监理工程师考试合同管理历年考题与答案分析

PAGEPAGE1监理工程师考试合同管理历年考题与答案分析第一篇：监理工程师考试合同管理历年考题与答案分析同程教育（）专注于个性化人力资源开发与管理今同程，为明天！监理工程师考试合同管理历年考题与答案分析1.某单位与某设计院就购买该设计院设计专利签订了合同，此合同法律关系的客体是()。A.物B.行为C.智力成果D.活动[答案]C[解题要点]注意区分8选项，“行为”重在过程，是指人的有意识的活动;而“智力成果”重在结果，题干描述的是买专利，所以客体是“智力成果”。2.法人成立进行注册登记时，应当以()为住所。A.主要办事机构所在地B.主要经营场所所在地C.主要合同履行地D.董事长的户口所在地[答案]A[解题要点]法人的场所是法人进行业务活动的所在地，是确定法律管辖的依据。法人注册登记时，以法人的主要办事机构所在地为住所。3.某施工企业在异地设有分公司，分公司受其委托与材料供应商订立了采购合同。材料交货后货款未支付，供应商应以()为被告人向人民法院起诉，要求支付材料款。A.监理单位B.分公司C.建设单位D.施工企业[答案]D[解题要点]本题考核的是“代理”的有关内容。代理是代理人在代理权限内，以被代理人的名义实施的、其民事责任由被代理人承担的法律行为。按照本题的说明，材料供应合同的当事人应该是某施工企业和材料供应公司，分公司只是施工企业的代理人，所以被代理人应对代理行为承担民事责任。4.在工程项目建设过程中，可采用的担保方式有()。A.投标人提供投标保函B.中标人提供担保公司出具的履约保证书C.发包人提供银行出具的工程款支付担保函D.发包人提供的在建工程留置权担保E.承包人提交的预付款保函[答案]ABCE[解题要点]选项D中的留置，是指债权人按照合同约定占有对方(债务人)的财产，当债务人不能按照合同约定期限履行债务时，债权人有权依照法律规定留置该财产并享有处置该财产得到优先受偿的权利。由于留置是一种比较强烈的担保方式，必须依法行使，不能通过合同约定产生留置权。依《担保法》规定，能够留置的财产仅限于动产，且只有因保管合同、运输合同、加工承揽合同发生的债权，债权人才有可能实施留置。5.下列关于代理的叙述，()是不正确的。A.无权代理行为的后果由被代理人决定是否有效B.无权代理在被代理人追认前相对人可以撤销同程社区（）教育培训互动交流平台同人网（）教育培训网络营销平台C.无权代理的法律后果由被代理人承担D.代理人只能在代理权限内实施代理行为[答案]C[解题要点]被代理人可以根据无权代理的后果对自己有利或不利的原则，决定代理是否有效。6.保证合同的当事人是指()。A.合同当事人B.债权人和债务人C.保证人和债权人D.保证人和债务人[答案]C[解题要点]保证合同是保证人和债权人约定的权利义务行为，所以当事人是保证人和债权人。7.下列财产中，()可作为抵押物进行抵押。A.抵押人所有的房屋B.抵押人有权使用的集体土地所有权C.依法被查封的财产D.抵押人所有的支票[答案]A[解题要点]《担保法》对不得抵押的财产有硬性规定见教材。支票作为动产，可作为质押物。8.合同担保方式中，既可以用当事人自己的财产又可以用第三人的财产作担保的方式是()。A.保证B.定金C.留置D.质押[答案]D[解题要点]考概念。9.建设单位将自己开发的房地产项目抵押给银行，订立了抵押合同，后来又办理了柢押登记。则()。A.项目转移给银行占有，抵押合同自签订之日起生效B.项目转移给银行占有，抵押合同自登记之日起生效C.项目不转移占有，抵押合同自签订之日起生效D.项目不转移占有，抵押合同自登记之日起生效[答案]D[解题要点]附生效条件的合同，自条件成就时生效，所以应当办理抵押物登记的，抵押合同自登记之日起生效。10.依据《担保法》的规定，当采用保证方式进行担保时，()。A.债务人与债权人是保证合同的当事人，债务人向债权人保证，当债务人不履行债务时由保证人承担责任。B.债务人与债权人是保证合同的当事人，明确保证人，保证人向债务人保证，当债务人不履行债务时，由保证人承担责任。C.保证人与债务人是保证合同的当事人，保证人承诺，当债务人不履行债务时，由保证人承担责任D.保证人与债权人是保证合同的当事人，保证人承诺，当债务人不履行债务时，由保证人承担责任[答案]D同程社区（）教育培训互动交流平台同人网（）教育培训网络营销平台[解题要点]教材内容，考概念。11.招标人对施工投标保函的正确处理方式是()。A.未中标的投标人不退还B.中标的投标人在中标的同时退还C.在中标的投标人向业主提交履约担保后退还D.投标人在投标有效期内撤销投标书后退还[答案]C[解题要点]评标结束后，未中标的、提交履约担保后的中标人应退还投标保函;而没收投标保证金有两种情况：①投标人在投标有效期内撤销投标书;②中标后，未能或拒绝签订合同协议或递交履约保函。12.施工合同示范文本中要求，由()投保建筑工程一切险。A.发包人B.承包人C.监理人D.项目经理[答案]A[解题要点]FIDIC规定是承包人投保，我国规定发包人投保。13.依据有关“建筑工程一切险”的规定，下列描述中正确的是()。A.保险对象包括各类工业与民用建筑工程，而不包括公共工程B.投保人和被保险人是保险合同的当事人C.发包人未经过竣工验收即提前使用部分工程，保险公司不再对该部分工程承担保险义务D.保险合同的有效期至工程保修期满为止[答案]C[解题要点]此题考的概念较多，A.保险对象包括各类工业与民用建筑工程和公共工程;B.合同当事人是保险公司和投保人;D.保险期限的终止Et是签发竣工验收证书或验收合格，或工程所有人实际占用或使用或接受该部分或全部工程之时。14.抵押与质押的区别主要在于()。A.担保财产是否为第三人的财产B.担保财产变卖后的剩余部分是否归债务人C.担保财产是否转移占有D.债权人是否有优先受偿权[答案]C[解题要点]重温一下两种担保方式的概念这道题就迎刃而解。抵押——以不转移占有的方式提供一定的财产作为抵押物;质押——将其动产或权利移交给债权人占有。15.对处理建设单位与监理单位之间拖欠监理费的纠纷，没有强制执行效力的文书是()。A.人民法院的判决B.仲裁机构的裁决C.经过公证的还款协议D.经过鉴证的还款协议[答案]D[解题要点]C选项容易混淆，公证是司法行政行为，在国内和域外都有法律效力，见教材。16.法人应当具备()等条件。A.依法成立同程社区（）教育培训互动交流平台同人网（）教育培训网络营销平台B.有必要的财产或者经费C.有自己的名称、组织机构和场所D.能够独立承担民事责任E.经上级行政主管机关批准[答案]ABCD[解题要点]非企业法人依法不需要办理法人登记，自成立之日就具有法人资格，如事业单位、社会团体等;而企业法人必须依法登记后，才取得法人资格。17.在抵押合同中，某些抵押财产应当办理抵押物登记手续。抵押合同自登记之日起生效的包括()等抵押合同。A.土地使用权B.城市房地产C.车辆D.机器E.土地所有权[答案]ABC[解题要点]注意对比：需要办理抵押物登记的有土地使用权、城市房地产、林木、航空器、船舶、车辆等，抵押合同自登记之日起生效;当事人以其他财产抵押的，可以自愿办理登记，抵押合同自签订之日起生效。18.建筑工程一切险的保险期终止时间可以是()之日。A.工程动工B.全部工程验收合格C.工程所有人实际占有全部工程D.施工合同约定的竣工E.保修期满[答案]BC[解题要点]保险期限的起止时间都应当记忆。起始时问：动工或材料、设备运抵工地时。终止时间：验收合格、实际被占用时。19.在《担保法》规定的担保方式中，禁止抵押的财产包括()。A.土地使用权B.社会团体的教育设施C.土地所有权D.抵押人所有的交通工具E.依法被监管的财产[答案]BCE[解题要点]可抵押的一定是自有财产。20XX建筑工程一切险”规定保险公司承担保险责任的范围包括()的损失。A.外力引起的电气装备B.地震导致施工建筑物C.台风摧毁施工现场内的临时工程D.水灾导致被保险人在工地上原有建筑物E.气温变化造成精密仪表失灵[答案]ABC[解题要点]D、E属于除外责任。B、C两个都是不可抗力，A中的电器装备，非外力属于除外责任，而外力属于责任范围。同程社区（）教育培训互动交流平台同人网（）教育培训网络营销平台21.如果()履行过程中发生债权，债权人有权行使留置。A.买卖合同B.保管合同C.运输合同D.加工承揽合同E.施工合同[答案]BCD[解题要点]只有因保管、仓储、运输、加工承揽合同的债权，才有可能实施留置。同程社区（）教育培训互动交流平台）教育培训网络营销平台同人网（第二篇：20XX监理工程师考试《合同管理》考点及答案20XX监理工程师考试《合同管理》考点及答案1、根据《标准施工招标文件》，对于大型复杂工程，有特殊专业施工技术和经验要求的施工招标，宜采用的评标方法是()。A.最低投标价法B.经评审的最低投标价法C.最合理报价评审法D.综合评估法参考答案：D2、根据《民法通则》，自然人作为合同法律关系主体必须具备的条件是()。A、取得相应的执业资格证书B、有依法成立的公司C、具有中华人民共和国国籍D、具备相应的民事权利能力和民事行为能力参考答案：D3、设计评标时，设计进度计划评审的主要**进度计划()。A、满足边设计边施工的要求B、有利于加快施工进度C、与工程勘察实际进度同步D、满足招标人指定的项目建设进度计划要求参考答案：A4、招标项目设有标底的，标底应当在()时公布。A、公布招标公告B、发售招标文件C、开标D、评标参考答案：C5、施工企业法定代表人授权项目经理进行工程项目t投标，中标后***的合同义务由()c承担。A、施工企业法定代表人B、拟派项目经理C、施工项目部D、施工企业参考答案：D6、公司甲以其自有办公楼作为抵押物为公司乙向银行申请贷款***，并在登记机关办理了抵押登记，该担保法律关系中，抵押人为()。A、公司甲B、公司乙C、银行D、登记机关参考答案：A7、下列合同中，合同法律关系客体属于物的是()。A、借款合同B、勘察合同C、施工合同D、技术转让合同参考答案：A8、某工程投标了建设工程一切险，在施工期间现场发生下列事件造成损失，保险人负责赔偿的事件是()。A、大雨造成现场档案资料损毁B、雷电击毁现场施工用配电柜C、设计错误导致部分工程拆除重建D、施工机械过度磨损需要停工检修参考答案：B9、某招标项目，招标人在原定投标截止之日前10天发出最后一份书面答疑文件，则此时投标截止时间至少延长()天。A、5B、10C、15D、20XX考答案：A10、根据《招标投标法》，投标人可以在()期间撤回标书并收回投标保证金。A、收到中标通知书至签订合同B、评标结束至确定中标人C、开标至评标结束D、提交标书至投标截止时间参考答案：c第三篇：20XX年监理工程师《合同管理》考试真题及答案20XX年监理工程师《合同管理》考试真题及答案1、市场经济主要是依据（）规范当事人的交易行为。A、行政手段B、合同C、诚信D、道德参考答案：B2、根据《民法通则》，自然人作为合同法律关系主体必须具备的条件是（）。A、取得相应的执业资格证书B、有依法成立的公司C、具有中华人民共和国国籍D、具备相应的民事权利能力和民事行为能力参考答案：D3、下列合同中，合同法律关系客体属于物的是（）。A、借款合同B、勘察合同C、施工合同D、技术转让合同参考答案：A4、下列引起合同法律关系产生、变更与消灭的法律事实仲裁，属于“行为”的是（）。A、因国际禁运解除进口设备运输合同B、因战争导致在建工程合同工期延长C、因建设意图g改变，建设单位和施工单位协商变更工程承包范围D、因工程所在地山体滑坡，建设单位和施工单位协商解除合同参考答案：C5、施工企业法定代表人授权项目经理进行工程项目t投标，中标后***的合同义务由（）c承担。A、施工企业法定代表人B、拟派项目经理C、施工项目部D、施工企业参考答案：D6、公司甲以其自有办公楼作为抵押物为公司乙向银行申请贷款***，并在登记机关办理了抵押登记，该担保法律关系中，抵押人为（）。A、公司甲B、公司乙C、银行D、登记机关参考答案：A7、某施工招标项目投标截止日为4月30日，评标时间为5个工作日，招标人发出中标通知书的时间为5月15日，招标人与中标人签订的合同时间为6月14日，则该项目施工投标保证的有效期截止时间为（）。A、4月30日B、5月5日C、5月15日D、6月14日参考答案：D8、某工程投标了建设工程一切险，在施工期间现场发生下列事件造成损失，保险人负责赔偿的事件是（）。A、大雨造成现场档案资料损毁B、雷电击毁现场施工用配电柜C、设计错误导致部分工程拆除重建D、施工机械过度磨损需要停工检修参考答案：B9、编制施工招标项目的资格预审文件和招标文件时，必须不加修改地引用《标准施工招标资格预审文件》和《标准施工招标文件》中的（）。A、申请人须知前附表B、资格审查办法C、投标人须知前附表D、资格预审公告参考答案：B10、根据《招标投标法实施条例》招标人可以采用两阶段招标的项目是（）。A、建设规模100万m2以上，建设周期3年以上的项目B、项目初步设计已完成且施工图设计尚未完成的项目C、技术复杂或者无法精确拟定技术规范的项目D、构成内容多且专业性强的大型项目参考答案：C11、招标项目设有标底的，标底应当在（）时公布。A、公布招标公告B、发售招标文件C、开标D、评标参考答案：C12、某招标项目，招标人在原定投标截止之日前10天发出最后一份书面答疑文件，则此时投标截止时间至少延长（）天。A、5B、10C、15D、20XX考答案：A13、关于延长投标有效期的说法，错误的是（）。A、需要延长投标有效期时，招标人应以书面形式t通知所有投标人B、投标人统一延长投标有效期，其投标保证金的有效期相应延长C、投标人可以拒绝y延长投标有效期，但会失去参与投标竞争的资格D、投标人j拒绝延长投标有效期的，无权收回投标保证金参考答案：14、根据《招标投标法》，投标人可以在（）期间撤回标书并收回投标保证金。A、收到中标通知书至签订合同B、评标结束至确定中标人C、开标至评标结束D、提交标书至投标截止时间参考答案：15、根据《标准施工招标资格预审文件》，应在资格预审初步审查阶段对投标申请人审查的内容是（）。A、提供资料的有效性和完整性B、企业资质条件C、拟派项目经理资格D、企业类似工程业绩参考答案：A16、施工评标中，审查投标人名称与资质证书的名称是否一致，属于（）评审的内容。A、资格B、程序C、响应性D、形式参考答案：D17、根据《标准施工招标文件》，对于大型复杂工程，有特殊专业施工技术和经验要求的施工招标，宜采用的评标方法是（）。A.最低投标价法B.经评审的最低投标价法C.最合理报价评审法D.综合评估法参考答案：D18、施工评标过程中，发现投标报价大写金额与小写金额不一致时，评标委员会正确的处理办法是（）。A.以小写金额为准修正投标报价并经投标人书面确认B.以大写金额为准修正投标报价并经投标人书面确认C.由投标人书面澄清，按大写或按小写来计算投标报价D.将该投标文件直接作废标处理参考答案：B19、某采用经评审的最低投标价法评标的项目，其评标价比较如下：投标人投标报价（万元）****（万元）****（万元）甲320XX0160乙3500-100-50丙3400-5020XX第一中标候选人的评标价格和投标报价分别为（）万元。A.320XX320XXB.3360和320XXC.3350和3500D.3370和3400参考答案：C20XX复杂而又缺乏经验的工程设计，可采用三阶段设计，一般不单独进行（）招标。A.概念设计B.初步设计C.技术设计D.施工图设计参考答案：B21、设计评标时，设计进度计划评审的主要**进度计划（）。A、满足边设计边施工的要求B、有利于加快施工进度C、与工程勘察实际进度同步D、满足招标人指定的项目建设进度计划要求参考答案：22、制定工程材料设备采购招标工作方案时，分阶段招标的计划应以（）为关键约束条件。A、最大限度减少资金时间价值B、到货时间满足施工进度计划C、采购资金落实到位情况D、保证库存周期最短参考答案：B23、根据勘察设计管理的规定，不得承接某专业工程设计业务的是取得（）的企业。A、工程设计综合资质B、本专业所属行业相应等级设计资质C、本专业所属行业更高等级设计资质D、工程设计专项资质参考答案：D24、根据《建设工程勘察合同（示范文本）》，若有毒、有害等危险勘察现场作业需要看守时，应由（）**人员负责安全保卫工作。A、发包人B、勘察人C、监理人D、项目施工单位参考答案：A25、根据《建设工程设计合同（示范文本）》，关于违约责任的说法，正确的是（）。A、发包人要求**合同，设计人未开始工作的，不退还定金B、合同生效后，设计人要求终止合同的，应全额返还定金C、发包人上级部门对设计文件不审批导致项目停建，设计人应减收设计费D、因设计**工程质量事故的，设计人应免收工程全部设计费参考答案：26、根据《标准施工合同》，合同附件格式包括（）。A、项目经理任命书B、合同协议书C、工程设备表D、建筑材料表参考答案：B27、根据《标准施工合同》，关于预付款担保方式及生效的说法，正确的是（）。A、采用无条件担保方式，并自预付款支付给承包人起生效B、采用有条件担保方式，并自预付款支付给承包人起生效C、采用无条件担保方式，并自合同协议书签订之日起生效D、采用有条件担保方式，并自合同协议书签订之日起生效参考答案：A28、根据《标准施工合同》，当中标通知书、图纸和专用合同条款出现含义或内容矛盾时，合同文件的优先解释的顺序是（）。A、图纸→专用合同条款→中标通知书B、图纸→中标通知书→专用合同条款C、中标通知书→图纸→专用合同条款D、中标通知书→专用合同条款→图纸参考答案：D29、为了明确划分由于政策f法规变化或市场物价浮动对合同价格影响的责任，《标准施工合同》中的通用条款规定的基准日期是指（）。A、投标截止日前第14天B、投标截止日前第28天C、招标公告发布之日前第14天D、招标公告发布之日前第28天参考答案：B30、根据《标准施工合同》，投保“建筑工程一切险”的正确做法是（）。A、承包人负责投保，并承担办理保险的费用B、发包人负责投保，并承担办理保险的费用C、承包人负责投保，发包人承担办理保险的费用D、发包人负责投保，承包人承担办理保险的费用参考答案：A31、根据《标准施工合同》，发包人在工程施工准备阶段的义务是（）。A、组织施工单位测设施工控制网B、组织监理单位编制施工组织设计C、组织设计单位进行设计交底D、组织监察单位进行现场勘查参考答案：C32、根据《标准施工合同》，合同工期应自（）载明了开工日起计算。A、发包人发出的中标通知书B、监理人发出的开工通知C、合同双方签订的合同协议书D、监理人批准的施工进度计划参考答案：B33、根据《标准施工合同》，因承包人原因逾期竣工时，承包人应支付逾期竣工违约金，最高赔偿限额为（）。A.公尺结算价的2%B.签约合同价的2%C.工程结算加的3%D.签约合同价的3%参考答案：34、根据《标准施工合同》，对于发包人提供的材料和工程设备，承包人应在约定时间内（）共同进行验收。A.会同监理人在交货地点B.会同发包人代表、监理人在交货地点C.会同监理人在施工现场D.会同发包人代表、监理人在施工现场参考答案：A35、根据《标准施工合同》，因承包人原因未在约定的工期内竣工时，原约定j竣工日的价格指数和实际支付日的价格指数会有所不同，后续支付时应将（）作为支付计算的价格指数。A、两个价格指数中的较高者B、两个价格指数中的均值C、两个价格指数中的较低者D、两个价格指数按约定**的均值参考答案：C36、工程施工过程中，对于变更工作的单价在已标价工程量清单中无法适用或类似子目时，应由监理人按照（）的原则商定或确定。A、成本加酬金B、成本加利润C、成本加规费D、直接成本加间接成本参考答案：B37、根据《标准施工合同》，发包人在收到承包人竣工验收申请报告（）天后未进行验收，视为验收h合格。A、14B、28C、42D、56参考答案：38、建设工程采用设计施工总承包模式的优点有（）。A、减少设计变更B、易获得最优设计方案C、加强发包人对承包人的监督D、减少承包人的风险参考答案：A39、根据《标准施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》，下列文件中，属于设计施工总承包合同组成文件的是（）。A、工程量清单B、发包人要求C、单位分析表D、发包人建议参考答案：B40、建设工程设计施工总承包合同中“承包人文件”最重要的组成内容是（）。A、价格清单B、分析软件C、设计文件D、计算书参考答案：C41、根据《标准施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》，承包人应保证其投保需第三者责任险在（）前一直有效。A、签发工程验收证书B、出具最终结清证书C、提交竣工验收报告D、颁发缺陷责任期终止证书参考答案：D42、根据《标准施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》，承包人应根据价格清单中的价格构成、费用性质、计划发生时间和相应工作量等因素编制（）。A、工程进度款z支付分解表B、投资计划使用分配表C、工程进度款使用计划表D、建设资金平衡表参考答案：A72、工程施工专业分包人与劳务分包人的区别有（）。A、保险责任不同B、安全生产管理职责不同C、劳务人员管理方式不同D、施工组织不同E、施工质量责任期限不同参考答案：ADE73、根据《标准设计施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》，关于联合体承包的说法，正确的有（）。A、联合体协议经监理人确认后作为合同附件B、联合体牵头人负责组织合协调联合体成员全面履行合同C、承包人可根据需要自行修改联合体协议D、联合体的组织合内容分工是重要的评标内容E、承包人可根据需要自选调整联合体组成参考答案：BD74、根据《标准设计施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》，通常有两种约定形式，需要合同双方在专用条款中约定的内容有（）。A、施工场地临时道路通行权的取得B、材料和工程设备的提供方C、计日工和暂估价的补偿方式D、施工图设计文件的提供方E、竣工后试验的责任方参考答案：ACE75、根据《标准设计施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》，发包人应投保的保险有（）。A、职业责任险B、现场人员工伤保险C、第三者责任险D、设计和工程保险E、现场人员意外伤害保险参考答案：BE76、根据《标准设计施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》，关于竣工验收及竣工后试验的说法，正确的有（）。A、承包人应在竣工试验通过后按合同约定进行工程设备试运行B、承包人应提前21天将申请竣工试验的通知送达监理人C、工程验收合格后，发包人直接向承包人签发工程接收证书D、竣工后试验通常在缺陷责任期内工程安全稳定运行一段时间后进行E、工程接收证书中注明的实际竣工日期以验收合格的日期为准参考答案：ABD77、材料采购合同履行z中，可用于现场交货数量验收的方法有（）。A、磅差分析法B、查点法C、经验鉴别法D、衡量法E、理论换算法参考答案：BDE78、根据《机电产品采购国际竞争性招标文件》，卖方应在设备包装箱相邻的四面不可擦除的油漆和明显的英语字样标出该设备的（）。A、合同号B、目的港C、出发港D、收货人编号E、提单号参考答案：ABD79、根据FIDIC《施工合同文件》，保证金在工程款颁发（）后分次返还。A、工程移交证书B、工程接受证书C、履约证书D、缺陷责任期终止证书E、工程保修书参考答案：BC80、关于风险CM模式的说法，正确的有（）。A、CM合同属于管理承包合同B、CM合同采用成本加酬金的计价方式C、CM承包商不赚取总包、分包合同的差价D、CM承包商属于专业咨询机构E、CM承包商在工程设计阶段参与合同管理参考答案：ABC第四篇：20XX年监理工程师合同管理考试真题及答案20XX年监理工程师合同管理考试真题及答案（完整）1、市场经济主要是依据()规范当事人的交易行为。A、行政手段B、合同C、诚信D、道德参考答案：B2、根据《民法通则》，自然人作为合同法律关系主体必须具备的条件是()。A、取得相应的执业资格证书B、有依法成立的公司C、具有中华人民共和国国籍D、具备相应的民事权利能力和民事行为能力参考答案：D3、下列合同中，合同法律关系客体属于物的是()。A、借款合同B、勘察合同C、施工合同D、技术转让合同参考答案：A4、下列引起合同法律关系产生、变更与消灭的法律事实仲裁，属于“行为”的是()。A、因国际禁运解除进口设备运输合同B、因战争导致在建工程合同工期延长C、因建设意图g改变，建设单位和施工单位协商变更工程承包范围D、因工程所在地山体滑坡，建设单位和施工单位协商解除合同参考答案：C5、施工企业法定代表人授权项目经理进行工程项目t投标，中标后***的合同义务由()c承担。A、施工企业法定代表人B、拟派项目经理C、施工项目部D、施工企业参考答案：D6、公司甲以其自有办公楼作为抵押物为公司乙向银行申请贷款***，并在登记机关办理了抵押登记，该担保法律关系中，抵押人为()。A、公司甲B、公司乙C、银行D、登记机关参考答案：A7、某施工招标项目投标截止日为4月30日，评标时间为5个工作日，招标人发出中标通知书的时间为5月15日，招标人与中标人签订的合同时间为6月14日，则该项目施工投标保证的有效期截止时间为()。A、4月30日B、5月5日C、5月15日D、6月14日参考答案：D8、某工程投标了建设工程一切险，在施工期间现场发生下列事件造成损失，保险人负责赔偿的事件是()。A、大雨造成现场档案资料损毁B、雷电击毁现场施工用配电柜C、设计错误导致部分工程拆除重建D、施工机械过度磨损需要停工检修参考答案：B9、编制施工招标项目的资格预审文件和招标文件时，必须不加修改地引用《标准施工招标资格预审文件》和《标准施工招标文件》中的()。A、申请人须知前附表B、资格审查办法C、投标人须知前附表D、资格预审公告参考答案：B10、根据《招标投标法实施条例》招标人可以采用两阶段招标的项目是()。A、建设规模100万m2以上，建设周期3年以上的项目B、项目初步设计已完成且施工图设计尚未完成的项目C、技术复杂或者无法精确拟定技术规范的项目D、构成内容多且专业性强的大型项目参考答案：C11、招标项目设有标底的，标底应当在()时公布。A、公布招标公告B、发售招标文件C、开标D、评标参考答案：C12、某招标项目，招标人在原定投标截止之日前10天发出最后一份书面答疑文件，则此时投标截止时间至少延长()天。A、5B、10C、15D、20XX考答案：A13、关于延长投标有效期的说法，错误的是()。A、需要延长投标有效期时，招标人应以书面形式t通知所有投标人B、投标人统一延长投标有效期，其投标保证金的有效期相应延长C、投标人可以拒绝y延长投标有效期，但会失去参与投标竞争的资格D、投标人j拒绝延长投标有效期的，无权收回投标保证金参考答案：D14、根据《招标投标法》，投标人可以在()期间撤回标书并收回投标保证金。A、收到中标通知书至签订合同B、评标结束至确定中标人C、开标至评标结束D、提交标书至投标截止时间参考答案：D15、根据《标准施工招标资格预审文件》，应在资格预审初步审查阶段对投标申请人审查的内容是()。A、提供资料的有效性和完整性B、企业资质条件C、拟派项目经理资格D、企业类似工程业绩参考答案：A16、施工评标中，审查投标人名称与资质证书的名称是否一致，属于()评审的内容。A、资格B、程序C、响应性D、形式参考答案：D17、根据《标准施工招标文件》，对于大型复杂工程，有特殊专业施工技术和经验要求的施工招标，宜采用的评标方法是()。A.最低投标价法B.经评审的最低投标价法C.最合理报价评审法D.综合评估法参考答案：D18、施工评标过程中，发现投标报价大写金额与小写金额不一致时，评标委员会正确的处理办法是()。A.以小写金额为准修正投标报价并经投标人书面确认B.以大写金额为准修正投标报价并经投标人书面确认C.由投标人书面澄清，按大写或按小写来计算投标报价D.将该投标文件直接作废标处理参考答案：B19、某采用经评审的最低投标价法评标的项目，其评标价比较如下：则第一中标候选人的评标价格和投标报价分别为()万元。A.320XX320XXB.3360和320XXC.3350和3500D.3370和3400参考答案：C20XX复杂而又缺乏经验的工程设计，可采用三阶段设计，一般不单独进行()招标。A.概念设计B.初步设计C.技术设计D.施工图设计参考答案：B21、设计评标时，设计进度计划评审的主要**进度计划()。A、满足边设计边施工的要求B、有利于加快施工进度C、与工程勘察实际进度同步D、满足招标人指定的项目建设进度计划要求参考答案：D22、制定工程材料设备采购招标工作方案时，分阶段招标的计划应以()为关键约束条件。A、最大限度减少资金时间价值B、到货时间满足施工进度计划C、采购资金落实到位情况D、保证库存周期最短参考答案：B23、根据勘察设计管理的规定，不得承接某专业工程设计业务的是取得()的企业。A、工程设计综合资质B、本专业所属行业相应等级设计资质C、本专业所属行业更高等级设计资质D、工程设计专项资质参考答案：D24、根据《建设工程勘察合同(示范文本)》，若有毒、有害等危险勘察现场作业需要看守时，应由()**人员负责安全保卫工作。A、发包人B、勘察人C、监理人D、项目施工单位参考答案：A25、根据《建设工程设计合同(示范文本)》，关于违约责任的说法，正确的是()。A、发包人要求**合同，设计人未开始工作的，不退还定金B、合同生效后，设计人要求终止合同的，应全额返还定金C、发包人上级部门对设计文件不审批导致项目停建，设计人应减收设计费D、因设计**工程质量事故的，设计人应免收工程全部设计费参考答案：A26、根据《标准施工合同》，合同附件格式包括()。A、项目经理任命书B、合同协议书C、工程设备表D、建筑材料表参考答案：B27、根据《标准施工合同》，关于预付款担保方式及生效的说法，正确的是()。A、采用无条件担保方式，并自预付款支付给承包人起生效B、采用有条件担保方式，并自预付款支付给承包人起生效C、采用无条件担保方式，并自合同协议书签订之日起生效D、采用有条件担保方式，并自合同协议书签订之日起生效参考答案：A28、根据《标准施工合同》，当中标通知书、图纸和专用合同条款出现含义或内容矛盾时，合同文件的优先解释的顺序是()。A、图纸→专用合同条款→中标通知书B、图纸→中标通知书→专用合同条款C、中标通知书→图纸→专用合同条款D、中标通知书→专用合同条款→图纸参考答案：D29、为了明确划分由于政策f法规变化或市场物价浮动对合同价格影响的责任，《标准施工合同》中的通用条款规定的基准日期是指()。A、投标截止日前第14天B、投标截止日前第28天C、招标公告发布之日前第14天D、招标公告发布之日前第28天参考答案：B30、根据《标准施工合同》，投保“建筑工程一切险”的正确做法是()。A、承包人负责投保，并承担办理保险的费用B、发包人负责投保，并承担办理保险的费用C、承包人负责投保，发包人承担办理保险的费用D、发包人负责投保，承包人承担办理保险的费用参考答案：A31、根据《标准施工合同》，发包人在工程施工准备阶段的义务是()。A、组织施工单位测设施工控制网B、组织监理单位编制施工组织设计C、组织设计单位进行设计交底D、组织监察单位进行现场勘查参考答案：C32、根据《标准施工合同》，合同工期应自()载明了开工日起计算。A、发包人发出的中标通知书B、监理人发出的开工通知C、合同双方签订的合同协议书D、监理人批准的施工进度计划参考答案：B33、根据《标准施工合同》，因承包人原因逾期竣工时，承包人应支付逾期竣工违约金，最高赔偿限额为()。A.公尺结算价的2%B.签约合同价的2%C.工程结算加的3%D.签约合同价的3%参考答案：D34、根据《标准施工合同》，对于发包人提供的材料和工程设备，承包人应在约定时间内()共同进行验收。A.会同监理人在交货地点B.会同发包人代表、监理人在交货地点C.会同监理人在施工现场D.会同发包人代表、监理人在施工现场参考答案：A35、根据《标准施工合同》，因承包人原因未在约定的工期内竣工时，原约定j竣工日的价格指数和实际支付日的价格指数会有所不同，后续支付时应将()作为支付计算的价格指数。A、两个价格指数中的较高者B、两个价格指数中的均值C、两个价格指数中的较低者D、两个价格指数按约定**的均值参考答案：C36、工程施工过程中，对于变更工作的单价在已标价工程量清单中无法适用或类似子目时，应由监理人按照()的原则商定或确定。A、成本加酬金B、成本加利润C、成本加规费D、直接成本加间接成本参考答案：B37、根据《标准施工合同》，发包人在收到承包人竣工验收申请报告()天后未进行验收，视为验收h合格。A、14B、28C、42D、56参考答案：D38、建设工程采用设计施工总承包模式的优点有()。A、减少设计变更B、易获得最优设计方案C、加强发包人对承包人的监督D、减少承包人的风险参考答案：A39、根据《标准施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》，下列文件中，属于设计施工总承包合同组成文件的是()。A、工程量清单B、发包人要求C、单位分析表D、发包人建议参考答案：B40、建设工程设计施工总承包合同中“承包人文件”最重要的组成内容是()。A、价格清单B、分析软件C、设计文件D、计算书参考答案：C41、根据《标准施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》，承包人应保证其投保需第三者责任险在()前一直有效。A、签发工程验收证书B、出具最终结清证书C、提交竣工验收报告D、颁发缺陷责任期终止证书参考答案：D42、根据《标准施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》，承包人应根据价格清单中的价格构成、费用性质、计划发生时间和相应工作量等因素编制()。A、工程进度款z支付分解表B、投资计划使用分配表C、工程进度款使用计划表D、建设资金平衡表参考答案：A43、根据《标准施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》，竣工试验分三阶段进行，其中第一阶段j进行的是()。A、联动试车B、保证工程满足合同要求的试验C、功能性试验D、产能及环保指标测试参考答案：C44、建设工程材料设备采购合同属于买卖合同，除法律有特殊规定外，作为合同成立的条件是()。A、标的物交付B、当事人之间意思表示一致C、货款交付D、材料设备所有权转移参考答案：B45、对于需要进行抽样检查的工程材料，应在材料采购合同中约定的内容有()。A、抽检比例和取样方法B、抽检数量和检测方法C、检测方法和抽检比例D、取样方法和抽检数量参考答案：A46、材料采购合同履行中，可采用判定现场交货材料质量是否符合要求的f方法是()。A、类比衡量法B、理论换算法C、尾差分析法D、经验鉴别法参考答案：D47、设备采购合同履行中，卖方根据合同规定承担的与供货有关的辅助服务称为()。A、附加服务B、额外服务C、伴随服务D、增至服务参考答案：C48、FIDIC《施工h合同条件》中的“助手”相当于我国工程项目管理中的()。A、专业监理工程师B、建设单位代表C、监理员D、施工项目技术负责人参考答案：A49、根据FIDIC《施工合同文件》，关于指定分包商的说法，正确的是()。A、承包商部分拒绝与雇主选定的分包单位签订指定分包合同B、承包商对指定分包商的施工协调收取相应管理费C、在施工合同履行过程中雇主可根据需要指定分包内容D、承包商对指定分包商的违约承担连带责任参考答案：B50、根据NEC《工程施工合同》，对于签订合同时价格已经确的合同属于()。A、目标合同B、标价合同C、管理合同D、成本补偿合同参考答案：B51、下列施工合同条款中，属于合同法律关系内容的有()。A、发包人名称B、承包人名称C、发承包项目名称D、提供施工场地的约定E、工程价款结算的约定参考答案：DE52、关于无权代理的说法，正确的有()。A、超越代理权限而为的“代理”行为属于无权代理B、代理权终止后的“代理”行为的后果直接归属“被代理人”C、对无权代理行为，“被代理人”可以行使“追认权”D、无权代理行为按一定程序可以转化为h合法代理行为E、无权代理行为由行为人承担民事责任参考答案：ACD53、根据《担保法》，保证合同对担保范围设有约定时，保证担保的范围包括()。A、主债权及利息B、违约金C、行政罚款D、损害赔偿金E、实现债权的费用参考答案：ABDE54、项目实施过程中发生下列情况时，发包人可以凭施工履约保证索取保证金的有()。A、中标人在签订合同时向招标人提出附加条件B、承包人在施工过程中毁约C、发生不可抗力导致合同无法履行D、承包人破产、倒闭使合同不能履行E、因宏观经济形势变化，发包人要求推迟完工时间参考答案：BCDE55、关于施工招标资格预审和资格后审的说法，正确的有()。A、两者均是考察投标人是否具备圆满完成招标工程地施工能力B、通过资格预审的，在评标过程中不需要对投标人资格进行复查C、资格后审在评标后定标前进行D、资格后审和资格预审的时间不同E、资格后审的内容比资格预审少参考答案：ABD56、采用两阶段招标的项目，关于第二阶段的说法，正确的有()。A、第二阶段开标会上只宣读修改后的技术标B、第二阶段评标不再召开投标书问题澄清会C、未按第一阶段提出的要求进行修改的标书将被淘汰D、第二阶段评标的重点是各投标人的投标报价E、第二阶段要对各投标人的投标报价进行评审参考答案：ACD57、下列文件中，属于招标文件组成内容的有()。A、投标人针对招标文件提出的质疑B、投标预备会的会议纪要C、对投标人质疑的书面解答D、招标人发布的资格预审公告E、招标人对投标文件的修改参考答案：BCE58、关于投标预备会的说法，正确的有()。A、投标预备会是法定的招标程序B、投标预备会上应进行招标工程交底C、投标预备会由工程监理单位组织召开D、投标预备会应澄清投标人提出的质疑E、投标预备会后投标人不得再提出质疑的问题参考答案：BD59、根据《标准施工招标资格预审文件》，下列单位中，将被拒绝作为资格预审申请人的有()。A、承担本标段设计任务的设计施工总承包单位B、本标段的监理人C、与本标段招标代理机构同为一个法定代表人的单位D、与招标人同属一个行政主管部门的单位E、招标人不具备独立法人资格的附属机构参考答案：BCD60、根据《招标投标法实施条例》，下列情形中，视为投标人相互串通的有()。A、投标人d的投标报价与招标标底一致B、不同投标人的投标文件由同一单位编制C、不同投标人委托同一单位办理投标事宜D、不同投标人的投标函格式相同E、不同投标人的投标文件异常一致参考答案：BCE61.关于经评审的最低投标价法的说法，正确的有()。A、该方法适用于具有通用技术、性能标准没有特殊要求的项目评标B、该方法一般将投标人施工组成设计审查放在初步评审阶段C、中标人应按其经评审的最低投标价与招标人签订合同D、投标人不得在标书中以若中标可以优惠降低的方式提出两个报价E、投标人可以低于成本的价格报价参考答案：ABD62、国有资金控股必须依法招标的项目，招标人可以选择排名第二的中标候选人为中标人的情形有()。A、排名第一的中标候选人放弃中标B、排名第一的中标候选人因不可抗力提出不能履行合同C、招标人认为排名第一的中标候选人价格提高D、第一中标候选人未按招标文件要求提交合约保证金E、第一中标候选人为接受招标人提出缩短工期要求参考答案：ABD63、机电设备采购招标范围的伴随服务内容包括()。A、负责所供货的设备监造B、提供货物组装和维修所需的专用工具C、提供详细的操作和维护手册D、监管施工承包商的设备安装并对安装质量负责E、对买方的维修、运行和管理人员进行培训参考答案：BCE64、建设工程勘察合同委托的工作内容有()。A、工程放线测量B、大地测量C、结算工程量测量D、水文地质勘察E、工程地质勘察参考答案：BDE65、根据《建设工程设计合同(示范文本)》，设计方的合同责任有()。A、保护设计方案、图纸、数据等知识产权B、保证设计质量满足规定的标准和合同要求C、施工图设计完成后报送建设行政主管部门审批D、负责向发包人和施工单位进行设计交底E、解决施工过程出现的设计问题参考答案：ABDE66、根据《标准施工合同》，合同协议书中需要明确填写的内容有()。A、施工工程或标段B、工程结算方式C、质量标准D、合同组成文件E、变更处理程序参考答案：ACD67、根据《标准施工合同》，如果承包人有专利技术且有相应设计资质，双方约定由承包人完成部分工程施工图设计时，需要在d订立合同时明确的内容有()。A、发包人提交施工图审查的时间B、承包人的设计范围C、承包人提交设计文件的期限D、承包人提交设计文件的数量E、监理人签发图纸修改的期限参考答案：BCDE68、如果投保工程一切险的保险金额少于工程实际价值，工程因保险事件的损害师，正确做法有()。A、保险公司按投保的保险金额所占b百分比赔偿实际损失B、损失赔偿的不足部分由保险事件的风险责任方负责赔偿C、永久工程损失赔偿的不足部分由发包人承担D、已完成工程损失由承包人承担E、施工设备和进场材料损失由保险公司承担参考答案：BC69、根据《标准施工合同》，关于签约合同价的说法，正确的有()。A、签约合同价不包括承包人利润B、签约合同价即为中标价C、签约合同价包含暂列金额、暂估价D、签约合同价是承包方履行合同义务后应得的全部工程价款E、签约合同价应在合同协议书中写明参考答案：BC70、根据《标准施工合同》，关于工程计量的说法，正确的有()。A、单价子目已完工程量按月计算B、总价子目的计量支付不考虑市场价格浮动C、总价子目已完工程量按月计算D、总价子目表中标明的工程量通常不进行现场计量E、总价子目表中标明的工程量通常不进行图纸计量参考答案：ABD71、根据《标准施工合同》，工程施工中承包人有权获得费用补偿和工期延期，并获得合理利润的情形有()。A、发现文物、石化等的处理B、发包人改变合同中任何一项工作的质量要求C、发包人未按合同约定及时支付工程进度款导致暂停施工D、隐蔽工程重新检验质量合格E、不可抗力事件发生后的清理工作参考答案：BCD72、工程施工专业分包人与劳务分包人的区别有()。A、保险责任不同B、安全生产管理职责不同C、劳务人员管理方式不同D、施工组织不同E、施工质量责任期限不同参考答案：ADE73、根据《标准设计施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》，关于联合体承包的说法，正确的有()。A、联合体协议经监理人确认后作为合同附件B、联合体牵头人负责组织合协调联合体成员全面履行合同C、承包人可根据需要自行修改联合体协议D、联合体的组织合内容分工是重要的评标内容E、承包人可根据需要自选调整联合体组成参考答案：BD74、根据《标准设计施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》，通常有两种约定形式，需要合同双方在专用条款中约定的内容有()。A、施工场地临时道路通行权的取得B、材料和工程设备的提供方C、计日工和暂估价的补偿方式D、施工图设计文件的提供方E、竣工后试验的责任方参考答案：ACE75、根据《标准设计施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》，发包人应投保的保险有()。A、职业责任险B、现场人员工伤保险C、第三者责任险D、设计和工程保险E、现场人员意外伤害保险参考答案：BE76、根据《标准设计施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》，关于竣工验收及竣工后试验的说法，正确的有()。A、承包人应在竣工试验通过后按合同约定进行工程设备试运行B、承包人应提前21天将申请竣工试验的通知送达监理人C、工程验收合格后，发包人直接向承包人签发工程接收证书D、竣工后试验通常在缺陷责任期内工程安全稳定运行一段时间后进行E、工程接收证书中注明的实际竣工日期以验收合格的日期为准参考答案：ABD77、材料采购合同履行z中，可用于现场交货数量验收的方法有()。A、磅差分析法B、查点法C、经验鉴别法D、衡量法E、理论换算法参考答案：BDE78、根据《机电产品采购国际竞争性招标文件》，卖方应在设备包装箱相邻的四面不可擦除的油漆和明显的英语字样标出该设备的()。A、合同号B、目的港C、出发港D、收货人编号E、提单号参考答案：ABD79、根据FIDIC《施工合同文件》，保证金在工程款颁发()后分次返还。A、工程移交证书B、工程接受证书C、履约证书D、缺陷责任期终止证书E、工程保修书参考答案：BC80、关于风险CM模式的说法，正确的有()。A、CM合同属于管理承包合同B、CM合同采用成本加酬金的计价方式C、CM承包商不赚取总包、分包合同的差价D、CM承包商属于专业咨询机构E、CM承包商在工程设计阶段参与合同管理参考答案：ABC第五篇：水利监理工程师考试合同管理案例分析试题水利监理工程师考试合同管理案例分析试题合同管理案例分析【案例题1】某引水渠工程长5km，渠道断面为梯形开敞式，用浆砌石衬砌。采用单价合同发包给承包人A。合同条件采用《水利水电土建工程施工合同条件》（GF-20XX-020XX。合同开工日期为3月1日。合同工程量清单中土方开挖工程量为10万m3，单价为10元/m3。合同规定工程量清单中项目的工程量增减变化超过20XX，属于变更。在合同实施过程中发生下列要点事项：1．项目法人采用专家建议并通过专题会议论证，拟采用现浇混凝土板衬砌方案。承包人通过其它渠道得到信息后，在未得到监理人指示的情况下对现浇混凝土板衬砌方案进行了一定的准备工作，并对原有工作（如石料采购、运输、工人招聘等）进行了一定的调整。但是，由于其它原因现浇混凝土板衬砌方案最终未予正式采用实施。承包人在分析了由此造成的费用损失和工期延误基础上，向监理人提交了索赔报告。2．合同签订后，承包人按规定时间向监理人提交了施工总进度计划并得到监理人的批准。但是，由于6、7、8、9四个月为当地雨季，降雨造成了必要的停工、工效降低等，实际施工进度比原施工进度计划缓慢。为保证工程按照合同工期完工，承包人增加了挖掘、运输设备和衬砌工人。由此，承包人向监理人提交了索赔报告。3．渠线某段长500m为深槽明挖段。实际施工中发现，地下水位比招标资料提供的地下水位高3.10m（属于发包人提供资料不准），需要采取降水措施才能正常施工。据此，承包人提出了降低地下水位措施并按规定程序得到监理人的批准。同时，承包人提出了费用补偿要求，但未得到发包人的同意。发包人拒绝补偿的理由是：地下水位变化属于正常现象，属于承包人风险。在此情况下，承包人采取了暂停施工的做法。4．在合同实施中，承包人实际完成并经监理人签认的土方开挖工程量为12万m3,经合同双方协商,对超过合同规定百分比的工程量按照调整单价11元/m3结算。工程量的变化未发生39.6款规定的施工组织和进度计划调整引起的价格调整。问题（1）“1”所述情况，监理人是否应同意承包人的索赔？（2）“2”所述情况，监理人是否应同意承包人的索赔？（3）“3”所述情况，承包人是否有权得到费用补偿？承包人的行为是否符合合同约定？（4）“4”所述情况，承包人是否有权延长工期？承包人有权得到土方开挖多少价款？答案要点：（1）“1”所述情况，监理人应拒绝承包人提出的索赔。合同条件规定，未经监理人指示，承包人不得进行任何变更。承包人自行安排造成工期延误和费用增加应由承包人承担。（2）“2”所述情况，监理人应拒绝承包人提出的索赔。合同条件规定，非异常气候引起的工期延误属于承包人风险。（3）“3”所述情况，属于发包人提供资料不准确造成的损失，承包人有权得到费用补偿。但是，承包人的行为不符合合同约定。依据合同原则，承包人不得因索赔处理未果而不履行合同义务。（4）“4”所述情况，土方实际完成工程量12万m3，虽然比工程量清单中的估计工程量10万m3多，但未超过10万m3×（1+20XX=12万m3。因此，不构成变更。因此，承包人无权延长工期。承包人有权得到土方开挖多少价款为：10元/m3×12万m3=120XX友好提示：不超过20XX部分，按原价（10元/m3）；超过20XX分，按合同约定价（11元/m3）。【案例题2】甲某为某施工企业法定代表人，在企业合法经营范围内就一项施工任务与某水电站项目的发包人签订了承包合同。事后，该施工企业通知该项目发包人：“根据公司章程规定，甲某无权独立对外签订施工合同，故甲某与贵方所签合同没有效力，对我公司没有约束力。”但事实上，在此之前，该项目发包人不知道而且不可能知道施工企业的这项规定。问题：（1）你认为该施工企业的说法是否正确？（2）试根据我国《合同法》的有关规定，说明理由。（3）如果上述合同是甲某通过授权书委托乙某与发包人签订的，该合同是否有效（4）如果上述合同是施工企业职工乙某与发包人签订的，但未提供甲某签署的授权书，该合同是否对该施工企业发生效力？答案要点：（1）该施工企业的说法不正确。（2）《合同法》规定：法人或其他组织的法定代表人、负责人超越权限订立合同，除相对人知道或者应当知道其超越权限的以外，该代表行为有效。因此，所签合同有效。友好提示：（相对人知道代表超越权限订立合同无效，而此前相对人不知道该公司章程，该合同有效）（3）该合同有效。《合同法》规定：当事人依法可以委托代理人订立合同。（4）对该施工企业不发生效力。乙某的行为属于无权代理且未得到甲某的追认，该合同对该施工企业不发生效力。【案例题3】某工程项目，发包人与承包人依据《水利水电土建工程施工合同条件》签订了施工承包合同，合同价9000万元。合同规定：1、工程预付款为合同价的10%，工程开工前由发包人一次付清；2、保留金从第一个月开始，在给承包商的月进度付款中按10%的比例扣留（计算额度不包括预付款和价格调整金额），总额达到合同总价的5%为止；3、物价调整采用调价公式法；4、工程预付款扣回采用公式：公式中：F1=20XXF2=90%5、材料预付款按发票值的90%支付，从付款的下个月开始扣还，六个月平均扣完。6、月支付的最低限额为100万元。工程进展到某月底的情况是：到上月底为止，累计完成合同金额3900万元，已扣回工程预付款累计300万元，已扣回保留金累计390万元；该月完成工程量价款，按工程量清单中单价计，金额为600万元；该月承包商购材料发票值为30万元；该月完成工程变更金额为20XX（采用工程量清单中与此工程变更相同项目的单价计算的）；该月各参加调价的因素，除了人工费的价格指数增长了外，其余的都未发生变化，该月调价费用为40万元；因设计变更导致施工难度增加，使承包方增加材料消耗6000元，功效降低损失1万元，承包方提出索赔，经审核该索赔成立；该月完成计日工费5万元；从开工到本月初未支付任何材料预付款。问题：本月监理工程师是否应签发支付证书？参考答案：（一）本月承包商应得到的工程款（693.60万元）1、本月完成工程量价款：600万元；2、材料预付款：30×90%=27万元；（友好提示：按发票价款30万元的90%付款）3、工程变更费：20XX；4、计日工费：5万元；5、补偿费：1.6万元；（友好提示：因设计变更导致施工难度增加，使承包方增加材料消耗6000元，功效降低损失1万元）6、物价调整：40万元（二）本月应扣费用（149.29万元）1、保留金（600+20XX+1.6）×10%=62.66万元（友好提示：月支付=除预付款和价格调整金额之外的所有付款的10%）保留金总额：9000×5%=450万元（友好提示：保留金总额为合同总价的5%），已累计扣回390万元，本月应扣450-390=60万元（友好提示：到上月底为止，已扣回保留金累计390万元。本月为最后扣除）2、扣工程预付款：（其中：C=3900+600+20XX=4525万元）（友好提示：合同累计完成金额=到上月底为止，累计完成合同金额3900万元+本月完成工程量价款：600万元+工程变更费：20XX+计日工费5万元=4525万元；扣保留金之前的、价格调整因素不考虑的金额）本月应扣工程预付款：389.29-300=89.29万元（友好提示：到上月底为止，累计已扣回工程预付款累计300万元）（三）本月应支付的工程款693.6-149.29=544.31万元＞100万元（每月支付最低限额）本月监理工程师应签发支付证书，签发全额为544.31万元。【案例题4】某工程合同价为1500万元，分二个区段，有关情况如表所示。合同规定，缺陷责任期为1年，逾期完工违约金最高限额为合同价的5％工万程元价区段实际竣工日（）合同规定完工日期期(已在移交证书上写明)允许延长工期(天)签发移交证扣保留书日期金总额(万元)缺陷责任期内业主已动用保留金赔偿(万元)误期赔偿费率(万元