行D.合同订立时的市场环境发生变化后，一方当事人可以直接变更原合同约定【答案】B40、某地方建设行政管理部门于2012年5月10日针对某建筑公司恶意拖欠劳务费用下发了给予其一年内禁止在本区域内参加投标的处罚决定，建筑公司于2012年5月15日收到该处罚通知，建筑公司对此不服的话最迟应于（）前提起行政复议。A.2012年6月10日B.2012年6月15日C.2012年7月10日D.2012年7月15日【答案】D41、对于跨径不小于4m的现浇钢筋混凝土梁、板，其模板应按设计要求起拱，设计无具体要求时，起拱高度宜为跨度的（）。A.1/1000～2/1000B.2/1000～3/1000C.1/1000～3/2000D.1/1000～3/1000【答案】D42、（2018年真题）施工合同履行过程中场中出现以下情形，施工企业可以被免除违约责任的是()。A.施工过程中发生罕见洪灾，导致工期延误B.施工过程中遭遇梅雨季节，导致工期延误C.施工企业的设备损坏，导致工期延误D.施工企业延迟施工遭遇泥石流，导致工期延误【答案】A43、某工程项目建设过程中，发包人与机械厂签订了加工费标准的大型管道叉管合同，并提供了制作叉管的钢板。依据《合同法》，该合同属于（）合同。A.承揽B.委托C.信托D.施工承包【答案】A44、某有独立请求权的第三人，因不能归责与本人的事由未参加诉讼，但有证据证明生效判决的部分内容错误，损害其民事权益，则该第三人行使撤销之诉的法定期间是（）个月。A.24B.18C.12D.6【答案】D45、关于仲裁裁决的不予执行和撤销说法正确的是（）A.仲裁的程序违反法定程序的，当事人只能申请撤销仲裁裁决，不得申请不予执行仲裁裁决B.当事人申请撤销仲裁裁决的，应当在收到裁决书之日起3个月内提出C.当事人可以向仲裁委员会所在地的中级人民法院申请撤销仲裁裁决D.仲裁裁决被人民法院依法撤销后，当事人就该纠纷不得再行申请仲裁，只能向人民法院起诉【答案】C46、下列评标委员会成员的组成中，合法的是（）。A.成员人数5人，技术、经济专家3人B.成员人数7人，技术、经济专家5人C.成员人数8人，技术、经济专家6人D.成员人数11人，技术、经济专家7人【答案】B47、根据《建设工程施工合同（示范文本）》，关于隐蔽工程检查程序的说法，正确的是（）。(2017)A.隐蔽工程经监理人检查质量不合格的，承包人按监理人指示完成修复后即可覆盖，无需重新检查B.监理人不能按时进行检查的，应在检查前48小时向承包人提交书面延期要求C.监理人未按时进行检查，也未提出延期要求的，承包人不得完成覆盖工作D.隐蔽工程必须经监理人检查且质量符合隐蔽要求，并在验收记录上签字后承包人方可覆盖【答案】D48、关于投标文件撤回和撤销的说法，正确的是（）。A.投标人可以选择电话或书面方式通知招标人撤回投标文件B.招标人收取的投标保证金，应当自收到投标人撤回通知之日起10日内退还C.投标截止时间后投标人撤销投标文件的，招标人应当退还投标保证金D.投标人撤回已提交的投标文件，应当在投标截止时间前通知招标人【答案】D49、《循环经济促进法》规定，发展循环经济应当在技术可行、经济合理和有利于节约源、保护环境的前提下，按照()的原则实施。A.减少废物产生B.减量化优先C.能源消耗最低D.再利用优先【答案】B50、（2020年真题）关于记入注册建造师执业信用档案的说法，正确的是（）。A.注册建造师无正当理由拒绝或者未及时签字盖章的，记入注册建造师执业信用档案B.注册建造师不配合办理交接手续的，视情况记入注册建造师执业信用档案C.注册建造师透露建设单位商业信息的，记入注册建造师执业信用档案D.注册建造师修改施工文件的，记入注册建造师执业信用档案【答案】A51、合同权利转让未通知债务人，则（）。A.对债务人不发生效力B.转让合同无效C.推定为未转让D.抗辩权发生转移【答案】A52、按照《建筑法》的规定，以下正确的说法是（）。A.建筑企业集团公司可以允许所属法人公司以其名义承揽工程B.建筑企业可以在其资质等级之上承揽工程C.联合体共同承包的，按照资质等级高的单位的业务许可范围承揽工程D.施工企业不允许将承包的全部建筑工程转包给他人【答案】D53、某建筑工程因故中止施工已满一年，在恢复施工前，建设单位已领取的施工许可证应当（）。A.申请延期B.自行废止C.报发证机关核验D.重新更换【答案】C54、甲建设单位与乙承包商的合同纠纷经合同约定的仲裁委员会裁决，要求甲建设单位在规定期限内支付拖欠A.申请行政主管部门执行B.申请仲裁委员会执行C.申请人民法院执行D.申请金融机构划拨【答案】C55、关于用人单位与劳动者发生劳动争议申请劳动仲裁的说法，正确的是（）。A.劳动关系存续期间因拖欠劳动报酬发生争议的，不受仲裁时效期间的限制B.双方必须先经本单位劳动争议调解委员会调解，调解不成的，才可以向劳动仲裁委员会申请仲裁C.劳动争议申请仲裁的时效期间为2年D.仲裁时效期间从权利被侵害之日起计算【答案】A56、（2020年真题）根据《民事诉讼法》，关于法院调解的说法，正确的是（）。A.调解书的效力低于判决书B.调解达成的所有协议，人民法院均应当制作调解书C.人民法院进行调解，可以邀请有关单位和个人协助D.人民法院审理民事案件，在判决作出之前应当进行调解【答案】C57、根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案适用法律问题的解释》，正确的是（）。A.实际施工人只能起诉与其有合同关系的转包人或违法分包人B.发包人只在欠付工程价款范围内对实际施工人承担责任C.实际施工人以发包人为被告主张权利的，人民法院可以追加转包人或违法分包人为本案当事人D.发包人或转包人或违法分包人对实际施工人就工程价款的清偿承担连带责任【答案】B58、某施工单位因在招投标活动中有违法行为，被建设行政主管部门作出一年内不得参与必须招标项目投标的处罚。则在企业信用档案中，应在（）内进行公布，公布的期限为（）。A.7工作日，6个月B.7工作日，1年C.20工作日，6个月D.20工作日，1年【答案】D59、从事建筑活动的建筑业企业，应当具备下列选项中除（）以外的法定条件。A.有符合国家规定的净资产B.有符合规定的主要人员C.有符合规定的技术装备D.有从事相关建筑活动的业绩【答案】D60、关于建设工程见证取样的说法，正确的是（）。A.取样人员和见证人员应当在试样或其包装上作出标识、封志B.墙体保温材料应当根据建设单位的实际需要决定是否实施见证取样和送检C.见证人员应当有施工企业中具备施工试验知识的专业技术人员担任D.施工人员对工程涉及结安全的试块、试件和材料，应当在建设单位或工程监理单位监督下现场取样【答案】D61、（2020年真题）根据《全国建筑市场各方主体不良行为记录认定标准》，以他人名义投标骗取中标的属于（）。A.资质不良B.工程质量不良C.工程安全不良D.承揽业务不良【答案】D62、甲是担任总承包项目经理的注册建造师，乙是该项目负责设备安装分包工程的注册建造师。对于该工程施工文件的签署，下列说法错误的是（）。A.甲对该工程施工管理文件签章B.设备安装部分的施工管理文件由乙签章C.设备安装部分的质量合格的文件上甲必须签章D.修改签章后的施工管理文件，只需签章人同意【答案】D63、施工单位的主要负责人、项目负责人构成违法行为时，5年内不得担任任何施工单位的主要负责人、项目负责人，自（）起算。A.造成重大安全事故之日B.构成违法之日C.刑罚判决之日D.刑罚执行完毕或受处分之日【答案】D64、关于工伤保险，下列说法正确的是（）。A.事业单位、社会团体可以参加工伤保险B.工伤保险是面向用人单位全体员工的强制性保险C.工伤保险费用由用人单位和职工共同缴纳D.工伤保险基金由用人单位缴纳的工伤保险费及其利息构成【答案】B65、（2021年第1批真题）招标人下列行为中，属于以不合理条件限制、排斥潜在投标人或者投标人的是()。A.拒收未通过资格预审的投标人提交的投标文件B.设定与合同履行有关的资格条件C.依法必须进行招标的项目以特定行业的业绩、奖项作为加分条件D.对不同的投标人采取相同的资格审查标准【答案】C66、工伤保险费根据（）的原则，确定费率。A.以支定收、收支相抵B.以支定收、收支平衡C.以收定支、收支平衡D.以收定支、收支相等【答案】B67、关于承揽合同的特征，下列说法正确的是（）。A.承搅合同以完成一定的工作并交付工作成果为标的B.承揽人须以自己的设备、技术和财力完成所承揽的工作C.承揽人在完成工作过程中，要接受定作人的指挥管理D.承揽人在工作期间，不接受定作人必要的监督检验【答案】A68、关于人身保险合同的说法中，正确的是（）。A.保险合同只能由被保险人和保险人签订B.受益人由被保险人或投保人指定C.被保险人或受益人必须是投保人D.保险人可以用诉讼方式要求投保人支付保险费【答案】B69、根据《民法典》，下列财产不可以抵押的是（）。A.生产设备B.建设用地使用权C.正在建设的建筑物D.集体所有的宅基地【答案】D70、根据《建筑法》的规定，建筑工程开工前，建设单位应当按照国家有关规定向工程所在地（）级以上人民政府建设行政主管部门申请领取施工许可证。A.省B.市C.县D.乡【答案】C71、根据《中华人民共和国保险法》，投保人参保建筑工程一切险的建筑工程项目，保险人须负责赔偿因（）造成的损失和费用。A.设计错误B.原材料缺陷C.不可预料的意外事故D.工艺不完善【答案】C72、行政责任的承担方式包括行政处罚和（）。A.行政处分B.行政复议C.行政赔偿D.行政许可【答案】A73、甲以一套自有房产同时向乙丙丁3人各抵押借款100万元，甲和乙丙丁签订抵押合同的时间分别为3月1号，3月2号，3月3号。甲和丙于3月5号办理了抵押登记，后甲无力支付债务，将房产进行拍卖，拍得款项为200万元。则下列说法中正确的是（）。A.甲和乙签订合同的时间最早，所以乙优于丙和丁受偿B.200万元的房款应当平均分给乙丙丁三人C.200万元的房款应当先偿还丙，剩余的100万平均分给乙和丁D.乙和丁就200万的房款不享有优先受偿权【答案】D74、关于抵押的说法，正确的是（）。A.当事人可以在抵押合同中约定抵押担保的范围B.抵押人没有义务妥善保管抵押物并保证其价值不变C.转让抵押物的价款只需高于担保债权即可D.抵押权可以与其担保的债权分离而单独转让【答案】A75、（2019年真题）关于和解的说法，正确的是()。A.和解达成的协议不具有法律效力B.和解协议必须采用书面形式C.和解达成的协议不具有强制执行力D.达成和解后当事人不得再行起诉【答案】C76、标的物为第三人合法占有，买受人取得了返还标的物请求权，称之为（）。A.简易交付B.占有改定C.指示交付D.拟制交付【答案】C77、关于建设单位工程发包的做法中，正确的是（）。A.允许分包单位再次分包B.将工程勘察、设计、施工、设备采购一并发包给一家总承包单位C.向总承包单位直接指定分包单位D.将合同中约定由施工企业自行购买的装饰材料进行指定购买【答案】B78、对于碎石类、土石方类建筑垃圾，可采用地基填埋、铺路等方式提高再利用率，力争再利用率大于（）。A.30%B.40%C.50%D.60%【答案】C79、根据《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（一）》,当事人对建设工程实际竣工日期有争议的，关于人民法院认定竣工日期的说法，正确的是（）。A.建设工程经竣工验收合格的，以承包人提交竣工验收报告之日为竣工日期B.建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以竣工验收合格之日为竣工日期C.承包人已经提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，以承包人提交验收报告之日为竣工日期D.建设工程未竣工验收，发包人擅自使用的，以承包人实际完工之日为竣工日期【答案】C80、关于建设工程共同承包，下列说法正确的是（）。A.出现赔偿责任，建设单位有权向共同承包的任何一方请求赔偿B.共同承包应当由三个以上的承包单位组成C.两个以上不同资质等级的单位实行联合共同承包的，应当按照资质等级高的单位的业务许可范围承揽工程D.联合体各方应当单独与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担连带责任【答案】A81、工程建设中使用的计算机软件是（）保护客体，受知识产权保护。A.专利权B.商标权C.著作权D.发明权【答案】C82、某工程施工承包合同约定由建设单位采购钢材，某批钢材进场后施工单位检验发现其等级不符合设计要求，则施工单位（）。A.应当将这批钢材使用到工程上，因合同约定由建设单位采购钢材B.可以将这批钢材使用到工程上，因建设单位承诺对由此引起的质量问题担责C.可以将这批钢材使用到工程上，因该工程的设计过于保守D.不得将这批钢材使用到工程上，并应通知建设单位予以退换【答案】D83、场景（三）A.知情权B.拒绝权C.紧急避险权D.请求赔偿权【答案】C84、根据合同法的规定，要约可以撤回。但是，撤回要约的通知应当（）到达受要约人。A.在合同成立前B.在受要约人发出承诺通知之前C.在承诺通知到达要约人之前D.在要约到达受要约人之前或与要约同时【答案】D85、下列合同中，由《合同法》调整的是()合同。A.婚姻B.收养C.买卖D.行政【答案】C86、（2015年真题）某施工企业的下列工作安排，违反《劳动法》中关于女职工特殊保护规定()。A.安排正在哺乳未满1周岁婴儿的女工李某从事资料整理工作B.安排怀孕6个月的女工钱某从事夜班工作C.安排怀孕期间女工赵某从事第3级体力劳动强度的劳动D.批准女工王某只能休产假120天【答案】C87、施工企业以自有的房产作抵押，向银行借款100万元，后来施工企业无力还贷，经诉讼后其抵押房产被拍卖，拍得的价款为150万元，贷款的利息及违约金为20万元，实现抵押权的费用为10万元，则拍卖后应返还施工企业的款项为（）万元。A.10B.20C.30D.50【答案】B88、关于评标的说法，正确的是（）。A.招标人可以不向评标委员会提供评标所必需的信息B.投标文件未经投标单位盖章和单位负责人签字，评标委员会不应当直接否决其投标C.投标报价低于成本或者高于招标文件设定的最高投标限价时，评标委员会应当否决其投标D.评标过程中，评标委员会成员不能继续评标被更换后，由更换后的评标委员会成员继续进行评审【答案】C89、某建筑工程竣工后未经验收，发包人提前使用，下列说法正确的是（）。A.出现防水问题，5年内承包人应承担保修责任B.主体结构出现裂纹，承包人应承担保修责任C.出现任何问题承包人都需要承担保修责任D.出现任何问题承包人都不需要承担保修责任【答案】B90、施工企业不执行公安部门作出的停工决定时，由（）强制执行。A.建设单位B.人民法院C.建设行政主管部门D.公安部门【答案】D91、当事人对已经发生法律效力的判决，认为有错误的，可以向上一级人民法院申请再审。人民法院应当再审的情形不包括（）。A.有新的证据，足以推翻原判决B.原判决认定的基本事实缺乏证据证明C.原判决认定事实的主要证据是伪造的D.原判决适用的法律已被废止的【答案】D92、建设单位领取了施工许可证，因故不能在3个月内开工，但又未申请延期。该施工许可证（）。A.自行废止B.重新核验C.继续有效D.自动延期【答案】A93、在乡、村庄规划区内进行乡村公共设施和公益事业建设时，应当办理(）。A.乡村建设规划许可证B.乡村建设工程规划许可证C.乡村建设用地规划许可证D.土地性质变更登记手续【答案】A94、设计文件应注明工程合理使用年限，该年限从（）之日起算。A.颁发施工许可证B.工程竣工验收合格C.工程缺陷责任期届满D.工程法定最低保修期届满【答案】B95、关于定金的说法，正确的是（）。A.债务人履行债务后，定金不可抵作价款B.订金与定金的法律效果相同C.定金超过合同金额的20%，则定金无效D.定金的法律性质是担保【答案】D96、甲在街道旁开车逆行，迫使骑车人乙为躲避甲而跌入承包商赵某挖的尚未设置保护措施和警示标志的坑中。对于乙所蒙受的损失（）。A.只能由甲承担责任B.只能由赵某承担责任C.由甲和赵某各自承担责任D.由甲和赵某承担连带责任【答案】D97、环境保护“三同时”制度是指建设项目需要配套建设的环境保护设施，必须与主体工程（）。A.同时立项、同时建设、同时投产使用B.同时设计、同时施工、同时投产使用C.同时立项、同时施工、同时竣工验收D.同时设计、同时验收、同时投产使用【答案】B98、（2020年真题）某建设项目于6月7日领取施工许可证，开工后因地震导致该工程在次年3月23日中止施工。建设单位应当向发证机关报告中止施工的最迟期限是次年（）。A.3月28日B.4月7日C.4月23日D.6月23日【答案】C99、关于投标文件的补充、修改和撤回的说法，正确的是()。A.撤回已提交的投标文件，应当经过招标人的同意B.补充、修改已提交的投标文件，应当在提交投标保证金之前进行C.撤回已提交的投标文件，应当在投标截止时间前进行D.撤回已提交的投标文件，应当以书面形式通知其他投标人【答案】C100、关于管辖权异议，下列说法正确的是（）。A.当事人未提出管辖权异议并应诉答辩的，视为受诉法院有管辖权，但违反级别管辖和专属管辖规定的除外B.当事人对管辖权有异议的，应当在提交答辩状前提出C.受诉法院应当在受理异议之日起10日内作出裁定D.管辖权异议的裁定不可上诉【答案】A101、某开发商以其A地块的建设用地使用权作为向银行贷款的担保，确保按期还贷。此担保方式属于（）。A.保证B.质押C.抵押D.留置【答案】C102、下列关于劳务派遣单位违法行为应承担的法律责任，描述错误的是（）。A.劳务派遣单位、用工单位违反本法有关劳务派遣规定的，由建设行政部门责令限期改正B.逾期不改正的，以每人5000元以上1万元以下的标准处以罚款C.逾期不改正的，对劳务派遣单位，吊销其劳务派遣业务经营许可证D.用工单位给被派遣劳动者造成损害的，劳务派遣单位与用工单位承担连带赔偿责任【答案】A103、建筑节能分部工程验收议由()主持。A.建筑节能工程分包人B.总监理工程师C.总承包人D.建设单位法定代表人【答案】B104、以下各项中，属于监理单位主要安全责任的是（）。A.组织专家论证、审查深基坑专项施工方案B.审查施工组织设计中的安全技术措施是否符合工程建设强制性标准C.申领施工许可证时，提供建设工程有关安全施工措施的资料D.提出保障施工作业人员安全和预防生产事故的措施建议【答案】B105、（2021年真题第2批）下列安全生产责任中，属于建设工程项目专职安全生产管理人员职责的是（）。A.组织制定并实施生产安全事故应急救援预案B.保证本单位安全投入的有效实施C.督促检查危险性较大工程的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患D.现场监督危险性较大工程安全专项施工方案实施情况【答案】D106、根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》。关于解决工程价款结算争议的说法，正确的是（）。A.欠付工程款的利息从当事人起诉之日起算B.当事人约定垫资利息，承包人请求按照约定支付利息的，不予支持C.建设工程承包人行使优先权的期限自转移占有建设工程之日起计算D.当事人对欠付工程款利息计付标准没有约定的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计息【答案】D107、关于法人的概念及分类的说法，正确的是（）。A.某施工企业分公司属于法人B.有独立经费的机关和承担行政职能的法定机构，登记之日具有机关法人资格C.非营利法人登记成立D.某大学建筑学院不属于法人【答案】D108、当代中国法的渊源是主要以（）为核心的各种制定法。A.刑法B.宪法C.民法D.行政法【答案】B109、使用他人知识产权必须经权利人同意，这体现了知识产权的（）。A.期限性B.地域性C.专有性D.财产权和人身权的双重性【答案】C110、下列关于要约的说法，正确的是()。A.要约发出时生效B.收件人指定特定系统接收要约数据电文的，该数据电文进入该特定系统的时间，视为到达时间C.收件人未指定特定系统接收要约数据电文的，该数据电文进入收件人常用系统的时间，视为到达时间D.要约可以撤销，撤销要约的通知应当在要约到达受要约人之前或者与要约同时到达受要约人【答案】B111、抵押与质押的显著区别是()。A.抵押不转移对抵押物的占有B.抵押转移抵押的收益权C.抵押以一定金额作为保证D.抵押不涉及具体的财物【答案】A112、施工单位试验员王某在混凝土浇筑现场，欲对正在浇筑的二层框架柱混凝土取样、制备试块，监督此过程的应当是（）。A.施工单位项目经理B.质监站质监人员C.监理工程师D.施工单位施工员【答案】C113、（2020年真题）用人单位与劳动者在用工前签订的劳动合同，劳动关系（）建立。A.实习期满之日B.劳动合同订立之日C.劳动者提供担保之日D.用工之日【答案】D114、当排水构筑物无抗浮设计时，雨、汛期施工过程必须采取的抗浮措施不包括（）。A.建立防汛组织，强化防汛工作B.备有应急供电和排水设施C.采用排水法下沉和封底的沉井工程D.基坑四周设防汛墙，防止外来水进入基坑【答案】C115、（2021年第2批真题）下列国有资金占控股或主导地位的依法必须进行招标的项目，可以采取邀请招标的是()。A.省、自治区、直辖市人民政府确定的地方重点项目B.由于技术复杂导致公开招标程序复杂的项目C.受资金条件限制，只有少量潜在投标人可供选择的项目D.采用公开招标方式的费用占项目合同金额的比例过大的项目【答案】D116、关于评标的说法，正确的是()。A.招标项目设有标底的，可以以投标报价是否接近标底作为中标条件B.评标委员会认为所有投标都不符合招标文件要求的，可以否决所有投标C.评标委员会成员拒绝在评标报告上签字的，视为不同意评标结果D.投标文件中有含义不明确的内容的，评标委员会可以口头要求投标人作出必要澄清、说明【答案】B117、下列使用注册商标的情形中，应当承担行政责任的是（）。A.自行改变注册商标的B.改变注册商标的注册人名称、地址或者其他注册事项的C.转让注册商标的D.连续2年停止使用注册商标的【答案】A118、下列场站构筑物组成中，属于污水处理构筑物的是（）。A.吸水井B.污泥脱水机房C.管廊桥架D.进水泵房【答案】D119、关于建设工程赔偿损失的说法，不正确的有（）。A.赔偿损失既具有补偿性，也具有一定的任意性B.赔偿损失是对直接造成的损失进行赔偿C.约定的违约金低于造成的损失的，人民法院或者仲裁机构可以根据当事人的请求予以增加D.赔偿损失的主要形式是法定赔偿损失，而约定赔偿损失是为了弥补法定赔偿损失的不足【答案】B120、以下不属于建筑业企业资质序列的是（）。A.施工总承包资质B.专业承包资质C.施工劳务资质D.工程总承包资质【答案】D121、.根据《合同法》第78条规定，当事人对合同变更的内容约定不明确的，则()A.由当事人诉请人民法院裁决B.由当事人申请仲裁委员会裁决C.推定为未变更D.视为已变更【答案】C122、根据《担保法》的规定，当事人在定金合同中应当约定交付定金的期限，其定金合同()之日起生效。A.按照合同约定B.从实际交付定金C.按照签订之日D.从双方口头约定【答案】B123、（2021年真题第2批）下列职责中，属于施工生产安全事故调查组职责的是（）。A.查明事故发生的间接经济损失B.追究责任人的连带责任C.提出对受伤人员的赔偿方案D.提出对事故责任者的处理建议【答案】D124、下列关于我国法的形式和效力层级的说法，正确的是（）。A.《北京市建筑市场管理条例》与《房屋建筑和市政基础设施工程质量监督管理规定》对同一事项的规定不一致时，由国务院进行裁决B.《招标投标法实施条例》的效力高于《招标公告发布暂行办法》C.部门规章的效力高于地方政府规章D.行政法规之间对同一事项的新的特别规定与旧的一般规定不一致，由国务院裁决【答案】B125、关于建设工程代理的说法，正确的是()。A.招标活动应当委托代理B.被代理人可以单方取消委托C.代理人不可以自行辞去委托D.法定代表人与法人之间是法定代理关系【答案】B126、关于刑事责任的说法，错误的是（）。A.拘役是刑罚主刑的一种B.罚款是刑罚附加刑的一种C.刑罚的附加刑既可以合并使用，也可以独立使用D.死刑缓期两年执行是死刑的一种【答案】B127、按规定批准开工报告不再办理施工许可证的建设工程，必须符合（）的规定。A.施工许可证发证机关B.县级以上人民政府C.省市人民政府D.国务院【答案】D128、关于企业法人资格的说法，正确的是（）。A.农村集体经济组织法人属于营利法人B.法人分为营利法人、非营利法人和特别法人三大类C.建设单位都具有法人资格D.施工企业的法人资格自成立之日取得【答案】B129、关于建设工程合同相关内容的说法，正确的有（）。A.欠付工程款的利息起算，建设工程已实际交付的，为交付之日B.当事人对建设工程实际竣工日期有争议的，承包人已提交竣工验收报告、发包人拖延验收的，以提交竣工验收报告之日为竣工日期C.工程合同价款约定不明的，应当按照订立合同时履行地的市场价格履行D.约定工程垫资利息的，当事人申请按约定支付利息的，法院不予支持【答案】B130、下列损失和费用中，属于建筑工程一切险的保险责任范围的是（）。A.爆炸造成的施工企业人员伤亡B.设计错误引起的损失和费用C.自燃造成的保险财产自身的损失和费用D.维修保养的费用【答案】A131、关于建筑施工企业安全生产许可证的说法中，正确的是（）。A.未取得安全生产许可证从事施工活动不会产生行政责任B.建筑施工企业安全生产许可证遗失补办，由申请人告知资质许可机关，由资质许可机关在官网发布信息C.只有经过再次审查，安全生产许可证有效期才可能延期D.施工企业是否具有安全生产许可证不影响施工许可证的核发【答案】B132、甲施工企业向乙建材公司购买一批水泥，关于该买卖合同中水泥毁损，灭失风险承担的说法，正确的是（）。A.若由于甲自身过错，导致水泥交付期限推迟一周，灭失的风险由甲承担的时间相应推迟B.因水泥质量不合格，甲拒绝接受水泥或解除合同，则水泥毁损灭失的风险由乙承担C.水泥毁损、灭失的风险，交付之前由乙承担，交付之后由甲承担D.若乙出卖的水泥为在途标的物时，则其损灭失的风险自水泥交付完成时，由甲承担【答案】B133、建设工程施工过程中，关于施工节材的说法，正确的是（）。A.应当使用散装水泥B.禁止损毁耕地烧砖C.应当使用预拌混凝土D.禁止远距离运输【答案】B134、甲、乙、丙、丁四家公司组成联合体进行投标，则下列联合体成员的行为中正确的是（）。A.该联合体成员甲公司又以自己单位的名义单独对该项目进行投标B.该联合体成员应签订共同投标协议C.该联合体成员乙公司和丙公司又组成一个新联合体对该项目进行投标D.甲、乙、丙、丁四家公司设立一个新公司作为联合体投标的牵头人【答案】B135、关于委托合同的说法，正确的是（）。A.经受托人同意，委托人在受托人之外委托第三人处理委托事务，给受托人造成损失的，委托人不再承担责任B.委托人丧失民事行为能力的，受托人不得继续处理委托事务C.无偿的委托合同，因受托人的过失给委托人造成损失的，受托人应当赔偿损失D.经委托人同意，受托人转委托的，委托人可以就委托事务直接指示转委托的第三人，委托人仅就第三人的选任及其对第三人的指示承担责任【答案】D136、预制安装水池接缝的混凝土强度应符合设计规定，当设计无规定时，应采用（）的混凝土。A.与壁板混凝土强度等级相同B.比壁板混凝土强度提高一级C.低强度混凝土D.C40混凝土【答案】B137、无盖构筑物水池满水试验流程为（）。A.试验准备→水池内水位观测→水池注水→蒸发量测定→整理试验结论B.试验准备→水池注水→蒸发量测定→水池内水位观测→整理试验结论C.试验准备→水池注水→水池内水位观测→蒸发量测定→整理试验结论D.试验准备→蒸发量测定→水池注水→整理试验结论→水池内水位观测【答案】C138、（2021年真题第1批）关于无效施工合同工程款的结算，正确的是（）A.建设工程经验收合格的，发包人应当按照合同约定进行工程款结算B.建设工程验收不合格，修复后的建设工程经验收仍不合格的，发包人可以在结算中大幅度减少结算金额C.建设工程验收不合格，修复后的建设工程经验收合格的，维修费用应当由发包人与承包人共同承担D.建设工程经验收合格的，发包人可以参照合同关于工程价款的约定折价承包人【答案】D139、（2021年真题第1批）总承包项目工地大型塔吊倾倒造成伤亡事故的，负责上报事故的单位（）A.施工总承包单位B.建设单位C.监理单位D.项目经理【答案】A140、《建筑法》规定，按照国务院规定的权限和程序批准（）的建筑工程，不再领取施工许可证。

A.开工报告B.开工计划C.工程规划D.开工申请【答案】A141、关于投标保证金说法正确的是（）。A.投标保证金不得超过招标项目估算价的5%B.投标保证金有效期可以短于投标有效期C.招标人分两阶段招标的，应当在第一阶段要求投标人提交投标保证金D.投标截止后投标人撤销投标文件的，招标人可以不退还投标保证金【答案】D142、关于安全生产监督检查人员执行监督检查任务时要求的说法，正确的是（）。A.可以视情况选择是否出示行政执法证件B.负有安全生产监督管理职责的多部门在监督检查中，应当分别进行检查C.负有安全生产监督管理职责的部门在进行检查时，发现存在安全问题应当由其他部门进行处理的，应当要求被检查单位向其他部门进行报告D.对涉及被检查单位的技术秘密和业务秘密，应当为其保密【答案】D143、甲与用人单位发生劳动争议，经过多方调解无效。甲又向当地劳动争议仲裁委员会申请仲裁解决，事后，甲对仲裁裁决不服，拟向人民法院提起诉讼。提起诉讼的时间应不超过收到仲裁裁决后的（）天。A.7B.15C.30D.60【答案】B144、关于联合体投标的说法，正确的是（）。A.招标人接受联合体投标并进行资格预审的，联合体应当在提交资格预审申请文件后组成B.联合体某成员在同一招标项目中以自己名义单独投标，其投标有效C.由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较高的单位确定其资质等级D.招标人应当在资格预审公告、招标公告或者投标邀请书中载明是否接受联合体投标【答案】D145、建筑施工噪声排放限值的测量位置是建筑施工场地的（）。(2017)A.边界B.中心C.毗邻建筑物D.周边50米【答案】A146、下列选项中，符合《招标投标法》关于标底规定的是()。A.招标人不得规定最低投标限价B.招标人不得规定最高投标限价C.招标人必须编制标底D.一个招标项目可以有两个标底【答案】A147、关于劳动合同订立的说法，正确的有（）。A.试用期包含在劳动合同期限内B.固定期限劳动合同不能超过10年C.商业保险是劳动合同的必备条款D.劳动关系自劳动合同订立之日起建立【答案】A148、下列关于危大工程专项施工方案的编制审查，正确的有（）。A.危大工程实行分包的，专项施工方案只能由相关专业分包单位组织编制B.危大工程专项施工方案一律需要进行专家论证C.需要组织专家论证的专项施工方案由施工单位组织D.专家论证前应由施工单位项目负责人和总监理工程师审核【答案】C149、建造师（），方有资格以建造师名义担任建设工程项目施工的项目经理及从事其他施工活动的管理。A.受聘于某一个单位B.执业资格考试合格后C.经注册后D.经有关部门批准后【答案】C150、根据《建筑工程施工许可管理办法》，申请领取施工许可证应当具备的条件不包括（）。A.建筑工程按照规定的权限和程序已获得批准开工报告B.已办理该建筑工程用地批准手续C.有保证工程质量和安全的具体措施D.已经确定建筑施工企业【答案】A151、（2020年真题）关于劳动合同履行的说法，正确的是（）。A.用人单位变更名称，原劳动合同可终止B.用人单位发生合并或者分立，原劳动合同解除C.用人单位变更投资人不影响劳动合同的履行D.用人单位变更法定代表人，应当重新订立劳动合同【答案】C152、以下关于建设工程代理法律关系的说法中正确的是（）。A.建设工程代理法律关系，包括代理人与被代理人之间的委托关系和代理人与相对人之间的合同关系B.转委托代理经被代理人同意或者追认的，代理人不再承担责任C.紧急情况下代理人转委托第三人的行为，不需要被代理人追认或同意D.转委托代理经被代理人同意或者追认的，被代理人可以就代理事务直接指示转委托的第三人【答案】D153、2010年6月24日，甲施工企业与乙钢材生产企业签订一份钢材购销合同，合同约定甲施工企业分期付款，最后一笔尾款应于2010年8月31日前付清，丙企业在贷款合同的保证人一栏中加盖了企业的印章。甲施工企业逾期没有还清欠款，乙钢材生产企业于2010年9月20日向法院提起诉讼。则下列关于保证责任和保证期间的表述中，正确的是()。A.丙企业承担一般保证责任，保证期间为自2010年8月31日起6个月B.丙企业承担一般保证责任，保证期间为自2010年9月20日起6个月C.丙企业承担连带保证责任，保证期间为自2010年8月31日起6个月D.丙企业承担连带保证责任，保证期间为自2010年9月20日起6个月【答案】A154、张某为甲公司的业务员，手中有甲公司的介绍信和盖好公章的合同，后来张某离开甲公司，并没有将介绍信和合同交回。之后张某又与客户刘某以甲公司的名义签订了一份合同，而刘某一直以为张某是甲公司的业务员。这份合同的效力应该认定为（）。A.无效，属于欺诈合同B.无效，责任应由张某承担C.有效，责任应由张某承担D.有效，责任应由甲公司承担【答案】D155、下列行为中，属于委托代理的是（）。A.转包工程B.肢解分包C.请律师代为诉讼D.分包商完成主体结构施工【答案】C156、（2021年第1批真题）关于委托代理的说法，正确的是()。A.委托代理授权应当采取书面形式B.委托书授权不明的，被代理人应当承担全部法律责任C.数人可以为同一代理事项的代理人D.代理人知道代理事项违法的仍然实施代理行为的，应承担全部法律责任【答案】C157、关于民事诉讼管辖权异议的说法，正确的是（）。A.人民法院受理案件后，当事人对管辖权有异议的，应当在法庭辩论终结前提出B.人民法院对当事人提出的异议，审查后认为异议成立的，裁定驳回起诉C.当事人未提出管辖权异议并应诉答辩的，视为受诉人民法院有管辖权D.对人民法院就级别管辖权异议作出的裁定，当事人不得提起上诉【答案】C158、下列关于法的形式与效力的说法错误的是()。A.宪法的主要功能是制约和平衡国家权力，保障公民权利B.宪法也是建设法规的最高形式C.法律分为基本法律和一般法律D.行政法规是国务院各部、委根据宪法和法律制定的履行管理职能的规范性文件【答案】D159、按照《建筑法》的规定，下列关于施工许可证适用范围的说法，正确的是（）。A.依法通过竞争性谈判或单一来源方式确定供应商的政府采购工程建设项目，可以不申办施工许可证B.工程所在地政府确定的限额以下的小型工程，可以不申办施工许可证C.按国务院规定的权限和程序批准开工报告的建设工程，不重复办理施工许可证D.抢险救灾工程和军用房屋工程的施工许可办法另行规定【答案】C160、在建工程中止施工，建设单位应当于（）向发证机关报告，并做好维护管理工作。A.1个月内B.3个月内C.6个月内D.12个月内【答案】A161、关于投标文件撤回和撤销的说法，正确的是（）。A.投标人可以选择电话或书面方式通知招标人撤回投标文件B.招标人收取的投标保证金，应当自收到投标人撤回通知之日起10日内退还C.投标截止时间后投标人撤销投标文件的，招标人应当退还投标保证金D.投标人撤回已提交的投标文件，应当在投标截止时间前通知招标人【答案】D162、根据我国《劳动法》的规定，用人单位濒临破产进行法定整顿期间或者生产经营状况发生严重困难，确需裁减人员的，根据法律进行裁员，在（）个月内重新招用人员的，应当优先招用被裁减的人员。A.1B.3C.6D.12【答案】C163、（2021年第2批真题）关于无效合同法律后果的说法，正确的是()。A.无效合同自被确认为无效时起没有法律约束力B.无效合同的当事人因该合同取得的财产、应当折价补偿C.无效合同中双方都有过错的，仅需承担各自的损失D.合同无效的，不影响合同中有关解决争议方法的条款的效力【答案】D164、关于我国土地所有权的制度的表述，正确的是（）。A.我国实行土地的社会主义公有制，即土地归国家所有B.草地的承包期为30年至70年C.承包期限届满的，承包解除D.按土地用途可以将土地分为农用地、建设用地和未利用地【答案】D165、（2021年真题第2批）除当事人另有的定外，出卖人出卖交由承运人运输的在途标的物毁损灭失的风险自（）起由买受人承担。A.合同成立时B.合同生效时C.标的物交付时D.运输行为完成时【答案】A166、根据《房屋建筑工程和市政基础设施工程实行见证取样和送检的规定》，涉及结构安全的试块、试件和材料见证取样和送检的最低比例是有关技术标准中规定应取样数量的（）。A.20%B.30%C.25%D.40%【答案】B167、下面关于抵押物的说法，正确的是（）。A.可以以正在建造的建筑物抵押，抵押权自登记时设立B.可以以正在建造的建筑物抵押，抵押权自签订抵押合同时设立C.可以以正在建造的建筑物抵押，抵押权自建筑物竣工验收时设立D.不可以以正在建造的建筑物抵押【答案】A168、关于在城市市区噪声敏感建筑物集中区域内，禁止夜间进行产生环境噪声污染的建筑施工作业的说法，正确的是()。A.噪声敏感建筑物不包括机关和科研单位的办公B.夜间施工作业必须征得附近居民同意C.抢修、抢险作业和因生产工艺上要求的可以无条件进行夜间施工作业D.噪声敏感建筑物集中区域包括医疗区和以居民住宅为主的区域【答案】D169、（2017年真题）关于评标结果异议的说法，正确的是（）。A.只有投标人有权利对项目的评标结果提出异议B.对评标结果有异议，应当在中标候选人公示期间提出C.招标人对评标结果的异议作出答复前，招标投标活动继续进行D.对评标结果异议不是对评标结果投诉必然的前置条件【答案】B170、下列权利中，不属于物权的是（）。A.抵押权B.房屋产权C.房屋的租金D.建设用地使用权【答案】C171、根据《建设工程安全生产管理条例》，施工总承包项目的分包工程发生施工生产安全事故，负责向政府安监部门和有关部门上报事故的是（）。A.分包单位B.总承包单位C.建设单位D.现场安全责任人【答案】B172、关于投标人的说法正确的是（）。A.存在管理关系的不同单位，可以参加未划分标段的同一招标项目投标B.投标人发生合并、分立、破产等重大变化的，其投标无效C.单位负责人为同一人的不同单位，可以参加同一标段投标D.投标人不再具备资格预审文件、招标文件规定的资格条件的，其投标无效【答案】D173、对建设项目环境可能造成轻度环境影响的，应当编制（），对产生的环境影响进行分析或者专项评价。A.环境影响报告书B.环境影响报告单C.环境影响登记表D.环境影响报告表【答案】D174、（2020年真题）租赁合同可以约定租赁期限，租赁期限的上限为（）年。A.10B.20C.25D.30【答案】B175、关于知识产权的说法，不正确的是()。A.是权利人对其创造的智力成果依法享有的权利;B.新颖性是授予专利权的共性条件;C.发明专利的保护期限长于外观设计专利;D.商标权具有财产权和人身权双重属性;【答案】D176、检测结果利害关系人对检测结果发生争议的，由（）复检。A.双方共同认可的检测机构B.原检测机构C.上级检测结构D.建设行政主管部门【答案】A177、根据《民法典》规定，当事人对合同变更的内容约定不明确的，推定为（）。A.变更B.重新协定C.原则上变更D.未变更【答案】D178、根据《合同法》，不属于承诺构成要件的是()。A.承诺需由受要约人向要约人作出B.承诺必须以书面的形式通知要约人C.承诺的内容应当与要约的实质性内容一致D.承诺必须在要约有效期限内作出【答案】B179、设工程施工合同发承包双方协议选择国内某仲裁机构后，承包人请求人民法院确认该仲裁协议效力的，应由（）中级人民法院管辖。A.仲裁协议签订地B.该仲裁机构所在地C.建设工程所在地D.承包人住所地【答案】B180、（2019年真题）根据《招标投标法》，关于投标人提交投标文件的说法，正确的是()。A.在招标文件要求提交投标文件的截止时间后送达的投标文件，招标人可以拒收B.投标截止后，投标人撤销投标文件的，招标人可以不退还投标保证金C.投标人少于5个的，招标人应当重新招标D.招标人收到投标文件后，应当开启检查并签收保存【答案】B多选题（共160题）1、关于建设工程验收，下列说法正确的是（）A.需要施工单位完成建设工程设计的各项内容B.需由建设单位组织，参建的设计、施工、监理等单位参加C.需要工程使用的所有建筑材料、建筑构配件和设备的进场试验报告D.竣工验收及竣工验收备案均需要有施工单位签署的工程质量保修书E.需施工单位提交工程竣工验收报告【答案】BD2、下列场站水处理构筑物中，属于给水处理构筑物的有（）。A.消化池B.集水池C.澄清池D.曝气池E.清水池【答案】BC3、某建筑施工企业制订了如下安全生产教育培训工作制度，其中符合法律规定的有（）。A.对管理人员和作业人员每年进行两次安全生产教育培训B.对安全生产教育培训考核不合格的人员，不得竞聘上岗C.项目经理必须经有关主管部门考核合格方可任职D.登高架设作业人员，按照企业有关规定经过安全作业培训即可上岗E.作业人员进入新的施工现场前，必须接受安全生产教育培训【答案】ABC4、下列选项中，属于投标人相互串通投标的有（）。A.不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制B.投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容C.投标人之间约定中标人D.投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标E.不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜【答案】BCD5、关于民事诉讼管辖制度的说法中，正确的有（）。A.甲区基层法院受理某技术转让合同纠纷案后，发现自己没有级别管辖权，将案件移送至甲市中级人民法院审理，属于管辖权转移B.因房屋买卖合同纠纷提起的诉讼能由房屋所在地人民法院管辖C.房屋买卖合同纠纷案件不可约定管辖法院D.移送管辖有可能是因为受理法院违反了级别管辖的规定所导致E.当事人可以通过协议变更案件的级别管辖【答案】BCD6、下列选项中，属于以不合理条件限制、排斥潜在投标人的有（）。A.依法必须进行招标的项目以获得全国性的“鲁班奖”作为加分条件B.就同一招标项目向潜在投标人提供有差别的项目信息C.对投标人采取不同的资格审查或者评标标准D.设定的商务条件与招标项目的具体特点与合同履行无关E.限定特定的供应商【答案】BCD7、场景(十二）A.合同自订时起就不具有法律效力B.当事人不能通过同意或追认使其生效C.在诉讼中，法院可以主动审査决定该合同无效D.合同全部条款无效E.合同中独立存在的解决争议条款有效【答案】ABC8、人民法院审理民事案件，除（）以外，应当公开进行。A.离婚案件B.涉及国家秘密的案件C.涉及个人隐私的案件D.当事人申请再审的案件E.涉及商业秘密的案件【答案】BC9、（2016年真题）关于建设工程发承包的说法，正确的有（）。A.发包人不得将工程发包给个人B.建筑材料可以由发包人采购C.用于工程的设备只能由发包人采购D.发包人不得指定分包人E.对于承包人采购的建筑构配件，发包人可以指定生产商【答案】ABD10、根据《建筑起重机械安全监督管理却定》不能使用的建筑起重机械有（）。A.超过安全技术标准或者制造厂家规定的使用年限的B.经检验达不到安全技术标准规定的C.没有完整安全技术档案的D.没有齐全有效的安全保护装置的E.属于有可能淘汰或者限制使用的【答案】ABCD11、施工单位的下列行为符合工程安全不良行为认定标准的有（）。A.在施工起重机械和整体提升脚手架，模板等自升式架设设施验收合格后未按照规定登记的B.在尚未竣工的建筑物内设置员工集体宿舍的C.未对因建设工程施工可能造成损害的毗邻建筑物、构筑物和地下管线等采取专项预防措施D.使用未经验收或验收不合格的施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施的E.不按照与招标人订立的合同履行义务，情节严重的【答案】ABCD12、下列情形中，将被列入拖欠农民工工资黑名单的有（）。A.克扣、无故拖欠农民工工资报酬达到认定拒不支付劳动报酬罪数额标准的B.因拖欠农民工工资引发群体事件造成严重不良后果的C.将劳务违法分包造成拖欠农民工工资事实的D.将劳务转包给不具备用人资格的组织或个人造成拖欠农民工工资的E.未在工程所在地银行开设农民工工资专用账户的【答案】AB13、（2021年真题第1批）下列情形中，属于招标人与投标人串通投标的有（）。A.投标人未经招标人授意，自行撤换、修改投标文件B.招标人在开标前开启投标文件并将有关信息泄露给投标人C.设定的资格条件与招标项目的实际需要不相适应D.招标人直接向投标人泄露标底、评标委员会成员等信息E.招标人暗示投标人压低或者抬高投标报价【答案】BD14、托运人的主要义务包括（）。A.支付运输费用B.包装C.移交D.留置——承运人的权利E.对运输过程中的货物毁损承担责任【答案】AB15、根据国家发展和改革委员会等9部门联合颁布的《标准施工招标文件》，投标文件应当包括（）。A.招标管理机构B.已标价工程量清单C.拟转包项目情况表D.资格审查资料E.施工组织设计【答案】BD16、关于施工现场环境噪声污染防治的说法，正确的有()。A.建筑施工场界环境噪声排放限值与时间段无关B.“夜间”是指22：00至次日8：00之间的时段C.在城市市区噪声敏感建筑物集中区域内，禁止夜间进行除抢修、抢险外的产生环境噪声污染的建筑施工作业D.科研单位的建筑物属于噪声敏感建筑物E.环保行政管理部门有权对排放环境噪声的施工单位进行现场检查【答案】D17、关于在文物保护单位控制地带内进行建设的说法，错误的有（）。A.全国重点文物保护单位周围的建设控制地带的划定，应报国务院批准B.不得建设污染文物保护单位及其环境的设施C.不得破坏文物保护单位的历史风貌D.进行爆破作业，需经国务院文物行政部门批准E.全国重点文物保护单位不得拆除【答案】AD18、根据《招标投标法》，可以不进行招标的工程项目有（）。A.国有企业开发建设的商住两用的工程项目B.涉及国家秘密的工程项目C.涉及抢险救灾的工程项目D.利用扶贫资金实行以工代赈、需要使用农民工的工程项目E.涉及国家安全的工程项目【答案】BCD19、甲施工企业误将应当支付给乙材料供应商的货款支付给丙材料供应商，关于甲、乙和丙之间债的发生根据及其处理的说法，正确的有（）。A.丙应当将货款返还给乙B.甲向乙支付货款属于合同之债C.丙获得货款后属于无因管理之债D.乙和丙之间没有债权和债务关系E.丙获得货款构成不当得利之债【答案】BD20、根据《民事诉讼法》，下列案件纠纷适用专属管辖的有（）。A.房屋产权B.货物运输C.人身伤害D.交通事故导致车辆损毁E.土地使用权转让【答案】A21、根据《建设工程质量管理条例》，法定质量保修范围有()A.土石方工程B.地基基础工程C.电气管线工程D.景观绿化工程E.屋面防水工程【答案】BC22、下列合同中，债务人不履行债务的，债权人有留置权的包括()。A.买卖合同B.保管合同C.运输合同D.加工承揽合同E.劳动合同【答案】BCD23、《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》，建筑施工企业取得安全生产许可证，应当具备的安全生产条件有（）。A.必须缴纳意外伤害保险B.管理人员和作业人员每两年至少进行1次安全生产教育培训并考核合格C.保证本单位安全生产条件所需资金的投入D.建立、健全安全生产责任制E.有生产安全事故应急救援预案【答案】CD24、关于工程保修期的说法中正确的有（）。A.基础设施工程的保修期为设计文件规定的该工程合理使用年限B.屋面防水工程的保修期为4年C.建设工程保修期的起始日是提交竣工验收报告之日D.保修期结束后返还质量保证金E.在保修期内施工企业一直负有维修保修义务【答案】A25、根据《建设工程安全生产管理规定》，施工企业对作业人员进行安全生产教育培训，应在（）之前。A.作业人员进入新的岗位B.作业人员进入新的施工现场C.企业采用新技术D.企业采用新工艺E.企业申请办理资质延续手续【答案】ABCD26、（2020年真题）用人单位可以直接解除劳动合同的情形有（）A.劳动者患病，在规定的医疗期满后不能从事原工作，也不能从事由用人单位另行安排的工作的B.在试用期间被证明不符合录用条件的C.劳动者不能胜任工作，经过培训或者调整工作岗位，仍不能胜任工作的D.劳动者同时与其他用人单位建立劳动关系，对完成本单位的工作任务造成严重影响的E.被依法追究刑事责任的【答案】BD27、建设单位因急于投产，擅自使用了未经竣工验收的工程。使用过程中，建设单位发现了一些质量缺陷，遂以质量不符合约定为由将施工单位诉到人民法院，则下列情形中，能够获得人民法院支持的有（）。A.有防水要求的卫生间发生渗漏B.基础底板断裂C.电气管线不通路D.给水管道接口漏水E.主体结构明显倾斜【答案】B28、建设工程施工合同中属于发包人主要义务的有（）。A.不得违法发包B.及时检查隐蔽工程C.支付工程价款D.不得转包工程E.建设工程质量不符合约定的无偿修理【答案】ABC29、货运合同的法律特征体现在（）。A.货运合同是诺成合同B.货运合同的标的物是货物C.货运合同是双务、有偿合同D.货运合同的收货人和托运人可以是同一人E.托运人对相应运输货物享有留置权【答案】ACD30、根据《工程建设项目招标范围和规模标准规定》，必须招标范围内的各类工程建设项目，达到下列标准之一必须进行招标的有（）。A.材料采购的单项合同估算价为人民币80万B.施工单项合同估算价为人民币300万C.重要设备采购的单项合同估算价为人民币150万D.监理服务采购的单项合同估算价为人民币60万E.项目总投资额为人民币3500万【答案】BCD31、下列关于建设单位项目管理的说法正确的有（）。A.建设单位可在项目可行性研究、方案设计或初步设计完成后，按确定的建设规模、标准、投资限额和质量进度要求进行工程总承包项目发包B.工程总承包项目发包可采用招标或直接发包方式进行C.选择工程总承包单位主要评审的内容包括工程总承包报价、设计和设备采购方案、施工计划和工程业绩等D.建设单位可自行或者委托项目管理单位实施工程项目管理E.项目单位只能是可行性研究、方案设计单位【答案】ABCD32、下列属于行政强制措施的是（）。A.限制公民人身自由B.查封场所、设施或者财物C.冻结存款、汇款D.拍卖或者依法处理查封、扣押的场所、设施或者财物E.排除妨碍、恢复原状【答案】ABC33、下列争议中，属于劳动争议范围的是（）A.家庭与家政服务人员之间的争议B.个体工匠与学徒之间的争议C.因确认劳动关系发生的争议D.因终止劳动合同发生的争议E.因工作时间发生的争议【答案】CD34、地役权是指为使用自己不动产的便利或提高其效益而按照合同约定利用他人不动产的权利。下面关于地役权的表述正确的是()。A.当事人应当采用书面形式订立地役权合同B.地役权合同应包括解决争议的方法C.地役权自地役权合同签订时设立D.地役权自地役权合同生效时设立E.地役权是按照当事人的约定设立的用益物权【答案】ABD35、下列二级建造师受聘和注册的情形中，属于“挂证”的有（）A.属于军队自主择业人员，受聘并注册在丙施工企业B.在某事业单位工作，受聘并注册在甲施工企业C.在丁施工企业工作，受并注册在丁施工企业D.在某监理单位工作，受聘并注册在乙施工企业E.某大学教师，受聘并注册在该大学所属的监理单位【答案】BD36、某施工企业将釆购的多种货物提交承运，其中包括有腐蚀性的危险物品。但是，该企业并未如实告知承运人。在运输过程中被检查发现后，承运人被要求重新包装，因此支付了额外的包装费用，并造成承运人的其他损失。关于该承运人权利的说法，正确的有（）。A.承运人有权要求托运人如实申报并妥善包装B.托运人对危险物品隐瞒不报，承运人有权拒绝运输C.承运人有权要求托运人支付额外的包装费用D.承运人有权要求托运人赔偿自己所受的其他损失E.货物在运输过程中因不可抗力灭失，未收取运费的，承运人有权要求支付运费【答案】ABCD37、关于质量责任损失赔偿的说法，正确的有（）。A.由于发包人原因导致工程无法按规定期限进行竣工验收的，在承包人提交竣工验收报告60天后，工程自动进入缺陷责任期B.缺陷责任期内，实行国库集中支付的政府投资项目，保证金可以预留在财政部门C.发包人在接到承包人返还保证金申请后7日内不予答复，经催告后7日内仍不予答复，视同认可承包人的返还保证金申请D.在工程项目竣工前，已经缴纳履约保证金或采用工程质量保证担保、工程质量保险等其他保证方式的，发包人不得同时预留工程质量保证金E.缺陷责任期内，由承包人原因造成的缺陷，承包人维修并承担相应费用后，不免除对工程的一般损失赔偿责任【答案】D38、关于施工许可证核验的规定，说法正确的是（）。A.施工许可证的有效期为3个月B.项目停工1个月内，建设单位应当向发证机关报告C.因故不能按期开工超过1年的，应当核验施工许可证D.由施工单位负责申请办理施工许可证E.停工项目恢复施工的，建设单位应当向发证机关报告【答案】