2023年二建实务真题实务

102023一、单项选择题：〔2011〕1〔〕A、截面尺寸 B、混凝土强度等级 C、配箍率 D、弯起钢筋含量2、建筑物高度一样、面积相等时，耗热量比值最小的平面形式是〔〕A、正方形 B、长方形 C、圆形 3、关于建筑石膏技术性质的说法，错误的选项是〔〕A、分散硬化快 B、硬化时体积微膨胀 C、硬化后空隙率高 D、防火性能差4、水泥强度等级是依据胶砂法测定水泥〔〕的抗压强度和抗折强度来判定。A、3d和7d B、3d和28d C、7d和14d D、7d和28d5、水准测量中，ABA点高程为ha，后视读数为a，前视读数为b，则B〔〕A、ha-a+b B、ha+a-b C、a+b–ha D、a-b–ha6、最适宜泵送的混凝土坍落度是〔〕A、20mm B、50mm C、80mm D、100mm7、立面铺贴防水卷材适应承受〔〕A、空铺法 B、点粘法 C、条粘法 D、满粘法8、依据相关标准，门窗工程中不需要进展性能复测的工程是〔〕A、人造木门窗复验氨的含量B、外墙塑料窗复验抗风压性能C、外墙金属窗复验雨水渗漏性能D、外墙金属窗复验复验空气渗透性能9、关于建筑幕墙防雷构造要求的说法，错误的选项是〔〕A、幕墙的铝合金立柱承受柔性导线连通上、下柱B、幕墙立柱预埋件用圆钢或扁钢与主体构造的均压环焊接连通C、幕墙压顶板与主体构造屋顶的防雷系统有效连接D、在有镀膜层的构件上进展防雷连接应保护好全部的镀膜层10、厕浴间蒸压加气混凝土砌块墙底部200mm高度范围内应做〔〕坎台。A、混凝土 B、一般透水墙 C、多孔砖 D、混凝土小型空心砌块11、脚手架定期检查的主要工程不包括〔〕A、干见得设置和连接是否符合要求B、立杆的沉降和垂直度C、地基是否有积水、底座是否松动D、安装的红色警示灯12、关于外用电梯安全掌握的说法，正确的选项是〔〕A、外用电梯由有相应资质专业队伍安装完成后经监理验收合格即可投入使用B2.5mC、外用电梯与各层站过桥和运输通道进出口处应设常开型防护门D、七级大风天气时，在工程检查合格的状况下使用外用电梯13、无需办理动火证的作业是〔〕A、登高焊、割作业 B、密闭容器内动火作业C、现场食堂用火作业 D、比较密封的地下室动火作业14、施工现场污水排放前，应与所在地县级以上人民政府〔〕部门签署排放许可协议，申领许可证。A、城管 B、市政治理 C、环卫 D、卫生治理15、关于施工现场临时用水治理的说法，正确的选项是〔〕A24B、施工降水不行用于临时用水C、自行设计消防用水时消防干管直径最小应为150mmD、消防供水中的消防泵可不使用专用配电线路16〔〕节能A、建建筑 B、既有建筑 C、建材研制 D、建筑用能系统运行17、依据《建设工程工程治理标准〔GB50*36〕在满足工程治理实施规划要求的前提下，承包方的工程治理实施规划可以用〔〕代替。A、质量文件 B、安全生产责任制C、文明施工方案 D劳动力、材料和机械打算18、以下选项中，属于分部工程的是〔〕A、砖砌体工程 B、土方开挖工程C、建筑屋面工程 D、防雷击接地工程19、依据《建筑工程施工质量验收统一标准〔GB5030，单位工程竣工验收应由〔〕组织。A、施工单位 B、建设单位 C、监理单位 D、设计单位20、混凝土悬臂构件底模撤除时，混凝土强度至少不得低于设计强度的〔〕%A、50 B、75 C、90 D、100二、多项选择题〔有2个及2个以上符合题意，至少有一个错项。错选，此题不得分；少选，所选的每个选项0.5〕21、对混凝土构件耐久性影响较大的因素有〔〕A、构造形式 B、环境类别C、混凝土强度等级 D、混凝土保护层厚度 E、钢筋数量22、地基验槽时，需在基底进展轻型动力触探的部位有〔〕A、基底已处理的部位 B、持力层明显不均匀的部位C、有浅埋古井的部位 D、浅部有脆弱下卧层的部位 E、设计文件注明的部位23、关于大体积混凝土裂缝掌握做法，正确的有〔〕A、掌握混凝土入模温度 B、增大水灰比，加大水泥用量C、混凝土浇筑完毕，无需掩盖 D、掺入适量微膨胀剂E、观测混凝土温度变化，以便实行措施24、高强螺栓施工中，摩擦面的处理方法有〔〕A、喷〔抛〕丸法 B、砂轮打磨法C、酸洗法 D、碱洗法 E、汽油擦拭法25、在工程实施过程中，单位工程施工组织设计通常按〔〕划分阶段进展检查。A、地基根底 B、主体构造C、二次构造 D、装饰装修 E、竣工交付26、依据《危急性较大的分局部项工程安全治理方法〔[2023]87号有〔〕A、建设单位工程负责人 B、总监理工程师C、工程设计技术负责人 D、工程专职安全生产治理人员E、与工程五官的某大学相关专业教授27、影响施工现场平面布置的因素有〔〕A、不同施工阶段 B、周边环境变化C、行业协会文件 D、建设单位指令 E、当地政府部门要求28、可以使用36V照明用电的施工现场有〔〕A、特别潮湿的场所 B、灯具离地面高度2.2m场所C、高温场所 D、有导电灰尘场所 E、锅炉或金属容器内29、依据《建设工程施工专业分包合同〔示范文本〔GF-2023-021，关于承包人职责的说法正确的有〔〕A、组织分包参与发包人组织的图纸会审B、供给本合同专用条款中商定的设备和设施，由劳务分包人承包因此发生的费用C、有条件地分时段为分包人供给分包工程所需的场地和通道D、确保分包人依据批准的施工组织设计进展施工E、分包人之间的穿插协作与承包人无关30、依据《建筑内部装修防火施工及验收标准GB5035，进入施工现场的装修材料必需进展检查的工程有A、合格证书 B、防火性能型式检验报告C、应用范围 D、燃烧性能或耐火极限 E、应用数量三、案例分析〔20〕背景资料：

案例分析一某广场地下车库工程，建筑面积18000㎡。建设单位和某施工单位依据《建设工程施工合同〔示范文本〕》〔GF-99-0201〕签订了施工承包合同，合同工期140天。工程实施过程中发生了以下大事：流水节流水节拍施工〔段施工过天ABCDⅠ12182512Ⅱ12202513Ⅲ19182015Ⅳ13222214〔架〕体系，编制了模板〔架〕工程专项施工方案，经过施工工程负责人批准后开头实施，仅安排施工工程技术负责人进展现场监视。6天特大暴雨〔超过了当地近10年来季节的最大降雨量，洪水泛滥，给建设单位和施工单位造成了较大的经济损失。施工单位认为这些损失是由于特大暴雨〔不行抗力大事〕所造成的，提出以下索赔要求〔以下索赔数据与实际状况相符：1829626问题：1、大事一中，列式计算A、B、C、D、四个施工过程之间的流水步距分别是多少天？5分答案：2〔5分〕答案：3〔5分〕答案：45答案：案例分析二背景资料：某施工单位承建两栋15层的框架构造工程。合同商定〔〕钢筋由建设单位供给〔2〕工程质量保修按国务院279号令执行。开工前施工单位编制了单位工程施工组织设计，并通过审批。施工过程中，发生以下大事：大事一：建设单位依据施工单位提出的某批次钢筋使用打算按时组织钢筋进场。大事二：因工期紧，施工单位建议实行每5层一次竖向分阶段组织验收的措施，得到建设单位认可。工程经理部大事三：分部工程验收时，监理工程师检查觉察某墙体抹灰约有1.0㎡的空鼓区域，责令限期整改。202391811181118问题：1、大事一中，对于建设单位供给分该批次钢筋，建设单位和施工单位各应担当哪些责4分答案：2、大事二中，施工组织设计修改后，应当什么程序报审？ 答案：大事二中，本工程劳动力打算安排是否合理？写出合理安排。4分答案：3〔至少列出4。4答案：44分答案：案例分析三背景资料厅隔墙设计做法为石膏板骨架隔墙。施工过程中发生以下大事：大事一：建设单位将该工程全部门窗单独发包，并与具备相应资质条件的乙施工单位签订门窗施工合同。施。大事三：施工单位上报了石膏板骨架隔墙施工方案。其中石膏板安装方法为“隔墙面板横向铺设，两侧对称、分层由下至上逐步安装；填充隔声防火材料随面层安装逐层跟进，直至全部封闭；石膏板用自攻螺钉固定，先固定板四边，后固定板中部，钉头略埋入板内，钉眼用石膏腻子抹平改后重报审。大事四：工程完工后进展室内环境污染物浓度检测，结果不达标，经整改后再次检测到达相关要求。问题：1〔5分〕答案：2〔15〕答案：3〔5〕4案例分析四背景资料某房地产开发公司与施工单位签订了一份价款为1000万元的建筑工程施工合同，合同工期为7个月。工程价款1〕工程预付款为合同的10〔〕工程预付款扣回的时间及比例：自工程款〔含工程预付款〕至合同价款的60〔〕工程质量保修金为工程结算总价的5〔〕90%停顿支付，余招待工程结算完成并扣除保修金后一次性支付。每月完成的工作量如下：月份3456789实际完成工作量〔万元〕80160170180160130120工程施工过程中，双方签字认可因钢材涨价增补价差5万元，因施工单位保管不力罚款1万元。问题：1、列式计算本工程预付款及其起扣点分别是多少万元？工程预付款从几月份开头起扣？答案：27、8月份开发公司应支付工程款多少万元？截止8答案：3算是多少万元？本工程保修金是多少万元？〔保存小数点后两位〕答案：4、依据《建设工程价款结算暂行方法〔财建【2023】369号〕的规定，工程竣工结算方式分别有哪几种类型？本工程竣工结算属于哪种类型？答案：2023二级建筑师《建筑工程治理与实务》答案答案：1-5:C.C.D.B.B 6-10:D.D.A.D.D11-15:D.B.C.B.A16-20:C.A.C.B.D 21-25:BCD.BCDE.AD.ABC.BCD26-30:ABCD.BE.BCD.AD.ABD案例一答案(一)答案：依据累加数列错位相减取大差法0(二)(三)答案：打算工期T=136 满足(四)答案：施工单位技术负责人审批，报总监理工程师同意批准后实施(五)答案〔1〕索赔成立，由于依据施工合同法，不行抗力造成的工程清理恢复费用应有建设单位担当2〕不成立由于依据施工合同法不行抗力造成的施工单位自有的机械损坏由施工单位自己担当〔3〕不成立，不行抗力造成的人员伤亡由各单位自己担当〔4〕成立。不行抗力造成的工期延后工期顺延 5分案例二(一)24小时通知施工单位，支付保管费，检测费，入不提前通知，材料损失施工单位不负责(二)答案：原审核人审核，原审批人审批后形成《施工组织设计修改记录表》(三)答案：不合理,，将装饰班组由不同施工作业划分不同施工过程，按不同施工段按层组织流水施工(四)答案：凿除墙体空鼓局部，清理基层，涂刷界面挤，保证厚度分层施工，准时养护，重组织验收(五)答案：建设单位已投入使用，即已工程已合格。竣工日期即为使用日期，2023918案例三〔一〕答案：不合理，总承包单位对工程的质量、安全、工期负责，门窗工程如需单独发包应由总承包单位与分包单位签订，由建设单位认可〔5〕〔二〕答案：书本上有。穿插作业〔5〕处在上部落物的可能坠落半径范围之外，当不能满足要求时，应设置安全隔离层进展防护。在撤除模板\脚手架等作业时，作业点下方不得有其他作业人员，防止落物作人。的模板等堆放时，不能过于靠近楼层边沿，应与楼层边沿留出不小于1m1m.24m道口应设双层防护棚进展防护。书本有。骨架隔墙〔5〕安装固定\施工方法均有不妥，正确的做法有板材应在自由状态下进展固定，固定时应从板的中间向板的四周固定。纸面石膏板的长边应垂直于次龙骨安装，短边平行搭接在次龙骨上，搭接宽度宜为次龙骨宽度的1/2.承受钉固法，螺钉与板边距离：纸面石膏板包边宜10~15mm，切割边宜为15~20mm，水泥加压板螺钉与板边距离宜为8—15mm150—170mm200mm.石膏板的接缝应按设计要求或构造要求进展板缝防裂处理。安装双层石膏板时面层板与基层板的接缝应错开，并不得在同一根龙骨上接缝。螺钉头宜略埋入板面，并不得使纸面破损。钉眼应做防锈处理并用腻子抹平。石膏板的接缝应按设计要求进展板缝处理〔5分〕〔三〕答案：依据原来数量的一倍进展抽检,原不合格重检，1060.8—1.50.5,案例四〔一〕答案：预付款:1000*10%=100(万元), 预付款起扣点:1000*60%=600(万元),2分6月份开头扣回预付款 1分〔二〕答案：7=160-50=1108016017018016080160170180160130=880〔三〕答案：结算之前累计支付工程款:1000*90%=900,2分万元,竣工结算:1000+5=1005万元 2分保修金:1005*5%=50.25〔三〕答案：结算方式，单项、单位、总决算2023年二级建筑师《建设工程法规及相关学问》真题及答案一、单项选择题〔6011〕1、取得建筑师资格证书并经〔〕后，方有资格以建筑师名义担当建设工程工程施工的工程经理。P3A、登记 B、注册 C、备案 D、所在单位考核合格2、行政法规的的制定主体是〔〕P6A、全国人民代表大会 B、全国人民代表大会常务委员会C、国务院 D、最高人民法院3、订立合同的两个公司合并，使其之间既存的债权债务归于消灭，这种事实是债权债务〔〕P16A、抵消 B、提存 C、混淆 D、免除4、甲公司租用乙公司脚手架，合同商定每月底支付当月租金，但甲公司拒绝支付租金，乙公司的诉讼时效期间为从应付款之日起算〔〕年P20A、1 B、2 C、4 D、205、依据《物权法》，以下不适合作为质押财产的是〔〕P36〔法规选编〕A、汇票 B、仓单 C、建设用地 D、应收账款6、以下行为中，不必将建筑物及其占有范围内的建设用地使用权一并处分的是〔〕P25A、转让 B、抵押C、出资入股 D、投保火灾险7、某建设工程施工合同商定，合同工期为182023万元，依据法律规定，建设单位在申请领取施工许可证时，原则上最少到位资金为〔〕万元。P29A、100 B、200 C、600 D、10008、关于建筑工程发承包制度的说法，正确的选项是〔〕P33A、总承包合同可以承受书面形式或口头形式B、发包人可以将一个单位工程的主题分解成假设干局部发包C、建筑工程只能招标发包，不能直接发包D、国家提倡对建筑工程实行总承包9、以下建设工程分包的说法中，属于承包人合法分包的是〔〕P37~38A、未经建设单位许可将承包工程中的劳务进展分包B、将专业工程分包给不具备资质的承包人〔建筑法制止〕C、将劳务作业分包给不具备资质的承包人〔建筑法制止〕D、未经建设单位许可将承包工程中的专业工程分包给他人(违法分包)10、甲、乙、丙、丁四家公司组成联合体进展投标，则以下联合体成员的行为中正确的选项是〔〕P44A、该联合体成员甲公司又以自己单位名义单独对该工程进展投标B、该联合体成员需签订共同投标协议C、该联合体成员乙公司和丙公司又组成一个联合体对该工程进展投标D、甲、乙、丙、丁四家公司设立一个公司作为联合体投标的牵头人11、通过招标投标订立的建设工程施工合同，合同价应为〔〕A、评标价 B、投标报价C、招标掌握价 D、标底价12、在评标委员会组建过程中，以下做法符合法律规定的是〔〕P47A、评标委员会成员的名单仅在评标完毕前保密B、评标委员会七个成员中，招标人的代表为三名C、工程评标专家从招标代理机构的专家库内的相关专家名单中随机抽取D、评标委员会成员由三人组成13、经评标，甲被推举为第一中标候选人，但在中标通知书发出之前，招标人收到甲退出此次投标的书面通知，关于甲行为的说法正确的选项是〔〕P44A、属于在投标有效期内撤回投标文件B、属于放弃中标〔中标通知书发出之后〕C、甲的要求不能被承受，必需连续参与投标D、甲可向招标人申请退还局部投标保证金14、关于生产经营单位安全生产保障的说法，正确的选项是〔〕P59A、生产经营单位必需参与工伤社会保险，为从业人员缴纳保险费B、建设工程实行工程总承包的，由建设单位对施工现场的安全生产负总责C、建设工程安全设施的使用单位应当对安全设施设计负责D、某单位易燃易爆品存放地点可与员工宿舍在同一建筑物内15我国《安全生产法》的规定，自刑期执行完毕之日起〔〕P60A、2年内不得担当本施工企业的中层治理人员B、3C、5年内不得担当任何生产经营单位的主要负责人D、终身不得担当任何施工企业的主要负责人16、生产经营单位发生生产安全事故后，事故现场施工人员必需马上报告〔〕A、本企业负责人 P64B、当地安全生产监视治理部门C、县级以上地方人民政府D、省〔含自治州、直辖市〕安全生产监视治理部门17、某幕墙专业分包工程施工过程中，发生了一起安全事故，造成2人死亡，依据《建设工程安全生产治理条例》，此次事故应由〔〕上报有关主管部门。P185〔法规选编〕A、幕墙分包企业 B、施工总承包企业C、监理单位D、建设单位18、依据国务院《特种设备安全监察条例》从事施工起重机械定期检验、监视检验的检验检测机构，应当由〔〕核准A、县级以上人民政府B、省级政府特种设备安全监视部门C、国务院D、国务院特种设备安全监视部门〔《特种设备安全监察条例》其次十一条〕19、房地产公司甲的以下做法中，符合安全生产法律规定的是〔〕P74A、要求施工企业购置其指定的不合格消防器材B、申请施工许可证时无需供给保证工程安全施工措施的资料C、甲向施工企业供给的地下工程资料不准确D1520、关于建设单位安全责任的说法，正确的选项是〔〕P73A、建设单位可依据自身需要提出低于强制性标准规定的要求B、建设单位有权压缩合同商定的工期C、建设单位可将撤除工程发包给任何施工企业D、建设单位应当依据工程需要向施工企业供给施工现场相邻建筑物的相关资料21、依据《建设工程安全生产治理条例》，关于意外损害保险的说法，正确的选项是〔〕P79A、意外损害保险属于非强制险B、保险由建设单位办理C、实行施工总承包的，由施工总承包企业支付保险费D、保险期限自保险合同订立之日起至竣工验收合格之日止22、基坑支护工程专项施工方案须经〔〕签字后实施P78A、施工企业工程经理和现场监理工程师B、施工企业负责人和建设单位负责人C、建设单位负责人和总监理工程师D、施工企业技术负责人和总监理工程师23、企业安全生产许可证办理延期手续的时间为有效期满前〔〕个月。P85A、1 B、2C、3 24、依据《建设工程质量治理条例》，对于涉及〔〕的装修工程，建设单位应托付原设计单位或具有相应P87A、增加工程内部装饰 B、建筑主体和承重构造变动C、增加工程造价总额 D、转变建筑工程局部使用功能25、建设工程施工总承包企业依法将专业工程分包，关于工程质量责任担当的说法正确的选项是〔〕P89A、分包工程质量由分包企业负总责B、分包工程质量由分包企业单独担当责任C、总承包企业对分包工程质量担当连带责任D、分包企业承受总承包企业的质量治理可不担当责任26、因设计缘由导致的质量缺陷的，在工程保修期内的正确说法是〔〕P94A、施工企业不仅要负责保修，还要担当保修费用B、施工企业仅负责保修，由此发生的费用可向建设单位索赔C、施工企业仅负责保修，由此发生的费用可向设计单位索赔D、施工企业不负责保修，应由建设单位自行组织修理27、必需经总监理工程师签字的工作是〔〕P92A、开工前的放线定位 B、分项工程质量验收C、下一道工序施工 D、建设工程竣工验收28施工企业提出的索赔要求〔〕A、只能由生产厂家担当 B、只能由供给商担当C、只能施工企业自行担当 D、可向生产厂商要求赔偿29、需要进展消防设计的建设工程，建设单位应当将建筑工程的消防设计图纸及有关资料报送〔〕审核。P115A、公安消防机构 B、建设工程安全监视机构C、建设行政主管部门 D、上级主管部门30、以下争议中，属于劳动争议的是〔〕P118A、企业职工沈某与某地方劳动保障行政部门工伤认定的争议B、公司股东李某因股息安排产生的争议C、退休职工王某与社会保险机构因退休费用产生的争议D、进城务工的黄某与劳务分包企业因支付工资酬劳发生的争议31、劳务派遣单位与被派遣的劳动者签订的劳动合同最低期限为〔〕P132A、6个月 、1年C、2年 、5年32、劳动合同仅商定试用期限的，按《劳动合同法》的规定，该处理结果为〔〕P125A、该试用期为劳动合同期限B、按无效劳动合同处理C、按无固定期限合同处理D、按完成肯定工作任务为期限的劳动合同处理33、用人单位与劳动者商定以某项工作的完成为合同期限的劳动合同，属于〔〕劳动合同。P124A、固定期限 B、无固定期限C、以完成肯定工作任务为期限 D、短期34、以下法律责任中，属于民事责任担当方式的是〔〕P144A、警告 B、罚款C、支付违约金 D、没收财产35、以下合同中，由《合同法》调整的是〔〕合同。P154A、婚姻 B、收养C、买卖 D、行政36、依据《合同法》，要约生效的时间是〔〕P157A、要约人发出要约时 B、要约到达受要约人时C、受要约人作出承诺时 D、受要约人承诺到达时37、在建设工程招标投标程序中，投标的法律性质是〔〕A、要约 B、要约邀请C、反要约 D、承诺38、受要约人超过承诺期限发出承诺的，除要约人准时通知受要约人该承诺有效的以外，视为〔〕P41〔法规选编〕A、承诺超时 B、承诺延误C、承诺 D、要约39、依据《合同法》，以下情形属于合同无效的是〔〕P166A、当事人无履约力量 B、当事人对合同有重大误会C、违反法律的强制性规定 D、违法法定的形式40日起〔〕P169A、1个月 B、3个月 C、6个月 41、关于效力待定合同的说法，正确的选项是〔〕P170A、善意相对人不享有撤销的权利 B、效力待定合同的相对人具有催告权C、效力待定合同是生效合同 D、效力待定合同是无效合同42、甲欠乙50万元工程款，乙又欠丙20万元贷款，因乙怠于行使到期债权，又不能还丙的欠款，为此丙起诉甲支付欠款，以下说法正确的选项是〔〕P183A、丙不能以自己名义起诉甲B、丙起诉甲是在行使代位权C、丙起诉甲以50万元为限 D、丙的起诉费用由自己担当43、以下情形中，债权人不能行使法定撤销权的是〔〕P185A、受让人明知债务人以不合理的低价转让财产B、债务人放弃到期的债权C、债务人将巨额财产赠予他人D、债务人出售其全部财产44、甲乙两公司签订了建筑材料买卖合同，经当事人双方协商全都才能变更的情形是〔〕P186A、甲公司名称变更 B、乙公司的法定代表人变更C、合同签约人变更 D、选购数量变更45、某工程设计费用为100万元，合同商定定金为设计费用的15%，发包方依约支付定金后，设计方不履行12〔〕万元。P193A、24 B、27 C、30 D、4246、关于担保的说法，正确的选项是〔〕P36〔法规选编〕A、质押不转移对质押财产的占有B、建筑物占用范围内的建设用地使用权可以单独作为抵押的对象C、„„„„D、以汇票作为抵押财产的质押合同，自权利凭证交付之日起生效47、„„建设单位出具银行保函作为工程款支付担保，则保证人应为〔〕A、监理单位 B、银行C、建设单位 D、施工企业48、定金合同以〔〕之时生效P197A、双方当事人签字 B、合同备案C、定金实际交付 D、主合同成立49、王某在施工现场工作时不慎受伤，在监理工程师的调解下，王某与雇主达成协议，雇主一次性支付王某两万元作为补偿，王某放弃诉讼权利，这种调解方式属于〔〕P201A、行政调解 B、法院调解C、仲裁调解 D、人民调解50、一裁终局制度表达了仲裁的〔〕特点。P201A、专业性 B、自愿性C、独立性 D、快捷性51、仲裁的保密性特点表达在它以〔〕为原则。P200A、不开庭审理 B、不允许代理人参与C、不公开审理 D、不允许证人参与52、在法院的主持下，甲乙双方达成了调解协议，法院依法制作了调解书，在签字前甲方反悔，此时法院应该〔〕P202A、迳行判决 B、强制执行C、留置送达 D、重调解53为丁地，假设发生争议，向丙地法院起诉。则该合同争议解决地的原则为〔〕P208A、原告住宅地 B、被告住宅地C、合同签订地 D、合同履行地54、在民事诉讼中，“一般授权”所行使的诉讼权利为〔〕A、代为成认对方的诉讼恳求 B、进展和解C、„„恳求 D、法庭辩论55、对人民法院做出的一审民事判决不满，上诉期限为判决书送达之日起〔〕日。P228A、5 B、7 C、10 D、15天56、仲裁机构做出的判决生效后，一方不执行的，另一方可向〔〕申请强制执行。P224A、人民法院 B、司法行政机关C、仲裁机构 D、公安机关57、关于仲裁调解的说法，正确的选项是〔〕P202A、仲裁庭必需先进展调解B、调解不成的不能做出裁决书C、仲裁调解书与裁决书具有同等的法律效力D、经仲裁庭调解双方当事人达成调解协议的，仲裁庭不能制作裁决书58、仲裁过程中，申请人甲与被申请人乙双方自行和解，以下符合我国法律规定的做法是〔〕P201A、甲与乙不能自行达成和解协议B、甲乙达成和解也不能撤回仲裁申请C、甲撤回仲裁申请后又反悔的，不得再以同一事项申请仲裁D、甲乙达成的和解协议不具有强制执行效力59、甲、乙、丙三人组成仲裁庭，甲为首席仲裁员，甲认为应当支持申请人的主见，乙、丙认为不应支持申请人的主见，关于仲裁裁决的说法，正确的选项是〔〕A、应按乙、丙的意见做出仲裁裁决P222~223B、应当按甲的意见做出仲裁书C、甲、乙、丙各自的意见全部列出交由仲裁委员会做出打算D、依据甲的意见做出仲裁裁决，„„中照实记载乙、丙的意见60、施工企业认为〔〕侵害其合法权益，可以申请行政复议。P225A、建设单位的违约行为 B、总监理工程师的停工打算C、上级企业的处理打算 D、行政机关的罚款二、多项选择题〔共20题，每题22210.5〕61、某体育馆工程实行工程总承包，发包单位可以将该工程的〔〕一并发包给一个工程总承包单位。A、代建 B、施工C、监理 D、设计E、设备选购62、民事法律行为成立条件中，行为内容合法表现为〔〕A、不违反法律 B、不违反社会公德C、不与强制性标准相抵触 D、不与第三人利益相冲突E、不与社会公共利益相冲突63、以下抵押财产中，抵押权自登记时设立的有〔〕A、建筑物 B、建设用地使用权B、生产设备、原材料 D、在建工程〔法规选编〕E、在建的船舶〔法规选编〕64、工程监理机构在实施工程监理时，其主要的监理依据有〔〕A、ISO质量治理体系 B、工程建设国家强制性标准C、工程设计文件 D、施工企业治理制度E、建设工程施工合同65、投标有效期内，投标人有〔〕等行为的，其投标保证金应予以没收。A、撤回投标文件 B、补正投标文件C、放弃中标 D、澄清投标文件E、说明投标文件66、施工作业人员应遵守的从业义务为〔〕A、使用劳动防护用品B、承受安生生产培训C、觉察事故隐患马上报告D、发生危及人身安全的事故时先进展抢救E、为自己购置从业保险67、某施工企业与工人订立安全生产责任书，内容为：施工企业要求工人认真工作，如发生生产安全事故，后果由工人自负。对于此条款的处理结果，正确的有〔〕A、发生生产安全事故由工人自负 B、该条款作无效处理〔法规选编〕C、施工企业应受行政惩罚 D、应撤销施工企业的资质E、施工企业主要负责人应受行政罚款〔法规选编〕68、依据《建设工程安全生产治理条例》，施工企业的工程负责人在安全生产方面的主要职责有〔〕A、对建设工程工程的安全施工负责 B、落实安全生产责任制C、制定安全生产规章制度和操作规程D、确保安全生产费用的有效使用E、依据工作特点组织制定安全施工措施69、取得安全生产许可证必需具备的条件有〔〕A、特种作业人经考核合格 B、职工参与了工伤保险C、通过了安全生产治理体系认证 D、依法进展了安全评价E、已办理安全监视手续70、依据《建设工程质量监视条例》，质量保修书应当明确的内容有〔〕A、保修范围 B、保修期限C、质量保证金退还方式 D、质量保证金预留比例和期限E、保修责任71、供给商的以下行为中，符合《产品质量法》的有〔〕A、建立进货验货制度B、在产品标识上„„C、对使用功能有瑕疵的产品在销售前说明D、为扩大销售，对„„E、快过期的产品降价销售72、某交通施工工程贯穿„噪声敏感建筑集中区域，可能造成环境噪声污染，以下说法正确的选项是〔〕A、制止一切夜间施工作业活动B、因特别需要进展夜间施工的，须获批准C、建设工程施工前必需公告四周居民D、„„其他有效的掌握噪声污染的措施E15P10873、依据《劳动合同法》，用人单位在„劳动者时可对劳动者实行的行为有〔〕A、扣押居民身份证 B、扣押职业资格证P123C、要求供给担保 D、签订专业技术培训效劳违约条款E、签订竞业限制保证书74、建设工程合同属于〔〕A、知名合同 B、实践合同C、要式合同 D、有偿合同E、单务合同75、应领先履行合同义务的一方当事人有精准证据证明对方〔〕，有权行使担忧抗辩权。A、经营状况严峻恶化 B、法定代表人被追究刑事责任C、丧失商业信誉 D、企业负有较大债务E、转移资产以躲躲债务76、合同权利义务终止时，不影响〔〕之效力。A、结算条款 B、清理条款C、仲裁条款 D、担保条款E、失业条款77、民事违约责任的担当方式有〔〕A、赔偿损失 B、实行补救措施C、定金制裁 D、精神损害赔偿E、赔礼赔礼78、建设单位就专业分包工程存在的施工质量缺陷提起民事诉讼，依据《民事诉讼法》及相关司法解释，建设单位可以将〔〕列为共同被告A、招标代理机构 B、总承包企业C、分包企业 D、实际施工人E、建设行政主管部门79、关于民事诉讼回避制度的说法，正确的有〔〕A、当事人必需在案件开头审理前提出回避申请P209B、当事人提出回避申请，可以在法庭辩论终结前提出C、案件诉讼代理人的近亲属仅担当翻译人员的，无需回避D、人民法院的回避打算，可以口头或书面形式作出E、申请回避复议期间，被申请回避的人员可以不停顿参与本案的工作80、关于仲裁协议的说法，正确的有〔 〕A、仲裁协议应当是书面形式B、仲裁协议可以是口头订立的，但需双方认可C、仲裁协议必需在纠纷发生前达成D、没有仲裁协议，也就无法进展仲裁E、仲裁协议排解了人民法院对合同争议解决的管辖权2023一、单项选择题〔6011〕1-10BCCACDCDAB11-20BCAACABDDD21-30CDCBCBDDAD31-40CACCCBADCD41-50BBDDCDBCDD51-60CBBDDACDAD二、多项选择题〔共20题，每题22210.5〕61、BDEP3362、ABEP1363、DEP3264、BCEP4065、ACP4466、ABCP6367、BEP3268、BDEP7669、ABP8470、ABEP9371、ACP10172、BCEP10873、DEP12374、ACP15575、ACEP18376、ABCP19077、ABP19178、BC79、ABDEP20980、DEP2192023一、单项选择题〔7011〕1、甲单位拟建一电教中心，经设计招标，由乙设计院担当该工程设计任务。以下目标中，不属于乙设计院工程治理目标的是〔〕。A．工程投资目标B．设计进度目标C．施工质量目标D．设计本钱目标2、某建设工程工程施工总承包治理模式，其中的二次装饰装修工程由建设单位发包给乙单位。在施工中，乙单位应当直接承受〔〕的工作指令。A．建设单位B．设计单位C．施工总承包治理企业D．施工承包企业3、承受工程构造图对建设工程工程进展分解时，工程构造的分解应与整个建设工程实施的部署相结合，并与将承受的〔 〕结合。A．组织构造B．工程流程C．职能构造D．合同构造4、建设工程施工治理中的组织构造图反映的是〔 〕。A．一个工程治理班子中各组成部门之间的规律关系B．一个工程中各组成局部之间的组织关系C．一个工程治理班子中各组成部门之间的组织关系D．一个工程中各组成局部之间的规律关系5、依据《建设工程工程量清单计价标准》〔GB50500-2023〕，投标人所填报的分局部项工程的综合单价中不包括〔 〕。A．规费B．利润C．治理费D．直接工程费6、编制施工治理任务分工表，涉及到的事项有：①确定工作部门或个人的工作任务；②工程治理任务分解；③编制任务分工表。正确的编制程序是〔 〕。A．①②③B．②①③C．③②①D．②③①7、关于工作流程与工作流程图的说法，正确的选项是〔 〕A．业主方与工程各参与播送工作流程任务是全都的。B．工作流程组织的任务就是编制组织构造图C．工作流程图可以用来描述工作流程组织D．工作流程图中用双向箭线表示工作间的规律关系8、依据《建筑安装工程费用工程组成》〔建标【2023】206号〕，以下建筑安装工程费用工程中，不属于直接工程是〔 〕A．人工费B．材料费C．临时设施费D．施工机械使用费9、依据《建筑安装工程费用工程组成》〔建标【2023】206号〕，施工现场垂直运输机械操作司机的工资属于建筑安装工程费用的〔 〕。A．人工费B．施工机械使用费C．现场治理费D．企业治理费10、某工程直接费为315万元，其中措施费为15万元，间接费率为8%，则间接费为〔 〕万元。A．1.2B．24C．25.2D．26.411、关于施工定额的说法，正确的选项是〔 〕。A．施工定额是以分项工程为对象编制的定额B．施工定额由劳动定额、材料消耗定额、施工机械台班消耗定额组成C．施工定额广泛适用于施工企业工程治理，具有肯定的社会性D．施工定额由行业建设行政主管部门组成有肯定水平的专家编制12、关于周转性材料消耗量的说法，正确的选项是〔 〕A．周转性材料的消耗量是指材料使用量B．周转性材料的消耗量应当用材料的一次使用量和摊销量两个指标表示C．周转性材料的摊销量供施工企业组织使用D．周转性材料的消耗与周转使用次数无关131m3476m30.85，则它在正常工作条件下，1h纯工作时间内可以挖土约〔 〕m3。A．47B．51C．56D．7014、施工企业组织生产、编制施工打算。签发任务书的依据是〔 〕。A．施工预算B．施工图预算C．投标报价D．工程经理的责任本钱15、编制施工组织总设计时，资源需求量打算应在完成〔 〕后确定。A．施工预备工作打算B．施工总平面图C．施工总进度打算D．主要技术经济指标16、某建设工程工程经理部依据目标动态掌握原理，将工程目标进展了分解，那么在工程目标实施过程中，首先应进展的工作是〔 〕。A．确定目标掌握的打算值B．定期比较目标打算值与实际值C．分析比较结果，实行纠偏措施D．收集目标的实际完成值17、运用动态掌握原理掌握施工质量时，质量目标不仅包括各分局部项工程的施工质量，还包括〔 〕。A．设计图纸的质量B．选购的建筑材料的质量C．签订施工合同时决策质量D．编制监理规划的质量18、以下各项治理权力中，属于施工工程经理治理权力的是〔 〕。A．自行打算是否分包及选择分包企业B．编制和确定需政府监管的招标方案，评比和确定投标、中标单位C．指挥建设工程工程建设的生产经营活动，调配并治理进入工程工程的生产要素D．代表企业法人参与民事活动，行使企业法人的一切权力19、工程治理目标责任书应在工程实施之前，由〔 〕或其授权人与工程经理协商制定。A．企业董事长B．企业法定代表人C．企业总经理D．方管生产经营的副部经理20、以下施工风险治理工作中，属于风险识别工作的是〔 〕。A．确定风险因素B．分析风险发生的概率C．分析风险损失量D．提出风险预警21、依据《建设工程质量治理条例》，未经〔 〕签字的建筑材料不得在工程上使用。监理员专业监理工程师C．总监理工程师代表D．总监理工程师22、监理人员实施旁站监理时，觉察施工企业有违反工程建设强制性标准行为时，应当〔 〕。A．责令施工企业整改B．向施工企业工程经理报告C．向建设单位驻工地代表报告D．向建设行政主管部门报告23、某建设工程施工合同商定：“工程预付款从未施工工程尚需的主要材料及构件的价值相当于工程预付款数额时扣起„„“。合同总价200万元，工程预付款24万元，主材费的比重为60%，则该工程预付款起扣点为〔〕万元。A．24B．120C．160D．17624、某市拟建一大型会展中心工程建设单位组织有关专家对该工程的总进度目标进展论证在调查争论和收集整理后，紧接着应进展的工作是〔 〕。A．进展进度打算系统构造分析B．进展工程构造分析C．编制各级进度打算D．确定工作编码25、施工企业进度掌握的任务是依据〔 〕对施工进度的要求掌握施工进度。A．建设工程总进度目标B．施工总进度打算C．建安工程工期定额D．施工承包合同26、在安排一个小型工程施工的进度时，只需编制〔 〕。A．施工总进度方案B．施工总进度规划C．施工总进度打算D．施工总进度目标27、依据《标准施工招标文件》，承包人依据合同规定将隐蔽工程掩盖后，监理人又要求承包人对已掩盖部位揭开重检验，经检验证明工程质量符合要求，由此增加的费用和延误的工期应由〔〕担当。A．发包人B．承包人C．监理人D．设计单位28、以下进度打算中，可直接用于组织施工作业的打算是〔 〕。A．施工企业的旬生产打算B．建设工程工程施工的月度施工打算C．施工企业的月度生产打算D．建设工程工程施工的季度施工打算29、关于横道图特点的说法，正确的选项是〔 〕。A．横道图无法表达工作间的规律关系B．可以确定横道图打算的关键工作和关键路线C．只能用手工方式对横道图打算进展调整D．横道图打算适用于大的进度打算系统30、建设工程工程施工预备阶段的施工预算本钱打算以工程实施方案为依据，承受〔 〕编制形式。A．人工定额B．概算定额C．预算定额D．施工定额31、施工本钱打算的编制根底是〔 〕。施工本钱考核施工本钱推测C．施工本钱核算D．目标本钱确定32、施工本钱打算作为施工本钱掌握的指导文件，其内容包括〔 〕。A．预定的具体本钱目标和实现掌握目标的措施B．预定的具体本钱目标和有可能消灭的本钱偏差C．预定的经济效益目标和实现经济效益目标的手段D．可能的工程变更和对变更的掌握措施施工本钱掌握过程中，为了准时觉察施工本钱是否超支，应当定期进展〔 〕的比较。A．施工本钱打算值与实际值B．施工本钱打算值与投标报价C．本钱实际值与投票报价D．实际工程款支付与合同价34、某施工工程经理对商品混凝土的施工本钱进展分析，觉察其目标本钱是44万元，实际本钱是48万元，因此要分析产量、单价、损耗率等因素对混凝土本钱的影响程度，最适宜承受的分析方法是〔 〕。A．比较法B．构成比率法C．因素分析法D．动态比率法35、某建设工程施工合同商定：工程无预付款，进度款按月结算，保存金按进度款的3%逐月拘留，监理工程师每月签发付款凭证的最低限额为252530〔〕万元。A．24.25B．29.1C．53.25D．5536、依据国际惯例，承包商自有设备的窝工费一般按〔 〕计算。台班折旧费台班折旧费+设备进消灭场的分摊费C．台班使用费D．同类型设备的租金37、依据《质量治理体系》〔GB/T19000-2023〕，施工企业开展质量治理和质量保证的根底是〔 〕。A．质量体系文件B．质量手册C．程序文件D．质量打算38、建设工程施工工程开工前编制的工程测量掌握方案应由〔 〕批准后实施。A．工程经理B．公司技术负责人C．公司总工程师D．工程技术负责人39、建设工程施工工程竣工验收应由〔 〕组织。A．监理单位B．施工企业C．建设单位D．质量监视机构40、某建设工程工程施工过程中，由于质量事故导致工程构造受到破坏，造成6000万元的直接经济损失，这一事故属于〔 〕。C．参与建设的各单位的质量行为D．复核工程测量掌握定位点44、建设工程工程施工安全治理工作目标能否到达的关键是〔A．建设单位安全治理的投入是否到位B．施工企业安全治理和安全技术是否到位C．参与建设的各单位的质量行为D．复核工程测量掌握定位点44、建设工程工程施工安全治理工作目标能否到达的关键是〔A．建设单位安全治理的投入是否到位B．施工企业安全治理和安全技术是否到位C．监理单位对安全治理的重视程度D．政府部门对工程施工安全监管是否到位〕。45、某建设工程施工进度打算如以下图所示〔时间单位：天〕，则该打算的计算工期是〔〕天。41、某批混凝土试块经检测觉察其强度值低于标准要求，后经法定检测单位对混凝土实体强度进展检测后，其实际强度到达标准允许和设计要求。这一质量事故宜实行的处理方法是〔 〕。A．加固处理B．修补处理C．不作处理D．返工处理42、建设工程工程开工前，工程质量监视的申报手续应由工程〔〕负责。A．建设单位B．施工企业C．监理单位D．设计单位43、建设工程质量监视机构进展第一资格施工现场监视检查的重点是〔 〕。A．施工现场预备状况B．检查施工现场计量器具A．20B．21C．23D．2546、在计算双代号网络打算的时间参数时，工作的最早开头时间应为其全部紧前工作〔〕。A．最早完成时间的最小值B．最早完成时间的最大值C．最迟完成时间的最小值D．最迟完成时间的最大值47A57只有该工作实际进度拖延，且影响总工期3〔〕天。A．3B．5C．8D．1048、相对于建设工程固定性的特点，施工生产则表现出〔〕的特点。A．一次性B．流淌性C．单件性D．预约性50、建设工程工程质量治理的50、建设工程工程质量治理的PDCA循环工作原理中，“C“是指〔A．打算B．实施C．检查D．处理〕。51、以下合同构造图表示的是〔〕模式。A．施工企业的质量治理制度B．施工现场的安全防护设施C．施工现场的交通运输和道路条件D．不行抗力对施工质量的影响A．施工平行发包B．施工总承包C．设计－建筑－治理D．联合体承包52、关于施工总承包治理模式的说法，错误的选项是〔 〕。A．建设单位可与多个单位组成的联合体签订施工总承包治理协议B．施工总承包治理企业负责整个工程的施工组织与治理C．施工总承包治理模式的招标可在设计阶段进展D．施工总承包治理企业可不经过投标，直接担当局部工程的施工53、依据《标准施工招标文件》，现场地质勘探资料、水文气象资料的准确性应由〔 〕负责。A．地质勘察单位B．发包人C．承包人D．监理人5、依据《建设工程施工劳务分包合同〔示范文本〕》GF-2023-021〕，某工程承包人租赁一台起重机应劳务分包人使用，则该起重机的保险应由〔 〕。A．工程承包人办理并支付保险费用B．劳务分包人办理并支付保险费用C．工程承包人办理，但由劳务分包人支付保险费用D．劳务分包人办理，但由承包人支付保险费用55、建筑材料选购合同中商定供货方负责送货的，交货日期应以〔 〕为准。A．供货方发货截记的日期B．选购方收货截记的日期C．合同商定的提货日期D．承运单位签发的日期56、以下施工安全的制度保证体系中，属于日常治理制度的是〔 〕。A．安全生产责任制度B．安全生产奖惩制度C．安全生产值班制度D．安全生产检查制度57、对全国建设工程安全生产实施统一监视治理的部门是〔 〕。A．国务院技术监视治理部门B．国务院建设行征主管部门C．国务院劳动和社会保障部门D．国务院安全生产监视治理部门58、施工企业在确定建设工程职业安康安全与环境治理目标时，一般事项频率掌握目标通常在〔〕以内。A．6‟B．8‟C．10‟D．12‟59、依据国务院《生产安全事故报告和调查处理条例》，造成2人死亡的生产安全事故属于〔 〕。特别重大事故B．重大事故C．较大事故D．一般事故60、某施工企业瞒报生产安全事故，建设行政主管部门应依法对其处以〔 〕万元的罚款。A．10～30B．30～50C．50～100D．100～50061、关于建设工程施工现场环境治理的说法，正确的选项是〔 〕。A．施工现场用餐人数在50人以上的临时食堂，应设置简易有效的隔油池B．施工现场外围设置的围挡不得低于1.5mC．一般状况下制止各种打桩机械在夜间施工D．在城区、郊区城镇和居住稠密区，只能在夜间使用敞口锅熬制沥青62、施工现场混凝土搅拌车清洗产生的污水，应〔 〕。A．有组织地直接排入市政污水管网经一次沉淀后排入市政排水管网C．分散直接排入市政污水管网D．经二次沉淀后排入市政排水管网63、某建设工程的单价合同中双方依据估算的工程量商定了一个合同总价而在实际结算时原合同总价与合同各项单价乘以实际完工程量之和不全都，则该工程价款结算以〔 〕为准。A．签订的合同总价B．合同中各项单价乘以实际完成的工程量之和C．实际完成的工程量乘以重协商的各项单价之和D．双方重协商确定的单价和工程量64、关于本钱加固定费用合同的说法，正确的选项是〔 〕。A．在工程总本钱一开头估量不准，可能变化不大的状况下宜承受本钱加固定费用合同B．酬劳总额随工程本钱的加大而增加C．由于酬金金额固定，承包商在缩短工期方面没有乐观性D．通常在非代理型CM65、对专业分包企业的工作和负责的工程负有协调和治理责任并担当由此造成损失的单位是〔 〕。A．设计单位B．建设单位C．施工总承包企业D．监理单位66、依据《标准施工招标文件》，以计日工方式实施变更的零星工作，其价款按〔 〕进展计算。A．目前市场上同工种人工的日工资单价B．承包商提出的计日工单价C．列入已标价工程量清单中的计日工计价子目及其单价D．列入已标价工程量清单中分局部项工程的人工费单价67、依据《建设工程施工合同〔示范本钱〕》〔GF-99-0201〕，承包人未在索赔大事发生后28天内发生索赔意向通知，将失去恳求补偿的索赔权利，说明施工索赔具有〔 〕。A．真实性B．时效性C．关联性D．有效性68、依据《建设工程施工合同〔示汇文本〕〔GF-99-0201〕，假设干扰大事对建设工程的影响持续时间长，承包人应按监理工程师要求的合理间隔提交〔〕。A．索赔意向通知B．中间索赔依据C．中间索赔报告D．索赔声明69、工程专业技术负责人组织相关人员对桩根底工程进展验收后，应由〔〕签署验收意见及验收结论，并签字盖章。A．施工企业施工员B．专业监理工程师C．工程专业技术负责人D．建设单位参与验收的人员70、关于施工文件档案治理的说法，正确的选项是〔 〕。A．工程分包企业应将本单位形成的工程文件整理、立卷后准时移交建设单位B．由多个单位工程组成的建设工程，工程文件按一个建设工程立卷C．施工企业应当在工程竣工验收前，将形成的有关工程档案向建设单位移交D．工程文件可承受纯蓝墨水书写二、多项选择题〔252221错选，此题不得分；少选，所选的每个选项得0.5〕71、以下工程治理工作中，属于施工方工程治理任务的有〔 〕。施工质量掌握B．施工本钱掌握C．施工进度掌握D．分包单位人员治理E．施工安全治理72、关于施工治理职能分工的说法，正确的有〔 〕。A．治理职能的分工表和岗位责任描述的作用是完全一样的B．不同的治理职能可由不同的职能部门担当C．工程各参与方都应编制各自的治理职能分工表D．治理职能分工表既可用于企业治理，也可用于工程治理E．治理职能分工表只反响工程经理和工程技术负责人的工作任务73、分部〔分项〕工程施工组织设计的主要内容有〔 〕。A．建设工程的工程概况施工方法的选择C．施工机械的选择D．劳动力需求量打算E．安全施工措施74、依据《建设工程工程治理标准》〔GB/T50326-2023〕，施工企业工程经理在担当工程施工治理过程中，应具有的权限有〔 〕。A．参与工程招标、投标和合同签订B．制定内部计酬方法C．参与组建工程经理部D．选择建立单位E．选择分包人加强机械的现场调度，避开窝工尽量选择开发的型机械设备加强机械的现场调度，避开窝工尽量选择开发的型机械设备D．加强机械的修理保养E．做好机上人员与关心生产人员的协调和协作76、建设工程施工质量不符合要求时，正确的处理方法有〔 〕。A．经返工重做或更换器具、设备的检验批，应重进展验收B．经有资质的检测单位检测鉴定到达设计要求的检验批，应予以验收C．经有资质的检测单位检测鉴定达不到设计要求，但经原设计单位核算认可能满足构造安全和使用功能的检验批，可予以验收经返修或加固的分项、分部工程，虽然转变外形尺寸但仍能满足安全使用要求，可按技术处理方案和协商文件进展验收经返修或加固处理仍不鞥满足安全使用要求的分部工程，经鉴定后降低安全等级使用77、某建设工程的施工网络打算如下图〔时间单位：天〕，则该打算的关键线路有〔〕。A．尽量削减因安排不当引起的机械闲置A．①-②-③-⑤-⑥-⑦-⑨-⑩B．①-②-③-⑦-⑨-⑩C．①-②-④-⑤-⑥-⑦-⑨-⑩D．①-②-④-⑤-⑥-⑧-⑨-⑩E．①-②-⑤-⑥-⑦-⑨-⑩78、以下建设工程施工风险的因素中，属于技术风险因素的有〔 〕。A．承包商治理人员的力量B．工程设计文件C．工程施工方案D．合同风险E．工程