2024年监理工程师之合同管理综合练习试卷B卷附答案

2024年监理工程师之合同管理综合练习试卷B卷附答案单选题（共200题）1、关于建设工程设备采购合同的履行，说法正确的是（）。A.卖方应在每一包装箱两侧以不可擦除的、明显的方式标记必要的装运信息和标记B.每件能够独立运行的设备应整套装运，但该设备安装、调试、考核和运行所使用的备品、备件、易损易耗件等可以与相关主机分开装运C.卖方应在施工场地车面上将合同设备交付给买方D.交付后由卖方负责卸货【答案】C2、施工合同的承包人经发包人同意，将专业工程分包给具有相应资质的分包人。根据《合同法》的规定，该行为属于()。A.债务承担B.债权转让C.债务人向第三人履行债务D.由第三人向债权人履行债务【答案】A3、某施工合同履行中，发包人派驻施工现场的代表甲平时很少参与管理，都由发包人的员工乙对承包人完成的工程量确认并以甲的名义签字后支付工程款，但乙并未获得发包人法定代表人书面授权，工程竣工结算时，甲对乙确认的其中几项进度款提出异议，此时，对已支付的工程款（）。A.经乙签字的均无效，全部由发包方重新确认B.经发包人确认的有效，发包人不予确认的无效C.经乙签字的全部有效D.由造价管理部门确定【答案】B4、在最近()年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的单位，应拒绝其通过资格预审。A.1B.2C.3D.5【答案】C5、住宅分户轻质隔墙的隔声标准的隔声量应大于()A.30dB.35dBC.40dBD.45dB【答案】D6、建筑工程一切险的被保险人则范围较宽，所有在工程进行期间，对该项工程承担一定风险的有关各方（即具有可保利益的各方），均可作为被保险人。以下属于被保险人的是（）。A.审批人B.建设行政主管部门C.技术顾问D.材料商【答案】C7、用于技术含量高、工艺或技术方案复杂的大型或成套设备等招标项目的评标方法是（）。A.合格制法B.最低投标价法C.初步审核法D.综合评估法【答案】D8、根据FIDIC《施工合同条件》，保留金返还的正确方式是（）。（新教材删除该知识点，题目仅供参考）A.工程师颁发工程接收证书后一次性返还B.工程师颁发工程履约证书后一次性返还C.工程师颁发工程接收证书和履约证书后分两次返还D.工程师颁发工程接收证书和缺陷责任期满后分两次返还【答案】C9、监理人首先应争取通过与发包人和承包人协商达成索赔处理的一致意见，如果分歧较大，再单独确定追加的付款和(或)延长的工期。监理人应在（）后的42天内，将索赔处理结果答复承包人。A.不批准承包人的索赔要求B.收到索赔通知书或有关索赔的进一步证明材料C.将该事件确认为承包人责任D.认定索赔不成立【答案】B10、根据《标准设备采购招标文件》，买卖双方可约定合同设备的所有权和风险转移的界面为（）。A.装在设备制造厂的运输工具上B.施工场地设备安装部位C.运至施工场地运输工具的车面上D.施工场地的安装作业面【答案】C11、（）反映了烹调过程中，食物总质量的变化。A.重量损失因子（WLF）B.重量保留常数（WRC）C.重量损失系数（WLI）D.重量保留因子（WRF）【答案】D12、根据《施工合同标准文本》的规定，合同工期为()。A.合同内约定的工期B.发出开工通知的日期至竣工验收的工期C.合同基准日至竣工验收的工期D.合同内约定的工期与变更索赔顺延的工期之和【答案】D13、风险型CM的合同计价采用（）。A.成本加酬金方式B.固定总价方式C.固定单价方式D.工程量清单方式【答案】A14、维生素B1的主要来源有（）。A.挂面B.动物的肝脏C.豆类D.肉类E.全麦面包【答案】B15、购境外货物时，由卖方负责办理租船订舱，并承担货物装船之前的一切费用，以及海运费和从转运港运至目的港的保险费的报价是（）。A.FOB价B.CIF价C.EXW价D.FCA价【答案】B16、在合同履行过程中，由于发包人甲供材料未按时到货，导致承包人停工待材料，则应（）。A.仅补偿承包人费用，不补偿利润B.既不补偿承包人费用，也不补偿利润C.既补偿承包人费用，又补偿利润D.仅补偿利润部分，不补偿承包人费用【答案】C17、下列关于施工进度计划的说法中，错误的是()。A.承包人应当依据施工组织设计编制施工进度计划B.工程师无权对承包人提交的施工进度计划提出不同意见C.工程师对施工进度计划的认可，不能免除承包人对施工组织设计缺陷应承担的责任D.经工程师认可的施工进度计划，将作为工程师施工进度控制的依据【答案】B18、下列选项中不属于投标保证金形式的是()。A.现金B.支票C.保函D.保证【答案】D19、(2017年真题)根据《标准施工合同》，工程预付款担保采用的形式是（）。A.第三方保证B.动产质押C.既有建筑物抵押D.银行保函【答案】D20、依据标准施工合同通用条款的规定，当施工过程中发生不可抗力，致使承包人负责采购的设备运到现场准备安装前造成损失，该损失应由（）承担。A.发包人B.承包人C.设备供应人D.发包人和承包人按比例【答案】A21、根据《标准施工招标文件》，有关“建筑工程一切险”的规定，下列描述中正确的是（）。A.投保人是发包人B.应以承包人的名义投保C.发包人未经过竣工验收即提前使用部分工程，保险公司不再对该部分工程承担保险义务D.保险合同的有效期至工程保险期满为止【答案】C22、对于抢险救灾的工程，一般采用（）的计价方式。A.单价合同B.固定总价合同C.可调总价合同D.成本加酬金合同【答案】D23、从开工直到颁发工程接收证书之日止的时段，工程照管的责任应由（）承担。A.发包人B.承包人C.工程师D.争端避免裁决委员会【答案】B24、根据《标准设计施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》，“发包人要求”中竣工试验的第三阶段应对（）提出要求。A.联动试车B.性能测试C.单车试验D.投料试车【答案】B25、维生素C负荷实验是在受试者口服维生素C后收集（）h内的尿做测定。A.5B.4C.3D.2【答案】B26、关于施工合同当事人名称变更对施工合同效力产生影响的说法,正确的是()A.合同应加盖变更后名称的公章方可继续有效B.合同需要重新登记备案后继续有效C.合同需要双方重新签字盖章后继续有效D.合同的效力不受影响【答案】D27、根据FIDIC《设计采购施工（EPC）交钥匙工程合同条件》,合同文件的优先解释顺序是（）．A.通用合同条件-专用合同条件--投标书-业主要求B.专用合同条件--通用合同条件--业主要求一投标书C.通用合同条件--专用合同条件--业主要求一投标书D.专用合同条件--通用合同条件一投标书--业主要求【答案】B28、承包人行使建设工程价款优先受偿权的期限为（），自发包人应当给付建设工程价款之日起算。A.3个月B.6个月C.9个月D.12个月【答案】B29、在FIDIC设计采购施工EPC合同条件中，（）代表业主方进行项目管理。A.工程师B.工程师助理C.业主代表D.承包商代表【答案】C30、建设工程勘察合同履行中，除专用合同条款另有约定外，发包人应在合同签订后（）天内，将发包人代表的姓名、职务、联系方式、授权范围和授权期限书面通知勘察人。A.7B.14C.28D.30【答案】B31、某工程项目，发包人将主体结构施工和电梯安装分别发包给了甲、乙两个承包人。乙承包人在进行电梯安装时，由于甲承包人不配合，给乙承包人造成了一定的损失，该损失应当()承担。A.乙承包人B.发包人C.甲承包人D.工程师【答案】B32、根据《建设工程委托监理合同（示范文本）》，关于监理人义务的说法，正确的是()A.向设计单位提供设备厂家名录B.向承包人提供施工现场地下埋设的市政工程管线资料C.指示设计单位变更设计D.保守设计单位申明的秘密【答案】D33、关于监理人的合同管理地位和职责的说法，正确的是（）。A.在合同规定的权限范围内，监理人可独立处理变更估价、索赔等事项B.监理人向承包人发出的指示，承包人征得发包人批准后执行C.发包人可不通过监理人直接向承包人发出工程实施指令D.监理人的指示错误给承包人造成损失，由发包人和监理人承担连带责任【答案】A34、联合体中标的，其履约担保（）。A.由组成联合体的各个主体分别递交B.由组成联合体的各主体中的任一主体递交C.由联合体的牵头人递交D.由联合体各成员共同递交【答案】C35、根据《施工合同标准文本》的规定，监理人在施工合同履行中（）。A.是独立的第三方B.属于发包人一方的人员，相当于发包人的雇员C.属于发包人一方的人员，但不同于发包人的雇员D.属于建设行政主管部门的代理方【答案】C36、根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，承包人的施工安全责任不包括（）。A.编制施工安全措施计划、应对灾害的紧急预案报送监理人审批B.配置必要的救助物资和器材，配备必要的安全生产和劳动保护设施C.制定安全操作规程，发放安全工作手册和劳动保护用具D.承担工程的任何部分对土地的占用所造成的第三者财产损失【答案】D37、根据《标准施工合同》，不可抗力停工期间的照管和后续清理，承包商可索赔()。A.工期和费用B.费用和利润C.费用D.工期【答案】C38、根据美国AIA标准合同文件，CM合同中与雇主订立合同的当事人是()。A.建筑师B.专业咨询机构C.施工承包商D.承担分包工作的分包商【答案】C39、FIDIC《施工合同条件》中的“助手”相当于我国工程项目管理中的（）。A.专业监理工程师B.建设单位代表C.监理员D.施工项目技术负责人【答案】A40、下列关于勘察人必须具备的条件说法错误的是（）。A.勘察单位必须具备法人资格B.经工商行政管理部门批准后可以承担经营范围以外的合同C.建设工程勘察合同必须有工程勘察资质证书、工程勘察收费资格证书D.建设工程勘察企业应当按照其拥有的注册资本、专业技术等条件申请资质【答案】B41、某种液态食品，其能量值需满足（），才可声称是低能量食品。A.≤40kJ（9.6kcal）/100mLB.≤60kJ（14.4kcal）/100mLC.≤80kJ（19.1kcal）/100mLD.≤l00kJ（23.9kcal）/100mL【答案】C42、材料采购运输条款的要求，卖方预通知和正式通知买方的时间为（）。A.7天和48小时B.14天和48小时C.7天和24小时D.14天和24小时【答案】C43、关于抹灰工程，下列说法错误的是()。A.凡外墙窗台、窗楣、雨篷、阳台、压顶和突出腰线等，上面均应做流水坡度，下面均应做滴水线或滴水槽B.室内墙面、柱面和门洞口的阳角，宜用1：2水泥砂浆做护角，高度不应低于2mC.木结构与砖石结构、混凝土结构等相接处基体表面的抹灰，应先铺钉金属网并绷紧牢固。金属网与各基体搭接宽度不应小于100mmD.人防地下室顶棚应在板底抹1：2.5水泥砂浆，15mm厚【答案】D44、钢是含碳量小于2%的铁碳合金，其中碳元素对钢的性能起主要作用，提高钢的含碳量会对下列哪种性能有提高？()A.屈服强度B.冲击韧性C.耐腐蚀性D.焊接能力【答案】A45、某工程施工合同的发包人拖欠工程进度款，承包人按照合同的约定及时调整了施工进度，放慢了施工速度。依照《合同法》的规定，承包人行使的是()A.不安抗辩权B.先履行抗辩权C.同时履行抗辩权D.后履行抗辩权【答案】C46、组织资格审查的第一步是（）。A.编制资格预审文件B.发售资格预审文件C.发布资格预审公告D.组建资格审查委员会【答案】A47、关于监理合同履行过程赔偿对方损失的说法，正确的是()A.委托人因过失给对方造成损失，承担有限赔偿责任B.监理人因过失给对方造成损失，承担有限赔偿责任C.委托人向对方的索赔要求不成立，可不予补偿对方的费用支出D.监理人向对方的索赔要求不成立，可不予补偿对方的费用支出【答案】B48、下列在建设工程中发生的事件中，属于建筑工程一切险除外责任的是（）。A.雷电引起火灾B.洪灾引起的沉降C.台风导致脚手架坍塌D.建筑材料运输车在工地被吊袋砸坏【答案】D49、（2020年真题）根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，承包人的施工安全责任是（）。A.执行监理人编制的施工安全措施计划B.要求发包人提供劳动保护用具C.制定安全操作规程D.承担施工现场所有人员工伤事故的赔偿责任【答案】C50、根据《标准施工合同》，因承包人原因逾期竣工时，承包人应支付逾期竣工违约金，最高赔偿限额为（）。A.工程结算价的2%B.签约合同价的2%C.工程结算价的3%D.签约合同价的3%【答案】D51、关于在招标过程中出现特殊情况需要延长投标有效期的说法，正确的是（）。【相关知识点新教材已删除】A.投标人同意延长时，可以修改投标文件B.投标人同意延长时，投标保证金的有效期不变C.投标人拒绝延长时，仍应当继续对其投标文件进行评审D.投标人拒绝延长时，有权收回其投标保证金【答案】D52、投标保证金数额不得超过招标项目估算价的（）。A.2%B.5%C.10%D.20%【答案】A53、（2020年真题）根据《标准设备采购招标文件》中的通用合同条款，合同约定设备在出厂前买方参与交货前检验，卖方在设备已包装完毕准备启运前通知买方的，监理人的正确做法是（）。A.同意卖方启运，改为设备安装前检验B.停止启运，按合同约定进行交货前检验C.停止启运，卖方自行检验后再包装启运D.同意启运，视为卖方违约并扣合同价1.5%的违约金【答案】B54、根据《建设工程施工合同（示范文本）》的规定，下列关于试车组织责任的说法中，正确的是()。A.发包人采购的设备，试车前的准备工作由发包人负责组织B.承包人采购的设备，联动无负荷试车由承包人负责组织C.承包人采购的设备，投料试车由发包人负责组织D.发包人采购的设备，单机无负荷试车由发包人负责组织【答案】C55、设计施工阶段总承包合同履行过程中，在对以往历次已签发的进度付款证书进行汇总和复核中发现错、漏或重复情况时，（）。A.承包人可以自行修正B.承包人无权提出修正申请C.监理人与承包人均有权进行修正D.监理人有权予以修正，承包人也有权提出修正申请【答案】D56、下列情形中，不属于施工中不利物质条件的是()。A.污染物B.不利于施工的气候条件C.非自然的物质障碍D.不可预见的自然物质条件【答案】B57、根据FIDIC《施工合同条件》，关于工程师助手的说法，正确的是（）。【相关知识点新教材已删除】A.工程师助手相当于我国的监理员B.雇主可以直接向工程师助手指派任务C.工程师可以向工程师助手付托部分权力D.工程师助手发出的指示，效力低于工程师的指示【答案】C58、（2017年真题）建设工程采用设计施工总承包模式的不利因素是（）。A.监理人对工程实施的监督力度降低B.承包人的工程索赔增多C.工程投资控制难度增加D.发包人的工程风险加大【答案】A59、某施工合同履行过程中，经工程师确认质量合格后已隐蔽的工程，工程师又要求剥露重新检验。重新检验的结果表明质量合格，则下列关于损失承担的表述中，正确的是（）。A.发包人支付发生的全部费用，工期不予顺延B.发包人支付发生的全部费用，工期给予顺延C.承包人承担发生的全部费用，工期给予顺延D.承包人承担发生的全部费用，工期不予顺延【答案】B60、根据《招标投标法》，中标通知书发出后，招标人和中标人应在()天内订立书面合同。A.10B.20C.30D.40【答案】C61、儿童少年应（）脂肪的摄取。A.限制B.增加C.不强调限制D.不主张供给【答案】C62、关于工程设计招标管理的说法，正确的是（）。A.一般采用邀请招标方式B.法规或规章明确规定的招标范围和一定规模的项目，才属于必须公开招标的项目C.在特殊情况下可以邀请两家单位投标D.对投标人的资格不进行审查【答案】B63、FIDIC系列合同中，《设计一建造与交钥匙工程合同条件》(1995年第1版)，又称"橘皮书"适用于（）A.适用于承包商与专业工程施工分包商订立的施工合同B.适用于投资金额相对较小、工期短或技术简单，或重复性的工程项目施工C.合于承包商按发包人设计进行施工的房屋建筑和土木工程的施工项目D.适用于由承包商根据业主要求设计和施工的工程项目和房建项目【答案】D64、根据九部委的《标准勘察合同》，以下有关更换勘察项目负责人的说法，正确的是（）。A.勘察人指派项目负责人应事先征得发包人同意B.勘察人可以自行更换项目负责人C.勘察人更换项目负责人应事先征得发包人同意D.勘察人应在更换7天前将拟更换的项目负责人的姓名和详细资料提交发包人【答案】C65、采用综合评估法对施工项目投标文件进行详细评审时，属于项目管理机构评审内容的是（）。A.项目经理的任职资格B.施工方案与技术措施的合理性C.资源配置计划的合理性D.工程进度计划与措施的科学性和合理性【答案】A66、根据《标准施工合同》，表明合同终止的行为是（）。A.竣工验收合格B.工程移交C.竣工结算D.结清单生效【答案】D67、设计施工总承包合同模式下，承包人的设计文件提交监理人后，为了不影响后续工作，自监理人收到承包人的设计文件之日起，对承包人的设计文件审查期限不超过（）天。A.7B.14C.21D.28【答案】C68、根据《标准设计施工总承包招标文件》，关于承包人，说法正确的是（）。A.总承包合同的承包人应是是独立承包人B.合同履行过程中发包人和监理人仅与联合体牵头人联系C.履行合同过程中，承包人不得改变联合体的组成和修改联合体协议D.承包人不得将其承包的全部工程转包给第三人【答案】D69、根据《标准施工合同》，下列属于施工合同文件的是()。A.招标文件B.投标函及投标函附录C.委托监理协议书D.投标企业定额标准【答案】B70、根据《机电产品采购国际竞争性招标文件》，为便于工程设备安全装卸和搬运，卖方应在每包装箱相邻的四面用()做出装运标记。A.不可擦除的喷墨和明显的英语字样B.不可擦出的喷墨和明显的法语字样C.不可擦除的油漆和明显的英语字样D.不可擦除的油漆和明显的法语字样【答案】C71、某钢材供应合同在甲市订立，在乙市履行。合同中未对某型号钢材的价格作出约定，事后也没有达成补充协议。该型号钢材的价格：订立合同时，甲市每吨4200元，乙市每吨4150元；履行合同时，甲市每吨4300元，乙市每吨4250元。该型号钢材的结算价格应为每吨()元。A.4300B.4250C.4200D.4150【答案】D72、建设工程材料采购合同履行中，若当事人没有约定，也无法用交易习惯、合同有关条款、补充协议等方法确定交货地点，则下列关于交货地点的说法正确的是（）。A.标的需要运输的，出卖人应当将标的物交付给买受人B.标的物不需要运输的，出卖人和买受人订立合同时知道标的物地点的，则在该地点交付C.不知道标的物在某一地点时，应当在买受人所在地交付D.不知道标的物在某一地点时，应当在材料使用地交付【答案】B73、经发包人同意后，承包人可以将部分工程的施工分包给分包人完成。该条款所依据的法律基础是《合同法》中有关()的规定。A.债权转让B.债务承担C.由第三人向债权人履行债务D.债务人向第三人履行债务【答案】C74、为担保债务的履行，债务人或者第三人对一定期间内将要连续发生的债权提供担保财产，债务人不履行到期债务或者发生当事人约定的实现抵押权的情形，抵押权人有权在限度内就该担保财产优先受偿，这称之为（）。A.抵押B.最高额抵押C.质押D.最高额质押【答案】B75、某施工企业拥有一处办公楼，评估价为5000万元。该施工企业从A银行贷款3000万元，从B银行贷款2000万元，并与B银行办理了抵押登记。后该施工企业无力还款，经诉讼后拍卖办公楼，取得售楼款3000万元用于清偿A、B银行债务。A、B银行债权的分配数额应为()A.A银行1000万元，B银行2000万元B.A银行1800万元，B银行1200万元C.A.B银行各项工作1500万元D.A银行2000万元，B银行1000万元【答案】A76、下列标题中属于简明施工合同通用条款的是（）。A.材料和工程设备B.临时设施C.工程质量D.交通运输【答案】C77、下列组织或机构中，不能成为合同主体的是（）。A.政府机关B.企业法人C.项目监理机构D.社会团体【答案】C78、（2018年真题）《标准施工合同》中的“合同工期”是指（）。A.承包人完成工程从开工之日起至实际竣工日经历的期限B.合同协议书中写明的施工总日历天数C.承包人从监理人发出的开工通知中写明的开工日起，至工程接收证书中写明的实际竣工日止的期限D.承包人在投标函内承诺完成工程的时间期限，以及按照合同条款通过变更和索赔程序应给予的顺延工期时间之和【答案】D79、根据《建设工程施工合同（示范文本）》，当组成合同的文件出现矛盾时，应按合同约定的优先顺序进行解释。合同中没有约定的，优先顺序正确的是()。A.合同协议书、通用条款、专用条款B.中标通知书、专用条款、协议书C.中标通知书、专用条款、投标书D.中标通知书、专用条款、工程量清单【答案】D80、根据《建设工程委托监理合同示范文本》的规定，合同履行过程中，监理人可以单方面提出终止合同的情况是()。A.委托人不及时提供与业务有关的工程信息资料B.委托人订购的设备到货延误，导致施工停工超过半年C.委托人增加的监理工作内容过多D.执行监理业务的时间已到合同约定的日期而工程尚未完工【答案】B81、在设计施工合同履行过程中，关于承包人提交实施项目的计划说法正确的是（）。A.发包人应按合同约定的内容和期限，编制详细的进度计划B.发包人应在专用条款约定的期限内批复C.批准的计划作为“合同进度计划”D.监理人未在约定的时限内批准，计划不能实施【答案】C82、供货方逾期交货，如果采购方认为已不再需要，有权在接到发货协商通知后的（）天内，通知供货方办理解除合同手续。但逾期不予答复视为同意供货方继续发货。A.15B.20C.21D.28【答案】A83、根据《标准施工合同》，施工期的结束日期是指（）。A.发包人组织的工程竣工验收合格日B.工程施工合同中双方约定的完工日C.工程接收证书中写明的实际竣工日D.承包人施工任务的实际完工日【答案】C84、建设工程材料采购合同履行中，关于材料交付法律意义的说法，正确的是()A.交付导致材料所有权发生转移B.交付完成，采购合同终止C.材料交付时间即合同生效时间D.交付后材料灭失的风险由供货人承担【答案】A85、使用皮褶厚度计的正确方法为（）。A.使用右手拇指和食指捏起皮下组织，左手握皮褶计B.皮褶计的压力标准为10g/cm2C.在皮褶计指针快速回落并稳定一定时间后读数D.测量时皮褶计卡钳钳柄充分夹住皮褶【答案】B86、某施工合同履行中，工程师进行了合同约定外的检查试验，影响了施工进度，如检查结果表明该部分的施工质量不合格，则()A.检查试验的费用由承包人承担，工期不予顺延B.检查试验的费用由承包人承担，工期给予顺延C.检查试验的费用由发包人承担，工期给予顺延D.检查试验的费用由发包人承担，工期不予顺延【答案】A87、下列关于最低评标价法的说法中，正确的是()。A.以投标人的平均报价作为评标价B.以中标人的评标价作为中标价C.以报价最低的投标价为中标价D.以中标人的报价为中标价【答案】D88、施工过程中，由于施工企业项目经理的行为产生的后果，应由（）承担责任。A.项目经理B.监管部门C.建设单位D.施工单位【答案】D89、某通用设备采购招标项目，采用经评审的最低投标价法进行评标时，则中标人应为（）。A.报价最低者B.评标得分最低者C.评标得分最高者D.评标价最低者【答案】D90、采用经评审的最低投标价法对建设工程项目施工投标文件进行评审时，主要比较的是（）。A.项目总报价B.分部分项工程报价C.对某些量化因素进行价格折算后的总价D.投标人优惠后的总价【答案】C91、某施工项目采用评标价法评标，评标委员会推荐的中标候选人为甲、乙两单位，甲的投标价为7080万元、评标价为7040万元，乙的投标价为7060万元、评标价为7050万元，则评标报告中推荐中标候选人排序第一的是()A.甲投标人，合同价为7040万元B.甲投标人，合同价为7080万元C.乙投标人，合同价为7050万元D.乙投标人，合同价为7060万元【答案】B92、一般情况下由（）负责提供试运行所需的人员、器材和必要的条件，并承担全部试运行费用。A.发包人B.设备供应商C.承包人D.监理人【答案】C93、（）是指在市场经济条件下进行工程勘察设计服务采购时采用的一种交易方式。A.勘察设计服务合同B.工程勘察设计招标C.工程勘察设计D.工程勘探设计招标【答案】B94、根据《标准施工合同》，监理人在施工准备阶段的职责是（）。A.按专用条款约定的时间向承包人无条件发出开工通知B.在开工日期15日前向承包人发出开工通知C.批准或要求修改承包人报送的施工进度计划D.组织编制施工“合同进度计划”【答案】C95、关于施工合同当事人名称变更对施工合同效力产生影响的说法,正确的是()A.合同应加盖变更后名称的公章方可继续有效B.合同需要重新登记备案后继续有效C.合同需要双方重新签字盖章后继续有效D.合同的效力不受影响【答案】D96、投标保证的有效期至（）。A.开标B.定标C.发出中标通知书D.由招标文件确定【答案】D97、FIDIC系列合同中，由承包商按照业主要求进行设计、提供设备并施工安装的机械、电气、房建等工程的合同，采用总价合同，业主委托工程师管理合同，由工程师监管承包商设备的现场安装以及签证支付的是（）A.《施工合同条件》B.《简明合同格式》C.《土木工程施工合同条件》D.《生产设备和设计——施工合同条件》【答案】D98、适用于进行资格预审的公开招标的是（）。A.招标公告B.投标邀请书C.工程量清单D.内部招标通告【答案】A99、不可用于抵押的财产是（）A.建设用地使用权B.正在建造的建筑物C.土地使用权D.正在使用的交通工具【答案】C100、根据《标准施工合同》，关于暂估价的说法，错误的是()。A.暂估价是签约合同价的组成部分B.暂估价内的专业工程不一定实施C.暂估价的内容在投标时难以确定准确价格D.暂估价的内容不包括计日工【答案】B101、下列指标不属于比的是（）。A.某班女生人数占全班的56.9%B.某地性别比例是105%C.某小区高血压的患病率是10%D.某地2005年贫血发病率为8%E.某班性别比例是105：100【答案】A102、设计合同中定金条款约定发包人向设计人支付设计费的20%作为定金，则该定金自（）之日起生效。A.合同签字盖章B.实际交付C.发包人完成设计任务书审批D.设计人收到发包人设计基础资料【答案】B103、下列关于招标阶段现场考察的说法中，正确的是()A.由招标人组织，费用也由招标人承担B.由招标人组织，费用由投标人承担C.由投标人组织，费用也由投标人承担D.由投标人组织，费用由招标人承担【答案】B104、()专项施工方案需要进行5人以上专家论证方案的安全性和可靠性。A.高空作业工程B.地下暗挖工程C.大爆破工程D.深水作业工程【答案】B105、按照FIDIC《施工合同条件》规定，下列有关风险责任划分的说法中，错误的是()A.以投标截止日期作为风险划分时间点B.基准日后由于政策变化引起承包商施工成本增加由业主给予补偿C.基准日后由于政策变化引起承包商施工成本增加由业主补偿，成本减少由业主获得好处D.若合同内规定按支付日汇率为标准结算，则业主应承担汇率变动带来的损失【答案】A106、投标人递交的投标保证金形式不可以是()。A.银行出具的银行保函B.银行出具的保兑支票C.银行出具的银行汇票D.某房地产公司出具的担保书【答案】D107、下列事项中，属于发包人应承担的义务是（）。A.现场查勘B.搭建场地内临时设施C.提供施工现场的工程地质资料D.审核工程进度计划【答案】C108、关于建设工程设备采购评标的说法，正确的是（）。【相关知识点新教材已删除】A.以设备寿命周期成本为基础的评标方法属于评标价法B.投标文件载明的交货期早于招标文件要求的，应当机遇评标优惠C.评标时不考虑运输费用D.评标时不对价格进行贴现计算【答案】A109、根据《标准施工招标文件》，以下（）不属于招标文件的有效内容。A.投标预备会会议纪要B.对投标人质疑的书面解答C.对招标文件的修改、澄清文件D.评标报告【答案】D110、（2021年真题）根据《标准勘察招标文件》中的通用合同条款，对勘察人正式提交的试验报告格式要求是（）。A.加盖试验室公章并由试验负责人签字确认B.加盖试验室公章并由项目负责人签字确认C.加盖CMA章并由项目负责人签字确认D.加盖CMA章并由试验负责人签字确认【答案】D111、在建设工程施工合同法律关系中，法律关系的客体是（）。A.建筑物B.施工工程技术C.施工工程款D.工程施工行为【答案】D112、编制行业标准施工招标的资格预审文件和招标文件时，必须不加修改地引用《标准施工招标资格预审文件》和《标准施工招标文件》中的（）。A.申请人须知前附表B.资格审查办法C.投标人须知前附表D.资格预审公告【答案】B113、建设工程项目招标采用资格后审方式的，资格后审时间应为（）。A.提交投标书后，开标前B.提交投标书后，评标前C.开标后，定标前D.提交投标书前【答案】B114、某工程采用的是不足额投保方式（保险金额少于工程实际价值）投保的工程一切险，工程受到保险事件的损害时，保险金不足以赔偿损失，其中临时性工程的损失差额由（）补偿。A.保险公司B.发包人C.承包人D.发包人和承包人共同【答案】C115、()是指具有民事权利能力和民事行为能力，依法独立享有民事权利和承担民事义务的组织。A.自然人B.法人C.法人的分支机构D.不具备法人资格的联营体【答案】B116、依据FIDIC施工合同条件，有关指定分包商的特点表述正确的是()A.合同关系主体为业主和指定分包商B.指定分包商工作内容为承包商必须完成范围外的特定部分C.承包商对指定分包商违约的行为承担责任D.由工程师负责协调管理【答案】B117、由评标委员会认定投标人以低于成本报价竞标，后果是（）。A.否决其投标B.优先中标C.重新报价D.直接中标【答案】A118、根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，承包人的施工安全责任是（）。A.执行监理人编制的施工安全摺施计划B.要求发包人提供劳动保护用具C.制定安全操作规程D.承担施工现场所有人员工伤事故的赔偿责任【答案】C119、根据《标准施工合同》，关于“暂估价”的说法，正确的是（）。A.暂估价未包括在签约合同价内B.暂估价可以计日工方式支付C.暂估价是可能予以支付的款项D.暂估价在招投标阶段暂时不能合理确定价格【答案】D120、下列关于学校营养配餐原则的叙述，正确的是（）。A.如果仅提供午餐，则供给的营养素和能量应达到一天推荐摄入量的60%B.保证营养平衡，膳食既能满足就餐者的需要又要防止过量C.食物搭配要合理D.各营养素的比例要适宜E.饮食习惯、经济条件和季节市场供应情况也要考虑【答案】B121、承包商按投标书中承诺的数量和型号的施工机械投放到施工中，工程师发现承包商使用的某些机械影响了工程质量，要求承包商更换。根据FIDIC《施工合同条件》，承包商对此指示()A.可以拒绝执行B.应当执行，但可获得费用补偿C.应当执行，仍可获得费用和利润的补偿D.应当执行，不能获得补偿【答案】D122、卖方负责办理租船订舱，并承担将货物装上船之前的一切费用的价格是指（）。A.FOB价B.FCA价C.CIF价D.CIP价【答案】C123、合同公证与鉴证的相同点是()。A.目的、法律效力、原则B.范围、性质、目的C.目的、原则、内容D.法律效力、目的、性质【答案】C124、在建设工程中，建设工程材料设备采购合同属于（）。A.买卖合同B.无偿合同C.实践性合同D.单务合同【答案】A125、根据《标准施工合同》，监理人收到承包人提交的工程竣工验收申请报告后，经审查认为已具备竣工验收条件时，应在收到工程竣工验收申请报告后的()天内提请发包人进行工程验收。A.7B.14C.21D.28【答案】D126、拍卖抵押物所获得的价款，超过债权的部分归（）所有，不足部分由（）负责清偿。A.抵押人、抵押人B.债务人、债务人C.抵押人、债务人D.债务人、抵押人【答案】C127、（2020年真题）根据《标准设计招标文件》中的通用合同条款，下列工程勘察合同组成文件中，优先解释顺序排在中标通知书之前的是（）。A.合同协议书B.专用合同条款C.勘察费用清单D.通用合同条款【答案】A128、设备采购合同中，由（）负责提供设备运至目的地的包装。A.买方B.卖方C.运输部门D.安装单位【答案】B129、某建设工程施工期间，承包商按照索赔程序提交了索赔报告。工程师在授权范围内处理承包商索赔时，错误的做法是()。A.顺延合同工期，给予费用补偿B.顺延合同工期，不给予费用补偿C.不顺延合同工期，给予费用补偿D.缩短合同工期，给予费用补偿【答案】D130、对于需要进行抽样检查的工程材料，应在材料采购合同中约定的内容有（）。A.抽检比例和取样方法B.抽检数量和检测方法C.检测方法和抽检比例D.取样方法和抽检数量【答案】A131、某通用设备采购合同中约定，采购方付款后，供货方交货。合同订立后，采购方以有确切证据证明供货方经营状况严重恶化为由，暂停支付设备货款。采购方暂停支付设备货款的行为行使的是()A.同时履行抗辩权B.后履行抗辩权C.不安抗辩权D.先诉抗辩权【答案】C132、履约保函的担保期限自发包人和承包人签订合同之日起，至()止。A.竣工验收之日B.提交竣工验收报告之日C.签发工程移交证书日D.缺陷责任期止之日【答案】C133、根据《标准施工合同》，在调价公式的应用中，以下基本原则表述正确的是（）。A.由于变更导致合同中调价公式约定的权重变得不合理时，由监理人调整B.因承包人原因导致工期顺延，原定竣工日后的支付过程中，调价公式继续有效C.需要调整价格的材料，以监理人复核后确认的材料单价及数量，作为调整依据D.因承包人原因未在约定的工期内竣工，后续支付时应采用原约定竣工日价格指数进行支付计算【答案】C134、根据《标准施工合同》，发包人提供的材料和工程设备由承包人会同监理人验收后，由承包人负责接收，由（）承担施工现场内的二次搬运费。A.发包人B.承包人C.监理人D.材料供应商【答案】B135、有排水要求的部位，其抹灰工程滴水线(槽)的构造做法，下列哪项是错误的？()A.滴水线(槽)应整齐顺直B.滴水线应内高而外低C.滴水槽的宽度不应小于6mmD.滴水槽的深度不应小于10mm【答案】C136、作为合同法律关系主体的自然人必须具备（）能力。A.完全民事行为B.限制民事行为C.与合同履行相适应的民事行为D.一般民事行为【答案】C137、某建设工程施工合同中订有仲裁条款。下列关于该仲裁条款的说法中，正确的是()。A.仲裁委员会的选择可以通过默示的方式体现B.仲裁事项可以通过默示的方式体现C.建设工程施工合同无效，该仲裁条款亦无效D.当事人如不选定仲裁员，该仲裁条款即失效【答案】B138、根据《标准施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》，竣工试验分三阶段进行，其中第一阶段进行的是（）。A.联动试车B.保证工程满足合同要求的试验C.功能性试验D.产能及环保指标测试【答案】C139、建设工程勘察合同是指根据建设工程的要求，查明、分析、评价建设场地的()，编制建设工程勘察文件的协议。A.地质环境特征B.地质岩土特征条件C.地质地理环境特征和地下水分布情况D.地质地理环境特征和岩土工程条件【答案】D140、关于货样买卖合同的说法，正确的是（）。A.货样买卖属于即时买卖合同B.货样买卖应当封存样品C.样品是交付标的物时的质量参考D.样品存在隐蔽瑕疵的，交货时的瑕疵风险由买受人承担【答案】B141、法定代表人因执行职务造成他人损害，应由（）向权利人承担民事责任。A.法人B.法定代表人C.法人或者法定代表人D.法人和法定代表人【答案】A142、设计施工阶段总承包合同履行过程中，因发包人原因造成监理人未能在合同签订之日起（）d内发出开始工作通知，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。A.60B.75C.80D.90【答案】D143、建设工程材料采购合同，交货地点约定不明确，不能达成补充协议，也不能按照合同有关条款或交易习惯确定，该标的物不需要运输且出卖人不知道标的物所在地，则交货地点为（）。（新教材删除该知识点，题目仅供参考）A.标的物所在地B.合同订立地C.买受人订立合同时的营业地D.出卖人订立合同时的营业地【答案】D144、在施工合同履行过程中发生紧急情况，监理人未及时下达暂停施工指示，承包人先暂停施工，并向监理人提出暂停施工的书面请求。监理人在24小时内未答复，视为（）。A.同意承包人的暂停施工请求B.不同意承包人的暂停施工请求C.须继续等待24小时方是规定的回复期限D.必须马上复工【答案】A145、根据《建设工程委托监理合同示范文本》的规定，当委托人拖欠监理费用而又未提出任何书面解释时，下列终止合同的说法中，正确的是()。A.监理人发出终止合同通知，通知发出14天后，合同即行终止B.监理人发出终止合同通知，通知发出14天内未得到答复，可进一步发出终止合同的通知，第二个通知到达时合同即行终止C.监理人发出终止合同通知，通知发出14日内未得到答复，可在第一个通知发出35日内终止合同D.监理人发出终止合同通知，通知发出14日未得到答复，可进一步发出终止合同通知，第二个通知发出42日内仍未得到答复可终止合同【答案】D146、某工程在缺陷责任期内，因施工质量问题出现重大缺陷，发包人通知承包人进行维修，承包人不能在合理时间内进行维修，发包人委托其他单位进行修复，修复费用由（）承担。A.发包人B.承包人C.使用人D.以上都不正确【答案】B147、按照监理合同示范文本的规定，下列关于有异议的监理酬金支付的说法中，正确的是()A.按监理人要求的金额支付，异议部分与监理人协商后在下次支付中扣回B.无异议部分的酬金按时支付，有异议部分暂不支付C.本次不支付，监理人修改后并入下一次支付D.将支付通知书退回监理人，修改重新提交后再支付【答案】B148、根据《标准施工合同》，当投标函、合同协议书和通用合同条款出现含义或内容矛盾时，优先解释的顺序是（）。A.投标函→合同协议书→通用合同条款B.投标函→通用合同条款→合同协议书C.合同协议书→投标函→通用合同条款D.合同协议书→通用合同条款→投标函【答案】C149、（2020年真题）根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，施工合同签订前，中标人应按招标文件规定向招标人提交的凭证是（）。A.投标保证金凭证B.预付款担保凭证C.履约担保凭证D.质量管理体系认证文件【答案】C150、对资格预审申请文件进行初步审查时，出现（）项因素不符合审查标准的，就不能通过资格预审。A.二B.一C.四D.三【答案】B151、关于建设工程设计合同当事人的说法，正确的是（）。A.发包人必须是建设单位B.承包人必须是法人C.总承包人必须具有工程设计甲级或乙级综合资质D.发包人必须具有自行组织招标的能力【答案】B152、工程总承包合同履行管理中，关于工程设计管理的说法，正确的是（）。A.承包人完成设计工作所遵守的规定，应采用发包人要求和承包人建议书B.设计的实际进度滞后时，承包人需提交减少投入资源并加快进度的计划C.承包人应根据监理人的书面说明，对承包人文件进行修改后重新报送发包人审查，审查期限重新起算D.发包人在设计文件审查同意后10天内，向政府有关部门报送【答案】C153、下列关于物价浮动的合同价格调整说法，错误的是()。A.是否允许调整合同价格，要视合同工期的长短来决定B.调整价格的方法可以适用于工程量清单中按总价支付的部分C.标准施工合同通用条款规定用公式法调价D.工期在12个月以内的简明施工合同不考虑市场价格变化调整合同价款【答案】B154、根据英国NEC《工程施工合同》，关于合同履行管理的说法，正确的是()A.合同争议首先提交给当事人共同选定的“评判人”B.施工过程中发生的有关事项由工程师和承包商协商确定C.工程师应对合同争议做出决定D.工程师的职责不仅仅限于工程实施的质量管理【答案】A155、根据我国担保法律制度关于抵押权实现的说法，下列表述错误的是（）。A.债务履行期届满抵押权人未受清偿的，可与抵押人协议以拍卖该抵押物所得价款受偿B.同一财产向两个以上债权人抵押的，抵押权已登记的先于未登记的受偿C.抵押物折价后，其价款超过债权数额的部分归抵押权人所有，不足部分由债务人清偿D.同一财产向两个以上债权人抵押的，抵押权均已登记的，按照登记的先后顺序清偿【答案】C156、(2019年真题)根据《标准施工招标文件》的施工合同文本通用合同条款，支付管理中的“合同价格”是指（）。A.协议书中的签约合同价格B.承包人最终完成全部施工和保修义务后应得的全部合同价款C.中标通知书中的中标价格D.承包人的投标报价【答案】B157、某工程项目由于异常恶劣的气候条件，导致施工单位工期拖延且产生费用损失，则（）。A.工期可以顺延，但费用不予补偿B.工期可以顺延，可以补偿费用，不能补偿利润C.工期可以顺延，费用和补偿都可以补偿D.工期、费用、利润均不能补偿【答案】A158、根据《标准施工合同》，订立合同时，应在专用条款内约定逾期竣工违约金的（）。A.日拖期赔偿额和最低限额B.最高限额和最低限额C.计算方法和最低限额D.计算方法和最高限额【答案】D159、组织投标预备会的时间一般应在投标截止时间（）日进行。A.3B.5C.10D.15【答案】D160、在材料设备招标采购中，依法必须进行招标的项目以现金或者支票形式提交的投标保证金应当从其（）转出。A.一般帐户B.基本帐户C.综合帐户D.专项帐户【答案】B161、下列有关无效合同的说法中，错误的是()A.无效合同从订立时起就没有法律效力B.建设主管部门有权确认合同无效C.一方当事人无权确认合同无效D.合同被确认无效后，履行中的合同应终止履行【答案】B162、FDIC施工合同条件规定的保留金属于()。A.合同价内的暂列金B.业主应交付的预付款C.承包商应交付的定金D.承包商应得的工程款【答案】D163、下列情况中，投标保证金不会被没收的是（）。A.投标人在投标函格式中规定的投标有效期内撤回其投标B.中标人在规定期限内无正当理由未能根据规定签订合同，或根据规定接受对错误的修正C.中标人根据规定未能提交履约保证金D.投标人按照正常的程序获得中标【答案】D164、某施工项目招标，采用经评审的最低投标价法评标，评标排名前2位的投标人为甲、乙。甲的投标报价为5000万元，评标价为4990万元。乙的投标报价为5030万元，评标价为4980万元，则中标人和中标价格分别为（）。A.甲，5000万元B.甲，4990万元C.乙，5030万元D.乙，4980万元【答案】C165、建设工程勘察中需要占用临时用地，位于道路、绿化或者其他市政设施内的临时占地，由（）向行政管理部门报建申请。A.发包人B.勘察人C.发包人或勘察人D.发包人和勘察人【答案】B166、根据美国AIA标准合同文本，CM合同与雇主订立合同的当事人是()A.建筑师B.专业咨询机构C.施工承包商D.承担分包工作的分包商【答案】C167、《标准施工合同》中“暂估价”的含义是（）。A.暂估价是指用于支付必然发生但暂时不能确定价格的计日工费用B.暂估价是指可能发生的劳务分包费用C.暂估价是指用于支付可能发生工程变更需增加的费用D.暂估价属于签约合同价的组成部分【答案】D168、某工程项目施工中，工程师对未经同意隐蔽的工程部位要求剥露重新检验。检验结果表明质量合格。因重新检验影响了正常施工，则工程师对此事项后果处理的方式应为()A.工期顺延、给予经济补偿B.工期不予顺延、给予经济补偿C.工期顺延、不给经济补偿D.工期不予顺延、不给经济补偿【答案】A169、根据《标准施工合同》，属于施工合同履行中“不利物质条件”的是（）。A.战争B.地震C.台风D.水文条件【答案】D170、根据FIDIC《施工合同条件》，如任一争端方对争端避免/裁决委员会（DAAB）做出的决定不满，下列说法正确的是（）。A.决定对争端双方不具有约束力B.可以申请仲裁C.仲裁前不必争取友好协商解决争端D.在仲裁结束前暂按工程师的确定执行【答案】B171、采用有限数量制审查时，通过详细审查的申请人不少于（）个且没有超过规定数量的，均通过资格预审，不再进行评分。A.3B.4C.2D.1【答案】A172、在有限数量制的资格审查中，如通过详细审查的申请人为7个，而资格审查文件规定的数量为9个，则（）。A.不需要评分，选其中前3名通过资格审查B.需要进行评分，7家均通过资格审查C.不需要进行评分，7家均通过资格审查D.需重新进行资格审查【答案】C173、根据《英国工程施工合同文本》（ECC），如果采用固定价格承包，则应该选择（）。A.带有分项工程表的标价合同B.带有工程量清单的标价合同C.带有分项工程表的目标合同D.带有工程量清单的目标合同【答案】A174、关于延长投标有效期的说法，错误的是（）。A.需要延长投标有效期时，招标人应以书面形式通知所有投标人B.投标人同意延长投标有效期，其投标保证金的有效期相应延长C.投标人可以拒绝延长投标有效期，但会失去参与投标竞争的资格D.投标人拒绝延长投标有效期的，无权收回投标保证金【答案】D175、资格审查方法分为合格制和有限数量制两种，两者的区别主要体现在（）。A.审查程序B.审查因素C.合格者数量限制D.澄清要求【答案】C176、监理人审查承包人的施工组织设计和进度计划时，未能指出某单项工程的施工方案中存在的缺陷，承包人按计划进行该部分工程的施工，监理工程师因施工方案中存在重大安全隐患，发出暂停施工的指示，承包人因暂停施工产生损失提出索赔，认为工程师应承担连带责任，该事件索赔的处理方式应为（）。A.承包人承担工期和费用的损失B.延长合同工期，费用不予补偿C.工期不予顺延，给予相应的费用补偿D.延长合同工期并给予相应的费用补偿【答案】A177、下列在建设工程中发生的事件中，不属于安装工程一切险除外责任的是（）。A.因设计错误、铸造或原材料缺陷或工艺不善引起的保险财产本身的损失B.机械装置失灵造成的本身损失C.雷电导致的机械装置失灵D.超负荷原因造成电气设备或电气用具本身的损失【答案】C178、通用条款规定的费用是指（）。A.施工合同履行中发生的不计利润的合理开支B.施工合同履行中由发包人支付给承包人的全部款项C.发包人对承包人履行合同支付的结算价D.承包人完成工程的实际成本【答案】A179、非语言传播包括（）。A.类语言B.动态体语C.时间语言D.静态体语E.空间语言【答案】A180、工程勘察设计招标与施工和材料设备投标报价相比，虽然设计投标报价（），但设计方案对工程项目往往更具全局性、长效性和创新性影响。A.数额不大B.占签约合同价的比例不大C.占中标价的比例不大D.占项目总投资额的比例不大【答案】D181、某工程设计合同约定的合同价为100万元，定金为合同价的20%。设计工作完成40%时，发包人因建设资金筹措困难决定取消该项目的建设，通知设计单位解除设计合同。按照建设工程设计合同示范文本的规定，发包人应赔偿设计单位的违约金额为()万元。A.20B.40C.50D.100【答案】C182、建设工程施工合同纠纷第一审案件的管辖地为()A.工程项目投资人所在地B.工程项目承包人所在地C.工程项目发包方所在地D.工程项目所在地【答案】D183、（2018年真题）根据《机电产品采购国际竞争性招标文件》，下列合同责任中，属于设备采购合同伴随服务的是（）。A.提供维修所需的工具B.交付设备C.提供设备必要的包装D.提供设备的易损备件【答案】A184、根据FIDIC《施工合同条件》，承包商向工程师发出申请工程接收证书通知的时间应在承包商认为工程即将竣工并做好接收准备日期前不少于（）日。A.14B.21C.28D.30【答案】A185、设计团队招标主要通过对（）进行评审确定中标人。A.设计单位资质等级B.设计单位的业绩C.拟派设计团队负责人的实力信誉D.拟派设计团队的综合能力【答案】D186、发包人因第三人的原因造成违约的，对勘察人损失承担责任的方式正确的是（）。A.由第三人承担违约责任B.由发包人承担违约责任C.由发包人和第三人承担连带责任D.由发包人和第三人承担按份责任【答案】B187、建设工程设计合同中关于定金和预付款说明错误的是（）。A.定金或预付款应专用与本工程的设计B.定额或预付款的额定、支付方式和抵扣方式在专用合同条款中约定C.发包人在收到定金或预付款支付申请后21天内支付D.设计服务完成之前，由于不可抗力解除合同时，定金不予退还【答案】C188、某工程项目是根据FIDIC《施工合同条件》签订的合同，合同约定，缺陷通知期为1年，A单位工程为分部移交工程，A单位工程竣工移交后的运行期间，因施工质量问题出现重大缺陷，承包人修复后工程师要求延长该部分缺陷通知期3个月，A单位工程缺陷通知期的终止时间应为（）。A.A单位工程竣工日后1年B.A单位工程竣工日后1年3个月C.全部工程竣工日后1年D.全部工程竣工日后1年3个月【答案】B189、关于标准施工合同给出的合同附件格式中，履约保函和预付款保函的说法，正确的是（）。A.工程预付款担保采用的形式是动产质押B.工程履约担保采用的形式是在建工程抵押C.预付款担保自预付款支付给承包人起生效D.履约担保自发承包签订合同之日起，至签发缺陷责任终止证书止【答案】C190、某施工合同履行过程中，承包人因自身原因造成实际工程进度滞后计划进度，按照工程师要求对进度计划进行了修改，并得到工程师的确认。但执行修改后的进度计划，仍不能按期完工。下列关于该拖期的处理方法中，正确的是（）。A.追究承包人拖期违约责任时，减少合同约定的日拖期赔偿金额B.工程师对确认进度计划负责，承担部分拖期完工违约金C.承包人按合同约定的拖期违约金的计算办法承担违约责任D.按照修改后的进度计划确认新的合同工期，不视为拖期完工【答案】C191、某工程竣工验收阶段，承包人于3月1日向工程师送交了竣工验收报告，发包人于3月15日组织生产设备启动试车检验，3月18日试车完毕后发包人、承包人、工程师和设计代表在试车记录上签字确认质量合格，工程师于3月20日签发工程移交证书。则承包商的实际竣工日应为()A.3月1日B.3月15日C.3月18日D.3月20日【答案】A192、儿童是对碘缺乏敏感的人群，除必需使用含碘强化盐外，还建议经常安排（）。A.海产品B.淡水鱼C.奶类D.豆类【答案】A193、（2019年真题）建设工程招标程序中，投标保证金可以不予退还的情形是（）。A.投标人在投标函中规定的投标有效期内撤回其投标B.投标人在投标截止日前撤回其投标C.投标保证金的有效期短于投标有效期D.未中标的投标人未按规定的时间收回投标保证金【答案】A194、关于建设工程设计合同当事人的说法，正确的是（）。A.发包人只能是建设单位B.特殊情况下，承包人可以没有设计资质C.承包人的综合资质只设甲级D.承包人的行业资质只设甲级【答案】C195、关于实施两阶段招标项目的说法，正确的是（）。【相关知识点新教材已删除】A.两阶段招标只适用于技术复杂的项目B.两阶段招标在第一阶段可以要求同时投技术标与商务标C.两阶段招标在第二阶段对商务标不再审查是否对招标文件作出了实质性响应D.两阶段招标在第二阶段才进行价格竞争【答案】D196、下列关于合同公证的说法中，正确的是()。A.合同公证只能确认合同的真实性B.合同公证由工商行政管理机关作出C.合同公证的效力只能限于国内D.经公证的合同，法律效力高于经过鉴证的合同【答案】D197、履约保证有效期（）。A.从提交履约保证到工程竣工验收合格止B.从提交履约保证到签发完工程接收证书止C.从提交履约保证到保修期满并颁发保修责任终止证书止D.从提交履约保证到保修期满并颁发保修责任终止证书后15天或14天止【答案】D198、（2017年真题）根据《标准施工合同》，合同协议书中除明确规定合同组成文件外，双方在订立合同时还必须填写的内容包括（）。A.结算方式B.预付款支付时间C.质量标准D.合同争议解决方式【答案】C199、合同评审中发现的问题，应以（）提出，并对问题予以澄清或调整A.口头协议B.书面形式C.口头约定D.评审协议【答案】B200、在设计合同履行中，由（）进行设计交底。A.设计单位B.监理单位C.发包单位D.总承包单位【答案】A多选题（共150题）1、（2020年真题）根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，关于预付款担保金额的说法，正确的有（）。A.承包人提交的担保金额应与收到的合同约定的预付款金额保持一致B.发包人从工程进度款中已扣除部分预付款后，担保金额可相应递减C.担保金额在发包人未扣除全部预付款前应高于合同约定的预付款金额D.担保金额不应低于预付款金额减去已向承包人签发的进度款支付证书中扣除的金额E.担保金额必须保持与剩余预付款额相同【答案】AB2、甲委托乙以5000-8000元的单价购买工程设备，但在授权委托书中未明确设备的数量。乙以甲的名义和丙签订了50台设备的买卖合同（合同标的30万元）。下列说法正确的是（）。A.乙的行为超出了授权范围，因此买卖合同的民事责任应由乙承担B.甲的授权不明，因此甲应承担买卖合同的民事责任C.丙向甲送货，甲可以乙实施的代理行为超越代理权限为由拒绝接收D.乙应对买卖合同承担连带责任，但以甲无法承担责任为基础E.买卖合同无效，由丙自行承担责任【答案】BD3、承包人提交竣工付款申请单应说明（）。A.竣工结算的合同总价B.发包人已支付承包人的工程价款C.应扣留的质量保证金D.应支付的竣工付款金额E.竣工决算的合同单价【答案】ABCD4、按照施工合同示范文本的规定，由于（）等原因造成的工期延误，经监理人确认后工期可以顺延。A.发包人未按约定提供施工场地B.分包人对承包人的施工干扰C.设计变更D.承包人的主要施工机械出现故障E.发包人未按约定支付进度款【答案】AC5、如投保工程一切险的保险金额少于工程实际价值，工程因保险事件损害时正确做法（）。A.保险公司按投保的保险金额所占百分比赔偿实际损失B.损失赔偿的不足部分由保险事件的投保责任方负责补偿C.永久工程损失赔偿的不足部分由发包人承担D.已完工工程损失不足部分由承包人承担E.临时工程损失由发包人承担【答案】AC6、通用条款中要求施工阶段进度付款申请单的内容包括（）。A.变更金额B.索赔金额C.本次扣减的质量保证金D.本次应支付的预付款和扣减的返还预付款E.截至本次付款周期末未实施工程的价款【答案】ABCD7、下列关于设计施工总承包合同的说法，正确的是（）。A.合同责任单一B.有利于发包人对承包人的监督和检查C.固定工期、固定费用D.减少承包人的索赔E.可以缩短建设周期【答案】ACD8、设计施工总承包合同中，发包人是否负责提供施工设备和临时工程，在通用条款中给出的选择包括（）。A.由承包人包工包料承包，发包人不提供工程材料和设备B.发包人负责提供主材料和工程设备的包工部分包料承包方式C.发包人不提供施工设备或临时设施D.承包人负责提供主材料和工程设备的包工部分包料承包方式E.发包人提供部分施工设备或临时设施【答案】C9、当评标专家为以下（）情况时，根据《标准施工招标文件》的规定需要回避。A.招标人或者招标人主要负责人的近亲属B.投标人或者投标人主要负责人的近亲属C.项目主管部门或者行政监督部门的人员D.与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的E.受过行政处罚或刑事处罚的【答案】BCD10、甲委托乙以5000-8000元的单价购买工程设备，但在授权委托书中未明确设备的数量。乙以甲的名义和丙签订了50台设备的买卖合同（合同标的30万元）。下列说法正确的是（）。A.乙的行为超出了授权范围，因此买卖合同的民事责任应由乙承担B.甲的授权不明，因此甲应承担买卖合同的民事责任C.丙向甲送货，甲可以乙实施的代理行为超越代理权限为由拒绝接收D.乙应对买卖合同承担连带责任，但以甲无法承担责任为基础E.买卖合同无效，由丙自行承担责任【答案】BD11、依据《合同法》，下列有关解决合同争议方式的表述中，错误的有()A.当事人双方未达成仲裁协议的，仲裁机构不能受理B.当事人对仲裁裁决不满的，可以申请法院进行二审C.一方当事人不履行仲裁裁决的，对方可以请求法院执行D.仲裁裁决书自作出裁决之日起发生法律效力E.建设工程合同的纠纷必须由被告所在地法院审理【答案】B12、根据《标准施工招标文件》，投标人须知包括（）。A.投标人的资格要求B.对工程分包的要求或限制C.投标有效期D.评标办法E.合同条款及格式【答案】ABC13、根据标准施工合同通用条款的规定，下列情形中，可以给予承包商延长合同工期的有（）。A.物价浮动引起的价格调整B.施工遇到不可预见的不利于施工的外界条件C.业主提前占用部分工程导致后续施工的延误D.后续法规调整引起的延误E.总包施工中受到分包商的干扰【答案】BCD14、根据《合同法》规定，要约撤回和要约撤销的主要区别有()A.要约所处法律效力状态不同B.撤回和撤销的目的不同C.撤回和撤销的通知到达受要约人的时间要求不同D.受要约人对要约知晓的情况不同E.对要约人的约束条件不同【答案】ACD15、根据《标准设计施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》，发包人要求监理人投保的险种有（）。A.第三者责任险B.监理职业责任险C.现场人员工伤保险D.现场人员人身意外伤害保险E.建筑工程一切险【答案】CD16、标准施工合同的通用条款中规定，合同的组成文件包括（）。A.施工合同协议书B.已标价的工程量清单C.中标通知书D.投标文件E.发包人要求【答案】ABC17、投标保证金除现金外，可以是银行出具的（）。A.银行保函B.保兑支票C.银行汇票D.商业汇票E.现金支票【答案】ABC18、下列关于组织踏勘现场的说法正确的是（）。A.由投标人按招标文件规定的时间.地点自行组织B.参加踏勘现场发生的费用由投标人自理C.非因招标人原因导致的踏勘现场人员伤亡和财产损失由投标人自行负责D.踏勘现场应当由全体投标人参加E.招标人在踏勘现场中介绍的情况应当完整准确，对投标人据此作出的判断和决策负责【答案】BC19、下列情形中，可能导致建筑工程一切险的保险责任期限终止的有（）。A.工程所有人对全部工程签发完工验收证书B.承包人撤出施工现场C.工程所有人实际占用全部工程D.工程保修期满E.工程合理使用期满【答案】AC20、工程建设涉及的主要种类有（）。A.建筑工程一切险B.勘察设计一切险C.安装工程一切险D.机器损坏险E.工程中的一切险【答案】ACD21、对于施工中发生的不可抗力，施工合同示范文本规定发包人应承担的损失包括()。A.工程所需清理费B.由承包人负责采购，运至施工场地用于施工材料的损失C.工程本身的损害D.工程损害导致第三方人员伤亡E.承包人施工机械的停工损失【答案】ABCD22、根据《标准设计施工总承包合同》，承包人在编制进度款支付分解表时，对拟支付的款项进行分解应考虑的因素有（）。A.工程效率B.费用性质C.计划发生时间D.相应工作量E.人员安排【答案】BCD23、下列关于参与保险合同法律关系主体的说法正确的是（）。A.投保人可以是被保险人B.投保人可以是受益人C.被保险人可以是受益人D.投保人不能是受益人E.被保险人不能是受益人【答案】ABC24、简明施工合同通用条款的标题包括（）。A.施工设备和临时设施B.施工控制网C.工程质量D.缺陷责任与保修责任E.交通运输【答案】BCD25、下列关于勘察合同违约处理正确的是（）。A.勘察人违约时，发包人可向勘察人发出整改通知，要求限期纠正B.勘察人违约时，发包人也可通知勘察人立即解除合同C.发包人违约时，勘察人可向发包人发出暂停勘察通知，要求限期纠正D.发包人违约时，勘察人也可通知发包人立即解除合同E.勘察人因第三人的原因造成违约，由第三人向发包人承担违约责任【答案】AC26、根据《标准施工合同》，关于监理人的地位和职责的说法，正确的有()。A.监理人是受发包人聘请的合同履行管理人B.监理人是施工合同履行中独立的第三方C.监理人在授权范围内独立开展工作D.监理人具有施工合同管理所有事项的决定权E.监理人有对承包人进行施工管理的指示权【答案】AC27、如果投保工程一切险的保险金额少于工程实际价值，工程因保险事件的损害时，正确做法有（）。A.保险公司按投保的保险金额所占百分比赔偿实际损失B.损失赔偿的不足部分由保险事件的风险责任方负责补偿C.永久工程损失赔偿的不足部分由发包人承担D.已完工工程损失由承包人承担E.施工设备和进场材料损失由保险公司承担【答案】BC28、招标过程中，投标文件对招标文件的响应出现了偏差，标书中（）等不影响继续评标。A.完工期限超过了招标文件规定的期限B.个别项目提供了不完整的数据C.单价与相应工程量乘积之和的金额大于总价金额D.投标保函没有保证人的签字盖章E.货物包装方式不满足招标文件的要求【答案】BC29、建设工程设计如果委托监理，监理人的（）应在专用合同条款中指明。A.监理单位名称B.监理范围C.职责权限D.专业监理工程师信息E.总监理工程师信息【答案】BC30、关于建设工程设备采购合同中的考核、验收，说法正确的是（）。A.为买卖双方进行考核的机会均不超过三次B.由于买方原因合同设备未能达到技术性能考核指标后，卖方仍有提供6个月技术服务的义务，且买方应承担卖方因此产生的全部费用C.如买方在最后一批合同设备交货后6个月内未能开始考核，卖方仍有提供12个月技术服务的义务，且买方无需因此向卖方支付费用D.以合同设备验收证书签署之日为验收日期E.合同设备验收证书的签署不免除卖方对合同设备的质量保证责任【答案】A31、保证合同的担保范围包括（）。A.主债权及利息B.债权人的间接损失C.违约金D.债权人实现债权的费用E.保证合同另有约定的财产损失【答案】ACD32、下列有关隐蔽工程与重新检验的表述，正确的有()。A.承包人自检后书面通知监理人验收B.监理人接到承包人的通知后，应在约定的时间与承包人共同检验C.若监理人未能按时提出延期检验要求，又未能按时参加验收，承包人可自行检验D.若监理人已经在验收合格记录上签字，监理人只能在有确切证据证明工程有问题的情况下才能要求承包人对已隐蔽的工程进行重新检验E.重新检验如果不合格，由此增加的费用和(或)工期延误由承包人承担【答案】ABC33、根据九部委《标准设计合同》的规定，发包人按约定应提供的资料包括（）。A.基础资料B.勘察报告C.监理报告D.设计任务书E.设计规范【答案】ABD34、在代理关系中，委托代理关系终止的条件包括（）。A.作为被代理人的法人终止B.被代理人取得民事行为能力C.被代理人取消委托D.代理事项完成E.代理期限届满【答案】ACD35、（2020年真题）根据《标准设计招标文件》中的通用合同条款，属于发包人违约的情形有（）。A.因发生不可抗力事件导致设计工作严重受阻B.设计人在合同约定的时间内未能获得发包人按合同约定应支付的设计费用C.发包人未按合同约定对设计人提出的确认事项进行答复导致设计滞后D.设计文件标注的质量标准不符合工程建设强制性标准规定E.设计人所提供设计文件的设计深度不符合设计合同约定【答案】BC36、某招标项目的评标委员会初定成员由5人组成，其中2人为招标人代表，3人为招标人以外的专家。按招标法规的要求，评标委员会成员的修改方式可为（）。A.只减少1名招标人代表B.减少1名招标人代表，同时增加1名招标人以外的专家C.招标人代表不变，增加1名招标人以外的专家D.招标人代表不变，增加2名招标人以外的专家E.招标人代表不变，增加4名招标人以外的专家【答案】BD37、公开招标和邀请招标的区别包括