工程项目合同书文本

工程项目合同书文本工程项目合同书文本（篇1）

发包方（以下简称甲方）：_____________________

承包方（以下简称乙方）：_____________________

依据《中华人民共和国经济合同法》，《中华人民共和国建筑法》，《建筑工程质量管理条例》及其他有关法律、行政法规及湖南省颁布的有关的建设工程质量标准、规范、规程、条例、规定，结合本工程的详细状况，为了明确工程项目及双方责任，本着相互协作，确保施工项目顺当完成的原则，经过协商签订本合同。

一、工程概况

（一）工程名称：_____________________

（二）工程地点：_____________________

二、工程承包范围

___________________________________

平安维护及整改。

三、合同工期

_______天。

四、工程造价

工程造价为：______________元整

五、质量标准

5.1质量标准：达到现行国家或专业的质量评定的合格标准。

5.2运用标准、规范（包括但不限于以下内容）

5.2.1本工程的技术标准与规范应根据国家、部颁、地方的施工技术（验收）规程和规范。

5.2.2本工程适用的地方标准、规程必需符合湖南省标准规程。

六、承包方式

按本合同第2条承包范围所列工作内容包工包料、包质量、包工期、包平安大包干。

七、工程计价

7.1本工程计算编制原则：按_______省住房和城乡建设厅文件_______建价_______号《建设工程工程量清单计价规范》（_______，《_______省建设工程造价管理方法》（省人民政府令第_______号），《_______省建设工程计价方法》，_______《_______省修缮定额》、_______《_______省建筑装饰装修工程量消耗标准》、_______《_______省安装工程消耗标准》及工程消耗标准动态调整统一说明进行编制。

7.2人工、材料价格的确定：人工工资按_______省住房和城乡建设厅文件_______建价_______号文件综合工资单价计取，材料价格根据施工同期《_______建设造价》预算价，信息价及市场价格执行。

7.3详细工程量以甲方签证单为准。

八、工期

有下列状况者，工期经核实签证后可顺延。

8.1不行抗力因素引起的停工，不行抗力包括：国家政策调整、斗争、动乱、空中飞行物体坠落或者其他非甲乙方责任找出的爆炸、火灾，以及洪水、地震等自然灾难，工程所在地量小时降雨_______mm或_______mm以上（以_______市气象局报告为准），一次停水、停电_______小时以上。

8.2因非乙方缘由造成乙方关键工序延误的工期，工期可以按实际状况顺延。

8.3因乙方缘由造成的工期延误，合同工期不能顺延，费用由乙方担当。

8.4因甲方缘由造成的工程延误，合同工期顺延，费用由甲方担当。

九、工程款的支付

9.1工程完工后，甲方在_______内向乙方支付工程预算价的_______%。

9.2在工程结算办理完毕后，甲方支付至结算总价的_______%，工程保修金留结算总价的_______%，自工程验收之日起满一年后如无质量问题_______天内全额返还，保修金不计利息。

十、违约责任

10.1违约方案本合同约定的形式担当违约责任，合同没有约定的，案合同法及相关法规执行。

10.2因违约方违约造成对方损失的，违约方担当违约责任后仍不足以弥补对方损失的，还应担当赔偿责任。

十一、平安生产和文明施工

仔细执行国家及当地有关建筑施工平安生产条例和规定及建设单位的有关管理要求，并做好平安管理工作，杜绝重大平安事故的发生，同时做好社会综合治理工作。

十二、争议的解决

本合同在履行过程中发生的争议，双方当事人协商解决，也可由当地建设行政主管部门调解，调解不成时，双方当事人同意由原告所在地人民法院解决，但诉讼期间不得中断施工。

十三、其他

乙方应按国家有关规定刚好支付民工工资，如乙方承建的该工程项目在施工过程中出现拖欠民工工资等而被政府处理，甲方有权干脆从工程款中支付民工工资。本合同一式_______份，甲乙双方各执_______份。双方签字盖章后生效。

甲方：______________________

乙方：______________________

代表人：___________________

代表人：_____________________

日期：______年_____月_____日

工程项目合同书文本（篇2）

发包方：______________（以下简称甲方）

承包方：______________（以下简称乙方）

依据《中华人民共和国合同法》和有关法律、法规的规定，甲、乙双方经友好协商，本着同等自愿、互惠互利的原则，就乙方为甲方投资建设厂房事宜达成如下协议：

一、甲方供应土地一宗，由乙方投资为甲方建设厂房及厂房内外地面、供排水等配套设施（以下简称建筑工程）。

二、该土地位于______________，四至为：东至______________，南至______________，西至______________，北至______________，运用年限为_______年。甲方对该土地享有全部权和运用权。

三、甲方保证该建筑工程符合某市土地利用总体规划、年度建设用地安排和城乡规划、建设项目开发年度安排等要求。如需办理相关手续或需经有关主管机关批准，甲方保证手续齐全并获得批准。

四、甲方对建成后的建筑工程享有全部权。

五、该建筑工程设计由甲方负责，乙方根据甲方的设计和要求组织某某建筑公司施工建设，施工中的平安责任由乙方负责，甲方全程对施工进度及工程质量进行监督。

六、乙方应当根据该合同约定的土地用途、施工期限、设计和质量标准，组织某某建筑公司进行建设。但是，因不行抗力或者政府、政府有关部门的行为或者动工开发必需的前期工作造成工期拖延的除外。

七、该建筑工程的质量标准应符合甲方的设计图纸要求。

八、该建筑工程应在本合同生效后_______天内动工，_______天内完成竣工验收工作。如到期未进行验收，视为工程合格，甲方从验收期满之日起按本合同第九条向乙方支付投资回报和实际建设成本。如该建筑工程因质量问题验收不合格，乙方应负责无偿修理，直到验收合格为止。

九、甲方按以下方式支付乙方投资回报和实际建设成本：

（一）、该建筑工程竣工验收合格后30日内，甲方以不低于实际建设成本的_______%支付乙方投资回报。

（二）、该建筑工程竣工验收合格后，甲方每年支付乙方_______%的实际建设成本，每年的_______月_______日前一次性全额支付，余款按年_______%由甲方向乙方另行支付投资回报，每年的_______月_______日前一次性全额支付，全部款项在_______月_______日前付清。

十、该建筑工程因建设引起的质量问题由乙方负责，甲方担当该建筑工程的日常修理维护。因建设质量问题造成甲方或第三方损失，乙方应负责赔偿。

十一、该建筑工程验收合格后，因任何一方擅自变更工程主体结构，因此造成的损失由变更方担当全部责任。

十二、甲方负责为乙方厂房建设供应良好的外部环境，主动帮助协调乙方在建设过程中遇到的各种问题。在建设过程中，非因乙方自身缘由造成工程延期、工程取消、工程遭到损坏、工程被拆迁、合同不能履行等均由甲方负责，因此给乙方造成的损失甲方应担当全部赔偿责任。

十三、工程竣工验收合格后，如工程被闲置、被破坏、被拆迁，甲方仍应按本合同第九条向乙方支付投资回报和实际建设成本。

十四、如一方违反合同约定，违约方应根据实际建设成本的_______%向守约方支付违约金，违约金的支付不影响合同其他条款的效力和履行。

十五、本合同所称的实际建设成本是指甲乙双方共同托付的某市以外的有资质的中介机构对该工程造价审计后确定的价格和审计费的总和。审计应在该工程竣工验收合格后30日内进行，审计费用由乙方担当。

十六、本合同的签订地在______________，凡因本合同引起的`或与本合同有关的任何争议，双方应友好协商解决，协商不成，依据《______________省高级人民法院关于各级法院受理第一审民商事案件级别管辖标准的规定》，由______________人民法院或______________中级人民法院管辖。

该合同一式两份，由甲乙双方各执一份，经双方签盖章后生效。

甲方（公章）：________________乙方（公章）：________________

__________年________月_______日__________年________月_______日

工程项目合同书文本（篇3）

建设单位：(简称甲方)

施工单位：(简称乙方)

根据《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的原则，结合本工程详细状况，双方达成如下协议。

第一条工程概况

1、工程名称：泉州市商贸学校运动场及三期围墙工程

2、工程地点：泉州市商贸学校

3、工程内容：泉州市商贸学校运动场及三期围墙工程。

4、承包范围：依据甲方供应的设计文件(包括设计图纸、会议纪要及更改通知等)的建筑安装工程。

其次条承包形式与工程造价

1、本工程的承包形式：包工包料。

2、工程造价：

⑴、泉州市商贸学校运动场工程计人民币

⑵、泉州市商贸学校三期围墙工程计人民币

⑶、以上两项工程合计人民币

第三条工程结算和付款方法

1、工程增加项目结算形式：依据甲方供应更改通知、甲方签证等设计文件进行按实结算，材料按20__年6月份信息价调整，费率及劳保按有关规定计取。

2、付款方式：三期围墙工程项目按当月完成的工程量的90%拔付工程进度款，工程竣工后付至总计的95%，工程竣工验收合格后半个月内付清全部款项;运动场工程项目待竣工验收合格后半个月内付清全部款项。

3、资金开户银行：

甲方开户银行：帐号：

乙方开户银行：帐号：

第四条工程施工期限及竣工验收。

1、三期围墙工程项目总工期为45天，于二○○二年月日开工至二○○二年月日竣工;运动场工程项目总工期为60天，于二○○二年月日开工至二○○二年月日竣工。若由于不行抗拒力或雨天及甲方缘由造成的工期延误，经甲方现场代表签证后顺延。

2、工程开工前，甲方应组织设计单位、施工单位和有关部门进行图纸会审，乙方应供应本工程的负责人及现场施工员名单。

3、工程竣工后，乙方应提前五天通知甲方，甲方应在五天内组织有关人员进行验收。

4、乙方应切实做好各项施工的平安措施，确保工程施工平安，接受甲方的平安检查和监督。在施工中如属乙方缘由造成的平安事故均由乙方负责。

第五条工程质量

1、在施工中乙方必需严格按设计施工图纸及说明进行施工，严格执行国家颁发的施工验收规范、质量评定标准，依据双方协定工程质量评定等级达到(合格)。乙方必需切实建立有效的工程保证机构和实行有效的保证质量措施。

2、乙方施工时定期进行质量检查，细心施工严把质量关，工程中不得运用不符合质量要求的产品材料，否则应返工，费用及工期延误由乙方负责。

第六条甲、乙双方分工协作

1、甲方应负责：

(1)甲方派为住工地代表，依照施工图纸和施工验收规范对施工质量、协作乙方进行检查或抽检，对不合格的项目或未按图纸施工的项目，有权拒绝验收签证。

(2)甲方负责设计单位解决在施工中出现的图纸中存在的问题。

(3)施工前应做施工现场的三平一通，供应设计标高。

(4)组织有关单位进行图纸会审，刚好办好纪要，按规定供应乙方设计图纸四份。

(5)对工程进度、工程质量进行监督、隐藏工程验收签证。

(6)刚好审定工程进度，按时拔付工程款，确保工程进度。

2、乙方应负责：

(1)乙方派为本工程的负责人。

(2)组织工地进行质量检查评定，负责技术签证，按时向甲方报送每月质量检查评定表。

(3)确保施工有安排进行。

(4)确保工程进度按签订工期内完成，每月底应将下月施工进度安排表报送甲方。

(5)仔细做好隐藏工程，在隐藏前，施工单位应具备原材料的产品出厂合格证及检验合格证。隐藏工程在隐藏前一天，乙方应通知甲方及质检部门进行检查，必需签证后方可隐藏，乙方不得私自隐藏。若甲方接到通知后二天之内未到现场检验，乙方可自行复检，并做好记录，方可隐藏，并刚好办理补签证手续。

第七条其他事项

第八条本合同一式2份，甲方1份，乙方1份，经双方法人代表签章后生效，至竣工交付运用款项结清后失效。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日_________年____月____日

工程项目合同书文本（篇4）

甲方(托付人):合同编号：

乙方(施工方):签订日期：

一、装饰施工地点：

二、依据国家有关法律规定，明确双方的权利义务，特签定以下协议，以便共同遵守。

三、工程概况：

1、工程总价：

2、装修内容：

四、关于工程付款方式的约定：

1、自本合同双方签字生效后，甲方应付给乙方工程预付款人民币(60%)即人民币元整，工程施工到油漆工进场时，甲方付乙方工程总造价人民币即_元整。质量保修一年。

2、本合同生效后，甲方按以上付款约定支付乙方工程款，假如因甲方拖延付款时间造成停工及工期延误，一切后果由甲方负责。

3、乙方工程结束后、甲方如在2日内不验收、乙方自行验收、甲方应以承认。

五、工程施工变更：

1、施工中如因甲方缘由要求重新返工的或因甲方更改施工内容而延误工期的，均须要签订由甲方需担当变更产生的施工人工费用协议。如因乙方缘由造成返工的，由乙方担当责任，工期不变。

2、凡私自与工人商定更改施工内容引起的一切后果，由甲方负责，给乙方造成的损失甲方还应赔偿。

3、因不行抗拒因素造成的施工延误，甲乙双方协商解决。

4、施工途中、甲方要求工程增加部分，必需根据预算要求，先付款后，乙方再施工。

六、违约责任：

1、合同生效后，在合同履行期间，擅自解除合同按合同总金额的10%作为违约金付给对方。因擅自解除合同使对方造成实际损失超过违约金的，应进行补偿。

2、甲方未按合同的约定付款，每逾期一天，按逾期款付款的10%支付违约金。乙方未按合同的约定期限完工，每逾期一天，按工程总价款的10%支付违约金。

3、甲方未办理任何手续，须要乙方拆改原有建筑手续结构及设备管线，乙方有权拒绝施工。

七、合同的终止：

1、本合同解除或本合同履行完毕，本合同即自行终止。

八、合同的生效：

1、合同和合同附件由双方签字或盖章后生效。

2、补充合同与本合同有同等的法律效力。

3、本合同(包括合同附件、补充合同)一式三份，甲方持二份，乙方持一份。

九、解决合同纠纷方式：

本合同履行期间，双方发生争议，双方协商解决，协商不成时，双方同意由仲裁委员会进行了仲裁，若未达成，仲裁协议交当地法院裁决。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日_________年____月____日

工程项目合同书文本（篇5）

甲方：__X公司

乙方：__X公司

经甲乙双方共同协商，就__X公司职工住宅小区配电房安装工程达成如下协议，为了明确甲、乙双方各自的权利、责任义务，依据《中华人民共和国经济合同法》和《建设安装工程承包合同条例》及有关规定，经甲、乙双方协商，达成以下条款，以资共同遵守。

一、工程名称：__X公司职工住宅小区配电房安装工程

二、工程地点：____X

三、工程范围：__X公司职工住宅小区配电房安装工程施工设计图全部工程范围。

四、工程价款及工程结算：

乙方的报价是依据甲方供应的工程量清单和部分设计图纸进行的报价，合同总价为人民币：__。工程结算以施工图工程量为基础，依据最终完成的工程量及单价进行结算。

五、工程工期：

依据甲乙双方商定，乙方在X年X月X日起先施工，X

年X月X日前完成配电房全部机、电（含接地网）设备安装及调试工作。在乙方安装过程中，如遇不行抗拒自然因素，工期顺延。如非乙方缘由造成工期延误，则相应责任方根据每月X元人民币为标准赔偿乙方人员误工费。

六、付款方式：

（1）工程预付款：

在本合同签订后X天内，甲方按合同总价的X%支付工程预付款，便于乙方组织生产、生活设施及人员进场。

（2）工程进度款：

按进度实际完成工程量（甲方派出现场人员验收合格）和合同单价支付工程款，并根据比例扣去工程预付款，留足X%的保修金后支付。保留金在工程竣工验收未发觉质量事故并通过相关部门验收后甲方一次性结算付清给乙方。

七、双方责任：

甲方：

1、供应技术资料一套（或现场口头交待乙方），并组织乙方进行施工现场及技术交底。

2、甲方供应乙方在施工现场的施工用电（有须要时）。乙方：

1、严格按设计施工图纸及有关电力安装规程、规范及甲乙双方签订的技术协议进行施工，不得随意更改设计，若出现责任事故其责任及经济损失一切由乙方负责。

2、乙方在施工期间，做好平安生产、文明施工，敬重单位驻派人员，并处理好与各施工单位的关系。

4、乙方不得将工程分包或转包给其他单位施工。

八、质量验收：

1、乙方在配电房机、电（接地网）设备的安装过程中，严格根据设计图纸要求和有关规范、标准进行施工，确保工程质量达到设计图纸和标准要求。

2、设备安装单元质量检查、验收的签证单，作为工程款结算支付的依据。

3、由乙方自行选购 的设备材料，必需保证质量牢靠、进货渠道正常，配置合理,主要零部件必需供应生产及相关厂家的合格证及相关资料并备案。坚决杜绝运用不合格的材料。

4、全部工程完工后保证相关部门验收一次通过并出具其盖有公章的验收合格证明；否则由此耽搁的工期损失由乙方赔偿给甲方。

九、平安管理：

1、乙方必需仔细贯彻国家的有关平安生产法规，坚固树立平安生产，责任重于泰山的高度责任感，建立完善的平安管理机构，严格执行平安技术操作规程，加强平安管理工作，强化平安技术措施的实施，并接受甲方和有关安检部门的监督和检查。

2、加强施工现场对特别工种人员的平安管理工作，坚持持证上岗；以提高全体施工人员的平安意识，保证施工现场平安。

3、设置必要的平安设施和配备防护用品，对于危急地段，设置必要的警示标记、平安哨和防护设施。

4、乙方必需重视施工现场的文明生产和消防防火工作，杜绝发生平安责任事故。假如施工中发生因乙方缘由的人员损害、机械设备损坏及材料损失，所发生的一切费用由乙方自行

负责，甲方不赐予经济补偿。由于乙方的缘由造成对第三者的损害和其他损失，均由乙方负责赔偿，甲方不担当任何责任。

十、违约、仲裁：

1、甲、乙各方不得无正值理由（除不行抗拒因素外）拒不履行合同。如一方违约，对方有权按《经济合同法》和《建设安装工程承包合同条例》追究其经济责任，违约方必需赔偿对方经济损失。违约金按工程承包总价5%进行惩罚。

2、甲、乙双方在执行合同过程中发生纠纷时，双方友好协商解决，当不能协商时，可在甲方当地，按法律有关程序执行，其发生的费用由违约方担当。

十一、其他：

1、下列文件均作为本合同的组成部分，具有同等的法律效力。

1）设备安装工程单元质量评定表、记录表。

2）设计变更通知等技术文件。

2、乙方必需对现场的施工人员进行人身保险，保险费由乙方自行担当。

工程项目合同书文本（篇6）

依据《中华人民共和国合同法》和有关法律、法规的规定，甲、乙双方经友好协商，本着同等自愿、互惠互利的原则，就乙方为甲方投资建设厂房事宜达成如下协议：

一、甲方供应土地一宗，由乙方投资为甲方建设厂房及厂房内外地面、供排水等配套设施（以下简称建筑工程）。

二、该土地位于，四至为：东至，南至，西至，北至，运用年限为50年。甲方对该土地享有全部权和运用权。

三、甲方保证该建筑工程符合某市土地利用总体规划、年度建设用地安排和城乡规划、建设项目开发年度安排等要求。如需办理相关手续或需经有关主管机关批准，甲方保证手续齐全并获得批准。

四、甲方对建成后的建筑工程享有全部权。

五、该建筑工程设计由甲方负责，乙方根据甲方的设计和要求组织某某建筑公司施工建设，施工中的平安责任由乙方负责，甲方全程对施工进度及工程质量进行监督。

六、乙方应当根据该合同约定的土地用途、施工期限、设计和质量标准，组织某某建筑公司进行建设。但是，因不行抗力或者政府、政府有关部门的行为或者动工开发必需的前期工作造成工期拖延的除外。

七、该建筑工程的质量标准应符合甲方的设计图纸要求。

八、该建筑工程应在本合同生效后10天内动工，180天内完成竣工验收工作。如到期未进行验收，视为工程合格，甲方从验收期满之日起按本合同第九条向乙方支付投资回报和实际建设成本。如该建筑工程因质量问题验收不合格，乙方应负责无偿修理，直到验收合格为止。

九、甲方按以下方式支付乙方投资回报和实际建设成本：

（一）、该建筑工程竣工验收合格后30日内，甲方以不低于实际建设成本的15%支付乙方投资回报。

（二）、该建筑工程竣工验收合格后，甲方每年支付乙方20%的实际建设成本，每年的12月30日前一次性全额支付，余款按年15%由甲方向乙方另行支付投资回报，每年的12月30日前一次性全额支付，全部款项在20__年12月30日前付清。

十、该建筑工程因建设引起的质量问题由乙方负责，甲方担当该建筑工程的日常修理维护。因建设质量问题造成甲方或第三方损失，乙方应负责赔偿。

十一、该建筑工程验收合格后，因任何一方擅自变更工程主体结构，因此造成的损失由变更方担当全部责任。

十二、甲方负责为乙方厂房建设供应良好的外部环境，主动帮助协调乙方在建设过程中遇到的各种问题。在建设过程中，非因乙方自身缘由造成工程延期、工程取消、工程遭到损坏、工程被拆迁、合同不能履行等均由甲方负责，因此给乙方造成的损失甲方应担当全部赔偿责任。

十三、工程竣工验收合格后，如工程被闲置、被破坏、被拆迁，甲方仍应按本合同第九条向乙方支付投资回报和实际建设成本。

十四、如一方违反合同约定，违约方应根据实际建设成本的20%向守约方支付违约金，违约金的支付不影响合同其他条款的效力和履行。

十五、本合同所称的实际建设成本是指甲乙双方共同托付的某市以外的有资质的中介机构对该工程造价审计后确定的价格和审计费的总和。审计应在该工程竣工验收合格后30日内进行，审计费用由乙方担当。

十六、本合同的签订地在济宁市市中区，凡因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，双方应友好协商解决，协商不成，依据《山东省高级人民法院关于各级法院受理第一审民商事案件级别管辖标准的规定》，由济宁市中区人民法院或济宁市中级人民法院管辖。

该合同一式两份，由甲乙双方各执一份，经双方